YOUR LOGO
木材买卖合同协议专业版
After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find
专业合同范本系列，下载即可用
木材买卖合同协议专业版
使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
签订时间：__________
计量单位：___________立方米
供方：______________
需方：______________
国家调拨通知书_______字第_______号
省(区)调拨通知书_______字第______号
任务部门______________
管理局调拨通知书_______字第_______号
用途____________合同号_______字第_______号
一、树种、规格、等级、数量、价格：_______________
二、运输方式：______________
三、结算方式：______________
四、交(提)货时间、地点、方式：__________
五、捆绑用具的供应与回收：_________
六、检疫办法、地点及费用负担：____________
七、违约责任：______________
八、解决合同纠纷方式：_____________
九、其他约定事项：_________________
本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定
执行。
供方：(签章)_________
法定代表人：___________
代理人：_______________
地址：__________
邮政编码：_____________
电话：__________
开户银行：_____________
账号：__________
需方：(签章)_________
法定代表人：___________
代理人：_______________
地址：__________
邮政编码：_____________
电话：__________
开户银行：_____________
账号：__________
可在本位置填写公司名或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
标准山林买卖合同模板 标准山林买卖合同篇一 出卖人：(以下简称甲方) 住所地： 法定代表人： 购买人：(以下简称乙方) 住所地： 法定代表人： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方杉树林达成以下合同条款。
一、甲方山树林位于省县乡村组小地名为的地方，东至，西至，南至，北至，共亩，约为株，此片杉树林为，由户人家于年共造，林里面不杂其他人造的林。 二、经双方协商甲方愿将此片杉树林以总价款为：元的价格出售给乙方。 三、双方同意： 1、乙方付清总价款之日起，甲方此片林地上的土地所有权仍归甲方所有，此片林地上的所有林木所有权即归乙方所有，乙方有权做任何形式的处置，甲方不得干涉。 2、工程林还款由乙方负责。 3、若有纠纷、界限不清引起的各种问题由甲方负责。 4、甲方负责提供林权证、身份证、造林合同证等证件给乙方办理砍伐许可证 5、此山砍伐期至年底，若办不到砍伐许可指标可延期至年底砍完，租地养树费由乙方负责，由乙方按每年每株一元补付给甲方。 6、在合同约定期限内即林木搬出林地前甲方发现有人有意偷盗、灭失、毁损林木的，甲方有责任及时告诉乙方。
7、在合同约定期限内即林木搬出林地前甲方有意偷盗、灭失、毁损林木的，甲方承担造成的全部损失。 四、违约责任 本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金元。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失(包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等)。 十、其他约定事项 2、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。 3、乙方在砍伐林木时要主动告知甲方并提供其合法证明文件(砍伐证)。 十一、争议解决 本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成 十二、明示条款：
业务合作协议合同范本 业务的合作在商业中是很常见的，下面是整理的业务合作协议合同范本，希望对你有帮助。 业务合作协议合同范本一甲方：_____________ 乙方：_____________ 甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据中华人民共和国有关法律、法规的规定签定本协议，由双方共同遵守。 第一条协议范围内，双方的关系确定为合作关系。为拓展市场更好地、更规范地服务消费者，根据公司的规划，甲方根据乙方的申请和对乙方的经营能力的审核，同意乙方加入___________公司的销售网络。同意乙方在_______省（市、自治区）_________市（地区）_______县（区）_______地点（商场建筑物）（代理、经销、专卖、批发、零售）专属性经营（_______）品牌________系列产品。 第二条订立本协议的目的在于确保甲、乙双方忠实地履行本协议规定的双方的职责和权利。乙方作为单独的企业法人或经营者进行经济活动。因此，他必须遵守对所有企业法人或经营者共同的法律要求，特别是有关资格的规则以及社会的、财务的商业要求。作为一个企业法人或经营者，乙方应就其活动自负一切风险和从合法经营中获利。乙方不是甲方的代理人，也不是甲方的雇员和合伙人。乙方不是
作为甲方委托代表，乙方无权以甲方的名义签定协议，使甲方在任何方面对第三人承担责任，或由甲方负担费用，承担任何义务。订立本协议并未授予乙方任何约束甲方或甲方有关企业之权利，甲方对本协议任何条款有最终的解释权。 第三条有效期从_______年_____月_____日至_______年_____月_____日，由签约日计。除非本协议提前终止，乙方可在协议有效期满前三个月向甲方提出延长协议合作的书面请求，经甲方同意，可以续签《__________合作协议书》。 第四条甲方为使乙方所辖区域更好运营，开发和提供适销产品，保证产品质量符合标准，合理定价，最大限度保证乙方的供应。在本协议期间，甲方承诺，积极协助承担市场物流、组织功能乙方按甲方规划进行市场设计和拓展市场网络。甲方承诺在乙方要求下，可为乙方代办货物托运及相应事项，用乙方要求的方式运输到乙方所指定的地点，其运输、保险等费用均由受益人乙方支付。甲方为乙方提供适当的培训和辅导。作为市场开发和业务拓展必备条件，以保证整个系统持续统一。甲方负责组织品牌宣传，并协同承担市场物流、组织功能的乙方开展区域性的促销活动，最大限度地支持乙方的经营。甲方在作出的广告及推广活动之前，须先将有关活动资料通知乙方，以使乙方能于活动前作出适当准备及加以响应。甲方的品牌和产品及相关的灯箱
木材购销合同协议书模 本 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
木材购销合同 合同编号供方：（以下简称甲方）： 需方：（以下简称乙方）： 甲、乙双方经友好协商，在平等自愿的前提下，根据《联合国国际货物销售合同公约》现就乙方向甲方订购木料制品事项签订合同，供双方共同遵守执行。合同条款如下： 一、合同标的、规格、数量及单价、总价 乙方向甲方订购集成材、指接板、胶合板等木料制品，具体订单详见附录1。 备注：以甲方实际供货尺寸为准。此单价不含税金，含税价格增加3%的费用。 二、质量，要求技术标准 1、严格按照国家验收标准，（GB/T18601-2001）二级木材和双方确认的样板为准。 2、由于甲方材料质量对乙方工程造成的影响及一切经济损失由甲方承担，并承担合同结算总价双倍的违约金。 3、甲方有责任为乙方提供样板抽样检查，当合格率≥95%时，则判定该批木材合格，并按样板收货。 三、交货时间、地点及运费承担和验收 1、产品交货时间为：提前三天时间通知乙方到指定地点提货。 2、交货地点---仓储现场，运费由乙方承担，甲方负责装卸。 四、付款方式为：本票或汇票承兑 乙方采购甲方木料的总货款共计人民币（大写）：贰仟零捌拾壹万陆仟陆佰伍拾壹元整，小写： 20，816，651.00元整，根据双方约定可
按分批付款，首次付款为总额的60%，剩余款于每个星期一按总额的10%支付，一月内逐次付清。 五、合同有效期 本合同有效期为： 2012 年 5 月 17 日至 2013 年5月 16 日。 六、违约责任 1、乙方必须在合同规定的付款期限内付清拍卖木材总货款，否则甲方不予退还保证金20000元，并有权单方终止木材购销合同，另行销售。 2、由于甲方供货的质量问题及加工的工艺未达到乙方要求造成延误而影响到乙方整体施工或造成乙方工期的延误，一切后果及损失由甲方承担。 3、由于甲方不按期供货对乙方工期造成的影响及一切经济损失由甲方承担，甲方延期交货，每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。（自然灾害除外） 4、甲方应为乙方出据领料单或提单，并附有甲方负责人签字和盖章，以供乙方提货使用。 七、合同期满，在同等条件下，甲方有优先权作为乙方供应商，建立长期友好合作。 八、甲、乙双方如对本合同有争议，以《联合国国际货物销售合同公约》为法律依据，任何一方有权向法院提起诉讼。 九、合同未尽事宜，双方协商解决。 十、本合同自签订之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。 甲方：乙方： 地址：地址： 法定代表人：法定代表人：
2020 草签购房合同注意事项文档Contract Template
草签购房合同注意事项文档 前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的 协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第 三编规定。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律 约束力，但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用，下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 草签购房合同注意事项如下： 所谓草签，只是售房人员让你们尽快签字的一个借口，合同只要经双方当事人签字，就成立并产生法律效力。不过你们签订的这份合同，违约金约定过高，且对你们明显不公平，如果真产生纠纷，你们可申请法院撤销该合同。需要注意的是，撤销合同的期限是1年，自你们签订该合同起，因此，如果感觉会有纠纷，建议及时诉诸法律 正式合同未出来之前，草签合同具有同样的法律效力的 草签合同只是相对于网签合同(上房管局系统，有合同编号)的一种说法。 从合同效力角度，草签合同与网签合同都有同样的合同效力，但不能对抗第三人。 《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债务关系标的物相同，双方发生争议，都主张享有对该标的物的权利时，
有登记的一方就可受法律的保护，优先享有权利。 草签网签合同一样吗? 问：20xx年8月底交房。开发商告诉我现在只能草签合同，请问有法律效应吗。网签跟草签有什么区别呢? 回复：1、开发商告诉您现在只能草签合同，可能是因为开发商的商品房预售许可证未办下来，或者是其他原因。 2、网签是指您与开发商签订的合同是先从网上载下来的版本，双方签完后，还得到建委进行备案。 3、草签表示您们双方有房屋交易的意向，网签就是正式签订的合同了 问：以前是可以网签的,因为是一些原因,市房管暂停了网签.别的业主都是网签,同时我已经把全部房款交给了开发商,我想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟网签一样. 回复1、国家规定预售商品房买卖必须要网签，草签的只表示你们有房屋交易的意愿，并没有履行合同必需的要件，所以您的利益很难保证; 2、现在房子暂停了网签，并且停工了，中间必定有问题，建议您考虑将全部房款要回来。 问：我也想要.但是我该从哪几个方面跟开发商协商,将房款要回呢?我想开发商不会轻易把钱给我的.并且我也确实想买房子,将来会发生什么,我不清楚.但是他确实是五证齐全的.停止网签的原因是土地问题. 回复：1、既然土地有问题，这种房子您都敢要?
法妞问答http://biz.doczj.com/doc/b35792320.html, 业务代理合作协议 甲方：乙方： 甲乙双方本着相互尊重，平等互利，长期共同发展的原则，就乙方代理甲方电子商务外包等事宜签署一下合作协议。 一、业务代理合作内容 1、乙方以甲方代理人或业务经理的身份协助甲方与客户签署的《电子商务外包合作协议》，甲方将合同中约定高出甲方基本收费标准的收入全额作为乙方的佣金。 2、乙方以甲方代理人或业务经理的身份协助甲方与客户签署的《电子商务外包合作协议》，甲方将合同中约定高出甲方基本销售佣金比例的佣金收入全额作为乙方的佣金。 二、合同期限：2012年2月1日至2022年1月31日。合同到期后优先续约。 三、甲方权利与义务 1、甲方负责履行与客户签订的合同义务。 2、甲方承担与客户履行合同时所有费用。 3、甲方按照与客户约定，收到客户基础外包服务费以及销售佣金之日起，两个工作日之内按照约定，支付乙方佣金。 4、因甲方原因造成的与客户合作终止，而引起的赔偿，有甲方全部负责。 5、甲方与客户合同终止之日起一年内，甲方与同一客户及同一客户代理人签订同类业务合同，需按照本合同之约定支付乙方佣金。 四、乙方权利与义务 1、乙方以乙方代理人或业务经理的身份负责与客户的沟通与协调。 2、乙方以甲方代理人或业务经理身份对外时应积极维护甲方声誉、及形象。 3、乙方应积极协同甲方为客户提供优质服务 4、乙方代理收取甲方与客户相关费用，但不承担无法正常收取费用造成的连带责任。 5、乙方有权利在甲方与客户合同期限内以及续约合同中提取约定比例的佣金。 6、甲方与客户合同履行过程中如产生合同纠纷，经协商未果，需要甲方对客户进行相应退款或赔偿的，乙方需在已收佣金范围内按照比例及时退还给甲方。？？？？ 五、违约责任 1、合同期限内，除非发生合作人力不可抗拒因素，甲方不得解除和乙方的合同，如甲方不与乙方合作，需提前一月书面通知乙方，并付给乙方合同违约金100万元（大写：壹百万元整）； 2、合同期限内，除非发生合作人力不可抗拒因素，乙方不得解除和乙方的合同，如乙方不与甲方合作，需提前一月书面通知甲方，并付给甲方合同违约金100万元（大写：壹百万元整）； 3、甲方对乙方佣金支付逾期每超过1天收取1%作为滞纳金，累计逾期15天，乙方有权单方面解除合同，并要求甲方按照合同违约责任赔付违约金100万元（大写：壹佰万元整）； 4、乙方对甲方应退还佣金，需在收到甲方书面通知之日起7日内退还给甲方，逾期每超过1天收取1%作为滞纳金，累计逾期15天，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按照合同违约责任赔付违约金100万元（大写：壹佰万元整）； 六、其他 1、本协议一式两份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 2、甲方基础服务费标准、基本佣金比例等以附件形式呈现；客户归属以附件形式加签客户归属确认书。 3、甲乙双方如有争议，应有双方协商解决，如协商不成，任何乙方均有权向甲方或者乙方均有权利在提起诉讼。 甲方：乙方：杨增宝 授权代表：身份证号：联系电话：联系电话： 日期：日期：
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 草签购房合同注意事项(合同范 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
草签购房合同注意事项(合同范本) 草签购房合同注意事项如下： 所谓草签，只是售房人员让你们尽快签字的一个借口，合同只要经双方当事人签字，就成立并产生法律效力。不过你们签订的这份合同，违约金约定过高，且对你们明显不公平，如果真产生纠纷，你们可申请法院撤销该合同。需要注意的是，撤销合同的期限是1年，自你们签订该合同起，因此，如果感觉会有纠纷，建议及时诉诸法律 正式合同未出来之前，草签合同具有同样的法律效力的 草签合同只是相对于网签合同(上房管局系统，有合同编号)的一种说法。 从合同效力角度，草签合同与网签合同都有同样的合同效力，但不能对抗第三人。 《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债务关系标
的物相同，双方发生争议，都主张享有对该标的物的权利时，有登记的一方就可受法律的保护，优先享有权利。 草签网签合同一样吗 问：20xx年8月底交房。开发商告诉我现在只能草签合同，请问有法律效应吗。网签跟草签有什么区别呢 回复：1、开发商告诉您现在只能草签合同，可能是因为开发商的商品房预售许可证未办下来，或者是其他原因。 2、网签是指您与开发商签订的合同是先从网上载下来的版本，双方签完后，还得到建委进行备案。 3、草签表示您们双方有房屋交易的意向，网签就是正式签订的合同了 问：以前是可以网签的,因为是一些原因,市房管暂停了网签. 别的业主都是网签,同时我已经把全部房款交给了开发商, 我想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟网签一样. 回复1、国家规定预售商品房买卖必须要网签，草签的只表示你们有房屋交易的意愿，并没有履行合同必需的要件，所以您的利益
第一篇业务合作协议范本 《2016评估业务合作协议范本》 评估业务合作协议范本 评估业务合作协议 甲方乙方 地址地址 法人代表法人代表 根据甲乙双方平等友好、互惠互利的合作原则，经双方充分协商，就甲方委托乙方进行房地产评估达成以下协议 1、甲方选择乙方为指定的房地产评估机构之一。 2、乙方保证具有评估等相关业务的法律资格，否则，因此而引发的相关责
任由乙方独自承担。 3、甲方提出评估要求时，应将委托评估的房地产产权证明等相关资料转给乙方或评估对象产权人亲自交给乙方，乙方予以妥善保管，未经甲方同意不得公开或泄露予他人相关信息。 4、乙方根据甲方的评估要求到现场勘察，保证对指定的房地产予以客观、公正、公平地估价，并以书面形式如实反映委托评估物业的基本情况，并制作出《评估报告书》。 5、乙方保证在完成现场查勘的48小时内将《评估报告书》交付给甲方或评估对象产权人，甲方应当设专人签收。如因不可抗原因造成乙方延迟交付的，交付时间可相应顺延。 6、结算方式 ①乙方根据甲方要求做出相应的《评估报告书》，并依据《评估报告书》的评估总值收取产权人全额评估费用。 ②甲乙双方之间业务量可根据乙方出具的《评估报告书》份数统 计，每月统计一次。每份《评估报告书》都支付给甲方相应的分成，分成比
例标准详见附件。 7、如个别评估需要折扣，由甲方直接与乙方协商特殊收费。 8、本协议履行期间，甲方如发现乙方有违规或不法行为，有权立即终止本协议，并有权追究乙方的相关责任；乙方不可出具弄虚作假或违反房地产规范及有损公允之《评估报告书》，否则，应承担全部责任。乙方如发现甲方未按照协议，另与其他评估公司私下业务交往，乙方将终止合同，并扣除一切费用。 9、本协议履行期间，乙方发现甲方员工有违规行为，应及时告知甲方管理人员。 10、甲乙任何一方欲修改本协议需征得对方的书面同意，本协议未尽事宜，可由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。 11、甲乙双方对此协议产生争议，应先友好协商解决，协商不成的，将争议提交甲方所在地人民法院进行诉讼。 12、本协议一式两份，甲方双方各执一份。本协议有效期为壹年，自双方签章之日起即时生效。 甲方（印章）乙方（印章）
编号：_____________
木材供货合同
甲
方：________________________________________________
乙
方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方（供方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（需方）： 法定代表人： 地址： 联系方式：
为增强供需方的责任感和确保需方的正常生产，经双方充分协商一致，特签订本 合同，以供双方遵守履行。 第 1 条 品名 1.1 成品木料； 第 2 条 结算价格 2.1 每立方米人民币 元（含 %增值税发票）。
第 3 条 规格（mm）、数量（m3）、交货时间 规格 交货规格 结算规格 交货时间和数量 以需方每次下达给供方的订单确定。 第 4 条 木料质量要求及技术标准 厚度 宽度 长度 数量总计
4.1 用材要求： 地 。
；树种：
；产
4.2 木料的材质要硬、要白，木质不可太松。 4.3 木料不允许开裂、水腐、死节、大活节、蓝变、心材、虫眼、斜纹、带边皮、 变形弯曲。 4.4 木料的规格尺寸不得出现负公差，厚度正公差不得超过 4.5 木料允许小色差、 4.6 木料湿度在 第 5 条 包装标准 5.1 按不同的规格分类打捆，包装带要打紧并要整齐地在木料两端打包，不得让 木料在装卸时脱落四散。包装物不计价、不退回。 第 6 条 交货地点 6.1 需方企业所在地。 第 7 条 验收方法 7.1 需方按上述第四、五条的质量要求和标准对供方交付的产品进行验收，对发 现不符合质量要求和技术标准的木料，应在收货后 第 8 条 结算方式 8.1 货到 天结帐，需方按验收合格及成配套的实际数量计算货款，并在收 天内通知供方处理。 mm 以下的小活节和 度左右，正负公差不得超过 mm。
度以下的小斜纹； 度。
到供方出具增值税发票后以转帐的方式支付货款。对不成配套的产品，如有续单 配套，再进行结算，否则不予结算，后果由供方承担。 第 9 条 双方违约责任
9.1 供方不能交货的，按不能交货部分货款总值的
%向需方偿付违约金。
由此造成需方的经济损失超过违约金的，供方还应给予赔偿。 9.2 供方逾期交货的（宽限期 天），按该货款总值的日 %向需方偿
付违约金。 因供方逾期交货导致需方生产的产品不能按时交货所造成的损失超过 供方应当偿付的违约金数额时，供方还应给予赔偿。 9.3 需方逾期支付货款的，按逾期额的银行贷款利率向供方支付违约金。 第 10 条 纠纷解决方式 10.1 双方对合同履行中发生的争议，应当尽量通过协商解决，协商不成时，任 何一方均可向法院起诉。 第 11 条 有效期限 11.1 本合同有效期为 至 附则 1、本协议一式二份，合同各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。 2、本协议经各方签署后生效。 年
草签购房合同注意事项 草签购房合同相当于购房合同备案。实行购房合同备案制度,可以对开发商进行有效的制约。它不仅能促使开发商加快建房,按章办理产权证,也可使购房者更加放心。以下是学习啦小编为大家精心准备的：草签购房合同注意事项，欢迎参考阅读! 草签购房合同注意事项如下：所谓草签，只是售?a href=‘http://biz.doczj.com/doc/b35792320.html,/yangsheng/kesou/’ target=‘_blank’>咳嗽比媚忝蔷】烨┳值囊桓鼋杩冢贤灰降笔氯饲┳郑统闪⒉⒉?a href=‘http://biz.doczj.com/doc/b35792320.html,/zhishi/falv/’ target=‘_blank’>法律效力。不过你们签订的这份合同，违约金约定过高，且对你们明显不公平，如果真产生纠纷，你们可申请法院撤销该合同。需要注意的是，撤销合同的期限是1年，自你们签订该合同起，因此，如果感觉会有纠纷，建议及时诉诸法律 正式合同未出来之前，草签合同具有同样的法律效力的草签合同只是相对于网签合同(上房管局系统，有合同编号)的一种说法。 从合同效力角度，草签合同与网签合同都有同样的合同效力，但不能对抗第三人。 《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债
务关系标的物相同，双方发生争议，都主张享有对该标的物的权利时，有登记的一方就可受法律的保护，优先享有权利。 草签网签合同一样吗? 问：16年8月底交房。开发商告诉我现在只能草签合同，请问有法律效应吗。网签跟草签有什么区别呢? 回复：1、开发商告诉您现在只能草签合同，可能是因为开发商的商品房预售许可证未办下来，或者是其他原因。 、网签是指您与开发商签订的合同是先从网上载下来的版本，双方签完后，还得到建委进行备案。 、草签表示您们双方有房屋交易的意向，网签就是正式签订的合同了 问：以前是可以网签的,因为是一些原因,市房管暂停了网签. 别的业主都是网签,同时我已经把全部房款交给了开发商, 我想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟网签一样. 回复1、国家规定预售商品房买卖必须要网签，草签的只表示你们有房屋交易的意愿，并没有履行合同必需的要件，所以您的利益很难保证; 、现在房子暂停了网签，并且停工了，中间必定有问题，建议您考虑将全部房款要回来。 问：我也想要.但是我该从哪几个方面跟开发商协商,将房款要回呢? 我想开发商不会轻易把钱给我的.并且我也确
农村山林买卖合同 甲方：卖方，以下简称甲方 乙方：买方共三人，以下简称乙方 经甲乙双方共同协商，现阳新能及儿子阳开江将自家位于九内组小地名：摆磅高坡又 名杨梅树的一片约有3000棵幼杉木林地卖给乙方，双方经实地勘查，自愿买卖此处山林。为保证买卖双方土地，收益、处置等权利事宜，防止日后发生争执，特定立本合同。 一、双方协议此处山林总价为人民币大写肆万贰仟圆整。42000.00元。双方签字之 日一次付清。 二、山林四抵界线：坐山向左抵沟与阳志品的山相临，右抵两组坟山梁以大岩石为 界直下转阳新恩独田上坎，独田右上角湾距离田16米，中间距离田14米，左田角平过湾 7米处向上斜向田中距离14米处靠拢。注：左田角平过湾新恩只有三棵杉木。之后直下湾至三岔湾处向左出坳再下湾直至抵排内组山界，上抵大路，下抵排内组山界。 三、购买期限从2021年元月1日至2040年元月1日止，共25年;如果到期由于各 种原因无法砍伐，乙方可自行延长砍伐期限，直至采伐条件成熟为止，甲方不能拒绝;延 长砍伐期限后，乙方每年须付给甲方贰仟圆2000.00元人民币作为借土养木费进行补偿。 四、在乙方拥有林权期间，国家、企事业单位、个人如征用此处山林，清苗补偿归 乙方所有。地皮补偿总额甲乙双方平均分配。 五、乙方在购买此处林地之后，乙方独有对此山林所有林木的支配权、受益权注： 此林乙方三人平均出资购买，受益平均分配。与甲方无任何瓜葛。 六、此处林地如有土地纠纷，贷款抵押等事务全由甲方负责处理。如果纠纷给乙方 带来损失的，甲方要按照实际损失赔偿乙方。 七、如合同期未满，乙方已经主伐此山林木材完毕之后，甲方可提前收回该土地使用。 八、为维护法律尊严，双方约定违约金为壹佰伍拾万圆人民币。 九、本合同一式四份，甲方持一份，乙方三人各持一份。 十、本合同至签字之日起生效。 甲方代表签字： 乙方代表签字： 高尧村九内组组长签字：
业务合作协议示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
业务合作协议示范文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：_______________汽车有限公司 住所地：___________ 法定代表人：______________ 电话：_____________ 乙方：_____________ 住所地：___________ 法定代表人：______________ 电话：_____________ 鉴于： 甲方现有汽车销售、汽车精品装潢及汽车维修服务等 三大类业务;乙方拥有______________品牌售后服务的丰富客 户资源积累以及维修服务经验。
甲乙双方经协商一致，就共同合作开办______________维修售后业务达成如下协议： 一、合作项目标的 ______________维修售后服务。 二、合作时间及地址 _______年_______月_______日至_______年_______月 _______日。地址：____________(详见附图)，其中车间 _____________(平方米)，钣金、喷漆______________(平方米)，接待室______________(平方米)。 三、合作方式及双方投入 甲方以原有设备、场地改造实物折价人民币_______万元及现金人民币_______万共_______万元作为投资;乙方以设备折价_______万及现金_______万共出资_______万元作为投资。双方约定： 1.双方实物投入和现金投入均由双方书面确认后作为合
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 木材加工厂租赁合同协议书范本简版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 甲方将位于的木材加工厂租赁给乙方作木材加工。根据《中华人 民共和国经济合同法》，甲乙双方本着平等互利的原则，经协商签订以下合同条款，以供双方共同遵守。 一、租用场地地点： 二、租用范围：平方米 三、租用期限为年（租用期限从年月日至年月日）止。 四、租金：第一年为万元，第二年为 _ 万元 五、租金支付：甲乙双方签订合同时一次性支付年租金给甲方，每年月日前支付。 六、双方责任： 1、甲方提供三箱电源，乙方自行接通，合同期内水、电保管管理和维修均由乙方负责，合同期 满水、电全部设备归甲方所有（无偿归甲方）。（注明：乙方自买的东西由乙方带去） 2、在租赁期间，甲方不得将场地、场房另行转租他人，否则发生的一切经济损失由甲方负责。 乙方也不得将场地转租他人，否则甲方追究乙方责任，并可采取停水停电措施。租赁期满后， 甲方在同等条件下可以续租给乙方。 3、如果甲方要收回场地，必须提前一个月通知乙方。合同期满乙方自行搬迁。
4、乙方在进行木材加工过程中，不能经营合同规定范围以外的各种经营活动，否则甲方强制 收回。 5、乙方在合同期内应严格按技术规程安全生产。办理好各种合法的经营手续，如在合同期内发生安全事故和其它一切问题全部由乙方负责。 6、如国家征用、甲乙双方无条件退让合同，服从国家安排，国家对该厂的补偿与乙方无关，一 切归甲方所有（包括该厂的住房、厂房）。乙方自带进该厂的设备及东西由乙方自行带走。 7、乙方不得随意向外排放污水及废物，由此造成农民的任何纠纷由乙方负责。 8、违约责任：甲乙双方任何一方违约，应赔偿对方经济损失，如有争议可以提请仲裁机关或人民法院解决。 9、本合同未尽事宜，双方协商解决。 10、本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字后生效。租赁期满后合同 废止。 甲方：乙方： 身份证号码：身份证号码:
房屋转让合同协议书范本 采取协议转让方式的，转让方应当与受让方进行充分协商，依法妥善处理转让中所涉及的相关事项后，草签产权转让合同议。以下是小编推举的房屋转让合同协议书范本，欢迎阅读! 转让方(以下简称甲方) 甲方：身份证号： 受让方(以下简称乙方) 乙方：身份证号： 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事，达成转让协议，以共同遵守。为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国都市房地产治理法》规定，订立合同如下： 第一条房产坐降、位置、构、层 次和附属设施 1、本合同所出售房屋坐降在___市___街___巷___号(别脚部分能够补充) 2、该房屋为：楼房▁▁室▁▁厅▁▁卫(别墅、写字楼、公寓、住所、厂房、店面)，房屋的建造面积___平方米(包括卧房、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)实际使用面积___平方米。 3房屋质量：装修状况，其他条件为，该房屋(□已/□未)设定抵押。(别脚部分能够补充) 4、该房地产产权类型：(有房产证或国土使用证) 5、出售房屋的《房地产权证》证书号码为：国有土地使用权证号为：共有权证号为：该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让，该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 6、房屋现有装修及其他配套物品、设备事情详见合同附件。 第二条甲方对产权的答应 甲方别得隐瞒与转让房产相关的重要事实，必须保证其对转让房产拥有彻底的所有权，保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷，保证该房屋别受他人合法追索，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿;除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押、债务、税项、未款项及租金等，甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿，与乙方无关。 第三条转让价格和付款方式 1.转让价格 双方商定该房屋转让价格为(人民币)，大写(人民币) 2.付款方式 a.此房价款为甲方净价，甲方别支付交易中的任何费用。 b.甲方收到乙方定金元整，待乙方申请的贷款批准后，即可为乙方预备办理过户手续。甲方需积极配合乙方办理贷款手续。(以收据收条为准) c.办理过户手续当日乙方交付甲方首付款元整。(以收据收条为准) d.余款元整，由银行直接划拨给甲方 e.买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方别承担任何费用。 甲方在收款时应向乙方出具收据。 第四条房屋交付 双方协商量定甲方应于本合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的事情下由乙方对房屋进行验收。乙方如无任何异议，视为该房屋事情符合本合
山林买卖合同书 在市场经济日益繁荣的今天,随着商品流通速度的加快,买卖合同的运用也越来越多，那么山林买卖合同书是怎样的呢?以下是范文大全小编整理的山林买卖合同书，欢迎参考阅读。山林买卖合同书范文篇一甲方：(卖方，以下简称甲方) 乙方：(买方共三人，以下简称乙方) 经甲乙双方共同协商，现阳新能及儿子阳开江将自家位于九内组(小地名：摆磅高坡又名杨梅树)的一片约有3000棵幼杉木林地卖给乙方，双方经实地勘查，自愿买卖此处山林。为保证买卖双方土地，收益、处置等权利事宜，防止日后发生争执，特定立本合同。 一、双方协议此处山林总价为人民币大写肆万贰仟圆整。(420 .00元)。双方签字之日一次付清。 二、山林四抵界线：(坐山向)左抵沟(与阳志品的山相临)，右抵两组坟山梁(以大岩石为界)直下转阳新恩独田上坎，(独田右上角湾距离田16米，中间距离田14米，左田角平过湾7米处向上斜向田中距离14米处靠拢。注：左田角平过湾新恩只有三棵杉木。)之后直下湾至三岔湾处向左出坳再下湾直至抵排内组山界，上抵大路，下抵排内组山界。 三、购买期限从20 年元月1日至2040年元月1日止，共20 年;如果到期由于各种原因无法砍伐，乙方可自行延长砍伐期限，直至采伐条件成熟为止，甲方不能拒绝;延长砍伐期限后，
乙方每年须付给甲方贰仟圆(20 .00元)人民币作为借土养木费进行补偿。 四、在乙方拥有林权期间，国家、企事业单位、个人如征用此处山林，清苗补偿归乙方所有。地皮补偿总额甲乙双方平均分配。 五、乙方在购买此处林地之后，乙方独有对此山林所有林木的支配权、受益权(注：此林乙方三人平均出资购买，受益平均分配)。与甲方无任何瓜葛。 六、此处林地如有土地纠纷，贷款抵押等事务全由甲方负责处理。如果纠纷给乙方带来损失的，甲方要按照实际损失赔偿乙方。 七、如合同期未满，乙方已经主伐此山林木材完毕之后，甲方可提前收回该土地使用。 八、为维护法律尊严，双方约定违约金为壹佰伍拾万圆人民币。 九、本合同一式四份，甲方持一份，乙方三人各持一份。 十、本合同至签字之日起生效。 甲方代表签字： 乙方代表签字： 高尧村九内组组长签字： 证明人签字： 巫不社区高尧村委签字： 双方签定合同时间：年月日山林买卖合同书范文篇二出租方(甲方)：法定代表人：承包方(乙方)： 甲乙双方按照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国合同
个人与公司业务合作协议 甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 签订日期： ____ 年_____ 月_____ 日甲方: 乙方:
（以下简称“甲方”）与（以下简称“乙方”）经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议： 一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就销售企业业务合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，甲方为乙方提供产品和推广支持，乙方为甲 方提供技术支持及业务销售，协助甲方促成业务与产品开发，实现双方与客户方的多赢 局面。 二、乙方为甲方提供业务机会时，应严格保守甲方与客户方的商业秘密，不得因己方原因泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方商业信誉受到损害。 三、甲方在接受乙方提供的业务机会时，应根据自身实力量力而行，确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助，不得在能力不及的情况下轻率承诺，从而使乙方客户关系受到损害。 四、乙方为甲方提供技术支持及业务活动并协助甲方达成买卖成交后，甲方应支付相应 的报酬费用。报酬费用支付的额度为产品利润的50%产品成本由双方约定。应到账金 额结清后支付（应到账金额90%也可支付），具体为每次到账后的三个工作日内支付。 五、违约责任 1、合作双方在业务实施过程中，如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关 系受到损害的，受损方除可立即单方面解除合作关系外，还可提出一定数额的经济赔偿 要求。同时，已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用，受损方可不再支付，致损方则
还应继续履行支付义务。 2、甲方在支付信息资源费用时，如未按约定支付乙方款项的，每延迟一天增加应付金额的5%直至该笔金额的全额为止。 六、争议处理 如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成的，受损方可向市仲裁委员会申请仲裁处理。 七、本协议有效期暂定一年，自双方代表（乙方为本人）签字之日起计算，即从 年月日至年月日止。本协议到期后，甲方应付未付的技术支持及业务费用，应继续按本协议支付。 八、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，可不另续约，有效期延长一年。 九、本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。 十、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。 甲方’ 代表签宁: 签约地点： 签约日期：
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 木材合同
编号：FS-DY-58672 木材合同 供方： 需方： 为增强供需方的责任感和确保需方的正常生产，经双方充分协商一致，特签订本合同，以供双方遵守履行。 一、品名：成品木料; 二、结算价格：每立方米人民币(含%增值税发票)。 三、规格(mm)、数量(m3)、交货时间： 规格 厚度 长度 宽度 数量总计 交货规格 34
940 1385 1380 87 130 176 221 结算规格 32 890 1335 1780 84 126 168 210 交货的时间和数量 以需方每次下达给供方的订单确定。
四、木料质量要求及技术标准： 1、用材要求：树种：白杨树;产地。 2、木料的材质要硬、要白，木质不可太松。 3、木料不允许开裂、水腐、死节、大活节、蓝变、心材、虫眼、斜纹、带边皮、变形弯曲。 4、木料的规格尺寸不得出现负公差，厚度正公差不得超过mm。 5、木料允许小色差、10mm以下的小活节和11度以下的小斜纹; 6、木料湿度在15度左右，正负公差不得超过3度。 五、包装标准：按不同的规格分类打捆，包装带要打紧并要整齐地在木料两端打包，不得让木料在装卸时脱落四散。包装物不计价、不退回。 六、交货地点：需方企业所在地。 七、验收方法：需方按上述第四、五条的质量要求和标准对供方交付的产品进行验收，对发现不符合质量要求和技术标准的木料，应在收货后20天内通知供方处理。 八、结算方式：货到20天结帐，需方按验收合格及成配
最新草签购房合同注意事项 草签购房合同相当于购房合同备案.实行购房合同备案制度,可以对开发商进行有效的制约.它不仅能促使开发商加快建房,按章办理产权证,也可使购房者更加放心.以下是小编为大家整理的草签购房合同注意事项,供大家参考学习. 草签购房合同注意事项1 所谓草签,只是售房人员让你们尽快签字的一个借口,合同只要经双方当事人签字,就成立并产生法律效力.不过你们签订的这份合同,违约金约定过高,且对你们明显不公平,如果真产生纠纷,你们可申请法院撤销该合同.需要注意的是,撤销合同的期限是1年,自你们签订该合同起,因此,如果感觉会有纠纷,建议及时诉诸法律 正式合同未出来之前,草签合同具有同样的法律效力的 草签合同只是相对于网签合同(上房管局系统,有合同编号)的一种说法. 从合同效力角度,草签合同与网签合同都有同样的合同效力,但不能对抗第三人. 《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债务关系标的物相同,双方发生争议,都主张享有对该标的物的权利时,有登记的一方就可受法律的保护,优先享有权利. 草签网签合同一样吗? 问:20___年8月底交房.开发商告诉我现在只能草签合同,请问有法律效应吗.网签跟草签有什么区别呢? 回复:1、开发商告诉您现在只能草签合同,可能是因为开发商的商品房预售许可证未办下来,或者是其他原因. 2、网签是指您与开发商签订的合同是先从网上载下来的版本,双方签完后,还得到建委进行备案. 3、草签表示您们双方有房屋交易的意向,网签就是正式签订的合同了 问:以前是可以网签的,因为是一些原因,市房管暂停了网签. 别的业主都是网签,同时我已经把全部房款交给了开发商, 我想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟网签一样. 回复1、国家规定预售商品房买卖必须要网签,草签的只表示你们有房屋交易
篇一：林木采伐承包合同书 林木采伐承包合同书 甲方： 乙方： 双方自愿充分协商一致，充分明确双方权利义务，在互利互惠的基础上签订本协议，共同遵守执行。 一、砍伐场地 1、甲方承包的位于积约至：亩。四至范围：东至：；北至：南至：；西至：山场，面 。地名为； 2、甲方将其承包的林木（主体树种树）砍伐工程分包给乙方砍伐，乙方只负责按甲方要求将林木砍、断、堆放以及装车工作负责。 3、乙方砍伐质量要求，（1）乙方包砍并负责直径为以下的木材装车。 2）锯木桩不能超过（分以上的木材：长度每条以公分）。3）规格：（公分公米为标准截断（误差不能超过米择地堆）乙方砍下的正材按截断树桩为中心方圆放，由甲方调运车辆及时运出场地。 二、劳务报酬 1、甲乙双方商定上述山场地上之部份林木砍伐工程分包给乙方砍伐，工程报酬按每立方元单位计价，每立方为一次结账期（特殊情况由甲乙双方即时约定）。 2、甲方在乙方组织人员进场开工人每天按日内向乙方实际人数每标准预支付基本生活费和其它费用，甲方在结首次工程款时扣除，乙方应向甲方提供相应的收据凭证。 3、甲方为乙方免费提供食宿场地，乙方进场自带工具、炊具、饮具、住宿用品，其所需费用自行解决。 三、砍伐工期甲乙双方按《砍伐证》批准的期限实施作业，甲方将派专人现场指导监督乙方工作质量。 四、甲乙双方其它权利义务 1、甲方保证山场四至范围界至清楚，且分包给乙方的林木权属并无争议。如因此造成损失，甲方应承担赔偿责任。乙方保证按受让林木的山场四至范围界至依法砍伐，如乙方越界砍伐，因此发生的责任由乙方处理及承担。甲乙双方在签署合同时甲方须提供上述山场的《林木采伐许可证》证明文件和有效身份证原件（审）复印件（留）给乙方。 3、甲方保证林木工作现场道路畅通，有足够面积的临时堆放区域，对低材及砍伐剩下树枝和垃圾由甲方负责清运，因工作保障不到位造成乙方的经济损失由甲方承担。4、乙方负责对自己工程队监督管理，乙方在组队进场前必须为员工购买意外伤亡保险（此《意外伤亡保险》是与甲方签署合同的必要条件之一），如因乙方未给员工购买《意外伤亡保险》在工作时所发生的工伤事故责任由乙方承担，与甲方无关。5、乙方进入林区工作必须做好安全防火，环境卫生，不得污染当地水源，特别防火安全，谁出事谁就自己负责，与甲方无关。 6、乙方不得借故其他原因终止合同，造成甲方经济损失，一切后果均由乙方自行负责。 7、乙方与甲方签署合同时需提供有效的身份证原件（审）、复印件（留），员工购买《意外伤亡保险》凭证复印件（留）。 8、乙方装好车后，拉树车在林区道路至乡镇道路段内，在不可避免的情况下，如发生短边木桩，塌车斜车等甲方通知乙方现场管理人员要重复装车的，甲方按每立方米 10 元装车费付给乙方，乙方不得推卸责任。 9、乙方不准在林区内捕杀任何野生动物。10、乙方在伐区施工时，应注意施工员和管理人员的安全，禁止闲杂人员进入警戒线。 11、乙方发现闲杂人员进入不及时制止，由此造成伐木哄抢、被盗情况，由乙方自行负责。 12、乙方施工过程中必须遵守《安全法》，由此造成安全事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。 1五、本协议如有未尽事宜，甲乙双方应友好协商解决，并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。 六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。 甲方： 身份证号码：