当前位置:文档之家› 最详细的建筑工程合同样本

最详细的建筑工程合同样本

(GF—2013—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

住房和城乡建设部

制国家工商行政管理总局

第一节合同协议书

发包人(全称):

承包人(全称):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:甲方提供的招标工程量清单全部内容

二、合同工期

计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写)(¥ 元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)(¥ 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)(¥ 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)(¥ 元);

(4)暂列金额:

人民币(大写)(¥ 元)。

2.合同价格形式:采用固定单价合同

五、项目经理

承包人项目经理:。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)已标价工程量清单或预算书;

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。

发包人:(公章) 承包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:

(签字)(签字)

组织机构代码:组织机构代码:

地址:地址:

邮政编码:邮政编码:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

传真:传真:

电子信箱:电子信箱:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

第二节通用合同条款采用(GF—2013—0201)标准合同文件中通用合同条款(此处略)。

第三节专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括:

1、本合同协议书;

2、中标通知书;

3、投标函及投标函附录;

4、本合同专用条款;

5、本合同通用条款;

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、已标价工程量清单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.

2.4监理人:

名称:;

资质类别和等级:;

联系电话:;

电子信箱:;

通信地址:。

1.1.

2.5 设计人:

名称:;

资质类别和等级:;

联系电话:;

电子信箱:;

通信地址:。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:。

1.1.3.9 永久占地包括:。

1.1.3.10 临时占地包括:。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件:。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括:。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:

发包人提供国外标准、规范的份数:;

发包人提供国外标准、规范的名称:。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:;

发包人向承包人提供图纸的数量:;

发包人向承包人提供图纸的内容:。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括:;

承包人提供的文件的期限为:;

承包人提供的文件的数量为:;

承包人提供的文件的形式为:;

发包人审批承包人文件的期限:。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点:;

发包人指定的接收人为:。

承包人接收文件的地点:;

承包人指定的接收人为:。

监理人接收文件的地点:;

监理人指定的接收人为:。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定:。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定:。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约

定:。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围:±5%以外。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表:

姓名:;

身份证号:;

职务:;

联系电话:;

电子信箱:;

通信地址:。

发包人对发包人代表的授权范围如下:。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:。

发包人是否提供支付担保:。

发包人提供支付担保的形式:。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5)承包人提交的竣工资料的内容:。

承包人需要提交的竣工资料套数:。

承包人提交的竣工资料的费用承担:。

承包人提交的竣工资料移交时间:。

承包人提交的竣工资料形式要求:。

(6)承包人应履行的其他义务:/

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓名:;

身份证号:;

建造师执业资格等级:;

建造师注册证书号:;

建造师执业印章号:;

安全生产考核合格证书号:;

联系电话:;

电子信箱:;

通信地址:;

承包人对项目经理的授权范围如下:全权负责施工现场的技术管理,控制施工质量、进度、投资及协调与相关单位之间的工作关系。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求:每周不少于五个工作日。

承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:承包人向发包人支付违约金10万元,同时按发包人要求更换项目经理。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:发包人有权终止合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:发包人有权终止合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:发包人有权终止合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:发包人有权终止合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:发包人有权终止合同。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:发包人有权终止合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:发包人有权终止合同。

3.3.6除因重大疾病不能胜任岗位职责等原因,发包方要求承包人更换项目经理及相关人员外,承包人因工作调整、辞职等原因主动申请更换项目经理的,发包人将扣除承包人壹拾万元履约担保金,主动更换项目技术负责人的扣除承包人伍万元履约担保金,主动更换其他投标中技术及管理人员的扣除承包人叁万元履约担保金,且承包人更换项目施工机构人员,资质及工作年限经历不能低于前任。

3.4 项目经理和项目技术负责人每周在工地现场工作的时间不少于五个工作日,否则缺少一个工作日罚款1000元人民币。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括:。

主体结构、关键性工作的范围:

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括:。

其他关于分包的约定:

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定:。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保:是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:转账、支票、本票、汇票或银行保函。中标金额的10%。合同签订后7日内递交,工程竣工后无息归还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容:。

关于监理人的监理权限:。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:。

4.2 监理人员

总监理工程师:

姓名:;

职务:;

监理工程师执业资格证书号:;

联系电话:;

电子信箱:;

通信地址:;

关于监理人的其他约定:。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

(1);

(2);

(3)。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求:按通用条款、投标承诺和工程质量保修书执行。

关于工程奖项的约定:/ 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:按照国家规定的施工及验收规范要求的部位。同时对发包方与监理工程师确定的验收部位(或阶段)进行验收。

监理人不能按时进行检查时,应提前小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:不发生安全事故。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定:。

关于编制施工场地治安管理计划的约定:。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求:按照有关要求进行现场管理,确保施工场地整洁。并采取有效措施,确保施工安全,杜绝重大人身伤亡及设备事故。如有发生,损失由承包人承担。承包人需按郑州市有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续并承担费用。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:在进度款中支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期

限:。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期

限:。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限:。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期

限:。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:

(1) 因发包人自身原因对项目做重大设计变更的;

(2) 在关键线路上的工程因发包人自身原因未能及时向承包人提交可用于施工的相关资料,

从而导致无法施工的;

(3) 因发包人、项目手续等原因导致项目建设工程停工的。。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:承包人应在上述情况发生后7天内,向发包人提出工期顺延报告(只能申请工期顺延,不得提出其他索赔要求),经发包人确认后予以顺延。承包人逾期未提出书面报告的,工期不予顺延。发包人在收到报告后7天内予以回复,逾期不回复或提出修改意见,工期视为同意顺延。如因甲方分包的专业承包单位的责任导致工期延误,则承包人工期相应顺延,承包人由此产生的经济损失由专业分包单位承担。

因发包人、项目手续等原因导致项目建设工程工期顺延的,由此造成的承包人经济损失由发包人承担。因承包人组织不力、管理不当,造成的上级主管部门的停工、罚款等各类处罚的经济损失均由承包人承担,由此造成的发包人经济损失由承包人承担,且工期不予顺延。

特殊情况,双方另行协商。

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定:。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

(1);

(2);

(3)。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励:无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定:。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所:。

施工现场需要配备的试验设备:。

施工现场需要具备的其他试验条件:。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定:。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定:。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限:。

发包人审批承包人合理化建议的期限:。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定:。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定:。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定:。

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第种方式对合同价格进行调整:

第1种方式:采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:;

第2种方式:采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定:。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时,其超过部分据实调整。

第3种方式:其他价格调整方式:。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定综合单价合同。

综合单价包含的风险范围:/ 。

风险费用的计算方法:/ 。

风险范围以外合同价格的调整方法:/ 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围:采用单价合同。合同价款中包括的风险范围:承包人承担招标范围内的一切风险。

合同价款调整方法:

采用固定综合单价合同,合同价款中包括的风险范围:

因市场变化导致的主要材料、主要设备价格变化在±5%(含±5%)(以郑州市造价办发布的招标时相关信息价与施工期相关信息价的差额为依据)之内。

风险费用的计算方法:已含在合同价内。

风险范围以外合同价款调整方法:

双方约定合同价款的其他调整因素: (1) 设计变更、现场签证、发包人要求的工程量增减,经监理工程师、发包人及承包人共同确认的;(2)工程量清单中暂估价材料、设备的价格调整;(3)工程量清单中暂列金额项目的实施及调整;(4)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。

合同价款按以下原则及方法进行调整:

(1)除专用合同条款另有约定外,因变更、签证引起的价款调整按照本款约定处理:①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价;②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人与承包人商定变更工作的单价;

③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,即新增项目,参照省定额站颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息,由委托人与承包人商定变更工作的单价;④招标工程量清单中漏项或工程量计算偏差部分,按实际完成工程量计算,按照投标时优惠费率结算。

(2)材料变更时价格确定:①承包人在投标文件中价格明细表已有的材料,按承包人材料价格明细所列的材料单价计算(风险范围以外的,按23.2款约定);②承包人材料价格明细表中没有的材料,参照郑州市造价办发布的《郑州市建设工程材料基准价格信息》在施工期间公布的材料单价计算;③郑州市造价办发布的《郑州市建设工程材料基准价格信息》没有公布的材料,由承包人根据市场价格提出适当的价格,发包人确认。

(3)招标范围外工程量,按实际完成工程量计算,按照投标时优惠费率结算。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额:无。

预付款支付期限:。

预付款扣回的方式:。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限:。

预付款担保的形式为:。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则:。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定:。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定:。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进

行计量:。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序:。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定:

合同签订后,承包人向发包人递交合同价10%的履约保证金。

财政拨款到位后,每月根据形象月进度按已完成工程量的80%拨付进度款。竣工验收合格,付至合同价的90%,竣工结算审计完毕后拨付至竣工结算总价的95%;剩余5%作为质量保证金。缺陷责任期满后7日内无息归还质量保证金。工程实施期间,发生的变更签证,以及合同外增加工作内容,经双方确认后待工程决算评审完毕财政拨款指标下达追加经费到位后支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定:。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:。

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:。

12.4.4 进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限:。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:。

(2)发包人支付进度款的期限:。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审

批:。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定:。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容:。

(1)单机无负荷试车费用由承担;

(2)无负荷联动试车费用由承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定:。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限:。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

审计工作完成后,在一个月内发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款,承包人提交竣工付款申请单的期限:。

竣工付款申请单应包括的内容:。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限:。

发包人完成竣工付款的期限:。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数:。

承包人提交最终结算申请单的期限:。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限。

(2)发包人完成支付的期限:。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限:24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定:无。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式:

(1)质量保证金保函,保证金额为:;

(2)5% 的工程款;

(3)其他方式: 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 1 种方式:

(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;工程交工满2年后,无质量问题全额退换质量保证金。

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3)其他扣留方式: 。

关于质量保证金的补充约定:。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为:国家法定要求。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形:。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责

任:。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责

任:。

(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责

任:。

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责

任:。

(7)其他:。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满15 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

本合同通用条款第14.2条约定承包人违约应承担的责任:若承包人不能按投标承诺工期按期完工,每延期一天按合同价千分之一罚款。

本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的责任:应向发包人支付合同价5%的违约金,并无条件返工,直至达到约定的质量标准,并承担由此引起的一切费用。若给发包人带来的损失超出合同价5%违约金的部分,由承包人向发包人赔偿由此造成的全部损失,并承担由此产生的一切责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:按通用条款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定:承包方负责办理本工程一切保险并承担保费,并于开工前3日办理完毕。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定:按照国家规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:由承包方负责办理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定:。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定:。

选定争议评审员的期限:。

争议评审小组成员的报酬承担方式:。

其他事项的约定:。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定:。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决:

(1)向仲裁委员会申请仲裁;

(2)向人民法院起诉。

21. 其他

21.1承包人防治扬尘污染的责任:

21.2承包人施工现场扬尘防治的内容:

本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分。

附件

协议书附件:

附件1:承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件:

附件2:发包人供应材料设备一览表

附件3:工程质量保修书

附件4:主要建设工程文件目录

附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表附件6:承包人主要施工管理人员表

附件7:分包人主要施工管理人员表

附件8:履约担保格式

附件9:预付款担保格式

附件10:支付担保格式

附件11:暂估价一览表

附件12:廉政责任书格式

工装合同样本

室内装饰工程设计合同 (公装版) 工程名称: 工程地点: 发包人: 设计人: 签订日期:年月日

发包人: 设计人: 发包人委托设计人承担,经双方协商一致,签订本合同。 本约订于年月日,签约人双方分别是,甲方为乙方为无有设计工作室(私人)。甲方有意装修位于(所在位置),拟委任乙方进行该所在地室内装饰的设计工程(以下简称工程)。鉴于此,甲方与乙方同意下列条款: 一、设计项目任务范围 1.1乙方应根据甲方之要求与规定准备必需之设计与图样,以利本工程之进行。设计期间包含二个阶段,即方案设计、深化施工图设计。乙方应根据业界之标准计划此工程。甲方同意给乙方此工程设计阶段所付出之努力给予报酬。 项目名称:室内装饰设计工程 项目地址: 面积:平方米

1.2设计服务范围 1.2.1 室内装饰设计 1.2.2 室内固定家具设计 1.2.3 室内活动家具选型(提供相关图片) 1.2.4 室内灯具选型(提供相关图片) 二、设计服务内容 设计阶段 2.1 方案设计在此阶段乙方应与甲方建立本工程之方针或需求。甲方应清楚说明本方案之目的与目标、预算、及整个专案之时间架构与应完成之日期。概要制定后,乙方应准备初期计划,包括空间安排之平面图及相关之装饰立面图,草图、材料与色彩等,以说明此设计。 2.2 施工图阶段甲方认可设计发展阶段之成果后,乙方应准备报价单及施工所需之图样,如平面图、尺寸图、主要节点大样详细说明,符合现行施工图深度要求和现场施工要求、家具与设计图、天花布置图、软装饰材料表等图样,并需根据业界之标准施工。 2.3 办公楼设计中由于建筑相关之内容,例如内部分隔之微

建筑工程劳务合同范本

兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 劳务分包合同 发包方:四川煤矿基本建设工程公司 承包方: 2015年9月20日

建筑工程劳务分包合同 发包方:四川煤矿基本建设工程公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商签订本合同。 一、工程名称:兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 二、工程地点:兰州市中川镇 三、施工工期: 根据甲方与业主的总承包合同确定。 乙方进场日期由甲方通知,乙方在接到甲方通知后3天内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。 四、承包范围 1、工程范围:在业主规定甲方范围内的兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程工程的基础砌体工程(含基础)、抹灰工程、砼工程、模板工程、钢筋工程及图纸上总包单位合同为准,机具等施工设备、劳动保护用品及施工材料租凭。 五、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临

建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。 2、砌体工作内容 (1)熟悉图纸,根据甲方指导进行施工。 3、砼工程工作内容: (1)振捣:砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳,安放移动溜子、木槽、补模板缝隙,清除模板内杂物和撒在模板外的砼,并浇水湿润,摆放楼地面的水泥垫块,检查其它构件垫块,砼的传递、捣实、抹平及7天的养护,负责做好试块及坍落度试验等。砼工须提前30分钟做好准备工作。 (2)清理:砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制;砼浇筑时,浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼;清理或清洗振动器、振动棒、配料;在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补,处理砼缺陷等,所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 4、模板工程(含木制工程)工作内容 (1)模板及木制作:选、配料;划线、截料、砍边、平口对缝,钉木带;垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。。 (2)安装:立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。 (3)拆除:拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。 (4)再次安拆:包括第一次安装和最后一次拆除。

最新建设工程设计合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 最新建设工程设计合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方:XXXX市第中学(以下简称甲方) 乙方:XXXX有限公司XXXX分公司(以下简称乙方) 甲、乙双方经友好协商,决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示 屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任,特订立本合同,具体内容如下: 第一条工程项目及施工期限 一、工程名称:XXXX市第中学建设工程 二、工程地点:XXXX市第中学 三、承包范围:XXXX市第中学1块LED显示屏及4个监视器系统 安装 四、开工日期:接到甲方通知后二十日内开工 五、工程工期:总工期25天,施工进度应与装修等专业施工进度 相协调 六、质量等级:达到优良标准 第二条工程承包方式 一、工程承包方式为包工包料 第三条工程方案设计及变更

一、本工程由乙方设计,甲方审核,乙方严格按照审核后设计方案进行施工。 二、工程施工过程中,若甲方提出设计变更,需以书面形式通知乙方; 若乙方提出设计变更,亦应以书面形式通知甲方,并需得到甲方书面认可。 第四条工程期限 一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。 二、如遇下列情况之一,双方协调方可安排工期顺延。 1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。 2.不属乙方原因引起的重大设计变更,导致修改方案等原因而影响进度。 3.受在现场施工的其它施工工程影响,本工程施工不能进行。 4.不可抗力因素而延误工期。 第五条工程造价及付款方式、时间 一、合同价款:本合同工程总价定为人民币25300.00 元,即贰万伍仟叁佰元整。 二、付款方式、时间: 1、本合同签订后,甲方向乙方付工程合同额的50%,即12650.00 元(人民币大写:壹万贰仟陆佰伍拾元整)。 2、工程竣工验收合格后,甲方

工装合同样本

工装合同样本 建筑装饰工程施工合同 ) (乙种本 (GF-96-0206) 国家工商行政管理局 中华人民共和国建设部 发包方: (以下简称甲方) 联系电话: 承包方: (以下简称乙方) 联系电话: 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条、工程概况 1.1、工程名称: 1.2、工程地点: 1.3、承包范围: 1.4、承包方式: 1.5、工期:本工程从年月日起至年月日止; 1.6、工程质量:合格 1.7、合同价款(人民币大写): 第二条、甲方工作 2.1、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 1

2.2、委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份。 2.3、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。 2.4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。 第三条、乙方工作 3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计 划,交甲方审定。办理施工所涉及的各种申请、批示、等手续。 3.2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查纪录。参加竣工验收,编制工程结算。 3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的拢民问题及与周围单位(住户)的关系。 3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

建设工程劳务合同范本

建设工程劳务合同范本 建设工程劳务合同 甲方:____________________________ 地址:____________ 电话:____________ 电传:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________ 国籍:____________ 乙方:____________________________ 地址:____________ 电话:____________ 电传:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________ 国籍:____________ 以________ 公司(总部设于________ )为一方,甲、乙方代表通过友好协商于________ 年____ 月____ 日签订本合同。 第一条总则 1.甲方负责实施本工程,乙方公司负责为本工程提供劳务。 2.本合同自签字之日起生效,直至双方间全部遗留问题,包括财务问题处理完毕之日止。

第二条人员 1.乙方公司应按本合同附件一“提供劳务明细表”和附件二中商定的工程、人数、技术条件、派遣日期和工作期限,为本工程派出其授权代表、各类技术人员、工人、管理和服务人员(以下简称“人员”)。 2.附件一和二为本合同的组成部分,其内容在本合同签字生效后一般不得变更。在特殊情况下雇主要求变更时,经乙方公司同意应按下述规定办理: (1)人员离境之前如需变更时,甲方应将变更内容提前一个月书面通知乙方,如甲方变更计划未能及时通知乙方公司,而乙方公司已按计划集中人员和订购机票,甲方应负担因此造成的损失。 (2)人员工作期限期满之前,如需终止雇佣,甲方应在终止雇佣之日前____ 个月书面通知乙方。 (3)人员工作期限如需延长,甲方应在期满之前____ 个月书面通知乙方。 3.乙方 方授权代表负责组织人员在工地履行本合同规定的中国公司的义务,并负责管理人员的内部事务。

建设工程设计合同示范文本范本

建设工程设计合同(一)(示文本) (民用建设工程设计合同) 工程名称:______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号:______________________________ (由设计人编填) 设计证书等级:__________________________ 发包人:________________________________ 设计人:________________________________ 签订日期:______________________________ 中华人民国建设部 监 国家工商行政管理 制 局 发包人:_______________________________________________________________________________ _____ 设计人:

_______________________________________________________________________________ _____ 发包人委托设计人承担_______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 1.1《中华人民国合同法》《中华人民国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

新版建筑工程施工合同样本(标准版).docx

LOGO 新版建筑工程施工合同样本WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司

编号:_____________新版建筑工程施工合同样本 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下: 一、工程承包内容:空调、暖气管道预埋施工 二、工程地点:济南欧亚大观商都工程部 三、安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。 四、工程技术要求:乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。 五、乙方应认真按照标准规范和要求施工,工程质量达不到约定的标准部分,经甲方发现,应要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工费用,工期不予顺延。 六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时,经公司确认后调整合同价格,签订补充协议。

七、价格:本工程量为综合包干价人民币元。 八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。 九、文明施工:符合市____市貌,文明施工要求标准,违反相关规定,后果由乙方自行负责。 十、工期:天。 十 一、付款方式:项目工程全部完成并验收合格后,一次性支付全部工程款。 十 二、结账方式:乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。十 三、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份,甲乙双方签字即生效,付清工程款后自动失效。(以票据为准) 甲方:乙方: 甲方代表:乙方代表:________年____月____日

工装装修合同范本完整版

合同编号:________ 发包方:承包方:青岛室雅人和装饰公司地址:地址: 身份证号:委托代理人: 电话:电话: 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合室内装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包方的室内装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 1.1 工程地点:______________________________________。 1.2 工程内容及做法(室内装饰装修工程施工项目预算表)。 1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。 (1)承包方包工、包料; (2)承包方包工、部分包料(承包方提供装饰装修材料表),发包方提供部分材料(发包方提供装饰装修材料表); (3)承包方包工、发包方包料(发包方提供装饰装修材料明细表)。 1.4 工程期限________个工作日,开工日期________年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。 1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):________________________元,小写:______________元(室内装饰装修工程报价单)。 第二条工程监理若本工程实行工程监理,发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。 第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供: (1)发包方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸); (2)发包方委托承包方设计施工图纸,图纸一式二份,发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包方支付(此费用不在工程价款内)。 第四条发包方义务 4.1 开工前________天,为承包方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则; 4.2 提供施工期间的水源、电源; 4.3 负责协调施工队与周边邻居之间的关系; 4.4 不拆室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

建筑安装工程劳务合同样本(合同示范文本)

建筑安装工程劳务合同样本 (合同示范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-017947

建筑安装工程劳务合同样本(合同示范文 本) 建筑安装工程劳务合同范文1 甲方:项目部 乙方:工种:身份证号: 为了明确双方在建筑安装劳务合作中的权利、义务和违约责任,根据国家劳动合同法和本企业规章制度的有关规定,经双方友好协商签定本合同。 一、工程概况: 1、工程项目:工程 2、工程地点: 3、工程内容: 二、发包方式:劳务承包

三、劳务分包时间: 开工时间从年月日到年月日,共计天。该时间必须按甲方的要求执行,因乙方原因未能在约定的时间内完工,每延期一天支付违约金元,累加计算。 四、劳务价格及工作内容:(见附表一) 工作内容及要求:按图纸和相关规范进行施工。 五、劳务价格中包括下列费用: 施工作业全过程人工工资、奖金、机具及机具消磨维修费、节假日加班赶工补贴费、工人差旅住宿费、安全帽安全带配置费、施工作业人员劳动保险工伤保险费等。 六、劳务费结算办法: 1、在工程质量合格的情况下按施工进度支付劳务费。按双方签订合同人工清单执行。 2、工程全面完工经业主、监理、质检站、设计等有关单位验收合格后,根据甲乙双方现场收方计量,按合同约定单价及现场临时签证单支付付总劳务人工费的97%。(需扣除每月进度款)。

建设工程设计合同模板

第一部分合同协议书 发包人(全称): 设计人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:。 2.工程批准、核准或备案文号:。 3.工程内容及规模:。 4.工程所在地详细地址:。 5.工程投资估算:。 6.工程进度安排:。 7.工程主要技术标准:。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围:。 2.工程设计阶段:。 3.工程设计服务内容:。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。 三、工程设计周期 计划开始设计日期:年月日。 计划完成设计日期:年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。 四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式:; 2.签约合同价为: 人民币(大写)(¥元)。 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表:。 设计人项目负责人:。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)专用合同条款及其附件; (2)通用合同条款; (3)中标通知书(如果有); (4)投标函及其附录(如果有); (5)发包人要求; (6)技术标准; (7)发包人提供的上一阶段图纸(如果有); (8)其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订地点 本合同在XX市签订。 十、补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 十一、合同生效 本合同自双方签字盖章生效。 十二、合同份数 本合同一式捌份,发包人执肆份、设计人执肆份。 发包人:(盖章)设计人:(盖章) 法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人: (签字)(签字) 经办人:

小型建筑工程施工合同范本范本

建筑工程施工合同 甲方: 乙方: 签订日期:****年**月**日

甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,遵循平等、自愿、公平的原则,就**工程事宜,双方经友好协商一致,达成如下协议,以资双方共同恪守。 —、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容 ……(具体详见工程量清单)。 四、承包方式:双方商定采取下列第方式 (1)包工包料; (2)包工、包部分材料; (3)包工不包料。 五、施工日期:****年**月**日至****年**月**日 六、质量目标及技术要求 1、达到国家及行业现行验收规范合格标准。 2、严格按照甲方认可的方案组织施工。

七、合同价款及支付方式 1、合同价共计人民币:元整(小写:¥元)。合同 价格包括材料、人员及其它税费等。本合同价为固定价格,合同期内不作调整。 2、合同签订后甲方按合同价款的**%支付工程预付款。本项目完工经甲方验收合格,满足使用要求,乙方办理完结算手续并提供全额增值税专用发票后,甲方向乙方支付合同价款至95%。 3、合同价款的5%作为质量保证金(无息)。质量保证金在工程质保期满后由甲方支付给乙方。 八、甲方的权利义务 1、甲方有权对工程质量、施工进度进行检查和监督;对乙方施工中存在的问题有权提出整改要求,乙方应按要求和时限进行整改。 2、审核乙方提交的施工图纸、方案和进度计划。 3、组织对工程进行验收,验收不合格的,乙方应按甲方要求进行整改。 4、施工管理过程中甲方代表负责现场施工过程中相关协调事宜。 5、甲方提供的材料设备,应为符合设计和国家标准要求的

合格产品,并按施工进度计划及时供应到现场,双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收,办理交接手续后由乙方负责保管。因乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。 6、按照合同约定支付费用。 九、乙方的权利义务 1、乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用。 2、乙方必须按照甲方选定的材料组织施工,乙方未按甲方选定的材料组织施工,甲方有权要求乙方无偿更换和返工,由此产生的费用由乙方承担,工期不予顺延。 3、对施工中存在的问题按照甲方的要求进行整改,由此产生的费用由乙方承担,工期不予顺延。 4、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。 5、乙方提供的材料、设备,必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、等级、质量、计量标准及数量相符, 应为符合设计和国家标准要求的合格产品,经甲方签字认可后方可使用。 6、工程未验收之前,乙方负责已完工工程的成品保护工作,保护期间发生损坏丢失,乙方负责修复和赔偿。 7、乙方负责施工现场的安全、防火、防盗、清洁卫生,文

工装装修合同范本

装修合同 合同编号:________ (委托方)甲方: (承接方)乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合商业装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就甲方的商业装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 1.1项目名称: 1.2项目地点: 1.3项目面积:平方米 1.4项目时间:年月日至年月日,共个 工作日。备注:开始日期以收到款项三个工作日起计算。 第二条工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供: (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸); (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 第四条发包人义务 4.1 开工前________天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则; 4.2 提供施工期间的水源、电源; 4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 4.4 不拆室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。 第五条承包人义务 5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程; 5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境; 5.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

建筑工程施工劳务分包合同(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑工程施工劳务分包合同(合 同示范文本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

建筑工程施工劳务分包合同(合同示范文 本) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下: 第一条工程概况 1.工程名称:_______________________

2.工程地点:_______________________ 3.工程数量:_______________________ 4.工程数量及内容:_________________ 第二条工期 1.开工日期:________年_______月_______日开工。 2.竣工日期:________年_______月_______日竣工。 3.总工期为:日历天________天。 4.阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1.承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程

建筑工程设计合同范本2020版

建筑工程设计合同范本2020版 (本文为你提供合同范本两篇) 篇一: 订立合同双方: 建设单位:____,以下简称甲方; 设计单位:____,以下简称乙方。 为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察 设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以 便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为 ____万元,建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足 初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设 计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予 以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲 方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重 复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务

工装采购合同详细版

工装采购合同详细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-086826

工装采购合同详细版 甲方:____________ 乙方:____________ 根据甲方招标文件的有关规定,经过公开、公平、公正招标,甲方确定乙方为中标方,向乙方订购甲方员工工作服。为明确双方权利、义务,保质保量完成工作服制作,经甲、乙双方协商,按照《中华人民共和国合同法》和其他法律法规规定签订本合同,现就双方的权利义务达成如下约定: 一、服装数量和价格 二、结算方式 甲方采取转帐结算方式支付价款,乙方应向甲方提供单位指定的真实帐号,该指定帐号乙方应以函件形式向甲方提供,该函件乙方法定代表人签定并加盖乙方单位公章,该函件作为合同附件。甲

方首付30%定金,在货到验收试穿合格后一个月内凭税务发票支付乙方货款的60%,剩余10%作为质保金,经全部试穿后无质量问题三十日内一次性付给乙方。 三、服装质量、规格、用料及款式 服装质量及规格:按国家标准执行,并符合国标 GB/T2664.2665.2666—2001和GB18401—2003技术要求。乙方交付服装时,应同时向甲方提供经质检部门检验为优等的质量证明及完整的总厂出厂文件,包括总厂出厂试验检测记录。 服装的款式: (1)男式西服套装款:货号:B986DO3款号:08N3三粒扣.不开祺,弯挂面珠边.半麻衬 (2)男式夏裤见样衣 (3)女式西服套装:货号:上衣款号:裤子款号:LK005CQ (4)女式夏裤:款号LK005CQ货号: (5)女式夏裙:款号YQ09029货号: 四、交货时间、地点及方式

工程施工劳务合同范本(简单版)

工程施工劳务合同 合同编号:__________甲方:____________________ 乙方:____________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力: 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准; 3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计; 5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见(附件),不调价。 第三条有关约定 1.乙方对甲方负责,承认并严格按照甲方与业主签订的有关质

量、安全、技术、环保、文明施工等标准,在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。 2.计量支付 2.1 乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 2.2 乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时,甲方有权终止本合同。 2.3 本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的资金垫付能力。 3.工程材料供应 3.1 所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。 3.2 因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。 4.测量、试验、检验等技术工作 4.1 甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。 4.2 甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。 5.乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造

建设工程设计合同样本

建设工程设计合同样本 建设工程设计合同 GF-XX-0209 工程名称: 工程地点:______ 合同编号:__________ 设计证书等级:____ 发包人:___ 设计人:__ 签订日期:___ 中华人民共和国建设部 发包人:__ 设计人:_ 发包人委托设计人承担_工程设计,工程地点为,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。 条本合同签订依据

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段 项目名称: 项目规模: 设计阶段:设计分为初步设计和施工图设计两个阶段。 设计内容: 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:发包人提供现状图纸及其他相关资料 第四条设计人应向发包人交付的设计文件、份数及完成时间 第五条根据国家物价局、建设部[1992]价费字375号文件所规定的工程设计收费标准,一般园林工程设计收费,按工程概算的%,根据本工程的实际复杂情况双方商

定,本合同的设计费取费,计:,小写:。设计费支付进度详见下表。 第六条双方责任 发包人责任: 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,需承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知

建筑工程施工合同协议书范本

建筑工程施工合同协议书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循平等自愿、诚信公平的原则,结合本工程具体情况,甲乙双方就本建筑工程施工事项经协商一致,签订本合同。 第一条:工程概况及合同价款的确定 1、工程名称: 2、工程地址: 3、承包的工程内容:本工程施工图纸范围内(消防、电梯、土方、打桩、护坡、甲方另行分包)乙方从褥垫层开始施工,主体结构、装饰装修、安装工程,地下室工程及设计变更的全部内容。 4、工程承包方式:包工包料。 5、结构形式:框剪结构,地下层,地上层共栋。 6、承包规模:高层暂定约万平方米,建筑面积以实际施工图纸为最后决算的面积为准。 7、合同工期:承包工程按18个月,开工日期暂定为年 月日,具体开工日期以甲方进场通知书为准(含招标文件)。 8、质量等级:按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB--50300)工程质量达到合格。

9、合同价款的确定:执行2012《河北省建筑工程综合预算基价》、《全国统一安装工程预算定额河北省综合基价》、<河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费率>,执行12定额二类取费,材料单价参照当地当月的造价信息价,造价信息上没有的,由乙方统一报价,甲方确认。甲方确认的价格系到达工地并符合市场价。 10、计算依据:施工图纸、变更、签证、工程洽谈、技术核定单、会议纪要等。 11、本工程验收完甲方60天内完成决算审核。如不能按时完成审核按乙方上报工程款执行。 12、本工程暂定价为:元 第二条:工程付款办法 工程施工至地上五层封顶(不含二次结构),在收到乙方申请后三日内,甲方核定完工程量并付已完工程量的80%工程款,工程五层以上的所有工程,以月形象进度付款。每月的25日乙方向甲方上报本月已完成的工程量,甲方、监理在月底前完成审核,次月5日之前付给乙方经审核确定的工程量的80%,依次类推。在甲方、监理验收、审核期间,乙方不得停工。主体工程封顶之后,经质检站、甲方、乙方、监理验收5日内付至主体工程已完成工程量的90%,二次结构、装修按月进度支付已完工程量的80%,单位工程竣工验收完30日内结算审核完毕,然后15日付至单位工程总价款的97%,留3%作为工程质量保修金。 第三条:质量保修期及保修金支付方式

工装施工合同模板

工装施工合同模板 发包人全称:(以下简称:甲方) 承包人全称:(以下简称:乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况: 工程名称:(以下简称:本工程); 工程地点: 施工现场条件:以现场实际情况为准; 施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容: 1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围:室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下: a、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分:从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。 4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。 三、合同工期: 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日;开工日期为:年月

建筑工程施工劳务分包合同范本 通用版

第一部分协议书 发包方: 承包方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施施工分包管理办法》,《XX省建筑劳务管理办法》及有关法律法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程,劳务作业施工分包事项,协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构类型:框剪结构 4、工程内容:XX5#楼为地下三层、地上十八层,面积42239㎡的建筑工程;建筑面积确认按GB/T50353-20XX规范计算。 5、工程目标: 二、劳务作业分包项目内容及价款 1、分包项目内容:XX5#楼施工图纸、基础、主体结构的所有内容。机械设备、周转性工具、文明施工、安全防护等内容。(安装、防水材料及施工除。) 凡主体工程发生的一切相关费用、用工等均包含在报价内。如建筑面积有变化及设计变更,所发生的材料及人工费按图纸变更由甲方负责。 2、合同价款确定: 本合同按照建筑面积GB/T50353-20XX计算规范进行计算。主体每平方米壹佰柒拾元,其中框架价格每平方米大写:壹佰叁拾元,(小写¥: 130元/㎡);二

次结构价格每平方米大写:肆拾元,(小写¥: 40元/㎡)。乙方给甲方零星用工,每个用工按80.00元/工日计算。 三、履约担保 1、乙方需向甲方提供履约保证金,大写:叁拾万元(¥:300000.00元,不计利息)。在甲方主体结构封顶工程验收后,甲方将履约保证金全部返还给乙方。 2、若乙方违约或由于乙方原因导致合同无法继续履行时,履约担保金不予返还,且甲方有权重新选择他人完成合同剩余本分内容。 四、合同价款的支付 1、乙方向甲方提交已完成劳务作业工程量的报告时间:每月25日前。 2、合同价款的支付:甲方拨付乙方工程款的次数按照总包方与分包方签订的建设工程施工合同的约定执行,第一次拨款时间为主体结构至±0.000,人工费支付完成工程量的70%、以上每六层支付一次; 3、竣工结算:分包结算经甲方项目部部门审核签章后生效。主体验收达到合同规定的质量标准,经甲方、质检部门验收合格后,将所有器材退场完毕、现场清理干净后付80%,其余20%竣工结算付款后全部付清。 五、施工工期 1、开工日期:开工日期以监理发布的开工令时间为准,工期相应提前或顺延。双方约定的部分工程计划验收时间 1.1、基础工程 ±0.000以下50天内完成,主体工程以上部分标准层每五天一层,主体验收100天内完成。 1.2、总施工工期经业主与监理审核认可后,乙方必须比总施工工期提前完成。

建筑工程设计合同范本

建设工程设计合同 甲方(全称): 乙方(全称):深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司 甲方委托乙方承担设计,经双方协商一致,签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称:,项目设计面积约㎡。 2.2 设计范围:方案、施工图设计 2.3 设计内容: 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件:

第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为元/平方米,总设计费暂定为元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付: 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同,合同总价款按实际完成设计面积计算。 第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天,含甲方设计评审3天,若超过三天,设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约 6.1 本合同在签定后,乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。 6.2 双方不得无故任意中止或终止本合同,并不得拖延本合同设计工作的进行。

6.3 经甲方审定的图样,说明概算及规范,非经甲方的书面同意,乙方不得改变或泄露。否则,由此造成的损失由乙方负责赔偿。 6.4 甲方需在乙方完成并提交图纸后,予以审核设计图纸,在未收到甲方上阶段审图确认意见书时,乙方不得进行下一段的设计工作。 6.5 因乙方设计延误逾期超10个工作日,经甲方书面催告后7个工作日内,乙方仍无法完成时,甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费,并承担甲方由此造成的经济损失。 第七条双方责任 (一)甲方责任: 7.1.1 甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜,按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审,敦促乙方按期提交设计成果,交甲方项目部执行施工,确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准,该等事项按甲方有关制度及流程办理。 7.1.2 按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。 7.1.3 按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内,将审图书面意见,提交给乙方,以便进行下一阶段的设计工作。 7.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的办公条件。 7.1.5 甲方应保护乙方的投标书,设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。 (二)乙方责任 7.2.1 乙方项目负责人。负责主持项目设计(包括现场技术配合)全程跟进。阶段性设计成果提交,设计图评审,按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果,配合甲方项目施工全程技术指导。 7.2.2 应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。 7.2.3 乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同

相关主题