车位购置合同
特别提示：
本合同在双方自愿、平等、协商一致的基础上签订，对涉及免除或者限制卖方责任的条款，采用黑体、加粗、加大号字体或加下划线的方式特别提醒买方注意，卖方已向买方作过说明，并按买方的要求作了解释，买方已充分理解本合同的内容。
甲方(卖方)：江西天香园房产置业有限公司
住所：南昌市青山湖南大道333号邮编：330039
营业执照号码：360
资质证书号码：赣建房开字3943号
法定代表人：方文辉联系电话：1
委托代理人：联系电话：
乙方(买方)：
国籍：中国居住(注册)所在省市:
个人/公司：性别：出生年月日：
证件名称：号码：
联系电话：
住所(址)：
委托/法定代理人：联系电话：
第一条车位情况
乙方向甲方购买万科城二期地下车位，具体车位为区号，具体详附件平面图，该图仅为位置示意，车位实际情况及具体位置以最终实际交付状况为准。
该车位对应的土地使用权期限，至2078年7月21日。
该车位用途为停放车辆，且仅限于停放小型车，该车位的具体情况为：
该车位是否存在不利因素：是□否□
因该车位存在以下不利因素：
甲方在价格方面已作调整，乙方认可该车位价格并对该车位的不利因素可能带来的不便已有充分的了解和认知。
在符合相关设计标准的强制性规定的情况下，该车位周边及出入通道等可能存在对车辆出入产生不利影响的因素，包括但不限于高度、弯道、坡道、墙、柱、护栏、管网、消防栓等，其中通道区域地下车库的地面与消防设施的垂直距离不小于 m，非通道区域局部可以允许为。乙方对此表示充分理解。
第二条款项支付及违约责任
关于计价方式、车位规格
1、该车位价款按照“个”计算，不以车位尺寸作为计算价款的依据。
2、鉴于该车位按“个”销售，在车位能满足合同约定的车辆停放要求的情况下，乙方不得要求减少价款或解除本合同。
该车位的销售价格为人民币￥元（大写：元整）。
A1（适用一次性支付）
乙方应于年月日前向甲方支付完毕所有款项。逾期付款违约责任：
乙方若未按合同约定的时间付款，应当向甲方支付违约金，违约金按逾期未付款额的日万分之三计算，违约金自合同约定的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止。逾期超过三十日后，甲方有权单方面解除合同。甲方解除合同的，乙方应当支付车位价款总额的10%作为违约金，甲方有权在乙方已支付的价款中扣除乙方应支付的违约金，剩余价款退还给乙方。如乙方已支付的价款不足赔偿的，甲方有权追索。（包括但不限于甲方为保护其合法权益而支付的合理费用，如律师费、诉讼费等）甲方如行使解除合同权的，应当书面通知乙方。
人防车位使用权转让合同 转让方（甲方）： 身份证号码： 地址： 邮政编码： 联系电话： 受让方（乙方）： 身份证号码： 地址： 邮政编码： 联系电话： 甲、乙双方本着自愿、平等、协商一致之原则，就乙方有偿获取新希望乐城号（车位编号）地下停车位（以下简称：“车位”）使用权事宜签订以下合同，以兹共同遵守：第一条车位基本情况 1、车位位于甲方开发的项目 16 号地下室；车位编号 111 号，位于_12号楼附近___，性质为人防车位。 2、车位为现房车位，因车位位于地下，会受到建筑物或者构筑物附属设施设备影响（如消防所需水管、通风管井、电线等）或承重立柱位置等限制。在不影响使用功能的前提下，车位可能出现部分高度不足或者/及车位旁边立有立柱的情形。在本合同签订前，乙方已实地查看过车位现状，对车位及其周边环境状况已充分了解，对车位现状及其周边环境状况予以认可且无异议。 3、车位性质为人防非产权车位，平时乙方可以作为停车位使用，但不得改变其结构和功能，不能影响其防空效能；若因国家或地方法律法规变化，或者因战争或其他
紧急情况导致本合同项下车位被政府无偿且永久性征收的，乙方应无条件配合并不要求甲方赔偿因此遭受的损失。 4、根据《物权法》、《人民防空法》等相关规定，在本合同签订时该人防非产权车位不能办理权属证书，甲方在定价该车位时，已充分考虑了这一因素，并在价款中予以体现。甲方已事先充分告知乙方，乙方对此予以认可且无异议。 第二条签约前提 乙方须为项目期业主（以下简称：“本项目”），或已与甲方签订本项目房屋的《商品房买卖合同》。 第三条使用年限 乙方根据本合同的约定有偿获取车位使用权后，可一直使用车位直至本项目土地使用权年限届满。 第四条费用及支付方式 一、费用及计算方式 乙方同意一次性向甲方支付车位使用费（自本合同生效之日起算）共计￥_55000____元（大写：人民币伍万伍仟元整）。费用全部支付后，乙方有权一直使用车位直至本项目土地使用权年限届满。 二、支付方式 乙方应于_____年_____月_____日前向甲方指定账号支付车位使用费用全款。 三、物业管理费： 1、本项目的物业服务企业为大连新希望物业服务有限公司。 2、在车位使用年限内，乙方应按月另行向物业服务企业支付车位物业服务费，缴费标准为40元/月。具体缴费时间、缴费方式，将以物业服务合同的约定为准。 第五条双方权利义务 一、甲方权利义务 1、车位交付时间：在本合同生效且乙方支付完毕车位使用费及乙方在支付《商品房买卖合同》（合同编号：___________，以下简称“买卖合同”）项目下的全部购房款后（含按揭贷款部分）3个工作日内，由甲方将车位交付给乙方使用。因车位为现车位，
YOUR LOGO 业主车位租赁合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
业主车位租赁合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方： 乙方： 甲乙双方在平等自愿、互惠互利的原则下，就甲方将华大家园地上停车位租赁给乙方使用的事宜达成一致意见，特订立本合同。 第一条地上停车位编号和业主车牌号 地上停车位编号：业主车牌号： 第二条租赁期限 1、本次合同的期限为一年。自________年____月____日至201________年____月____日止。 2、乙方须于本次合同期满前三个月与甲方办理续签合同的相关手续。 3、续签合同时，乙方因故不能到场时，须由其法定继承人或监护人或委托代理人履行续签合同的相关手续。 4、租赁期满，乙方不按期续签合同的，甲方可另行租赁。 5、乙方在出售华大家园房产时，本合同约定的租期内可退租;租赁期满后本合同不续签。 第三条租金及其支付方式： 乙方承租地上停车位的年租金900元∕个年，签订租赁合
同时一次付清。续租年租金的调整依国家政策、市场行情等因素由业主大会会议表决决定。 停车位租金不包含泊车服务费。泊车服务费根据业主委员会与物业管理公司签订的物业服务合同确定，由乙方另行向物业管理公司缴纳。 第四条双方义务 甲方义务： 1、按照本合同的约定向乙方提供停车位。 2、甲方委托物业管理公司对停车位进行停车管理服务。 乙方义务： 1、乙方在使用地上车位时必须服从物业管理规定; 2、租赁的停车位只用于停放符合物业管理规定的机动车辆; 3、乙方停放的机动车辆变更时，应告知物业管理公司; 4、乙方不得在地上车位上清洗车辆，在停车位内修理车辆须经物业管理公司许可; 5、车辆进出停车位不得妨碍物业管理活动和其他业主、物业使用人的活动; 6、乙方不正确使用停车位或不按本合同的约定使用停车位，给小区其他业主、物业使用人或甲方以及物业管理公司造成损失的，乙方应予赔偿。 第五条免责约定
人防车位使用权转让合同 甲方（转让方）： 法定代表人： 乙方（受让方）： 法定代表人： 甲、乙双方本着自愿、平等、协商一致之原则，就乙方有偿获取 新号（车位编号）地下停车位（以下简称：“车位”）使用权事宜签订以下合同，以兹共同遵守： 第一条车位基本情况 1、车位位于甲方开发的项目号地下室；车位编 号号，位于号楼附近，性质为人防车位。 2、车位为现房车位，因车位位于地下，会受到建筑物或者构筑物附属设施设备影响（如消防所需水管、通风管井、电线等）或承重立柱位置等限制。在不影响使用功能的前提下，车位可能出现部分高度不足或者/及车位旁边立有立柱的情形。在本合同签订前，乙方已实地查看过车位现状，对车位及其周边环境状况已充分了解，对车位现状及其周边环境状况予以认可且无异议。 3、车位性质为人防非产权车位，平时乙方可以作为停车位使用，但不得改变其结构和功能，不能影响其防空效能；若因国家或地方法律法规变化，或者因战争或其他紧急情况导致本合同项下车位被政府无偿且永久性征收的，乙方应无条件配合并不要求甲方赔偿因此遭受的损失。
4、根据《物权法》、《人民防空法》等相关规定，在本合同签订时该人防非产权车位不能办理权属证书，甲方在定价该车位时，已充分考虑了这一因素，并在价款中予以体现。甲方已事先充分告知乙方，乙方对此予以认可且无异议。 第二条签约前提 乙方须为项目期业主（以下简称：“本项目”），或已与甲方签订本项目房屋的《商品房买卖合同》。 第三条使用年限 乙方根据本合同的约定有偿获取车位使用权后，可一直使用车位直至本项目土地使用权年限届满。 第四条费用及支付方式 1、费用及计算方式 乙方同意一次性向甲方支付车位使用费（自本合同生效之日起算）共计人民币（大写）（￥元）。费用全部支付后，乙方有权一直使用车 位直至本项目土地使用权年限届满。 2、支付方式 乙方应于年月日前向甲方指定账号支付车位使用费用全款。 3、物业管理费： （1）本项目的物业服务企业为大连新希望物业服务有限公司。 （2）在车位使用年限内，乙方应按月另行向物业服务企业支付车位物业服务费，缴费标准为人民币元/月。具体缴费时间、缴费方式，将以物业服务合同 的约定为准。 第五条双方权利义务
地下泊车位租赁协议 甲方：XX有限公司 地址： 联系电话： 乙方： 身份证号： 联系电话： 甲、乙双方就乙方租赁甲方开发建设的“XX”一期地下泊车位事宜，双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，订立本协议： 一、甲方向乙方提供XX一期编号为号地下泊车位（以下称“该车位”）使用。该车位仅限于小型机动车停放使用。 二、乙方使用地下车位需提供：车牌号车型 颜色车主姓名联系电话住址 三、租赁期间及泊车位租赁费用 1.租赁期间：自年月日至年月日止 共计个月。（最少不得少于三个月） 2.泊车位租赁费用：每月租赁费用元（人民币），共计 元。乙方须在签署本协议的当日一次性付清租赁费用。 四、甲方收取的车位租赁费用只限于乙方车辆停放所占用场地租赁费用，不包含车辆保管费，即双方只构成占用车位场地租赁关系，不构成保管关系。
五、乙方承租的车位在租赁过程中如有其他业主购买了该车位，则需无条件接受物业公司为其另行安排停放车辆的车位。 六、乙方所承租的车位仅限于小型机动车停放使用，不得另作他用；不得任意改变该车位的性质、外观和各类设施、设备，若有所改动或损坏，则乙方应及时将其恢复原状，如由此产生的所有损失，由乙方承担。如乙方拒绝恢复，甲方有权予以恢复原状，所有费用由乙方承担。 七、乙方使用该车位停放车辆时不得占用公共通道，也不得影响相邻车位的正常使用，如若占道或停在其他车位，造成不良影响，甲方有权收回此车位的租赁权，并不予退款；甲方检修、维护管道需借用乙方车位时，乙方应积极配合，不得阻扰。如因乙方阻挠或不予配合导致不能检修、维护而引起纠纷，造成损失的，由乙方承担全部责任。 八、未经甲方同意，乙方不得擅自转租、转借该车位。乙方如将所租赁的车位进行转租，须提前是十工作日书面告知甲方，并到车位管理单位所属物业服务中心办理相关转租手续。 九、甲、乙双方签署本协议后，乙方即须到车位管理单位办理车位租赁手续。 十、乙方租赁期间，有下列行为之一的，甲方有权解除本协议，收回该车位，且不予退还所交费用。 1)未经甲方同意，擅自转借、转租该车位的。 2)未经甲方同意，擅自改变本协议商定的车位用途的。
香堤雅郡人防地下室租赁使用协议 甲方：大丰锦隆房地产开发有限公司 乙方： 甲方在根据《大丰市实施<中华人民共和国人民防空法>办法》，规定，在投资建设香堤雅郡工程时投资建设了香堤雅防空地下室， 按照规定，该防空地下室的平时管理权和收益权归甲方所有，现甲 方已根据人防工程使用许可将该地下室作为平时地下车库使用，用 于停放车辆，甲方同意按照有偿方式，将上述人防工程中的车位使 用权转让给乙方，并根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民 共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就地下 车位租赁一事达成如下协议： 第一条：车位位置： 该车位位于XXXXXXXXX停车场号车位（该车位位臵、范 围见附件平面图）。使用面积为平方米，车位使用用途：停放小汽车。 第二条：车位使用权限和交付时间： 本协议车位使用权期限与乙方所购香堤雅郡小区住宅的土地使 用权期限相同。 甲方于年月日前将合 同约定范围的车位交付乙方使用。 第三条：车位服务费及付款方式： 甲方指定物业管理公司该车位进行管理，乙方同 意接受管理，并在签订本合同同时签订该车位物业管理合同，遵守 物业管理规定，并承担相应的义务。
车位的相关服务费由乙方按照年度标准一次性支付给物业公司，服务费按照每月人民币元大写（人民币）标准收取。 第五条：车位维修 协议履行期间车位维修由甲方负责。甲方的维修范围包括：整 个人防工程主体结构，防护和主要通风、水、电设备设施，保障乙 方正常使用车位，甲方在维修停车场工程时，乙方应无条件予以协助。 第六条：权利与义务 乙方的权利： 乙方对该车位享有使用权，使用时必须遵守国家相关物业法律 法规以及物业规定。 乙方的责任与义务： 1、协议期内，乙方不得有下列危害人防设施安全和使用效能的行为：（1）乙方应合理使用车位，不得擅自改动该车位的现状或变更使用 用途； （2）在整个停车场范围内（包括该车位范围内）进行开挖、爆破、 钻探以及其他危及停车场工程防护能力的作业； （3）向人防工程内部和孔口附近排泄废水、废气、倾倒废弃物、堆 放杂物、堵塞孔口或者在停车场出入口和专用通道建造建筑物或置 放其他物品； （4）擅自拆除人防设备设施，擅自打孔将管网、线缆穿越人防工 程； （5）在人防工程停车场内内生产或者存放易燃、易爆、剧毒、放射 性和腐蚀性等危险物品。
合同编号：__________ 地下（人防）车位合同 转让方（以下简称甲方）： 注册地址： 营业执照注册号： 法人代表： 联系电话： 邮政编码： 受让方姓名（以下简称乙方）：___________________ 国籍________________ 【身份证号码】【护照】【营业执照注册号】【】： 联系地址： 邮政编码：联系电话：___________________ 所购商品房房号：幢________单元____________室 委托代理人姓名：国籍：______________ 【身份证号码】【护照】【营业执照注册号】【】： 联系地址： 邮政编码：联系电话：___________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买“东润枫华公寓”地下车位等相关事宜，甲、乙双方达成如下协议。 一、转让标的 甲方位于“东润枫华公寓”地下车位第_______号的地下停车位使用权（具体位置详见附图）。车位的特征为：[现售车位]/[预售车位] 二、地下停车位使用权转让的价格 甲、乙双方同意将第一条约定转让的停车位使用权一次性定价为人民币：____________________元整（大写：_____________________元整）。此价格不含该地下停车位的物业管理服务费。
三、付款方式 （1）一次性付款 采用一次性付款方式的，乙方在签订本协议的同时一次性支付给甲方车位款 _________元，即______拾______万______仟______佰______拾______元整。款 项的支付方式为□现金/□转账/□汇款。 （2）分期付款（待考虑） 乙方在签订本合同的同时支付甲方总车位款的40％，即_______拾______万 ______仟______佰______拾______元整。于________年____月_____日前支付甲 方总车位款的40％，即_______拾______万______仟______佰______拾______元整。在地上建筑部分达到交付标准时，乙方在接到甲方通知（包括《入伙通知》或书面通知挂号信方式，通信地址及方式以《商品房买卖合同》约定为准）的规 定时间内，支付甲方总车位款的20％余款，即_______拾______万______仟 ______佰______拾______元整。 四、交付及交接手续 1、甲方应当在____年____月____日前向买受人交付该车位。但乙方未付清 全部车位款的，须乙方付清全部车位款后方可办理交付手续 2、甲方应当在交付日的7日前，书面通知乙方办理交接手续的时间、地点 以及应当携带的证件（该部分可据情选择）。乙方应在约定的交付日或甲方通知 的日期携带本合同及缴清全部车位款的票据按时到场办理车位交付手续。逾期未到，由此产生的逾期交付车位的责任由乙方承担。 五、甲、乙双方其他事项约定 1、乙方对该购买的地下车位不享有产权，但享有与房屋主体同等年限的使 用权。若国家法律、政策或地方政府等对地下车库使用权年限等相关事宜作出具 体规定的，乙方所享有的地下车位使用年限等均按国家法律政策或相关地方规定 处理。 2、乙方购买的地下车位仅作为轿车类小型车辆停泊专用，乙方不得另做其他用途。乙方不得任意改变所购买的地下车位（库）的用途、外观、结构和各类设施，否则乙方应当立即恢复原状并承担由此产生的一切费用，给甲方或第三方造成损害的，乙方还应赔偿甲方及/或第三方的损失。 3、乙方在本合同签订前已对该地下停车位施工图上的位置、大小、高度等相关情况已明确无误。
Don't waste the best time in unnecessary waiting and indecision.通用参考模板（页眉可删） 关于车位租赁合同模板汇编9篇 车位租赁合同篇1 甲方（出租方）：_________ _________ 代表人：_________ 电话：_________ 乙方（承租方）：_________ 住址：_________小区_________栋_________单元_________号 房屋产权人：__________________ 电话：___________________________ 为了便于停车位的正常管理和车辆的有序出入，_________开发商将小区现有的停车位委托给甲方进行经营管理。据此，甲乙双方在平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则下，就甲方将小区停车位出租给乙方使用的事宜达成一致意见，特订立本合同。 第一条编号、位置、面积
停车位编号：_________ 位置：_________ 面积：_________ 第二条承租期限 乙方承租期限即为本合同的有效期限。 本合同的有效期限为_________年，自_________年 _________月_________日始至_________年_________月 _________日止。 合同期满经双方协商一致可以续签合同。 第三条租金及其支付方式 租赁车位按照先付款后使用的原则，乙方需在签定本合同时将车位租赁费一次性向甲方支付。收取费用后，不再退费。 乙方须于本合同约定期限满提前三周向甲方提出续租书面申请，获得甲方同意后办理相关手续。过期视为放弃续租权，甲方无须将乙方列入下一期车位租赁计划内。 乙方承租停车位的租金为每一车位每年人民币_________元。 租金支付方式为：_________
业主车位租赁合同范本 业主车位租赁合同范本一 出租方：(以下简称甲方) 承租方：(以下简称乙方)身份证地址、号码： 甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下： 一、租赁标的：地面停车位 1.租赁地址： 2. 规格：平方米： 1.租赁地址： 二、租用期限及其约定： 1.租用期限：甲方同意乙方租用年;自年月日起至年月日; 2.房屋租金：**元人民币; 3.付款方式： a.一次付款计**元人民币; b.每月**元人民币; 4.租赁期内的物业管理，房屋修缮等费用由甲方支付; 5.租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同，收回车位使用权、乙方需担全部责任，并赔偿甲方损失。 (1)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的; (2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的; (3)乙方无故拖欠房屋租金达**天; (4)连续三个月不付所有费用的。
三、双方责任及义务： 四、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后即行生效。 五、其它说明： 1.业主是已承租的形式买断相应地下停车位在该期限内的使用权，期限为 ****-****年。 2.承租期限为20年，另30年在协议有效的前提下，同意免费续租到****年。 3.租赁费用不退还 4.业主不得将停产位转让、转租或提前终止本协议。 5.违反协议，扣除违约金叁万元。 出租方：承租方： 年月日年月日 业主车位租赁合同范本二 甲方：华大家园小区业主委员会 乙方： 甲乙双方在平等自愿、互惠互利的原则下，就甲方将华大家园地上停车位租赁给乙方使用的事宜达成一致意见，特订立本合同。 第一条地上停车位编号和业主车牌号 地上停车位编号：业主车牌号： 第二条租赁期限 1、本次合同的期限为一年。自2021年3月1日至2021年2月28日止。
人防车位买卖合同应为无效合同 ——周岩诉张良、济南泽源房地产经纪有限公司买卖合同案 【案件基本信息】 1.裁判书字号 山东省济南市中级人民法院（2017）鲁01民终8946号民事判决书。 2．案由：买卖合同纠纷。 3．当事人 原告（被上诉人）：周岩。 被告（上诉人）：张良。 被告（上诉人）：济南泽源房地产经纪有限公司。 {38} 2016年5月29日，周岩、张良、济南泽源房地产经纪有限公司三方签订《车位买卖合同》，明确约定将“所有权”为张良的位于济南市鲁能领秀城L4地块（19区）东区地下车库T107出售给周岩，金额总计150000元。合同签订后，周岩给付张良20000元定金，给付济南泽源房地产经纪有限公司佣金5000元。经济南市市中区人防工程管理服务中心认定，案涉车位所在位置属于战时人防防护区域。后周岩获悉该车位为人防车位，所有权不得买卖，因此向法院起诉，要求解除合同，返还定金和佣金。张良以签订合同时，已告知车位相关情况；济南泽源房地产经纪有限公司以合同是各方真实意思表示，且周岩出具过免除该方责任的免责声明为由，均不同意解除合同、返
还定金和佣金。 【案件焦点】 1、针对人防车位的买卖合同，其效力如何认定。 2、济南泽源房地产经纪有限公司持免责声明，能否产生抗辩效力。 【法院裁判要旨】 济南市市中区人民法院经审理认为：关于人防车位所有权能否买卖、双方签订的《车位买卖合同》是否有效的问题。本案中，涉案车位已被证实为人防车位。根据《中华人民共和国人民防空法》，人民防空是国防的组成部分。人民防空工程包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。国防资产属于国家所有。禁止任何组合或者个人破坏、侵占人民防空设施。由于涉案车位为人防车位、人防设施，不得进行买卖，人防车位买卖合同违反了强制性规定和社会公益，因此周岩与张良、济南泽源房地产经纪有限公司签订的《车位买卖合同》为无效合同。根据合同法相关规定，合同无效或被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还。因此，被告张良应当返还给原告交付的定金20000元，被告泽源房地产经纪有限公司应当返还给原告支付的佣金5000元。 关于被告泽源房地产经纪有限公司能否以“免责声明”主张抗辩的问题，本院认为，尽管该免责声明为张良、周岩所签，内容为“……经双方协商，同意由双方自行办理业务，由此产生的风险及后果由双方自行承担，与21世纪不动产（济南泽源房地产经纪有限公司）无
租赁合同：车位租赁合同范本【三篇】电子版 ——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印—— 【篇一】 出租方（甲方）： 承租方（乙方）： 甲、乙双方经充分协商，现将甲方____________________私家车位租给乙方作为车辆（车牌号）停放使用，并签订如下车位租赁合同条款，甲、乙双方共同遵守和执行。 一、本车位租金_________元整/月，大写：____________________.支付方式为____________________.乙方到期如需续租，需提前1个月通知甲方。乙方留存租金收条作为支付凭证，车位管理费用由甲方支付。 二、租期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
三、如乙方在租赁期间要该场地转租给第三方使用时，必须征得甲方同意方可转租，否则视为违约，甲方可收回车位，剩余租金概不退还。 四、甲方责任及义务： 1、在租赁期间，如甲方需提前收回乙方使用的车位使用权，甲方须提前一个月通知乙方并退还剩余租金，并赔偿乙方1个月租金。 2、在租赁期间，如自然损坏产生的场地维修及检修费用由甲方支付，如人为损坏（包括乙方）场地维修所产生的费用由行为人负责支付。 3、甲方所出租的场地，仅供乙方作停泊车辆使用，不作任何保管；如乙方所停泊的车辆有任何损失或被人为损坏的，一切后果由乙方自负。 五、乙方责任及义务： 1、乙方在租赁期内必须按合同条款的规定按时缴付车位租金；如乙方拖欠租金达一周，即被视为是自行解除本合同行为，甲方有权
将该车位收回，并保留向乙方追收拖欠费用和违约金的权利。 （如因特殊情况未能如期签订续租合同，必须提前以书面通知或电话通知的方式征得甲方同意，在双方签订续租合同时连同拖欠的费用一并付清）。 2、在租赁期内，如乙方需要提前退租车位的，乙方必须提前一个月通知甲方并解除本合同，甲方扣除1个月租金后退还乙方剩余租金。 3、乙方必须将车辆按车位及物管要求停泊好并做好防盗措施，如发生任何车辆遗失或损坏的一切损失由乙方自负。 六、本合同以双方签约之日起生效，如今后有补充作补充协议处理，与此合同具同等效力。 七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 出租人：承租人： ______年______月______日
转让协议书 转让方（以下简称“甲方”）： 身份证号： 受让方（以下简称“乙方”）： 身份证号： 根据《中华人民共和国合同法》与其他相关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让XX市XX区XX路XX号XX组团地下室人防停车位（库）使用权相关事项，达成如下协议： 一、标的 本次转让的车位位于XX市XX区XX路XX号XX组团地下室人防停车库，编号为（以下简称“该车位”）的停车位。该车位位于A组团2栋A单元附近。 二、使用期限 甲方同意将该车位使用权转让给乙方，转让期限自本协议生效之日起至该车位使用权限之日届满时为止，包括后续届满后的可使用期限。 三、付款方式及责任 1.该车位转让金总价为人民币：XX.00元（大写：XX万元整）（此价格中包含该汽车车位的所有费用）。 2.付款方式：自合同签订日起支付订金人民币：XX.00（大写：
XX万元整），剩余尾款待签订协议手续后七日之内一次性付清。 3.小区开发商向甲方转让该车位的使用权而来的相关权益（建设维修基金、占用、使用、收益、处分的权利）全部转移给乙方，甲方无权另行处置该车位。 4.协议签订后，甲、乙双方均付完尾款当日（或约定的时间内）到所在小区物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。 5.转让移交之前，甲方应清理该车位上的所有障碍物，并保证该车位无其他纠纷后移交。 6.甲、乙双方均应按照协议执行，若出现违约，由违约方负责违约所产生的费用。 四、使用管理 1.自甲方向乙方移交改车位使用权之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。 2.乙方使用该车位，需服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。 五、生效条件 甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由签订地基层人民法院管辖。协议自甲、乙双方签字后生效，协议签订日为协议生效日、车位使用权移交日。 本协议一式三份，甲、乙双方各持乙方，物业公司备案一份。 甲方：乙方： 身份证号：身份证号： 年月日年月日
小区露天车位租赁合同 车位是指停车的地方，包括露天场所及室内场所。小区露天车位 又是怎么一回事呢?以下是干货资源社小编为大家整理的小区露天车位租赁合同范文，欢迎参考阅读。 甲方(出租方)： 住址：小区栋室房屋产权人：电话： 乙方(承租方)： 住址：小区栋室房屋产权人：电话： 车牌号： 为协调租赁车位相关事宜，甲乙双方在平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则下，就甲方将小区停车位出租给乙方使用的事宜达成一致意见，特订立本合同。 第一条编号、位置 停车位编号：**号(三期) 位置： *** 第二条承租期限 乙方承租期限即为本合同的有效期限。 本合同的有效期限为年，自年月日始至年月日止。 合同期满经双方协商一致可以续签合同。
第三条租金及其支付方式 租赁车位按照先付款后使用的原则，乙方需在签定本合同时将 车位租赁费一次性向甲方支付。收取费用后，不再退费。 乙方须于本合同约定期限满提前三周向甲方提出续租书面申请，获得甲方同意后办理相关手续。过期视为放弃续租权，甲方无须将 乙方列入下一期车位租赁计划内。 乙方承租停车位的租金为每一车位每月人民币元(含物业收取的车位管理费每月人民币**元)。如租赁期间物业收取的车位管理费发生变化，甲乙双方应及时将由此产生的差价费用补还给对方。 支付方式：现金支付。 第四条双方责任 甲方责任： 1、根据本合同的约定向乙方提供停车位; 2、负责协助乙方就租赁期间车位出现的相关问题与物业协商解决; 3、负责按时交纳车位管理费。 乙方责任： 1、不得将停车位转租或转借给他人; 2、承租的停车位只用于停放机动车辆;
3、停放的机动车辆变更的，应告知甲方; 4、不得影响其它车位上停放的车辆的安全和正常通行; 5、车辆进出停车位不得妨碍物业管理活动和其他业主、物业使用人的活动。 第五条甲方免责 乙方车辆在停车位内损坏的，除乙方有证据证明是甲方的行为所致，甲方不承担赔偿责任; 乙方车辆在停车位内丢失的，除乙方有证据证明是甲方的行为所致的，甲方不承担赔偿责任; 对于乙方车辆在停车位内损坏或丢失的，甲方将协助乙方向公安机关报案并配合公安机关对案件进行调查和处理。 第六条其它 1、因小区开发、规划等原因须提前解除合同的，甲方应于10日前通知乙方; 2、甲方将督促小区物业建立健全停车位的各项管理规定; 第七条不可抗力 在履行本合同的过程中出现不能预见、不可避免如地震、洪水等情况造成损失的，甲乙双方互相免责，但双方应尽量避免损失的扩大，对扩大部分的损失责任方应予赔偿。 第八条违约责任
人防停车位租赁合同样式 甲方出租人： 基本信息： 乙方承租人： 基本信息： 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国人民防空法》《湖北省人民防空工 程管理规定》等法律、法规、规章规定，甲、乙双方经协商一致，就本人防停车位租赁事宜，订立本合同。 第一条本人防停车位基本情况 一位置及面积详见附图 本人防停车位位于，编号为，长米，宽米，高米，适于停放车辆类型为。 二备案情况 本人防停车位使用方案已在备案，备案号为。 签订本合同前，甲方应向乙方出示《人防工程平战结合备案证》或其他有关证明文件。 三其他情况。 第二条租赁期限及续租 一租赁期限 乙方租用本人防停车位期限为年最长不超过20年，自年月日起 至年月日止。 二续租 租赁期间届满，甲、乙双方可以续订租赁合同，续租期限应遵守《中华人民共和国合 同法》的有关规定。 第三条租赁价格及支付方式 一租赁价格 本人防停车位租赁价格共计元大写。 二支付方式
1.一次性付款，乙方应于年月日前支付全部价款。 2.按□年/□季度/□月付款的，具体方式为。 3.其他方式 。 第四条本人防停车位的交付 甲方应当于年月日前将验收合格的本人防停车位交付乙方使用。 第五条甲乙双方的权利与义务 一甲方的权利与义务 1、甲方有权按照双方约定的时间，向乙方催收租赁价款。 2、租赁期内，甲方应履行维修义务，确保本人防停车位处于安全及适租状态。 3、甲方应积极协调处理涉及本停车场及停车位的争议纠纷。 二乙方的权利与义务 1、乙方有权合理使用本人防停车位，经甲方同意后，可将本人防停车位转租或借与 他人使用。 2、乙方应遵守本停车场的安全和使用管理规定，配合停车管理及服务工作。 3、乙方不得改变本人防停车位的使用用途，不得危害本人防工程的平时使用安全和 战时防护效能。 第六条违约责任 一乙方未按约定时间付款的，每逾期一日，应当承担总价款的%的违约金;逾期 达日，甲方有权解除合同，收回停车位，并要求乙方按照实际使用天数支付相应的价款，同时，按照总价款的%支付违约金。 二甲方逾期交付本停车位或因甲方原因造成乙方无法使用本停车位的，每逾期一日， 应当承担总价款的%的违约金;逾期达日，乙方有权解除合同，要求甲方退还已经支付 的租金，并按照总价款的%支付违约金。 三合同期限届满前，任何一方无正当理由解除合同的，租金按照实际使用天数计算， 违约方按照总价款的%支付违约金。 第七条免责条款
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 小区私人车位租赁合同
编号：FS-DY-20306 小区私人车位租赁合同 租赁合同又成为传统租赁，今天大家就给大家分享一下车辆租赁合同，有时间的大家一起来学习参考一下哦私人车位租赁合同范本 出租方(甲方)： 承租方(乙方)： 甲、乙双方经充分协商，现将甲方 ____私家车位租给乙方作为车辆(车牌号)停放使用，并签订如下车位租赁合同条款，甲、乙双方共同遵守和执行。 一、本车位租金_____元整/月，大写： ____.支付方式为____.乙方到期如需续租，需提前1个月通知甲方。乙方留存租金收条作为支付凭证，车位管理费用由甲方支付。 二、租期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
三、如乙方在租赁期间要该场地转租给第三方使用时，必须征得甲方同意方可转租，否则视为违约，甲方可收回车位，剩余租金概不退还。 四、甲方责任及义务： 1、在租赁期间，如甲方需提前收回乙方使用的车位使用权，甲方须提前一个月通知乙方并退还剩余租金，并赔偿乙方1个月租金。 2、在租赁期间，如自然损坏产生的场地维修及检修费用由甲方支付，如人为损坏(包括乙方)场地维修所产生的费用由行为人负责支付。 3、甲方所出租的场地，仅供乙方作停泊车辆使用，不作任何保管;如乙方所停泊的车辆有任何损失或被人为损坏的，一切后果由乙方自负。 五、乙方责任及义务： 1、乙方在租赁期内必须按合同条款的规定按时缴付车位租金;如乙方拖欠租金达一周，即被视为是自行解除本合同行为，甲方有权将该车位收回，并保留向乙方追收拖欠费用和违约金的权利。(如因特殊情况未能如期签订续租合同，必
YOUR LOGO 地下车库车位租赁协议范本正式 版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
地下车库车位租赁协议范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方(出租方)______________ 地址：_______________ 代表人：_____________电话：____________ 乙方(承租方)______________ 住址：__________小区_____栋_____单元____号 房屋产权人：_____________电话：____________ 甲乙双方在平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则下，就甲方将小区停车位出租给乙方使用的事宜达成一致意见，特订立本合同。 第一条编号、位置、面积 停车位编号：__________位置：__________面积： _________ 第二条承租期限 乙方承租期限即为本合同的有效期限。 本合同的有效期限为年，自________年____月____日始至________年____月____日。 合同期满经双方协商一致可以续签合同。 第三条租金及其支付方式 租赁车位按照先付款后使用的原则，乙方需在签定本合同
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 业主车位租赁合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
出租方：(以下简称甲方) 承租方：(以下简称乙方)身份证地址、号码： 甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下： 一、租赁标的：地面停车位 1. 租赁地址： 2. 规格：平方米： 1. 租赁地址： 二、租用期限及其约定： 1. 租用期限：甲方同意乙方租用 年；自年月日起至年月日； 2. 房屋租金：元人民币； 3. 付款方式： a. 一次付款计元人民币； b. 每月元人民币； 4. 租赁期内的物业管理，房屋修缮等费用由甲方支付； 5. 租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同，收 回车位使用权、乙方需担全部责任，并赔偿甲方损失。 (1) 乙方擅自将房屋转租、转让或转借的；
(2) 乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的； (3) 乙方无故拖欠房屋租金达天； (4) 连续三个月不付所有费用的。 三、双方责任及义务： 四、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后即行生效。 五、其它说明： 1. 业主是已承租的形式买断相应地下停车位在该期限内的使用权， 期限为- 年。 2. 承租期限为20年，另30年在协议有效的前提下，同意免 费续租到年。 3. 租赁费用不退还 4. 业主不得将停产位转让、转租或提前终止本协议。 5. 违反协议，扣除违约金参万元。 出租方：承租方： 年月曰年月曰
车位使用权转让合同 转让方（甲方）：身份证号码： 地址：联系电话： 受让方（乙方）：身份证号码： 地址：联系电话： 合同双方方兹同意转让条款如下： 1．甲方同意将位于的人防车位（以下简称该车位）使用权转让给乙方，位置详见车位附图。甲方与开发商佛山市鸿翔房地产开发公司签订的《停车场租赁合同》所规定的使用年限内甲方的一切权利义务也一并转让给本合同乙方，甲方须将该合同及其附件一并交付乙方保管。 2．使用年限：该车位使用年限自本合同生效日起，至甲方与开发商佛山市鸿翔房地产开发公司签订的《停车场租赁合同》所规定的使用截止日期止。即自本合同生效日至年月日止。本合同项下使用年限为上述车位使用年限的剩余期限。 3．甲方须在本协议生效后立即负责将该车位交予乙方使用。在此之前，甲方须付清一切有关该车位之杂费（包括但不限于管理费等），并配合乙方到小区管理处备案及取得相关物业管理部门的使用权证明手续。如果以后开发商xxx房地产开发公司或管理处xxx物业管理有限公司通知甲方办理该车位的相关产权确认手续及其它合法权益,甲方有义务通知并配合乙方办理。 4、该车位使用权的转让费为人民币元整（小写：￥00.00 ）。乙
方须按下述方式付款： 甲、乙双方完成使用权移交手续后五个工作日内，乙方将全部车位使用权转让费人民币元整（小写：￥00.00 ）转入甲方指定账户如下： 开户行：；户名：；帐号： 甲方在收到转让款后应向乙方开具等额收据。 5、甲方不能按上条规定交付车位予乙方使用时，每延期一日，应向乙方支付该车位售价的万分之五的违约金，延期超过三十天，乙方有权解除协议并要求甲方双倍返还定金；如乙方逾期支付除定金之外的余款，则甲方有权没收定金。 6．该车位是以签约时之现状售予乙方，甲方须保证对上述该车位享有完整使用权和处分权，有关该车位在本次转让之前已产生的使用权纠纷、债务等事宜，甲方应在转让完成前清理完毕，并保证转让后乙方无须负责，否则甲方应赔偿由此引起的乙方一切损失。甲方保证没有并不再私自售予第三方，否则甲方按本次转让价双倍赔偿给乙方。 7.甲乙双方均清楚该车位在只有发展商的车位使用权转让协议的状态下签署本合同，若因前述产权原因发生任何纠纷，由双方自行解决。 8．该车位移交后，由公司负责车位的物业管理，乙方应遵守物业管理相关规定，并承担相应车位管理费。 9．乙方在上述使用期限内，可以将车位使用权转让给其他第三方使用，并到管理处办理相关手续。 10．自本合同签订时起，甲乙双方就该车位之使用权转让关系确立。 11．本合同附图为合同的组成部分，与正文具有同等效力。
HT-2018-0103 合同编号: 业主车位租赁合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议，狭义合同是指一切民事合同。合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议，其中依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第2条规定：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 业主车位租赁合同范本一 出租方：(以下简称甲方) 承租方：(以下简称乙方)身份证地址、号码： 甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下： 一、租赁标的：地面停车位 1.租赁地址： 2.规格：平方米： 1.租赁地址： 二、租用期限及其约定： 1.租用期限：甲方同意乙方租用年;自年月日起至年月日; 2.房屋租金：**元人民币; 3.付款方式： a.一次付款计**元人民币; b.每月**元人民币; 4.租赁期内的物业管理，房屋修缮等费用由甲方支付; 5.租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同，收回车位使用权、乙方需担全部责任，并赔偿甲方损失。
(1)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的; (2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的; (3)乙方无故拖欠房屋租金达**天; (4)连续三个月不付所有费用的。 三、双方责任及义务： 四、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后即行生效。 五、其它说明： 1.业主是已承租的形式买断相应地下停车位在该期限内的使用权，期限为****-****年。 2.承租期限为20年，另30年在协议有效的前提下，同意免费续租到****年。 3.租赁费用不退还 4.业主不得将停产位转让、转租或提前终止本协议。 5.违反协议，扣除违约金叁万元。 出租方：承租方： 年月日年月日 业主车位租赁合同范本二 甲方：华大家园小区业主委员会 乙方： 甲乙双方在平等自愿、互惠互利的原则下，就甲方将华大家园地上停车位租赁给乙方使用的事宜达成一致意见，特订立本合同。
小区个人车位租赁合同模板 甲方：身份证号码： 乙方：身份证号码： 甲方同意将其所拥有使用权的、适租状态的、本合同项下的停车位（简称：车位）租赁给乙方有偿使用，乙方同意租赁车位并支付车位管理费和租金。甲、乙双方经过友好协商，达成如下一致： 第一条、车位地址：小区（简称：小区）号车位。 第二条、租金及车位管理费 1、租金 乙方按元/月给甲方支付租金，自车位交付乙方的次日开始计算，第一次支付租金至年12月31日（/6月30日），后期付款以半年/年（6个月/12个月）为一个支付周期，先付费后使用，各支付周期的租金均一次性支付给甲方。租金到期前一周，甲方有义务提醒乙方到期交纳下一期租金，乙方接到提醒后提前支付下一期租金。乙方接到提醒仍逾期超过一周未缴纳租金的，视为乙方自动放弃使用权，本合同终止；乙方逾期支付租金甲方仍接收的，本合同继续生效。 2、车位管理费小区物业收取的车位管理费/物业费由乙方承担，由乙方支付给物业公司。乙方应及时、足额缴纳乙方租赁期间的车位管理费，否则，发生任何纠纷及后果应由乙方负责。
不属于乙方租赁期间的车位管理费由甲方承担，甲方应及时足额缴纳，确保本停车位处于适租状态。甲方逾期缴纳或未缴纳的，责任由甲方承担，甲方不能收取乙方租金，直至甲方足额补缴并妥善处理善后事宜后方可开始计算和收取。 第三条、租赁期限 乙方租用期限为年，自年月日起至年月日止。 第四条、双方责任 1、乙方在停车位内所受损失，乙方应当自行向造成损害的他方或物业公司索赔，甲方给与必要的配合，包括但不限于证实乙方为车位合法使用方。 2、甲方负责确保拥有该车位使用权，并确保车位处于适租状态。 第五条、提前终止 1、如甲方拟提前终止合同，应提前一个月通知乙方，减免乙方一个月的租金，甲方以此计算并在通知一周内支付剩余时间的租金给乙方。 2、如乙方拟提前终止合同，应提前一个月通知甲方，并支付自通知日后一个月的租金；甲方以此计算并在接到通知一周内支付剩余时间的租金给乙方。 第六条、合同延续本合同届满前，乙方如需继续租用，则应当在届满前一周向甲方提出，双方另行签订车位租赁合同。 第七条、甲方拥有所有权的车位的优先购买权 如甲方拥有车位所有权，合同生效期间甲方出售车位时，甲方应至少提前30 日将出售价格及付款要求通知乙方，乙方享有本车位优先购买权。