履约合同文本范文
二、政府采购投标及履约承诺函
致：深圳市政府采购中心
我公司承诺：
1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。
2.我公司具备合同所必需的社保和专业技术能力。
3.我公司参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
4.我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
5.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。
6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在
网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
7.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。
8. 我公司保证不违法分包转包。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
公司名称：
xx 年 01 月 05日
合同履约承诺书
兹有讯捷通人力资源服务中心（有限公司）为保证投标
项目顺利实施，我方郑重作以下承诺：_履约合同文本。
1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质，围标
串标，弄虚作假行为，违者承担相应的经济法律责任。
2、我单位依法纳税，近财务状况良好，无处于被责令停业，财
产被接管、冻结及破产状态等不良记录。
3、我公司自xx年成立以来没有发生骗取中标、严重违约等不
良行为，无诉讼案件。
4、我公司社会信誉优良，无论在金融业，在健康卫生、消防安
全、劳务纠纷等方面都具有很好的口碑及信誉。
5、我方承诺项目负责人、管理员按约定的时间驻场管理，设备
耗材准时进场。
6、我方承诺严格履行合同及相关技术规范要求，保证项目服务
质量，贯穿安全技能培训，严抓安全管理，使甲方放心，员工安心。
7、我方承诺严格执行廉政建设和 __的法规纪律，杜绝发生
违法乱纪行为。
8、承诺建立工资支付制度，杜绝恶意欠薪，杜绝上访事件发生，
否则愿承担经济法律责任。
9、我公司保证所列全部文件、资料内容真实、有效；承诺事项
100%落实执行。
10、提供增值税普通发票或增值税专用发票（可抵扣）。
履约承诺人：讯捷通人力资源服务中心 xx-06-28
履约协议书
甲方：XXX工程公司
乙方：XXX有限公司
XXX工程公司（甲方）分包给XXX有限公司（乙方）110kVXX变电站土建工程，至今只完成工程量的90%，甲方已支付该项目合同款85%，满足合同要求。但乙方因自身经营问题导致该项目进度缓慢，不能满足甲方的进度管理要求。为确保该项目能满足甲方的各项要求，现双方约定如下：
一、甲方在9月25日前支付乙方100.00万元（该款项分别从双
方签订的“110kV水平输变电配套线路工程（一标段）劳务合同”合同款中扣除50.00万，“110kV进万线改造电缆部分及110kVXX站扩建110kV出现间隔工程（土建部分）”合同款中扣除50.00万）作为110kVXX变电站土建工程项目的专款，用于该项目施工所涉及的各项费用；
二、乙方必须严格按照甲方要求在xx年9月30日前安全、保质
保量的完成110kVXXX变电站土建工程全部工程量和提交验收手续；
三、如乙方违反本协议第二条规定，乙方将支付甲方50.00万元
作为违约费用；
四、本协议书自甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：XXX工程公司乙方：XXX有限公司
（盖章）：（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
年月日年月日
编号：
合同履约验收单_履约合同文本。
备注：1.本表单适用于以房地产开发为履约内容的合同验收。
2.本表单为办理财务结算的依据。
合同编号：（工履约）字第号
保证人（以下称甲方）：________________ 住所：
________________________________ 法定代表人：
__________________________ 电话：
________________________________ 传真：______________ 债权人（即业主，以下称乙方）：________ 住所：
________________________________ 法定代表人：
__________________________ 电话：
________________________________ 传真：______________ 债务人（即承包商，以下简称丙方）：____ 住
所:_________________________________ 法定代表人：
__________________________ 电话：
_______________________________ 传真：_______________
鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________ 的《建设工程施工合同》以下简称主合同），甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供工程履约担保，甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。
第一条定义本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供履约保证，保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 区域加盟合同书(合同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
区域加盟合同书(合同范本) 甲方：(授权方也称特许方、盟主方) 深圳粉霸花饮食管理有限公司 乙方：(被授权方也称被特许方、加盟方) 甲乙双方基于诚实信用、互利互惠、权责独立、资源共享的根本原则签订此意向合同，为此共同信守以下条款。 第一条甲方同意乙方按照本合同约定的意向加盟到甲方创设的“深圳粉霸花连锁项目”之中。 第二条甲方同意授权乙方在 (国家)_____(施直辖市、自治区) (市、县、自治州)开设“粉霸花”加盟店，从事粉霸花早快餐店的经营活动。 第三条乙方同意在本合同约定的区域内，并在一年之内最少开设 家粉霸花连锁店，其中由乙方直接投资开设的直营店不得少
于家;并且在三年内在该授权区域内开店总数量不超过家。 乙方在本合同第二条规定的区域内每开设一家店，都要经过审核并确认后方可筹备开张并营业。 第四条甲方同意乙方在本合同第二条授权的地点开设第一个加盟店后三年内不直接授权任何第三方在本合同第二条约定的地域内开设第二家“粉霸花连锁加盟店”。 第五条甲方同意乙方在本合同第二条授权的地点开设加盟店后授权乙方代理该区域内粉霸花品牌的经营权特许业务，并同意其按照甲乙双方在正式签订的区域加盟合同中规定的收费标准提取一定比例的费用作为佣金。 经乙方代理而签订的加盟合同必须经甲方审核确认后才正式生效，加盟支持工作由甲方承担。 第六条甲方同意在签署区域加盟合同后向乙方授权或为乙方提供本条所列的第 (多选)项所指明的支持和服务： 1—1 项目经营授权 甲方授予乙方包括“粉霸花名称使用权”、“粉霸花商标使用权”、
合同编号 景观工程设计合同 景观工程设计合同 甲方委托乙方承担
订本合同。 一、本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 4.各阶段设计深度应满足现行国标规定深度。 5.设计应符合规划、园林绿化、消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准， 规范。 二、项目概况： 项目概况表 乙方收到甲方发出的各阶段设计任务书及相关资料后,才能进行该阶段设计。
2017版本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等（见下表）：
四、甲方应在各阶段向乙方提交的有关资料及文件： 五、设计成果 5.1 对设计成果的要求 第 4 页共6 页
本项目各阶段设计成果均应满足下述要求： 5.3.1 景观后期服务及现施工现场配合： 1) 2)扩初设计成果提交后，就甲方提出的问题及时进行沟通； 3)材料选择：协助甲方进行后期主要景观材料的选择； 4)场地造型：协助甲方把控重要景观区域，重要节点的景观效果。 注： （1）上表所述资料、设计内容及设计深度均按国家相关规定，且分阶段提供与该阶段图纸相对应的完整电子文件 （2）设计成果中的硬景材料、软景材料、装饰构配件和设备，应当如实注明其规格、型号、形态要求等技术指标。 （3）乙方应同期提供准确的景观各项技术经济统计指标，并对统计数据真实性、准确性负责。 （4）乙方负责向甲方提供样板样式，并如实标明材料、色彩名称、拟用部位等应明示的要素。 （5）如本合同中规定的设计成果的内容与数量要求与各阶段的设计任务书中的要求有差异，需经乙方认可后，乙方无条件地按照各阶段设 计任务书的设计成果内容与数量进行提交。 （6）乙方所提交的设计成果中的文字均使用简体中文字体，不得使用其他非指定字体。 （7）乙方应根据甲方要求的工程造价为上限进行设计，若乙方所做设计未能满足甲方的工程造价要求，乙方须在_____日内无条件、 免费修改设计以达到甲方要求；若因乙方设计不满足造价要求并需要修改设计而导致出图时间延误，按逾期交付设计成果处理。 六、设计费支付 6.1 付款方式 过程中，甲方支付给乙方赔偿或违约金等价外费用（如有），乙方应当设计费一并开具增值税专用发票。 支付比例表： 第 5 页共6 页
医疗合同范本4篇 甲方（采购单位）:,电话： 乙方（供货单位）:,电话： 甲乙双方根据年月日大埔县政府采购中心第号采购项目招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守： 第一条甲方采购的物品内容和成交价格：（金额单位：人民币元） 物品名称规格型号质量标准数量成交价格（元）| 合计（大写）￥ I 免费配送物品： 甲方不再另付任何费用。 第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿 1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。
2、保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理。 3、物品在免费保修期内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，公司负责更换同类新的物品。 4、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务,免费保修期限；但属于正常合理的损耗应由甲方承担。 5、在正常使用的情况下，物品保证有年使用期限。 6乙方售后服务响应时间：。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。 7、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。 1、交付时间：；交付地点：。 2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责操作培训等工作，直至该物品可以正常使用并且操作人员能熟练操作为止；负责提供物品的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册及电路原理图，并承担由此产生的全部费用。 3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。 律师365 1）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证； 2）质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。 1、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除 保证金合同怎么写 篇一：保证金协议书 保证金协议书 甲方： 乙方： 为保证乙方能够及时适当地履行双方签署的《合作经营合同》或《租赁合同》，乙方同意按照下列约定向甲方交纳履约保证金： 一、保证金标准 按照双方合同约定的保证金总额为人民币（大写）元 二、保证金的支付方式及时间 支付方式：□现金□支票；支付时间：20年月日之前。 三、保证金的用途 （1）保证金用于赔偿乙方商品在甲方商店中销售期间及停止销售后出现的因为乙方商品质量或服务的投诉索赔 给甲方造成的损失； （2）保证金用于支付因乙方违反本协议或双方约定的
其他事项而应支付的违约金或赔偿金。 四、如出现本协议第三条中约定的情况，甲方可先行从保证金中扣划相应金额，并通知乙方补足保证金金额，乙方应于接到甲方通知后七日内补足保证金金额。如保证金金额不足以抵扣乙方向甲方支付的费用、违约金、赔偿金等款项，乙方应在七日内补足应支付款项并按本合同约定金额补足 保证金。逾期，甲方有权从未结货款中直接扣划相应金额的款项以补足应支付款项和保证金。 五、从乙方商品停止在甲方商店销售日（乙方对其销售的商品承诺有服务期限的，至服务期限届满日）起满三个月后，甲方视情况开始向乙方返还剩余保证金，但甲方应于90日内完成返还。 六、本协议作为甲、乙双方所签署年度合同之补充协议，有效期随年度合同顺延。 七、本协议经双方盖章生效。 甲方签署人：乙方签署人：（盖章）（盖章） 日期：20年月日日期：20年月日 篇二：履约保证金合同 履约保证金合同 甲方： 乙方： 本履约保证金合同由双方于年月日在市订
立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履 行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币 元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地 等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金 或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工 验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 区域买卖合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
卖方(以下简称甲方)： _________________________________________ 买方 (以下简称乙方)： _________________________________________ 根据《民法典》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。 一、基本情况： 1、乙方购买甲方坐落在_________市_______________区 (县)_____________路_________弄(新村)______________支弄_____________号________号厂房______层，厂房建筑面积_____________平方米，并配套场地______________平方米，按房产证为准。 2、土地使用权限为________年，自________年____月____日到________年____月____日止，实际年限按产权证。 3、厂____区域东侧在_______米内、南侧到_________米内、西侧到 _________米内、北侧到__________米内。 二、厂房价格及其它费用： 1、厂房价格每平方米人民币______________________元(大写)，总价(含人民币土地价格)人民币_______________________________元(大写)。 2、乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币___________________元(大写)。 三、付款方式、期限及交房期： 1、厂房总价分二次付清，签约日乙方支付定金人民币________________万元(大写)。
合同编号：YT-FS-6579-87 景观设计合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
景观设计合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方： ____公司（以下简称甲方） 承包方： ____（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称： ____项目外环境景观及____景观园林绿化工程； 2．工程地点：_____； 3．工程承包范围和内容：____园林景观、____景观工程、____景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；
如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用____元予乙方。 4．承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条工程期限 1．本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_____年_____月_____日。 2．如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 （1）发包方在合同规定开工日期前_____天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者； （2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；
有限合同范本4篇 XX年9月1日，申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行被执行人西安虹鼎混凝土有限公司买卖合同纠纷一案。我院于当日立案。 该案与(XX)西铁执第32号案系同一案件，双方当事人均系同一人，诉讼标的为同一标的，由于(XX)西铁民初第39号民事调解书确定的履行期限分了两个阶段，所以申请人分了两次向我院申请执行。承办人将两案合并执行。 进入执行程序后，根据我院已发生法律效力的(XX)西铁民初第39号民事调解书，于次日前往被执行人处向被执行人西安虹鼎混凝土有限公司送达了执行通知书和传票。该公司负责人马均利来后，其强调外面拖欠他们公司有 3 200余万元的债务，拖的公司现在经营困难，本来用于还债的钱由于没到位，所以无法履行债务。承办人对其进行了法制宣传教育，被执行人答应一旦有货款到账就履行。但被执行人自动履行了20万元后，就再不履行，由于被执行人未能全面履行债务，承办人对其银行账户进行了查询并冻结了其银行存款，并将44万元存款划至法院账户。 共计到账66万元。将32号案件的执行款567 495.80元发还申请执行人西安君威工贸有限公司。至此，(XX)西铁执第32号案强制执行终结。 【执行】 对于(XX)西铁执第35号案的500000元执行标的，承办人多次到被执行人处执行未果。被执行人在执行过程中向我院提供了其对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司到期债权人民币40万元。本院于XX年9月24日向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达了履行债务通知书。第三人在通知指定的期限内对40万元到期债务没有提出异议，而又不按通知履行义务。我院于XX年11月3日裁定，决定对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司强制执行，次日向第三人送达了强制执行的民事裁定书和执行通知书。经过对第三人的法制宣传教育，第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司于 XX年 12月8日向申请执行人履行了到期债务40万元。承办人随后从被执行人西安虹鼎混凝土有
编号：_____________履约保证金合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 法定代表人： 地址： 乙方： 法定代表人： 地址： 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。 第三条、保证金额 乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。 第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足
保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。 第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。 第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。 第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）： 年月日年月日 合同签署地：
区域代理合同范本 合同编号：___________ 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 甲、乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议： 一、甲方授权乙方为_________ 在_____ 地区进行经销，由于甲方以 优惠的价格供货给乙方，所以乙方必须全面负责该地区的市场推广、产品销售、售后服务;甲方负责提供单张彩页宣传资料。 二、乙方作为经销商，首批须向甲方定货____________ 货款金额为人民币（大写）：______________ 元（Y _________ 元）。 三、此后乙方每次向甲方进货均采用先款后货的交易方式，运费及保险费由乙方负责。甲、乙双方根据本合同附件（价格表）的型号、价格作为结算标准。 四、从本合同签字生效之日起，乙方须在本合同签字生效后前半
年每月向甲方进货不低于____________ 盒，后半年每月向甲方进货不 低于 ________ 。否则，甲方有权取消乙方的经销权。 五、甲方保证所提供_________ 质量完好，如由于甲方原因造成的质 量问题，甲方负责退货并支付退货运费。 六、甲方有权对_________ 价格进行保护及调控。如发生价格变动， 甲方应提前______ 天书面通知乙方。乙方应严格执行甲方规定的建 议零售价。 七、本合同有效期为：________ 年____ 月____ 日至_____ 年____ 月 ___ 日。 八、未尽事宜，双方尽可能协商解决;如协商不成，可向_________ 市人民法院提起诉讼。 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。十、本合同自双方签字盖章之日起生效。
设计协议书 甲方： __________________________ 乙方: ___________________________
委托方（甲方）：_______________________________________________ 承接方（乙方）：_______________________________________________ 根据双方的多次协商，为做好 __________________ 工程整体规划， 设计出与周边环境融为一体，具有鲜明个性特色的标志性环境景观，甲方经研究决定，委托______________________ 承担_____________ 园林景观设 计任务。依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 一、合同基本内容： 1、工程名称：工程 2、设计规模：总规划用地面积平方米，景观设计面积 约为平方米。 3、施工图设计内容: 二、设计进度 1、景观施工图完成时间控制在—日以内，如遇景观施工图调整则时间相应顺延。 三、设计费用及支付方式： （一、设计费用 设计收费：按元/m2人民币，合同暂定价款为人民币
____________________________ 不包括税费、设计阶段和乙方往返的差旅费、住宿费、餐费等所有费用。 注：1、如设计面积在50000平方米以上则设计收费按元/m计算。 2、如果设计难度系数高，则双方协商后按新的计价方式收费。 （二）付款进度：分三次付款 1, ________________________________ 第一次付款：按总价20%即_________________________________________元作为定金，本协议在甲乙双方签订后3天内支付。 2, _______________________________ 第二次付款：按总价60%即_________________________________________ 元，乙方的设计图纸（不含方案）经甲方认可后立即支付。 3, ________________________________ 第三次付款：按总价20%即_________________________________________元，乙方的施工图设计图纸经甲方认可后3天内支付。 四、甲方应向乙方提交的有关基础资料和文件 已审定的建筑规划总平面图、设计CAD文件、设计任务书、竖向图等。 五、乙方应向甲方提交施工图设计阶段的设计成果。乙方不参与甲方设计方案阶段的工作。如需乙方参与，相关费用经甲乙双方协商认可后追加。 六、甲乙双方权责任
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则： 根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
履约保证金合同范本 履约保证金合同范本【范本一】：履约保证金合同 甲方： 乙方： 市订立。月日在本履约保证金合同由双方于年为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法 律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。施工合同，乙方在对建设工程日签署了月第一条鉴于甲方与乙方于年施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的 () 履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限第二条于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。保证金额第三条 ）作为履元（￥乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设第四条 工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保第五条 证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。乙方向甲方提供履约保证金后，第六条甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 争议的解决第七条 本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠 纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。生效条件第八条本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履 约保证金之日起生效。A4大小\ 自由编辑\ 最新最热\ 标准模板第九条其他 本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。 精品合同文档 1 甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
通用版区域代理合同范本 甲方：_________ 乙方：_________ 甲乙双方就_________的销售，达成以下协议： 第一条指定区域代理 甲方指定乙方为_________在_________的代理。 第二条指定代理范围 乙方的指定代理范围为_________以及_________。 第三条代理期限 _________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。 第四条乙方的销售目标
乙方在指定代理区域的年销售金额为_________元以上(视区域范围大小而定)。 第五条乙方的权利 1.获得直接从甲方进货的权利。 2.可获得本协议规定的奖励和待遇。 3.可获得甲方的销售支持和技术帮助。 a.可获得甲方的指定区域授权代理认定书; b.可获得甲方新产品样品，具体数量(由甲乙双方协商决定); c.乙方可获得甲方技术支持和帮助，甲方应派人员对乙方雇员进行技术指导和培训，帮助乙方掌握_________的性能，精通施工技巧。在有关的技术交往中，由乙方支付派出人员的工资和往返的交通费用及提供食宿。 第六条乙方的义务
1.乙方应在本协议签定后的_________天内向甲方订购产品(视区域范围大小而定)，并按照本协议第七条货款结算的规定，按时支付货款，逾期将视为自动解除和约。 2.完成甲乙双方达成的在指定代理区域的销售目标，而乙方未达到年度业绩，则总代理授权书无效。 3.严格遵守全国统一指导零售价及第十一条规定的市场管理条例，确保代理区域的市场稳定和价格稳定。 第七条授权形式，结算方式 1.授权形式 a.乙方被甲方一经授权为区域代理商即日起，完成_________元人民币(视区域范围大小而定)后成为总代理，并可在甲方网站有代理详细联系地址。在此期间，甲方可寻找其他经销商，但在同等业绩情况下，甲方优先选择乙方为总代理。 b.乙方取得总代理后，甲方在该区域所发展的代理商全部由乙方管理。
建筑设计、景观设计及灯光设计 合同
委托设计合同 合同编号： 委托单位：（甲方） 设计单位：（乙方） 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》的有关规定，就委托乙方进行“ [暂名]之建筑设计、景观设计及灯光设计”一事，在平等互利、协商一致的原则下签订本合同，以资共同遵守。 第一条设计内容 1、基地与周围环境的勘查。 2、建筑平面设计。 3、建筑立面设计。 4、能够全面反映建筑外观的细部设计、材料搭配及外装饰材料的局部设计大样 图。 5、庭院植栽系统、户外家具和景观范围内的地面铺装、水景、小品等的规划设 计。 6、建筑外观泛光及园林景观灯光设计（含灯具的搭配和选择）。 第二条设计阶段 中期汇报时, 乙方应提前三日通知甲方。 1、根据设计合同， [暂名]按下列工作进度向甲方提交设计文件数据: 1.1合同生效日开始,且甲方提交具体设计任务书后，四周内完成建筑方案图设计。 1.2经甲乙双方确定,进入建筑详细平立面设计阶段后,六周内提交各层平面及各向立面图。 1.3经甲乙双方确定,进入建筑细部详图、材质的搭配设计阶段，六周内提交设计图。 1.4合同生效之日起，四周内完成景观方案设计图。 1.5经甲乙双方确定,进入环境景观细部图设计阶段后,六周内提交设计图。 1.6经甲乙双方确定,进入灯光计划图面设计阶段后,四周内提交设计图。
第三条设计深度及要求 满足甲方对下列各项设计的要求： （1）总图设计： ａ、设计说明； ｂ、总平面图、立面图及详图（总体布局、环境设计）； ｃ、外部公共设施、小品等平面图及详图； ｄ、绿化平面图、绿化种植图及与其相关的地表建筑、构筑物的外观建筑饰面详图、种植表； ｅ、景观照明平面图； f、建筑立面、景观、露台等与外观表现相关节点详图； g、景观道路及硬质地面铺装细部设计图。 h、水池、喷泉、特殊小品等相关专业设计。 （2）建筑平面设计： ａ、各户型各层平面设计。 ｂ、会所各层平面设计。 （3）建筑外立面设计： ａ、设计说明及材料做法； ｂ、各外立面的立面图和剖面图； ｃ、外部节点详图（外墙干挂石材、造型柱、檐口、雨篷等凸凹关系及材质处理）。 （4）景观水池绘制水深、出水口等与景观效果有关的图纸： （5）外观灯光设计 ａ、设计说明； ｂ、建筑外观灯光设计效果图； c、建筑外观灯光设计详图 第四条双方的责任 1、甲方责任 1.1 按乙方提出的要求，提供设计所必须的原始数据及有关技术文件 (勘测图、红线图....等电子文件)。 1.2 向乙方提交预定的设计要求---例如外观风格,外装材质的档次,或者其它需求。
履行合同范本4篇 *目录履行合同范本业委会诉开发商不履行合同不履行补偿贸易合同因拆迁导致租赁合同不能履行怎么办我承租了当地军区招待所的房屋一间,合同期为两年,在将近一年时军区招待所将我这间房屋连同其它房屋共十一间租给了一个政府办事处,他们签订的合同是我合同期满后,将我的这间房屋归还给他们,请问在这种环境下我还有没有承租这间房屋的权利了,另外我的房屋现在没有到期,这个办事处的势力很大,办事处的主任托派出所的人想把我赶走,所以来查我的<治安证>,我去办还不给我办,派出所的人让我离开这个地方,否则,把罚款交了才可以办,实在没有办法了,我决定离开这,可是军区招待所又不让我离开,说我的合同期不到,让我赔偿军区招待所的损失.他们将要向法院提起诉讼,可办事处的主任却说,这间房屋他们还在交租金呢招待所收的是双倍的租金,请问老师在这个纠纷中我该怎么办. 【解答】你是否办理《治安证》与承租该房并不存在直接的冲突。你与军区招待所的租赁合同应继续有效，如果你没有按照规定办理租赁房屋的治安许可证，则公安机关有权依法予以一定的处罚并纠正违法行为。军区招待所与政府办事处的租赁合同中有关你承租的那间房屋的部分应属于无效，不过这个问题应当由军区招待所和政府办事处来解决，与你没有直接的关系。如双方起诉，你可以作为第三人参加诉讼。 [业委会诉开发商不履行合同]履行合同范本（2） | 认为
静源居小区的开发商没有履行购房合同上的承诺，该小区半数以上的业主委托业主委员会向法院起诉，请求法院判令被告中房集团华北城市建设投资有限公司承担违约责任，赔偿经济损失。据悉，这是本市首起业委会起诉开发商案。 静源居小区业主委员会的起诉称，开发商在和小区业主签订的购房合同中承诺该小区内建3栋楼，竣工图纸上也标明“三栋楼均已经完工”，但是实际上计划建设二号楼的某研究所到现在还没有拆迁……为此，该小区的业主们认为开发商没有履行合同约定，于是委托小区业主委员会向法院起诉。 据了解，目前在涉及公共利益的房地产纠纷案件中，一般情况下都是由部分小区业主代表作为诉讼主体，向开发商主张权利，法院在审理这类案件中把几十或几百个不同原告起诉同一个开发商的案件合并审理。或者是由小区业主代表先行起诉，而更多的业主在后面等待观望，如果法院作出对业主有利的判决，其他业主再随后起诉。而由小区业主委托业主委员会起诉开发商的案件目前还极为少见。 昨天，有观点认为因不具有财团法人的办公要件，业主委员会只能受业主委托作为诉讼的参加人，不能单独承担民事责任和享有民事权利，所以在此案中，业主委员会是否具有诉讼主体资格，将成为今后争议的焦点。而对此，中国消协法律顾问邱宝昌律师则表示，业主委员会作为原告起诉开发商从诉讼主体资格上完全没有问题。业主委员会作为全体业主选举出来的机构，可以
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 履约保证金合同范本三篇 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
出租人（甲方）： 承租人（乙方）： 保管人（第三方）：北京市市场协会 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等 有关法律、法规的规定，三方就编号为的《北京市市场场地租赁合同》 （简称《租赁合同》）中保证金的具体事宜经协商达成补充协议如下：第一条 保证金的管理 保证金由甲、乙双方共同委托的第三方（北京市市场协会）管理， 并计取银行同期活期存款利息。 第二条 乙方保证金 自本合同签订之日起日内，乙方（是/ 否）应支付《租赁合同》约 定租金总额%计元的保证金，作为履行合同和提供商品服务质量的担保。 第三条 乙方保证金按下列第种方式支付： 1、由甲方转交第三方的，甲方应向乙方开具收据并出具第三方的 收款凭据。 2、乙方直接支付第三方的，乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。第四条 乙方保证金应用于以下第种情况： 1、《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方应从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。
2、《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方有权从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。 3、乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的，乙方的保证金及利息不予返还。 4、《租赁合同》终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的，甲方有权使用乙方保证金及利息进行支付。 第五条 在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息的，必须提前日书面通知乙方。在《租赁合同》终止后甲方按照约定使用乙方保证金及利息的，应保存好相关凭证。 第六条 乙方保证金的补足 在租赁期限内使用乙方保证金的，乙方应在使用后日内将保证金补足，补足方式同本合同第三条的约定。 第七条 乙方保证金的返还 《租赁合同》终止后日内，如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况的，保证金及利息应全额返还乙方。 第八条 乙方逾期日未支付保证金或补足保证金的，甲方有权解除《租赁合同》。 第九条 甲方保证金支付方式
区域合作协议书样本 区域合作协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 附表 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 服务承诺热情周到、及时高效、严谨细致为了更好的体现“以客户为中心”的营销理念，并把工作做到实诺处，浙江特技阀门有限公司现对广大客户郑重承诺: 一、；充分尊重并理解客户的权益及需求； 二、；诚信沟通，尊重事实，不欺瞒客户； 三、；对客户合理要求及时作出积极响应； 四、对客户定单全程跟踪，遇到特殊情况及时反馈并协商解决方；案； 五、；对客户提供必要的市场支持，杜绝“吃、拿、卡、要”现象； 六、；协商事务过程中充分尊重客户人格、习惯及信仰； 七、；严格保守客户个人及商业机密； 八、务急客户所急、忧客户所忧，为客户提供周到细致的服务本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 浙江特技阀门有限公司区域合作协议书方甲方:浙江特技阀门有 限公司（以下简）称甲方）方乙方:（以下简称）乙方）为了满足客户市场需求，合理使用市场本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 资源，提高特技品牌知名度，扩大市场甲方市场份额。 本着平等协商、互利共赢的原则，。 甲乙双方就市场合作签定如下协议。 一、适用范围本协议适合客户在特定区域内进行品牌销售，客户应该在该区域有深厚的销售基础，广泛的渠道网络并且具有较强的实力。 式 二、合作方式 1、甲方授权乙方代表甲方在省（自治区）市（区域）进行销售、市场开发、渠道管理等相关事务，并承认其在该区域唯一性、合法性；乙方代表甲方进行投标，并负责维护关系及公关，并不得超出授权范围投标及销售甲方。 品牌产品。 2、甲方根据用户单位产品需求提供不含税、不含运费等相关费用的报价。 税费比的率为报价总额的12%，超出部分%；乙。
人身合同4篇 保险合同的构成 第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单、批单和特别约定组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。 投保范围 第二条年满16周岁至65周岁、身体健康、能正常工作或正常劳动的自然人，可作为本保险合同的被保险人。 对被保险人有保险利益的机关、企业、事业单位和社会团体均可作为投保人。单位投保时，其投保人数必须占在职人员的75%以上，且投保人数不低于8人。 保险责任 第三条在保险期间内，被保险人因遭受意外伤害而致身故、残疾或烧伤的，保险人依照下列约定给付保险金： (一)被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内因同一原因身故的，保险人按保险单上所载的保险金额给付意外身故保险金，对该被保险人的保险责任终止。 被保险人身故前已领有本条第(二)项、第(三)项的保险金的，身故保险金为扣除已给付保险金后的余额。 (二)被保险人因遭受意外伤害事故，并自事故发生之日起180日内因同一原因造成本保险合同所附《人身保险残疾程度与保险金给付1 / 29
表》(简称《给付表一》)所列残疾程度之一者，保险人按该表所列给付比例乘以保险金额给付残疾保险金。如治疗仍未结束的，按第180日的身体情况进行残疾鉴定，并据此给付残疾保险金。 1.被保险人因同一意外伤害事故导致《给付表一》一项以上残疾时，保险人给付各项残疾保险金之和。但不同残疾项目属于同一肢时，仅给付其中一项残疾保险金;如残疾项目所对应的给付比例不同时，仅给付其中比例较高一项的残疾保险金。 2.被保险人本次意外伤害事故所致之残疾，如合并以前因意外伤害事故所致的残疾，可领取《给付表一》所列较严重项目的残疾保险金者，保险人按较严重的项目给付残疾保险金，但应扣除以前已给付的残疾保险金。 (三)被保险人因遭受意外伤害事故，造成本保险合同所附《意外伤害事故烧伤保险金给付比例表》(简称《给付表二》)所列烧伤程度之一者，保险人按该表所对应的烧伤程度及下列约定给付意外伤害烧伤保险金。 1.被保险人因同一意外伤害事故导致烧伤或残疾的，无论是否发生在身体同一部位，保险人仅按给付金额较高的一项给付保险金。 2.被保险人因不同意外伤害事故烧伤且发生在身体的同一部位时，保险人给付其中较高一项的烧伤保险金，即：后次烧伤保险金的金额较高的，应扣除前次已给付的保险金;前次烧伤保险金的金额较高的，保险人不再给付后次的烧伤保险金。 2 / 29
编号：_____________履约保证金协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（全称）： 乙方（全称）： 甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。 第一条鉴于甲方与乙方签署了__________________施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同签订后7日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。 第三条保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币_________元（￥_________元）作为履约保证金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌_________日内。 保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金（无息）划回乙方账户：第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形成），返还履约保证金的30%，及人民币_________元；第二次为隧洞掘进贯通，返还履约保证金的40%，及人民币_________元；第三次为隧洞混凝土衬砌完成，返还履约保证金的30%，及人民币_________元。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第六条其他 本协议一式_________份，具有相同法律效力。甲方执_________份，乙方执_________份。 甲方：（公章）乙方：（公章） 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人法定代表人 或授权代理人（签字）：或授权代理人（签字）： 经办人：经办人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号：