当前位置:文档之家› 光纤到户工程施工合同已通过律师审核

光纤到户工程施工合同已通过律师审核

合同编号:

建设工程施工合同

工程名称:XXX小区红线内光纤到户工程

工程地点:_

合同编号:

发包人:

承包人:

签订日期:年月曰

发包人:

承包人:

发包人委托承包人承包XX市XXX小区红线内光纤到户工程(包含设计、施工、验收等内容),工程地点为XXXX经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。

第一条本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程施工管理法规和规章。

第二条施工依据

2.1发包人向承包人提供准确的建筑施工图纸、资料等设计所需相关文件,具体内容由双方商定;

2.2国家信产部制定的相关的标准及规范;

2.3施工费计算方法是:

第三条施工完工后,承包方向发包人交付竣工文件共肆份。

第四条施工费用

经双方商定,本合同施工费用为人民币:XXXXXX元整

第五条支付方式

按发包方进度分期施工,每期工程材料、设备全部进场,支付当期合同单价的30%每期工程全部完工并经上级主管部门竣工验收后支付至当期合同单价的95%剩余5%质保金,至壹年售后服务期满再行支付。

第六条双方责任

6.1发包人责任

应按本合同规定的金额和日期向承包人支付施工费。

6.2承包人责任

621接受发包人的管理、协调、监督、检查,对其承包的工程质量、进度、

安全及文明施工等负全责,严格按照给予的施工图纸施工,严禁随意

更改设计。

第七条合同生效及其他

7.1承包人为本合同项目的服务至设备投产后壹年售后服务期满为止。

7.2发包人委托承包方承担本合同项下以外的工作服务,再另行签订协议并支付费用。

7.3本合同双方签字盖章即生效,一式肆份,发包人贰化承包人贰份。未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力

发包人:承包人:

(盖章)(盖章)日期:年月日日期:年月日

企业咨询服务合同范本(完整版)

企业咨询服务合同范本 企业咨询服务合同范本 从狭义上来讲,咨询服务是一种顾问及相应的客户服务活动,其内容是为客户提供咨询服务,这种服务的性质和范围通过与客户协商确定,客户甲方的基本义务 1.与乙方诚信合作,为乙方开展工作提供便利,向乙方提供与服务事项相关的情况和资料。 如有关的情况和事实发生变化,应及时告知乙方。 3.按照约定支付服务费。 4.向乙方提出的要求不应与法律及会计职业道德和职业纪律的规定相冲突。 乙方的基本义务 1.必须遵守职业道德和执业纪律。 应当勤勉尽职,依法在合同约定范围内维护甲方的最大利益。 3.应当及时向甲方发表顾问意见;按时完成提交项目报告。 4.对甲方的商业秘密或个人隐私应当保守秘密。 四、生效、违约处理及其他约定事项 1.本协议书在签约并付费后生效。 双方之间发生争议的,应当进行协商或由第三方调解,在无法通过协商和调解方式的情况下,任何一方均可向人民法院起诉。 3.本协议书未尽事宜,甲乙双方应持积极态度友好协商解决。 4.本协议书一式二份,甲乙双方各执一份,效力相同。 5.其他约定事项:

__________________________________________ 甲方: __________________ ______年______月______日 乙方: __________________ ______年______月______日 【企业咨询服务合同范本】 附送: 企业品牌特色经验交流 企业品牌特色经验交流 第一篇: 企业品牌特色经验交流 我司始创于1956年2月,201X年改制为非公有股份制企业。现有职工(会员)xx人,离退休职工xx人。201X年,公司紧密结合企业自身特点,围绕省交通企业文化建设示范基地标准和要求进行宣传、贯彻和落实,加强领导,健全机制,丰富载体,拓展阵地,实现了五大目标,开展了十项活动,以此凝聚人心,提高职工对和谐企业文化的认同度,使企业走上 了和谐发展之路。 一、实现了五大目标 1、企业文化和品牌文化相结合,“为客户创造价值”的核心价值观得到了全员的认同,成功打造出具有江苏内河水运特色的“河海”品牌。

律师的合同审查要点及质量标准(完整)

律师的合同审查要点及质量标准 律师的合同审查要点及合同的质量标准 长期以来,律师对于合同的审查,除了极少部分是根据当事人的具体要求外,绝大多数都是基于自己的习惯。这种习惯有的出自律师本人对于合同审查要点的理解,或者出于实习阶段执业律师的指导。因而从总体而言,律师的合同审查缺少统一、系统的审查规范。 但合同审查是律师的一项基本业务技能,从律师行业的发展方向看,应当从实践中总结出具体、可行的工作方法,以便从总体上提高律师合同审查的质量。 一、合同审查的终极目的 从当事人利益的角度进行分析,委托律师审查合同的终极目的,是为了判断合同是否能够保证自己达到交易目的,以及合同条款是否能够有效保护自己的权益。在实践中,大部分的合同审查是为了发现问题并加以修改完善,也有少量的合同审查仅仅是用于为决策提供依据。 为了当事人能够通过合同实现达到交易目的、有效保障权益这两个终极目的,合同必需同时满足下列条件: ⑴合同条款能够保证自己一方达到交易的目的; ⑵交易是合法的,或者虽然违法但违法成本在可以承受或可以控制的范围内; ⑶合同条款能够满足自己一方的需要,而且权益是明确、可保障的; ⑷交易的实体及程序问题上没有会导致严重后果的遗漏; ⑸双方的权利义务是明确的,不存在相互扯皮的余地。 基于合同必须具备上述条件,才能达到当事人一方的终极目的,由此可以推导出律师审查合同时的工作要点,这些要点构成了律师审查合同时必须注意的合同内在质量要求。 与此同时,合同是通过书面语言体现的当事人权利义务体系,必须通过一定的技能将合同中的权利义务通过选择措词、安排结构、逻辑分析等方式表述出来,而且这些表述的质量也会影响到合同的质量甚至影响到当事人的权益,因此也是律师需要审查的内容。这些内容构成了合同的外在质量要求,其中一部分是必需审查的,否则有可能产生与法律缺陷一样的不利后果。而另一部分虽然不是必需的,但从整体质量考虑则也是需要进行审查的。因此这些问题也同样是律师进行合同审查时所必须关注的问题。这些问题包括: ⑴合同的结构安排是清晰、合理的,没有重复及相互交叉的内容; ⑵合同的条款是完备的,没有遗留合同履行中的空白点; ⑶整体思维严谨,任何违约都没有借口或机会可以逃避制裁; ⑷语言表达精确,对于权利义务没有第二种方式可以解释; ⑸版面安排美观大方,条款编排合理,便于阅读和查找内容或引述。

建设工程承包合同律师合同范本

建设工程承包合同律师-合同范本第一篇:建设工程承包合同范本 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程内容 二、工程地点 三、工程期限 1本合同总工期为年月日开工,至年月日结束。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出

向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答 复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求已被确 认。 四、工程价款工程总价:人民币元整(Y元)。 五、付款方式 1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币元整(Y元); 2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40% 的款项,即人民币元整(Y元); 3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币元整(Y元)。 六、工程验收 1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。 甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。 2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。 3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。 七、验收标准

企业咨询服务合同标准范本

协议编号:LX-FS-A84719 企业咨询服务合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

企业咨询服务合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 合同登记编号:_____ 咨询服务项目____ 委托方(甲方):_____ 法人代表(负责人):_____ 地址和联系电话:_____ 服务方(乙方):_____ 身份证号码:_____ 签订地点:_______ 根据我国《合同法》的规定,合同双方就乙方为甲方提供的咨询服务行为,特签订本合同。 一、服务内容、方式和要求

二、工作条件和协作事项 三、履行期限、地点和方式 四、验收标准和方式 五、情报和资料的保密 六、报酬及其支付方式 (一)本服务项目类别报酬为:_____元/月。 注:乙方为完成甲方的工作,所造成的其他相应开支,由甲方负担。 (二)支付方式 ①合同签定之日起,_____日内甲方先支付乙方_____月的服务费; ②以后每隔一个月后的_____日前,甲方再支付乙方_____月的服务费,以此类推; 注:如甲方拖延支付报酬,则乙方有权自主决定终止该合同。 七、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争

中华全国律师协会律师办理合同审查业务操作指引

中华全国律师协会 律师办理合同审查业务操作指引 为对律师从事商务类合同审查业务提供基本参考依据,从而保证工作质量、规避执业风险,特制订本指引供律师从事相关法律服务过程中参考。 第1条本指引的定义及说明 1.1本指引所称之合同审查业务,系指律师接受委托,就其送审的合同根据委托人的要求及律师的专业判断,通过检查、核对、分析等方法,就合同中存在的法律问题及其他缺陷提出意见供委托人进行决策、自行调整或商务谈判时参考的专业活动,不包括对文本进行修改。 1.2本指引所称之委托人,系指将合同提交律师进行审查的当事人。委托人并非合同当事人的,其合同利益相关方视为委托人。 本指引所称之相对人,系指合同中委托人一方的利益相对方。 1.3本指引所称之交易目的,系指委托人送审合同所在的交易中,委托人进行交易的真正动机或想要达到的经济等方面的目标。在委托人没有特别说明的情况下,交易目的视为合同目的。 1.4由于合同审查业务与合同修改业务在质量要求和工作量上存在很大不同,合同审查仅对合同中存在的问题基于法律的规定及律师的专业能力,以更正或注释、提问、评述等方式提出疑问、说明、提醒、建议、警告等意见,但并不提供完整的解决方案或对合同进行全面修改。 1.5律师在从事合同审查业务过程中,应充分注意合同双方在风险与责任上的不对等性,并在合同审查的实际工作中根据委托人的需求、合同类型、重要性等情况选择实际工作中需要完成的工作内容。 1.6本指引所描述的工作内容,仅作为律师从事合同审查业务操作时的参考,不作为律师因执业过错对委托人承担责任的依据。 本指引可供审查非商务类合同时参考,但应注意在民事主体、法律环境方面的不同。律师向委托人提供专项合同审查服务时,尤其应当关注本指引中提及的相关专有内容。 第2条合同审查中的一般原则 2.1 律师在审查合同时应当注意,除了法律、司法解释、行政法规、部门规章外,还需关注与合同的签订及履行相关的地方性法规、自治条例、单行条例及地方政府规章、地方

建筑装饰工程施工合同(律师修订版)

本协议或合同依据实际情况设立,仅供学习参考。在实际使用过程中,本协议或合同具体条款、权利义务等内容,可以结合实际需要适当修改。本文档为Word版本,【下载后可任意复制修改】 建筑装饰工程施工合同 (乙种本) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3承包范围: 1.4承包方式: 1.5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。 1.6工程质量: 1.7合同价款(人民币大写): 第2条甲方工作

2.1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份。 2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。 2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。 第3条乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

【服务合同】企业管理咨询服务合同范本

企业管理咨询服务合同范本 管理 甲方:______________________ 乙方:_____ 甲、乙双方根据《合同法》和其它相关法律、法规,就企业管理一、服务范围 甲方聘请乙方在下列第______项为甲方提供管理 1.日常会计帐务处理 2.制订财务核算制度。 3.制订财务管理制度。 4.制订企业内部控制制度。 5.受托财务分析,出具财务分析报告。 6.投资融资 7.制订人力资源管理工作手册。 8.制订企业总务管理工作手册。 9.代办一般纳税人临时认定手续。 二、服务期间(项目完成期限)及收费 1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。

2.本项服务的收费标准为人民币______元,于签约后一次性支付。 三、甲方乙方的基本义务 (一) 甲方的基本义务 1.与乙方诚信合作,为乙方开展工作提供便利,向乙方提供与服务事项相关的情况和资料。 2.如有关的情况和事实发生变化,应及时告知乙方。 3.按照约定支付服务费。 4.向乙方提出的要求不应与法律及会计职业道德和职业纪律的规定相冲突。 (二) 乙方的基本义务 1.必须遵守职业道德和执业纪律。 2.应当勤勉尽职,依法在合同约定范围内维护甲方的最大利益。 3.应当及时向甲方发表顾问意见;按时完成提交项目报告。 4.对甲方的商业秘密或个人隐私应当保守秘密。 四、生效、违约处理及其他约定事项 1.本协议书在签约并付费后生效。 2.双方之间发生争议的,应当进行协商或由第三方调解,在无法通过协商和调解方式的情况下,任何一方均可向人民法院起诉。 3.本协议书未尽事宜,甲乙双方应持积极态度友好协商解决。

合同28个常见条款及律师审查、修改合同的十大法律风险

律师审查、修改合同的十大法律风险 一、合同效力风险 律师必须考虑在合同审查和修改过程中未提示或者错误提示以及错误判断合同效力的风险。 首先,合同的效力审查是律师审查合同的第一重要的内容,不审查或者疏忽合同的效力审查,最终如果出现经过律师审查的合同被法院或者仲裁机构判定为无效合同的结果,这绝对是律师的重大失误。 通常,一些年轻的律师或者经验欠缺的律师审查合同的时候,仅仅是在合同的文本上进行一些文字性的审查,却会忽略合同效力的审查。其实,律师在合同审查和修改的过程中,必须提醒自己以及提醒客户,合同的效力需要引起高度重视,而哪些情况可能导致待审合同的效力会成为争议的问题,这恰恰是律师必须进行审查和思考的问题。 律师在审查和修改合同的时候,必须考虑影响合同效力的各种因素,特别要十分谨慎地审查当事人真实意思的表示,最终防止无效合同甚至合同诈骗事件的出现,避免律师的执业风险。 其次,对当事人主体资格的审查是律师审查合同的又一重要环节。 审查当事人的合同主体资格,如果仅仅从合同文本本身进行审查是无法得到解决的。律师必须借助于尽职调查等手段,要求当事人协助提供合同双方当事人相关的资料,对当事人提供的具有法人资格的营业执照进行审查,看是否经过年检、营业执照的期限是否已经过期,

如果是分公司,签约还需要当事人提交总公司的法人资格的营业执照,或者授权委托书的效力和授权是否清晰等等。对于重大资产的出售、担保合同等需要出示股东会或者董事会的决议文件,土地转让或者房屋买卖等还需要出示资产所有权者的凭证或者文件,例如土地使用权证或者房屋所有权证。对当事人主体资格的审查必须借助于权证的审查,否则律师容易出现因考虑不周或者疏忽大意的失误,一旦签署了主体资格不符合法律要求的合同,律师同样会因为最终合同无效而被追究过失的赔偿责任。 二、目的误解风险 律师在审查、修改合同的过程中,因为缺乏对双方当事人背景意图的了解或者错误理解当事人的交易目的产生的法律风险。 所谓交易的目的,是指委托人送审合同所指向的交易中,委托人签订合同的真正动机或希望实现的经济目标。律师在审查和修改合同中必须十分清楚地了解当事人的交易背景,该项合同是买方市场还是卖方市场?当事人愿意成就合同的底线和条件是什么?合同双方就该合同谈判中的主要争议条款是什么等等。在了解这些合同背景的前提下,律师才能有效、准确地把握合同审查和修改的基本精神、语气和条款的取舍,才可以了解当事人希望成交的合同与该合同存在的风险之间的比重,才能真正采取有效的风险防范措施。 三、履约能力风险

光纤到户工程施工合同协议书已通过律师审核

光纤到户工程施工合同协议书已通过律师审核 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

合同编号:建设工程施工合同 工程名称:XXX小区红线内光纤到户工程 工程地点: 合同编号: 发包人: 承包人: 签订日期:年月日 发包人: 承包人: 发包人委托承包人承包XX市XXX小区红线内光纤到户工程 (包含设计、施工、验收等内容),工程地点为XXXX,经双方协 商一致,签订本合同,共同遵守执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程施工管理法规和规章。

第二条施工依据 2.1发包人向承包人提供准确的建筑施工图纸、资料等设计所需相关文件,具体内容由双方商定; 2.2国家信产部制定的相关的标准及规范; 2.3施工费计算方法是: 第三条施工完工后,承包方向发包人交付竣工文件共肆份。 第四条施工费用 经双方商定,本合同施工费用为人民币:XXXXXXX元整 第五条支付方式 按发包方进度分期施工,每期工程材料、设备全部进场,支付 当期合同单价的30%,每期工程全部完工并经上级主管部门竣工验 收后支付至当期合同单价的95%,剩余5%质保金,至壹年售后服 务期满再行支付。

第六条双方责任 6.1发包人责任 应按本合同规定的金额和日期向承包人支付施工费。 6.2承包人责任 6.2.1接受发包人的管理、协调、监督、检查,对其承包的工程质 量、进度、安全及文明施工等负全责,严格按照给予 的施工图纸施工,严禁随意更改设计。 第七条合同生效及其他 7.1承包人为本合同项目的服务至设备投产后壹年售后服务期满为止。 7.2发包人委托承包方承担本合同项下以外的工作服务,再另行签订协议并支付费用。 7.3本合同双方签字盖章即生效,一式肆份,发包人贰份,承包人贰份。未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力

战略咨询服务协议书范本

编号:_____________战略咨询服务协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

本战略咨询服务协议(“本协议”)由以下各方于年月日 在市签订: 甲方(A公司): 法定代表人: 乙方(B公司): 法定代表人: 在本协议中,A公司和B公司单独称“一方”,合称为“双方”。 鉴于: (1)A公司是一家在中国注册的外商投资企业,拥有提供战略咨询服务的必要资源。 (2)B公司是一家在中国注册的内资公司,经中国有关政府部门依法批准可以从事等方面相关的业务(合称“主营业务”)。 (3)A公司与B公司和/或B公司的股东于年月日签署了《技术支持服务协议》、《购买选择权暨合作协议》和《股权质押协议》;B公司的股东于年月日签署了《授权委托书》(上述协定和委托书合称为“原合作协议”); (4)B公司与A公司于年月日签署了《战略咨询服务协议》(“原咨询服务协议”); (5)在本协议签署的同时,A公司与B公司和/或B公司的股东签署了《技术支持服务协议》、《购买选择权暨合作协议》、《股权质押协议》和《表决权委托

协议》(上述协定合称为“新合作协议”),以自该等协议生效之日起代替原合作协议; (6)A公司同意利用其技术、人员和信息优势,在本协议期间继续向B公司提供有关主营业务的战略咨询服务;B公司同意接受A公司或其指定方按本协议条款的规定提供的战略咨询服务。 据此,双方达成如下协议以资遵守: 第一条服务提供 1、按照本协议条款和条件,B公司委任A公司在本协议期间内作为B公司的战略咨询服务提供商向B公司提供全面的战略咨询服务。具体内容包括: (1)服务 (2)业界动态分析及跟踪 (3)市场推广及市场策划服务 (4)其它相关的咨询服务 (5)其他拓展的战略服务 2、按照本协议的条款和条件,A公司同意作为B公司的战略咨询服务提供商向B公司提供第1.1条所列的全面的战略咨询服务。 3、双方同意在本协议的有效期内,视情况而定,B公司可以与A公司或A公司指定的其他方进一步签订技术服务协议和咨询服务协议,对服务的具内容、方式、人员、收费等进行约定。 4、除非经A公司书面同意,对本条所列之服务,B公司不得再委托其他第三方。第二条咨询费用和支付

商标使用授权合同(律师审核版)

商标使用授权合同 合同编号:商标使用许可人(甲方): 商标使用被许可人(乙方): 根据《中华人民共和国商标法》和《商标法实施条例》及相关规定,双方遵循自愿和诚信的原则,经过友好协商签订本商标使用许可合同。 一、商标授权范围 1、甲方将注册登记的第类商标(注册号: )许可乙方使用该商标生产/定制/销售______________产品,并进行相应产品的推广销售。 2、商标标识:(另附页) 3、授权地域范围:。 4、授权使用期限:自年月日起至年月日止。合同期满,如需延长使用时间,由甲、乙双方另行续订商标使用许可合同。 5、具体使用形式:。 二、双方的权利和义务 1、乙方应当在授权范围内使用甲方商标。 2、乙方必须保证其使用授权商标的产品,符合国家卫生、质量、计量、环保、包装、行业标准及法定说明文字等要求。 3、乙方不得任意改变甲方注册商标的文字、图形或者其组合,不得超越许可的产品范围使用甲方的注册商标。 4、根据《中华人民共和国商标法》规定,乙方必须在使用甲方注册商标的商品上标明乙方的企业名称和产地。 5、甲、乙方应在商标许可合同到期前两个月,就是否继续授权使用商标进行协商,到期继续使用重新签订《商标使用授权合同》并续费备案,不续签合同则自行终止。

6、合同终止后,乙方不得在其生产的产品上使用甲方的授权商标、标识。否则甲方有权依法追究其侵权责任。 7、甲方在合同有效期内,依据《中华人民共和国商标法》有权监督乙方产品质量,乙方有义务将包装设计文稿交给甲方审核、备案,以免出现违反法律法规规定的情况。 三、合同终止条件: 1、商标使用许可合同的许可期限到期没有续签合同。 2、乙方违反相关法律规定,在使用甲方注册商标之后,其产品粗制滥造,以次充好,欺骗消费者并构成对甲方声誉的严重损害的,甲方有权单方解除合同。 3、其他违约情形。 四、违约责任 乙方只限于在本企业生产的产品上使用公司授权使用的商标,不得以任何形式和理由,将甲方授权使用的商标再许可给第三方使用,也不得作为投资与第三方新成立法人机构进行生产销售并盈利。 乙方若违反本合同约定,应向甲方支付违约金万元人民币。 五、争议解决 对本合同条款的任何修改、变更或增减,须经双方一致同意并以书面形式作出。与本协议有关的一切争议,双方应协商解决;协商不成的,甲乙双方中任一方应当向甲方所在地人民法院起诉。 六、附则 本合同自双方加盖公章之日起生效,合同一式两份,甲乙双方各执壹份,每份合同具有同等法律效力。合同内容如有增删或其他修改,甲、乙双方应签订书面文件并加盖公章后生效。附件作为合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。 (以下无正文)

建设工程施工合同协议条款(律师版)

建设工程施工合同协议条款 甲方(发包方):____________________________________ 地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________ 乙方(承包方):____________________________________ 地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.工程名称: 工程地点: 工程内容: 承包范围: 2.开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 3.质量等级: 4.合同价款: 第二条合同文件及解释顺序。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 1.合同语言: 2.适用法律法规:

3.适用标准、规范: 第四条图纸。 1.图纸提供日期: 2.图纸提供套: 3.图纸特殊保密要求和费用: 第五条甲方驻工地代表。 1.甲方驻工地代表及委派人员名单: 2.实行社会监理工程师姓名及其被授权范围(如果有): 第六条乙方驻工地代表。 第七条甲方工作。 1.施工场地具备开工条件和完成时间的要求: 2.水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求: 3.施工场地内主要交通干道及其与道路的开通时间和起止地点: 4.工程地质和地下管网线资料的提供时间: 5.办理证件、批件的名称和完成时间: 6.水准点与坐标控制点位置提供和交验要求: 7.会审图纸和设计交底的时间: 8.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求: 第八条乙方工作。 1.施工图和配套设计名称、完成时间及要求: 2.提供计划、报表的名称、时间和份数: 3.施工防护工作的要求: 4.向甲方代表提供办公和生活设施的要求: 5.对施工现场交通和噪音的要求:

借款合同律师审核版

甲方(出借人):______________ 身份证号:____________________ 住址:__________________________________________ 联系电话:______________________ 乙方(借款人): 借款人1:______________ 身份证号:____________________ 住址:__________________________________________ 联系电话:______________________ 借款人2:______________ 身份证号:____________________ 住址:__________________________________________ 联系电话:______________________ 丙方(担保人):________________ 身份证号:____________________ 住址:__________________________________________ 联系电话:____________________

甲乙丙三方就甲方向乙方借款事宜经协商一致达成如下协议: 第一条借款金额:借款人向出借人借款人民币Y ________ 元整(大写: ________ ______ 圆整)。 第二条借款用途:_________________ 。 第三条借款利息:借款期内按照月利率计息,逾期未还仍按月利率2%计 息。 第四条借款期限:借款期限—个月,自___________ 年—月 ________ 日起至 _____ 年—月—日止。如出借人实际出借款项日期与该日期不符,以实际借款日为准。 第五条出借人付款方式: 本借款合同签订后出借人应将出借金额整通过出借人指定银行账户打入借款人 指定银行账户,借款人和出借人的指定银行账户如下: 借款人指定银行账户: 银行名称:____________________________________________ 银行账号:_________________________________________ 用户名称:_________________________________________ 出借人指定银行账户: 银行名称:__________________________________________ 银行账号:__________________________________________ 用户名称:__________________________________________

战略咨询顾问协议范本

战略咨询顾问协议 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:____ 年____ 月____ 日甲方: 地址: 电话:

法定代表人: 乙方: 地址: 电话: 法定代表人: 按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及其他规定,甲方聘请乙方作为甲方整体县域绿色经济以及宁津包装,推广,规划,建设事宜的战略咨询顾问,乙方同意担任甲方的战略咨询顾问。甲、乙双方经友好协商,就上述事项达成如下协议: 一、甲方责任 1、委托乙方处理与甲方收购兼并有关且需乙方处理的事宜; 2、配合乙方工作,并为乙方提供必要的便利条件; 3、向乙方提供为起草有关本次收购兼并咨询顾问报告所需的真实、准确、完整之文件、资料; 4、按本协议第三条的规定,向乙方支付相关费用。 5、对乙方所提出的建议书或其他相关材料的内容负有保密义务,不得泄露给任何第三方。 二、乙方责任 1、作为甲方咨询顾问,向甲方提供有关收购兼并等资本运营事宜的咨询顾问服务,比如:收购兼并前期与目标企业所在地政府、大股东及相关利益主体的协调,协助并购谈 判工作,协助向相关地方政府部门的申报工作; 2、为甲方本次收购兼并提供策划、咨询服务,协助甲方拟定相关收购兼并方案,并就 其中出现的问题提供咨询意见、提交相关建议书; 3、为甲方选择其他专业中介机构提供相关建议,就公司财务审计、资产评估等方面出

现的问题和财务遗留问题的处理提供咨询建议;对其他当事人向甲方出具的文件提供咨 询建议; 4、对甲方本次资产重组的运作、信息披露等有关事宜提供咨询服务; 5、对甲方本次资产重组所涉及之关联交易出具咨询顾问报告; 6、有义务在对甲方的经营、财务及法律状况进行调查中知悉的甲方非公开的有关数据 及文件资料保密,不得泄露给任何第三方。 7、指定专门人员,组建工作班子,从事上述各项工作。 三、费用与支付方式 根据本协议第二条所述之乙方责任(即工作内容),以及对完成这些责任所需投入人力、物力、财力、时间的预算结果,并参照有关收费标准,甲方聘请乙方作为咨询顾问的咨询费用总额为元人民币。 甲方向乙方支付的咨询顾问费用分为两次支付。第一次支付,甲方向乙方支付咨询顾问费用总额的50%本协议签署后的7日内,由甲方将其费用划入乙方指定的银行帐户;第二次,甲方向乙方支付咨询顾问费用总额的50%收购兼并协议签署后的7日内,由 甲方将其费用划入乙方指定的银行帐户。 四、违约责任 1、若乙方违背本协议第二条规定之保密义务,并给甲方造成实际损失,甲方可要求乙 方赔偿; 2、若甲方违背本协议第三条规定之支付义务,延迟向乙方支付咨询顾问工作费用,则每日按所延付金额的仟之五算罚息,直至实际支付止。 五、甲方承诺

律师如何审查合同

律师如何审查合同 合同审查是指从法律方面对企业合同进行的法律把关,是企业签订合同之前的必经程序。通过对企业合同进行法律审查,可以发现合同中的某些问题,减少和避免在履行合同的过程中产生不必要的分歧和争议,提高合同履约率,即使因为某些特殊原因发生了违约或者争议的情况,也可以比较顺利地解决问题,得到 必要的补偿,避免或减少损失的发生。 合法,合同内容是否合法、合同订立程序是否合法。 合同当事人的主体资格是否合法,也就是审查当事人是否具备相应的民事权利能力和民事行为能力。合同主体性质不同,审查的内容和方法也不同。 1、对法人的资格审查。 1)是否依法成立;(2)有没有必要的财产或经费;(3)是否有自己的名称、组织结构和场所;(4)是否能独立承担民事责任。判断一个经济组织是否具有法人资格,主要是看其是否有国家工商行政管理机关颁发的企业法人营业执照。 2、对非法人单位的资格审查。 产经营活动的组织。对这类组织,应审查其是否按规定登记并取得营业执照。有些法人单位设立的分支机构或经营单位,可以在授权范围内,以其所从属的法人单位的名义签订合同,产生的权利义务由该法人单位承受,对这类组织,主要审查其所从属的法人单位的资格及其授权。 3 、对外方当事人的资格审查。 地位和性质。审查的内容主要有三项:(1)该企业或组织是否合法存在,(2)法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍以及企业或组织注册地;(3)企业是有限公司还是无限公司,是否具备法人条件。 4、对自然人个人的资格审查。 能力。如果该自然人所签合同是依法不能独立订立的合同,应及时取得该自然人的法定代理人的追认。 5、对保证人的资格审查。 必须具有民事行为能力;其次,保证人必须具有代为清偿主债务的能力;最后,保证人还必须符合以下规定:一、国家机关不得作为保证人,但是经国务院批准为使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷的除外;二、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得作为保证人; 三、企业法人的分支机构(除有书面授权)、职能部门不得作为保证人。 6、对代订立合同的代理人的资格审查。 同的法律后果由被代理人承担。因此,在审查合同时一定要审查代理人的代理身份和代理资格即是否有被代理人签发的授权委托书,其代理行为是否超越了授权范围,最后审查其代理权是否超出了代理权限。 7、对于特殊行业的当事人,从事一些重要的生产资料或特殊商品的生产和经营,法律或行政法规要求取得生产许可证、经营许可证或相应的资质。在这种情况下,企业法律顾问在审查合同主体资格合法性的时候,还应要求对方出示相应的证明。 式的,应当采用书面形式。例如《合同法》、《担保法》

建设工程施工合同签订过程中常见法律问题解答

建设工程施工合同签订过程中常见法律问题解答 1?经过公开招标签订建设工程施工合同后,如果出现需要变更工期、工程造价等条款的法定事由,后续的补充协议是否需要后续备案? 【律师解答】 (1)按照《招标投标法》和最高人民法院法释(2004) 14号《司法解释》的规定,经过招标的工程承包合同备案后,后续的补充协议也需要备案; (2)如果补充协议没有经过备案,容易被认定为“黑白合同”,导致结算时引起争议。 2.发包方要求“带资”和“垫资”,如何签订风险控制条款? 【律师解答】 (1)要明确约定带资、垫资的利息,利息要等于或高于银行贷款的利率; (2)工程付款的时间约定应约定在工程竣工后的6个月内(行使优先权的期限); (3)尽量约定按月形象进度支付工程款; (4)和分包商、材料商签合同时,尽量将带资、垫资的风险转移。 3.承包人如何签订固定总价合同? 【律师解答】 (1)签订固定总价合同时,要约定价款的可调因素,如材料价格上涨超过一定的幅度时,对工程价款做相应调整等; (2)在工程报价时,以施工图为基础,认真核算工程量,而不能以扩

初图为基础报价,因扩初图一般都会改动。 4.发包人的“协助义务”,能否在《施工承包合同》中明确约定? 【律师解答】 (1)《合同法》第二百五十九条规定:承揽工作需要定作人协助的,定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务,并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的,承揽人可以解除合同; (2)发包人的协助义务主要是根据法律规定或者合同约定及行业惯例; (3)建设工程施工合同中,发包人必须协助的义务有很多种,为避免发生争议,应在施工合同中明确约定。 5.发包方指定承包方签订分包合同,该如何处理? 【律师解答】(1)明确承包人对于分包工程的管理权利; (2)明确分包工程的价款结算方式; (3)明确分包工程的工期延误责任; (4)明确分包工程的质量缺陷责任的分担。 6.因资质问题而导致合同被认定无效,哪几种情况可以补正? 【律师解答】 (1)最高人民法院(2004)14号《司法解释》第5条仅规定了超越资质签订建设工程施工合同,但是在工程竣工前取得相应资质,工程施工合同应认定为有效; (2 )根据其他相关司法解释的规定,如果未取得建筑施工资质,

房屋出租合同(律师审核版)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 房屋出租合同(律师审核版) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

北京市房屋租赁合同 (自行成交版) 出租人:_________________________ 承租人:_________________________ 北京市建设委员会 北京市工商行政管理局 二00八年五月修订

北京市房屋租赁合同 (白行成交版) 出租人(甲方):证件类型及编号: 承租人(乙方):证件类型及编号: 依据〈〈中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就房屋租赁的有关事宜达成协议如下: 第一条房屋基本情况 (_)房屋坐落于北京市东城区(县)安定门外大街183号M211, 建筑面积162.24 平方米。 (二)房屋权属状况:甲方持有(口房屋所有权证/ □公有住房租赁合同/ 口房屋买卖合同 / □其他房屋来源证明文件),房屋所有权证书编号:011746 或房屋来源证明名 称:_ ,房屋所有权人(公有住房承租人、购房人)姓名或名称:刘亮, 房屋(口是/ □否)已设定了抵押。第二条房屋租赁情况及登记备案 (一)租赁用途:; 第三条租赁期限 (一)房屋租赁期自年月日至年月 日,共计年个月。甲方应于年月日前将房屋按约定条件 交付给乙方。〈〈房屋交割清单》(见附件一)经甲乙双方交验签字盖章并移交房门钥匙及后视为交付完成。 (二)租赁期满或合同解除后,甲方有权收回房屋,乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收,结清各自应当承担的费用。 乙方继续承租的,应提前45日向甲方提出(口书面/ 口口头)续租要求,协商一致后双方重新签订房屋租赁合同。 第四条租金及押金 (一)租金标准及支付方式:元/ (□月/ □季/ □半年/ □年),租金总计:人民币元整(¥ )。 支付方式:(□现金/ 口银行汇款),押付各期租金支付日 期__________________________________________________________________________________________________ (二)押金:人民币元整(¥ )租赁期满或合同解除后,房屋租赁押金除抵扣应由乙方承担的费用、租金,以及乙方应当承担的违约赔偿责任外,剩余部分应如数返还给乙方。 第五条其他相关费用的承担方式 租赁期内的下列费用中,由甲方承担,由乙方自己承担:(1)水费(2)电费(3)电话费(4)电视收视费(5)

战略咨询顾问协议范本

甲方: 地址: 电话: 法定代表人: 乙方: 地址: 电话: 法定代表人: 按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及其他规定,甲方聘请乙方作为甲方整体县域绿色经济以及宁津包装,推广,规划,建设事宜的战略咨询顾问,乙方同意担任甲方的战略咨询顾问。甲、乙双方经友好协商,就上述事项达成如下协议: 一、甲方责任 1、委托乙方处理与甲方收购兼并有关且需乙方处理的事宜; 2、配合乙方工作,并为乙方提供必要的便利条件; 3、向乙方提供为起草有关本次收购兼并咨询顾问报告所需的真实、准确、完整之文件、资料; 4、按本协议第三条的规定,向乙方支付相关费用。 5、对乙方所提出的建议书或其他相关材料的内容负有保密义务,不得泄露给任何第三方。 二、乙方责任 1、作为甲方咨询顾问,向甲方提供有关收购兼并等资本运营事宜的咨询顾问服务,比

如:收购兼并前期与目标企业所在地政府、大股东及相关利益主体的协调,协助并购谈判工作,协助向相关地方政府部门的申报工作; 2、为甲方本次收购兼并提供策划、咨询服务,协助甲方拟定相关收购兼并方案,并就其中出现的问题提供咨询意见、提交相关建议书; 3、为甲方选择其他专业中介机构提供相关建议,就公司财务审计、资产评估等方面出现的问题和财务遗留问题的处理提供咨询建议;对其他当事人向甲方出具的文件提供咨询建议; 4、对甲方本次资产重组的运作、信息披露等有关事宜提供咨询服务; 5、对甲方本次资产重组所涉及之关联交易出具咨询顾问报告; 6、有义务在对甲方的经营、财务及法律状况进行调查中知悉的甲方非公开的有关数据及文件资料保密,不得泄露给任何第三方。 7、指定专门人员,组建工作班子,从事上述各项工作。 三、费用与支付方式 根据本协议第二条所述之乙方责任(即工作内容),以及对完成这些责任所需投入人力、物力、财力、时间的预算结果,并参照有关收费标准,甲方聘请乙方作为咨询顾问的咨询费用总额为元人民币。 甲方向乙方支付的咨询顾问费用分为两次支付。第一次支付,甲方向乙方支付咨询顾问费用总额的50%,本协议签署后的7日内,由甲方将其费用划入乙方指定的银行帐户;第二次,甲方向乙方支付咨询顾问费用总额的50%,收购兼并协议签署后的7日内,由甲方将其费用划入乙方指定的银行帐户。 四、违约责任 1、若乙方违背本协议第二条规定之保密义务,并给甲方造成实际损失,甲方可要求乙

公司劳动合同范本律师审核正式版本

公司劳动合同范本律师审核正式版本

劳动合同 本合同是确立甲乙双方劳动关系成立的法定依据: (一)乙方声明在订立本合同时,已经对甲方有关规章制度等有了充分了解。 (二)乙方保证订立本合后承认和遵守甲方的有关规章制度的规定。 (三)本合同履行过程中,公司规章制度如有修改的,按修改后的制度执行。 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订立本合同,共同遵守本合同所列条款。 第一条劳动合同双方当事人基本情况 (一)甲方

(二)注册地址: (三)通讯地址: 法定代表人或委托代理人: (二)乙方 居民身份证号码: 现住地址: 紧急联系人: 联系电话: 第二条合同类型与合同期限 (一)本合同期限类型:固定期限劳动合同。合同从年月日至年月日止。试用期从_______年_____月_____日至年月日止,乙方符合录用条件的转为正式员工,不符合录用条件的,公司通知乙方,劳动关系自动解除。 (二)本合同有效期届满,如双方未重新订立有关聘用合同,或者未延长续签(变更)本合同的期限的,本合同即对

双方不再发生法律约束。 第三条工作内容和工作地点 (一)乙方根据甲方工作需要同意在__________部门从事___________岗位工作,基本工作内容为: ______________ __。具体可参见相应岗位的《岗位 职责说明书》。 (二)乙方工作地点:_________________。根据甲方的工作安排,乙方同意工作地点相应调整。 (三)合同期,乙方同意甲方根据经营情况、工作需要,以及乙方的工作能力和表现、业绩、考核结果,安排和调整乙方的工作岗位、职务和相对应的工资级别,乙方自愿服从甲方的管理和安排。 (四)本合同有效期限内,乙方未经甲方许可,不得兼任其他企业、事业单位及国家机关的其他工作。 (五)本合同期限内,乙方从事工作所产生的工作成果包括但不限于著作权和知识产权等的一切权利由甲方享有。

相关主题