当前位置:文档之家› 河道清淤施工合同协议书

河道清淤施工合同协议书

河道清淤施工合同协议

文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

河道清淤施工合同

(共3页)

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依照我国相关法律法规的规定,为了明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,根据工程具体情况,本着平等互利的原则,双方针对工程建设的有关事项协商一致后达成如下条款:

一、工程概况及承包方式

1、工程名称:河道清淤工程

2、工程地点:

3、工程承包方式:包工包料

4、工程概况:本工程位于新安镇境内,其主要工程量如下:依据图纸计算长米,清淤深度为米,宽度与河道同宽,清淤土方量为 m3。

二、工程内容

清理河道内的淤泥、沙、石及生活垃圾。

三、工程期限

工程开工日期:201 年月日,工程竣工日期:201 年月日。

四、质量要求

工程质量标准:乙方按照甲方要求将河道内的淤泥、沙、石及生活垃圾全部清理,达到甲方要求(具体河道治理的标准按甲方提供的设计图纸进行)。

五、付款方式

乙方在清淤工程中所获取的沙石可以自由处分(乙方自行使用、出售),针对处分后所产生的利润,其中的利润部分以30%,用于河道清淤后的岸边工程的护坡施工费用;护坡工程造价按照安徽省最新的建筑工程定额和甲方提供的施工图纸作为计算工程价款的依据;乙方提取的利润部分的30%的费用,如果不足以支付河道清淤后的岸边工程的护坡施工费用的,差额部分由甲方承担;乙方提取的利润部分的30%的费用,如果足以支付河道清淤后的岸边工程的护坡施工费用的,剩余部分属于乙方所有

六、双方责任

1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;对乙方施工质量及工程进度随时随地进行抽验及抽查;甲方须保证乙方施工过程中不受到影响,对于施工过程中出现的群众纠纷,甲方负责出面协调解决,原则上不影响乙方施工。甲方需向乙方提供具体施工方案,乙方须严格按照方案内容细则执行,如果不按操作流程野蛮施工,出现一切后果,乙方自行承担。

2、乙方:乙方在施工过程中向场外运输过程中洒漏在道面上的垃圾应及时清理,如若造成不良影响,由乙方自己协调解

决;所有工人在施工期间严禁饮酒,如因饮酒造成人身伤亡事故,所有后果由乙方自行承担;其他未尽事宜参照具体施工方案执行。

七、其他事项

经甲乙双方商定做出如下协议:

1、工程如遇特殊情况或不可抗拒力造成不能施工的,工期顺延;如发生违约造成的一切损失,由违约方承担。

2、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向工程所在地法院提起诉讼。

3、乙方应慎重,严格按照国家关于施工建设安全的法律规定及行业规定进行安全施工,因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

4、本协议生效后10个工作日内,乙方应向甲方缴纳履约保证金万元,合同履行完毕,甲方应全额返还;如果合同生效后,甲方将本合同约定范围内的清淤工程交付第三人施工,视为甲方违约,甲方不但要全额返还乙方缴纳的履约保证金万元,还要以乙方缴纳的保证金为基数予以两倍赔偿并支付利息(利息从乙方缴纳履约保证金之日起按照月息2%计算);如果合同生效后,乙方不能按照甲方指定的时间、方式履行合同约定的义务,视为乙方违约,乙方无权主张返还履约保证金。

5、其他未尽事宜由双方协商解决。

6、合同一式贰份,双方签字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。

甲方:

负责人(签字):

乙方:

负责人(签字)

年月日

河道清淤施工合同正式版

河道清淤施工合同正式版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-019875

河道清淤施工合同正式版 河道清淤施工合同范文1 甲方: 乙方: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容:(包括河道正项土方施工以及为完成正项土方工程的附属工作内容,含打、拆坝,排水结合填筑防洪堤、围埝等)。 四、工程标准: 1、河道标准:底宽米、底高程米、坡比。按照河道施工规范,中心线最大误差为20cm左右,河底高程误差不大于+3.0cm----20cm,平均值不高于设计高程;底宽30cm,平均值不小于设计底宽;局部坡比1:n(15%),整体坡不陡于设计值(1:n),其它按相关技术规范标

准执行。 2、其它要求: 五、文明施工及工程安全:乙方应认真做好文明施工,切实抓好安全工作,施工过程中确因乙方责任发生的经济赔偿和安全责任事故由乙方负责。 六、施工时间:本工程自年月日,至年月日竣工,工期天。 七、合同价格及付款方式:工程暂定施工土方总量m3,综合单价为元/m3,暂定合同总价为元(小写元)。分期付款方式为。工程最终结算以监理核定的工程量为准。 八、双方责职: 甲方责职: 1、甲方在开工前,按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。 2、甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后,应及时组织审查和批准。 3、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施

施工安全合同协议书

建筑工程施工安全合同协议书 为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目: 第二条施工地址: 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。 4、甲方指派_______同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担: (1)人身伤亡事故; (2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故; (3)发生厂内火灾事故; (4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任 乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任: 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。乙方指派_____作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 开工前,乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场,出入证严禁转借他人。 8、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 10、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

河道清淤治理合同协议书范本

河道清淤治理合同 甲方: __________________ 乙方:__________________

签订日期:__年___ 月_____ 日 甲方: 乙方: 本工程项目由甲、乙双方共同协商,为保证工程施工顺利完成实施,确保质量,安全文明,按期完成施工任务,明确双方职责、相互配合,双方达成如下条款: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 四、工程标准: 五、文明施工及工程安全: 乙方应认真做好文明施工,切实抓好安全工作,施工过程中确因乙方责任发生的经济赔偿和安全 责任事故由乙方负责。 六、施工时间: 工程自________ 年_________ 月_________ 日开始至_________ 年_________ 月 ________ 日全部完工, 工期__________ 天。 七、合同价款及付款方式: 1.合同总价:工程合同总价为:__________________________ (小写_________ 元)。 2.付款方式:工程完工后,甲方付给乙方工程款的80%,经审计验收合格后;甲方付给乙方工程 款15%预留5%质保金,待质保期满后,全部支付给乙方。 八、双方职责甲方职责:

1.甲方负责协调周边关系。 2.甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后,应及时组织审查和批准。 3.甲方应按本合同所明确的付款办法,按时付款。 4.甲方应及时做好施工过程中的矛盾协调工作。 乙方职责: 1、乙方保证按合同的工作内容和工作标准,按期保质完成工程任务。 2、乙方在开工前必须按规定办理与施工相关的一切手续,由甲方提供施工方案、开工报告等。 3、工程施工期间,如乙方无正当理由终止工程施工,甲方不结算已经施工部分的费用。由此而产生的后果由乙方负责。 4、乙方应积极做好矛盾的协调处理工作。 九、本合同未涉及内容,经双方协调解决。 十、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并分别加盖单位公章后生效。 十一、本合同一式四份,双方各执两份。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人(签字):总经理(签字): 分管领导: 部门负责人: 经办人;经办人: 年月日年月日

工程施工安全协议书

工程施工安全协议书 为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目: 第二条施工地址: 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。 4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担: (1)人身伤亡事故; (2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故; (3)发生厂内火灾事故; (4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的; (5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任: 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。乙方指派作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 开工前,乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场,出入证严禁转借他人。 8、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 10、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。

河道治理工程护坡工程施工合同

堤岸护坡施工承包合同 发包方: 承包方: 签订地点:***** ^市***** 区**** 乡**** 木寸**** 河治理 项目咅E 签订日期:2015 年**月**日 市(*** 区)****河治理工程

***市(***区)***河治理工程堤岸护坡 施工承包合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定,经甲、乙双方自愿友好协商一致,就乙方承包甲方***市(***区)大泥河治理工程堤岸护坡所涉及相关事宜, 共同达成如下合同条款,双方严格遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称:***市(***区)大泥河治理工程堤岸护坡工程(以下简称本工程)。 2、工程地点:***市***区***乡***村 3、工程内容:甲方指定范围内河堤岸混凝土护坡加固工程,内容包括:施工面夯实平整、脚手架搭设和拆除、土工布铺设、混凝土拌合浇筑、PE泡沫板伸缩缝设置、直径75的排水管布设、护坡混凝土养护等全部护坡施工内容。 4、承包方式:乙方包工包料、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。 二、施工工期 总工期60天(从开工之日起至总工程完工之日止),开工日期以甲方通知为准。 本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时,工期经甲方签证后可顺延。

三、承包单价 1 、本工程价款实行综合包干价:*** 万元。 2、上述综合包干价包括:乙方为实施本工程所需的全部人工材料费、机械设备及燃油费用、各项措施费、材料下车场内运输,设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场协调管理和维护所需全部费用,以及利润等。 3 、前述综合包干价确定后,在包干价范围内,本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件,也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整,乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款,相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。 四、工程量计量及计量方法 本工程结算工程量暂定为****m 2(混凝土总浇筑量****m 3),超出合同外的工程量以甲方现场验收工程量为准,最后按比例计算并进行追加工程价款。 五、工程款支付 1 、乙方按甲方要求完成本合同指定的一段堤岸护坡(本工程共分三段),并经业主、监理及甲方确认工程合格后付本段工程总造价的90%,三段堤岸护坡全部施工结束后,并经业主、监理及甲方确认工程合格后再支付总合同价款的95%(乙方收款前应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺)。 2 、如乙方违约,甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约 行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的,甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。 六、双方职责 (一)甲方职责 甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。

建设工程施工安全协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设工程施工安全协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

任务。乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由乙方负责。 3、乙方必须认真贯彻执行国家和上海市劳动局颁发的,关于劳动保 护、安全生产、消防等操作规程条款的规定。 4、乙方必须建有工程施工安全管理组织体制,以及各种工种专职或 者兼职的安全专员,特种作业人员的审证考核制度,及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 5、乙方在施工前应组织召开管理人员、施工人员进行必要的安全生 产教育,法制观念教育,加强和提高安全防范意识。 6、所有施工人员在施工期间必须严格执行和遵守现场甲方的安全生产防火管理条文规定,并接受甲方指派管理人员的日常管理督促、检查和指导,对于查出的隐患,乙方必须限期整改。 7、乙方使用的所有机械设备、配电箱、电动工具等必须符合国家安全检测标准。未经检验合格,违章操作使用所发生的人员伤亡和造成伤亡事故均由乙方负责承担和赔偿。 8、乙方人员对施工现场的脚手架、各种安全防护措施、安全标志和 警告牌、不得擅白攀登,不得擅白拆除移动,未经许可擅白违反规定 操作所造成的后果均由肇事者和乙方负责。 9、特种作业必须执行〈〈国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上 岗,并按规定定期审证。严禁违章、无证操作。由于乙方工作人员不

按规范操作,或者乙方私白任用不懂电器、机械设备的人违章作业所造成的一切后果由操作者和乙方负责。 10、乙方在施工过程中需要拖接电缆、电线、拖线板、配电箱等电器设施时应制定专职人员负责施工。特别是使用井架电梯时,须遵守现场安全规章制度,有专人负责开启。 11、乙方施工中离地登高作业须系好安全带,戴有安全帽,按规范做好安全防范措施。施工现场要做到六不准:不准高空抛物,不准随便大小便,不准抽烟,不准偷盗财物,不准乱倒垃圾,不准私白带外人进现场。 12、由于乙方责任造成人员伤亡事故,甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,事故的损失和善后处理费用由乙方负责。 13、本协议经双方代表签字后即生效。安全协议书作为合同正本附件一式三份,甲乙各持一份,一份留作备案。 甲方:乙方: 授权代表:授权代表: 日期:日期: 地址:乙方住所地: 邮编:邮编: 电话:电话:

清淤工程施工合同

工程承包合同 甲方:扬州市江都区长江管理处(以下简称甲方) 乙方:扬州市盛禹水利建设工程有限公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规和条例明确各自在施工中的合法权利、义务和经济责任,根据工程具体情况,本着平等互利的原则,双方针对工程建设有关事项协商自愿签订如下合同条款 一、工程概况及承包方式 1、工程名称:通江闸河道清淤工程 2、工程地点:江都区长江管理处通江闸以南与长江连接的内河 3、工程承包方式:包工包料 4、工程概况:本工程位于江都区嘶马镇通江闸以南与长江连接,该河道部分河段落因长期未清理,河淤泥大量堆积已经影响航道内船只通航。需要将该段河道的堆积淤泥清理,确保船只正常通航。 二、工程内容 清理该河道内影响航道内船只通航的淤泥,工程量约6000立方米。 三、工程造价 工程造价为:(¥元)。本工程项

目为一次包干价,超支不补。 四、工程期限 工程开工日期:年月日 工程竣工日期:年月日 五、质量要求 工程质量标准:。 六、付款方式 工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的 100% 。 七、双方责任 1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地。 2、乙方:向甲方提供工程报价。 八、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议: 1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。 2、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 3、乙方应慎重、严格按照国家关于施工建设安全的法律规定及行业规定进行安全施工,因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。 4、其它未尽事宜由双方协商解决。

河道治理施工合同协议书范本

河道治理施工合同 甲方: __________________ 乙方: __________________

签订日期:年月日 甲方:_ 乙方:______________________________________________________ 为确保_________________________________________ 工程按期保质保量完成,依据建筑法、合同法及有 关法律法规和标准,按照甲乙双方平等自愿原则,经甲乙双方协商达成一致,签订本协议,以便 共同遵守。 一、工程名称: _______________________________________________________ 二、工程地点:________________________________________________________ 三、工程范围:_____________________________________________________ 四、承包方式:_______________________________________________________ 五、结算单价:________________________________________________________ 六、付款方式:甲方每月拨付乙方正常维持费用,余款待工程结束后,一次性付清。 七、质量:合格 工程竣工验收达不到质量要求的,乙方承担保修及返工费。 八、施工要求: 1、乙方人员应服从业主代表、甲方现场管理人员的管理,否则取消乙方施工资格并拒付工程款。 2、乙方必须按期保质量完成合同条款(三)中的全部工程项目,否则视为乙方违约,对乙方不 履行或剩余的工程,由甲方安排其他队伍继续完成,由此,增加的费用(包括调价和相关费用)从乙方已完工程款中扣抵。九、事务协调:施工范围内的地面附着物清理、坟墓迁移等所有地方事务协调工作均由乙方自行解决,

河道疏浚施工合同

河道疏浚施工合同 篇一:河道疏浚合同书 河道疏浚合同书 甲方:利辛县水利建筑安装工程公司 乙方: 甲方有河道疏浚工程需要建设,现委托乙方承建施工。为加强责任制,按时保质建好工程,经甲乙双方协商同意,签定合同如下: 一、工程名称:亳州市谯城油河河道疏浚 二、工程地点:谯城区 三、承包内容:河道疏浚清淤 四、承包方式:乙方自带机械清淤,乙方负责打坝排水,甲方负责抽水协调等。 五、承包金额:清淤土方实量实算,土方(水下方)单位为 7.8元/立方米。 六、付款方式:工程款在工程竣工验收合格后结清。 七、双方责任 甲方: 1.负责提供电源及弃土区。 2.负责清淤范围内的清障。 4.在工程竣工并通过验收后,结清乙方工程承包款。乙方:

1.按甲方规划地点组织人员施工,机械维修、人员工资由乙方负责。 2.强化安全管理,施工期间安全责任事故由乙方负责,与甲方无关。 3.加强施工质量和工期管理,确保工程按期保质竣工并交付验收。 4.工程竣工时,不留尾工和遗留问题,清理好施工现场。 八、合同未尽事宜双方另行协商解决。 九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同自双方签字之起生效,至双方结清工程承包款后废止。 甲方:利辛县水利建筑安装工程公司甲方代表:乙方: 二○一二年十一月六日 篇二:河道疏浚工程施工合同 村组河道疏浚工程施工合同 甲方: 乙方: 甲方将______年度村组河道疏浚工程______社区的______条河道,交由乙方负责施工,为确保质量和安全,按时完成施工任务,特订立如下合同条款: 一、甲方职责:配合乙方做好施工期内的用电、施工挖土、打坝堆土、清障、拆迁、治安纠纷调解等协调工作。 二、乙方职责:抓好工程标准质量与进度,服从甲方管理。 三、质量标准:具体施工要求由水利站负责监督并组织实施工程验收。 四、工程量:按水利部分实际测量验收为准。 五、工程期限:于______年______月______日开工至______年______

施工安全协议书

施工安全协议书 为进一步加强建筑施工企业的安全管理,确保施工人员在生产过程中的安全健康,杜绝一切伤亡事故的发生,凡在本公司施工人员必须签订安全生产协议书。 1、施工人员未经培训和安全教育、未办好上级主管部门规定的一切手续,不得从事各种作业。 2、施工人员进入施工现场必须遵守公司及施工现场的各项管理制度,必须戴好安全帽,穿戴好个人安全防护用品,严禁违章作业。 3、施工人员进入施工现场严禁穿高跟鞋,拖鞋及易滑鞋。 4、施工现场所有人员身体不适、酒后不得从事各种作业。 5、施工现场电气设备、机械设备、安全防护、消防设备未经领导批准不得擅自拆改或使用。 6、在阳台、楼层和一切室内施工时严禁将头伸向室外、井字架、电梯井、门窗洞口等危险处,防止发生意外事故。 7、施工人员应注意现场一切孔洞、坑槽,上架子作业前要检查架子是否安全可靠,注意架子的探头板和飞跳板,以免掉落伤人。 8、施工中如要使用机械和手动电动工具,操作人员必须熟悉机械和电动工具的性能、操作规程及使用说明,戴好安全防护用品防止触电伤人。 9、特种工种人员(电工、焊工、架子工、塔司、起重工、机工等)必须经专业培训,合格后持证上岗。 10、高处作业时要遵守安全规定,必须佩戴好安全带和防护用品,要有切实可行的安全保护措施,严禁向下抛扔杂物,工具和灰尘防止发生事故。 11、施工现场严禁吸烟和一切非法用火,必须用火时要办理用火证,作好现场消防工作,避免火灾发生。 12、施工人员禁止在新砌墙上行走,防止标号未达到强度,造成倒塌伤人。 13、施工人员往架子上码砖时,不得超过三码,严禁荷载过重,架子失稳伤人。 14、施工人员严禁攀登脚手架、高车架及一切非通行上人道路,禁上乘坐非乘人运输工具上下,防止发生事故。 15、施工人员冬季取暖时,炉具安全防护措施要齐全有效,安好风斗防上煤气中毒,任何人不得使用电炉子取暖。

河道治理工程护坡工程施工合同

河道治理工程护坡工程施工合同

***市(***区)****河治理工程 堤岸护坡施工承包合同 发包方: 承包方: 签订日期:

***市(***区)***河治理工程堤岸护坡 施工承包合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定,经甲、乙双方自愿友好协商一致,就乙方承包甲方***市(***区)大泥河治理工程堤岸护坡所涉及相关事宜,共同达成如下合同条款,双方严格遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称:***市(***区)大泥河治理工程堤岸护坡工程(以下简称本工程)。 2、工程地点:***市***区***乡***村 3、工程内容:甲方指定范围内河堤岸混凝土护坡加固工程,内容包括:施工面夯实平整、脚手架搭设和拆除、土工布铺设、混凝土拌合浇筑、PE泡沫板伸缩缝设置、直径75的排水管布设、护坡混凝土养护等全部护坡施工内容。 4、承包方式:乙方包工包料、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。 二、施工工期 总工期 60天(从开工之日起至总工程完工之日止),开工日期以甲方通知为准。

本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时,工期经甲方签证后可顺延。 三、承包单价 1、本工程价款实行综合包干价:***万元。 2、上述综合包干价包括:乙方为实施本工程所需的全部人工材料费、机械设备及燃油费用、各项措施费、材料下车场内运输,设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场协调管理和维护所需全部费用,以及利润等。 3、前述综合包干价确定后,在包干价范围内,本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件,也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整,乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款,相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。 四、工程量计量及计量方法 本工程结算工程量暂定为****m2(混凝土总浇筑量****m3),超出合同外的工程量以甲方现场验收工程量为准,最后按比例计算并进行追加工程价款。 五、工程款支付 1、乙方按甲方要求完成本合同指定的一段堤岸护坡(本工程共分三段),并经业主、监理及甲方确认工程合格后付本段工程总造价的90%,三段堤岸护坡全部施工结束后,并经业主、监理及甲方确认工程合格后再支付总合同价款的95%(乙方收款前应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺)。 2、如乙方违约,甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约

河道疏浚施工合同

河道疏浚施工合同 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 为了村庄整洁,甲方经研究决定进行河道疏浚。现根据最低标中标和同等价情况下,优先本村村民的原则,通过公开招标的形式,确定上述工程由乙方中标施工。为使该工程能按时、保质顺利完成,现经甲、乙方双方协商,同意订立以下施工合同,以此遵照执行。 一、工程名称: ______河道疏浚工程。计划疏浚长度米。 二、工程施工工期: 自年月日~ 年月日,历时个历日。 三、工程施工经费结算的方法: 1.工程经费的单价按中标价元/方结算,为综合单价承包。 2.工程量按竣工验收实测的土方量结算。工程的筑坝、开坝、土方围堰费、清障费、排水费及堰体施工期维护费均列入土方单价。 3.甲方负责施工中得调节,把好质量关,掌握竣工验收中第一手资料;合同签订后,乙方对整个工程的费用进行垫资,待工程全部结束后凭甲方验收单合格后方可结账(凭支塘税务所土方发票)。 四、工程施工要求及验收方法: 1.工程采用两栖式挖掘机施工的必须干河,绝不能带水夹浆进行施工,确保工程质量;工程采用水力冲泥疏浚,尽量减少工作坝,乙方应按照甲方规定的河底宽度、坡比等疏浚标准质量要求进行施工,将土方排至制定的排泥点,并做好排泥场的围堰及排水沟的开挖工作,避免泥水淹积农田。

塌坝所造成的损失均由乙方负全部经济责任。 2.乙方应按照甲方要求将河道内的淤积土方全部清理。清理过程中的垃圾杂物应按村要求堆放到指定位置,驳岸边垃圾、杂草、杂树都要清理。放水后驳岸边保持30cm水层,无垃圾。河道内有沉船负责打捞。工程结束告知有关单位,经初步验收后才可开坝防水,否则乙方应负责任。 3.土方工程量的计算按建管所、水利站竣工验收实测断面土方计取上报,最终以市局验收竣工土方为结算工程量。 4.乙方在施工过程中要切实做好工地施工安全。杜绝和防范机电事故发生。排泥管道线路的定向应尽量避免与村级交通的矛盾,管线与交通道路交叉处应做夜光警示标志和减速保护设置,确保交通安全。 5.乙方应做好工地现场的文明施工,注意环境卫生。 五、以上工程一旦确认,不得反悔,如违反责任自负。 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。 甲方单位(盖章)乙方单位(盖章) 甲方代表:乙方代表: (签字)(签字) 年月日

河道清淤合同

河道清淤合同 篇一:河道清淤协议 河道清淤协议 甲方:南湖夏致交通工程乙方:银浩河道清淤 经甲乙双方协商一致,乙方为甲方码头河道所作业区域提供清淤劳务,并达成如下协议 1、乙方为甲方提供清淤劳务并会按期完成清淤工程; 2、劳务费用按清淤方量计算(20元/m3 ,含税); 3、经双方丈量确定两清淤船载重方量为7号船120m3 每船。 实际清淤量及清淤船数以甲方指派人员确认为准; 4、清淤过程中所使用所有机具设备船只由乙方提供; 5、清淤过程中人员及设备安全责任由乙方承担; 6、清淤过程中涉及法律法规政策问题处理由乙方处理。 7、清淤工程结束后甲方验收合格后,双方协商付款事宜。 甲方:乙方:号船100 m3 每船。 8 篇二: 甲方:李桂芳身份证号:372439************ 乙方:王礼强身份证号:370111************ 一、工程名称:商中河治理工程

二、工程地点:济南市商河县境内 三、工程内容:(包括河道正项土方施工以及完成正项土方工程的附属工作内容)。 四、工程标准:按照工程施工图纸的要求施工。 五、文明施工及工程安全: 乙方应认真做好文明施工,切实抓好安全工作,施工过程中乙方负责发生的经济赔偿和安全责任事故由乙方负责。 六、施工时间: 本工程自20XX年5月19日至20XX年6月20日竣工,工期33天。 七、合同价格及付款方式: 工程 篇三:清淤工程施工协议 工程施工协议 甲方:乐陵市鑫海机械工程有限公司 乙方: 甲方为了乐陵市跃风河清淤工程的需要,甲乙双方本着公平公正平等的原则签订本协议,具体事项经甲乙双方协商签订协议如下: 1. 工程名称:乐陵市跃风河清淤工程 2. 工程量:河道长度有3150米左右,(具体长度按时间丈量,工

施工安全合同协议书5篇

施工安全合同协议书5篇 协议书是社会生活中,协作的双方或数方,为保障各自的合法权益,经双方或数方共同协商达成一致意见后,签订的书面材料。下面是我搜集的施工安全合同协议书5篇,希望对你有所帮助。 施工安全合同协议书(一) 为了搞好高空作业的安全管理工作,防止安全事故的发生,确保人身安全,经甲乙双方充分协商,在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上,本着自愿平等的原则签订此协议。 一、甲方的职责: 1、甲方在乙方进入作业现场前,对乙方人员进行安全告知,为乙方带给《安全操作规程》,对乙方人员进行安全培训,告知乙方人员安全方面的处罚制度。 2、甲方在乙方进行高空作业时,有权对乙方进行监督、检查、指导,对于检查当中发现的问题,甲方将依据公司相关的处罚制度进行处罚。 3、作业过程中出现人员伤亡状况,甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作,防止事故的扩大化,协助相关部门做好事故的调查取证工作,但期间发生的一切费用由乙方承担。甲方承担任何职责。 二、乙方的职责 1、本次施工过程中,乙方务必设立专职安全员,负责作业人员的安全防护告知,安全操作规程培训。 2、乙方在作业过程中,应遵守公司的各项规章制度,对于作业时发现的安全隐患,及时采取措施,予以消除。

3、乙方在作业过程中,出现的安全事故,将由乙方承担全部职责,若对公司造成损失,乙方赔偿损失。 4、乙方在作业过程中,禁止酗酒,疲劳作业,违规作业,甲方将不定时进行抽查,在抽查过程中若发现违规行为,甲方将依据公司 相关规定对乙方进行处罚。 5、根据“一岗双责”的规定:乙方的项目负责人,也是安全负责人,负责施工人员的日常安全管理工作,并对乙方作业人员的安全负责。 6、在作业开始前,乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育,并有文字存根以备检查,不得安排未经教育的员工进入现场。 7、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备,否则因由此而引起的事故,乙方负全部职责。 8、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全职责。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备,否则因由此而引起的事故,乙方负全部职责。 三、甲乙双方应严格遵守本协议条款,履行各自职责,搞好礼貌作业。 四、本协议自签订之日起生效至项目结束,一式两份,甲乙双方各执一份。 五、未尽事宜,甲乙双方本着友好协商的原则解决。 甲方:乙方: 职责人:职责人: 签订日期:签订日期: 施工安全合同协议书(二) 甲方:

河道清淤工程合同协议书范本模板

河道清淤工程合同 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:____ 年____ 月____ 日 卖方:________________________________ 以(下简称甲方)买方:________________________________ 以(下简称乙方)

一、工程名称: ____________________ 二、工程地点: ____________________ 三、工程内容: (包括河道正项土方施工以及为完成正项土方工程的附属工作内容,含打、拆坝,排水结合填筑防洪堤、围埝等)。 四、工程标准: 1、河道标准: 底宽_____ 米、底高程 _____ 米、坡比 ___ 。按照河道施工规范,中心线最大误差为土20cm左右,河底高程误差不大于+3。0cm----20cm,平均值不高于设计高程底宽± 30cm平均值不小于设计底宽;局部坡比1:n(1 ± 5%)整体坡不陡于设计值(1:n),其它按相关技术规范标准执行。 2、其它要求: 五、文明施工及工程安全: 乙方应认真做好文明施工, 切实抓好安全工作, 施工过程中确因乙方责任发生的经济赔偿和安全责任事故由乙方负责。 六、施工时间: 本工程自___ 年__月__日,至_____ 年__月__日竣工,工期___天。 七、合同价格及付款方式: 工程暂定施工土方总量________ m3,综合单价为_______ 元/m3,暂定合同总价为_______ 元(小写元)。分期付款方式为。工程最终结算以监理核定的工 程量为准。 八、双方责职: 甲方责职: 1 、甲方在开工前,按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。 2、甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后,应及时组织审查和 批准。清淤工程合同范本 3、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施工的相关

河道治理工程护坡工程施工合同 (2)

***市(***区)****河治理工程 堤岸护坡施工承包合同 发包方: 承包方: 签订日期:

***市(***区)***河治理工程堤岸护坡 施工承包合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定,经甲、乙双方自愿友好协商一致,就乙方承包甲方***市(***区)大泥河治理工程堤岸护坡所涉及相关事宜,共同达成如下合同条款,双方严格遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称:***市(***区)大泥河治理工程堤岸护坡工程(以下简称本工程)。 2、工程地点:***市***区***乡***村 3、工程内容:甲方指定范围内河堤岸混凝土护坡加固工程,内容包括:施工面夯实平整、脚手架搭设和拆除、土工布铺设、混凝土拌合浇筑、PE泡沫板伸缩缝设置、直径75的排水管布设、护坡混凝土养护等全部护坡施工内容。 4、承包方式:乙方包工包料、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。 二、施工工期 总工期 60天(从开工之日起至总工程完工之日止),开工日期以甲方通知为准。 本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的

停、窝工时,工期经甲方签证后可顺延。 三、承包单价 1、本工程价款实行综合包干价:***万元。 2、上述综合包干价包括:乙方为实施本工程所需的全部人工材料费、机械设备及燃油费用、各项措施费、材料下车场内运输,设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场协调管理和维护所需全部费用,以及利润等。 3、前述综合包干价确定后,在包干价范围内,本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件,也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整,乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款,相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。 四、工程量计量及计量方法 本工程结算工程量暂定为****m2(混凝土总浇筑量****m3),超出合同外的工程量以甲方现场验收工程量为准,最后按比例计算并进行追加工程价款。 五、工程款支付 1、乙方按甲方要求完成本合同指定的一段堤岸护坡(本工程共分三段),并经业主、监理及甲方确认工程合格后付本段工程总造价的90%,三段堤岸护坡全部施工结束后,并经业主、监理及甲方确认工程合格后再支付总合同价款的95%(乙方收款前应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺)。 2、如乙方违约,甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根

施工安全协议书(标准版)

施工安全协议书 甲方:________________________________________________乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

工程名称: 1#2#厂房设备安装施工 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工安装现场的安全生产和施工安装现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工安装现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工安装现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工安装现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。 5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品,加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底,避免违章指挥、违章操作和误操作,确保安全用电。

河道清淤合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-5659-28 河道清淤合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

河道清淤合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 乙方: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容:(包括河道正项土方施工以及为完成正项土方工程的附属工作内容,含打、拆坝,排水结合填筑防洪堤、围埝等)。 四、工程标准: 1、河道标准:底宽米、底高程米、坡比。按照河道施工规范,中心线最大误差为±20 cm 左右,河底高程误差不大于+3.0cm--- -20cm,平均值不高于设计高程;底宽±30 cm,平均值不小于设计底宽;局部坡比 1:n(1±5%), 整体坡不陡于设计值(1:n),其它按相关技术规范标准执行。 2、其它要求:

五、文明施工及工程安全:乙方应认真做好文明施工,切实抓好安全工作,施工过程中确因乙方责任发生的经济赔偿和安全责任事故由乙方负责。 六、施工时间:本工程自年月日,至年月日竣工,工期天。 七、合同价格及付款方式:工程暂定施工土方总量 m3,综合单价为元/ m3,暂定合同总价为元(小写元)。分期付款方式为。工程最终结算以监理核定的工程量为准。 八、双方责职: 甲方责职: 1、甲方在开工前,按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。 2、甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后,应及时组织审查和批准。 3、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施工的相关条件。 4、甲方应按本合同所明确的付款办法,按时付款。 5、甲方应及时做好施工过程中的矛盾协调工作。乙方责职: 1、乙方保证按合同

相关主题