合同编号：YT-FS-6648-78
市政管道施工合同范文
(完整版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
市政管道施工合同范文(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明
确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。
发包单位：(以下简称甲方)
承包单位：**** (以下简称乙方)
甲方委托乙方承担本工程的施工任务,按照《中华人民共和国合同法》，并结合深圳市有关规定以及本工程的具体情况,为明确双方在本工程建设施工过程中的责任、权利和义务,经双方协商一致同意签订本合同。
一、工程名称：“****家园”市政接口给水管道工程。
二、工程地点：龙岗区****。
三、承包范围：
1、承建范围：建筑工程造价计算书中所包括及必须施工的全部内容。
2、具体内容包括: 室外给水管(UPVC DN100 ￠110 PN=1.6MPa)安装、法兰阀门安装、法兰套筒伸缩
过滤器安装、法兰水表配旁通止回阀、阀门井砌筑、拆除及恢复、土方开挖及夯填等。
3、乙方负责报建、报批、验收、施工中需要办理的一切手续。
四、承包方式：
1、本工程实行采用固定总价的包干方式。
2、工程造价按预算优惠价包干，工程造价一次包定：即包人工、包材料、包机械、包风险、包安全文明施工、包工期、包质量、包安全、包进度、包竣工资料、包调试、包一次验收通过、包免费保修二年、包各种费用，并通过有关部门验收。除另有约定外，本工程不增加任何费用。
3、按国家规定由乙方缴交的各种税费，已包含在本工程造价内，乙方必需依法向税务部门缴纳。
4、安装工程材料、设备及备件由承包人自行采购，所用材料、设备、备件必须符合深圳市有关室外给水工程设备、材料的规定。
5、工程安装完成并通过验收合格，保证给水管道
接入市政管网供水无障碍，包括所发生的费用及保修期间的一切费用均由乙方负责承担。
五、工期:
1、工期：5日历天。
开工日期：20xx年2月22日;竣工日期：20xx年3月6日。竣工日期以乙方送交竣工报告并通过有关部门验收，取得验收合格的日期为准(包括需整改才能通过验收的时间)。
2、使用条件下的保修期：工程保修期从通过竣工验收之日起算。本工程的保修期为两年(人为因素破坏的除外)。
六、质量要求及经济处罚:
1、本项目的所有项目都必须按照国家有关规范施工,要求采用优质管道及阀门。
2、乙方未按规范要求施工，甲方有权制止，直至通知其停工整顿或者要求其退场并终止合同。由此造成延误工期及其它经济损失，均由乙方负责。
3、部分工程经返修后质量达到合格的，所发生的
一切费用及损失由乙方全部承担。
4、双方对工程质量有争议，由深圳市质量检验监督总站裁决，裁决费用及因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方承担。
七、合同价
1、本工程一次包定合同价为￥68000.00元(人民币大写：****元整)。除规费中的保险费外还包含了第三者意外伤害险。
2、工程完成，并通过验收合格所发生的费用及保修期间的一切费用均由乙方承担。
3、包括其它未列明但也应当由乙方承担的费用。
4、包办理需要乙方办理的一切手续，并承担相应的责任和费用。
八、付款方式:
1、合同签订后，3工作日内支付￥20xx0.00元;
2、安装调试完毕、并正式通过验收合格，甲方在接到乙方经监理单位及甲方代表签署的请款报告后7个工作日内支付至合同价款的100%。
3、在各期付款中，按规定扣除应扣款项金额。
4、乙方向甲方请款时，必须提供合法正规的建安工程款(地税)发票，否则甲方有权拒付工程款。
九、甲方工作及责任：
1、负责协调有关各方的关系。
2、负责督促检查施工质量和施工进度，处理施工中有关事宜。
3、组织工程竣工验收交接。参加工程质量的验收，并及时签署验收意见。
4、按合同约定及时支付工程进度款。
5、甲方有权对材料、安装工程质量及工期进行监督和检查。
十、乙方工作及责任:
1、乙方必须按甲方和监理工程师批准的施工总进度计划进行施工安排。
2、向甲方提供产品合格证，使用说明书和有关资质文件。
3、乙方提供的产品必须是全新、未经使用的，并
具有产品合格证，质量符合国家规范规定要求，并保证工程所用原材料的质量符合合同约定。甲方若发现工程使用的原材料中有假冒、伪劣材料或残次品，乙方应无条件更换，并每次承担合同总价10%的违约金。
4、遵守有关法律和规定，接受甲方、监理和总包单位的指令，按照国家现行有关规程、规范，组织安装施工，并做好自检。
5、做好组织管理、维持现场整洁、道路畅通。工程竣工后清理现场施工垃圾和余土，做到工完场清。
6、工程竣工未交给甲方之前，乙方负责保护，乙方保护期间发生损坏或丢失，乙方出资修复。
7、竣工后规定的保修期间内，由于施工原因造成的质量问题，乙方于接到甲方通知的要求时间内无条件保修。
8、认真作好安全教育和施工安全的管理，树立安全第一的思想，加强安全防患措施，严格执行安全施工有关规定;施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担全部责任及发生的所有费用，并立即报告甲方和建
设主管部门。
9、乙方负责办妥政府规定的、应该由乙方办理的与本工程有关的全部手续，并使甲方免于承担因此产生的任何责任。
10、乙方负责解决员工的食宿和交通问题，负责保管自己的施工工具、设备、材料和成品，并承担费用。
11、材料、产品到货要通知监理工程师、甲方工程师检验其型号、规格、品牌、质量，但并不免除乙方应对所采购材料、设备质量承担的责任。
12、施工中给他人带来损失，凡属乙方造成的均由乙方承担责任及费用。
13、负责办理报建、竣工报验。甲方出具有关资料。
十一、竣工验收:
1、交付竣工验收的工程，必须符合国家和行业施工质量检验评定的质量标准。
2、竣工日期的认定：竣工日期为乙方递交竣工验
收报告并被验收达到甲方要求的标准的日期，若需修改后才能达到竣工要求，应为修改后乙方重新递交竣工验收报告并被验收合格的日期。
十二、保修:
1、保修期限：保修期为二年。从工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算。
2、保修期内，若发生任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后24个小时内赶到现场维修，紧急情况下应2个小时内赶到现场维修。逾期，甲方可以自行处理(处理结果由终端用户、甲方签字认可后即生效，不再经乙方确认)，所发生的费用均由乙方承担，因乙方维修不及时，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿，其费用在保修费内扣除，不足部分仍由乙方支付。
3、保修期满后三十天内，甲方将剩余保修费(免息)一次付给乙方。
十三、争议 :履行合同过程中发生争议，首先本着友好态度协商解决，经协商仍不能解决，双方同意向深圳市中国国际经济仲裁委员会申请仲裁，仲裁费
由败诉方承担。
十四、违约:
1、违约的处理：合同双方任何一方不能全面履行合同条款均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。
2、违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，违约方除承担赔偿因此给对方造成的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款10%的违约金。
3、因为乙方原因,工程质量达不到合同约定的质量标准，由乙方按要求返工直至符合要求，工期不予顺延，费用不予增加。若乙方不按要求返工或改正，甲方可请第三方实施返工，费用从乙方工程款中扣除，同时甲方可单方解除合同，并追究乙方违约责任。
4、本合同所有违约金，乙方应主动支付，否则甲方有权从应支付给乙方的任何款项中扣除
十五、安全施工:
1、乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学
客运 弱 电 工 程 施 工 合 同 建设方：
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担客运站弱电工程有关事宜达成一致，签订本合同供双方共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模：。 4、承包方式：本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。 二、乙方承包范围 完成甲方提供的本工程施工图、招标文件及乙方报价表（附件二）所包含的全部内容,满足施工图设计使用功能，即交钥匙工程： （1）、网络、电话、有限电视系统； （2）、广播音响系统； 三、合同价款 本项目合同包干价人民币大写：整（小写：￥元）。直接工程费、材料费、机械费、措施费、安全防护及文明施工费、管理费、规费、利润、不可预见风险费、保险费、税金、按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种建管费用，质保期内保修服务等完成本工程合同所需的一切费用及完成本工程不可或缺的所有工作及责任。 四、工程工期 开工日：2011年月日； 完工日：2011年月日。 工期50日历天，具体开工时间以现场甲方或监理书面通知的开工报告为准。工期中已包括雨雪霜天、大风、国家法定节假日、现场
测试，与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。乙方将根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化。在合同约定的完工工期不变的情况下，前述调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在本合同价款内。 五、合同组成及解释顺序 1、本合同书 2、合同附件 6、合同图纸及工程量清单 7、其他来往函件、签证等资料 六、付款方式 合同签订后七个工作日内甲方支付乙方合同价的30%（即人民币万元整）；待设备线路铺设完成后七个工作日内甲方支付乙方合同价30%，（即人民币万元整）；竣工验收合格（含建设主管部门及公安局验收）、提供完备竣工资料（四套）后七个工作日内甲方支付乙方合同价35%，（即人民币31.5万元整）；剩余5%（即人民币万元整）为质量保修金（质保期二年），在质保期内未发生质量问题，或发生质量问题乙方按《工程质量保修书》执行，则质保期满后一次付清。 七、质量标准 本工程经甲方、监理及相关部门一次性验收合格，取得验收意见书。 八、工期的顺延 1、当发生设计变更、工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。 2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自承担： (1)因不可抗力（按国家规定）事件造成工期延误的；
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程施工合同范本专业版 (精篇) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建设工程施工合同范本专业版(精篇) 建设工程施工合同范文1 建设方：以下简称甲方 施工方：以下简称乙方 甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下： 一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。 二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。 三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。 五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。 六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。 七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 建设工程施工合同范文2 发包单位(甲方)： 承包人：(乙方)：
施工合作协议书 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称：浚县浚州大道道路工程 2、工程地点：浚县浚州大道西延段 3、工程内容：雨水、污水、管渠工程。 4、承包范围：清包工 5、工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 6、合同价款：（见后附价格表）。 第二条：甲方工作 1、提供图纸、技术指导及技术交底。 2、负责工程施工统一协调工作。 3、负责组织技术、安全、质量定期检验和工程验收。 4、组织有关单位进行工程的竣工验收。 5、提供施工中所用的施工材料、机械、场地作业面。 第三条：乙方工作 1、严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2、服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 3、负责现场施工技术测量控制。 4、负责施工现场施工的小型机具及施工人员的劳保用品。 5、负责成品管（渠）和施工管线的保护。 6、负责现场材料、物资设备等安全保卫。 7、保持施工场地文明、卫生。 8、负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 第四条质量与验收 1、质量等级：合格。
2、质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 3、验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 4、验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等乙方必须无条件修复或返工。 5、质量监督：本工程接受业主和质量监督站监督和质量裁定。 第五条工程款支付 1、工程款支付按工程施工进度的80%拨付给乙方。 2、工程完工后，除扣除乙方5%质量保证金，其余款项在一个月内结清。甲方待竣工验收合格后5%质量保证金在一周内支付给乙方。 第六条：工程量核实 1、乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 2、乙方在施工完工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 3、甲方在施工完工后二十天内核定实际完成的工程量。 第七条：违约责任 1、乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意外，工期不得刻意拖延。 2、甲方要按合同约定履行责任。 第八条：缺陷责任和保修 1、保修内容、范围：全部承包工程。并承担保修费用。 2、保修期限：从施工完工到工程竣工验收合格后一周。 第九条：争议解决方式 1、仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。 第十条：合同份数 1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。 第十一条：合同生效终止时间 1、本合同双方签字生效，合同付清价款、保修期满后终止。 发包方（签字）：承包方（签字）： 电话：电话： 年月日
XXX 智能化工程合同书 合同编号: 需方：xxx 供方：xxx
1、定义 甲方： 乙方： 2、合同标的 项目名称： 3、合同项目标的范围 3.1 安防系统：视频监控，红外报警，电子巡更 3.2 楼宇对讲系统： 3.3 合同项目范围包括了所有合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在施工预算报价中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。 3.4 合同标的项目执行过程中，甲、乙双方认可的功能调整或其它不可预见因素导致所发生的、必要的设备、材料及安装费用，甲方验证后签证解决。 4、工期 乙方自接到甲方开工书面通知之日起，七日内开工并在一个月内完工，由甲乙双方监理工程师共同进行验收。 5、合同价格 5.1本合同工程总造价为：人民币元整（RMB）。 大写： 5.2 工程总造价中包含供方依据本工程施工图纸、技术规范、承包内容及合同条款等规定的为完成本工程所需的所有设计、人工、设备材料的采购及供应费用。本工程设备详见合同附件《XXX智能化工程清单》； 5.3 本合同总价包括合同项目中安装工程的设备（含备品备件、专用工具）；技术资料；技术服务费及合同设备的税费；运杂费；保险费；安装费等与本合同有关的所有费用。 6、付款及结算 6.1 本合同使用货币种类为：人民币。 6.2 付款方式：银行托收或汇票。 6.3 进度款支付：甲方按每月施工形象进度70%支付工程款给乙方，同时扣除 供方实际发生的水电费用。
弱电施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
弱电施工合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________
传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有
建设工程防水分包合同（示文本） 承包人：中建三局第设工程有限责任公司基础设施工程公司（以下简称甲方） 分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及其他有关法律，结合省、市及有关部门的相关规定和本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就分包工程施工事项经过充分协商达成一致，特订立本合同。 第一条分包工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 分包围： 1.4 分包方式：单价包干，同时包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工 1.5 分包合同价（暂定）：大写：人民币元（小写：元） 1.6 组成分包合同的文件及优先解释顺序为： 1.6.1 本合同及补充协议书； 1.6.2 中标通知书；（如有时） 1.6.3 甲方的招标文件及答疑；（如有时） 1.6.4 双方的议价记录 1.6.5 乙方的投标函及报价书； 1.6.6 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。 本合同施工过程中甲方与乙方有关工程的洽商、变更等签字手续齐全的书面协议或文件也是本合同文件的组成部分。 第二条施工依据、材料名称及主要施工工艺 2.1施工依据：（业主下发的施工图纸编号或图集号） 2.2工程材料：（主要材料的名称、规格、系列名称、颜色、厚度等） 2.3主要施工工艺： 第三条工程工期
3.1 开工时间：（暂定）年月日，具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。 3.2 竣工时间：（暂定）年月日。 3.3 本合同工期总日历天数天。 3.4 在施工过程中，如遇下列情况则工期顺延： 3.4.1 由于人力不可抗拒的灾害； 3.4.2 甲方原因造成工期延误（连续七天以上），且甲方书面认可； 3.4.3 甲方书面认可的其它原因。 第四条工程质量要求 4.1 工程质量目标：必须达到合格，并符合GB 工程质量验收标准，满足规要求。 4.2 乙方必须严格按施工图及规要求施工，确保工程质量、安全、工期进度、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求，本分包合同书签订前，乙方须向甲方提供人民币元（大写：元）作为履约保证金。本分包工程竣工验收后七日乙方向甲方提出书面申请，经甲方确认无误并按本合同文件有关规定执行后无息退还，若乙方不按要求交纳履约保证金，甲方不予办理工程结算，不予支付工程款，若乙方出现违约或欠付农民工工资的事实，甲方将从履约保证金中扣除违约金，若金额不足以抵扣，则从乙方的工程款中扣除。 4.3 乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的监督、检查，建立部“三检制”为甲方验收积极创造条件，对甲方提出的质量问题及时整改。 第五条结算方式 5.1合同工作容： （详细说明合同单价包括了那些工作容、耗用材料、施工措施、技术措施、现场管理等） 5.2工程量计算： 按施工蓝图加设计变更计算工程量。根据省市建设工程造价管理部门颁布的工程量计算规定文件计算。 5.3 合同单价： 防水按元/M2包干（其中人工费为元/M2），不作任何调整。 金额单位：元（如果有几项单价，就用 此表）
岳成东城花园污水管网施工合同 发包方：邯郸市同昶房地产开发有限公司（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1工程名称：岳成东城花园污水管网工程 2工程地点：岳成东城花园 3工程内容：19#、20#楼污水管安装工程，主管、支管、和雨水进水井等建安工程。 4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|） 5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 6合同价款： 第二条：图纸及附件 1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲方工作 1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 6组织定期检验和工程验收。 7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第四条：乙方工作 1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。
3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 4保护地下管线。 5负责施工现场交通和噪音控制。 6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 8负责及时整理和上报施工资料。 9保持施工场地文明、卫生。 10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 11负责工程资金垫资的问题。 12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第五条质量与验收 1质量等级：合格。 2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 第六条工程款支付 6．1污水管网施工完毕后，工程检验合格后， 第七条：工程量核实 1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 第八条：乙方所采购材料和设备供应 1钢筋混凝土管、井盖、井篦等成品、半成品材料必须有合格证明和检验报告。 2其余材料和设备由乙方自备。 3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告，达到合格要求。 第九条：设计变更 1未经甲方同意乙方不得变更设计施工，确需进行变更时应有原设计单
弱电工程单价合同范本 合同编号:弱电工程单价合同范本 弱电工程是电力应用的一个分类。电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。下面我们来看看弱电工程单价合同范本，仅供大家参考！ 弱电工程单价合同范本1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称：xx小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址：xx小区 二、合同承包范围 对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工，包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期 按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良（省优）。 八、质保期 验收合格后12个月。 九、合同价款 按444户计算，单价380.00元（含税） 金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整 金额（小写）：168720.00元整 付款方式： 1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款50000.00元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。 2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、 2、3、4号地下室以96048.00元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终
工程承包合同 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《____________________ 项_ 目》为 明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守第一条工程 项目 一、工程项目名称： _______A. 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1 数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求：整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801 和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89: 97 》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97 》。 1、桥架工程要求： 1 ）水平桥架安装；
2 ）垂直桥架安装； 3 ）桥架三通爬坡制作；
2 、布线工程要求 1 ）.数字监控系统，共计XX 个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1 指派现场代表负责协协调乙方施工； 2 、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的60% 和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价 的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6 、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8 保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负 责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2 、组织人员进场； 3 、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的 工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5 、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障，由 乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-029839 建设工程施工专业分包合同范Model subcontract for Construction Engineering
建设工程施工专业分包合同范本 (2020版) 发包方（甲方）：________________________ 承包方（乙方）：________________________ 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰装修管理规定》和其它法律、法规，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.l、工程名称： 1.2、工程地点： 1.3、承包范围： 1.4、承包方式： 1.5、工期：____天，本工程自______年____月____日开工，于______年____月____日竣工。 1.6、工程质量： 1.7、合同价款（人民币大写）：______________________________ 第2条甲方工作 2.l、开工前____天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，消除影响施工的障碍物。对只能部分腾空
的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3、委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为监理工程师。其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方____份。 2.4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。 2.5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部问办理相应审批手续。 2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第3条乙方工作 3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 3.2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。 3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，
污水收集管网程施工合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据有关法律法规，经招标，现就第一污水处理厂污水收集管网施工工程，签订本合同，条款如下，以供双方遵照执行。 一、工程名称：扬州市第一污水处理厂污水收集管网施工工程。 二、施工区域：西岗镇辖区，东起新港路香舍里社区步行街正门，向西至老西环北拐沿笃西路到第一污水处理厂，总长度约为4500米。 三、施工标准：根据本合同约定、施工图纸、招标投标文件载明的要求进行施工。 四、工程工期：工期六个月，自2012年12月6日起，至2013年5月31日止。 五、工程价款：单价每米约为1151元，合同总价款约为518.00万元（伍佰壹拾捌万元整），具体价款待验收合格后，结合工程结算审计的方式确定。 六、付款方式：分段施工，分段付款，每段工程完工并经甲方及相关单位验收合格后付总工程款的50%，审计完成后付总工程款的40%，剩余10%为质保金，两年后（自验收
合格次日起计算），如无质量问题，付清余款。 七、权利、义务： 1、施工图纸、招标、投标文件为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。施工图纸、招标、投标文件内容与本合同不一致时，按合同约定执行；合同附件之间关于施工标准不一致时，由甲方决定施工执行标准。 2、乙方书面向甲方申请开工，申派工程监理人员，经甲方下达开工令后，正式进行施工。 3、乙方应服从和积极配合甲方向施工现场派驻的工程监理及履约监管的工作安排。工程监理独立负责施工工程质量，对甲方及工程质量负责。履约监管负责监督本合同的履行，其职责权限为： （1）定期接受乙方对工程进展情况的通报；随时了解乙方施工概况或细节，监督乙方的采购、施工情况，并根据工程具体情况，分阶段、分步骤给乙方出具阶段性检验报告。 （2）合理调整工期及进度，决定开工、停工，变更施工方案和施工标准。 （3）对乙方的违约行为及工程监理提出的涉及工程质量的问题予以制止和纠正，必要时中止合同的履行，并提出违约处罚方案。 （4）协助乙方处理施工过程中遇到的纠纷和影响正常施工的意外事件，所需费用由乙方承担并签证解决。 5、乙方应安全施工。因施工导致的涉及双方及第三方的人身及财产损害，独立承担全部责任。
智能化系统工程承包合同 甲方：福建宏城房地产开发有限公司（以下简称甲方） 乙方：福州鑫程电子系统有限公司（以下简称甲方） 按照《中华人民共和国经济合同法》有关规定，结合霞浦景缘居小区智能化系统工程施工建设的具体情况，经双方协商达成如下协议。第1条工程承包范围 该弱电系统工程，包括以下子系统： ①闭路电视监控系统②楼宇对讲系统③电梯三方通话线材敷设④停车场管理系统⑤有线电视系统工程⑦不锈钢自动伸缩门⑧不锈钢楼宇门 第2条工期 工期按甲方要求，配合土建施工进度，完成道路穿管，在年月日前完成、、系统的基本施工。第3条合同总价款 1.本弱电系统工程合同总价款为：人民币，辅 助材料以签定合同单价为准，按实际使用数量（现场签证）决算。 2.下述费用包含在合同总价款之内： 本合同工程全部设备的安装、调试及为业主培训操作人员的服务费用。 3.承包总价款调整原则 当出现下列情况之一，可进行工程承包总价款调整： (1)甲方要求修改施工图引起的变更和施工过程中经甲方批准的设计变更。 (2)因甲方原因再造成工程量的增减。
(3)合同约定的其他调整。 4.承包总价款调整方式 乙方根据调整的条件，在上述情况发生后10天以书面形式通知甲方，说明调整的原因、金额。经甲方代表确认后，甲方应在10天内将批复意见通知乙方。乙方收到甲方批复通知10天内不作答复者视为认同批复内容。 第4条工程款的支付方法 工程款项结算均通过银行办理，且采用人民币结算。 1.工程预付款为合同总价款的%，即人民币， 于合同生效后7天内由甲方支付给乙方。 2.进度款：当乙方的管线工程敷设基本完毕，甲方支付合同总价款的%， 即人民币；当工程设备安装完毕，经各系统调试合格 后7天内付合同总价款的%，即人民币整，整 体系统经甲方验收合格后15天内，甲方应付足乙方实际总价款的 -________%。 3.余下合同总价款的%，作为乙方维修维护保证金，保修期满后支付 给乙方。 第5条甲方的责任和义务 1.按合同规定的付款进度及时支付给乙方工程款。 2.负责对乙方进场的设备、材料进行检验。 3.负责协调乙方与土建等单位的关系，做好工程实施中需要协调的工作。 4.对乙方在施工过程中呈报的有关报告应在5日内及时做出书面批复。 5.积极为乙方创造必要的施工环境和施工条件。如提供水、电、电讯等， 开通施工场地内主要交通干道及其公共道路。
弱电施工合同-最新范本 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品. 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件. 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料. 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场. 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作. 5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库. 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工. 2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商. 四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收.无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格. 五、合同预算金额 本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00) 六、结算方式 工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款.工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清. 乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》. 七、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方.但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工. 八、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金. 乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款. 九、解决争议的方式 本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖. 十、合同生效及其它
建筑工程专业承包合同样本新 New sample of professional contract for Construction Engineer ing 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建筑工程专业承包合同样本新 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑 安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印。 建筑工程专业承包合同范文一 发包方： （以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将外墙保温工程承包给乙方施工，为明确双方责任，经双方协商一致，依据《合同法》《中华人民共和国建筑法》，及其他相关法律法规，订立本合同。 一、工程名称：外墙保温工程。 二、承包范围：乙方包工包料，除去外墙砖以外所有外 墙施工项目，具体做法如下： （1、聚氨酯防潮底漆;2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层; 3、界面砂浆; 4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网（规格12.712.7mm，直径I0.6mm）塑料锚栓双向@500锚固;外用防裂砂浆罩面; 5、岩棉防火隔离带，宽度400mm窗上口通长设置厚度同
保温层一致，聚氨酯材料防火等级为B2级，乙方组织施工。）工程量约为，该保温项目施工前的开工准备，竣工后清理、 垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险，缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理，乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。 三、合同总工期： 四、对乙方质量、安全要求： 工程质量标准： （1）一次性验收合格; （2）施工依据和验收标准：a.按设计单位认可的施工图纸;b.按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认 的施工方案和图纸进行施工和验收;c.按建设部《建筑工程施 工质量验收统一标准》（GB50300-2001）; （3）最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和 桓台县质监站。 （4）并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工，见 附页。
郑州市北三环（黄家庵东路—中州大道）雨污水改造工程（七标段）合同书 二O一三年月日
合同条款 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：雨水管、渠工程 1．2工程地点：郑州市北三环渠东路至经三路段南侧 1．3工程内容：雨水管（渠) 安装工程（全长1848m），主管(渠）、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。 1．4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|）1．5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 1．6合同价款：一次包干价壹佰捌拾万元整（￥：1800000元）。 第二条：图纸及附件 2．1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2．2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3．1甲方驻工地代表： 3．2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4．1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 4．2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 4．3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 4．5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 4．6组织定期检验和工程验收。 4．7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条：乙方工作 5．1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
5．2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5．3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5．4保护地下管线。 5．5负责施工现场交通和噪音控制。 5．6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 5．7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。 5．8负责及时整理和上报施工资料。 5．9保持施工场地文明、卫生。 5．10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5．11负责工程资金垫资的问题。 5．12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第六条质量与验收 6．1质量等级：合格。 6．2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 6．3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 6．4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 6．5质量监督：本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。第七条工程款支付 7．1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。 7．2工程竣工验收合格后，乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。 第八条：工程量核实 8．1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 8．2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 8．3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。 第九条：乙方所采购材料和设备供应
智能化系统建设工程合同(合同 Intelligent system construction project contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-046233
智能化系统建设工程合同(合同范本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否 适合您使用）。 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程
具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一部分工程概况 1．工程概况 1．1 工程名称：小区智能化系统工程 1．2 工程地点： 1．3 工程内容 1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。 2）本次合同未涉及小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。 3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一 卡通系统中消费系统、www/e-mail 服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。 4）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。 5）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、
合同登记编号 工程承包合同书 工程名称:古雁岭工程 甲方: 乙方: 宁夏亿兴伟业科技有限公司 签定地点: 签定时间: 年月日
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确甲乙双方在工程承包中的权利、义务及经济责任，经双方协商一致同意签定本合同并严格执行。 第一条、工程工期 一、本工程施工总工期以施工总进度计划为依据。 开工日期：2016年月日 竣工日期：2016年月日 乙方配合甲方的总体管理和进度计划，保证甲方在验收前完工，系统设备经调试后正常运行。 二、工程竣工验收合格并配合调试至正常运行后，移交给甲方使用。 三、如遇不可抗力因素，工期相应顺延。 第二条、工程施工范围及内容 本工程的工程内容以合同报价清单为准。乙方负责项目101厂房、108办公综合楼内、厂区监控、电子围栏的辅材采购、综合布线、设备安装、配合调试整个工程双方按合同总价执行，乙方按合同清单施工，对合同清单内价格及工程量包死，如甲方增加工程内容须向乙方出具书面文件，经甲乙双方协商确认同意。甲方须向乙方支付新增相应工程量工程款项。 1、101厂房内网络、电话系统；厂房内监控系统，综合布线、设备安装、配合调试（办公网络布线、面板安装、厂区炉子网络布线、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等）。 2、108办公综合楼内网络、电话、监控系统；综合布线、设备安装、配合调试。（办公网络布线、面板安装、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等） 3、厂区内综合管网系统，厂区内监控系统、电子围栏。（厂区内管网挖掘、布管、砌井、穿线、监控立杆、设备安装调试等） 4、机房装修（地面、墙面、机房供电、消防、防雷接地、门禁系统等。） 5、以上系统保障前端信号正常传输至控制室。 6、本工程所有网络设备、线材、模块、配线架等网络传输配件等均有甲方采购。乙方负责 工程施工，辅材采购（详细见后附清单） 第三条、工程造价 一、经双方确定本工程总造价为￥（大写：） 二、如遇下列情况，本工程造价应作相应调整： 1、在施工中应甲方要求发生的设计变更（以甲方签证为依据）；
合同编号： 建设工程施工合同范本2019专业版 签订地点： 签订日期：年月日
建设工程施工合同范本2019专业版 建设工程施工合同范文1 建设方：以下简称甲方 施工方：以下简称乙方 甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下： 一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。 二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。 三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。 四、主体结构要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。 五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。 六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，
待工程全部完成验收合格后一次性付清。 七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程施工合同范文2 发包单位(甲方)： 承包人：(乙方)： 根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第1条：工程概况 1.1、工程名称：九龙明珠D标段 工程地点： 工程内容： 含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。 工程总价：按下室占地面积18元(此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差)。工期：第2条：合同使用标准和法律 2.1、合同使用标准：GBJ789、JGJ9494 2.2、适用法律：中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包