人工挖孔桩劳务分包合同
甲方:云南省世博工程总承包有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程施工质量验收规范》，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，将甲方承建的热作所江南危房改造项目1栋、2栋的人工挖孔桩施工工程分包给乙方。甲方已如实告知了乙方本分包工程地勘、设计等基本情况，为明确双方的责任和权利，特签订本合同。
一、工程地点：景洪市宣慰大道花卉园后
二、承包方式：包人工、包质量、包安全、包机具（空压机、抽水设备除外）、包辅助材料
三、工期：
1、总工期为20天，含法定节假日；
2、开工日期由甲方工程部另行书面通知。
四、承包单价：
1、成孔直径为90cm；
2、以实际成孔深度（上至井圈面，下至扩底），按155元/m包干；
3、若遇地质构造，页岩按300元/m,尖石按1200元/m 包干。
五、质量保证：
1、施工要求：满足甲方技术交底要求，符合国家现行的施工规范及验收标准，分项工程合格率达100%。
2、成孔的施工允许偏差，桩心直径为-0,+50mm；桩中心位移偏差5mm。
六、甲方责任
1、为乙方及时提供必要的施工条件（如图纸、水、电、原材料及满足施工要求的场地等），确保工程施工的需要；
2、乙方入场后，对乙方进行安全、质量技术交底；
3、负责现场施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工交验及工程款结算。
七、乙方责任
1、严格按本项目设计规范、质量规范和甲方审批同意的《施工方案》组织施工，承担因本分包工程质量事故所造成的一切损失；
2、严格遵守甲方的现场施工管理制度，负责本分包工程员工的安全教育和管理，所有人员必须经“三级安全教育”，且须经培训合格后上岗，做好事故预防措施，做到安全施工、文明施工，并承担安全事故责任；
3、乙方负责按本分包工程量的大小合理配置管理人员、
调配施工人员，保证施工人员充实，队伍稳定，不得随意抽调人员，以满足施工进度要求，禁止招收18周岁以下的未成年人及60周岁以上的老年人，进驻现场施工。
4、负责本分包工程成品、办成品保护，在未验收交付之前发生的损失由乙方自行承担；
5、乙方派往本项目的特种作业人员必须具备相应的专业证书或岗位证书，并持证上岗；
6、工程完工将余料、废料进行清理，并按甲方管理人员指定的地点分类归堆。每天人工所挖孔桩土方，按甲方指定范围内集中椎放，便于及时外运。
7、施工过程中杜绝材料浪费，将材料损耗控制在最低点。
八、违约责任
1、乙方的总工期必须满足甲方施工进度的要求，不得影响甲方的后续施工（因不可抗拒的自然灾害、地质变化、停电等影响的工期，由甲方工程部核准后顺延），否则，乙方工期每顺延一天，甲方将给予500元的违约罚款。
2、如果乙方不能满足甲方施工质量、安全文明施工方面的要求，甲方有权要求乙方无条件退场，甲方按乙方已完成工程量的70%结算工程款，并由乙方赔偿由此造成的工期延误及其他损失。若乙方拒不退场，每拖延一天罚2000元。
3、本分包工程未经甲方书面同意，乙方不得转包，否
则，甲方只按合同单价的60%结算工程款。
十、结算及付款方式
1、按施工图给定人工挖孔桩范围逐孔验收计量，工程款=实际完成工程量×工程单价；
2、在乙方完成总工程量的50%时，甲方预付本分包工程人均300元，作为工人的零星开支，待该分包工程竣工交验合格后一次性全额支付工程款。
十一、其他事项
1、甲乙双方在合同履行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。
2、本分包合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经甲乙双方签字盖章后生效，至本分包工程验收合格，工程款结清后自动终止。
3、未尽事宜由双方协商解决，对本分包合同的补充、修改，必须经双方协商一致，并签具补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方（盖章）
甲方代理人：乙方代理人：
电话：电话：
年月日年月日
人工挖孔桩施工协议 甲方：中铁十一局有限公司清连高速化工程B6合同段项目经理部 乙方： 甲乙双方按平等互利原则，经共同协商，乙方愿承担甲方清连公路高速化改造工程第六合同段人工挖孔桩工程。现经双方同意，特签订如下劳务合作合同，双方自愿共同遵守。 一．工程内容 1.清连一级公路升级改造项目土建施工第六合同段石坑大桥、雷公车大桥的人工挖孔桩工程。 二．工程单价、数量 （一）工程单价 本项目单价以综合单价360元/m3包干。此单价包括清理工作面、施工用水、用电、人工挖孔、钢筋笼制作、护壁、下钢筋笼、灌注混凝土、检测管安装及保护、凿桩头等工作产生的人工费，护壁材料费、机械费及相关附属工作的费用。 （二）工程数量
工程数量按设计桩径加30cm护壁模板厚度乘以实际桩长计算。 （三）施工工期 总工期为50天，开工时间以甲方指定日期起。若由于乙方的影响造成超过合同工期，每超过1日，当天起由甲方按500元/天对乙方实施罚款，累计罚款最高限额为合同总价的10%。 三、工程款结算方式 全部桩基完工并经检测合格后一个月内结清工程款，工程施工途中甲方只提供乙方人员生活费用借款，按10元/天*人计。 四．甲、乙双方责任 （一）甲方责任 1．负责向乙方提供作业面，主便道，钢筋、混凝土材料运输到主便道（如果采用砼输送泵，租赁费用甲乙双方平摊）、铺设临时用水管道到现场。 2、负责向乙方提供炸药、雷管等起爆用品，及本工程附属所需材料，但材料费用由乙方负责，在工程结算款中扣除。 2．负责按月对乙方的工程进度进行验收，并按合同约定及时向乙方进行结算和支付。 3．负责对乙方施工中的质量、安全、进度实施指导、监控。
最新整理人工挖孔桩劳务合同 甲方：xxxx劳务有限公司 乙方：包月强身份证号： 根据工程需要，甲方将“ 长寿区机动车驾驶人考试中项目”的人工挖孔桩承包给乙方施工，按照“经济合同法”和“建筑管理条例”的有关规定，结合现场实际，经双方共同协商，明确责、权、利的关系，特制定以下条款，双方共同遵守执行。 一、工程名称：长寿区机动车驾驶人考试中心项目 二、工程地点：xx菩提xx2688号 三、承包内容：1#楼、2#楼、3#楼、4#楼及门卫室的人工挖孔桩基础 四、承包价格： 1、人工挖孔桩单价土方及回填方160元/m3。页岩或石方部分至设计深度同时满足地勘报告要求综合单价215元/m3该单价含水钻。护壁的计算方式为：第一模按照实际开挖厚度计算（200mm）,第三以下含第三模护壁厚度统一按xxxxmm计算。挖孔桩开挖1米不足1m3按1m3计算。 注：以上价格均包含了以下内容： ①施工所需的护壁钢模板、三角吊架、卷扬机、水泵并抽水、照明灯具、电缆等各种机械设备工具、钢制井口安钱防护栏。 ②每天人工所挖孔桩土方，按甲方指定在建筑物四周边线（无论建筑物规模大小）范围内集中椎放，便于及时外运。 ③护壁及桩砼浇筑，护壁钢筋吊装，护壁绑扎钢筋、安装就位。 ④降水所需设备及流砂层处理，流砂半模按1模计算。 ⑤安全生产防护费用,井底的清理（一次或多次）。
○6甲方提供的材料：钢筋、水泥、砂、石子，施工用水、电 五、工期要求：按照施工图纸工程量（无论孔桩直径大小，穿流砂层多厚、地下水多少、桩内长度多少、不可预见的气候影响、井下和场地操作难度多大，均包括在协商工期之内）共同协商如下： 1、孔桩工程量甲方、监理、施工单位最终验收方量为准。 2、人工挖孔总工期45天完成，时间从孔桩样放好开始算起。 3、如超过以上期限，每误一天罚款1000元。 六、质量要求：按照施工图纸、施工规范、操作规程、质量验评标准组织施工，人工挖孔桩成孔质量保证百分百合格，但还必须强制性做到以下几点： 1、混凝土护壁桩径允许偏差+50毫米之内。 2、地面第一节井圈中心线与设计（规定）轴线的偏差不得大于20毫米。 3、上下节砼护壁搭接长度不得小于100毫米。 4、垂直度允许偏差小于0.5%。 5、桩位允许偏差： A、1～3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩50毫米； B、椭圆桩基中心线方向和群桩基础的中间桩xxxx毫米。 6、每节护壁均应在当日连续施工完毕。 7、护壁模板的拆除宜在24小时之后进行。 8、发现护壁有蜂窝、漏水现象时，应及时补强以防造成事故。 9、每天施工后必须采用木板加竹跳板将孔桩口盖实，若发现没有覆盖的孔桩甲方有权对乙方进行罚款。 七、结算依据：桩径按设计图纸所示尺寸、桩长以现场隐蔽验收实际长度计算。（定额规定的人工挖孔灌注混凝土土方含水量系数等不能计算）。
冲孔桩劳务合同协议书 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-
机械冲孔桩桩基劳务承包协议 甲方： 乙方： 工程名称： 施工地点： 甲方承接的工程，乙方以自己的专业技术承包该工程的基础冲孔桩施工劳务，为了明确双方权利及义务，经双方平等协商，达成以下协议：第一条：承包内容：本工程设计图所示机械冲孔桩的劳务及机械（包含机械进出场、设备安装、成孔、协助放钢筋笼、孔桩砼浇筑）。 第二条：技术要求：桩径1.0米、1.2米，桩孔深度、桩数满足设计要求。 第三条：质量标准： 1、工程质量必须达到国家规定的“合格标准”。 2、乙方在施工过程中必须严格按照国家质量规范、设计图纸施工；工程质量以业主、设计、监理和建设工程监督站验收为准；达不到合格标准不予以验收，直至达到合格为准，若造成一切损失，均由乙方负责及赔偿。 第四条：工程费用及结算方法 1、工程计量方式 （1）、以现场的回填地平面至桩底的深度计算工程量； （2）、每根桩工程量以总包单位收方为准。 2、工程单价 1、孔直径为：1米以下（含1米），单价：（元/米）。
2、孔直径为：1.2米，单价：（元/米）。 包干费用包括：成孔设备费、人工费、设备安拆费、机具进出场及上下车费。不包括:成孔的水、电费、税收、泥浆的清运及其他技术措施费、现场的移机费。 3、付款方式 乙方设备进入施工场地，安装调试完成后甲方按每台钻机给乙方预付开办费壹万元，桩施工完成后一次性结算，扣除预付费用，付到所完成产值的80%，余款在基础竣工验收完后，一月内一支性全部付清。 第五条：工期及进度 工期：合同范围内工程，乙方人员进场作业之日起至承包工程全部竣工，工期为天，因不可抗拒的自然因素和非乙方原因，则工期顺延。 第六条：甲方责任 1、负责现场“三通一平”水、电、路及场地平整等。提供施工所需水、电、并把施工所需电线接至施工现场100米内使用，并保证施工期间的用水、用电需要，在乙方开工前负责道路畅通、场地平整、作好现场协调工作。提供乙方施工人员的住宿场所。 2、黄泥、片石、排浆由甲方送到施工场地，负责水电费、黄泥、片石、排浆费。 3、测量放出桩的中心点，并负责对桩位进行复核、校验和控制并向乙方提供有关钻孔资料（地质、水文、平面位置图等）进行技术交底，甲方派专人监督施工，如发现问题及时指导并纠正。如因甲方指导或变更所引起的
甲方: 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程施工质量验收规范》，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，将甲方承建的人工挖孔桩施工工程分包给乙方。甲方已如实告知了乙方本分包工程地勘、设计等基本情况，为明确双方的责任和权利，特签订本合同。 一、工程地点： 二、承包方式： 包人工、包质量、包安全、包机具（空压机、抽水设备除外）、包辅助材料 三、工期： 1、总工期为天，含法定节假日； 2、开工日期由甲方工程部另行书面通知。 四、承包单价： 1、成孔直径为90cm； 2、以实际成孔深度（上至井圈面，下至扩底），按元/m包干； 3、若遇地质构造，页岩按元/m,尖石按元/m包干。 五、质量保证： 1、施工要求：满足甲方技术交底要求，符合国家现行的施工规范及验收标准，分项工
程合格率达100%。 2、成孔的施工允许偏差，桩心直径为-0，+50mm；桩中心位移偏差5mm。 六、甲方责任 1、为乙方及时提供必要的施工条件（如图纸、水、电、原材料及满足施工要求的场地等），确保工程施工的需要； 2、乙方入场后，对乙方进行安全、质量技术交底； 3、负责现场施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工交验及工程款结算。 七、乙方责任 1、严格按本项目设计规范、质量规范和甲方审批同意的《施工方案》组织施工，承担因本分包工程质量事故所造成的一切损失； 2、严格遵守甲方的现场施工管理制度，负责本分包工程员工的安全教育和管理，所有人员必须经“三级安全教育”，且须经培训合格后上岗，做好事故预防措施，做到安全施工、文明施工，并承担安全事故责任； 3、乙方负责按本分包工程量的大小合理配置管理人员、调配施工人员，保证施工人员充实，队伍稳定，不得随意抽调人员，以满足施工进度要求，禁止招收18周岁以下的未成年人及60周岁以上的老年人，进驻现场施工。 4、负责本分包工程成品、办成品保护，在未验收交付之前发生的损失由乙方自行承担； 5、乙方派往本项目的特种作业人员必须具备相应的专业证书或岗位证书，并持证上岗； 6、工程完工将余料、废料进行清理，并按甲方管理人员指定的地点分类归堆。每天人工所挖孔桩土方，按甲方指定范围内集中椎放，便于及时外运。 7、施工过程中杜绝材料浪费，将材料损耗控制在最低点。
建设工程劳务分包施工合同 总包单位：（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 第二条承包工程内容及承包方式 2.1 承包工程内容：工 。 2.2 承包方式： 第三条工程价款 3.1合同价款 3.1.1经双方协商CFG工程桩单价为每延长米元（不含税金），以图纸设计有效桩长计算（CFG空桩不计算工程量）。 3.1.2超出设计图纸部分，经甲方、乙方认可的工程量，执行合同单价以实结算。 第四条合同工期：从正式开工之日起 总工期为天，年月日至年月日。 如发生以下情况工期可顺延： 4.1因甲方原因不能按期开工的或造成停工的。 4.2由于人力不可抗拒的自然灾害 4.3工程量的变化和设计变更 4.4非承包方原因停水、停电造成停工的 第五条质量等级：达到国家有关规范合格标准即合格。 第六条驻工地代表 6.1甲方驻工地负责人： 6.2乙方驻工地负责人： 第七条甲方责任 7.1 向乙方提供施工图壹套及有关技术文件和建筑物标高、轴线的标识。并以书面形式提供给乙方，并进行现场校验。 7.2对工程的施工质量、进度、安全等工程内容进行监督和管理。 7.3负责交通干道引到工地，保证有足够的施工所需场地，并负责清除施工
场地内地上、地下影响施工的障碍物。 7.4 协助乙方同建设、监理单位之间的有关工作联系。 第八条乙方责任 8.1 按甲方要求及时组织人员设备进场，并提供营业执照、相关施工人员的证件,人员进场后食宿自理，按照设计图纸及规范要求编写施工组织设计，精心组织施工，完成约定的合同内容。 8.2 按要求工期完成全部工程，保证桩体质量达到验收合格，对桩体质量达不到验收标准或造成质量事故，所产生的相关费用（断桩及补桩）由乙方负全部责任。 8.3接受甲方及监理部门监督、按照图纸要求施工，保证桩体质量。 8.4乙方应服从甲方管理，遵守工程建设安全管理规定，严 格按照安全标准组织施工，并设相关的安全管理人员，严禁打架斗殴，安全生产，文明施工，如因施工人员违章作业造成伤亡事故，发生的费用由乙方承担与甲方无关。 8.5协助甲方完成混凝土试块制作及工程资料整理。 8.6服从甲方施工现场布置、安全文明施工、工程进度统一安排和监督，按照合同约定的进度和质量要求完成分包工程内容，交工验收后，施工人员及机械设备即时撤离施工现场。 第九条工程验交： 桩基工程施工结束后，乙方配合甲方、建设单位、质检部门及监测单位进行验桩工作，工程资料应与工程进度同步进行，该工程完工后，向甲方提供完整的竣工资料肆份。 第十条付款方式： 设备进场甲方付乙方工程结束甲方支付乙方 余款验收合格后十日内付清。 第十一条本合同未尽事宜，双方另行协商。 第十二条本合同发生争议时，双方商定由临汾仲裁委员会仲裁。 第十三条 本合同共计肆份，其中甲方叁份，乙方壹份。本合同自双方签字盖章后生效，工程竣工验收、保修期满、价款结清后失效。 第十四条其他补充条款： 。
人工挖孔桩施工合同 工程名称：人工挖孔桩工程 甲方： 乙方： 日期：年月日
人工挖孔桩施工合同 甲方： 乙方： 经甲、乙方双方友好协商，甲方同意将江南丽苑三期B区项目工程的基础部分人工挖孔桩承包给乙方，为明确双方责、权、利，确保工程保质保量完成，特订立本协议，双方须共同遵守。 第一条：乙方严格履行与甲方签订的本合同的相应条款规定，服从甲方及监理的管理，并对甲方负责。 第二条：承包方式：包人工挖孔桩的人工、机械设备、材料(主材及辅材)、资料、水电、住宿、包质量，包进度，包安全文明施工，包进出场等。 第三条：承包内容： 1、区施工图纸、会审记录、图纸变更等范围内桩 基础施工，施工工艺为人工挖孔桩，其工作内容：人工挖孔，护壁浇筑，桩芯钢筋制安，桩芯浇筑，排水，桩底清理，主动配合隐蔽验收及桩基检测验收。 2、乙方负责所在工作区域的安全工作(如机械设备，临时用水用 电的铺设，孔桩换气，安全防护等符合相关安全规定、班前安全教育课等)。违反操作规程及安全措施不到位等所产生的任何安全、质量事故均由乙方承担责任，并承担所产生的一切费用，包括后续影响的费用。 3、挖孔桩所需一切人工，设备，材料均由乙方承担。
第四条：乙方责任： 1、乙方必须服从甲方及监理管理人员的指挥和按施工图纸及施 工规范施工，按照甲方施工计划、方案及现场图纸变更要求的施工工艺进行施工，保持现场整洁卫生，材料堆放整齐，做到工完料清，挖出桩内余土须按甲方指定位置堆放，保证工人正常操作和预防塌方，保证操作面的整洁和正常运行。 2、乙方现场负责人(或代理人)每天应在施工现场，如有事必须向 甲方或监理请假，批准后方可离开，如负责人不在现场，必须委托另一个人管理，直到负责人上岗交替。乙方现场负责人(或代理人)一定注意保持与甲方及监理的良好沟通合作。 3、开工前乙方必须对甲方关于本工程所需各种材料进行报备，需 经甲方同意后进行购买。 4、乙方必须按照甲方的施工计划、方案及新的施工工艺进行施 工。必须保证甲方所要求的施工工期，按时完成。 5、由乙方自备从二级配电箱接出的电线、电缆、施工用机具、加 班的照明等，应能满足乙方自身的工作需要，且要满足相关的安全规定，甲方不提供任何机具。桩口部分安全围护必须完善。6、乙方必须自行组织足够的机械设备及技术力量，完成甲方下达 的施工任何，达到设计及验收的质量要求。 7、严禁使用未成年童工及55岁以上老年工，且严禁携带与本工 程无关家属、小孩住进工地宿舍或在工地逗留，如出现相关意外均由乙方负责(包括责任及产生的一切费用)。乙方必须为其施工人
人工挖孔桩基础工程劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实和信用的原则，双方就基础工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、劳务承包范围及作业内容： 甲方将该项目的基础人工挖孔桩工程全部劳务项目承包给乙方施工，具体如下：1、基础孔桩土石方的凿挖及外运，护壁钢筋制安、孔桩钢筋制作及安装（包括接头施工）、模板支撑(包含模板及模板辅材)、护壁混泥土搅拌、浇注，桩芯混泥土的浇筑等；施工所需要的各种临时模板、支架（含安全防护）的搭、拆（含材料转运）；防风避雨设施搭建；基础施工时所需排水用的水泵（含附属设施）及排水，挖孔桩施工中的桩内的送风设施、施工工人出入挖孔桩清打扩大头、清扫井底渣子。 2、工具包括：抽水机、切割机、吹风机、石工自行的工、用具；抬绳、抬杠、安全帽、保险绳、箩筐、铁撮箕、手推车、石子搞、扎丝、铁丝、钉子、二级配电箱以下的电箱、电线、雨布、插头、电机、空压机、甲方将自来水接至施工现场的总表后的临时用水管及用水相关设施、自身承包工程的钢筋制作安装设施及设备、混泥土的搅拌及振捣设备等在内。 四、质量要求： 乙方必须按施工图设计要求和施工规范、图纸会审纪录、设计变更、技术变更等要求施工，施工质量合格且符合甲方及相关职能部门的检查验收要求。乙方施工中的所有施工人员必须无条件服从建设、监理、甲方现场管理人员及相关职能部门的指挥和安排；若不服从指挥，顶撞管理人员的，罚款元/次；对顶撞管理人员者责令退出工地。甲方通知开会，乙方必须准时参加，如缺席处罚款元/次。严格复查、控制挖桩轴线、垂直度在规范允许范围内；如甲方检查轴线垂直度超出3cm，项目部将处每根桩200.00元罚款；挖孔桩直径超出设计桩径5cm，项目部将处每根200.00元罚款，并按多用 页脚内容1
工程施工劳务分包合同 合同编号：BZ-JTYJW-201807001 甲方：铜陵华盛建筑安装工程有限责任公司（亳州市建投御景湾项目部） 乙方：亳州市秀华建筑劳务服务有限公司 为确保甲方承建的亳州市建投御景湾项目部工程顺利完工，根据施工安排，甲方将亳州市建投御景湾项目2#、6#、8#楼基础工程桩基础劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于业主与甲方已经签订建设工程施工合同（总承包合同或专业承包合同，下称“总包合同”），为明确甲乙双方在施工中的权利和义务，经双方协商一致，就劳务分包事项订立本合同。 第一条乙方资质情况 资质证书号码： / 发证机关： / 资质专业及等级： / 第二条工程概况 工程名称：亳州市建投御景湾项目 工程地点：亳菊路与希夷大道交叉口东侧 分包范围：亳州市建投御景湾2#、6#、8#楼基础项目CFG桩基分项工程 分包工作范围：1、桩记录；2、桩定位、放线；3、成桩包括桩机及桩具安装、位移、钻进；4、完工交验等乙方工作范围的全部工作内容。 第三条分包工期 1、开工日期：年月日。 2、竣工日期：年月日。 3、总工期为：日历工作天数天。 4、阶段性工期目标：以甲方阶段性施工计划为准，具体根据甲方的进度计划要求，以书面通知为准。 第四条合同价款（劳务报酬） 1、固定总价方式/ 。 2、固定单价方式经业主、监理单位等相关部门验收合格的有效桩，每米15元（含 3%税）。
3、工程量计量方式有效桩长×桩根数。 乙方领取劳务报酬时，需提供经本项目劳务工人签字认可的工资表、身份证复印件、联系方式、劳务班组考勤表。 第五条履约保证金 1、在合同签订之后的/ 天内，乙方必须向甲方交纳不少于合同价款的/ %的履约保证金，乙方完成本合同（协议）全部内容经检测或验收合格且乙方无违约现象时，乙方提供的履约保证金全额返还。如在合同（协议）履行中出现因乙方任何不当行为而对甲方造成信誉损害的（以有书面资料为据），每有一次甲方扣除乙方不低于担保金额的 / %作为失信补偿。乙方发生有不严格履行本合同（协议）行为并给甲方造成经济损失的，甲方有权根据实际情况扣除乙方履约保证金，但该履约保证金不能作为乙方弥补甲方损失的上限。 第六条合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、《中华人民共和国劳动合同法》 2、本合同； 3、本合同附件； 4、总包合同； 5、招标、投标文件。 第七条标准规范 除总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： 1 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》 第八条总包合同 1、甲方应提供总包合同供乙方查阅（有关价格细节除外），当乙方要求时，甲方应提供总包合同的副本或复印件（有关价格细节除外）。 2、乙方应全面了解总包合同的各项规定（有关价格细节除外）。 第九条图纸 甲方应在劳务分包工作开工 2 天前，向乙方提供图纸 1 套，以及与本合同工作有关的标准图 1 套。 第十条项目经理 1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：王勇，职务：项目经理，
人工挖孔桩承包合同 甲方： 乙方： 根据工程需要，甲方将“勇创·凯旋城”的人工挖孔桩项目承包给乙方施工，按照“合同法”和“建筑管理条例”的有关规定，结合现场实际，经双方共同协商，明确责、权、利的关系，特制定以下条款，双方共同遵守执行。 一、工程名称：勇创·凯旋城 二、工程地点：铜仁市印江县勇创·凯旋城 三、承包内容：勇创·凯旋城2、3、4栋的所有人工挖孔桩井圈砌筑、成孔、清底、护壁支模、护壁砼浇筑。 四、承包方式：包工不包料，包机具设备。 五、承包价格： 1、人工挖孔桩按综合单价每立方米元包干（不分岩石成分）。注：以上价格（除甲方提供的材料：钢筋、水泥、砂、石子，施工用水、电费用，搅拌机借用外）均包含了以下内容： ①施工所需的护壁钢模板、三角吊架、卷扬机、水泵并抽水、照明灯具、电缆等各种机械设备工具、钢制井口安钱防护栏。 ②每天人工所挖孔桩土方，按孔桩四周边线集中椎放，便于及时外运。 ③井圈砌筑、成孔、清底、护壁砼浇捣等所需的人工、机械等一切费用。 ④降水所需设备及流砂层处理。 ⑤安全生产防护管理费用。
六、工期要求：按照施工图纸工程量（无论孔桩直径大小，穿流砂层多厚、地下水多少、桩内长度多少、不可预见的气候影响、井下和场地操作难度多大，均包括在协商工期之内）共同协商如下： 1、孔桩工程量由甲方最终验收方量为准。 2、开工日期： 2013年12月16日 3、完工时间： 2014年1月25日 4、合同总工期： 40天 七、质量要求：按照旗施工图纸、施工规范、操作规程、质量验评标准组织施工，人工挖孔桩成孔质量保证百分百合格，但还必须强制性做到以下几点： 1、混凝土护壁桩径允许偏差+50毫米之内。 2、地面第一节井圈中心线与设计（规定）轴线的偏差不得大于20毫米。 3、上下节砼护壁搭接长度不得小于50毫米。 4、垂直度允许偏差小于0.5%。 5、桩位允许偏差： A、1～3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩50毫米； B、条形桩基中心线方向和群桩基础的中间桩150毫米。 6、护壁模板的拆除宜在24小时之后进行。 7、发现护壁有蜂窝、漏水现象时，应及时补强以防造成事故。 八、结算依据：桩径按设计图纸所示尺寸、桩长以现场隐蔽验收实际长度计算。（定额规定的人工挖孔灌注混凝土土方含水量系数等不能计算）。
人工挖孔桩工程劳务施工合同 甲方：有限公司 乙方：建筑劳务有限公司（后附劳务资质） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 1 工程名称： 2 工程地址： 3 桩径及数量：桩径Φ m、Φ m 、Φ m。 二、劳务分包人资质情况 营业执照号注册号：； 资质证书编号：； 发证机关：； 安全生产许可证有效期：； 安全资格证书编号： 三、工程承包范围 承包范围为工程设计施工图包含的人工挖孔桩的全部施工内容。成孔（含扩底）、施工过程中的孤石及不利地质条件的处理、护壁模板安拆、护壁钢筋制安、砼护壁浇筑、孔底清渣、桩孔排水、施工场地排水沟设置、砌井圈、安全设施及安全防护措施等人工挖孔桩施工全过程的所有人工费及现场安全文明施工费。本合同承包范围还包括所有施工用机械、机具、工具及辅助材料，按重庆市要求孔内垂直运输必须使用电动卷扬机。余土就地回填（如确有余土放不下由甲方负责运走），不允许余土倒在基础梁范围内。 四、工程承包方式和价格
1 人工挖孔桩的所有人工费、机械费、临时设施费、钢筋安装费、砼浇筑费、保险费、所有辅助材料消耗品费用及第二条工程承包范围内，不论桩径大小，桩身深度和发生何种情况，承包单价均不得调整。护壁钢筋、护壁混凝土材料由甲方供应，井口架子由乙方负责搭拆，钢管、竹跳（或木板）、彩条布板由甲方提供。 2 承包单价：按设计图纸、设计变更、施工合同中工程承包范围组织施工，双方议定自甲方移交的场地标高以下土方、页岩（如有）、小于桩井口半径的孤石(不论孤石在桩外有多大，均只 合同包含所有工作内容以及机械进出场费、孔内照明费、送风费、砌井圈、安全文明施工费、现场管理费和利润、税金等一切费用。 3 由乙方在甲方指定地点安装施工用水、电，水、电费用由甲方承担，如发现浪费现象甲方有权做罚款处理。 五、工程合同工期 1 本工程工期为日历天，开工日期为年月日，完成时间年月日，不良天气下雨等影响、法定节假日等因素均包括在合同总工期内。 2 由于连续停电、停水超过24小时或不可抗拒因素引起的工期延误，其工期签证顺延。 3 由甲方通知和设计变更引起乙方停工1天以上，工期相应顺延。 4 工期奖罚：不能按合同工期完成，每拖延一天罚款2000元，每提前一天奖励1000元。 六、工程质量 1 按照现行国家桩基质量验收规范及工程质量评定标准进行验收，工程质量达到合格标准，其他符合桩基检测技术规范要求。 2在施工过程中防止桩孔倾斜及桩顶位移偏差大，应严格按图定位，并有复检。挖孔过程中，应随时用线坠吊放中心线，发现偏差过大立即纠偏。要求每次支护壁模板都要吊线一次（以顶部中心的十字线为准）。扩底时，应从孔中心点吊线放扩底中心桩。成孔完毕后，应立即检查验收，避免晾孔时间过长，造成不必要的塌孔。
钻孔桩施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，就怎村桥钻孔桩工程施工事项达成一致，签订本合同。 第一条合同概况 工程名称：拉林公路改造工程二标 工程地点：日多乡怎村 工程内容：钻孔及成孔灌桩 工程范围：甲方承包范围内的桥桩，乙方以自身完成量为准。 工作内容： ①成孔灌桩：钻机进出场、埋护筒、钻孔、清孔、机械调遣费、临时驻地、下试笼、下导管、灌注混凝土、泥浆外运，碴土合理规范堆放以确保工地文明施工等，钻孔桩成桩的一切机械、材料、人工费用均在合同包价内（不含吊车、挖掘机）。 ②发电机乙方自租（不含柴油），如使用变压器电源，甲方根据冲击钻配置的发电机及乙方使用时间扣除发电机租赁费。 ③自购黄土。 第二条合同工期 开工日期：年月日；完工日期：年月日 合同工期总日历天数 ___________ 合同工期只是指明本合同工期总的日历天数，开工和完工日期为拟定。具体开工日期按乙方机械设备进场调试好即开工。 第三条工程质量 确保工程质量全部达到国家现行的工程质量验收标准 一类桩95%以上，杜绝三类桩。
满足业主对工程质量的其它要求。 第四条安全目标 安全目标：消灭人身重伤和死亡事故，消灭重大和一般安全事故。 乙方应对自己的全部人员进行安全法规和安全生产教育培训，未经教育培训 的人员，不得上岗作业。施工前甲方技术人员应当就有关安全施工的技术要求向乙方及乙方作业人员进行交底，并由双方签字确认。 乙方必须按照甲方安全标准要求组织生产，在施工期间无条件接受甲方正常的安全检查，发现施工安全隐患时，乙方应及时整改。 第五条合同价款 合同价款内容： 双方议标协商的项目综合单价，包含了本项目施工中所需的设备费、进出场费、劳务费、安装费、维护费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。 合同价款清单 1、?、?成孔灌注桩，单价 ___________ 元/米； 2、?成孔灌注桩，单价________ 元/米； 3、?成孔灌注桩，单价________ 元/米; 其它： _______________________________________________________________________ 本合同为综合单价，包括了乙方为完成第一条（）所列全部工作内容，单价内不含税金。 第六条甲乙双方的责任和权利 甲方的责任和权利 在整个工程实施期间对施工安全、质量、进度有指挥和管理权负责施工图的审核及技术交底。负责申报设计变更和对业主的验工计价。 指导施工项目间的工序衔接。 对乙方驻工地代表在施工期间中组织不力，影响工程建设的，甲方有权要求乙方更换驻地代表。 由于乙方施工的工程质量不合格，甲方人员、监理工程师和业主检查工程师有权拒绝收
桩基施工劳务分包合同 甲方（工程承包人）： 乙方（劳务分包人）： 鉴于甲方通过与（简称“发包人”）签订（简称“主合同”），取得了工程的施工承包权，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，并订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工作地点： 劳务工作范围： 劳务内容：包括旋挖钻钻孔、清渣，旋挖钻安装、拆除、移位、所用材料等费用。 2、分包工作期限 开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体节点工期要求见本合同附件（如有）。 3、质量标准 按主合同有关质量的约定，工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行，本工作必须达到质量评定合格等级，确保工程一次验交合格率达到100%。 4、项目经理 4.1乙方应委派具有组织能力、有项目经理经验的人员担任项目经理。乙方项目经理的委派和更换应经得甲方同意。 4.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，身份证号码： 。
5、甲方义务 5.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行主合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 5.2除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作： ①在发包人提供场地后向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地； ②向乙方提供相应的工程地质资料； ③向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，乙方须与甲方现场交验并负责测量控制点的复测、使用及保护。 5.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表并按要求上报发包人，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，实验化验的控制、监督、检查和验收； 5.4负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收； 5.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、安全设施应保证施工需要； 5.6按本合同约定，向乙方支付劳务报酬； 5.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 6、乙方义务 6.1不得将所分包的劳务作业转包或再分包给其他单位或个人； 6.2对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责； 6.3组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。乙方须将其员工名册（含员工基本情况）和劳动合同在本合同签订后5日内报甲方备案；乙方员工发生变化的应在3日内报甲方备案。同时，在本合同签订后5日内，乙方须向甲方提供设备、物资、结算、财务等关键岗位人员名单及授权。在施工中如更换、补充上述人员，应提前3日以书面形式报送甲方批准。因乙方未能及时上报上述更换人员情况而引起的损失由乙方承担。 6.4未经甲方授权或允许，不得与发包人、监理人及有关部门联系； 6.5根据施工组织设计总进度计划的要求，每月25日前提交下月作业计划，
人工挖孔桩安全协议 甲方：_______________________________________ 乙方：_______________________________________ 为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保障工程顺利进行，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，双方本着平等、自愿的原则,签订本协议。甲方和乙方严格遵守本协议书的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场的施工安全。 一、总则 K由乙方负责现场的统一管理，甲方监脅检查乙方的施工现场活动。 2、乙方应能熟悉并能自觉遵守、执行《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规，自觉遵守有关安全施工的各项规定和行业部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规、标准及各项规定，并且积极参加有关促进安全生产的各项活动。 二、协议容 K乙方进厂施工须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。乙方施工前，必须经专职安全监督对施工人员进行安全教育，并与甲方公司签定《施工安全协议书》。 2、施工过程中甲方实行监脅检查制度，甲方有权随时进行检查，有
权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停 工整顿。 3、为防止孔潜水泵、震动棒漏电伤人，应采用“三级配电，两级保护”，实行一机一闸一护，设备的照明线分开关安装，放在孔口处，紧急情况可随手拉闸；乙方必须设两级保护配电箱，配电箱指令专人负责。孔照明不许有接头，严禁采用220V照明，必须采用42V照明; 乙方使用的潜水泵应用防水尼龙绳作受力活动索，严禁用电缆或胶管提升水泵；操作手持电动工具的人员，作业前必须认真检查设备的绝缘情况，穿戴好工作服和绝缘手套及绝缘鞋；工地电工必须持证上岗，其技术等级应与其承担的工作相适应。 4、为防止孔口地面作业人员掉入桩孔，在孔口设置1.2米高的护栏。上下孔时有升降设备，并由培训合格的操作人员操作。施工作业前认真检查机械设备固定装置是否牢固完好，挖孔过程中土石不能装的过满，在桩孔口设置高出30CM的凸缘，挡住杂物掉入孔中伤人。在凸缘上设置半圆形的水平防护罩，以遮住桩孔水平面一半；桩孔作业人员必须戴好安全帽方可作业；送大直径、超长的钢筋笼时，使用吊车作业；挖孔间隙吊架不能搬动，成孔后盖上钢筋网；施工作业区设防护栏，备有警示牌；高空交叉作业在下面挖孔时，孔上面应采取封闭式或遮挡，以防高空坠物，伤及人员。 5、如遇有毒有害气体地质条件时施工中应配备风量足够的通风机和长度能伸至桩孔底足够长的风管。孔口设专人监护，监护人不可擅自离开。孔深超过5米，应先通风，风量要足，不应小于25L/So 孔作业人员感到头痛、脑涨、呼吸困难，及时停止施工，立即返回地面，待检查确认安全后，方可换人下孔作业。作业中如遇有毒有害有腐蚀性物质，可用防碱、防酸衣
人工挖孔桩合同样本 人工挖孔桩施工方便、速度较快,不需要大型机械设备,,那么人工挖孔桩合同又是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的人工挖孔桩合同范文，感谢您的欣赏。 人工挖孔桩合同范文篇一 发包方：(简称甲方) 承包方：(简称乙方) 甲方现将祥瑞.米兰春天小区11#楼工程人工挖孔桩工程发包给乙方承包劳务施工，经双方协商，本着平等自愿，遵守国家《合同法》等有关规定，签定以下条款共同遵守。 一、工程概况及务承范围 图纸范围内按甲方指定的划分桩数。 二、包干形式及价格 本工程包干形式为单包工，即劳务承包。 1、桩身直径1000㎜(800㎜、850㎜、900㎜、1000㎜)土方开挖单价为120元/m,石方开挖按260元/m;桩身直径1000㎜土方开挖140元/m3，石方开挖按260元/m3;
2、没有放炮的桩按450元/m计算;除深度据实结算外其他按图纸结算、含砼护壁10cm，扩桩头单价为50元/个(若有增加及变更工程量按甲方有效签证结算) 一、劳务工资支付办法及结算方式 本桩基工程按工程完工桩基验收合格后，支付生产产值70%劳务工资，工程完工基础验收合格办理决算后，支付生产产值20%劳务工资，余下工资主体工程完工验收付完。 四、工期 保证在20xx年月日正式开工——20xx年月日完工，在施工中不得以任何地质原因和气候因素而停工和影响工期。双方约定除工程变更较大和大的自然灾害不可抗拒力工期顺延，其他因素工期均不作顺延。工期如超过1天，按罚款500元/天计算，并承担相关一切费用。 五、安全 乙方在施工现场必须遵守国家安全规范，《安全操作规程》、《安全技术交底》等相关法律、法规。听从施工现场技术人员和建设单位派驻代表、监理工程师指挥，必须文明施工，如果不遵守安全生产操作规程、安全技术交底、不服从现场管理人员正确管理。甲方有权对其情节严重程度处50~500元罚款，并由乙方
合同编号：YT-FS-5916-31 人工挖孔桩劳务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
人工挖孔桩劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方：____（以下简称：甲方） 承包方：____（以下简称：乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其它 有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，双方就基础人工挖孔桩劳务分包事项 协商达成一致，订立本合同。 一、乙方承包工程范围、承包方式、工作内容： 1、乙方承包工程范围： ____工程设计范围内人工挖孔桩。保质保量、 按期完成任务，达到设计和国家有关规范要求。 2、乙方承包人工挖孔桩的方式及工作内容： 1）乙方包人工、包辅助材料和工器具（如人工挖 孔桩搅架、空压
机及其胶管、风镐和二级箱体以外的开关箱、电线、送风等，桩护壁模板及支撑系统、石方钻眼的工器具等）； 2）对每一根人工挖孔桩成孔及其多次修整，泥土、石块、石渣运 到该桩孔2米以外甲方指定位置堆放； 3）桩护壁钢筋绑扎、支拆模板； 4）浇筑护壁砼前、后准备及收尾工作，并确保砼振捣密实； 5）无条件全力配合甲方、业主、设计、地勘、监理及质监单位对 成品孔桩的自检、验槽、复检等相关检查工作；无条件听从业主、监理、甲方安排和指挥； 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
旋挖、冲孔桩机械劳务分包工程 合同书 甲方（承包方）： 乙方（劳务分包方）：深圳市中地建设工程有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就大新时代大厦基础工程余下159工程桩和余下10根支护桩劳务施工工程，双方协商达成一致，订立本合同，共同遵守和执行，该工程由泛华公司总承包。 一、工程简介： 1、工程内容：Φ800～Φ1800旋挖、冲孔桩约160根，孔深约定40m，实桩方量约5000m3，空桩方量约1500m3。 2、工程地点：深圳市南山区学府路南侧与月亮湾大道东侧。 二、承包方式及范围： 1、承包方式：劳务分包（含旋挖机、冲孔机、吊车及挖机等机械设备）。 2、承包内容范围：旋挖、冲孔施工，包含桩成孔入微风化0.5米、砼灌注等（含钢筋笼制作）。按照建设单位提供的施工图和国家钻桩验收规范（JGJ94-2008）负责钻孔、清孔、钢筋笼制作安装，声波检测管安装及孔内混凝土灌注。 三、合同价款与结算方式： 1、本合同暂定总价， 2,300,000元（人民币，以下同）。 2、工程桩实桩综合单价400元/m3，工程桩空桩综合单价200元/m3；支护实桩综合单价250元/m3（含工程桩空桩）；综合单价费用包含：（1）旋挖、冲孔成孔；（2）桩砼灌注；（3）辅助吊机、挖机等费用；（4）旋挖机及辅助设备用油；（5）钢筋笼制作（含电焊条）与安装；（6）辅助桩位放线等。 3、上述综合单价费用不包含：（1）各类税金与管理费；（2）砼与钢筋等材料费；（3）施工与生活水电费、住宿费；（4）场内临时道路修建与维护，水电布
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 人工挖孔桩劳务合同样本(示范 合同) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
人工挖孔桩劳务合同样本(示范合同) 发包方：____（以下简称：甲方） 承包方：____（以下简称：乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它 有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就基础人工挖孔桩劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、乙方承包工程范围、承包方式、工作内容： 1、乙方承包工程范围： ____工程设计范围内人工挖孔桩。保质保量、 按期完成任务，达到设计和国家有关规范要求。 2、乙方承包人工挖孔桩的方式及工作内容： 1）乙方包人工、包辅助材料和工器具（如人工挖孔桩搅架、空压
机及其胶管、风镐和二级箱体以外的开关箱、电线、送风等，桩护壁模板及支撑系统、石方钻眼的工器具等）； 2）对每一根人工挖孔桩成孔及其多次修整，泥土、石块、石渣运 到该桩孔2米以外甲方指定位置堆放； 3）桩护壁钢筋绑扎、支拆模板； 4）浇筑护壁砼前、后准备及收尾工作，并确保砼振捣密实； 5）无条件全力配合甲方、业主、设计、地勘、监理及质监单位对 成品孔桩的自检、验槽、复检等相关检查工作；无条件听从业主、监理、甲方安排和指挥； 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
工程劳务分包合同 发包单位：（以下简称甲方） 劳务单位（以下简称乙方） 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：人工开挖灰土井桩 4、工程量：按实际完成工作量结算 5、工程质量标准：符合《建筑安装工程施工质量统一验收 标准》的合格标准（每米按六层回填夯实）。 6、工程承包方式：包工不包料 苗一夂 工程单位及付款方式 第一条： 1、工程单价：挖、填、夯每成方80元。（不含材料、不含税、净人工报价） 2、付款方式：现金 3、本工程款拔付：中途分包人预借不超过工程结算价款的 生活费用，工程施工完毕后，经甲方验收合格后一次付清。 4、结算以合同单价乘以总方量计算。 第三条：工程要求 1、本工程施工方案及措施由乙方确定，经甲方认可后方可
实施，施工质量必须达到三方验收合格要求。 2、施工质量必须达到三方验收合格要求，乙方所使用工具 自行配备，施工时所需要的钢管、扣件及安全帽等材料乙方向甲方填写材料计划单，必须知数点清。 3、施工完成后的成孔桩必须达到国家相关规范条文要求的合格 标准（包括孔径、孔深、孔位、垂直度、孔壁平整度、扩大直径的尺寸及深度、锅底形状尺寸）。 4、每个井桩施工完成后先自检合格后，报甲方检查验收，检查 不合者由乙方出具处理方案，经甲方认可后处理，处理结果必须符合国家相关规范条文要求的合格标准，通过甲方单位验收。如有部分处理所造成直接经济损失成的一切费用由乙方承担（包括人工费、返修所千寄居的材料增加费）。 第四条：工期 1、施工工期： _____ 年_月_日至_________ 年—月—日，共 日工期，并满足甲方正常施工进度要求。 2、由人力因素所造成的工期延误，由乙方全部承担，延误 工期1天，扣除人工费_____ 元。 3、非人为原因造成实际不能施工的，经甲方签字认可后工期顺 延。 第五条：补充 此单价以挖黄土考虑所报价，如地质出现非黄土情况，以实际甲乙双方议价，甲方解决乙方食宿问题，免费提供住宿，伙食按每人每天元，扣