《合同管理》复习题及参考答案
一、单项选择题
1、《中华人民共和国招投标法》于（ D ）起施行。
A. 1997.11.1
B. 1998.3.1
C. 1999.8.30
D. 2000.1.1
2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。
A. 20
B. 30
C. 10
D. 15
3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（ D ）。
A. 专用条款的内容比通用条款更明确、具体；
B. 合同文件中专用条款的解释优先于通用条款；
C. 合同文件之间应能相互解释、互为说明；
D. 专用条款与通用条款是相对立的。
4、评标委员会成员中，成员人数为（ C ）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（ C ）。
A. 3，3/4
B. 3，2/3
C. 5，2/3
D. 5，3/4
5、招标投标活动的公开原则首先要求（ A ）要公开。
A. 招标活动信息
B. 评标委员会成员名单
C. 工程设计文件
D. 评标标准
6、承包人在索赔事件发生后的（ C ）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A. 14
B. 7
C. 28
D. 21
7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（ C ）人民币以上的，必须进行招标。
A. 20万元
B. 120万元
C. 200万元
D. 2000万元
8、索赔是指在合同的实施过程中，（ D ）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A. 业主
B. 第三方
C. 承包商
D. 合同当事人一方
9、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的促裁委员会仲裁。
A. 工程所在地
B. 双方选定
C. 施工单位所在地
D. 建设单位所在地
10、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ）。
A. 代理人与被代理人共同承担责任
B. 代理人承担连带责任
C. 代理人与被代理人协商确定责任
D. 代理人独自承担责任
11、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A ）赔偿。
A. 施工企业
B. 施工企业的法定代表人
C. 施工企业的项目经理
D. 具体的施工人员
12、下列财产中，（ A ）不得抵押。
A. 土地所有权
B. 土地使用权
C. 房屋
D. 交通运输工具
13、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
14、合同争议的解决顺序为（ A ）。
A. 和解—调解—仲裁—诉讼
B. 调解—和解—仲裁—诉讼
C. 和解—调解—诉讼—仲裁
D. 调解—和解—诉讼—仲裁
15、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ）。
A. 正常工作
B. 附加工作
C. 额外工作
D.义务工作
16、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。
A. 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工
后继续解决以上事项的遗留问题
B. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
17、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应
（ D ）。
A. 没收全部定金补偿损失
B. 要求发包人支付双倍的定金
C. 要求发包人补偿实际发生的损失
D. 要求发包人付给合同约定设计费用的50%
18、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。
A. 合同签字日起按投标文件中承诺
B. 合同签字日起按招标文件中要求
C. 合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D. 合同约定的开工日起按招标文件中要求
19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）。
A. 停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，
相应顺延工期
B. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
C. 停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担
违约责任
D. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
20、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ）。
A. 拒付货款并索赔
B. 按照订购数量及时付款
C. 按照实际交货数量及时付款
D. 待供货方补足数量后再付
21、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A ）。
A. 工程保修期
B. 承包商的施工期
C. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
22、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C ）。
A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B. 认为要求合理，先行支付后再向业主索要
C. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D. 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
23、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（ B ）。
A. 行政法律关系
B. 民事权利义务关系
C. 刑事法律关系
D. 经济侵权关系
24、在工程建设监理活动中，监理单位是（ A ）。
A. 业主的代理人
B. 业主的委托人
C. 施工合同的当事人
D. 绝对独立的第三人
25、中标的承包商将由（ B ）决定。
A. 评标委员会
B. 业主
C. 上级行政主管部门
D. 监理工程师
26、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ A ）组织试车。
A. 建设单位
B. 设计单位
C. 施工单位
D. 设备供应单位
27、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。
A. 可调总价
B. 不可调总价
C. 单价
D. 成本加酬金
28、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ C ）。
A. 只限承包商向业主索赔
B. 业主无权向承包商索赔
C. 业主与承包商之间的双向索赔
D. 不包括承包商与分包商之间的索赔
29、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( A )为准。
A.招标文件中的规定
B. 现场考察时招标单位的口头解释
C. 招标单位在会议上的口头解答
D. 发给每个投标人的书面质疑解答文件
30、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( B )。
A. 正常工作
B. 附加工作
C. 额外工作
D. 意外工作
31、下列各项中，( C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A. 建设用地征用完毕，施工图纸完成
B. 概算已经批准，建设项目已正式列入计划
C. 招标文件已经编制好
D. 建设资金、建材、设备来源已经落实
32、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( C )。
A. 提供的投标担保有瑕疵
B. 货物包装方式不符合招标文件的要求
C. 个别地方存在漏项
D. 明显不符合技术规格要求
33、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( D )。
A. 节省招标费用
B.招标时间短
C. 减小合同履行过程中承包不违约的风险
D. 竞争激烈
34、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( D )。
A. 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B. 中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C. 中标通知书、投标书、协议书、图纸
D. 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
35、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( C )承担。
A. 发包人
B. 承包人
C. 工程师
D. 发包人与承包人共同
36、FIDIC施工合同条件规定，用从( D )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A. 开工日起至颁布发接收证书
B. 开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工
C. 颁发接收证书日起至颁发履约证书
D. 接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
37、在工程施工中由于( B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A. 不可抗力
B. 承包方的设备损坏
C. 设计变更
D. 工程量变化
38、委托任务并负责支付报酬的一方称（ B ）。
A. 承包人
B. 发包人
C. 出资人
D. 出工人
39、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ C ）。
A. 建设单位
B. 施工单位
C. 招标代理
D. 设计单位
40、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。
A. 报价
B. 能力
C. 人员数量
D. 设备
41、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）。
A. 固定价格合同
B. 可调整价格合同
C. 固定价格加酬金合同
D. 成本加酬金合同
42、在进度控制中，（ B ）不属工程师的任务。
A. 督促承包人完成工程扫尾工作
B. 向有关部门递交竣工申请
C. 协调竣工验收中的各方关系
D. 参加竣工验收
43、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ C ）。
A. 拒付货款并索赔
B. 按照订购数量及时付款
C. 按照实际交货数量及时付款
D. 待供货方补足数量后再付
44、工程分包的说法错误的为（ A ）。
A. 是违法的
B. 是从工程承包人承担
C. 是允许的
D. 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
45、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（ A ）。
A. 工程保修期
B. 承包商的施工期
C. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知
D. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
46、自中标通知书发出（ C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A. 15天
B. 21天
C. 30天
D. 35天
47、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ B ）承担担保责任。
A. 保证
B. 连带保证
C. 违约
D. 合同
48、当事人采用合同书形式订立的，自（ C ）合同成立。
A. 双方当事人制作合同书时
B. 双方当事人表示受合同的约束时
C. 双方当事人签字或盖章时
D. 双方当事人达成一致意见时
49、确定中标人后（ A ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A. 15天
B. 21天
C. 30天
D. 35天
50、下列说法不正确的是（ C ）。
A. 招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类；
B. 只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式；
C. 建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人，所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动；
D. 公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。
51、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（ C ）万元。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 100
52、“评标价”是指（ D ）。
A. 标底价格
B. 预算价格
C. 投标报价
D. 以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值
53、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（ D ）。
A. 包括开工日期
B. 包括竣工日期
C. 包括合同工期的总日历天数
D. 合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数
54、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。
A. 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工
后继续解决以上事项的遗留问题；
B. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确；
C. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表；
D. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。
55、在进度控制中，（ B ）不属工程师的任务。
A. 督促承包人完成工程扫尾工作
B. 向有关部门递交竣工申请
C. 协调竣工验收中的各方关系
D. 参加竣工验收
56、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）。
A. 固定价格合同
B. 可调整价格合同
C. 固定价格加酬金合同
D. 成本加酬金合同
57、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ）。
A. 拒付货款并索赔
B. 按照订购数量及时付款
C. 按照实际交货数量及时付款
D. 待供货方补足数量后再付
58、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（ C ）引起的索赔。
A. 地质条件的变化
B. 不可抗力
C. 工程变更
D. 业主风险
59、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（ A ）给予补偿。
A. 业主
B. 承包商
C. 工程师
D. 特殊分包商
60、工程分包的说法错误的为（ A ）。
A. 是违法的
B. 是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为
C. 是允许的
D. 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
61、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。
A. 由承包商承担的风险责任
B. 给予费用补偿并顺延工期
C. 给予费用补偿但不顺延工期
D. 给予工期顺延但不给费用补偿
二、多项选择题
1、我国《招投标法》规定，招投标活动应当遵循（ABCD ）的原则。
A. 公开
B. 公平
C. 公正
D. 诚实信用
E. 平等
2、我国招投标法规定，开标时由（CE ）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。
A. 招标人
B. 评标委员会
C. 投标人或投标人推选的代表
D. 地方政府相关行政主管部门
E. 公正机构
3、按照施工合同示范文本的规定，由于（ACE ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A. 发包人未按约定提供施工场地
B. 分包人对承包人的施工干扰
C. 设计变更
D. 承包人的主要施工机械出现故障
E. 发生不可抗力
4、《招标投标法》规定，投标文件（BD ）的投标人应确定为中标人。
A. 满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求；
B. 最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
C. 满足招标文件各项要求，并且报价最低；
D. 满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外；
E. 满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高。
5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（BCD ）。
A. 总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包；
B. 建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；
C. 建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行；
D. 建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；
E. 总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任。
6、投标单位在下列（ABE ）情况，将被没收投标保证金。
A. 投标有效期内撤回其投标文件
B. 中标单位未在规定期限内提交履约保证金
C. 中标单位签订了合同后
D. 领取招标文件，但未参加投标的
E. 中标单位未在规定期限内签订合同的
7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为（ADE ）。
A. 合同内索赔
B. 工期索赔
C. 费用索赔
D. 合同外索赔
E. 道义索赔
8、下列（ADE ）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。
A. 涉及国家秘密
B. 使用国际组织或者外国援助资金的项目
C. 国家特许的融资项目
D. 利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的
E. 停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的
9、采用公开招标方式，( CE )等都应当公开。
A. 评标的程序
B. 评标人的名单
C. 开标的程序
D. 评标的标准
E. 中标的结果
10、某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（BCE ）。
A. A单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标；
B. B、C两单位组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议；
C. D、E两单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交招标人；
D. F、G两单位构成联合体，他们各自对招标人承担责任；
E. H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任。
11、投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为，与投标人的利益密切相关。投标人在送达投标文件时应注意以下事项，下面所列表述正确的是（ACE ）。
A. 投标截止时间前送达投标文件
B. 最好是在截止日期前一天
C. 要求招标人签收投标文件
D. 送达文件必须两人以上
E. 在规定投标文件送达截止时间前投标文件仍可以补充、修改和撤回
12、“建设工程施工合同(示范文本)”由( ABC )组成。
A. 协议书
B. 通用条款
C. 专用条款
D. 工程量清单
E. 中标通知书
13、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE ）。
A. 当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款；
B. 在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容；
C. 变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同；
D. 签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件；
E. 当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理。
14、我国招投标法规定，开标时由（CE ）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。
A. 招标人
B. 评标委员会
C. 投标人或投标人推选的代表
D. 地方政府相关行政主管部门
E. 公正机构
15、按照施工合同示范文本的规定，由于（ACE ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A. 发包人未按约定提供施工场地
B. 分包人对承包人的施工干扰
C. 设计变更
D. 承包人的主要施工机械出现故障
E. 发生不可抗力
16、《招标投标法》规定，投标文件（BD ）的投标人应确定为中标人。
A. 满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求；
B. 最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
C. 满足招标文件各项要求，并且报价最低；
D. 满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外；
E. 满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高。
17、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（BCD ）。
A. 总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包
B. 建设工程总承包单位可以将承包工程中部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C. 建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行
D. 建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
E. 总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任
18、投标单位在下列（ABE ）情况，将被没收投标保证金。
A. 投标有效期内撤回其投标文件
B. 中标单位未在规定期限内提交履约保证金
C. 中标单位签订了合同后
D. 领取招标文件，但未参加投标的
E. 中标单位未在规定期限内签订合同的
19、必须进行招标的项目包括（CDE ）。
A. 私人投资的高级别墅
B. 外国老板投资的基础设施的项目
C. 大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
D. 全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E. 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
20、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（AB ）。
A. 需经工程师确认后才能执行；
B. 因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担；
C. 因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责；
D. 采用改进措施后，必须顺延工期；
E. 改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准。
三、判断题
1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（× ）
解析：要式改为不要式
2、甲准备购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（× ）
解析：30万改为20万。
3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（× ）
解析：评标定标阶段改为决标成交阶段。
4、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（√ ）
5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（× ）
解析：以大写金额为准。
6、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（√ ）
7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（√ ）
8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（× ）解析：合同有效期改为施工期。
9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（√ ）
10、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（√ ）
11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。（√ ）
12、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。（× ）
解析：因此其索赔金额也可暴扣利润
13、FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√ ）。
14、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（× ）。
解析：仲裁解决合同争议的最终方式
15、《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（× ）
解析：不是
16、工程招标必须采用公开招标方式（× ）。
解析：或邀请招标
17、《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）。
解析：不立即终止
18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（× ）
解析：分公司不是一个独立的企业法人
19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（√ ）
20、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（√ ）
21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（× ）
解析：要约改为邀约邀请。
22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（√ ）
23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（× ）
解析：评表定标阶段改为决标成交阶段。
24、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。（× ）
解析：实践改为诺成。
25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。（× ）
解析：以大写为准。
26、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三
个附件。（√ ）
27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（× ）
解析：口头改为书面。
28、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（√ ）
29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（√ ）
30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（√ ）
四、填空题
1、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从技术上和经济上对拟建工程进行全面规划的工作。
3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公开招标、询价报价、直接采购。
4、工程承发包方式，是指发包人与承包人双方之间的经济关系形式。
5、建筑市场主体主要有业主、承包商、工程咨询服务机构等。
6、我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能、场所服务功能、集中办公功能三大功能进行构建的。
7、工程监理企业，其资质等级划分为甲级、乙级和丙级三个级别。
8、工程招标代理机构，其资质等级划分为甲级和乙级。
9、建设工程招标方式有公开招标和邀请招标。
10、建设工程招标方法有一次性招标、多次性招标和一次两段式招标、两次报价招标。
11、选择投标对象的主要方法有定性分析法、定量分析法。
12、建筑材料的采购供应方式有公开招标、询价报价、直接采购等。
13、保险费包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险。
14、建设工程合同按计价方式划分为固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同三
大类型。
15、工程进度款结算方式有按月结算、竣工后一次结算、分段结算和其他结算方式。
16、按施工索赔的处理方式可分为单项索赔、一揽子索赔。
17、国际工程招投标的特点有择优性、平等性、限制性。
18、按施工索赔的目的分为工期索赔和经济索赔。
19、承发包双方解决施工索赔争端的主要方法是谈判解决、DAB方式和仲裁。
20、担保的基本方式是保证、抵押、质押、留置和定金。
21、市场的特征平等性、自主性、完整性、开放性、竞争性。
22、开发性经营方式的业务内容包括房地产开发、待建工程。
23、直接工程费指人工费、材料费、施工机械使用费。
24、作标技巧有逐步升级法、突然降价法、赔价竞争法。
25、按索赔目标分为工期索赔、费用索赔两类。
26、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。
27、市场的功能交换功能、调节功能、信息导向功能、资源配置功能、经济联动功能。
28、投标竞争包括价格竞争、素质竞争。
29、国际工程招标方式公开招标、邀请招标、议标、其他招标方式。
30、风险因素包括实质风险因素、道德风险因素、心里风险因素。
31、索赔的最终解决谈判、调节、仲裁。
五、简答题
1、施工合同的特点是什么？
答：（1）合同标的的特殊性；
（2）合同履行期限的长期性；
（3）合同内容的多样性和复杂性；
（4）合同监督的严格性。
2、建设工程招投标的特点是什么？
答：（1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争；
（2）投标是在平等互利的基础上的竞争；
（3）竞争的目的是相互促进、共同提高；
（4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包。
3、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？
答：（1）合同第一性原则；
（2）合同平等、自愿原则；
（3）合同的法律原则；
（4）诚实信用原则；
（5）公平合理原则。
4、工程建设中业主和承包商遇到的风险有哪几方面？
答：（1）政治风险
（2）经济风险
（3）自然风险
（4）业主和承包商资信风险
（5）出具保函风险
（6）合同条款风险
（7）其他风险
5、工程师公正合理的处理索赔事项、必须遵循哪些原则？
答：（1）公正原则；
（2）及时原则；
（3）其他原则（协商一致、诚实信用等）
6、订立施工合同应具备的条件是什么？
答：（1）初步设计已经批准；
（2）工程项目已列入年度建设计划；
（3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；
（4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；
（5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发。
7、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？
答：（1）施工合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）施工合同专用条款
（5）施工合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单或预算书。
8、国际工程承包的特点是什么？
答：（1）合同主体的多国性
（2）按照严格的合同条件和国际惯例管理工程
（3）政治、经济因素的风险增大
（4）规范标准庞杂
9、工程合同管理的原则是什么？
答：（1）合同第一位原则
（2）合同自愿原则
（3）合同的法律原则
（4）公平合理原则
10、设计招标有什么特点？
答：（1）招标文件的内容不同
（2）对投标书的编制要求不同
（3）开标形式不同
（4）评标原则不同
11、FIDIC系列合同条件有什么特点？
答：（1）国际性，广泛的适用性，权威性
（2）公正合理
（3）程序严谨易于操作
（4）强化了工程师的作用
12、建筑市场经营应具备什么观念？
答：（1）以用户为中心
（2）树立企业形象
（3）讲求经济效益
13、简述合同变更中应注意哪些问题？
答：（1）业主或工程师的口头变更指令。
（2）业主和工程师的认可全必须限制。
（3）工程变更不能免去承包商的合同责任。
（4）工程便更不能超过合同规定的工程范围。
（5）应注意工程变更的实施，价格谈判和业主批准三者之间在实践上的矛盾性。
（6）合同内容的任何变更都必须经过合同管理人员或由他们提出、再商讨变更，签订变更协议过程中，承包商必须提出变更补偿问题。
14、合同法的调整对象是什么？
答：（1）合同主体
（2）合同类别
（3）合同关系是平等主体之间的法律关系
（4）关于行政机关参与相关合同的调整
15、市场的作用是什么？
答：（1）市场是进行商品生产的必要条件
（2）市场是联系生产者和消费者的纽带
（3）市场是企业之间竞争的场所
（4）市场促进社会分工和技术进步
16、施工招投标的特点？
答：（1）评标标准可比性强
（2）规范工程施工及其招投标活动的法律法规比较完善
（3）投标竞争激烈
17、建设工程委托监理合同的基本特征？
答：（1）监理合同双方当事人的合法地位
（2）监理合同签订程序的合法性
（3）委托监理合同标底的特殊性
18、变更价款的确定程序是什么？
答：设计变更后、承包人在工程设计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更。
19、建设工程施工合同的作用是什么？
答：（1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；
（2）施工合同是施工阶段实行监理的依据；
（3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依据。
六、案例分析题
1、案例1
背景：
某施工单位根据领取的某2 00m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。
问题：
（1）该工程采用固定价格合同是否合适?
（2）该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?
分析要点：
本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建
设工程施工合同以付款方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。解决合同争议的法律依据主要是《中华人民共和国合同法》与《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定。
答案：
（1）答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。
（2）答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，只能以书面协议的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原合同规定为准。施工期间，甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费由乙方承担。
2、案例2
背景：
某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该
工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1 m2的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：（1）因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；
（2）基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；
（3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日~5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；
（4）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题：
（1）建设工程索赔按索赔要求不同分为哪几类？
（2）合同文件作为索赔的最主要依据，其内容包括哪些？其优先解释顺序如何？
（3）该案例中每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
答案：
答：（1）建设工程索赔按索赔要求不同分为工期索赔和费用索赔两类。
（2）合同文件的组成内容及优先解释顺序如下：
本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术资料、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
（3）事件1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。
事件2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。
索赔工期5天（5月15日~5月19日）
事件3：索赔成立。因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。
索赔工期3天（5月20日~5月22日）
事件4：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。索赔工期1天（5月23日）
所以总计工期索赔是5+3+1=9天。
3、案例3
背景：
某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款额为合同价的30%，开工后三日内支付，主体结构工程完成一半是一次性全额扣回，工程款按季度支付。
某承包商通过资格预审后对该项目投标，经造价工程师估算，总价为9000万元，总工期为24个月，其中：基础工程估价为1200万元，工期为6个月；主体结构工程估价为4800万元，工期为12个月；装饰和安装工程估价为3000万元，工期为6个月。该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整：基础工程调整为1300万元，主体结构工程调整为5000万元，装饰和安装工程调
整为2700万元。
另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的5%，工程款按月支付，其余条款不变。该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法定代表人签字后，在投标截止日期前一天上午将投标文件报送业主。次日下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。
开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资格进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
问题：
（1）该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当？为什么？
（2）除了不平衡报价法，该承包商还运用了哪些报价技巧？运用是否恰当？
（3）从所介绍的背景资料来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。
答案：
答：（1）恰当。因为该承包商是将属于前期工程的基础工程和主体结构工程的报价调高，而将属于后期的装饰和安装工程的报价调低，可以在施工的早期阶段受到较多的工程款，从而可以提高承包商所得工程款的现值；调整后工程的总价也没有受到影响，而且，这三类工程单价的调整幅度均在±10%以内，属于合理范围。
（2）该承包商运用的投标技巧还有多方案报价法和突然降价法。多方案报价法运用恰当，因为承包商的报价既适用于原付款条件也适用于建议的付款条件。突然降价法也运用恰当，原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前1天多，这既是符合常理的，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定时间，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起竞争对手的怀疑，而在开标前1小时突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。
（3）该项目招标程序中存在以下问题：
①招标单位的有关工作人员不应拒收承包商的补充文件，因为承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件都是有效文件，都是投标文件的有效组成部分，也就是说，补充文件与原投标文件共同构成一份投标文件，而不是两份相互独立的投标文件。
②根据《中华人民共和国招投标法》，应由招标人（招标单位）主持开标会，并宣读投标单位名称、投标价格等内容而不应由是招投标办工作人员主持和宣读。
③资格审查应在投标之前进行（背景资料已经说明了承包商通过资格审查）公证处人员无权对承包商资格进行审查其到场的作用在于确认开标的公正性和合法性（包括投标文件的合法性）。
4、案例4
背景：
2018年5月，某县污水处理厂为了进行技术改造，决定对污水设备的设计、安装、施工等一揽子工程进行招标。考虑到该项目的一些特殊专业要求，招标人决定采用邀请招标的方式，随后向具备承包条件而且施工经验丰富的A、B、C三家承包商发出投标邀请。A、B、C 三家承包单位均接受了邀请并在规定的时间、地点领取了招标文件，招标文件对新型污水设备的设计要求、设计标准等基本内容都作了明确的规定。为了把项目搞好，招标人还根据项目要求的特殊性，主持了项目要求的答疑会，对设计的技术要求作了进一步的解释说明，三家投标单位都如期参加了这次答疑会。在投标截止日期前10天，招标人书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将安装工程从原招标范围内删除。
接下来三家投标单位都按规定时间提交了投标文件。但投标单位A在送出投标文件后发现由于对招标文件的技术要求理解错误造成了报价估算有较严重的失误，所以赶在投标截止时间前l0min向招标人递交了一份书面声明，要求撤回已提交的投标文件。由于投标单位A 已撤回投标文件，在剩下的B、C两家投标单位中，通过评标委员会专家的综合评价，最终选择了B投标单位为中标单位。
问题：
（1）投标单位A提出的撤回投标文件的要求是否合理？为什么？
（2）从所介绍的背景资料来看，在该项目的招投标过程中哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定？
答案：
答：（1）合理。根据《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，只要书面通知招标人即可。
（2）在该项目的招投标过程中有以下两方面不符合《招标投标法》的有关规定：
①招标人不应该在投标截止日期前l0天修改招标范围。根据《招标投标法》第二十三条规定，若招标人需改变招标范围或变更招标文件，应在投标截止日期前至少15d（而不是l0天）前以书面形式通知所有招标文件收受人；
②不应该仅从剩下的B、C两家投标单位中选择中标人。根据《招标投标法》的规定，投标人少于3个时，招标人应当依照本法重新招标。
人教版小学四年级语文下册（期中）测试试卷第二套相信自己，认真完成哦！加油 一、第一部分（54分） 1、填入合适的修饰词。 2、我会选 3、在括号里填上合适的词语。 4、按要求改写句子。 5、修改病句 6、给下列几个句子排序。 7、调整句子顺序，把序号填在括号内。班级： 姓名： ☆： 班级： 姓名： ☆：
8、模仿秀 9、照样子写词语 10、把谚语补充完整 二、第二部份（16分） 1、提灯笼的小飞虫 温暖的夏夜里，草丛里多么热闹！有各种小虫在唱歌，还有一闪一闪的小飞虫，像提着灯笼在漫游。它忽上忽下，忽左忽右，或者把光熄灭，让你看不到它，它就是萤火虫。 它是你想捉到的最可爱的一种甲虫。它不咬人，不蜇人，它的光是凉的，并不会烧你的手。 萤火虫在地上产卵，刚刚孵出的小萤火虫藏在地下，或是躲在烂木头里。萤火虫有很多种，有一种萤火虫不会飞，还有一种萤火虫特别大，放几个在玻璃瓶里就很亮，可以用来照路。 科学家认为，萤火虫发光是为了找到自己的伙伴，同时让夜间寻食的鸟儿知道它们是哪种昆虫。大多数夜间寻食的鸟儿都不喜欢吃发光的萤火虫，它们看到发光的飞虫就不去管了。 多年来，科学家们试图发现萤火虫发光的秘密，他们希望能造出同样柔和的，不烧伤人的光来，为家庭和街道照明。
2、细读课文深感悟。 那瀑布从上面冲下，仿佛已被扯成大小的几绺儿；不复是一幅整齐而平滑的布。岩上有许多棱角；瀑流经过时，作急剧的撞击，便飞花碎玉般乱溅着了。那溅着的水花，晶莹而多芒；远望去，像一朵朵小小的白梅，微雨似的纷纷落着。据说， 这就是梅雨潭之所以得名了。但是我觉得像杨花，格外确切些。轻风起来时，点点随风飘散，那更是杨花了。——这时偶然有几点送入我温暖的怀里，便倏地钻了进去，再也寻不着它。 三、第三部份（30分） 1、小练笔。 学习了课文《两个铁球同时着地》，让我们想象伽利略走下斜塔后观众当时的表现，请你把想到的内容写下来。字数在100字以内。
合同管理制度 总则 第一条为规范集团、各公司对外签订合同行为，加强合同管理，提高法律风险的事前防范能力，促进合同纠纷的预防与解决，从而维护集团利 益，特制定本制度。 第二条集团、各公司发生经济活动，除即时结清的之外，均应订立书面形合同式，有关修改合同的文书、图表、传真，送货单，发票，对帐单 等均为合同的组成部分。 第三条凡以集团、各分公司名义对外签订合同的，适用本制度。 第四条集团法务部门负责合同审查、管理工作，指导、监督有关部门的合同订立及履行等工作，具体内容以及集团成本管理部、其它相关职能 部门审核内容见第三章 第一章合同的订立 第四条以下经营行为应订立相关合同 ☆土地获取、股权转让、企业融资等，以及与之相关的经营行为。 ☆前期工程：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、施工图审查等。 ☆建安工程：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、材料设备的采购等。 ☆基础设施建设：如供电、供水、供热、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路等。
☆公用配套设施：如非经营性公建费、小配套等。 ☆销售策划：如广告费、项目推广费、样板间装饰等。 ☆大宗固定资产的购置，以及与酒店、售票中心等的长期合作类合同。 ☆除上述合同外，主管领导认为需要签订的合同 第六条主办部门应遵照事前签订原则进行合同的签订，合同必须事先签订，然后开始实施。严禁未签合同即先行实施的现象。 第七条所有与项目成本相关的经济合同一般应采取包死总价或固定单价的方式进行合同价款的签订，若不具备条件，必须明确造价取费原则 及结算方式。 第八条所有不能签订合同或协议的，各主办人员必须《说明》并经主管副总和公司总经理签字认可，然后执行合同审批流程，经过各级审批后 方可生效实施。 第九条对于临时突发的、不可预见的等情况下不能事先签订合同的，可以填写《事先不能签订合同申请单》，主办人应将事件缘由、合作方选择 依据、结算方式、工作计划安排等事项进行说明，由主办部门负责 人签字，经项目公司总经理批准，报公司运营部、集团运营中心备 案后实施，并在10天内按正式合同审批程序完成补办手续。但由此 合同产生的任何联带后果，均由项目公司总经理承担。 第十条资信调查：如属非招标后订立的合同，订立合同前，经办部门必须了解、掌握对方的资信等情况，要求对方提供经过年检的有效营业执 照、税务登记证、相应的资质证明，无经营资格或资信的单位不得 与之订立合同。 第十一条所有合同必需明确合同具体内容及范围，并注明以下内容：合同必须具备标的，数量和质量，价款或者酬金（合同总价或合同单价）， 双方或各方的权责，履行的期限、地点、和方式，结算原则及方式，
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
考试科目:《西方经济学》（总分100分）时间：90分钟 ______________学习中心（教学点）批次：层次： 专业：学号：身份证号： 姓名：得分： 一、选择题（16%） 1、正常利润是：（） A、经济利润的一部分。 B、经济成本的一部分。 C、隐含成本的一部分。 D、B和C都对。。 2、完全竞争市场中的厂商总收益曲线的斜率是（） A、经常变动， B、固定不变， C、1， D、0 3、一垄断者如果有一线性需求曲线，总收益增加时（） A、边际收益为正值且递增， B、边际收益为正值且递减， C、边际收益为负值， D、边际收益为零。 4若一个管理机构对一个垄断厂商的限价正好使经济利润消失，则价格要等于（） A、边际成本， B、边际收益 C、平均成本 D、平均可变成本 5、寡头垄断厂商的产品是（） A、同质的， B、有差异的， C、即可以同质，也可以有差异， D、以上都不对， 6、若厂商处于不完全竞争的产品市场中，且要素A是其唯一的可变要素，则该厂商对要素A的需求曲线由下列何者给出（） A、VMP A曲线， B、MRP A曲线， C、MFC A曲线， D、MPP A曲线。 7、一国的国民生产总值小于国内生产总值，说明该国公民从外国取得的收入（）外国公民从该国取得的收入。 A、小于 B、大于 C、等于 p、可能大于也可能小于 8、”花布是中间产品“这一命题（） A、一定是对的， B、可能是对的，也可能是不对的， C、一定是不对的， D、以上三种说法全对。 二、判断题（16%）
1、政府给失业者发放的一笔救济金应列入国民生产总值的核算（） 2、经济学中的投资是指社会的实际资本的增加，包括厂房，设备和存货（） 3、如果政府大力提倡用先进的机器替代劳动，这将导致劳动的需求曲线向右移动（） 4、完全竞争市场中的厂商可以实行差别价格（） 5、垄断竞争厂商长期均衡点上，长期平均成本曲线处于下降阶段（） 6、如果需求曲线上有一点，E D=-2，P=20，则MR为30元（） 7、如果完全垄断厂商在两个分割的市场中具有相同的需求曲线，那么垄断厂商可以实行差别价格（） 8、在垄断市场中，厂商和消费者处于信息不对称的状况（） 三、简述题（28%） 1、假定某消费者的效用函数为U=XY4，他会把收入的多少用于商品Y上？ 2、说明外部性的含义，并各举一例说明正外部性与负外部性 3、说明GDP与 GNP的区别与联系。如果一国实行引进外资的政策，导致外国投资的增加，这样的政策对GDP和GNP的影响如何。 四、计算题（40%） 1、一垄断厂商决定在两个市场上实行差别价格，两市场的需求曲线为：P 1=15-Q 1 ， P 2=25-Q 2 ，垄断者的成本函数为：TC=5+3Q。 求：（1）垄断者分别在两个市场的价格，产量以及厂商的总利润。 （2）若厂商不实行差别价格，求其价格、产量和总利润。 2、某成本不变的完全竞争行业的代表性厂商的长期总成本函数为TC=Q3-60Q2+1500Q，产品的价格P=975美元， 求：（1）厂商利润为极大的产量，平均成本和利润。 （2）该市场长期均衡时的价格和厂商的产量， （3）若市场需求函数为P=9600-2Q，问长期均衡中留存于该行业的厂商数量是多少？
企业合同管理制度 一、合同管理职责 （一）法定代表人的主要职责 1、加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中的重大问题。 2、授权委托人员对外签订合同。 3、对本公司合同签订人员进行考核、奖惩。 4、定期了解合同的签订、履行情况。 （二）企业合同管理部门的主要职责 1、认真组织学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作的考核。 3、做好合同文本管理，严格按照有关规定制定和使用合同文本。 4、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 5、监督、检查本公司合同签订、履行情况。 6、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员。 7、统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用。 8、依法处理本公司的合同纠纷。 9、制止公司或个人利用合同进行违法活动。 10、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。 11、配合合同管理机关，共同搞好合同管理工作。 （三）企业合同管理员的主要职责 1、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 2、审查合同，保管好合同专用章。
3、检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 4、登记合同台帐，做好合同统计、归档工作。 5、发现不符合法律规定的合同行为，及时向合同管理部门负责人或公司负责人报告。 6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 7、定期向分管领导汇报合同管理情况。 （四）供销部门的主要职责 1、依法签订、变更、解除本部门的合同。 2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同分管部门管理员通报。 5、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6、参加本部门合同纠纷的处理。 7、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。 （五）财务部门的主要职责 1、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 3、解决合同履行中有关问题。 4、依法签订、变更、解除合同。 5、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。 二、“法人委托书”管理 （一）主体内容与适用范围 1、本制度规定了本公司授予“法人委托书”者的条件、程序、管理规定及责任等内容。 2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司。 （二）被授予“法人委托书”者的条件
合同管理岗位考试试题库 友情特别提示： 以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√，错的打×。答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√） 10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√） 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×） 12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备案、归档等。（√） 16、由代理人订立合同的，应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、
公安机关人民警察基本级执法资格考试试题（治安管理科目第十二套自测试卷） 一、判断题（每题1分，共20分） 1、依法治国的基本含义是依据法律而不是个人的旨意管理国家和社会事务，实行的是法治而不是人治。（） 2、某省人大常委会制定了该省的《消防条例》，关于该地方性法规的具体应用问题，可以由该省政府以规章形式作出规定。（） 3、任何公民享有宪法和法律规定的权利，并选择履行宪法和法律规定的义务。（） 4、对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察是公安机关的人民警察的法定职责。（） 5、人民警察按规定使用警械，应当以制止违法犯罪行为为限度；当违法犯罪行为得到制止时，应当立即停止使用。（） 6、对决定给予行政拘留处罚的人，在处罚前因同一行为被刑事拘留的时间，应当折抵行政拘留，刑拘1日折抵行政拘留1日。（） 7、询问违法嫌疑人时，应当认真听取违法嫌疑人的陈述和申辩。对违法嫌疑人的陈述和申辩，应当认真核查。（） 8、督察机构可以对公安机关重要的警务部署、措施、活动的组织实施情况进行现场督察。（） 9、被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。（）
10、讯问对象拒绝在《讯问笔录》上签名、捺指印的，侦查人员可以代替其签名或捺指印并予以注明。（） 11、扬言实施放火、爆炸、投放危险物质扰乱公共秩序的，应当给予治安管理处罚。（） 12、房屋出租人不得将房屋出租给无身份证件的人居住，否则要受治安管理处罚。（） 13、未经许可，任何单位或者个人不得制造、买卖枪支。（） 14、车站、机场等人群密集场所不得设立娱乐场所。（） 15、人民警察非法变更公民身份号码，或者故意登载虚假信息，不构成犯罪的，应依法给予行政处罚。（） 16、《集会游行示威法》所称“示威”，是指在公共场所或者道路上以集会、游行、静坐等方式，表达要求、抗议或者支持、声援等共同意愿的活动。（） 17、非法组织他人出卖血液，对他人造成伤害的，涉嫌故意伤害罪。（） 18、以暴力、威胁手段强迫他人退出投标，情节严重的，构成强迫交易罪。（） 19、被害人有证据证明的故意伤害（轻伤）案件，办案人员应当告知被害人可以直接向人民法院起诉。如果被害人要求公安机关处理的，公安机关应当受理。（） 20、根据办案需要，可以在公安机关其他工作场所执行监视居住。（） 二、单项选择题（每题1分，共30分） 1、政法工作尊重和保障人权，首先要坚持( )，为广大
工程合同管理浅谈 摘要：现代企业的经济往来，各种关系的确定主要是通过合同形式进行的，合同管理作为现代企业管理制度的重要内容之一，能否实施有效管理，把好合同关，是现化企业经营管理成败的一个重要因素。特别是建筑企业，一个工程下来牵涉的施工单位多，各种关系复杂，对其进行约束，就必须得签订各种形式的合同。关键词：合同管理；建设工程；管理制度 一、工程合同管理的基本概念 1．合同管理的目标 工程合同管理是对工程项目中相关合同的策划、签订、履行、变更、索赔和争议解决的管理。它是工程项目管理的重要组成部分。 合同管理是为项目总目标和企业总目标服务的，保证项目总目标和企业总目标的实现。具体地说，合同管理目标包括： (1)使整个工程项目在预定的成本(投资)、预定的工期范围内完成，达到预定的质量和功能要求，实现工程项目的三大目标。 (2)使项目的实施过程顺利，合同争执较少，合同各方面能互相协调，都能够圆满地履行合同责任。 (3)保证整个工程合同的签订和实施过程符合法律的要求。 (4)一个成功的合同管理，还要在工程结束时使双方都感到满意，最终业主按计划获得一个合格的工程，达到投资目的，对工程、对承包商、对双方的合作感到满意；承包商不但获得合理的价格和利润，还赢得了信誉，建立双方友好合作关系。这是企业经营管理和发展战略对合同管理的要求。 2．合同管理的角度 由于合同在工程中的特殊作用，项目的参加者以及与项目有关的组织都有合同管理工作。但不同的单位或人员，如政府行政管理部门、律师、业主、工程师、承包商、供应商等，在工程项目中的角色不同，则有不同角度、不同性质、不同内容和侧重点的合同管理工作。 (1)政府行政主管部门主要从市场管理的角度，依据法律和法规对工程合同的签订和实施过程进行管理，提供服务和做监督工作。例如对合同双方进行资质管理，对合同签订的程序和规则进行监督，保证公平、公开、公正原则，使合同的签订和实施符合市场经济的要求和法律的要求，对在合同签订过程中违反法律和法规的行为进行处理等。政府的目的是维护社会公共利益，使工程合同符合法律的要求。 (2)律师通常作为企业的法律顾问，帮助合同一方对合同进行合法性审查和控制，帮助合同一方解决合同争执。律师更注重合同的法律问题。 (3)业主作为工程合同的主体之一，通过合同运作项目，实现项目的总目标。业主的合同管理工作主要包括： 1)对工程合同进行总体策划，决定项目的承发包模式和管理模式，选择合同类型等； 2)聘请工程师进行具体的工程合同管理工作； 3)对合同的签订进行决策，选择项目管理(咨询)单位、承包商、供应商、设计单位，委托项目任务，并以项目所有者的身份与他们签订合同； 4)为合同实施提供必要的条件，作宏观控制，如在项目实施过程中重大问题的决策，重大的技术和实施方案的选择和批准；设计和计划的重大修改的批准；
典型题型：以合同管理为主线，体现建造师现场执业过程的综合案例 授课思路分三步走： 第一步：应具备的知识点； 第二步：知识点出处及解题思路 第三步：典型案例 一、应具备的主要知识点： 1.合同的类型、合同的条款、合同文件的解释顺序、在合同中扮演的角色 2.履行合同中具备解决现场问题的能力（索赔问题、工程变更问题等） 3.现场资源合理配置及管理（劳动力、材料、机械配置的管理） 二、知识点出处及解题思路 知识点一：建筑工程施工合同 （一）建设工程合同的分类P344（合同适用范围及风险承担范围）以工程计价方式或付款方式不同进行划分，可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同（其他价格合同）。 1．固定总价合同适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短（短于1年）、技术不太复杂、风险不太大的项目，采用这种合同要求建设单位必须准备详细的设计图纸和各项说明，承包单位能准确计算工程量。 风险：承包商主要承担变更以外的风险 2．单价合同的适用范围比较宽，工程风险可以得到合理的分摊，业主承担量的风险，承包商承担价的风险。 3．成本加酬金合同业主承担项目实际发生的一切费用，因此承担了工程的所有风险，承包商无风险。 （二）总分包合同的关系p347（确定索赔对象及责任）1.总包合同：把总承包人与发包人之间签订的建设工程合同称为总包合同。 2.分包合同：是指已经与发包人签订建设工程合同的总承包人与第三人之间签订合同，可分为专业分包和劳务分包。 3.总承包人与第三人共同对发包人承担连带责任。签订分包合同后，总承包人不仅与分包人就分包工程的质量共同承担连带责任，而且要求总承包人对分包工程起管理之责，否则，将被认定为转包行为。 （三）转包与违法分包行为P394（判别) 转包是指承包单位承包建设工程后，不发行合同约定的责任和义务，将承包的全部建设工程转给他人或将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。禁止将承包的工程进行转包违法分包的四种情况： １.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；２.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分的部分工程交由其他单位完成的； ３.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；４.分包单位将其承包的建设工程再分包的。 （四）施工合同文件的组成及解释顺1．合同协议书； 2．中标通知书；（如果有）
江南大学现代远程教育2012年上半年第二阶段测试卷考试科目:《合同管理》第4章至第6章（总分100分）时间：90分钟__________学习中心（教学点）批次：层次： 专业：学号：身份证号： 姓名：得分： 一、名词解释：（4*3＝12） 1、监理合同： 2、不可抗力： 3、工程师： 二、单项选择题（每题的备选答案中，只有一个最符合题意）（2*15＝30） 1、（）是对通用条件的补充和修改。 A.补充协议 B.变更协议 C. 专用条件 D.中标通知书 2、建设工程设计合同采用的担保方式是（）。 A.保证 B.质押 C.留置 D.定金 3、承包人采购的材料，在使用前应（）。 A.按工程师的要求进行检验 B.由发包人负责检验 C.检验费由发包人承担 D. 不合格可使用 4、施工合同示范文本有（《》）、《通用条款》《专用条款》组成。 A.合同书 B.标准条款 C.附加条款 D.协议书 5、工程师批准承包人要求的延期开工，则（）。 A.工期不顺延 B. 工期顺延 C.补偿损失 D.承担违约责任 6、工程保修期的起算日期是（）。 A.竣工日 B.竣工验收合格日 C.完成全部施工任务之日 D.签订保修责任之日 7、工程师对隐蔽工程重新验收合格，则（）。 A.承包人承担追加的合同价款，工期不顺延 B.发包人承担追加的合同价款，工期顺延 C.承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延 D.发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延 8、专用条款的序号（）排列。 A.自行 B. 重新 C.依次 D.按照通用条款的编号顺序 9、正常的监理工作的酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的（）成本，再加上
二年级语文第一单元自测试卷 一、写好铅笔字。（6分） 横多的字怎样写才好看？小朋友，你一定可以把下面的几个字写得既正确又美观，每字写两个，快试试吧。 拜重 里 鼻瞄 睛 二、快乐字词园。（50分） 1、词语宝宝迷路了，请你根据拼音把迷路的词语宝宝送回家吧。小心点，看清楚，写正确哦。（16分） luò tuo huà lánɡ xiù fēnɡ miáo zhǔn dònɡ jié sǎo mù yánɡ liǔ tà qīnɡ 2、它们长得都差不多，你能分清楚吗？看仔细，再分别组词。（8分） 影（）架（）柏（）蓝（） 景（）加（）伯（）篮（） 3、看图写词语。（10分） 4、写出这些偏旁，再写两个带有这个偏旁的字。（12分） 木 松柏 5、把不是一类的词语用““画出来。（4分）
（1）粽子月饼饺子团圆元宵 （2）菠萝香蕉草莓苹果花菜 （3）兰花梅花月季麻花杏花 （4）竹篮课桌箩筐筷子竹席 三、学用字词句。（38分） 1、根据所学内容填空。（11分） （1）清明节，人们到郊外去、。 （2）、、是我国的传统节日。 （3）、、是竹制品。 （4）山水甲天下。 （5）又叫凤梨。 （6）是我国第二大河。 2、看图写成语（不会写的字可以用拼音代替）。（4分） 3、小鸡读童话，下面的几个字不认识，请你帮他查字典。（12分） 生字 应查的部首 总的笔画数 读音 键 梢 将
翅 4、阅读短文，完成练习。（2＋5＋2＋2＝11分） 老办法不行了 一只乌鸦口渴了，飞出树林找水喝，在村中遇到了猴子。猴子告诉它：“村子的井里有水。” 猴子走了，乌鸦找到了那口井，就把小石子一颗一颗衔到井里，可是衔了好久，还不见水升上来。 这时候，猴子到井边来打水，看到乌鸦用这种方法喝水，哈哈大笑，说：“你用这种办法喝瓶子里的水是可以的，喝井里的水就不行啦！” 说完，猴子很快打了一桶水，请乌鸦喝了个够。 1、本文写了和之间发生的事。（2分） 2、在文中找合适的词填空。（5分） 一（）石子一（）乌鸦一（）井 一（）办法一（）水 3、乌鸦的老办法是什么？找出句子，并用横线画出来。（2分） 4、老办法为什么不行了？（2分） 四、交际我能行。（6分） 看图，说说下面图中的小朋友在什么地方跟谁说话，说话姿势是不是正确，为什么？请你接着写。 1 2 1、皮皮鲁，吃饭的时候应该 2、鲁西西，跟别人说话的时候应该 益智领奖台
合同管理三两说 结合这次处工程合同检查的契机我谈谈在合同管理中经常出现的问题和解决的办法。 一、合同管理的作用 我处订立的合同包括施工合同、买卖合同、租赁合同，最主要的是施工合同，施工合同确定工程项目的价格、工期、安全和质量(功能)等目标，规定着合同双方责权利关系。所以合同管理必然是工程项目管理的核心。不注重合同履约，必然影响单位形象，逐渐被市场所抛弃。 二、合同履约阶段存在的主要问题 1、项目管理人员特别是合同签订人员的基本素质不一。对合同内容的不熟悉，只会照抄范本，没有针对每个项目情况逐条认真斟酌，甚至有的项目管理人员，到工程结束都没有去认真翻阅过合同文件，对合同条款的约束力不屑一顾。 2、在项目施工过程中应变更合同的没有变更，应当发出的书函(会议纪要)没有发，应签证确认的没有办理签证确认，应当追偿的权利过了时效，应当行使的权力没有行使，不知依据合同主张索赔权利，这些都是在履约过程中我们必须及时去操作的，是合同动态管理的需要，是合同履约的一种手段，也是单位自我保护的一种招数，可惜这一点往往遭到忽视。《合同(示范文本)》，把双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。因此必须给予足够的重视。 3、在合同履行过程中。基础资料收集不扎实，各种工程记录不规范、不翔实，或者记录相互矛盾；资料管理混乱，工程实施过程中或竣工后，资料不是缺少就是丢失，直接导致索赔举证难、竣工资料移交难和竣工结算难。
4、合同管理与相关的部门衔接不顺畅。单位各部门各自为政，缺乏沟通，不能够博采众家之长，合同管理与相关的管理相互脱节，造成“1+1＜2”的结果。 5、对劳务分包队伍、供应商、租赁单位、劳务分包单位、运输单位的合同管理急需加强，先干活，后签合同，干完活，再签合同时有发生。 三、主要对策 1、提高项目管理人员素质，特别应提高是项目经理、项目总工、合同管理人员素质。组织好在职学习。抓好职工的继续教育和合同法律实务培训。鼓励员工参加注册造价师、注册建造师、经济师以及司法考试，提高职工拥有执业（职业）资格的比例，同时必须进行职业道德教育，通过以上途径，提升单位管理人员的素质，包括他们的思想水平、法制水平、文字水平和业务能力，从而全面提升单位的管理水平。 2、建立和健全单位的合同管理体系 主要是建立和健全单位合同管理制度。这些环节包括：合同的洽谈、草拟、评审、签订、下达、交底、学习、责任分解、履约跟踪、变更、中止、解除、终止等。单位各层次都应有自己的合同管理制度。处要建立和健全处的合同管理制度，各段也可以作一些必要的补充。段里一般比较重视合同的洽谈、草拟、评审、签订过程，但对合同的交底、学习、责任分解、履约跟踪、变更等往往重视不够。每一个段、项目都应该建立合同交底制度、责任分解制度。合同签订后，合同管理人员应该对各项目管理人员和各项目负责人进行合同交底，对合同的主要内容做出解释和说明，形成合同交底制度。责任分解制度则是指合同管理人员将各种合同时间的责任分解落实到各项目
合同管理要点 第一章合同管理概述 合同管理是工程项目管理的一个组成部分。合同管理与计划管理、成本管理、技术管理、组织与信息管理共同构成工程项目管理系统。 建筑工程施工合同，是业主（发包人）和承包商（承包人）为完成建筑安装工程、明确双方的权利和义务关系而签订的法律文件。遵照施工合同，承包商应完成业主交给的建筑安装工程建设任务。业主应按合同规定提供必要的施工条件、支付工程价款。承包商在工程承揽过程中必须认真研究招标文件的规定和要求，特别是吃透招标文件中的合同条件，按照ISO9000 族标准，进行周密的合同评审，在此基础上制定投标方案。对施工合同的实施过程进行有效的管理，加强和提高施工合同管理，是社会主义市场经济发展的必然要求。 有效的合同管理是促进参与工程建设各方全面履行合同约定的义务，确保建设目标（质量、投资、工期）实现的重要手段。合同管理贯穿于工程实施全过程的各个方面，其目的就是保证建筑企业全面地完成合同规定的责任和义务，它是工程项目管理的核心和灵魂。因此，必须十分重视合同和合同管理，加强合同管理工作对于建筑企业以及业主都具有重要的意义。 第二章建筑企业施工合同的管理要求建筑工程施工合同是发包人和承包人为完成双方商定的建筑工程，明确相互权利关系的协议。施工合同的标的物是各类建筑产品，它具有与工业、农业产品一般的商品属性，但它也有其他产品不可替代的属性，形成建筑产品的特殊性。 施工合同的特点决定了施工合同无论是在文本结构，还是在内容方面都有别于其他合同，同时也决定了施工合同管理有别于其他合同管理的特点，主要体现在以下方面：
2.1 施工合同是全过程的管理 建筑产品的一次性投资数额大，施工合同履行周期长、内容多、涉及面广等特点，也决定了合同管理工作，必须贯穿于施工全过程的特点，包括签约前的调查，签约中合同条款的评审和签约的管理。 2.1.1 签约前的调查 (1).调查发包人的主体资格是否合法，发包人的资信等级和履约能力，这些调查可以有效防范合同欺诈，规避企业风险。 (2).对发包工程的地点、作用、规模、消耗材料价格、道路交通状况和社会环境状况进行调查，如果是生产产品的工程，还要对生产工艺、主要设备及安装等进行调查。 2.1.2 签约中合同条款的评审 (1).评审合同文件本身和全部条款是否合法,其主要依据是《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》及政府法规和行业规定。 (2).从技术角度、经济角度和索赔角度评审合同的完备性和可行性，有无疏漏和含混不清的地方对每一条款都要谨慎评审，对合同文字详细斟酌，不得产生歧义。 2.1.3 履约过程的管理 (1).对合同文件的管理。收到合同文件后，对文件的名称、内容、编号、收件时间、逐一进行登记，并妥善保存。如需借阅，也要进行登记，并及时催收，以防丢失。 (2)合同交底，公司总部应把签约的全过程及所有文件向项目部或分公司详尽交待，以利分公司或项目部做好开工准备。 (3)分解合同。因为合同需要全体员工共同遵守、执行，所以必须把合同层层分解，落实到部门、班组、责任人，使他们明白自己在履行合同过程中的责、权、利。 (4)加强动态管理：由于建设工程施工合同实施阶段时间长，变动因素多，如：①人员变动：不管是业主方，还是承包方，都可能有人员变动。
合同管理试题 一、单选题：（每题5分，共25分） 1、在订立合同时，既约定了违约金数额又交纳了定金，若 一方违约时，守约一方怎么追究其违约责任（ D ）A）要求支付违约金B）要求双倍返还定金C）既要求支付违约金又要求双倍返还定金 D）守约一方可选择要求支付违约金或双倍返还定金 2、关于索赔证据的主要来源说法正确的是（ C ） A）招标文件B）合同文件 C)施工过程中的信息和资料D )业主和监理工程师的错误 3、按合同条件，工程师要求对工程任何部位剥露或开孔检 查时，则（ B ） A）承包商无条件同意检查并承担有关费用 B）承包商同意检查，检查合格费用由业主承担；不合格费用由承包商支付 C）承包商不同意检查，除非无论结果如何费用均由业主支付 D）承包商同意检查，费用由承包商与业主共同承担4、工程师与承包商商定好质量检验日期，但工程师因故未 到现场参与检验，也未通知承包商，则（ A ） A）承包商进行检验，工程师承认该检验结果
B）承包商与工程师进一步约定检查日期 C）承包商需等待工程师进一步的指令 D）工程师不承认承包商的检验结果，须重新检验 5、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些 特殊问题，可通过( B )约定承发包双方的权利和义 务。 A）通用条款B）专用条款C）监理合同D）协议书二、多选题：（每题8分，共40分。多选错选不得分，漏选得4分） 1、承包商可以提起索赔的事件通常有（ABCD ） A）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B）因工程变更造成的时间、费用损失 C）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加 D）发包人延误支付期限造成承包人的损失 E）贷款利率上调造成货款利息增加 2、在施工合同实践中，合同变更的情形包括（ABCE ） A）合同工期的改变B）工作内容的删减 C）施工方法的改变 D）合同主体的改变E）技术规格的改变 3、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（CE ）发生的费用由承包人承担。
部编版六年级语文下册第二单元测试卷 时间：90分钟满分：100分 基础积累 一、请认真读题，选择正确答案的序号填在括号里。（14分） 1.下列词语中，加点字的读音相同的一项是（） A.一模．一样怪模．怪样模．棱两可 B.困难重．重重．见天日重．重封锁 C.风卷．残云手不释卷．卷．土重来 D.应．接不暇得心应．手应．有尽有 2.下列词语书写全部正确的一项是（） A.书藉寂寞栅栏借贷 B.凄凉缺泛惧怕忧伤 C.宴会倒霉淡忘防御 D.侵袭控制顷覆远眺 3.与“亲身下河知深浅，亲口尝梨知酸甜”所蕴含的道理相似的俗语是（） A.近水知鱼性，近山识鸟音。 B.莫道君行早，更有早行人。 C.读书须用意，一字值千金。 D.听君一席话，胜读十年书。 4.下列句子中画线的成语使用不正确的一项是（） A.鲁滨逊流落到一座可怕的荒岛上，没有重见天日的希望。 B.汤姆只要一跟人说起他探险的经历，就滔滔不绝地说个没完。 C.遇到困难，我们要心平气和地去面对。 D.好的书需要多读，重要的书必须反复读，每读一次都会让你觉得开卷有
益。 5.下列句子中，与其他三句意思不同的一项是（） A.你不觉得汤姆·索亚很爱冒险吗？ B.难道你不觉得汤姆·索亚很爱冒险吗？ C.你不会不觉得汤姆·索亚很爱冒险吧！ D.你一定不会觉得汤姆·索亚很爱冒险。 6.下列选项内容对应有误的一项是（） A.变成小狐仙—尼尔斯—《骑鹅旅行记》 B.掉进兔子洞—贝琪—《汤姆·索亚历险记》 C.搭救“星期五”—鲁滨逊—《鲁滨逊漂流记》 D.眼泪变成眼泪池—爱丽丝—《爱丽丝漫游奇境》 7.下列有关《鲁滨逊漂流记》的说法中，有误的一项是（） A.《鲁滨逊漂流记》的作者是英国的笛福。 B.鲁滨逊在荒岛上生活了二十八年。 C.鲁滨逊通过拿树枝作日历来计算日期。 D.鲁滨逊在荒岛上生活多年后，救下了一个野人，取名为“星期五”。 二、请结合语境，选择恰当的词语填在横线上。（填序号）（8分） ①拘谨②滋润③笨拙④终身受益⑤心旷神怡 ⑥郑重其事⑦振翅高飞⑧豁然开朗 音乐是人类的精神家园。一首好歌，可以____你的心田；；一曲美妙的古筝曲可以让你在烦恼时感到____；一阵清亮的笛音则能让你在困惑时可以_____。亲爱的朋友，不要彷徨、等待，赶快____，飞向音乐的殿堂，尽
浅谈如何加强合同管理，降低项目成本 合同管理的好坏直接体现一个企业的管理水平的高低，对企业今后的生存和发展至关重要。开发、施工企业面对当前的实际情况，只有不断增强合同风险防范意识、全员合同管理意识、合同履约过程控制意识、提高合同管理人员的素质，才是提高合同管理水平，降低项目成本，取得最大效益的有效途径。 一、概述 在市场经济体制不断完善和发展中，一方面业主常常用苛刻的合同条款把风险转移给施工企业，造成风险承担上的严重不平衡；另一方面，在EPC方式中由于施工企业在某些方面比较强势、专业的原因，在合同管理方面也比较强势。面对当前的实际情况，项目管理单位只有重视合同，重视合同管理，才能有效的降低工程风险，增加企业利润，有效进行风险的防范，维护自身合法权益。合同管理的好坏直接体现一个企业的管理水平的高低，对企业今后的生存和发展至关重要。 二、增强合同风险防范意识 在项目管理中，没有风险的合同是绝对没有的。过去，企业在合同谈判和签订中，由于合同风险防范意识不强，而对合同条款分析、审核不严，掉入一些合同陷阱，给企业造成了难以挽回的损失。为此，必须增强合同风险防范意识，从以下两个方面去防范合同风险： （一）合同签订风险 1．认真分析合同条款，看合同条款中有没有潜在风险，有没有对自己不利的提法和约束性条件，对变更、索赔条款是否公平合理等，凡存在这些方面的问题，应向对方充分阐明自己的理由，力争修改合同草案。 2．要注意对方转嫁的风险，对风险的界定要有超前意识，充分考虑在施工中可能发生的风险，并提出风险承担的责任。合同风险防范，在于化解自己承担的风险，转移自己承担的部分风险，控制对方有意转嫁的风险，回避不应由自己承担的风险。 （二）合同履约风险 高层建筑工程由于投资大、工期长等特点，在合同履约过程中，往往会由于经济环境、社会情况、货币政策等的改变而引发合同变更，引起项目或者工程量的增加和减少等，这些都将会给企业带来一定的风险，主要包括工期风险、质量风险、安全风险、投资风险、社会风险等。为此，要求在施工过程中，充分利用各级管理人员的职能管理作用，多层次、多角度、多方向的集思广益，以科学的态度和方法去开展风险管理活动，采取各种积极有效的风险防范措施，有针对性的去解决履约过程中出现的相关重大问题，化解、缓解、转移、规避以上风险。 三、增强全员合同管理意识 在施工过程中，只有加强合同管理，增强全员的合同管理意识，才会成功和达到预期的目的。为此，可以从以下几方面去加强合同管理： 1．要使合同成为保护企业利益的有利武器，就必须签订一份成功的合同。否则，无论与施工企业、监理工程师的相互关系处理得怎样融洽，无论要求多么合情合理，只要是合同条款未明确规定的，都会遭到相关方的拒绝。
宝鸡卷烟厂合同管理规定 第一章总则 第一条为规范企业合同管理，有效规避和防范经济风险，根据有关法律法规，制定本规定； 第二条本规定适用于企业所属部门对外签订的各类合同的管理。 第三条定义：合同是平等主体的自然人、法人、其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 第二章合同的签订 第四条签订合同必须依照企业计划和厂部决策，遵守国家法律法规，坚持平等互利、协商一致、等价有偿、诚实信用的原则。不得利用合同进行徇私舞弊、索贿受贿，危害国家、社会和企业利益。 第五条签订合同应遵守以下程序： （一）市场调查预测、可行性分析； （二）资信审查； （三）法律论证； （四）洽谈协商； （五）拟定合同文书。 第六条合同对方当事人按照《宝鸡卷烟厂招投标比价采购办
法》规定的程序和要求确定； 第七条签订合同前，承办部门发现对方资信不明的，除要求其出示工商、银行、税务等证明文件外，应及时告知厂合同主管部门进行资信调查或要求其提供担保（担保人必须具备责任能力），否则，不得与之签约。 第八条合同在签字、盖章前，必须由企业合同主管部门审核签字。 有关企业兼并重组、公司制改造、基建技改工程等重大合同项目，厂长或主管部门认为有必要的，可由合同主管部门事前参加可行性论证、谈判、负责起草合同文本等法律性文件，协助拟定谈判方案，提供法律依据，对合同风险进行评估，提出规避或减少风险的建议等工作。如合同项目涉及厂内其它部门的，经办部门应提前通知有关部门做好论证工作。 第九条签订合同必须采取书面形式（与合同有关的附件、图表、电报、信函、电话记录、授权委托证明等均为合同的组成部分）。使用国家统一制定的经济合同示范文本或规范文本（卷烟销售、烟叶购销、烟机设备及专用件购销等合同示范文本按国家烟草总公司统一规定执行）。合同文本中的各栏目内容应认真填写，不得涂改；如确需改动时，必须在改动处加盖双方签约人印章。 第十条订立合同必须具备以下主要条款： （一）当事人的名称或者姓名和住所； （二）标的；