编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
局部装修合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
业主方：（简称甲方）
施工方：（简称乙方）
甲、乙双方在相互信任、友好协商的基础上达成协议，并签下本合同。双方共同遵守。
—、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式及范围：
4、工程内容、面积及造价：
二、工程质量技术要求
1、乙方进场即做样板，经甲方项目部认可，即以样板为准组织施工
2、乙方不得偷工减料，随意改变施工厚度，降低施工质量如需改动必
须报甲方批准，否则甲方有权要求停工、返工。期间发生的一切
费用由乙方全部承担。
三、现场管理
1、合同规定日期进入施工现场，否则责任由乙方承担，因甲方因素
延误进场，工期做相应顺延，由于乙方造成的工期延误，乙方承
担全部工程损失。
2、施工过程中，发现乙方施工力量或施工方法存在不足或缺陷时，
甲方有权要求改正或停工，工期不与顺延。情节严重时甲方有权
解除与其劳动承包合同，并有权组织其他分包队伍施工。
3、施工期间，各工种紧密配合。由甲方统一协调管理。如因不服从
管理，造成损失由乙方负责。
4、加强成品保护意识，如果对成品半成品造成损坏的由肇事方承担
相应费用。
5、乙方已到施工现场的料具存放在甲方指定地点，码放整齐，并由
乙方负责保管，如发生丢失、雨淋、火灾等事故损失由乙方白负。
四、安全生产、文明施工
1甲方提供水电以及齐全的装修手续，乙方负责使用。乙方白带各种小型工具、安全防护用具（如安全帽，安全带等）。
2、加强现场教育，作到“三清六好”把建筑垃圾清理到甲方指定地点，统一清理。
2018 最新厂房装修合同范本 合同编号：________ 发包人：________ 承包人：________ 住所：________ 住所：_______ 委托代理人：________ 营业执照号：________ 电话：________ 委托代理人：________ 电话：________ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合 家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上， 就发包人的家庭居室装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1 工程地点：_________________________________________ 。 1.2 工程内容及做法（家庭居室装饰装修工程施工项目预算表）
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第________ 种承包方式。 （1）承包人包工、包料 ; （2）承包人包工、部分包料（承包人提供装饰装修材料表），发包人提供部分材料（发包人提供装饰装修材料表）; （3）承包人包工、发包人包料（发包人提供装饰装修材料明细表）。 1.4 工程期限________ 天，开工日期 ________ 年 ___ 月 ___ 日，竣工日期______ 年 ___ 月____ 日。 1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）： __________________________ 元,小写: ______________ 元（家庭居室装饰装修工程报价单）。 第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第__________ 种方式提供：
2020房屋装修合同范例(示范 合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-004971
2020房屋装修合同范例(示范合同) 房屋装修合同范例(一) 发包方(简称甲方)：_____ 承包方(简称乙方)：_____ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1. 装饰施工地点： 2. 住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。 3. 装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 4. 承包方式：____(包工包料、清包工、部分承包)。 5. 工期：自____年____ 月____日开工，至____年____月____
日竣工，____工期____天。 二、工程价款及结算的约定 1.工程总价款：￥_____元，大写(人民币)：____详见本合同装修工程报价单。 2.工程款付款方式按下列方式支付： (1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除 (2) 第二次合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_____元 (3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40% 合计_____元 (4)第四次竣工验收当天支付工程总造价10% 合计_____元 (5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。 三、关于材料供应的约定 1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-005958 公司装修合同范本
公司装修合同范本 发包方(以下简称甲方)： 委托代理人： 单位： 住所地址： 联系电话： 承包方(以下简称乙方)： 法定代表人： 注册地址： 联系电话： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程地点：___市____区(县)____路____号____楼____室。 1.2 住房结构：___房型___房______厅___套，施工面积____平方米。 1.3 工程承包方式，双方商定采取下列第_________种承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料 (2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料 (3)乙方包工、甲方包全部材料 1.4 总价款：___元，大写(人民币)：____。其中：材料费：___，人工费：__，管理费：___，设计费：___，垃圾清运费：____，税金：____，其他费用：___。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 1.5 工程期限____天;开工日期____天____月___日;竣工日期____天___月____日; 1.6 工程内容及做法(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：装饰装修工程内容和做法一览表)。 第二条施工单位资格 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。 第三条材料供应 3.1 按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续; 3.2 按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。
2020年最新商场装修合同范本【专业版】 发包方(简称甲方)：_____________ 承包方(简称乙方)：_____________ 风险告知：在本装修合同中，作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观发包方正在施工的装修现场。 根据《中华人民共和国合同法》、《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况及要求 1、装饰施工地点：_________________________ 2、装饰施工内容：_________________________ 3、承包方式：_____________________________ 4、总价款：￥____元，大写(人民币)：____________ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 5、工期：自___年___月___日开工，至___年___月___日竣工，工期___天。 甲方要求： 1、装修要求以商场为准，且必须通过商场的验收合格; 2、以装修效果图为准; 3、材料必须使用甲方所提供的材料报表执行; 4、按照商场所规定的装修时间完工并顺利通过验收; 二、关于材料供应的约定： 1、乙方提供的材料：详见附件《主材料报价单》。 2、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，设备
厂房装修合同（通用3篇） 厂房装修合同（通用3篇） 随着法律观念的深入人心，人们运用到合同的场合不断增多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的厂房装修合同（通用3篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 厂房装修合同1 委托方（甲方）：__________________________ 承接方（乙方）：__________________________ 工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程地址：__________________________施工面积总计：_________平方米； 2、施工内容：详见本合同附件（一）《装潢施工内容单》和施工图。 4、委托方式： 5、工程开工日期：_______年_______月________日；工程竣工日期：_______年_______月________日；工程总天数：________ 天。
第二条：工程价款 工程价款：（金额大写）_______元，详见本合同附件（二）《装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________________ 元 2、人工费____________________元； 3、设计费__________________ 元 4、施工清运费__________________ 元； 5、搬卸费__________________ 元 6、管理费__________________ 元； 7、税金（5、72%）____________元 8、其他费用（注明内容）_________元； 第三条：质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件（三）《装潢工程材料决算清单》。 2、工程验收标准，双方同意参照市地方标准db31/t30—1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4、质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
合同案例：未按约定装修是否能解除装修合 同 原告曹某诉称，原被告曾签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20XX年9月24日开工，至20XX年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料，隐蔽工程也未通知原告验收，原告曾提出异议，被告却在工程未完工的状态下于20XX年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除双方签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20XX年11月26日起至20XX年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20XX年11月26日起至20XX年5月7日按每月3000元计算。 经审理查明，原被告于20XX年9月25日签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定，由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20XX 年9月24日开工，至20XX年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后，被告进场进行施工，原告则向被告支付工程款
4万元。施工过程中，双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾，原告曾对被告使用的材料提出异议，被告却于20XX年11月20日擅自撤离施工现场，致成讼。 【案件要点】：是否应解除合同，退还装修费? 【律师评析】 审理中，经原告申请，本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价，该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。 审理中，原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后，原告为减少损失，于20XX年4月7日对该房屋进行了装修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限，从而支持原告有关租金损失计算至20XX年5月7日的诉请。 本院认为依法成立的合同受法律保护，当事人按照约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示，并未违反法律规定，依法应认定为有效。被告在施工过程中，未严格按照合同约定履行合同义务，且在工程未完工的情况下擅自退场，造成逾期竣工及系争房屋长期空置，原告据此要求解除合同，并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当，应予支持。被告已施工工程经审计价格
最新 公司装修合同模板 。 业主（以下简称甲方）:_____________________ 联系电话：________________________________ 施工队（以下简称乙方）: ___________________ 联系电话: _________________________________ 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况 工程地址: __________________________ 使用面积：室厅卫阳台厨 二、价格 清包工费：—元，大写:— 其中水电工___元 木工___ 元 瓦工___ 元 油漆工___ 元 垃圾清运费—元 材料搬运费—元 三、付款方式 1施工队进场，预支生活费：—元。 2、木工完成，付兀。 3、瓦工完成，付兀。 4、工程竣工，付元。 5、保修金元，从竣工之日起半年后支付。 四、设计 1甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。 2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。 五、材料 1乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失公司装修合同样本公司装修合同样本。 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。 3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。 4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。 5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。 6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场！。 7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。 8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。 9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
商场装修合同 导读：本文商场装修合同，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。 商场装修合同范本(一) 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 一、工程概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、承包范围: 4、材料说明： 二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工，设计方案包括平面图、水电图、施工电路布置图等。 三、甲方的权利和义务 (一)甲方的权利 1、甲方有权对不符合甲方设计意图之处要求返工; 2、对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有权要求乙方外，亦有单方终止合同的权利。 四、乙方的权利和义务 (一)乙方的权利 乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。
(二)乙方的义务 1、乙方严格按照双方约定的装修项目及质量进行施工，乙方应做到安全文明施工，如有违法行为，由乙方自负其法律后果;乙方承担其施工人员安全问题，在施工期间发生的一切安全事故导致的人身、财产损失由乙方承担;因乙方原因造成的火灾事故、材料损坏、已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。 2、装修材料由甲方购买，自甲方将装修材料交付乙方之日起，乙方应保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。 3、严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满意; 4、爱惜甲方原材料，如因故意或技术原因造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿; 5、精心施工，认真负责，严格达到甲方质量要求： (1)所有墙壁外向对角瓷砖的铺贴均采用45度切对角，切角过程包括：机器切割(不得出现磕碰瓷砖表面导致参差不齐)和人工打磨(用砂纸磨薄切角边缘)。 (2)地面砖及墙面砖铺贴后不得出现：接缝不严不平，板面纹理不顺，反花、磕碰、分缝不匀等现象;瓷砖的铺贴后还不得有出现地面不平和积水的现象。 (3)墙面不得有不平，括刷痕迹、划伤及不光滑现象。 (4)工艺天花板不得有接缝不严不平，接角脱落及明钉眼等现象;
合同.模板最新最全.专业可信 厂房装修合同范本（通用版） 合同：当事人或当事双方之间民事关系的协议
厂房装修合同范本（通用版） 通用版厂房装修 委托方(甲方)：__________________________ 承接方(乙方)：__________________________ 工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。 第一条工程概况 1.工程地址：__________________________ 施工面积总计：_________平方米; 2.施工内容：详见本合同附件(一)《装潢施工内容单》和施工图。 4.委托方式： 5.工程开工日期：_______年_______月________日;工程竣工日期：_______年_______月________日;工程总天数：________ 天。 第二条工程价款 工程价款:(金额大写)_______元，详见本合同附件(二)《装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________________ 元 2、人工费 ____________________元; 3、设计费__________________ 元 4、施工清运费 __________________ 元; 5、搬卸费__________________ 元 6、管理费 __________________ 元;
7、税金(5.72%)____________元 8、其他费用(注明内 容)_________元; 第三条质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件(三)《装潢工程材料决算清单》。 2.工程验收标准，双方同意参照市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4.质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条材料供应 1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3.甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的__%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条付款方式
内部编号：AN-QP-HT595 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 家居装饰装修工程施工合同范例通用 范本
家居装饰装修工程施工合同范例通用范 本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成的协议。 家居装饰装修工程施工合同范本 甲方：_____ 乙方：_____ 协议标的：甲方位于“_____”的居室，以
2020 公司装修合同样本(合同范 Sample decoration contract of 2020 company (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-042058
2020 公司装修合同样本(合同范本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否 适合您使用）。 【篇一】 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1。工程名称：办公室装饰 2。工程地点： 3。工程范围：室内装修(见预算清单)
4。工程承包方式：本工程采用全包工包料方式承包(参见附件清单) 5。工程造价： (1)工程预算总造价为￥元，大写人民币：元整。 (2)本工程总造价计算依据： A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。 B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。 C、施工中甲方要求新增加的项目费用。 第二条：工程期限 1。经甲、乙双方商定：本工程合同工期为天(日历)，具体开竣工时间以甲、乙双方签订的开工报告为准。 2。本工程计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。 3。本工程在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期： (1)由于不可抗力造成无法正常施工的； (2)由于甲方原因影响连续施工的； (3)由于设计变更或设计未确定的； (4)由于未办妥相关物业或行政审批手续的； (5)由于施工工地(非乙方原因)一月内停电停水停气造成停工累计超过8 小时； (6)由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的。 第三条：工程施工准备与双方责任 1。甲方责任： (1)开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。 (2)组织好设计交底及图纸会审工作。
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则：根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 厂房建筑装饰工程施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑装饰工程施工合同 （乙种本）（JF—15—0506） 合同编号： 中华人民共和国建设部制定 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制 金渤物流园上善道茶业仓库及办公室装修合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 建筑装饰工程施工合同 （乙种本）（JF—15—0506） 合同编号： 中华人民共和国建设部制定 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制 金渤物流园上善道茶业仓库及办公室装修合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 １．１工程名称：上善道茶厂仓库及办公展示区装修工程 １．２工程地点：东湖渔场金渤物流园 １．３承包范围：仓库及办公室 １．４承包方式：包工包料 １．５工期：本工程工期定为45天（工作天），工期计算以实际开工
期、甲方提供符合进场的条件及大厦管理处批准后，乙方进场施工当天起计，并经双方签字为准。大约自_______年___月___日开工，大约于___年___月___日竣工。 １．６工程质量：_合格_ １．７合同价款（人民币大写）：_暂定为拾伍万元________，小写￥150000元。工程完工后，双方按实际工程量结算。 第二条甲方义务 ２．１开工前_3___天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，说明使用注意事项,并支付施工期间相关费用。办理施工及施工人员出入证所涉及的各种申请、批件等手续并承担相应费用。 ２．２指派_________为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 ２．3协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 2．4按约定依时支付工程款和结算工程款。 第三条乙方义务 ３．１参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 ３．２指派_________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 ３．３严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 ３．4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
室内精装修工程合同范例(完整 Contract example of interior fine decoration project (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 室内精装修工程合同范例(完整版) 精装修是简装修的不断改进过程中的产品，在本世纪的上海出现。 装修标准通常如下： 顶面有一定的造型，并考虑一定的设计效果及风格，材质细腻环保; 地面采用品牌玻化砖、仿古砖、或结合大理石等中高档材料; 卫浴和厨房两大重点区域都是经过高品质的精细装修，在部品方面基本上会采用知名品牌并保证售后服务，工厂化橱柜。 基本还是不会配置活动家具的，由于人们在生活方面对于家具的个性化要求 还是比较强的，精装修配置家具及饰品基本上在现阶段是行不通的。当然还是存在 特殊项目。 形成原因：房地产市场的激烈竞争，优胜劣汰。 取得成果：小业主在看过样板房之后，按照样板房交了楼，装修效果上是小 业主一开始就认同的，当然不会再拆除。 有了质量问题可以直接找开发商，开发商就不会再推卸责任给装饰公司了。一方面节省了个人装修带来的材料浪费，噪音环境等污染，另一方面整顿了不规 范的国内建材市场。 相对于毛坯房而言，又出现了个词，那就是“成品房”。就像精装房是成品房 发展的必然结果。
它是室内设计与建筑及景观设计在前期结合的一个共同体。 在设计方面它区别于原始的毛坯房，它是从整体项目定位出发，优先考虑 室内空间设计，再延伸建筑外立面及结构设计、并与景观设计结合为一体。 它是让室内设计师去定墙体尺度，水电定位，融入到建筑设计、结构设计。 装修选材通常是整合成熟的资源厂家及公司配合完成。 装修施工是在精装修上有计划有节奏的统一流水线实施，多个专业共同参与管理协调而成的。 交楼是有权威机构出具环保证书，有监理单位出具施工过程节点的验收证明，并在交付使用后有 2 年的质保期。 室内精装修工程合同范 本发包人： (以下简称甲 方) 承包人： (以下简称 乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条工程概况 工程名称：住宅套内及公共区域装修工程。 一、工程地点： 二、工程内容： 乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对住宅室内、首层 电梯大堂及电梯间、标准层电梯间装修工程。 其它工程内容： 第二条承包范围及承包方式 一、承包范围：室内、首层电梯大堂及电梯间、标准层电梯间精装修工程的施工。具体内容包括各区域地面、天棚、墙面的装修，入户门、室内护窗栏
装修合同范本免费下载 装修合同范本免费下载1 甲方(发包方)：_________ 单位名称：_________电话：_________ 住址：_________通讯地址：_________ 乙方(承包方)：_________ 法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________ 联系人：_________身份证号码：_________电话：_________ 通讯地址：_________邮政编码：_________ 第一条工程概况 1.1 工程地点：_________市_________区(县)_________路 _________号_________楼_________室。 1.2 住房结构：_________房型_________房_________厅 _________套，施工面积_________平方米。 1.3 工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_________元，大写(人民币)：_________。其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
1.4 工程承包方式：双方商定采取下列第_________种方式。 (1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表) (2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表，附件五：乙方提供装饰装修材料明细表); (3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。 1.5 工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日第二条施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供： 1 甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为_________年 _________月_________日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸); 2 甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸)，设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内); 3 施工图纸双方签字后生效。 第三条甲方权利义务 1 开工前提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项; 2 参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;
编号：GR-WR-87411 商场装修的合同模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
商场装修的合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 发包方(简称甲方)：_______ 承包方(简称乙方)：_______ 根据《中华人民共和国合同法》、《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况及要求 1、装饰施工地点： 2、装饰施工内容： 3、承包方式：_____ 4、总价款：￥____元，大写(人民币)：_____ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 5、工期：自___年___月___日开工，至___年___月___日竣工，工期___天。
甲方要求： 1、装修要求以商场为准，且必须通过商场的验收合格; 2、以装修效果图为准; 3、材料必须使用甲方所提供的材料报表执行; 4、按照商场所规定的装修时间完工并顺利通过验收; 二、关于材料供应的约定： 1、乙方提供的材料：详见附件《主材料报价单》。 2、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 三、关于工程质量及验收的约定： 1、本工程执行DBJ08-62-97《建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 2、本工程由___方设计施工方案。 3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
2016最新厂房装修合同模板 合同编号：________ 发包人：________承包人：________ 住所：________住所：________ 委托代理人：________ 营业执照号：________电话：________ 委托代理人：________电话：________ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程地点：______________________________________。 1.2工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。 1.3工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。 (1)承包人包工、包料; (2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表); (3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。 1.4工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______年____月____日。 1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：________________________
元,小写:______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。 第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸); (2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 第四条发包人义务 4.1开工前________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 4.2提供施工期间的水源、电源; 4.3负责协调施工队与邻里之间的关系; 4.4不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 室内精装修工程合同范例
编号：FS-DY-20384 室内精装修工程合同范例 精装修是简装修的不断改进过程中的产品，在本世纪的上海出现。 装修标准通常如下： 顶面有一定的造型，并考虑一定的设计效果及风格，材质细腻环保; 地面采用品牌玻化砖、仿古砖、或结合大理石等中高档材料; 卫浴和厨房两大重点区域都是经过高品质的精细装修，在部品方面基本上会采用知名品牌并保证售后服务，工厂化橱柜。 基本还是不会配置活动家具的，由于人们在生活方面对于家具的个性化要求还是比较强的，精装修配置家具及饰品基本上在现阶段是行不通的。当然还是存在特殊项目。 形成原因：房地产市场的激烈竞争，优胜劣汰。
取得成果：小业主在看过样板房之后，按照样板房交了楼，装修效果上是小业主一开始就认同的，当然不会再拆除。 有了质量问题可以直接找开发商，开发商就不会再推卸责任给装饰公司了。一方面节省了个人装修带来的材料浪费，噪音环境等污染，另一方面整顿了不规范的国内建材市场。 相对于毛坯房而言，又出现了个词，那就是“成品房”。就像精装房是成品房发展的必然结果。 它是室内设计与建筑及景观设计在前期结合的一个共同体。 在设计方面它区别于原始的毛坯房，它是从整体项目定位出发，优先考虑室内空间设计，再延伸建筑外立面及结构设计、并与景观设计结合为一体。 它是让室内设计师去定墙体尺度，水电定位，融入到建筑设计、结构设计。 装修选材通常是整合成熟的资源厂家及公司配合完成。 装修施工是在精装修上有计划有节奏的统一流水线实施，多个专业共同参与管理协调而成的。 交楼是有权威机构出具环保证书，有监理单位出具施工
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 装修公司正规合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 依照〈〈中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下： 一、工程概况及承包方式 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包方式：包工包料 4、工程概况：建筑面积平方米。 二、工程装修内容 综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、工程造价 工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据 工程造价为：￥元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准） 四、工程期限 工程开工日期：年月曰
工程竣工日期：年月曰 五、质量要求 按国家建设部行业标准JGJ7" 91〈〈建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。 六、付款方式 1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的 2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的 3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的 4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。 七、双方责任 1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。 2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。