泉州市联科房地产开发有限公司--联科领尚大厦一户一表工程监理合同
合同编号：亿盛044【2018】Y0011
甲方：泉州市联科房地产开发有限公司
乙方：泉州亿盛电力工程监理有限公司
签订时间：2018年月日
说明：本合同依据中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局联合编制的《建设工程监理合同》（GF-2012-0202），结合电力工程具体特点制定而成。
电力工程建设监理合同
本合同由（以下简称甲方)与（以下简称乙方），根据甲方要求，监理单位愿意依照本合同所规定的条款，承担施工阶段监理服务。经双方协商一致签订以下合同。
一、工程概况：
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程规模：详见施工图纸
4.工程造价：
5.监理范围内容及要求：从工程施工开始至工程竣工验收全过程的监理，包括对本工程项目设计范围的施工进行以进度、质量、投资、安全等四控制为主要内容的监理工作。
5.1进度：设计出图应满足施工进度的要求，施工工期控制在承包合同所订立的工期内，并尽可能满足提前投运要求。
5.2质量：满足所监理工程施工合同约定的工程质量标准。
5.3投资：控制在批准概算范围内。
5.4安全：现场施工安全的监控、监督。督促施工人员遵守施工安全规定。
二. 本合同中的措词和用语应与下文提及的“标准条件”、“专用条款”中分别赋予它们的含义相同。
三. 下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：
（1）监理委托通知书；
（2）本合同标准条件；
（3）本合同专用条款；
（4）附件：即：
附件A－－服务范围；附件B－－报酬和支付；
（5）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
四. 考虑下文提及的甲方对监理单位的支付，监理单位在此答应甲方遵照本合同的规定履行服务。
五. 甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向监理单位支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。
六. 未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。
七. 本合同经双方法人代表或法人授权代理人签字并盖单位章后生效。
八. 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
标准条件
适用法规
第一条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条款中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
双方的权利和业务
第二条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，完成监理合同专用条款中约定的监理工程范围内的监理业务。
第三条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋工作，为委托人提供与其水平相应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
第四条委托人应按合同约定向监理人支付监理费。
第五条委托人应当派专人配合负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供合理的外部条件。
第六条委托人应当在双方约定时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
第七条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜作出书面决定。
第八条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三
人签订的合同中予以明确。
第九条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
（1）选择工程分包人的认可权。
（2）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
（4）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
（5）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小
时内向委托人作出书面报告。
（6）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使
用，对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工
作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令
后才能复工。
（7）工程施工进度的检查、监督权，以及工程师及竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（8）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，
委托人不支付工程款。
第十一条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。
如果由此严重影响了工程费用或质量、进度，则这种变更须经委托
人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所作
的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人员工
作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十二条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究
处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监
理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。
当双方争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁，应当提
供佐证的事实材料。
第十三条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
第十四条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
第十五条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人
员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责
任。
第十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超
过监理报酬总额（除去税金）。
第十七条监理人对承包人违反合同规定的安全质量要求和完工（交图、交货）时限导致合同无法正常履行，不承担责任。因不可抗力导致委托监
理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。
第十八条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以
向委托人要求补偿损失。
监理报酬
第十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条款及附件B中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
第二十条支付监理报酬所采取的货币币种由合同专用条款约定。
争议的解决
第二十一条双方同意按《合同专用条款》第八条规定处理。
专用条件
第一条合同使用的法律及监理依据：
1.合同；
2.设计图纸与文件；
3.中华人民共和国合同法；
4.建筑法；
5．电力法；
6.建设工程质量管理条例（国务院2000.1）；
7.建设工程监理规范（GB 50319-2000）；
8.福建省建设工程质量管理条例（闽常[2002]40号）；
9.与建设施工和监理有关的法律、法规、规章及其他规范性文件。第二条监理机构及人员配置：
总监：专监：监理员：
第三条监理范围和监理工作内容：
工程施工阶段监理和进行工程质量、投资、进度、安全控制工作。第四条委托人应提供的工程资料及提供时间：
合同签订后15天内提交1套设计图纸和文件给监理方，监理方对委
托人的设计图纸和文件保密并妥为保存。
第五条委托人应在7天内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜作出书面答复。
第六条监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：
赔偿金 = 直接经济损失×报酬比率（扣除税金）
第七条双方同意按人民币支付报酬。
第八条执行本合同发生的一切争议，由双方当事人协商解决。协商不能解决可通过诉讼解决。诉讼机构为甲方所在地人民法院。
附件A：
服务范围
工程建设中施工的质量、进度、投资的保证及工程建设的多项工作由多方承包商按各自与甲方签订的相应合同履行并承担责任。工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资、建设工期和工程质量；进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。监理单位受甲方委托服务范围如下：
1 施工监理
1.1参加施工图会审和交底，提出监理意见。
1.2参与分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的签证，做好各分项工程、单位工程质量检查和验收。
1.3 审查承包商选择的分包单位、试验单位的资质并认可。
1.4审查承包商提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施。
1.5 审查承包商开工申请报告。报经业主同意后，发布开工令。
1.6审查承包商质保体系和质保手册并监督实施。
1.7 检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况。
1.8 负责审查承包商编制的“施工质量检验项目划分”并督促实施。
1.9 检查施工现场原材料、构件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。
1.10 参加主要设备的现场开箱检查。对设备保管提出监理意见。
1.11 遇到威胁安全的重大问题时，有权提出“暂停施工”的通知，并通报甲方制定施工现场安全文明施工管理目标并监督实施。
1.12审查承包商工程结算书。工程付款必须有监理工程师签字。审查施
工过程设计变更、工程量增减，对增减投资的问题必须得到甲方确定签字后，方可组织实施。
督促施工合同的履行，维护甲方和承包商的正当权益。
2 调试监理
2.1审查调试计划、调试大纲、调试方案、调试报告、监督或组织调试各级进度计划的实施。
2.2协调工程的分部试运行工作。
2.3 参与对分部试运行及工程整套试运行的验收。
3 试生产期监理
对在试生产期中出现的设计问题、设备质量问题、施工问题提出监理意见。
4 监理资料的整理
编制整理监理工作的有关文件、资料，合同完成或终止时交给甲方。
附件B：
报酬和支付
1．工程监理费用
本工程的工程监理费用收取标准参照《国家发展和改革委员会、建设部》发改价格〔2007〕670号文，工程监理费按工程总造价的 %计取，则监理费为。
2．费用的支付
2.1供配电系统工程完工后支付至合同金额的50%；
2.2工程竣工验收合格且送电后10天内向乙方支付合同价50%
附件：
附件1：监理人员名单
1.1总监理工程师
编号：FS-HT-05018 电力工程建设监理合同新New contract for power engineering construction supervision 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
电力工程建设监理合同新 委托单位：______ 监理单位：______ 本合同由______（以下简称甲方）与______（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担______工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：______ 工程地点：______ 工程规模为：______ 2、合同总价______元。其中工程设计监理费用______元，土建工程监理费用______元，安装工程监理费用______元，合计监理费______元。 3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）
开始计算起，至______装置通过______小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款； （3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房
编号：JS-20211757 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 电力工程建设监理合同范本 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.
[标签: titlecontent] 委托单位：_________ 监理单位：_________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程规模为：_________ 2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。 3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4 、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一
部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款； （3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。 8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。 9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。 10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。 11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至
电力建设工程施工合同样本 (合同范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-053604
电力建设工程施工合同样本(合同范本) 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位
1．批准文号：_________。 2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
合同编号：建设工程监理合同 工程名称： 委托人： 监理人： 签订时间：年月日 签订地点：
编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则： 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要，又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特殊约定的个性条款，可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化，并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明： 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致，或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时，要详细写明委托阶段内每项具体监理工作，可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括：检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法，对于合同14.1加盖单位印章的规定，原则上我方单位应使用合同专用章； 六、填写要求： 1、条款必须齐全，不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款，填入“无”或“/”。
合同编号：WU-PO-892-48 工程建设监理合同（电力工程）标 准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程建设监理合同（电力工程）标 准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 委托单位：______________ 监理单位：______________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1．工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________
电力工程施工监理合同 委托单位:_________ 监理单位:_________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订.根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_________工程建设监理服务.兹就以下事项签订本合同. 1,工程概况: 工程名称:_________ 工程地点:_________ 工程规模为:_________ 2,合同总价_________元.其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元. 3,责任期限:从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月. 4,下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解.未尽事宜（以国家法律,法规和有关规定为基础）,协商解决. （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款; （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款; （3）本合同附件,即:本章附件a-监理服务范围;本章附件b-甲方提供的职员,设备,设施和其他;本章附件c-报酬和支付. （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件. 5,考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务. 6,甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬. 7,乙方不得将属于甲方产权内的财产,土地,房屋,设施对外转让,出租,变卖.乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中）,施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋,土地归还甲方,经甲方验收合格后,予以退还. 8,乙方拉运材料,设备离开_________时,应经甲方批准同意;甲方材料节余部分
（ＧＦ－2012－0202） 建设工程监理合同 （示文本）
住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 省住房和城乡建设厅 省工商行政管理局监制 委托单位：（公章）监理单位：（公章）
审查机关：（公章） 年月日 第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）：
根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：。 2. 工程地点：； 3. 工程规模：； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A 相关服务的围和容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师：，：，注册号：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）：（￥）。 包括： 1. 监理酬金：。 2. 相关服务酬金：。
其中： （1）勘察阶段服务酬金：。 （2）设计阶段服务酬金：。 （3）保修阶段服务酬金：。 （4）其他相关服务酬金：。 六、期限 1. 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 2. 相关服务期限： （1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
电力建设工程监理合同 合同编号： 委托人： 监理人： 签订时间: 签订地点：
使用说明 1.本合同范本适用于国家电网公司各单位对大型电力建设工程施工进行的监理行为。 2.当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。 3.对本合同范本的修改或补充，可由当事人在“专用条款”中进行约定，不得直接对合同通用条款进行变动。 4.合同范本有关其他填写说明见合同条款注释。
目录 第一部分协议书 (1) 第二部分通用条款 (4) 第1条定义及解释 (4) 第2条合同的解释顺序 (5) 第3条语言 (5) 第4条适用法律 (5) 第5条转让和分包 (6) 第6条著作权 (6) 第7条利益冲突 (6) 第8条通知 (6) 第9条出版 (6) 第10条服务范围 (6) 第11条监理人的义务 (6) 第12条监理人的权利 (22) 第13条委托人的权利 (23) 第14条代表 (23) 第15条违约责任 (24) 第16条不可抗力 (24) 第17条争议解决 (25)
第18条生效 (25) 第19条份数 (25) 第三部分专用条款 (26)
建设工程监理合同 第一部分协议书 委托人： 监理人： 鉴于委托人拟委托监理人对 工程（以下简称“工程”）实施监理，且监理人同意接受该委托。为此，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。 第1条本协议书中的措词和用语应与下文提及的通用条款、专用条款中分别赋予它们的含义相同。 第2条监理工程概况 2.1 工程名称：。 2.2 工程地点：。 第3条监理服务范围 第4条工程建设目标： 4.1 质量目标：。 4.2 安全目标：。 4.3 进度目标：。 4.4 投资控制目标：。 4.5 环境保护目标：。 第5条合同总价 5.1 合同总价为人民币（大写）（￥），价款构成详见本合同附件。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力工程建设监理合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托单位_________监理单位_________本合同由_________以下简称甲方与_________以下简称乙方双方协商一致签订。 根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。 兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况工程名称_________工程地点_________工程规模为 _________2、合同总价_________元。 其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。 3、责任期限从基本设计第一次设计联络会开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。 未尽事宜以国家法律，法规和有关规定为基础，协商解决。 1甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；2甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；3本合同附件，即本章附件-监理服务范围；本章附件-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件-报酬和支付。 4在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。 乙方临建拆除保证金为合同价款的1％包含在质量保证金之中，施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。
工程建设监理服务合同 委托单位：_________ 监理单位：_________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程规模为：_________ 2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。 3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；
（3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。 8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。 9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。 10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。 11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则： 根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
合同编号：YT-FS-4497-30 电力工程建设监理合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力工程建设监理合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托单位：_____ 监理单位：_____ 本合 同由_____（以下简称甲方）与_____（以下简称乙方） 双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本 合同所规定的条款及条文，承担_____工程建设监理服 务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：_____ 工程地点：_____ 工程规模为：_____ 2、合同总价_____元。其中工程设计监理费用 _____元，土建工程监理费用_____元，安装工程监理 费用_____元，合计监理费_____元。 3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会） 开始计算起，至_____装置通过_____小时运行后6个
月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款； （3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证
合同编号：WU-PO-508-25 电力工程工程建设监理合同标准样 本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
电力工程工程建设监理合同标准样 本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 电力工程工程建设监理合同 电力工程工程建设监理合同 委托单位：______________ 监理单位：______________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1．工程概况
工程名称：______________ 工程地点：______________ 工程规模为：____________ 2．合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。 3．责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4．下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款； （3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程建设监理合同范本修 订版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
电力工程建设监理合同范本修订版 委托单位：_________ 监理单位：_________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程规模为：_________ 2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。
3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款； （3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外
合同编号：_____________ 发包方：_____________________________________________ 法定住址：___________________________________________ 法定代表人：_________________________________________ 职务：_______________________________________________ 委托代理人：_________________________________________ 身份证号码：_________________________________________ 通讯地址：___________________________________________ 邮政编码：___________________________________________ 联系人：_____________________________________________ 电话：_______________________________________________ 传真：_______________________________________________ 帐号：_______________________________________________ 电子信箱：___________________________________________ 监理方：_____________________________________________ 法定住址：___________________________________________ 法定代表人：_________________________________________
电力工程建设监理合同
电力工程建设监理合同 委托单位：_________ 监理单位：_________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程规模为：_________ 2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。 3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；
（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款； （3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。 8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。 9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。 10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。 11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。 12、本合同正本一式两份（正本要求每页小签），双方各执一份，
泉州市联科房地产开发有限公司--联科领尚大厦一户一表工程监理合同 合同编号：亿盛044【2018】Y0011 甲方：泉州市联科房地产开发有限公司 乙方：泉州亿盛电力工程监理有限公司 签订时间：2018年月日 说明：本合同依据中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局联合编制的《建设工程监理合同》（GF-2012-0202），结合电力工程具体特点制定而成。
电力工程建设监理合同 本合同由（以下简称甲方)与（以下简称乙方），根据甲方要求，监理单位愿意依照本合同所规定的条款，承担施工阶段监理服务。经双方协商一致签订以下合同。 一、工程概况： 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程规模：详见施工图纸 4.工程造价： 5.监理范围内容及要求：从工程施工开始至工程竣工验收全过程的监理，包括对本工程项目设计范围的施工进行以进度、质量、投资、安全等四控制为主要内容的监理工作。 5.1进度：设计出图应满足施工进度的要求，施工工期控制在承包合同所订立的工期内，并尽可能满足提前投运要求。 5.2质量：满足所监理工程施工合同约定的工程质量标准。 5.3投资：控制在批准概算范围内。 5.4安全：现场施工安全的监控、监督。督促施工人员遵守施工安全规定。 二. 本合同中的措词和用语应与下文提及的“标准条件”、“专用条款”中分别赋予它们的含义相同。 三. 下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即： （1）监理委托通知书； （2）本合同标准条件； （3）本合同专用条款； （4）附件：即： 附件A－－服务范围；附件B－－报酬和支付；
（5）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 四. 考虑下文提及的甲方对监理单位的支付，监理单位在此答应甲方遵照本合同的规定履行服务。 五. 甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向监理单位支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 六. 未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。 七. 本合同经双方法人代表或法人授权代理人签字并盖单位章后生效。 八. 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号：
委托人： 监理人： 依据国家有关法律、法规，（以下简称委托人），委托（以下简称监理人）提供 工程监理，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：。 2、建设地点：。 3、工程等别（级）：。 4、工程总投资(人民币，下同)：万元。 5、工期：。 二、监理范围 1、监理项目名称：。 2、监理项目内容及主要特性参数： 。 3、监理项目投资：万元。 4、监理阶段：。 三、监理服务内容、期限 1、监理服务内容：按专用合同条款约定。 2、监理服务期限：自年月日至年
月日。 四、监理服务酬金 监理正常服务酬金为元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。 五、监理合同的组成文件及解释顺序 1、监理合同书(含补充协议)； 2、中标通知书； 3、投标报价书； 4、专用合同条款； 5、通用合同条款； 6、监理大纲； 7、双方确认需进入合同的其他文件。 六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。 七、本合同书正本一式份，具有同等法律效力，由双方各执份；副本份，委托人执份，监理人执份。
委托人：监理人： 法定代表人：法定代表人：或授权代表人：或授权代表人：单位地址：单位地址： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 电子信箱：电子信箱： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 签订地点： 签订时间：年月日
第一部分通用合同条款 一、词语涵义及适用语言 第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义： 一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。 二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。 三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。 四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。 五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。 六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。 七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。 八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。 九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。 十、“天”指日历天。 十一、“现场”指监理项目实施的场所。 第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。 二、监理依据 第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、
协议编号：LX-FS-A65914 电力工程监理合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
电力工程监理合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 第一章词语定义及解释 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义： (1)“工程项目”是指业主委托实施建设监理的工程项目。 (2)“项目法人(业主)”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承者。 (3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承者。 (4)“监理机构”是监理单位派驻本工程现场直接承担合同监理业务实施责任的组织，由总监理工程
师、监理工程师和其他监理人员组成。 (5)“总监理工程师”是由监理单位提名经项目法人(业主)同意后委派，代表监理单位负责监理合同履行的总负责人，也是监理机构的全面负责人。监理单位委托总监理工程师行使监理合同中业主赋予监理单位的权限，也同时承担其相应的合同责任。 (6)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。 (7)“日”：是指一个正常的日历日。 (8)“月”：是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 第二章适用法规和监理依据 第二条工程建设监理合同适用的法规包括国家的法律、行政法规、水电工程建设监理及水电建设的部门规章和工程所在地的地方有关法规。
The greatest gift we receive from nature is life.悉心整理祝您一臂之力（页眉可删） 电力施工合同范本 电力施工合同范本1 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：＿。 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误
1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。