合同编号：×××工程字【2012】×号
××××××
变配电工程承包合同
建设单位（甲方）：×××××××
施工单位（乙方）：×××××××
二0一二年×月×日建设单位（以下简称甲方）：
施工单位（以下简称乙方）：
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定，
为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本
合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、合同工期
开工日期： 2012 年月日，竣工日期： 2012 年月日。
三、承包工程范围：高压柜、变压器、低压柜就位安装及其调试。
四、工程造价：包工包料、一次性包干，即本工程总造价为大写（人民币）：；小写（人民币）：元整（含税及设计费用，不含高压进线费用）。已包括劳保及各种取费在内，并已考虑政策性调整和变动因素，不再作任何调整。在合同签订之日起4月1日前甲方应支付乙方总造价的50 %，即大写（人民币）：；小写（人民币）：元整；在乙方设备（以设计施工蓝图为标准）进场安装结束甲方初验合格后后三日内甲方应再支付乙方总造价的35 %，即大写（人民币）：；小写（人民币）：元整；该工程经当地电业局验收合格，送电后再支付乙方总造价的10 %，即大写（人民币）：；小写（人民币）：元，余5 %，即大写（人民币）：；小写（人民币）：元整作为维保金，维保期为一年，维保期满后付清全部余款。
五、双方职责范围：
（一）甲方职责：
1、甲方违反有关规定或约定未如约办理进度款项，愈期支付进度款，乙方有权可留置部分或
全部工程，予以妥善保护，由甲方给付保护费用，承担违约责任，并按银行有关愈期付款办法的规定向乙方每日续付合同金额千分之一的赔偿金。
2、甲方负责配电房、低压土建工程的施工，乙方应配合指导，施工完毕，乙方主动进场施工，配电房内土建工程按定额结算（参照2005年定额标准和2012年差价补贴）由乙方支付。
3、甲方应做好配电系统验收准备的材料，配合乙方的竣工验收工作。
4、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难，甲方应协助解决。
5、协助解决施工材料、工具临时存放的位置工作。
（二）乙方职责：
1、组织文明施工，确保安全第一，并承担全部安全责任。
2、乙方须在与甲方签字施工合同之日起 90 天内完工并通过验收及送电交付使用。
3、乙方施工质量必需达到电业局标准要求，所有采购的材料、品牌必须与要求相符（变压器选用宁波奥克斯或山东鲁能，高压主开关选用厦门恒源新，低压主开关选用上海精益电器厂的产品，电缆选用远东或太阳），在实际施工中，如需更换材料，双方友好协商。
六、违约责任：
1、乙方逾期完工及验收送电，每日向甲方支付违约金 1‰元人民币（按合同总价标准）；如超过一个月以上的，每日向甲方支付违约金伍仟元人民币，同时甲方有权单方终止合同，另行选择施工队伍进场施工，乙方已经收取工程款项全部退还甲方并支付甲方总造价 10 %的违约金。
2.甲方须在该工程分三次向乙方付款的时间内按时付款，如不能及时付款造成工期延误，工期顺延并按每笔进度款每日 1‰元违约金付给乙方。
七、签订合同时乙方必须附上施工单位各资质证明
八、双方在履行本合同时若发生争议，可在有关部门的协助下进行调解，如当事人调解无效，可向当地仲裁机构申请仲裁或向宁德市蕉城区人民法院提出诉讼。
九、合同生效与终止
1、本合同签字或盖章之日起生效。
2、本合同签订后工程不得转包及分包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同履行地宁德市蕉城区。
建设单位（盖章）：施工单位（盖章）：
授权委托人（盖章）：授权委托人（盖章）：
联系电话：联系电话：
开户行：开户行：
开户行账号：开户行账号：
签订日期：年月日签订日期：2012年月日
承包人签订建设工程施工合同应当注意的问题 建设工程施工合同是指发包人和承包人为完成特定的建筑安装工程明确相互权利、义务关系的协议。依据建设工程施工合同，承包人应当完成发包人交给的施工任务，发包人应当按照约定提供必要施工条件并支付工程价款。建设工程施工合同是保护发包人、承包人双方合法权益的法律文件。本文以承包人的视角讨论在签订建设工程施工合同时应当注意的问题，提醒承包人应当充分认识并积极行使法律所赋予的合法权益。 下面结合建设部和国家工商行政管理局1999年修订的《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201)有关条款，说明承包人在签订建设工程施工合同时应当注意的问题。 一、签订建设工程施工合同之前应当注意的事项。 在签订合同之前，承包人应当对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况尽可能详细的了解，必要时要做详尽的调查。只有在工程合法、相关手续完备及发包人资信情况良好的条件下，承包人与之签订合同，其合法权益才能得到最大限度的保障。在实践中，经常会有一些不法分子利用承包人急于取得工程的心理，编造一些虚假信息，伪造审批文件，从事诈骗活动。因此，如不对工程情况进行仔细、详尽地了解，则有可能掉入陷阱，产生巨大的经济损失。 对发包人主要了解以下三个方面，第一发包人的主体资格，即其是否依法取得企业法人营业执照及相应的经营资格，是否具有签订和缔约资格。根据我国法律的有关规定，建设工程施工合同的缔约当事人均应为法人或其他
经济组织，自然人不能成为建设工程施工合同的当事人。第二工程是否是依法批准的合法项目，相关手续是否齐全，如建设用地是否批准?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等等。第三发包人的资质情况、社会信誉、财务状况如施工所需资金是否已经落实或可能落实等。 在签订合同之前，审查发包人的资信情况是一项重要的准备，为将来合同能够全面履行奠定一个良好基础。 二、签订建设工程施工合同时应当注意的事项 1、仔细阅读《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201)有关条款，掌握相关的法律、法规。 《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201)，由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四部分组成。签订合同时仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中基本条款未作特别约定时，“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。 2、合同价款应当明确约定。 (1) 填写《协议书》中“合同价款”，应当根据工程是属于招标工程，还是议标工程？招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。 (2)合同价格是签约双方共同约定的条款，第一要双方协商，第二要明确。暂定价、暂估价、概算价均不能作为合同价款，约而不定的价款也不能作为合同价款。 (3)填写合同“通用条款”第23条“合同价款及调整”时应当按照其所
电气施工承包合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将黔西县洪水镇洪箐砖厂配电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地址： 1.3工程内容：新建10KV线路及新装变压器安装工程。 二、工程承包范围及方式 2.1承包范围：黔西县洪水镇洪箐砖厂新建10KV线路0.9KM及新装S13-250KVA变压器1台安装工程，导线采用JKLYJ-210KV-70高压绝缘线（质量要求：变压器用全铜芯装置，线质要求达国标）及此线路所需设备（按供电局新标准要求安装，变压器安装之前乙方要折芯让甲方检查是否铜芯，变压器厂家徐川胜阳）。青苗赔偿由甲方负责。
2.2承包方式：包工包料（干包） 2.3机具供应：施工机具乙方自理 三、合同工期 3.1开竣工日期：以供电局开工报告为准，工期30天-40天，包括达火通电，保证甲方能用，如遇自然灾害或人力不可抗拒的因素工期应顺延。 四、工程质量 4.1工程质量标准：按供电局最新标准要求合格。 4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。 五、合同价款 5.1合同价格：整个工程的全部材料及供电设备、设计、制图、安装、报批达火通电含所有一切费用共计人民币大写 元整（小写：元）。 六：付款方式 合同签订乙方进场开始施工，甲方看见材料后，预付乙方（小写：元）预付款，工程开工后，余款在工程结束经供电局验收合格通电后，甲方试用三天，整套线路设备没有问题，甲方一次性支付乙方至总工程款尾款
工程施工内部承包协议书 甲方： 乙方： 为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，确保工程质量和安全生产文明施工，保证建设工程施工合同履约，实行企业目标管理，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现根据公司的实际情况，双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致，订立本协议。 第一条工程名称: 第二条工程地点： 第三条工程造价： 第四条承包范围：按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。 第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。 第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。 第七条工程质量要求： 1、质量目标：执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标，乙方应严格按照相关标准要求执行。 2、本工程施工必须接受公司的统一管理，严把质量关，严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。 3、项目经理部应争取在奖项方面取得突破，如在本项目中取得中州杯奖项，公司则返还本项目所缴纳的管理费中的20万元，以作为项目经理部在奖项申报方面的各项开支及奖励。 4、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、本工程完工后，乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘，上交公司备案。 第八条施工管理
1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全，并持证上岗，不得兼职，并在公司人事部门备案，未经批准，不得随意更换，如确有需要调整，必须先经公司同意。 2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要，从而导致建设单位要求公司增派管理人员的，公司则根据增派人员情况，在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费，增派人员工资由乙方承担。 3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度，按时向公司报送月报等资料，及时参加公司召开的有关会议。 4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工，遵纪守法，认真维护公司形象和利益。 5、施工过程中，甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务。 6、项目部在和建设单位办理工程结算时，无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。 第九条安全文明施工要求 1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故，重伤2‰以下，轻伤8‰以下。 2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查，对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知，应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知，经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力，发生的一切损失及费用均由乙方承担。 3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。需取得省级安全文明工地证书，否则将给于0.5%的处罚。如被行政主管部门通报批评，给公司造成负面影响者，公司将根据情况予以处罚。 4、如施工现场发生重大安全事故，给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、另签安全生产责任书（附后）。 第十条劳务管理 1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同，并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。 2、项目部组织自有人员实施劳务作业的，必须提供为其所招用的工人办理
水电安装工程劳务承包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
水电安装工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速
电气工程承包合同协议 书本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
电气分项工程施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期： 建筑工程电气分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）： 乙方（承包人）（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格:
工程名称：兴城市社会主义新农村东一新村一期工程 工程地点： 工程结构：框架结构建筑面积约 5万 M2。（以实际面积为准） 承包工作内容： 1、照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的全部内容。 2、动力系统：管路及套管预留预埋、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 3、弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 承包价格： 元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。 承包方式： 包人工费、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等）、包质量、包工期、包文明施工。 付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。 二、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。 6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。
工程内部承包合同 工程项目管理内部承包责任合同 甲方：装饰有限公司 法定代表人： 乙方： 代表人： 为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经公司研究决定，对社区卫生服务中心改造工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方施工业绩、管理能力和风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即为项目部(班子成员)工程项目的内部承包人。 根据甲方《工程项目承包管理办法》的规定，双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下责任协议： 一、承包的方式：风险抵押、个人承包 1、乙方同意向甲方交纳风险抵押金捌万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。 二、承包的期限：自2008年2月26日至该工程竣工交验(工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕)。 三、承包工程项目概况： 1、建设单位(以下简称业主)： 2、工程名称：社区卫生服务中心改造工程
3、改造建筑面积：4517.7平方米 4、承包范围：施工施工图纸中的全部内容、随图纸附的所有文字说明中的工作内容以及现场踏勘提出的工作内容(不包括打井工程和园林绿化工程) 5、施工工期：2008年2月26日～2008年5月31日 6、总日历工期：96天 如因非乙方自身原因的影响,经书面批准延长工期外，一律执行本合同工期。 四、承包的指标 1、成本指标：本工程承包价款确定为502万元(不包括打井费用和园林绿化工程费用)。承包范围内总价一次性包死。 2、质量指标：一次验收合格率100%。 3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。 4、进度指标：满足甲方与业主签订的施工合同的要求。 五、甲方的职责和权限 1、甲方的职责 (1)负责组织施工合同"交底"和施工组织方案的审定; (2)协助乙方组织竣工验收、竣工决算和评优申报; (3)负责组织项目管理期间和终结时的考核审计;兑现项目承包人经济收益(包括薪金)或实施经济处罚; (4)协助乙方选聘项目管理人员，组建项目经理部，配置其他生产要素; 2、甲方的权限
水电安装工程承包协议书 发包方：河南林九建筑工程有限公司名都和景项目部（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 名都和景14#-47#楼别墅工程由甲方总承包，为了保质保量按期顺利的完成，甲方现将本工程地下室和主体采暖、水电工程（不包括消防）发包给乙方承包施工。在乙方充分了解工程特点和工艺以及质量的要求的情况下，为了明确双方的责任，履行各自职责，保证工程质量安全如期完成。根据《中华人民共和国建筑法》及《合同法》，结合本工程特点，经双方友好公平协商的情况下签订本合同，并共同遵守。 一、工程概况 工程名称：名都·和景14#-47#楼别墅工程 工程地点：东二环与成吉思汗东街交叉口 承包内容：别墅住宅楼地下室和主体采暖安装、水电安装工程。 二、承包方式及单价、工期 1、承包方式：乙方以包工、包料（主辅材料），包施工所需机具：并包括安全及文明施工、保质保量按期完成工程
任务。 内容及单价： （1）内容包括 1）图纸的全部施工项目； 2）包括送试、试验费、规费及税金； 3）必须派两名水电专业管理人员属项目部管理人员行列；费用在合同价款之中不再另行计算； 4）甲方的临水、临电、围护、维修均在合同承包范围之内； 5）严格执行甲方、监理及行业主管部门的要求和规定； （2）别墅住宅楼地下室和主体采暖安装、水电安装工程（按图纸内容完成）建筑面积元/㎡；单价已含设备调试、施工机具及管理费、材料损耗费、雨天补贴、安全文明施工等。另注，本工程不作现场任何签订。 2、工期：必须按甲方施工进度计划安排，开工日期为2013年08月20日，竣工日期为2014年月日。 三、质量要求与进度要求 1、质量目标为自治区优良样板工程标准。乙方必须严格按设计图纸及有关设计变更文件和国家现行的规范及有关操作规程要求施工，保质保量近期完成工程任务。 2、如果因乙方原因没能按合同约定工期完成工程任务的，从延误的第二天起计，每延误一天，乙方赔偿甲方5000
电气工程合同样本(示范合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-017998
电气工程合同样本(示范合同) 电气工程合同范文1 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx 元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务： 1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。 6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。 7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工
工程项目内部承包合同 立合同单位： 发包方：中铁三局集团第五工程有限公司（以下简称甲方）承包方：中铁三局集团第五工程有限公司随岳中项目经理部（以下简称乙方） 湖北省随岳高速公路湖北省中段一期土建工程施工第九合同段，甲方业已中标施工，经公司研究决定：王先章同志任该工程项目经理，全权代表公司履行合同及工程的全过程管理。公司与项目经理部实行以项目经理为代表的集体承包制。依据《中华人民共和国经济合同法》和公司内部承包管理办法有关规定，经甲乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。 一、工程承包范围：Ｋ124+200～Ｋ137+400段内路基、桥梁、涵洞工程。 二、承包工程工期： 合同工期2005年07月至2007年12月。 若业主对合同工期调整时，乙方相应调整工期，但必须满足业主的各节点工期要求。 三、承包方式： 3.1工程项目管理实行以项目经理为主责人的集体承包，承包集体由项目经理、书记、副经理、总工程师组成。具体方式为总体目标承包，项目年薪制。 3.2承包集体责任及利益分配系数：项目经理1.0，书记0.9，项目副经理、总工程师：0.8。其他管理人员由项目经理在选聘中明确岗位责任及
奖罚，并签定聘用协议。 3.3对项目班子进行考核兑现。兑现结合项目规模大小及产值利润率和内部完成比例。 3.4兑现工期按项目上报工程管理部开工报告时起到项目主体工程全部完成，附属工程完成80%为止。 四、承包目标： 4.1乙方承包价： 甲方的中标价为：万元，外部预算暂定为万元。 按公司的《工程项目责任预算管理办法》计算乙方的承包价，乙方的总承包价暂定为万元。 甲乙双方承包价差暂定为：万元，甲方最终考核乙方承包价差的上缴目标比例为外部预算的 %。 国家政策性定额调整、材料价格调整如浮动较大，则根据实际调整承包价。 变更设计、调概索赔引起总价变化，则承包价按比例调整。 由于二次经营产生的纯效益，在项目盈余的情况下，公司决定将所得利润50%（含经营成本）分配给承包方，50%作为目标增值上交公司。 4.2上缴资金目标： 上缴款兑现率100%，代扣代缴款100%。 4.3安全目标 符合公司的职业健康安全工作目标。 4.4质量目标： 4.4.1质量无隐患交付达到业主的质量要求。
编号：_____________ 电气安装工程承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 经甲乙双方共同协商，甲方愿意将的电气安装工程承包给乙方，具体协商事宜如下: 一、承包范围:乙方承包_______的所有电气安装工程；包括:基础、主体、装饰装修工程的图纸范围内所有电气安装工程及所用材料，施工现场的临时用电拆装及维护。（本工程为毛坯交工，安装普通白炽灯、开关面板、楼梯间为成品、电表暂定为普通电表，如有变更按甲方给定的价格补于乙方）。所有的一次性变更在XXX元范围内不增减，XXX元范围外按社会价增补，但提前说明有关价格签字生效。 二、承包形式:甲方以重包（包工包料）的形式将_________的电气工程承包给乙方。 三、承包价格及付款方式:甲方按建筑平米每平米元（元）的价格承包给乙方。付款方式为依据劳务签证表和乙方实际完成的工程量月报表经甲方核实后，于次月10日付给乙方所得劳务进度工资承包总价的45%，待工程完工结束后，按承包结算价扣留总额的10%的保修金，所剩余工程款在完工验收合格后三个月内付清，保修期满后，扣除保修期间因乙方原因发生的维修费剩余，保修金在三个月内付给乙方。 四、进度及工期要求:乙方在施工必须服从甲方管理人员的统一管理及指挥，按甲方的合同交工时间，配合其他工种，在保证工程质量和安全的情况下完成施工任务，施工中乙方必须与各工种紧密配合，该加人时必须加人，该加班时必须加班，并必须跟班作业，如不执行，影响工程进度及其他工种的进度，甲方有权
建设工程施工合同订立过程中，通常要经过招标、投标、定标这几个过程，形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此，我们可以看出，从合同法角度分析，招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺，所以，依据合同法，中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念，或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定，所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作，维护自身权益，防范合同风险。 目前，发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同（范本）》（GF-1999-0201）签订施工合同，下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。 第一部分协议书 《建设工程施工合同（范本）》（以下简称《施工合同》）由四部分组成，即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分，在整个合同中具有最高法律效力，签订其应注意以下几个方面： 一、合同主体 协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合，更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、合同工期 合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同，并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款，以避免因发包人自身原因，致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。 三、工程质量标准 工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准，但发包人亦有在招标文件中提出更高要求，在签订此条款时，可以约定“合格，力争获奖”，以降低风险。 四、合同价款 此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价，若合同为可调价格合同，在此处可注明“暂定”字样。 五、组成合同的文件
电气工程施工合同新示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
电气工程施工合同新示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包 价为xx元/m2，订立以下协议：一、合同双方：甲方： _____ 乙方：_____二、承包内容：电气工程，包括电照、 电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、 避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电 气设备的维护及临时线路架设和维护。三、合同双方的权 力和义务：1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织 设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现 材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划， 按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施 工。3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免
工程内部承包合同协议 书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
工程内部承包合同 甲方：海力建设集团有限公司 乙方：___________________身份证号码： _______________________________ 由甲方承建的工程，需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请，甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容，为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任，根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款，供甲、乙双方共同遵守。 一、工程概况 建设单位： 工程名称： 工程地点： ______________________________________________________工程类型： ______________________________________________________ 二、工程范围 甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。 三、合同工期
开工日期：___ 年 ___ 月 ___日（按照建设单位审批的开工报告为准）。 总工期： ________日历天 四、质量标准 按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。 五、安全文明施工标准 1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故；甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查，若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评，甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金，等整改完成后退回。 2、工伤事故管理。若遇重大安全事故，出现重伤、死亡情况，应立即报告甲方，隐瞒不报一经查实，甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。 3、工伤事故的处理，凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故，甲方根据情况有权暂扣乙方的工伤事故处理押金10-50万，乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后，返还给乙方。 六、合同价款 工程造价（暂定）：_________________元(按甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同约定的计价原则执行，实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准）。
供电设备安装工程施工承包合同 合同编号： 甲方：建设工程指挥部（以下简称甲方）乙方：电气有限公司（以下简称乙方）为明确甲乙双方在供电设备安装工程施工中的权、责、利关系，确保工程质量和工程进度，本着公平自愿、平等互利的原则，经友好协商，特订立合同如下，双方共同信守，严格履行。 一、工程量及承包方式 （一）本合同工程总量： 、施工用电设备的采购及其安装。 （二）工程承包方式 本工程采用“包工包料”全承包方式，甲方将工程所需材料、设备的采购、搭火、入户、安装施工全权委托乙方办理 二、工程期限 本工程自合同签订之日起至年月日前完成其工程量。有下列情况之一者，其工期顺延： （一）因天气、开工条件、甲方的协调及资金的到位情况等原因； （二）因甲方提出变更计划或变更施工和设计方案； （三）不可预见、不可抗力的因素。 三、甲乙双方的义务
（一）甲方的义务： 、负责处理工程的占地、房屋、电力线路通道的协调及其相应的补偿问题； 、按合同约定支付合同价款及工程预付款； （二）乙方的义务： 、按电力工程规程规范保质保量地完成合同约定的工程量； 、负责施工安装工程中的安全事宜。 四、工程质量、施工安全、工程验收和设备保修 （一）工程质量：乙方须按电力部门设计图纸施工；乙方承包施工的电力安装工程必须符合《供配电系统设计规范》和《电力装置安装施工及验收规范》及电力行业的技术规程规范的规定，符合消防，安监、防雷要求。 （二）工程安全：严格按照《电业安全工作规范》和国家、省、州有关安全生产管理的相关规定进行安装施工。 （三）工程验收：乙方应确保安装达到电力行业标准，由甲方报请当地电力公司进行验收。 （四）设备保修：依据国家相关规定，乙方对本工程设备的保修期为一年（自然灾害、不可抗力外力因素除外）。 五、工程总造价与结算方式 （一）工程总造价：本工程总造价为贰佰柒拾玖万元整； （二）工程预付款为，陆拾万元整。待工程完工，经验收合格投入使用后付，下余作为工程质量保证金，在投入使用一年后无质量
工程合同签订必须注意的23个“坑” 1、如何认定内部承包合同？如何认定其效力？ 建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同，将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或职工施工，并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的，可认定为企业内部承包合同；当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由，主张该内部承包合同无效的，不予支持。 2、如何认定未取得“四证”而签订的建设工程施工合同的效力？ 发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证，与承包人签订建设工程施工合同的，应认定合同无效；但在一审庭审辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证或者经主管部门予以竣工核实的，可认定有效。 发包人未取得建设用地使用权证或建筑工程施工许可证的，不影响建设工程施工合同的效力。 3、如何认定当事人就工程价款计价方法所约定的条款的效力？ 建设工程施工合同约定的工程价款的确定方法虽然与建设工程计价依据不一致，但并不违反法律、行政法规强制性规定的，该约定应认定有效。
4、如何认定当事人约定的保修期低于法律规定的最低保修期限的条款的效力？ 建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于国家和省规定的最低期限的，该约定应认定无效。 5、如何认定开工时间？ 建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据。开工通知或开工报告发出后，仍不具备开工条件的，应以开工条件成就时间确定。没有开工通知或开工报告的，应以实际开工时间确定。 6、如何认定工期顺延？ 发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的，该主张不能成立。但合同明确约定不在规定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，应遵从合同的约定。 7、发包人已经签字确认验收合格，能否再以质量问题提出抗辩，主张延期或不予支付工程价款？
电气分项工程施工合同 合同编号: 甲方: 乙方: 签订地点:
签订日期:
建筑工程电气分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）： 乙方（承包人）（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和 国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到 文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 工程概况及承包内容和价格： 1、照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安 装及调试等施工图纸所包含的全部内容。 2、动力系统：管路及套管预留预埋 、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸 要求的内容 。 3、弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预 埋、应急照明灯的安装及调试。 1.5承包价格: 元/m 2 （含临电）（按建筑面积计算）。 1.6承包方式: 包人工费、包工具（手持电动工具及钢卷尺、 划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等）、 包质量、包工期、包文明施工 。 1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。 2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取 工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪 用人工工资，由乙方自行承担一切责任。 、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、 施工技术交底、安 全 交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划 供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权 从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 1.2 1.3 1.4 工程名称: 工程地点: 工程结构: 承包工作内容: 兴城市社会主义新农村东一新村一期工程 框架结构 建筑面积约5万M 2。（以实际面积为准）
发包人： (以下简称甲方) 承包人：身份证号码：住址：联系电话： (以下简称乙方) 为进一步挖掘企业潜力，控制成本、提高效益，经甲方研究决定，对甲方承揽施工的工程实行内部承包制度。现甲乙双方依照《民法通则》、《合同法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本地区和该工程的实际情况，就工程内部承包事项协商一致，订立本合同，共同遵照履行。一、甲方将其负责施工的工程承包给乙方。 (一)项目概况如下： 1、项目名称： (暂定名，下同)。 2、建设单位： 3、项目坐落： 4、占地面积约为; 5、建筑面积约为： (二)甲方承包合同概况如下： 1、工程内容： 2、合同工期： 3、工程价款： 4、质量标准：XXXX。工程质量符合国家和XXXX市有关建设工程质量标准，达到设计文件和合同要求。 二、内部承包方式 (一)甲方成立XXX项目工程部，聘任XXX为项目部负责人，负责项目工程部的日常管理、协调和监督工作。
(二)本工程由乙方进行内部承包，自主经营、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资，亦由乙方解决，甲方可予以协助。 (三)本工程除成本支出(依照财务部《施工、房地产开发企业财务制度》)及乙方向甲方缴纳的承包费外，其余部分作为乙方的收益，如因本工程发生亏损亦由乙方自行承担。 三、内部承包工程范围 乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图说、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知(或技术核定单)为准。 (一)具体工程承包施工范围包括但不限于： (二)以下分项、分部工程不属于乙方承包施工的工程范围，由建设单位或甲方另行分包给其他单位施工： (三)承包工程范围增减 乙方承包工程范围如有增减，建设单位在设计交底后以书面形式具体明确。 乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期。但增加范围超过承包范围5%以上(按工程造价计算)且建设单位书面同意延长工期的除外。 四、工程担保 (一)乙方承诺在签订本内部承包合同时向甲方交纳承包保证金XXX万元(大写XXX 万元)人民币，作为本合同履约的担保。至乙方内部承包的本工程竣工验收及竣工结算完毕后XX月内一次性返还给乙方。保证金不计利息。 (二)甲方与建设单位因本工程签订的《建设工程施工合同》中约定用于缴纳建委的欠薪保证金XXX元(大写XXX 元)，由乙方在签订本合同时一次性交付给甲方，
施工临时用电工程承包合同 工程名称： 甲方： 乙方：
施工临时用电工程承包合同 发包方（全称）：（以下简称甲方） 承包方（全称）：（以下简称乙方）为明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致，签订本合同。 第一条承包工程概况： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围和内容： 第二条工程质量及技术要求： 乙方工程施工质量必须符合《城乡电网建设与改造施工及验收标准》。 第三条合同价款： 一、价款结算方法（依据）：本工程按乙方工程预算书及甲方要求的内容施工，固定 总价为193.5572万元包干（含税金），价格不随市场及其他因素而改变。乙方需 向甲方提供足额合法发票。 二、合同价款的结算方式： 三、合同价款的支付方式：本工程支付方式采用转账方式，工程预付款为58万元， 在乙方全部设备、材料进场后再进行支付58万元，乙方按工期节点完成全部工 程，并通过验收及送电使用正常后15天支付剩余40%工程款。 第四条工程期限： 乙方必须在2011年3月10日前保质保量完成全部工程内容，配电室及变压器场地在2月6日前由甲方提供给乙方。 第五条功程承包方式为下列方式 一、包工包科，总价包干。 二、乙方不得将本工程转包他人，否则，甲方有权单方终止本合同，乙方应承担相应 责任及由此给甲方造成的损失。 第六条材料设备供应 乙方进场使用的设备、材料必须是正规厂家出厂的合格产品，附有产品合格证。 第七条乙方的职责： 一、根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调地方和相关部门之间的关系，以保证 工程进度顺利进行。 二、及时组织工程设计及图纸会审和施工技术交底，解决施工过程中出现的问题。 三、组织有关人员编制施工组织设计措施，施工总进度计划等各项准备工作。 四、根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工 程质量达到合格，并接受甲方派出的代表的监督。 五、在施工中如遇到变更后超出原设计标准或规模时，需甲乙双方办理有关手续后方 可施工，在设计变更尚未批准前，乙方不得施工。 六、在施工中如遇中途停建、缓建，乙方对在建工程应做好保护管理工作。 七、在施工过程中，由于乙方自身原因导致停工、返工；材料、构建的倒运及机械二 次进场等而造成损失，均由乙方自行承担。 八、乙方在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作， 费用由乙方自行承担。如乙方未按要求清理施工现场卫生，则甲方有权在乙方工 程款中扣回相应款项，委托他人代为清理。乙方在清除废弃物中违反地方环保要
工程承包合同例文 Project contract example 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工程承包合同例文 前言：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（甲方）________________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话 ____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 承包方（乙方）________________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话 ____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：________________
二、工程地点：________________ 三、工程编号：________________ 四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。（各单项工程详见工程项目一览表） 五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币 ________元，其中：人工费________元。（各单项工程详见工程项目一览表） 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表） 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;
编号：_____________ 小区住宅楼电气工程施工 承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方根据20XX年度施工生产计划的安排，决定将XXX小区住宅楼XXX电气专业分部工程分包给乙方施工。本着平等自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的责任，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商，签订本合同，以期共同信守执行。 第一条工程名称： 第二条专业工程承包的内容和范围： 1、电气工程分部施工的所有内容，包括孔洞预留、电线电缆导管敷设、布线；配电箱（盘）的安装，防雷接地、等电位联结的施工；插座、开关、灯具的安装；防盗门对讲系统等线路预留、安装；电视电话线路敷设、电话接续设备、电视终端设备的安装、连接和调试，以及线路电气试验、调试、照明通电试验等。施工范围是室内强电、弱电的所有项目。电视电话施工的材料由甲方提供。 2、施工现场临时用电的安装维护及最终拆除。 第三条工期与定员： 1、开工日期： 2、完工日期： 3、定员人数： 第四条承包方式： 承包方式为包工包料。 工程合同价款的结算方式及保修： 1、工程合同价款按照建筑面积每平方米叁拾伍元（35.00）计算。
2、支付方式：工程竣工验收合格后，甲方以XXX 的壹套住宅和五层约70㎡的壹套住宅抵付乙方承包合同价款（扣除保修费后）。四层住宅按照建筑面积每平方米壹千叁百元（1300.00）整计算，五层住宅按照建筑面积每平方米壹千贰百元整计算。两者的差额以现金找补。 3、工程竣工验收后，甲方预留合同总价款的5％为质量保修金，保修期限为一年。在该期间电气分部工程所发生的各种问题乙方均应在2小时内赶到无偿修理。如果乙方在接到通知后2小时内未来人修理，甲方可以代为维修，所发生的一切费用从乙方的质量保证金中支付。 第五条双方责任： 甲方：1、组织实施项目管理的各项工作，协调现场的工作关系。 2、负责施工组织设计的编制，统一制定各项管理目标。实施对工程质量、成本、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收。 3、及时提供图纸。 乙方：1、自觉接受甲方和监理人员的管理、监督和检查，遵守甲方项目部的各项规章制度。 2、采购和使用合格材料。严格按照设计图纸、专业施工验收规范和施工操作规程及施工组织设计的要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，进度和工期达到施工组织设计和合同的要求。 3、严格按照安全操作规程施工操作，安全生产，文明施工。在施工过程中，若违反安全操作规程所发生的人身伤亡事故均由乙方自行负责。 4、工程交工验收前，负责电气工程成品的保护。 5、组织具有相应资质的施工人员，持证上岗。