当前位置:文档之家› 建设工程合同管理考试模拟试卷8

建设工程合同管理考试模拟试卷8

建设工程合同管理考试模拟试卷8

1、建设工程委托监理合同的专用条件是对()中的某些条款进行补充修改。

A、监理委托函

B、中标函

C、标准条件

D、法律法规

2、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中,业主对分包合同的管理主要表现为()。

A、对分包商发布指令

B、对分包工程的批准

C、向分包商支付工程款

D、审查分包商的资质

3、无标底的综合评分法常采用以()作为标准值。

A、最高报价

B、最低报价

C、平均报价

D、评标价

E、复合标底

4、委托监理合同中,属于委托人可行使的权力有()。

A、工程建设有关协作单位组织协调主持权

B、工程施工单位选定权

C、工程设计变更审批权

D、工程款支付审核权

E、监理人调换总监批准权

5、关于工程量计量,正确的处理方法是()。

A、工程师接到承包人的报告后,应按工程量清单的量作为计量的工程量

B、工程师接到承包人的报告后,应通知承包人共同计量

C、若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效

D、承包人实际完成的(包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内

6、工程建设施工合同履行过程中,发包人应完成的工作内容包括()。

A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地

B、提供和维护非夜间施工使用的照明

C、开通施工场地与城乡公共道路的通道

D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定

E、确定水准点与坐标控制点、并进行现场交验

7、不征得保证人的书面同意,保证人不再承担保证责任的情况有()。

A、债务人许可债权人转让债权的

B、债权人许可债务人转让债务的

C、债权人与债务人协议变更主合同

D、债权人要求债务人履行债务

E、主债务履行期间

8、监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准,()承包单位对施工进度计划的责任和义务。

A、减轻了

B、不解除

C、不减轻

D、解除了

9、某工程施工过程中,由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷,导致返工造成损失,施工单位应向()索赔,以补偿自己损失。

A、业主

B、工程师

C、设备生产厂

D、设备供货商

10、下列可以构成一个有效的承诺是()。

A、承诺是由非受要约人做出

B、承诺超过期限,但要约人及时通知该承诺有效

C、承诺的内容对要约的数量提出适当变更的

D、向不特定的多数人同时做出承诺

KAY:

1、C

2、B

3、B C

4、B C E

5、B

6、A C E

7、B C

8、B

9、D

10、B

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题(共50题,每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意) 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按 期完成,则建设单位可以要求()承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则()。 A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于()。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容,施工任务完成后,由于承包 人欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,此时应认定()。 A. 施工合同成立,但不生效 B. 施工合同成立,且已生效 C. 施工合同不成立,不生效 D. 施工合同不成立,但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为()。 A. 仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效,由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效,由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同()。 A. 有效,但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效,由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效,由采购员向乙公司支付货款 D. 无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按()的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

工程项目合同管理-综合练习一-题目及答案

综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中,只有一个最符合题意) 1.建设工程合同的订立一般情况下应采取()的方式。 A.招标 B.投标 C.招标投标 D.协议 2.招标人可以在招标文件中要求()提交投标保证金。 A.投标人 B.代理人 C.银行 D.中标人 3.施工总承包合同的协议书内容不包括()。 A.工程概况 B.组成合同的文件 C.材料设备供应 D.合同价款 4.工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺,履包合同终于分包工程有关的承包人()的义务 A.部分 B.双方约定的 C.连带 D.所有 5.下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日 B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人 D.评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6.在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容,而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A.竣工验收及决算 B.保障、保险及担保 C.工程变更 D.违约、索赔与争议 7.AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A.总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B.总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C.施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8.下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A.同一工地不同建筑之间流动 B.不同工地之间的流动 C.同一建筑不同建筑部位上流动 D.一个建筑工程项目完成后,又要向另一新项目动迁的流动 9.( ),是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内,以自筹资金建设项目并自费经营和维护,向东道国出售项目产品或服务,收取价款或酬金,期满后将项目全部

建设工程合同管理试题

高等教育自学考试 建设工程合同管理试题 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.债务人将其权利移交给债权人占有,用以担保债务履行的方式是() A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 2.《合同法》的规定,出现___________订立的合同时,当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。() A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段 3.合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于___________状态。() A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立 4.合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当___________确定费用负担的责任。() A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.由履行义务一方承担 5.按照施工合同示范文本的规定,由于___________原因造成的工期延误,经工程师确认后工期不能顺延。() A.发包人未按约定提供施工场地 B.发生不可抗力 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。() A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书 7.材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方应该 () A.提取全部材料,按实际交付数量付款 B.按合同订购的数量提货,也按合同订购数量付款 C.拒绝提前提货,拒付货款 D.提取全部材料,按订购数量付款 8.FIDIC施工分包合同条件中,业主对分包合同的管理主要表现为() A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质 9.FIDIC施工合同条件规定,指定分包商的特点表现为() A.由业主指定,并与其签定合同 B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围 C.对其违约行为承包商承担连带责任 D.工程师负责对其施工进行协调管理 10.___________适用于工期比较短,而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。() A.固定总价合同 B.成本加酬金合同 C.纯单价合同 D.成本补偿合同

工程招投标与合同管理期末试题

工程项目与合同管理期末考试 一、单选题(1*20=20分): 1、在下列合同中,()合同是可变更 的合同。答案:C A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的B以合法活动掩盖非法目的 C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的 2、当工程内容明确、工期较短时,宜采用 ()° A总价可调合同 B总价不可调合同C单 价合同 D成本加酬金合同答案:B 3、根据我国《施工合同文本》规定,对于具 体工程的一些特殊问题,可通过() 约定承发包双方的权利和义务。 A通用条款B专用条款C监理 合同D协议书答案:B 4、一般认为,投标是一种()° A履约B要约C要约邀请D竞拍行为答案:B 5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某 合同的诉讼时效进行到 20个月时,发生中止是由,该是由持续 5个月,则该是由消除后,诉讼时效尚有()° A 9个月 B 6个月 C 4个 月 D 2个月答案:C 6、工程建设施工招标,招标单位应在定标内 ()天发岀招标通知书。 A5 B7 C9 D15 答案:B 7、《施工合同示范文本》中规定,索赔事件 发生()内,承包人应向工程师发岀 索赔意向通知。 A 14 B10 C 28 D56 答案:C 8、下列建设工程施工合同文件岀现矛盾时, 应优先考虑执行的是()° A工程量清单B工程预算书C工程变更协 议书D施工图纸答案:C 9、对于执行政府定价或政府指导价的合同, 如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物 的价格发生变化时,则()° A无论是价格上涨还是下降,都按原合同价执行 B无论是价格上涨还是下降,都按新价格执行C遇价格上涨,按新价执行;遇价格下降,按 原价执行D遇价格上涨,按原价执行;遇价格下降,按 新价执行答案:D 10、按计价方式不同,建设工程施工合同可分 为:(1)总价合同(2)单价合同(3)成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()° A (1)(2)(3) B (3)(2)(1) C (2)( 3)(1) D ( 2)( 1)( 3)答案:B 11、下列事项中,承包方要求的费用索赔不成 立的是() A建设单位未及时供应施工图纸 B施工单位施工机械损坏 C业主原因要求暂停全部项目施工 D因设计变更而导致工程内容增加答案:B 12、在投标报价程序中,在调查研究,收集信 息资料后,应当()° A对是否参加投标作岀决定B确定投标方案 C办理资格审查 D进行投标计价答案:A 13、唱标按送达投标书的()顺序进行。 A先后 B逆 C任意 D无相关规定 答案:A 14、根据《中华人民共和国招标投标法》和国 家计委有关规定,全部或部分使用国有资金投 资或国家融资的项目,其重要设备材料的采 购,单项合同估算价格在() 万元人民币以上时,必须进行招标。 A3000 B1000 C100 D50 14 答案:C 15、投标人少于()的,招标人 应当依照《中华人民共和国招投标法》重 新投标。 A3 B4 C5 D10 15 答案:A 16、关于投标报价策略论述正确的有 ()° A工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价 B施工条件好且工程量大的工程可适当提高报 价 C 一个建设项目总报价确定后,内部调整时, 地基基础部分可适当提高报价 D当招标文件部分条款不公正时,可采用增加建议方案法报价16答案:C

2017年监理工程师考试建设工程合同管理真题答案

2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案 1.关于建设合同的说法,错误的是( )。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 参考答案:D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为 参考答案:C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 参考答案:C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是( )。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定 委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项,法律后果由委托人承担C. D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担 参考答案:B 5、建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 参考答案:B 6.根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案:A 7.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在( )。

A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 参考答案:B 8.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提。) ( 超过合同价格的供履约保证金的,其额度不应. A. B.10% C. D.30% 参考答案:B 9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏,造成工程外部邻近人员中毒住院,其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程()。 A.一切险 B.一切险加第三者责任险 C.一切险加人身保险 D.一切险加人身意外伤害险 参考答案:B 10.建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。 A.行业协会网站发布招标公告 B.行业协会网站发布投标邀请书 C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告 D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书 参考答案:C 11.建设工程项目招标采用资格后审方式的,资格后审时间应为( )。 A.提交投标书后,开标前 B.提交投标书后,评标前 c.开标后,定标前 D.提交投标书前 B 参考答案: 12.公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从( )起算。 A.发布招标公告日 B.开始资格预审日 C.发售招标文件日 D.投标截止日 参考答案:D 13.技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是( )。 A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改 B.投标人在澄请问题会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明 C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人 D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标

《建设工程合同管理》试卷及答案

. 《建设工程合同管理》试卷及答案 一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选 项中,只有1个最符合题意) 1.监理公司取得法人资格的时间为()日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代 理是()。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定 的()担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()。 A.全部消灭 B.还有100万元 C.还有150万元 D.还有180万元 5.下列文件中,属于订立合同要约文件的是()。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定,而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》,应按()的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.履行合同时订立地 C.订立合同时履行地 D.履行合同时履行地 7.执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标 的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应 按照()执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格 8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权 人利益的行为,债权人可以()撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 9.下列有关无效合同的说法中,错误的是()。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后,履行中的合同应终止履行 10.按照《合同法》规定,要约人撤销要约的通知 应在()到达受要约人,才能取消该项要约。 A.要约到达受要约入之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为()目。 A.要约生效 B.承诺生效 C.附生效条件的合同条件具备 D.附生效期限的合同期限届至 12.下列关于“缔约过失责任”的说法中,正确的是()。 A.当事人按照合同约定履行义务时,给第三人造成损失的,应承担赔偿责任 B.当事人履行义务不符合合同约定,给对方当事人造成损失的,应承担赔偿责任 C.订立合同时,当事人因判断失误对自身受到的损失应自负 D.订立合同时,一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的,应承担赔偿责任 13.依据《合同法》,债权人决定将合同中的权利转让给第三人时,转让行为()。 A.必须征得对方同意 B.无须征得对方同意,但应提供担保 C.无须征得对方同意,但要通知对方 D.无须征得对方同意,也无须通知对方 14.因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的()条款仍对双方具有约束力。 A.质量 B.工期 C.解决争议 D.结算 15.依据《合同法》,下列有关处理合同纠纷的表述中,错误的是()。 A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中,正确的是()。 A.发布招标公告、开标、审查投标人资格 B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 17.下列关于招标阶段现场考察的说法中,正确的是()。 A.由招标人组织,费用也由招标入承担 B.由招标人组织,费用由投标人承担 C.由投标人组织,费用也由投标人承担 D.由投标人组织,费用由招标人承担 18.招标项目开标时,检查投标文件密封情况的应当是()。 A.投标人 B.招标人 C.招标代理机构人员 D.招标单位的纪检部门人员

建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案) (2)

建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。 A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为,从()的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的 允许磅差范围内。采购方应()。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。承包商 () A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要 C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是()。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由()决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在()合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以 ( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10、下列各项中,( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕,施工图纸完成

习题6 建设工程施工合同管理

习题六建设工程施工合同管理 一、单选题 1.按照施工合同文本的规定,()是承包人应当完成的工作。A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料 C.做好施工现场地下管线的保护工作 D.组织设计交底 2.施工合同文本中的“工程师代表”,是指由()委派在现场负责工作的代表。 A.发包方 B.承包方 C.设计单位 D.总监理工程师 3.施工合同文本规定,工程师确认了承包人的施工进度计划后,应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。 A.发包人 B.监理单位 C.工程师 D.承包人 4.施工合同文本规定,承包人要求的延期开工应()。 A.工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 5.施工合同文本规定,发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的,()。 A.由承包人负责,费用由承包人承担 B.由发包人负责,费用由发包人承担 C.由承包人负责,费用由发包人承担 D.由发包人负责,费用由承包人承担 6.施工合同文本规定,设备安装工程具备无负荷联动试车条件,由()组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 7.施工合同文本规定,工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收,工程隐蔽后,工程师提出重新检验要求,重要检验的结果为合格,重新检验造成的费用损失应当由()承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 8.承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可,但

重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为() A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担,工期给予顺延 D.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿 9.施工合同文本规定,承包方有权()。 A.分包所承包的部分工程 B.分包和转让所承担的工程 C.经业主同意分包和转包所承担的工程 D.经业主同意分包所承担的部分工程 10.承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,()。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意 C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师 11.我国施工分包单位对分包工作()。 A.应自行完成分包工程 B.可再行分包 C.自行完成或再分包 D.可转包 12.施工合同文本规定,工程师要求承包人立即执行得指令,承包人未提异议,因指令错误发生得费用由()承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.工程师与承包人共同 13.施工合同的当事人选择仲裁的,应当由()仲裁委员会仲裁。 A.双方选定 B.合同签字地 C.施工企业所在地 D.建设单位所在地 14.解决工程合同争议应由()申请仲裁。 A.甲方 B.乙方 C.甲乙任何一方 D.甲乙双方共同 15.工程款支付的依据是由()测量核实实际工作量。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.监理工程师委托人 16.当工程变更后价格确定时,工程量表中已有类似工作的价格,但对变更工作而言不合理,此时处理办法应为()。

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( )来源:学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 http://biz.doczj.com/doc/b02238884.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。( ) A、是

B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约,投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源:学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定,工程师视工程进展情况,有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工,承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源:学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中,如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后,应由()。

最新建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。 (答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号) 一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中,( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28

建设工程合同管理考试模拟试卷及答案

单项选择题 1、建设工程施工合同法律关系的客体是()。 A.物 B.施工 C.行为 D.智力成果 2、下列关于代理的叙述,不正确的是()。 A.代理的民事责任由被代理人承担。 B.代理人以自己的名义实施代理行为 C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D.代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示 3、下列选项中不可作为抵押物的是()。 A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B.土地所有权 C.抵押人所有的机器设备交通工具 D.抵押人的房屋及地上附着物 4、根据我国《担保法》的规定,保证方式没有约定或约定不明确的,按()承担保证责任。 A.合同 B.连带责任保证 C.法律 D.一般保证 5、在国外,建筑工程一切险的投保人一般是()。 A.业主 B.承包人 C.监理人 D.发包人 6、公证机关进行公证一般适用()原则。 A.公平 B.诚实信用 C.自愿 D.公开 7、订立合同过程中,()不是要约邀请。 A.中标通知书 B.招标公告 C.商业广告 D.寄送的价目表

8、要约的撤回应在()取消要约的意思表示。 A.签订合同之前 B.合同成立之后 C.要约发生法律效力之前 D.要约发生法律效力之后 9、对格式条款的理解发生争议的,对格式条款有两种以上理解时,应当作出()的解释。 A.有利于格式条款提供一方 B.不利于格式条款提供一方 C.不利于格式条款接受一方 D.格式条款无效 10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商,应承担()责任。 A.违约 B.隐瞒 C.缔约过失 D.违法 答案:1、C 2、B 3、B 4、B 5、B 6、C 7、A 8、C 9、B 10、C 单项选择题 1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权,法律规定其撤销权消灭。 A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 2、建设工程施工合同生效后,由于合同价款约定不明,则按订立合同时()的市场价格履行。 A.工程所在地 B.施工单位所在地 C.建设单位所在地 D.合同签订地 3、依据《合同法》规定,执行政府定价或政府指导价的合同,在合同的交付期限内政府对价格进行调整时,应按照()计价。 A.原价格 B.交付时的价格 C.原价格和交付时价格中的较高者 D.原价格和交付时价格中的较低者

建设工程合同管理作业题库值得参考永久适用

1、改革开放以来,经过近年来的发展,建筑市场的市场主体是() A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是() A、建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分,分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人()。 6、A.20万元B.10万元 C.2万元D.4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是()。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利,说法错误的是() A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、()是经济活动中最常见的一种合同,也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同

C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制,租赁期限在()以上的,应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满,承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同,但约定的租赁期限自续定之日起不得超过()年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、()适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的()才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为:①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()。A.③—②—①B.①—②—③C.③—①—②D.①—③—② 14、承包人() A、应是具备与工程相应资质和法人资格的,并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成,其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同(示范文本)》,其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件,这份文件是()。 A.协议书B.通用条款C.专用条款D.投标书及其附件

建设工程合同管理-试题下载

建设工程合同管理试题下载 1、在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向( )申请撤销裁决。 A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构 3、可变更的建设工程施工合同,当事人应当请求( )变更。 A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位 D、人民法院 4、施工的竣工验收应当由( )负责组织。

A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位 5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过,发包人强行使用后,由此发生的质量问题由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、双方共同 D、合同约定的责任者 6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金,守约方可( )。 A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金

D、请求法院增加超过违约金部分损失 8、当事人以土地使用权抵押的,抵押合同自( )之日起生效。 A、签订 B、登记 C、履行 D、主合同生效 9、采用数据电文形式订立合同的,合同成立的地点是( )。 A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地 10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。 A、事态调查 B、实际损失分析 C、证据资料收集 D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析 11、依据材料采购合同的约定,供货方对( )承担责任。

《招投标与合同管理》期末考试试卷B

武汉工程大学自考助学班2013-2014年第1学期推荐课课程考试试卷《土木工程合同管理》课程考试试卷(B卷) 教学部门:专业班级: 学生姓名:学号: 考试方式:(开卷、闭卷) 题号一二三四五…总分签名 题分20 20 20 40 得分 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 得分评卷人 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在 1.关于评标,下列不正确的说法是()。 A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结果确定前应当保密 B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成,其人数为五人以上的单数 C.评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平 D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 2.按照承包工程计价方式分类不包括()。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 3.某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是()。 A.费用由工程师承担,工期由承包方承担 B.费用由承包人承担,工期由发包方承担 C.费用由承包方承担,工期由承发包双方协商 D.费用和工期均由承包方承担 4.招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 5.招标人与中标人签订合同后()个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 6.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案 篇一:建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标,其投标书中投标人的名称应为()。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法,正确的是()。 A:经过鉴定的合同,在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C:合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定,采购付款后,供货交货。合同订立后,采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由,暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料

()。 A:同时履行抗辩权 B:后履行抗辩权 C:不安抗辩权 D:先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之(1)经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中,具有强制执行法律效力的是()。 A:和解 B:民间调解 C:行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款XX万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款, 经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。 专业资料

A:A银行1000万元,B银行XX万元 B:A银行1800万元,B银行1200万元 C:A,B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元,B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于()。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是()。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正 专业资料

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷(一) 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分) 在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.下列不是业主的主要合同关系有( B)。 A.勘察设计合同 B.施工分包合同 C.监理合同 D.贷款合同 2.最常见的合同类型是( A )。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 3.订立合同过程中,具有承诺的法律性质是( D )。 A.招标公告 B.投标书 C.开标 D.中标 4.分包人必须在合同中约定或经( B ) A.监理单位认可,否则属于非法分包。 B.业主认可,否则属于非法分包。 C.总承包商认可,否则属于非法分包。 D.政府主管部门认可,否则属于非法分包。 5. 合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先确定价款应当采用( A )。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照一般标准 6.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。 A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化 7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是( B )。 A.工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8.当事人一定要按合同履行义务,不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的,体现了( A )。 A.实际履行原则 B.全面履行原则C.协作履行原则D. 情势变更原则 9. 公开招标是指( B )。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 10. 工程标底是工程项目的( B )。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 11. 建设工程合同实施不包括( D )。 A.合同分析 B.合同控制 C.合同变更管理 D.合同审查管理 13. 下列不是合同价款应规定的内容的是(D )。 A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为( B )。 A.全包模式 B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式 D.设计管理承包模式

工程招投标及合同管理期中试题

工程招投标及合同管理试题 一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。 1、委托任务并负责支付报酬的一方称()。 A 承包人 B 发包人 C出资人 D出工人 2、邀请招标的邀请对象的数目不应少于()家。 A、 2、 B、 3 C、5 D、7 3、中标的承包商将由()决定。 A评标委员会 B业主 C上级行政主管部门 D监理工程师 4、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。 A.招标文件中的规定 B.现场考察时招标单位的口头解释 C.招标单位在会议上的口头解答 D.发给每个投标人的书面质疑解答文件 5.单项金额在()万元以上的设计项目必须招标。 A、50 B. 100 C. 200 D. 3000 6.公开招标在开标时,应当由() A.招标监督机构主持,所有投标人自愿参加;B.招标监督机构主持,投标人自愿参加;C.招 标人主持,所有投标人均应参加;D.招标人主持,投标人自愿参加 7、投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括( )。 A.提供的投标担保有瑕疵 B.货物包装方式不符合招标文件的要求 C.个别地方存在漏项 D.明显不符合技术规格要求 8、与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。 A.节省招标费用 B.招标时间短 C.减小合同履行过程中承包违约的风险 D.竞争激烈 9、受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是()。 A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位 10、自中标通知书发出()内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。 A 15天 B 21天 C 30天 D 35天 11、建设工程施工合同的当事人包括( ) A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 E.材料供应商 12、被宣布为废标的投标书包括() A投标书未按招标文件中规定封标 B 加盖法人或委托授权人印鉴的标书 C逾期送达的标书 D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书 E 投标人不参加开标会议的标书 二、填空:(每空1分) 1、___ _____是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件. 2、工程承发包方式,是指与双方之间的经济关系形式。 3、建筑市场主体主要有、、 __等。 4、工程监理企业,其资质等级划分为、和丙三个级别。 三解答题 1、必须招标的建设工程项目范围。 2、招标文件的组成部分。 3、评标时投标文件中出现的重大偏差有哪些。

相关主题