水塔工程施工合同
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规规定的原则，并结合工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况：
1.工程名称：抽水设备，输水管道及水塔工程。
2.工程地点：彭原乡鄢旗坳村。
3.砖混结构：水塔为砖混结构，水塔总高15cm，水箱内直径为
3.5cm，水箱容量为30m3。
4.工程用水、电：水电费由乙方自负。
5.按工程设计图纸施工。
二、技术与质量：
1.乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及甲方要求进行施工。
2.乙方必须加强安全管理，按规范操作，如发生一切不安全事故甲方不负任何责任，所造成的一切事故后果由乙方自己承担。
三、施工工期：
本合同日历工期为20天，2013年5月9日至2013年5月29日。
四、工程造价：
水塔共计：捌万玖仟伍佰元整（89500元）。
五、合同价款支付方法：
1.工程款支付：开工预付工程造价20%，剩下余款按工程进度支付乙方。
2.进度款：工程竣工验收合格后，预留5%的工程款作为保修金，二年后无质量问题一次付清余额。
六、质量保修：
保修期为三年。
七、违约责任
1.乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。
2.如甲乙双方那方违约，处以合同价款的30%作为违约金。如发生质量、纠纷问题时，双方协商解决，解决不了可交当地法院解决。
八、附则：
1.本合同一式三份，双方各执一份，存档一份，
2.合同经双方盖章，签字后生效。
甲方代表（签字）：
乙方代表(签字)：
年月日
消防水池施工合同 建筑工程施工合同 发包方： （以下简称“甲 方”）承包方： （以下简称“乙方”） 一、工程承包范围： 工程名称：XXX村旧村改造消防水池工程 承包范围：施工图所包括的土建、装饰工程；给排水系统、电力照明系统、电气接地系统及从小区变配电室引入的电缆（一用一备）、供给泵房二级负荷的电缆（一用一备）。 承包范围以外的工作内容：门、窗、消防加压系统、自来水加压系统、各种设备的控制配电箱及其电缆连接；二、工程工期： 1.工程开工日期为基础土方开挖之日，即年月日，竣工日期为—年—月—日；各阶段控制点如下:
（1）开工后_______ 天完成全部主体; （2） ___________ 开工后天完成装饰及安装工程; （3） ___________ 开工后天竣工验收合格； 2.阶段性工期如不能按期完成，甲方将按该阶段付款额的80%支 付，如该阶段延误的工期在下一个阶段工期赶上，则剩余的20%在下一阶段付款时同时支付；如阶段性工期连续延误则连续扣除。 3?在施工过程中，因乙方原因造成的工程工期拖延，所造成的一切经济损失，均由乙方承担。如延误阶段工期累计超过15天，乙方应承担以下违约责任： 1）延误阶段工期累计超过15天后，自第16天开始支付甲方违约金每日1000元。 2）乙方承诺： ①甲方可以单方面终止合同，更换施工队伍。 ②甲方可以通知乙方7日内撤离现场并保证不影响新的施工企业进场施工，新的施工企业进场正式施工10天后，双方30日内办理结算（付款条件同本补充协议中有关条款）。同时本条款为双方终止协议的依据，不需双方再另行签订终止协议。 ③若乙方在手续、撤离现场等方面不积极配合甲方、新的施工企业，导致工程进度受影响，影响时间在自通知乙方后第8天开始到第20天内，乙方支付甲方违约金每日2000元，影响时间超过第21天, 乙方自愿放弃已投入项目中的所有权益,并且承担给甲方造成的全部损失。 4、总工期每天延误1天，乙方应支付甲方违约金5000元。 5、因甲方的原因造成的工程工期延误，工程工期按双方签证的工期索赔天数相应顺延。
附属设施施工工程合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
资阳市雁江区临江镇昆仑初级中学学生宿舍 附属设施施工工程协议 甲方（全称）：资阳市雁江区临江镇昆仑初级中学 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。 第一条工程概况 一、工程名称：临江镇昆仑初级中学学生宿舍附属工程 二、工程地点：校园内 三、承包范围： （一）工程承包内容： 1、新建围墙。 2、围墙外水沟。 3、拆除水塔、水槽。 4、新建水槽。 5、安装水管及水龙头。 6、学生宿舍的窗子安装挡雨棚。 7、原水塔、水槽处及周边的地面硬化。 （二）工程量和计价办法。
1、新建围墙按2.8高、每隔2米加柱和两面粉糊进行施 工，每米长按 340 元计价，共计 48 米，造价 16320 元。拆出原围墙48米工价及运费3000元. 2、学生宿舍围墙外水沟，加盖板，盖板厚度为 0.06 米， 每米160 元，长35米造价是 5600 元。 （1）拆除旧水塔、水槽工价及运费 4200 元。 （2）新建水槽靠围墙边砌，长 5 米，高 0.8 米。造价3000 元 （3）安装水槽水管大小为 2.0，每隔 0.5 米一个水龙头， 共计 11个，连通进出水管，小计 1500 元，。 （4学生宿舍的窗子安装铝合金雨棚，长 2.4 米，宽 0.6 米，每米 105 元，共计长 63 米，造价 6615 元。 （5）原水塔、水槽处及周边的地面硬化8公分厚，每平方米 65元，估计为220平方米，计14300元. （6）校内新做水沟米，加盖板，盖板厚度为 0.06 米，每米250 元，长20米造价是 5000 元. 3、总价约为：59535元。具体结算以各项实际完成工程量为准核算。
工程承包合同 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围： 4、承包方式：。 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。五，付款方式 付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过
银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充
水塔工程分部工程施工工法 1、砼施工工艺流程 2、模板工程 1.总则 ⑴根据本工程的特点，主要采用300×150mm钢模板，散装木模为辅或定型钢模板。 ⑵已使用过的钢模板，应进行除锈、校直，根据设计尺寸在模板厂内进行组合，并涂上防锈漆、脱模剂。 ⑶木模板应选购质量标准达到Ⅱ、Ⅲ等，湿度在18～23%的木材。 ⑷模板及其支撑应根据设计图纸要求，施工工艺等情况进行结构设计，其强度、刚度、稳定性均应符合施工规范要求。模板制作的允许误差，应符合规范规定。
2.模板加工工艺流程 3.普通模板安装与拆除 ⑴普通模板安装 1）模板安装前，应根据设计图纸进行现场测量放样，按要求设立控制点，个别特殊部位，应适当加密控制点，主要控制点引出施工部位以外不易被破坏位置，以备校正用。 2）模板安装次序应从下而上，逐层安装逐层支撑牢固，对于组合钢模板，侧向支撑采用2□100×50×3钢管，纵横间距＠600mm，φ12拉筋＠600×750mm。 3）模板安装过程，应反复测量水平度、垂直度，及时校正偏差，模板安装的允许偏差，不得超过规范规定的数值。 4）混凝土浇筑过程中，应设置专人负责经常检查，调整模板的形状和位置，对承重模板的支架，应加强检查、维护，模板如有变形走样，应立即采取措施，严重的停止混凝土浇筑。 5）具体结构的模板安装见下述： ①底板模板：底板混凝土方量大，但其模板使用量少，仅在四周侧面使用，采用普通标准组合钢模板安装。对拉螺栓采用“螺栓+扁铁+拉筋”的组合方式，扁铁置于模板缝间，螺栓与扁铁焊接外伸至外楞，用“3”形扣和螺母将螺栓固定于外楞；拉筋焊于扁铁上，伸入结构钢筋并与之焊接。再配以斜拉（细钢筋）和斜撑的方式固定、定位及校核模板。模板安装见下图“底板模板安装示意图”示。
编号： ______________ 新建水池工程施工合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________ 签订日期： _______ 年______ 月 _____ 日 甲方:
乙方： 为确保工程质量圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双 方必须共同遵守。 第一条：工程内容 1、工程内容：新做水池一个，砖墙；暂估总面积m2 第二条：承包方式 1、包工包料，乙方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备； 2、施工费用： 1）每平方：人民币元（大写：元每平方米）。 2）水池打底，混凝土浇灌人工：人民币元（大写：元每平方）。 3）工程承包金额暂定元（大写：元整） 第三条：工程工期 1、甲方规定动工时间为年月日至月日，乙方按甲方要求施工。 2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交工日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。 第四条：工程质量 1、整个工程、按甲方要求按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。 2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责 第五条：施工费结算方式 1、合同签定后，乙方购买材料，进场付元（大写元）乙方积极组
织施工人员进行施工，工程完工后，办理工程量结算，待验收合格后一次付清尾款。 2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。 第六条：安全生产及其它 1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。 第七条：其它 合同签订后如遇问题，双方有友好协商，协商未果可向当地人民法院起诉。 第八条：合同生效 本合同双方约定签字盖章后生效，一式两份，甲方双方各执一份。 甲方：（公章）委托代表人：电话： 日期：乙方：（公章） 委托代表人： 电话：
水塔工程施工合同 篇一：水塔工程施工合同 水塔工程施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规规定的原则，并结合工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况： 1.工程名称：抽水设备，输水管道及水塔工程。 2.工程地点：彭原乡鄢旗坳村。 3.砖混结构：水塔为砖混结构，水塔总高15cm，水箱内直径为 ，水箱容量为30m3。 4.工程用水、电：水电费由乙方自负。 5.按工程设计图纸施工。 二、技术与质量： 1.乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及甲方要求进行施工。 2.乙方必须加强安全管理，按规范操作，如发生一切不安全事故甲方不负任何责任，所造成的一切事故后果由乙方自己承担。
三、施工工期： 本合同日历工期为20天，XX年5月9日至XX年5月29日。 四、工程造价： 水塔共计：捌万玖仟伍佰元整（89500元）。 五、合同价款支付方法： 1.工程款支付：开工预付工程造价20%，剩下余款按工程进度支付乙方。 2.进度款：工程竣工验收合格后，预留5%的工程款作为保修金，二年后无质量问题一次付清余额。 六、质量保修： 保修期为三年。 七、违约责任 1.乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。 2.如甲乙双方那方违约，处以合同价款的30%作为违约金。如发生质量、纠纷问题时，双方协商解决，解决不了可交当地法院解决。 八、附则： 1.本合同一式三份，双方各执一份，存档一份， 2.合同经双方盖章，签字后生效。
甲方代表（签字）： 乙方代表(签字)： 年月 篇二：水塔水塔工程施工合同 水塔工程施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规规定的原则，并结合工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况： 1.工程名称：抽水设备，输水管道及水塔工程。 2.工程地点：。 3.砖混结构：水塔为砖混结构，水塔总高，水箱内直径为，水箱容量为。 4.工程用水、电：水电费由乙方自负。 二、技术与质量： 1.乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及甲方要求进行施工。 2.乙方必须加强安全管理，按规范操作，如发生一切不安全事故甲方不负任何责任，所造成的一切事故后果由乙方自己承担。
供水工程（水塔）施工合同 甲方：********有限公司 乙方：*** 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，并结合工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况 1.1工程名称：抽水设备、输水管道及水塔工程。 1.2工程地点：**县**镇西坝工业园区后山。 1.3工程面积：按照图纸设计尺寸和甲方要求施工。 1.4工程结构：钢筋混凝土结构，按设计图纸要求施工。 1.5工程用水、电：水、电费乙方自负。 二、技术与质量 2.1甲方在本合同签订后三日内提供工程安装、施工（加工）的全部资料、图纸或认可方案。 2.2施工过程中遇到设计变更的设计图纸上或变更的其他材料上签字或盖章认可。 2.3乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工。 2.4乙方必须加强安全管理按规范操作，如发生一切安全事故，甲方概不负责。 三、工期 3.1本合同日历工期为**天，20**年*月*日至20**年*月*日。 3.2下列情况造成的工程推迟不视为延误：
（1）工程量变化和设计变更（以甲方签订认可的书面通知）。 （2）甲方未按时拨付工程款（以合同时限的认可书）。 （3）因甲方其他工程的交叉施工造成的延误（以甲乙双方签订认可的书面材料） （4）一周内，非乙方原因停电、停水、停气影响施工造成停工超过8小时（以甲乙双方认可的签证书）。 （6）不可抗具因素（包含流行性疾病等）。 四、工程造价：18.2万元（人民币大写：，该造价属交钥匙工程含税价）。 五、合同价款支付及合同价款调整： 1、预付款：签约后首付20%，计**万元。 2、进度款：基础完毕付总造价30%，计**万元。主体完工后付**%，计**万元，验收合格后付**%，计**万元。预留*%质量保证金，计**万元，一年后无质量问题，付清。 3、合同价款的调整：合同价款在合同约定后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的可作调整： （1）甲方代表确认的工程量增减；（以书面通知为准） （2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（以书面通知为准） 六、验收与结算： 1、工程按水利工程施工规范要求，及双方认可的设计图纸和要求进行验收。 2、乙方须在工程竣工后书面通知甲方组织初验，甲方接到乙方通知后应于五日内组织验收，正式验收在初验的前提下半月内正式组织验收，否则乙方可视为验收合格。 3、在验收后若提出修改意见，其需修改的部分，如确系乙方自
xx炮兵训练基地生活用水工程 施 工 组 织 设 计 2013年7月8日
目录 一、施工方案 （一）、工程概况 （二）、施工部署 二、施工现场平面布置 三、工程质量保证体系及措施 四、关键部位的施工工艺方案措施 五、施工力量计划及布置 六、保证安全施工措施 七、现场文明施工措施 八、季节性施工技术措施 九、施工进度计划及保证措施 十、主要材料、构件用量表 十一、主要机具使用表 十二、生产组织机构 十三、施工进度计划表 十四、施工现场总平面布置图
施工组织设计 一、施工方案 （一）工程概况 本工程为新建1座水塔（容量100m3），2个蓄水池（容量100m3/个）和3口水井（出水量80吨/个）。水塔容量为 100m3，高度为19.68M钢筋混凝土倒锥壳水塔，其容量为100立方米，有效高度为 15米（内存最低水位）。整座水塔采用现浇施工工艺，施工场地要求小，施工简便，工期短、质量可靠，省工省料，施工安全。倒锥壳水塔主要由钢筋混凝土基础，筒身和水柜三大部分组成。 (1)基础：基础为圆形板式钢筋混凝土结构，基础埋深2.6米，底板外缘半径4米，砼标号C30。 (2) 筒身为等截面筒体现浇钢筋混凝土结构，直径为2400mm，壁厚为180mm，筒身纵向两侧每隔2.5米设有园形窗1个，内设有平台、爬梯等。砼标号C35；C40。 (3)水柜为倒锥壳整体现浇钢筋混凝土结构。水柜外部由气窗顶盖、上环梁、正锥壳(水柜上壳)、中环梁、倒锥壳(水柜下壳)及下环梁组合而成。水柜上面外缘直径为8900 mm，上壳厚120mm，下壳厚250mm。下壳壳体角度为45 度。上壳壳体矢跨比为1:4，顶盖厚80 mm，壳体矢跨比为1:5 ，水柜混凝土标号为C30。
甲方： 乙方： 经甲乙双方平等协商，就甲方发包给乙方修建蓄水池施工事宜达成共识，并签订如下协议条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：装m3水的形全封闭式钢筋混泥土蓄水池及防护盖板，蓄水池基础等。 2、蓄水池的漏水处理由乙方自行处理，并保证修建好后蓄水池不漏水。 三、承包形式 乙方包工包料（包干方式），蓄水池所用的机械设备、设施及所有工具，包括安全防护具安全责任全部都由乙方自行负责。 四、工期要求及违约责任 1、施工工期为即日起日历天数天，年月日前交工。 2、如工程未完成或未达到甲方要求，甲方拒绝支付所有款项。 五、工程价款 工程总价款为人民币元，大写：万元整。以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含工程钢筋水泥护壁主材料费，防水层、钢筋、水泥、沙石等辅助材料费、人工费、运杂费、安全费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。
六、付款方式及质量要求 1、乙方工程开工后材料进场后甲方先支付乙方工程款元，蓄水池边墙成型后并浇灌好钢筋混凝土经甲方验收合格后甲方再付工程款元给乙方；在此期间甲方将不付给乙方任何款项及其他费用。 2、总工程完成验收合格后交付给甲方无任何质量问题后，剩余款项甲方一次性付清。结算款以人民币现金的方式支付。 3、工程完工后如出现蓄水池漏水等质量问题，甲方拒绝支付剩余款项。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好蓄水池周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、其它约定 甲方免费为乙方提供施工用电，线路安全及用电安全由乙方自行负责。 九、合同生效与终止 本合同壹式份，甲乙双方各执份，双方签字后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。 甲方签字：乙方签字： 签订日期：签订日期：
水塔拆除工程承包合同书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定，结合本次工程实际情况，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订本合同。 一、工程概况 （一）工程名称：水塔拆除工程。 （二）工程地点： （三）工程范围： 1、拆除地面以上整座水塔； 2、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾（运到指定地点）。 （四）施工方式： （五）工程施工期间：年月日——年月日，共天。 二、工程造价及付款方式 （一）工程总价：人民币元。 （二）付款方式： 三、双方权利及义务 （一）甲方权利及义务 1、清理工程施工范围内的财物； 2、指派负责对拆除工程全程跟进监督，协调工程施工过程的问题，确保工程顺利进行； 3、为乙方的施工提供电源，保证乙方的用电； 4、乙方人员的配置使用，甲方不得干涉。 （二）乙方的权利和义务 1、乙方必须编制施工方案，报甲方备案，未经甲方同意不得私自变更，乙方必须严格按照施工方案进行施工； 2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质； 3、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范和要求进行； 4、在施工中，乙方必须安全、文明施工，全权负责施工现场的一切安全责任，落实安全责任人员，负责制定安全制度，落实安全防护和警示措施，加强施工人
员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负； 5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护，因施工造成损坏，乙方负责赔偿。 6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担，包括但不限于：电费、水费、税款、垃圾清理费等； 7、乙方不得将工程分包、转包，保证按时保质完工。 四、工程验收 完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。 五、争议解决 在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的由人民法院管辖。 六、其他 1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件，与本合同具有同等效力； 2、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力； 3、未尽事宜，以双方书面补充协议为准。 甲方： 乙方： 年月日
水电安装承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1．施工地点：闻喜县信达花园二期16#、17#楼（原工具厂） 2．工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日 3．本项工程预计11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000元。 第二条材料供应的约定 1．甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 2．甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款
的双倍补偿给甲方。 第三条关于工程质量及验收的约定 1．本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》 2．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。 2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。 3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。 4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式： 主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。 2. 乙方承包内容： 1）．水电开槽、布管、穿线、埋盒
该水塔位于西江农场四、五分场内,为钢筋混凝土倒锥壳形水塔,由铁道部专业设计院设计,这种水塔造型美观,结构合理,施工中筒身采用滑模施工,水箱在水塔筒身下就地预制,液压提升安装,减少了高空作业,施工工艺比较先进,施工也比较安全。 1基础工程 基坑开挖,根据钻探资料、设计图纸和设计要求的地基承载力进行核对。基础模板使用定型模板,模板底部设Φ20撑脚支托,外模板上下设紧线器围箍,内模板采用10×10方木支撑。预埋地笼锚筋时,采用对称埋设并与卷扬机牵引方向一致。在基础外预埋铁件或钢筋,以做滑升时吊笼坑地锚。避雷接地用-40×4镀锌扁钢与基础底主钢筋连接,基础施工完毕时,检查接地情 况,接地电阻不大于设计要求。 2筒身滑模施工 筒身是本工程主体结构部分,具有工程量大,作业面小,施工工期短,技术性强,高空立体交叉连续作业等特点。因此要求施工组织严密明确,统一指挥,各负其责,确保滑模作业正常进行。 2.1机具组装 机具组装前,对所有的部件、配件及钢模进行认真的清查和核对,符合要求后方可使用。中轴是机具组装的基准件,要求对中,置平和定向,即筒中心线和塔身中心线对准,保持上钢圈平面水平及两侧辐射梁连接座与筒身两条轴线相重合,其余部分组装顺序为:组装骨架→内模及部分操作平板→提升系统组装及试验基层钢筋绑扎焊接→安装外模及其他操作平台。在提升器支撑杆插入前,必须进行组装效果检查和试运装,拧紧螺栓,保证机架的整体刚度。插入爬杆时应首先切断电源,以免失误而造成事故。爬杆必须与基础钢筋对应焊牢。爬杆采用帮条双面焊长度为10d,爬杆是水塔滑升的唯一支撑和避雷引下线,不仅接头要按强度要求焊接,而且必须和加固环筋焊接,并与基础内接地及引下线构成通路。为增强支撑筒的刚度,保证滑模施工的质量和安全,每隔1m设Φ12钢筋箍一道,并与支撑杆及主筋焊接牢固。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水池承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
水池承包合同 篇一：水池承包施工合同 水池承包施工合同 甲方：贵州xx投资有限公司 乙方：王xx （身份证号：） 甲乙双方遵循平等、自愿和诚信原则，双方就xx项目水池施工事项 协商一致，签定本合同。双方共同遵照执行。 一、工程名称：xx项目。 二、工程地点：xx规划制指定区域。 三、工程内容和规格：新修水池共计1个。 四、施工要求： 1.按甲方提供的设计图纸要求进行施工； 2.水池施工质H达到xx项目主管部门验收合格标准。 五、工程工期：年月日至年月曰。共天。 六、工程承包方式：包工不包料。 七、工程施工单价：1、水泥标砖单价：0.5元/块（规
格: 240*115*53 ;按国家规定）；2、内粉单价:14元/m2（含打底、抹灰、 青光三道工序）；3、混凝土垫层单价：15元/m2（含浇筑、青光）；以上工 序施工完毕，试水一周合格后双方现场签字同意完善验收手续。 八、结算及付款： 1.乙方施工完毕后，经甲方项目负责人现场验收合格后，在施工完毕 当月25日前由乙方提交工程款付款申请及验收合格签字资料至甲方财务，甲方在次月5日完结付款（周末、法定假日顺延）。 九、甲方责任： 1.负责施工用材料进场到施工指定区域； 2.协调组织工程的竣工验收和竣工结算； 3.监督检查乙方施工。 十、甲方权力： 甲方发现乙方出现下列情况时，有权单方面解除承包施 工合同、有权 拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿： （1）工程转包； (2)乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交 付使用； (3)发生重大工程质虽事故； (4)不遵中吉殡仪馆项目部有关工程施工、质虽管理
水塔拆除工程承包合同书 甲方：有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定，结合本次工程实际情况，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订本合同。 一、工程概况 （一）工程名称： ** 水塔拆除工程。 （二）工程地点： （三）工程范围：1、拆除地面以上整座水塔；2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方；3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾（运到指定地点）。 （四）施工方式：人工作业拆除。 （五）工程施工期间：201*年月日——201*年月日，共天。 二、工程造价及付款方式 （一）工程总价：人民币元。 （二）付款方式：水塔拆至三分之一处时，甲方给付乙方合同总价款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。 三、双方权利及义务 （一）甲方权利及义务 1、清理工程施工范围内的财物； 2、指派负责对拆除工程全程跟进监督，协调工程施工过程的问题，确保工程顺利进行； 3、为乙方的施工提供电源，保证乙方的用电； 4、乙方人员的配置使用，甲方不得干涉。 （二）乙方的权利和义务
1、乙方必须编制施工方案，报甲方备案，未经甲方同意不得私自变更，乙方必须严格按照施工方案进行施工； 2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质； 3、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范和要求进行； 4、在施工中，乙方必须安全、文明施工，全权负责施工现场的一切安全责任，落实安全责任人员，负责制定安全制度，落实安全防护和警示措施，加强施工人员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负； 5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护，因施工造成损坏，乙方负责赔偿。 6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担，包括但不限于：电费、水费、税款、垃圾清理费等； 7、乙方不得将工程分包、转包，保证按时保质完工。 四、工程验收 完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。 五、违约责任 乙方必须在规定的时间内完工，每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金，超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。 六、争议解决 在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的由*人民法院管辖。 七、其他 1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件，与本合同具有同等效力； 2、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力； 3、未尽事宜，以双方书面补充协议为准。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书 甲方（发包单位）：XX电有限公司 乙方（承包单位）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲方同意将XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。 一、工程项目名称（工程地点）： 1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。 2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。 3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。 4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。 二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间： 年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。 四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技
术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款办法： 1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整； 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清； 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。 七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。 八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。 九、补充协议： 甲方：（公章） 法人代表：
一、测量放线： 依据施工区域的控制点进行定位测量放线，定出事故水塔的中心点0点，依据0 点进行事故水塔的定位十字轴线控制，并设控制点，采用混凝土护桩，并用脚手架管围护，挂设彩旗，作为明显标志。 二、土方开挖： 设计要求水塔采用天然地基，以粉质粘土为持力层，地基承载力值faK=220Kpa,当基础开挖至基底标高未见该土层，则应继续下挖至该土层。施工技术人员根据定位轴线进行土方开挖的放线工作，采用1m3反铲挖土，由于前期连续下雨影响汽车不能行驶，只能将土方堆在水塔旁（基坑边2m以内严禁堆土），待天晴后采取二次倒运。土方开挖到设计要求土层时，预留200伽采用人工清底。土方开挖深度 3.1m ，因本区域土层稳定性比较好，边坡放坡系数1:0.75 ，在基坑下部垫层范围外挖200mr^200mm排非水明沟，并设置积水井，及时将水排除，保证基底土层不被浸泽。 基础开挖至基础标高后，设计单位、地质勘察、监理、建设单位和施工单位共同勘测鉴定，认为符合设计要求时，进行下道工序，浇筑混凝土垫层；垫层达到一定强度后，在垫层上进行钢筋、模板、砼基础施工。 土方开挖过程中，技术人员随时根据实际情况进行复测，以保证基础施工的几何尺寸和中心位置的准确性。开挖出的土方运到业主指定的弃土场地。 三、模板安装 基础底板和锥体环梁支模采用钢模板，钢圈加固。特别是在施工环基时高度大，在支内模时，可一次支到顶，外模可分两次进行，为了
保证模板的整体牢固，可在模板的上、中、下三个部位用? 8圆钢、 1T 倒链紧固，支外模虽然分为两阶段进行，可是上部模板也必须一次到位，以保证环基施工，不留施工缝，砼浇灌前应严格检查模板的位置尺寸及加固的牢靠程度，以防模板受力变形。基础浇灌时，需搭设满堂脚手架。 选用刚度强，外观平整的钢模。模板安装前，必须涂刷隔离剂，严禁采用废机油进行涂刷。 四、混凝土工程： 1 、原材料要求 1）水泥：除水箱、基础、支筒等均采用普通硅酸盐水泥。 2）砂子：采用中粗砂含泥量小于5%。 3）石子采用粒径为10-30mm含泥量要求小于2% 2、混凝土浇筑 基础施工可分两个步骤：第一步，先浇灌底板，待板浇筑完毕，第二步施工锥体环梁。底板和锥体环梁之间可以留置一道水平施工缝，施工缝的处理应严格按照施工规范操作。 3 、质量控制措施： 1 ）钢筋、模板必须严格按照设计和规范进行施工，经有关部门检验合格后，方可进行砼浇灌。 2）砼振捣采用插入式振捣器分层振捣，振捣器应分别插入下层砼50mm 处，移动间距不大于500mm当砼表面出现浮浆，并不在降落时，即可以停止振捣。
消防水池施工合同书 【篇一：消防水池施工合同 3】 建设工程项目承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：消防水池； 工程地点：************股份有限公司院内； 工程面积：该工程建筑面积共计199.5平方米； 工程造价：该工程总造价为52万元，大写：伍拾贰万元整。 二、合同工期： 本工程从 2015年11月10日开工，到2015年11月26 日竣工。 总日历天数为16天。 三、承包方式： 承包方式：采取包工包料形式。 四、质量标准 （一）钢筋混凝土整体浇筑，水池高出地面30厘米，安装不锈钢栏杆。 （二）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （三）工程保修按有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，五、工程付款办法 （一）乙方完成工程量的50%，甲方付乙方总造价的30%给乙方；（二）工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 90 %；（三）剩余10 %工程款在竣工验收之日起一年内一次结清。 六、责任范围 （一）甲方责任： 1、负责解决施工用水、用电、道路畅通； 2、及时组织工程竣工验收工作； 3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。 （二）乙方责任：
1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责； 2、在施工中造成甲方相邻设施的损坏、变形等乙方有义务负责修复； 3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建 筑垃圾。 七、其它事项 （一）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同 具法律效力。 （二）合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效， 可提交有关仲裁机构裁决。 （三）本合同一式 2份,甲乙双方各执1份。 甲方（盖章）： 负责人： 年月乙方（盖章）：负责人：日年 日月 【篇二：消防水池施工合同2】 消防水池施工合同书 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，结 合本次工程的具体情况，达成以下协议: 1.工程内容 xxxxxxxxxxxx项目消防水池工程及设备基础的施工。 2.承包方式及合同价款 承包方式：一次性包死价（含税金）。 合同价款：总价款为人民币元 (大写：万整)。 3. 质量要求 按甲方提供设计图纸施工，达到国家验收规范。本合同中引用的或 涉及到的技术标准、技术规范，是在本合同签定时仍在中华人民共 和国境内通行的、最新的、有效的版本。 4.付款方式：工程结束付至总价的95%，留5%质保金一年后支付。 5、工期 5.1 个日历天。 5.2乙方根据甲方要求的时间进场施工。乙方保证按期完工，由 于甲方造成的误工原因出现时，在事情发生当日，由乙方现场项目 经 理提出申请，并由甲方现场代表确认后，工期顺延。
拆除工程合同范本 拆除工程合同书范文1 甲方： 乙方： 甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议： 一、施工内容及工程量： 1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。 2、拆除标准：按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。 3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。 二、工程价款： 经甲乙双方协商拆除项目总金额为( )元。结算方式：甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。 三、施工日期： 本合同工程定于20XX年7月26日开工，于20XX年8月8日竣工。 四、双方责任及权力
1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。 2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。 3、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督乙方的施工过程。 乙方： 1、负责编制施工方案，制定安全环保措施。 2、积极配合甲方的工作。 3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。 4、负责机械及人员安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失，并负责施工人员的安全保险，对施工中所发生的任何安全责任事故责任由乙方承担。 5、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。 6、乙方指定( )为工程项目负责人。 五、违约责任： 违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。 六、其它： 本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字
劳务承包合同书 甲方：无锡市顺丰速运有限公司 乙方： 兹有乙方承包甲方项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下： 一、劳务承包项目： 二、承包期限： 三、承包费用： 四、承包费支付方式：乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。 五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求： （一）、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。 （二）、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 （三）、具体职责、任务和要求： 七、合同的变更、解除或终止： 本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。
八、违约责任： （一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。 （二）、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。 （三）、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。 （四）、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。 九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。 十、本合同一式四分，甲、乙双方各持一分；甲方存档一分；财务部门备案一分。 甲方负责人签字：乙方负责人签字（印鉴）： （盖章）住址： 身份证件号码： 年月日年月日
水池承包施工合同 甲方: 乙方： 甲乙双方遵循平等、自愿和诚信原则，双方就本项目水池施工事项协商一致，签定本合同。双方共同遵照执行。 一、工程名称：。 二、工程地点: 。 三、工程内容和规格：新修水池共计个。合同总造价元。 四、施工要求： 1.按甲方提供的设计图纸要求进行施工； 2.水池施工质量达到本项目主管部门验收合格标准。 五、工程工期：年月日至年月日。共天。 六、工程承包方式：包工、包料。 七、结算及付款： 1.乙方进场甲方预付工程款40%，工程施工到一半付30%，工程完工验收合格结清全部工程款。 八、甲方责任： 1.负责施工用材料进场到施工指定区域； 2.协调组织工程的竣工验收和竣工结算； 3.监督检查乙方施工。 九、甲方权力： 甲方发现乙方出现下列情况时，有权单方面解除承包施工合同、有权拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿： （1）工程转包； （2）乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用； （3）发生重大工程质量事故； （4）不遵守项目部有关工程施工、质量管理规定。 十、乙方责任: （1）认真组织施工，自觉接受甲方监督检查； （2）认真履行合同承诺，按期完成施工任务，确保按时竣工交付使用； （3）严格执行项目建设规范要求，按图施工，文明施工，确保施工质量； （4）加强安全施工教育和管理，及时消除安全隐患，杜绝安全事故发生，并对施工过程中出现的所有的安全责任负全责。 十一、乙方权力：
有权要求甲方按合同约定结算工程款。 十二、违约责任： 1.乙方延误工期，不能在时限规定日期竣工并验收合格的，按日承担元的违约责任（累计计算）。 2.工程质量不合格，由乙方负责返修，直至合格，并承担返修的所有费用。由于返修造成的工期延误，也应按上述规定赔付逾期违约金； 3.质修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知2日内进行维护修理，否则甲方有权委托其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。 4.甲方原因造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失； 5.甲方不按合同约定结算并支付工程款，承担相当于所欠金额一倍的违约责任。 十三、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不能达成一致意见的，申请人民法院裁决。 十四、本合同自双方签字盖章（按手印）后生效，全部工程竣工，工程款项结清后失效； 十五、本合同一式两份，双方各执一份。 甲方（盖章）乙方（盖章） 年月日年月日