施工单位退场协议
篇一：工程退场协议
工程退场协议
甲方：
乙方：
因工程多方面的不利因素，造成工程进展滞后，由此乙方提出工程退场，甲方同意乙方的要求，就此甲乙双方达成如下退场协议：
第一条:工程项目
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程类别：
4、工程内容：
资金来源:业主自筹资金
乙方开工时间：2011年月
原订合同方式：
一、工程承包方式及范围：
1、承包方式：
2、承包范围：
二、合同工期
开工日期：2011年月日
竣工日期：2012年月日
工程总日历天数：天
三、质量标准：
工程质量标准：合格、优质工程
第二条：乙方工程进场设备投入及完成工程量情况
一、乙方已完成工程量：（后附已完成工程量验收清
单
）
二、乙方机械设备投入状况：（后附机械设备现场清
单）
第三条：工程价款的清算
一、依据业主和甲乙双方逐月的验收工程量清单为计
算工程价款的唯一依据。
二、对乙方已完成工程量及产值的结算办法：
1、乙方已完成合同内工程总产值万元，
甲方提取产值的%作为管理费，计万元。
2、乙方完成合同外施工总产值万元，甲乙
双方商定提取总产值的%作为管理费计万元。以上1-2项管理费共计万元。
3、隐蔽工程、大小临工程、零星工程甲方不提取管
理费。
4、已完成的工程量5%的质保金由乙方承担计万元。
5、已完成的工程量风险抵押金由乙方承担计
万元。
6、乙方承担在施工中的违规、违章处罚金计万元。
7、综上所述乙方应得已完成工程量及价款总计万元。其中扣除质保金万元、风险抵押金万
元、违规处罚金万元、上交管理费万元。合
计万元，剩余工程款万元。工程质保金、风
险抵押金到工程竣工交验运行合格后，业主退还施工方后按
实际金额退还给乙方。
第四条：乙方机械设备投入的清算方法：
1、依据甲乙双方现场清点的总台数和乙方所提供的购
机发票合成机械设备总价款的清算依据。
2、依据国家机械设备折旧率的测算标准，测出机械设
备使用费用。
⑴现场清点机械设备的型号、功率已使用年限，造册登记。
⑵依据国标测定使用费用。
⑶其公式为：机械设备评估价值-使用费=机械设备剩余
残值。（残值等于机械设备的转让费）
第五条:清退工程款的付款方式
1、编制工程款结算的明细表：其内容包括工程款和机
械设备转让款。（甲乙双方签认）
2、付款时间：2011年月清还给乙方万
元，2012年月清还万元。
第六条：甲乙双方综合约定条款：
1、乙方已干完的工程款税金由甲方支付。
2、在已干工程所发生的债权债务均由乙方承担，
与甲方无任何关系。
3、甲乙双方约定的工程场地，于2011年月日停工清场交还甲方进场施工，因乙方原因每耽误1天，向
甲方交纳违约金五万元。
第七条：本协议终止日期自的质保金、风险抵押
金业主退还甲方后将两项款项打入账户后，便为本
协议的终止之时。本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲方：（签字）乙方：（签字）
年月日年月日
篇二：工程退场协议
工程退场协议
甲方：
乙方：
因乙方施工队组织不力，对工程管理无成熟经验、资金不
足。乙方自愿提出工程退场，甲方同意乙方的要求，就此甲乙双方达成如下退场协议：
一、工程项目
1、工程名称：
2、工程地点：
二、相关事项
1、退场时间年日。
2、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。
3、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担，甲方有权在一期工程款中扣除。
三、甲乙双方于签订的工程协议自动终止。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即办理现场移交手续并立即生效。
甲方：（签字）乙方：（签字）
年月日年月日
篇三：退场协议书
退场协议书
鉴于：
1、甲乙双方一致同意解除双方所建立的合同关系；
2、乙方施工工作尚未开展，不再承担其他施工任务，乙方提出退场申请；乙方对因各种因素特别是乙方自身原因导致
的自愿退场结果表示理解和接受，并无任何异议；
3、甲乙双方不再向对方主张施工合同中的其他损失或者违约金。为此，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等自愿，友好协商的基础上，达成以下条款，以资共同遵守。
1、甲乙双方一致确认:甲方之前向乙方支付预付款200万元;
2、甲乙双方一致确认:在前期工作中，乙方用部分预付款购臵临时设施（35万）；
3、甲乙双方一致同意，在本协议签订之日起1日内，乙方即刻支付玖拾万人民币，同时，退还临时设施(临时设施见清单)，并在签订本《退场协议书》一个月内将剩余75万元人民币退还至指定帐户。
指定帐户为：
若乙方未按本协议约定的时间支付款项或者退还临时设施，违约金则从甲方支付预付款之日起，每日按银行同期贷款利率的四倍计算至乙方付清之日止。
4、本协议签订之日起2日内，若施工现场还遗留有乙方物品（包括但不限于机械设备、仪器、各类材料、办公设备、办公用品等等），乙方自愿放弃上述物品所有权，并同意其所有权归甲方，任甲方自行处臵。
同时，若乙方的人员（包括但不限于工人，乙方的分包单位，乙方的债权人等等）导致甲方无法正常接管施工现场，每逾期一日，乙方自愿承担违约金每天壹万元人民币。
5、甲乙双方一致确认，乙方已做的工程量不计价。
6、甲乙双方承诺：已认真审阅本协议所有条款并完全了解其详尽内容，本协议所有条款均由甲、乙双方协商一致达成，不存在胁迫，欺诈等情形。
7、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，一经签订，即刻生效。
若产生纠纷，则由重庆市九龙坡区人民法院管辖。
甲方：乙方：
时间：
时间：
班组退场协议 甲方：有限公司 地址： 乙方：身份证号：电话： 户籍地址： 现沪地址： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商，自愿达成以下协议：一、退场原因： 项目工程因乙方施工技术存在问题，缺乏施工经验，质量无法达到业主方的标准要求，经多次提出整改无效，导致乙方中途自行退场，现造成已施工部位质量未达标事实存在。经双方协商一致，双方同意对20 年月日签订的“”《工程清包合同》中乙方实际施工量进行核算后，乙方同意终止该《工程清包合同》。 二、工程价款核实：
1、根据双方认可上表列明，甲方支付乙方截止于2017年月日止双方核实完成所有工程量价款为：0.00元（大写人民币：元整）； 2、乙方同意支付后续接手施工人员部份整修人工费补贴：0.00元（大写人民币：元整）； 3、甲方2017年月日前已支付乙方工程量价款为人民币：0.00元（大写人币：元整）实际支付日为：2017年月日转账； 4、实际乙方2017年月日止可收工程量余款为：.00 元（大写人民币：元整）。自协议签订日起，甲方天内付清。 三、其他条款：
1、本协议自签订并付清乙方上述工程量余款后，甲乙双方20 年月日签订的《工程清包合同》自行终止解除，乙方在本项目的所有债权债务（包含工人工资及其它应付费用）均由乙方自行承担，与甲方无关。乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商等待外来人员妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的损失由乙方承担（包括由此产生的一切直接、间接损失）。 2、若办理完该《退场协议》以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。 3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。该协议经双方签字后均具备同等法律效力。 甲方：乙方： 法人代表（委托代理人）：签约人（委托代理人）： 日期：2017年11月日日期：2017年月日
工程施工三方协议书样本 工程施工三方协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 建设工程施工三方协议书适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包建设方:总包方:分包方:、为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、工程概况: 二、承包方式: 三、合同工期合同总工期为日历天，各分段工期分别如下下: 四、工程造价及工程款支付本工程采用综合单价结算，合同造价暂定:人民币元整，由建设方支付。 本工程不设预付款。 保留的金的5%，质量保修期个月，待保修期满后14本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付付: 五、三方责任、权力与义务
1、建设方责任1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2）、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 2、总包方的工作1）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调工作。 2）、负责现场临时水电的统一管理。 3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。 5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 3、分包方的工作1）、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号后码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。 2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
编号： 退场协议书 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）乙方已于年月日完成了合同约定的施工任务，并提交了该工程的竣工资料，双方签订了《完工结算协议》，乙方已办理完退场手续，已向甲方财务部提供全额增值税专用发票，现签订此退场协议书。（详见附后《退场手续清单》） 1、乙方已完成了本合同的相关工程。按照甲方要求填报《退场手续清单》报甲方相关部门签字。 2、乙方对外债权与债务（对民工工资、设备租赁费、第三方纠纷等），由乙方自行处理结清，否则，因此引起的纠纷及一切后果均由乙方承担。 3、为确保乙方的对外债务能完全结清，避免由此引起的纠纷，甲方在乙方的合同价款中预留部分款项元，（甲方领导视情况而定），该费用在确定乙方的对外债务已经完全结清后，一次性支付给乙方。 4、如果乙方所施工的工程部位出现质量缺陷，甲方将通知乙方进行维修或返工处理。乙方若由于其它原因无法进行维修或返工，则甲方代乙方进行维修或返工，所需费用全部从乙方质量保证金中扣留。 5、本协议自签订之日3日内，乙方立即退出施工场地，不得以任何理由向甲方要求其它费用或阻扰甲方的工程施工，否则由此引起的一切后果由乙方承担。 6、如果本项目最终竣工审计核减乙方所完成工程数量，甲方将在审计风险保留金中扣除，又如审计核减金额超出审计风险保留金总额，甲方将在支付乙方质量保证金时扣减剩余部分的合同价款。
7、乙方从签订本协议书之日起，若再提出与本工程有关的一切索赔、诉讼、赔偿、经济纠纷等均与甲方无任何关系，甲方概不负责。 8、本次协议约定的内容与前期合同或约定中有冲突时，以本协议为准，本协议未明确事项以原合同条款为准。 本合同一式三份，其中甲方执二份，乙方执一份，经双方签字盖章后生效。 甲方：（公章）乙方：（公章） 法定代表人：法定代表人： （或委托代理人）签字：（或委托代理人）签字： 年月日年月日
室内电梯安装建筑工程施工安全三方协议书 业主方：四川中虹集团房地产开分公司 施工总承包方：湖南中格建设集团有限公司 电梯安装方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规，为保证双方安全生产，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成如下协议： 第一条业主单位：四川中虹集团房地产开分公司工程名称：嘉陵区都尉路二段丽晶府2、3、4号楼 第二条施工单位：湖南中格建设集团有限公司 施工总承包方责任人：蒙庆吉电话： 安全生产管理人员：陈小红电 话： 第三条电梯安装公司： 电梯安装方现场负责人及安全生产管理人员： 电梯安装方现场负责人：电 话： 安全生产管理人员：电 话：
说明：电梯安装方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给业主方审核并对资料的真实性负责，资料复印件交到业主方工程管理部备案。 第四条业主方的责任和权利 1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。 2、对电梯安装方制定的安全方案和安全技术措施有权进行审批、检查、落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工，限期整改。 3、不定期对施工总承包方、电梯安装方的安全文明施工情况、组织机构、教育培训等进行监督检查，对违章、违规行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚，处罚金从安全保证金中扣除。 第五条施工总承包方的责任和义务 1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。 2、按工程要求达到移交标准，移交后电梯的安全责任由电梯安装方自行责任，做好楼层中其它影响电梯安装施工的防护，与电梯安装方积极沟通、相互联系、密切配合，安全高效的完成安装工作。 3、对安装过程中的安全文明施工情况，有权进行安全监督处罚，处罚金从保证金中扣除。 4、对影响施工总承包方正常施工和正常工期时，可以向另外两方提出整改要求等。 5、门卫对电梯安装方进出人员进行检查时，安装方须配合。 6、施工总承包方与电梯安装方禁止交叉作业。 第六条电梯安装方的责任和权利 1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
班组施工合同 发包方(甲方)： 承包方(乙方）：?依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条：工程概况： 工程名称: 工程地点： 工程工期：天年月日到年月日第二条:承包范围 1、 2、 3、 第三条：承包方式 本合同采用包清工、包小型工具、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。 第四条:双方责任和义务 一、甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底,质量交底,安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。 2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。 ３、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。 4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。 对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。 5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。 二、乙方责任和义务 １、乙方一切食宿问题自行解决。 2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排,对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按２０0元/人.次罚款，在工程款中扣除。 3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。 4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。 5、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。 第五条:材料管理
总承包工程退场协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 关于***总承包工程的建设问题，由于双方在工作中存在不可调解的问题，一些工作无法继续开展。经双方友好协商，本着对社会负责，对业主负责的态度，根据公平、诚信的原则，就乙方将场地交接给新承包单位的相关事宜，达成以下协议： 1、退场原则 双方在友好协商的前提下完成退场交接工作，互不追究责任。并以公平公正、实事求是的态度据实处理解决项目前期的遗留问题。 2、场地移交 2.1.乙方退场前，将现场已有周材、垃圾全部清理完成。各楼层的临边防护全部拆除。 2.2.现场塔吊、施工电梯、砂浆罐等机械设备移交甲方后，甲方自行与相关单位签订合同。 2.3.乙方将现场安全文明、临水临电、扬尘治理设备等全部移交甲方；现场已硬化路面按照实际花费进行补偿。 2.4.甲方确认现场已进场未使用、成品或半成品的建筑材料和构件明细；以及工程竣工后乙方投入的可回收材料设备残值明细； 2.5协议签订之日起一周内，甲方对现场已完工程量现场确认，同时对现场的临时设施、材料和机械设备清点造册，双方均需签字确认。如甲方未能对乙方已完工工程量在约定期限内确认，乙方有权单方进行确认，甲方对于乙方单方确认的结果无异议，且退场期间导致现场人工、材料、机械等窝工、管理费、保管费、停滞费等费用均由甲方承担。 2.6.乙方将结算诉求的费用明细及资料上报甲方后，待甲乙双方就合同内、变更签证、争议、索赔等费用达成一致意见并签字确认办理结算后，甲方方可安排新承包单位进场施工，并签署“施工现场移交单”。 3、退场结算 3.1本工程以2019年4月份为开工时间，双方根据现场确认的工程量，按已
编号： _______________ 工程退场清算协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
甲方: 乙方: 现乙方在甲方管段所承担施工的所有工程任务已全部完工，甲乙双方根据所签订的《劳务合同》均已完全、认真的履行了各自的权利和义务。经甲、乙双方友好协商，就乙方所完成的 工作内容、数量、单价、价款、机械、材料消耗数量、甲乙双方往来帐款及其它项目进行清算并 达成如下协议： 、工程劳务价款: 1、工程数量：经甲乙双方共同现场实地核验签收，乙方完成工程数量及工程项目以现场核验数据为准，零星项目由甲方主管及各部门确认为准，数量计算准确无误。 2、工程单价：工程单价以合同单价为准，新增项目单价由甲方核算确定。 3、工程价款： 1）、截止日止，乙方在甲方所属标段内完成的工程劳务价款共计Y 元（清算单、现场记录见后附件），经甲乙双方认真核对，工程（劳务）价款计算正确无误。 2）、支付给乙方中期计量款为：￥元。经乙方与甲方财务部门核对，中期支付款额正确 无误。 3）、累计材料扣款：￥元。经乙方与甲方物设部门核对，材料扣款正确无误。 4）、累计其它扣款：￥元。经甲乙双方认真核对，其他扣款正确无误。 5）、累计扣除工程质保金：￥元。甲方双方均同意按此金额扣款，并与在甲方工程交工 验收扣除保修费用后内无息退还。 6）、预留工程款：￥元。待乙方处理完与工程相关债务后，无息退还。 7）:本次清算甲方还应支付乙方工程款为：Y 元。尚欠工程款Y 元。 二、双方的债权债务： 1、乙方对外债权及债务（对工人工资、设备租赁费、在外购物赊帐等）则，由此引 ，乙方自行处理结清，否 起的纠纷及一切后果由乙方承担。
建设工程施工三方协议书 适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包 建设方：___________________________________________ 总包方: ____________________________________________ 分包方：___________________________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 —、工程概况 : ____________________________________________________________________________ 二、承包方式：________________________ 三、合同工期 合同总工期为 ________ 日历天，各分段工期分别如下：________________________________________ 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算，合同造价暂定：人民币___________________ 元整，由建设方支付。本 工程不设预付款。保留金的5%质量保修期____________ 个月，待保修期满后14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付： ___________________________________ 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 施工班组中间退场协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：XXXXXXXXXX ____________ 乙方：XXXXXXXXXX ____________ 依照〈〈中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、 白愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、 友好协商，白愿达成以下协议： 一、退场原因： XXXX工程施工至今，因多方面的不利因素造成工程进度缓慢。经双 方协商，双方同意解除合同，并对乙方的施工量进行中间清算，乙方同意退场。 二、工程价款： 1、甲方支付乙方截止于2013年—月日完成所有工程量价 款兀。 2、甲方一次性支付乙方退场费元。 3、以上价款合计：元( ) c 4、白协议签订起，甲方天内付清元价款。 三、其他条款： 1、本协议白签订并付清乙方上述价款后，甲乙双方签订的工程劳务分包协议白行解除，乙方在本项目的所有债权债务(包含工人工资及其它应付费用）均由乙方承担，与甲方无关。乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的损失由乙方承担，乙方应退还甲方已付的全部退场费用。
2、若办理完“退场协议”以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可在广州市仲裁委员会申请仲裁或在广州市中级人民法院提起诉讼。 3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。均具备同等法律效力。 甲方： 法人代表： （委托代理人） 日期：2013年月日 乙方： 法人代表： （委托代理人） 日期：2013年月日
班组退场协议 甲方： 有限公司 地址： 乙方： 身份证号： 电话： 户籍地址： 现沪地址： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商，自愿达成以下协议： 一、退场原因： 项目工程因乙方施工技术存在问题，缺乏施工经验，质量无法达到业主方的标准要求，经多次提出整改无效，导致乙方中途自行退场，现造成已施工部位质量未达标事实存在。经双方协商一致，双方同意对20 年 月 日签订的“ ”《工程清包合同》中乙方实际施工量进行核算后，乙方同意终止该《工程清包合同》。 二、工程价款核实： 施工内容 施工面积(m 2 ) 单价(元) 小计(元) 备 注 外墙其多彩漆 1750 0.00 乙方同意支付后续接手施工人员部份整修人工费补贴： 0.00元。 外墙水性涂料 1700 30600.00 合计 元整 0.00 1、根据双方认可上表列明，甲方支付乙方截止于2017年 月 日
止双方核实完成所有工程量价款为： 0.00元（大写人民币：元整）； 2、乙方同意支付后续接手施工人员部份整修人工费补贴： 0.00元（大写人民币：元整）； 3、甲方2017年月日前已支付乙方工程量价款为人民币：0.00元（大写人币：元整）实际支付日为：2017年月日转账； 4、实际乙方2017年月日止可收工程量余款为：.00 元（大写人民币：元整）。自协议签订日起，甲方天内付清。 三、其他条款： 1、本协议自签订并付清乙方上述工程量余款后，甲乙双方20 年月日签订的《工程清包合同》自行终止解除，乙方在本项目的所有债权债务（包含工人工资及其它应付费用）均由乙方自行承担，与甲方无关。乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商等待外来人员妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的损失由乙方承担（包括由此产生的一切直接、间接损失）。 2、若办理完该《退场协议》以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。 3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。该协议经双方签字后均具备同等法律效力。 甲方：乙方： 法人代表（委托代理人）：签约人（委托代理人）： 日期：2017年 11月日日期：2017年月日
工程退场协议 甲方： 乙方： 因工程多方面的不利因素，造成工程进展滞后，由此乙方提出工程退场，甲方同意乙方的要求，就此甲乙双方达成如下退场协议： 第一条:工程项目 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程类别： 4、工程内容： 资金来源:业主自筹资金 乙方开工时间：2011年月 原订合同方式： 一、工程承包方式及范围： 1、承包方式： 2、承包范围： 二、合同工期 开工日期：2011年月日 竣工日期：2012年月日
工程总日历天数：天 三、质量标准： 工程质量标准：合格、优质工程 第二条：乙方工程进场设备投入及完成工程量情况 一、乙方已完成工程量：（后附已完成工程量验收清单） 二、乙方机械设备投入状况：（后附机械设备现场清单） 第三条：工程价款的清算 一、依据业主和甲乙双方逐月的验收工程量清单为计算工程价款的唯一依据。 二、对乙方已完成工程量及产值的结算办法： 1、乙方已完成合同内工程总产值万元，甲方提取产值的%作为管理费，计万元。 2、乙方完成合同外施工总产值万元，甲乙双方商定提取总产值的%作为管理费计万元。以上1-2项管理费共计万元。 3、隐蔽工程、大小临工程、零星工程甲方不提取管理费。 4、已完成的工程量5%的质保金由乙方承担计万元。 5、已完成的工程量风险抵押金由乙方承担计
万元。 6、乙方承担在施工中的违规、违章处罚金计万元。 7、综上所述乙方应得已完成工程量及价款总计万元。其中扣除质保金万元、风险抵押金万元、违规处罚金万元、上交管理费万元。合计万元，剩余工程款万元。工程质保金、风险抵押金到工程竣工交验运行合格后，业主退还施工方后按实际金额退还给乙方。 第四条：乙方机械设备投入的清算方法： 1、依据甲乙双方现场清点的总台数和乙方所提供的购机发票合成机械设备总价款的清算依据。 2、依据国家机械设备折旧率的测算标准，测出机械设备使用费用。 ⑴现场清点机械设备的型号、功率已使用年限，造册登记。 ⑵依据国标测定使用费用。 ⑶其公式为：机械设备评估价值-使用费=机械设备剩余残值。（残值等于机械设备的转让费） 第五条:清退工程款的付款方式 1、编制工程款结算的明细表：其内容包括工程款和机械设备转让款。（甲乙双方签认）
退场协议（范本） 甲方： 乙方： 甲乙双方自愿组合，于年月日签订了建筑安装工程联营施工合同，为防止今后可能出现的合作纠纷，影响合同正常履行，经双方协商一致，就违约事项处理达成如下协议，以资信守。 第一章总则 第一条合同履约过程中,如出现本协议任意一项须解除合同违约的事项，本退场协议即刻生效。 第二条非责任方提前28天通知对方解除合同，并将一份《解除合同通知书》副本呈交给监理后，即有权行使解除合同的权利，另一方不得有异议。 第三条收到一方发出的解除合同通知后，双方需友好协商的解决清算、退场事宜，对双方争议协商未果部分，可通过委托合同管理部门调解、第三方仲裁或诉讼解决，委托第三方或诉讼所产生的费用由责任方承担。 第四条双方同意按本协明确的合同价款清算原则及甲方、乙方、监理、接手承包单位四方确认的现场工程量清单为基础计算的工程总价款作为乙方退场费用。 第五条除本协议约定的甲方应支付乙方的退场款项外，甲方不再向乙方支付任何款项，双方对总包合同履行及终止不存在争议，任何一方均不向对方主张任何赔偿、补偿及其他责任。 第二章须解除合同违约事项 第六条工期违约 1、甲乙双方合同签订后一周内，乙方项目经理及主要施工管理人员须进驻现场，超过15天未进场，甲方有权解除合同。 2、非甲方原因工期滞后2个月或连续三月工期不正常，甲方有权解除合同。 3、乙方逾期履行第二部分合同条款中，附录C中任一工程节点超过30日，甲方有权单方解除合同（附录C：基坑支护工程、地下室土石方工程及桩基础工程完成;±0.00工程完成; 1/2结构层顶板钢筋混凝土工程完成; 结构封顶完成; 室内初装修工程完成;f室内精装修施工样板段完成(自顶层往下五层完成); 厨房、卫生间精装修（五金卫浴除外）完成; 工程竣备验收完成（毛坯竣备精装修交楼）。 第七条质量违约 1、附录C中付节点及交楼分户节点验收，复检超过三次或乙方拒不整改，甲方有权终
建筑工程施工管理协议书 建设单位：(以下简称甲方) 建设单位分包项目施工单位：(以下简称乙方) 施工承包单位：(以下简称丙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，甲方将部份分项工程分包给乙方施工。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务，确保工程顺利完成，经甲乙丙三方友好协商，现达成如下协议： 一、概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、乙方分包内容及范围： ４、丙方施工承包协议另行签订。 二、甲方责任 A、质量管理责任： 1、甲方及监理单位对乙方提供必要的施工图及技术服务； 2、甲方及监理单位现场管理人员应对乙方现场进场材料及施工质量进行相应的验收和管理； B、安全文明责任： 1、提供乙方、丙方必备的安全生产措施费用。 2、甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理与统一协调，乙方、丙方积极服从。
3、甲方及监理单位应对乙方、丙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患，有责任和义务要求乙方、丙方进行整改。 4、甲方及监理单位不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等，不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。 ５、乙方进场前,甲方及监理单位应提前通知丙方,乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后，由甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产、文明施工进行共同管理。 ６、甲方及监理单位应对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。 ７、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的，甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。 C、进度管理责任： 1、甲方及监理单位应结合本工程总进度计划对乙方所编制的进度计划进行审批。 2、由于工程变更或其它非乙方原因造成的工程延误，甲方及监理单位应对乙方所报的合理化进度计划调整计划及签证进行审批。 D、其他责任： 1、甲方及监理单位做好各方的总协调和配合工作； 2、甲方应按合同约定按时拨付乙方、丙方工程材料款、形象进度款及工程结算款。
外墙装修工程 三方协议书 建设方：（以下简称甲方） 总包方：（以下简称乙方） 分包方：（以下简称丙方） 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、总包服务费：本工程的总包服务费由建设方支付。 二、工程概况：工程名称：福建兆基置业有限公司光明城一期中区外墙装修装饰工程工程地点：泉州刺桐北路（少林寺旁） 工程内容：1#?10#楼、11AB4 15AB#楼15#?20#楼、地下室外墙。 承包范围：包含但不限于外墙粉刷、挂网；外墙石材干挂；外立面石材栏杆；外墙劈开砖、 ______ 三纹清水砖；外墙真石漆；外立面玻璃栏杆；外立面铁艺栏杆；单梁装饰；滴水线；________ 、GRC线条、天沟外侧立面、栏板、屋面及露台女儿墙内外侧抹灰及涂料；门窗外墙收口；空调板装修装饰以及较为合理应由外墙装修、装饰统一施工的零星构件（不包含 零星构件的砼浇筑）及装饰构件均由乙方施工。地下室采光钢结构玻璃顶；外立面铝质雨水管（含预埋）；天沟内侧；外墙伸缩缝、变形缝；铝合金填缝、门窗内墙收口、 露台面层及露台防水等平面部份由乙方施工。 三、合同工期：90天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收, 开工日期以乙方确定的主体结构验收时间开始计算。 四、工程质量： 1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。 2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求 组织实施，质量必须达到合格。 3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、 施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。 五、合同价款： 合同定价（大写）：暂定人民币元整 （小写）：兀，工程款按实际工程量结算下浮％结算。 六、决算依据：
施工单位退场协议 篇一:工程退场协议 工程退场协议 甲方: 乙方: 因工程多方面的不利因素，造成工程进展滞后，由此乙方提出工程退场，甲方同意乙方的要求，就此甲乙双方达成如下退场协议: 第一条:工程项目 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程类别: 4、工程内容: 资金来源:业主自筹资金 乙方开工时间:2011年月 原订合同方式: 一、工程承包方式及范围: 1、承包方式: 2、承包范围: 1 二、合同工期 开工日期:2011年月日 竣工日期:2012年月日
工程总日历天数:天 三、质量标准: 工程质量标准:合格、优质工程 第二条:乙方工程进场设备投入及完成工程量情况 一、乙方已完成工程量:(后附已完成工程量验收清 单 ) 二、乙方机械设备投入状况:(后附机械设备现场清 单) 第三条:工程价款的清算 一、依据业主和甲乙双方逐月的验收工程量清单为计 算工程价款的唯一依据。 二、对乙方已完成工程量及产值的结算办法: 1、乙方已完成合同内工程总产值万元， 甲方提取产值的 %作为管理费，计万元。 2、乙方完成合同外施工总产值万元，甲乙 双方商定提取总产值的%作为管理费计万元。以上1-2项管理费共计万元。 3、隐蔽工程、大小临工程、零星工程甲方不提取管 2 理费。 4、已完成的工程量5%的质保金由乙方承担计万元。 5、已完成的工程量风险抵押金由乙方承担计 万元。 6、乙方承担在施工中的违规、违章处罚金计万元。
7、综上所述乙方应得已完成工程量及价款总计万元。其中扣除质保金万元、风险抵押金万 元、违规处罚金万元、上交管理费万元。合 计万元，剩余工程款万元。工程质保金、风 险抵押金到工程竣工交验运行合格后，业主退还施工方后按 实际金额退还给乙方。 第四条:乙方机械设备投入的清算方法: 1、依据甲乙双方现场清点的总台数和乙方所提供的购 机发票合成机械设备总价款的清算依据。 2、依据国家机械设备折旧率的测算标准，测出机械设 备使用费用。 ?现场清点机械设备的型号、功率已使用年限，造册登 记。 ?依据国标测定使用费用。 ?其公式为:机械设备评估价值-使用费=机械设备剩余 残值。(残值等于机械设备的转让费) 3 第五条:清退工程款的付款方式 1、编制工程款结算的明细表:其内容包括工程款和机 械设备转让款。 (甲乙双方签认) 2、付款时间:2011年月清还给乙方万 元，2012年月清还万元。 第六条:甲乙双方综合约定条款: 1、乙方已干完的工程款税金由甲方支付。
建设方：________________________ 总包方：________________________ 分包方：________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。 二、承包范围：无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。 三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。 四、建设方责任 1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 五、总包方的工作 1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2. 负责现场临时水电的统一管理。 3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 六、分包方的工作 1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。 7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8. 负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。 9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 七、工程质量 1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。 八、违约责任 1. 分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。 2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。 3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。 九、其他 本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
合同编号：YT-FS-1064-85 施工三方协议范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工三方协议范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设方：（以下简称甲方）总包方：（以下简称乙方）分包方：（以下简称丙方） 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。 二、工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。 三、合同工期：根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年
月日竣工验收。 四、工程质量： 1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。 2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。 3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。 五、合同价款：合同定价（大写）：暂定人民币元整（小写）：元，工程款按最后实际工程量结算下浮结算。 六、决算依据：（XX 版）《xx 省建设工程施本工程套用《xx 省市政工程预算定额》、（XX 版）工取费定额》；材料价格执行年月《xx 建设工程造价信息》（xx 栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。 七、合同价款调整：设计变更：工程量增减由业
工程退场协议样本 工程退场协议本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 工程退场协议甲方::乙方::见证人（见证方）::甲方和乙方经公平、公正、友好协商，就工程退场事宜达成如下协议。 第一条::工程项目 11、工程名称::工程 22、工程地点::工地 33、工程内容::隧道开挖、支护、衬砌、防排水工程、洞口防护及其大小临配套建设等。 第二条::乙方工程进场投入财产及完成工程量情况 11、乙方已完成工程量::（后附完成工程量三方签认退场清算清单） 22、乙方投入财产状况::（后附投入财产三方签认退场清算清单）第三条::已完成工程量的清算本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 11、依据甲乙双方逐月的验收工程量清单为计算工程价款的唯一依据，依据甲乙双方在年月日验收的临建工程作为临建工程退场清算的基础。 22、对乙方含临建的已完成工程量及产值的清算::
（11）乙方已完成合同内外工程总产值万元（含临建工程万元）。 （22）乙方承担在施工中的违规、违章处罚金计。 万元。 （33）综上所述乙方应得含临建工程的已完成工程量清算款总计万元，扣除违规处罚金万元，剩余工程款。 万元。 第四条::乙方投入财产的清算（投入财产转让费指“机械设备、设施、办公设备及用品、机具、二三项材料、房屋等”的转让费） 11、依据甲乙双方现场清点的项目、数量和乙方所提供的采购发票或收据计算乙方投入财产的总价款。 依据国家机械设备、设施、用品等折旧率的测算标准并结合已完成产值占合同价的比率，清算乙方投入财产的使用费用。 乙方投入财产的转让费为乙方投入财产的评估价值－使用费用。 22、甲方根据乙方提供的投入财产（机械设备、设施、房屋、用品、机具、二三项材料等）清单中的财产类别、型号、功率、已使用年限，双方同意认定其打包转让费为万元。 第五条::退场清退款的付款方式（后附退场费用清算清单） 11、乙方退场清算总费用::工程款万元、投入的财产转本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 让费万元、主要材料万元整，风险抵押金万元整，扣除违规罚金万元。
工程编号： 合同编号： 工程 专业分包三方协议 工程名称：__________________________________ 工程地点：__________________________________ 发包人：___________________________________ 总承包人：__________________________________ 分包人：___________________________________ 签约地点：__________________________________ 工程 分包三方协议 发包人：（以下简称：甲方） 总承包人：（以下简称：乙方） 分包人：（以下简称：丙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确各方责任，保障各方的权益义务，建设、总包、分包三方就工程，经友好协商达成一致签订本协议。 一、工程概况： 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程内容：； 二、承包方式及范围： 1、本基坑支护工程承包方式：丙方承包范围内合同总价包干方式。 按建筑设计有限公司提供的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包施工图设计、包施工图审图、备案、论证，包工包料、包基坑支护安全、包基坑所有施工人员的安全、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金、包规费、包水费、包电费、包括使用总包施工单位的设施费和不见预算费用、实行总价包干的方式承包。施工图纸设计由丙方负责委托有设计资质的单位完成。 2、丙方承包范围：本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、
施工班组中间退场协议 书 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
班组退场协议 甲方： XXXXXXXXXX 乙方： XXXXXXXXXX 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商，自愿达成以下协议： 一、退场原因： XXXX工程施工至今，因多方面的不利因素造成工程进度缓慢。经双方协商，双方同意解除合同，并对乙方的施工量进行中间清算，乙方同意退场。 二、工程价款： 1、甲方支付乙方截止于2013年月日完成所有工程量价款元。 2、甲方一次性支付乙方退场费元。 3、以上价款合计：元（大 写：）。 4、自协议签订起，甲方天内付清元价款。 三、其他条款： 1、本协议自签订并付清乙方上述价款后，甲乙双方签订的工程劳务分包协议自行解除，乙方在本项目的所有债权债务（包含工人工资及其它
应付费用）均由乙方承担，与甲方无关。乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的损失由乙方承担，乙方应退还甲方已付的全部退场费用。 2、若办理完“退场协议”以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可在广州市仲裁委员会申请仲裁或在广州市中级人民法院提起诉讼。 3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。均具备同等法律效力。 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： （委托代理人）（委托代理人） 日期：2013年月日日期：2013年月日
工程分包施工退场协议书 甲方：乙方： 鉴于甲乙双方签订《工程试验承包协议》（合同编号项目部（2013）-001），乙方已于2017年12月25日完成了合同约定的施工试验任务并于次日退场。 目前，乙方提出退场申请，甲方同意乙方退场。现乙方需撤离甲方施工现场，为明确本合同履行过程中的相关问题并对与合同有关的事项提出后续解决方案，在双方平等协商的基础上，特签订此退场协议书。本协议签订后，原合同终止，双方之间的权利义务按照本协议履行。 1.乙方依据合同约定及甲方的工程进度安排全部进行了施工试验任务，甲方进行竣工资料整编时，需乙方进行配合提供相关材料。乙方若由于其它原因无法进行提供时，则甲方需第三方进行提供，所需费用全部从乙方未支付的工程款中扣除。 2.甲方已经按照乙方实际完成的工程量，按照双方认可的结算程序对乙方所完工程进行了全部结算，乙方对已经结算的工程款予以确认。 3.乙方确认结算工程款0元，已支付工程款000元，已挂帐未付工程款000元，各项保证金合计0元（其中安全保证金24300元，质量保证金60750元）。 4.乙方承诺与任何第三方因本工程引起的一切索赔、诉讼、赔偿、
经济纠纷等，由乙方自行处理并承担责任。造成甲方损失的，甲方有权在未付工程款中扣除与损失相同数额的款项。如果工程款已支付完毕，甲方有权另行向乙方进行追偿。 5.甲方在项目业主资金到位的情况下，及时向乙方支付未付工程款。乙方承诺除未付工程款（包括到期质保金）外不向甲方索要其他任何款项。 6.质保金在整体工程完工后，质保期满，甲方在项目业主返还质保金前提下按约定支付乙方质保金。 7.履行本协议过程中产生争议，由双方协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 8.本协议是双方真实意思表示，经双方签字并加盖公章后生效。 9.本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。 甲方：乙方： 授权代理人：授权代理人： 年月日年月日