编号：TQC/K477土石方居间合同完整版
In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
土石方居间合同完整版
下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
甲方(委托方)：
乙方(居间方)：
根据《中华人民共和国合同法》经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，有偿服务的原则，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程项目一事，达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：重庆市合川区小安溪生态园区BT项目;
2、工程地点：重庆市合川区;
3、承包性质：分包;
4、工程价格：土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米(税后价，下同)，土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。
二、委托事项：
1、乙方接受甲方委托，负责上述工程引荐甲方与北京西玉龙建筑工程有限公司签订分包合同;
2、签订分包施工合同总价伍亿元人民币。
三、乙方义务：
1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况;
2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。
四、甲方义务：
1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续;
2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。
五、居间报酬，支付时间和方式：
1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写：元);
2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方;
3、委托方可以转账或现金方式支付;
4、居间人也可以有权委托总包方北京
西玉龙建筑工程有限公司在承建方分包
六、其它事项：
1、本合同若发生争议，双方协商解决;协商不成可在合同签订地仲裁;
2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关，居间方不承担连带责任;同时本合同不可撤销，不可更改，不因法人、代表人(项目经理)更改而失效;
3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺，与施工合同协议具有同等法律效力，甲方未经乙方同意，不得转让劳务费给第三方;
4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息，均有永久
性的保密责任与义务，任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失，过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任;
5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方(章或签字)：乙方(签字)：
身份证号：身份证号：
开户行：
帐号：
联系电话：联系电话：
合同签订地点：
合同签定日期：
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION
编号：FB-HT-05021 中间人协议(标准版) Middleman Agreement Model 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
中间人协议(标准版) 中间人：_____（以下简称甲方） 中间人：_____（以下简称乙方） 中间人之间就______事项协商一致，签定本协议，共同遵守。 一、合作内容 甲方乙方共同从事______专项中介服务业务。 二、履行期限 合作有效期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 三、双方的权利和义务 甲方的权利和义务： 1、甲方主要向乙方提供优质的融资项目、不得把项目泄漏给第三方 2、甲方主要与企业签定项目融资委托书，可联名
3、甲方主要负责提供项目融资相关证明材料并与企业方（融资方）联络沟通 4、甲方有权向乙方了解合作项目的进展情况。 乙方的权利和义务： 1、乙方主要负责寻找合适的项目投资方、负责与投资方进行项目融资联络沟通 2、乙方主要与项目投资方签定项目投资合作书，可联名 3乙方有义务对融资方式给企业提出结构建议、不得把项目泄漏给第三方 4、乙方有权与甲方就项目融资与企业进行相关沟通、需经另一方同意 四、违约责任 1、任何一方不履约或不完全履行本合同规定的义务或把故意把项目泄漏给第三方，构成违约的，应向对方支付不能履行本合同部分总金额的_____%的违约金。由于一方的违约给对方造成的损失，应据实向对方支付一定赔偿金。
2、由于某一方提供不实信息或虚构事实及与企业方（投资方）恶意串通而造成一方经济损失的，一方有权要求另一方赔偿损失，终止合同。 五、利润分配 项目融资方（投资方）付给某一方的居间人中介利润、甲乙双方共同平均分配（扣除项目运作过程产生相应费用）、特殊情况双方（几方）共同商议 六、争议的解决方式 未尽事宜经双方协商约定，协商不成则按照有关法律法规办理。 本协议一式_____份，各执_____份。本协议经______签名盖章后生效。 甲方（签字）乙方（签字） 电话：______电话：______ 地址：______地址：______ 身份证号码身份证号码 签订时间：_____年_____月_____日 请输入你的公司名字
房屋买卖居间合同精华版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-083372
房屋买卖居间合同精华版 居间合同 二手房合同文本2005-3-24 房屋买卖居间合同 甲方(出卖方)： 乙方(买受方)： 丙方(居间方)：北京某某房地产经纪有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他相关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲、乙双方共同委托丙方从事房地产经纪事项达成一致意见，特订立如下协议： 第一条房屋信息描述 甲方自愿出售的房屋(以下简称该房屋)位于。该房屋用途为，
建筑面积为平方米(以该房屋产权证标注面积为准)。该房屋已依据国家有关规定取得产权证书，所有权证号为字第号，所有权人为。乙方对该房屋已做充分了解，并愿意购买。 第二条房屋交易价格 甲、乙双方确认该房屋交易价格为每建筑平方米人民币元，总价款合计为人民币元(大写元整)。 第三条与该房屋交易相关的费用 与该房屋交易相关的费用按国家和北京市有关规定执行，由甲、乙方承担，由丙方代收代缴。经甲、乙双方确认，具体支付费用的种类和数额见附件一。 若乙方需要向银行贷款，则乙方还应支付保险费、评估费和律师费，该费用在评估报告完成并确定后仍应由丙方代收代缴，具体支付费用的种类和数额见附件二。 第四条委托事项和服务费 甲、乙双方共同委托丙方为其提供促成房屋买卖、代办房屋产权过户等服务。甲、乙双方应向丙方支付相应服务费。经甲、乙双
土石方运输居间合同 土石方运输居间合同范文一甲方：乙方：居间人：一、根据应天公园人工湖土方运输合同的成立，其过程中居间人付出了很多的人力、财力，其应该所得的居间费用的支付方法和甲、乙双方所签定的应天公园土方运输合同同步进行。 二、居间人的居间费用的提取方法，每天乙方或乙方所指定人员和居间方或居间方所指定人员同时到甲方财务办公室领取，如有一方没有到位，此工程款暂停发放，等乙方和居间人员同时到位时方可发放。 三、甲乙双方如人员变化，合同变化等，不论发生什么变化，只要应天公园土方运输项目未停，其居间费用不得变化。 甲方：乙方：居间人：年月日居间合同承诺书(工程联系业务费)甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定，甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。 甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。 乙方不在甲方报销任何费用，甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费，郑重作出以下付款保证：1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程，甲方愿意承包。 2居间费用：乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的土方运输正式合同。 甲方自愿付给乙方居间费用，运距10-25公里，需车100辆左右，
其居间费用，不论运输距离多远，每车居间费用7元人民币。 3、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给乙方居间费用都要如约履行。 4、如在本合同工程量外，甲方与发包方增加的工程量，甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。 5、付款方式：乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。 6、违约责任：如甲方到期不及时付款，乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费，每拖延一天，甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。 如发生违约纠纷，甲方的签约方不能协调时，可提交当地法院仲裁。 7、未尽事宜，双方协议补充：8、本合同一式2份，甲方、乙方各执一份。 双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。 甲方签字：乙方签字：年月日 5、运输距离与单价： 6、车辆要求及数量：总计需台左右，车辆尺寸(5.4×1.5×2.3)至5.6，甲方必须保证乙方车队24小时工作。 7、运输费用的计算方式：按起步价零公里75元+每公里10元计算。 8、取土地点：9、卸土地点：10、作业时间：11、开工时间：二、结算及付款方式：1、甲方负责每天结算、付款，结算付款时间定在每
中间人内部合作协议书 甲方授权代表：乙方授权代表： 一、概况 本次土地概况如下： 1、现性质： 2、面积： 3、容积率： 4、位置： 6、谈判时限： 二、总则 1、甲方是本次土地交易中土地所有方（委托人）授权代理的中间人，签字人为该中间人代表，中间人具体人员及数量不在本协议中体现。 2、乙方是本次土地交易中土地购买方（委托人）授权代理的中间人，签字人为该中间人代表，中间人具体人员及数量不在本协议中体现。 3、甲方负责在本次土地交易中代理土地所有方提供订约机会。 4、乙方负责在本次土地交易中代理土地购买方提供订约机会。 5、甲乙双方根据本协议获得规定的权力并履行义务，且应遵循双方与各自代理的委托人签订的《土地买卖居间协议》或类似标题的协议文件。 6、关联文件： （1）甲方与本次土地交易中土地所有方签订的《土地买卖居间协议》或类似标题的协议文件。 （2）乙方与本次土地交易中土地购买方签订的《土地买卖居间协议》或类似标题的协议文件。 （3）甲方委托人与乙方委托人签订的《土地买卖合同》或类似标题的协议文件。 （4）甲方与自己中间人团队人员签订的《内部费用划分协议》或类似标题的协议文件。 （5）乙方与自己中间人团队人员签订的《内部费用划分协议》或类似标题的协议文件。 三、居间事项 乙方在与甲方签订本协议后，甲方委托乙方推广甲方的委托人所持有的土地资源，促成双方委托人签订《土地买卖合同》或类似标题的协议文件。在双方与各自委托人签订的《土地买卖居间协议》成功履行，并取得“居间服务费”后，甲乙双方按比例划分取得该费用中各自应得部分。甲乙双方在取得各自应得部分的居间费用后，应按与各自中间人团队人员签订的《内部费用划分协议》或类似标题的协议文件，具体划分并支付报酬费用。 四、居间报酬及支付方式 1、在甲乙双方与各自委托人签订的《土地买卖居间协议》成功履行，并取得“居间服务费”后。由乙方全额提取该费用，再进行具体分配。
房屋买卖居间合同标准版 这是一篇由网络搜集整理的关于房屋买卖居间合同范本标准版的文档，希望对你能有帮助。 买受人(甲方)：________________ 居间方(乙方)：________________ 根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，买卖双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致就甲方有意向购买房屋事宜，经过初步协商，双方都认为有继续协商的必要和实际成交的可能，故起草并签署该合同，以资共同遵守。 第一条居间标的物 乙方将座落于上海市________区________路________弄________号________室的房屋推荐给甲方： (一)房屋权利人________，房屋性质：________，结构：________; (二)房屋建筑面积________平方米，该房屋占用范围内的土地使用权【面积】【分摊面积】________平方米，实际可使用面积_______平方米，具体包含________________。 (三)该房屋占用范围内的土地所有权为【国有】【集体所有】;国有土地使用权以【出让】【划拨】【________】方式获得。 (四)随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备)及装饰情况由乙方在第六条中予以一一列明。 (五)出卖人(房屋出售方，下同)转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、
租赁等其他关系) 由乙方在第六条中予以一一列明。 (六)该房屋内的`户口情况; (七)其他：; 乙方保证上述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系完全属实，且没有遗漏。 第二条乙方义务 1.乙方应积极认真地把该房屋的真实情况及出卖人的真实意思表示介绍给甲方，并将与该房屋有关的重要事实如产权性质、产权有无争议、户口情况等在本协议中列明，重要情况应以书面形式告知甲方。若在与出卖人谈判过程中，甲方发现乙方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时，甲方有权向乙方索取本合同约定居间服务费总金额的50%作为违约金，并有权单方终止本合同。 2.乙方应积极努力的做好居间介绍，协调双方意见，尤其是房屋价格、房款支付方式及日期、登记过户时间、房屋交付、附属设施归属等，若因上述事实买卖双方未达成一致导致交易未完成，乙方无权收取任何费用。 3.乙方应协助买卖双方办理贷款、签订买卖合同、登记过户、产证办理、房屋交付等相关工作，待房屋产权转移至甲方名下，办理出产权证书，且完成房屋交付并办理完交付手续，即视为乙方居间完成。 第三条甲方的义务 自乙方完成所有居间义务之日起三日内，甲方向乙方支付其应付的所有居间服务费。 第四条居间服务费 1、居间服务费的约定：
编号：QJ-HT-0170 土石方工程业务居间合同 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
土石方工程业务居间合同(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 甲方： 乙方： 工程名称：××××平基工程(以下简称“本工程”) 工程地址：××××× 工程概况：基础平场，土石方爆破、挖运、市政管网，总造价按签订的施工合同实际方量计算，土石方单价按施工方税后价按土石方实际比例(土方：砂岩：页岩)分段据实结算，计费标准如下： 1、×××元/m3(土石方比例为1:5:4); 2、×××元/m3(土石方比例为1:6:3); 3、×××元/m3(土石方比例为1:7:2)。 油料、炸药由甲方供，按照挂牌价加上管理费后的×××计算(预计单价：油料××××元/吨，炸药××××元/吨，雷管××××元/个，具体数额以合同为
准)。保证金按签订合同量金额按照合同为准比例打入×××××指定账户。月进度80%比例结算，工程结算款直接入专用直通账户，不经过其他账户中转。保证金在施工进场后3个月内按比例不计息退还给专用直通账户。 经甲、乙双方一致协商，在公平、公正、自愿的前提下达成如下协议： 一、甲方与中标方签订施工合同后，甲方自愿支付乙方本工程费用(包括：拓展信息费、差旅费、交通费、食宿费、通讯费、劳务费、招待费等支出)，按照该工程签订的方量每立方米元现金支付给乙方，总费用共计元(大写：)。 二、支付方式和时间： 1、乙方促成甲方与中标方签订施工合同后，成功打入保证金后，甲方支付给乙方现金×××万元整; 2、甲方进场施工后7个工作日内支付乙方总费用×××万元整; 3、剩余的费用按照月进度结算比例支付乙方，支付时间为月进度结算当日起三个工作日内。总费用支付完毕后或甲方未签订施工合同，本合同自动失效。 三、如甲方不按以上条款支付此款时，乙方可持本合同向本项目公司扣取此款。
After reaching a consensus through equal consultation, the agreement stipulates the obligations that must be performed and the rights that should be enjoyed by each other.居间人的权利义务及合同主要条款的写法正式版
居间人的权利义务及合同主要条款的 写法正式版 下载提示：此合同资料适用于日常场景中，在经过平等协商而达成一致意思后订立的协议，规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如若自身权益受到损害，可通过正当手段来维护自己的利益。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 根据居间人所受委托内容的不同，居间合同可区分为指示居间和媒介居间。指示居间是指居间人为委托人报告订约机会的居间，媒介居间是指居间人仅为委托人为订约媒介的居间。无论何种居间，居间人只是在双方当事人之间是起介绍、协助作用的中间人。 (一)居间人的义务 居间合同中居间人的义务就是委托人的权利。居间人的义务主要有以下几方面。 1.报告订约机会或媒介订约的义务
向委托方报告订约机会或提供订约媒介是居间人在居间合同中承担的主要义务。 2.忠实于当事人的利益 忠实于当事人的利益是指居间人就有关订立合同的事项应当向委托人如实报告。居间人的忠实义务具体包括： 首先，居间人应将其所知道的有关订立合同的情况或商业信息如实告知委托人;其次，居间人不得对订立合同实施不利影响;再次，对于所提供的信息，成交机会以及后来的订约情况负有向他人保密的义务。 应当注意的是，在指示居间合同中，因居间人和相对人没有合同关系，因此，
编号：QJ-HT-0668房屋买卖居间合同(官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
房屋买卖居间合同(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 居间合同 二手房合同文本2005-3-24 房屋买卖居间合同 甲方(出卖方)： 乙方(买受方)： 丙方(居间方)：北京某某房地产经纪有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他相关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲、乙双方共同委托丙方从事房地产经纪事项达成一致意见，特订立如下协议： 第一条房屋信息描述 甲方自愿出售的房屋(以下简称该房屋)位于。该房屋用途为，建筑面积为
平方米(以该房屋产权证标注面积为准)。该房屋已依据国家有关规定取得产权证书，所有权证号为字第号，所有权人为。乙方对该房屋已做充分了解，并愿意购买。 第二条房屋交易价格 甲、乙双方确认该房屋交易价格为每建筑平方米人民币元，总价款合计为人民币元(大写元整)。 第三条与该房屋交易相关的费用 与该房屋交易相关的费用按国家和北京市有关规定执行，由甲、乙方承担，由丙方代收代缴。经甲、乙双方确认，具体支付费用的种类和数额见附件一。 若乙方需要向银行贷款，则乙方还应支付保险费、评估费和律师费，该费用在评估报告完成并确定后仍应由丙方代收代缴，具体支付费用的种类和数额见附件二。 第四条委托事项和服务费 甲、乙双方共同委托丙方为其提供促成房屋买卖、代办房屋产权过户等服务。甲、乙双方应向丙方支付相应服务费。经甲、乙双方确认，具体支付
土石方居间合同范本 甲方（委托人）: 联系电话: 身份证号码: 乙方（受托人）: 联系电话: 身份证号码: 甲乙方为了发挥双方优势,根据>,经双方充分协商,依照平等自愿,互利互惠的原则,达成如下协议: 一, 委托事项 1,乙方接受甲方委托,负责就___________________________________________工程项目,引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈,向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同. 2,”居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同. 二, 乙方义务 1,乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察; 2,乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效. 三, 甲方义务 1,甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料;负责和____________________进行合同谈判; 2,如果居间成功,则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同,甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关. 3,如果居间成功,则甲方因按本合同约定,向乙方支付居间报酬,如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金. 四, 居间报酬的计算方法,支付时间和支付方式 1,本项目居间报酬为__________________________________.
创作编号：BG7531400019813488897SX 创作者：别如克* 个人居间协议书 甲方：乙方： 联系电话：联系电话： 甲方联系人： 联系电话： （以下简称甲方）与（以下简称乙方）身份证号：，经友好协商，在国家相关法律法规和公平、公正、平等互利的原则下，就乙方向甲方和客户提供居间服务的相互合作事宜达成以下协议。具体内容如下： 一、总则 1、甲方是按照国家相关法律、法规成立的独立的企业法人。 2、乙方是能够独立承担民事责任的中华人民共和国公民。 3、乙方愿意以居间人的身份，受甲方或客户委托为双方提供订约机会或其他推荐业务。 4、甲方亦同意依法接受乙方以上的申请及提供服务。 5、同时需提供以下文件： ○1居间人身份证复印件?○2居间人个人银行卡复印件? 二、居间事项 1、乙方与甲方签订本协议后，乙方在合法范围内以合法方式为甲方取得工程回款。 2、甲方对乙方所提供的客户信息应合法利用。乙方须协助甲方收集并向甲方反馈客户信息。 3、乙方须接受甲方关于对客户资信等情况了解的要求，并予以协助。
三、佣金计算及支付方式 1、乙方向甲方提供居间服务并因此获得甲方支付的佣金。 2、甲方向乙方支付佣金的标准：乙方为甲方取得回款总额的。 3、甲方回款到账的个工作日将佣金付至乙方指定账户或直接支付现金给乙方。乙方指定 账户如下： 收款人全称：开户银行： 账户： 上述账户除非乙方书面正式通知甲方修改，均被视为有效账户。 5、税项 乙方佣金所得由甲方按国家劳务收入有关规定代扣代缴个税。 四、双方权利和义务 1、甲方权利和义务 （1）督促乙方严格履行本协议的各项约定，并拥有对发生违约行为的乙方缓发/扣除部分或全部佣金、不予续约或立即终止协议以及向同业协会通报的权利和义务。 （2）依照本协议规定按照时间向乙方发放佣金； 2、乙方的权利和义务 （1）严格按照本协议规定履行义务，并接受甲方监督。 （2）遵守国家法律、法规、遵守并执行甲方指定的所有适用于乙方的规章制度。 （3）乙方应在本协议第二条约定的范围内向甲方提供居间服务，除非得到客户书面授权，乙方行为不得超越该界定。 （4）在任何情况下，乙方无权代表甲方与客户签署协议。 （5）乙方不得以甲方名义设立经营服务网点，不得以甲方名义开展经纪活动。 （6）乙方不得以不正当手段损坏甲方及甲方其他业务人员、居间客户的名誉，不得扰乱甲方及其他业务人员的正常业务秩序，不得开发甲方和其他业务人员的已有客户。 （7）乙方不得在本合同期间，同时兼职同行业或同性质公司的居间委托。 （8）依照本协议规定时间向甲方收取佣金。 五、保密 本协议任何条款、及本协议所涉及的客户的任何资料，均属于应该保密的信息，任何一方均有保密义务。任何一方未经对方和客户的书面正式许可，不得以任何理由，在任何场合泄露、披露本协议任何条款及本协议所涉及的客户的任何资料。
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 房屋买卖居间合同模板 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit.
房屋买卖居间合同 居间合同 二手房合同文本2005-3-24 房屋买卖居间合同 甲方(出卖方)： 乙方(买受方)： 丙方(居间方)：北京某某房地产经纪有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他相关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲、乙双方共同委托丙方从事房地产经纪事项达成一致意见，特订立如下协议： 第一条房屋信息描述 甲方自愿出售的房屋(以下简称该房屋)位于。该房屋用途为，建筑面积为平方米(以该房屋产权证标注面积为准)。该房屋已依据国家有关规定取得产权证书，所有权证号为字第号，所有权人为。乙方对该房屋已做充分了解，并愿意购买。 第二条房屋交易价格
甲、乙双方确认该房屋交易价格为每建筑平方米人民币元，总价款合计为人民币元(大写元整)。 第三条与该房屋交易相关的费用 与该房屋交易相关的费用按国家和北京市有关规定执行，由甲、乙方承担，由丙方代收代缴。经甲、乙双方确认，具体支付费用的种类和数额见附件一。 若乙方需要向银行贷款，则乙方还应支付保险费、评估费和律师费，该费用在评估报告完成并确定后仍应由丙方代收代缴，具体支付费用的种类和数额见附件二。 第四条委托事项和服务费 甲、乙双方共同委托丙方为其提供促成房屋买卖、代办房屋产权过户等服务。甲、乙双方应向丙方支付相应服务费。经甲、乙双方确认，具体支付的服务费用种类和数额见附件一。 若需要从银行贷款，则乙方委托丙方为其提供代办银行贷款服务。乙方应向丙方支付相应服务费。经乙方确认，具体支付的服务费用见附件二。 第五条定金支付 甲、乙双方已达成该房屋买卖意向，在签订本合同当日，乙方需向丙方支付相当于房屋交易价格10%的购房定金，计人民币元(大写元整)，甲、乙双方同意该定金自支付于丙方时起视为定金已支付。在支付定金同时，甲方应将该房屋的产权证、身份证等相关证件的原件交付于丙方。
土石方工程居间协议书 甲方(委托人) ：_______ 乙方(受托人) ：_______ 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就土石方工程项目 (以下称该工程项 目) ，引荐甲方和该项目的单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与单位签订该工程项目承包施工合同。单位签订书面的工程承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方 对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。三、甲 方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和进行合同谈 判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和单位所签订的专业施工单位合 同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如 果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的 1%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式居间报酬的计算方法、 1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的_______%。 2、居间报酬在甲方与乙方引荐的包施工合同)后日内付清。单位签 订该工程项目的专业承_______%。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要 费用。在本合同签订时甲方向乙方支付_______万元，作为乙方居间活动费用。不论乙方是否促成工程承包合同成立，均有权不予返还居间费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为， 否则有权要求对方承担违约责任。 七、合同终止 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板 1、本合同签字生效后，如果至 ____年____月_____日，乙方仍未完成居 间任务的，本合同自动终止。 2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
光伏发电服务合同 委托人： 居间人： 合同双方当事人依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规之规定，本着诚实信用、互惠互利的原则，经平等充分协商，自愿达成以下条款，以便双方共同信守履行。 第一条委托事项及具体要求： 居间人介绍委托人同公司项目签订光伏发电合同。 第二条报酬及支付期限： 1、居间人促成合同成立的报酬为每瓦1分钱，委托方办理发改委备案后支付居间人每瓦2分钱，委托人应分别在合同签订及备案完毕后和施工完毕后7日内支付报酬。 2、居间人协调相关企业与单位签订场地屋顶承包合同保证在5元/平方米以下（包含），委托人应在开工后七日内每平方给居间人3元的节省费。 3、未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。 第三条居间费用的负担： 居间人促成合同期间的居间活动的费用由居间人负担。 第四条本合同解除的条件 1．当事人就解除合同协商一致； 2．因不可抗力致使不能实现合同目的； 3．当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现
合同目的。 第五条违约责任： 1.委托人在签订本合同后自行联系居间人介绍的客户签订合同的，视为居间人完成居间活动。 2.委托人未按本合同约定的期限足额支付居间费用的，按应付款总额日万分之五支付迟延履行金。 第六条合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。 第七天其他约定事项： 。 第八条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。 第九条本合同一式二份，双方各执一份，签字或盖章生效。 委托人(章)：居间人(章)： 居民身份证号码： 法定代表人：法定代表人： 电话：电话： 开户银行：开户银行： 签订地点：山东省龙口市签订时间：___年___月___日
房屋买卖居间合同样本 Sample of intermediary contract for housing sales 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
房屋买卖居间合同样本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方（出售方）：身份证号码： 乙方（买售方）：身份证号码： 丙方（居间方）： 甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及***市相关规定，本着自愿、公平、平等、诚实信用原则，经协商一致订立本合同。 第一部分关于房屋买卖 第一条成交房屋基本情况 房屋登记地址： 房屋权属证号：土地使用证号：房屋用途： 登记所有人房屋抵押情况： 房屋共有人是否同意出售：□是□否
目前是否已出租：□是□否承租人是否放弃优先购买权□是□否 房屋权属情况：□私有产权房□使用权的公房□可以出售的经济适用房□其他 房屋状况建筑面积：平方米; 房型： ; 楼层 其他情况 1.1 经协商，甲方愿将上述房屋出售给乙方，甲方对上述房屋信息的真实性、准确性负责，并保证房屋交付乙方时的状况与乙方实地看房时的状况保持一致，否则愿承担相应的违约责任、赔偿乙方因此而受到的一切损失。 1.2 乙方确认，对该房屋已作了充分了解并实地查看过房屋，对房屋现状没有异议，愿意购买该房屋。 第二条成交价格 甲乙双方协商后确定的成交价格为：人民币***元，（大写：**）。 第三条付款方式 3.1 现金或贷款支付
土石方居间协议书 1、土石方居间协议书 甲方(委托人): 身份证号码: 联系地址: 联系电话: 乙方(居间人) 身份证号码: 联系地址: 联系电话: 甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商。依平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议。
一、委托事项 1、乙方接受甲方委托负责就石家庄至济南高铁往反运输土石方工程项目(以下称该工程项目)引荐，运输单位和甲方洽谈，向运输单位提供该工程项目的信息，并促成运输单位与甲方签订该工程项目承包实施合同。 2、“居间成功”是指完成本条例所全部委托事项，运输单位与甲方签订书面的工程施工合同，乙方仅为运输单位提供信息，或为甲方提供联络协助，撮合等服务，均视为委托事项完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向运输单位提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助运输单位对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向运输单位提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 三、运输方的义务 1、运输单位负责提供营业执照等相关材料，负责和进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由运输单位全面履行和甲方所签订的专业施工合同，运输单位所履行施工合同而产生的权力和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定向乙方支付居间报酬，如果未按时支付则逾
期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间、和支付方式 1、甲方承诺每车每吨公里土石方向乙方支付()元，作为居间费。 2、每天居间费的计算方法:每天居间费=每车每趟每吨每公里每吨的居间费/天*每车总趟数/天*车辆总数。 3、居间费的支付时间为:运输单位每辆车往返一次由甲方向乙方支付一次。 4、甲方可以转账或现金支付。 五、运输单位在该项目提供的车辆最终以运输单位实际在该项目上提供的总的车辆为主。 六、本协议所述项目的工期为运输单位与甲方签订的拉土石方施工合同的期限为准，如果运输单位与甲方签订的合同需要续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到运输单位与甲方彻底不再有业务关系时，该协议终止。 七、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。
居间合同三方承诺书 甲方： 乙方： 居间人： 一、根据应天公园人工湖土方运输合同的成立，其过程中居间人付出了很多的人力、财力，其应该所得的居间费用的支付方法和甲、乙双方所签定的应天公园土方运输合同同步进行。 二、居间人的居间费用的提取方法，每天乙方或乙方所指定人员和居间方或居间方所指定人员同时到甲方财务办公室领取，如有一方没有到位，此工程款暂停发放，等乙方和居间人员同时到位时方可发放。 三、甲乙双方如人员变化，合同变化等，不论发生什么变化，只要应天公园土方运输项目未停，其居间费用不得变化。 甲方： 乙方： 居间人：
年月日 居间合同承诺书 （工程联系业务费） 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定，甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。乙方不在甲方报销任何费用，甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费，郑重作出以下付款保证： 1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程，甲方愿意承包。 2居间费用：乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的土方运输正式合同。甲方自愿付给乙方居间费用，运距10-25公里，需车100辆左右，其居间费用，不论运输距离多远，每车居间费用7元人民币。 3、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给乙方居间费用都要如约履行。 4、如在本合同工程量外，甲方与发包方增加的工程量，甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。 5、付款方式：乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。
6、违约责任：如甲方到期不及时付款，乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费，每拖延一天，甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。如发生违约纠纷，甲方的签约方不能协调时，可提交当地法院仲裁。 7、未尽事宜，双方协议补充： 8、本合同一式2份，甲方、乙方各执一份。双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。 甲方签字：乙方签字： 年月日
房屋买卖居间合同书通用范本 甲方(出卖方):____________ 乙方(买受方):____________ 丙方(居间方):成都某某房地产经纪有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他相关法律、法规之规定,甲、乙、丙三方在平等、自愿和协商一致的基础上,就甲、乙双方共同委托丙方从事房地产经纪事项达成一致意见,特订立如下协议: 第一条房屋信息描述 甲方自愿出售的房屋(以下简称该房屋)位于__________________。该房屋用途为____________,建筑面积为____________平方米(以该房屋产权证标注面积为准)。该房屋已依据国家有关规定取得产权证书,所有权证号为____________字第____________号,所有权人为____________。乙方对该房屋已做充分了解,并愿意购买。 第二条房屋交易价格
甲、乙双方确认该房屋交易价格为每建筑平方米人民币____________元,总价款合计为人民币____________元(大写________________________元整)。 第三条与该房屋交易相关的费用 与该房屋交易相关的费用按国家和成都市有关规定执行,由甲、乙方承担,由丙方代收代缴。经甲、乙双方确认,具体支付费用的种类和数额见附件一。 若乙方需要向银行贷款,则乙方还应支付保险费、评估费和律师费,该费用在评估报告完成并确定后仍应由丙方代收代缴,具体支付费用的种类和数额见附件二。 第四条委托事项和服务费 甲、乙双方共同委托丙方为其提供促成房屋买卖、代办房屋产权过户等服务。甲、乙双方应向丙方支付相应服务费。经甲、乙双方确认,具体支付的服务费用种类和数额见附件一。 若需要从银行贷款,则乙方委托丙方为其提供代办银行贷款服务。乙
工程居间合同 甲方（委托人）： 法定代表人或委托代理人： 身份证号码：联系电话： 乙方（受托人）：联系地址： 身份证号码：联系 联系地址： 身份证号码：联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就 的土石方开挖工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指乙方引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工
合同。若甲方与业主方尚未成功签订书面的工程施工合同，则视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。 2、乙方在甲方与业主方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。 三、甲方义务 1、甲方负责提供业主方要求的相关资料；并负责和业主方进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和业主方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的30%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同后，当日即付给乙方现金伍拾万元整（￥500000.00元）作为酬金。 2、本工程项目的居间费用按照每月的工程进度进行结算。 3、计算方式：甲方按照每立方米土石方提取1.0元人民币结算并提取给乙方。
工程居间协议书 甲方（委托人）：乙方（居间人）： 联系地址：联系地址： 联系电话：联系电话： 甲、乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依等价有偿，互惠互利，平等自愿诚信合作的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就珠海机场土石方工程与业主接洽，并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方（以实际工程量为准）。每立方保证15.5元，(以扣除居间费用)。 二：乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠，如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、资金证明，营业执照等相关资料；负责和承建单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。 四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式 1、居间成功后，甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共 2500万元人民币（税后）。 2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用： 第一次：以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。
第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方万元人民币。 余款按每三个月付一次，甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。 3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方，乙方收取甲方的居间服务费不开发票，不承担任何税费及其它手续费。 五、居间费用的承担 1、如乙方提供的工程信息不真实，造成甲方所发生的实际费用由乙方承担，如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。 六、保密事项 1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 七、合同终止 1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁，或直接向当地人民法院诉讼解决。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。 合同签订地： 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人： 年月日年月日
居间协议中“不管买卖合同能不能签定，中介都将如数得到佣金“ 条款有效性分析 中介在居间协议约定，不管买卖合同能不能签定，中介都将如数得到佣金，实践中这样的条款被称为“保底条款”，审理中基本都被认定无效。 那么，是不是买卖合同签定后，中介就取得了收取佣金的权利呢?本案法官认为，也不尽然。一般来说，居间人全面履行居间义务并促成双方订立合同的，有权向委托人收取报酬;由于居间人自身原因导致合同成立后未能履行的，仍然不能要求全额支付。 另外，法官就另一个疑难问题表明了立场，认为中介的责任包括：1、如实报告，不得隐瞒或提供虚假资料;2、应对委托人提供的各种资料作必要的专业审查，以确保其提供信息的真实性;3、积极寻找符合要求的买家，促成双方订立合同;4、为客户提供必要的专业意见并释明房地产交易方面的政策法规。 案例 居间报酬的获取需以促成合同成立为前提——罗某某诉上海某某房地产经纪事务所九亭分部居间合同纠纷上诉案 【案例要旨】 房地产中介公司在定金协议中约定签订协议即视为居间成功，并据此向委托人主张居间报酬。但是，《合同法》明确规定居间人未促成合同成立不得要求支付报酬，故该约定违反《合同法》规定，应认定无效。在未促成合同成立的情况下，中介公司无权获得居间报酬，但委托人应支付必要的费用。本案的审理对于准确适用合同法、规范中介公司的居间行为和正确审理此类案件具有一定的借鉴意义。 【案情简介】 上诉人(原审被告、反诉原告)罗某某 被上诉人(原审原告、反诉被告)上海某某房地产经纪事务所九亭分部(以下简称某某事务所) 2008年5月24日，某某事务所、罗某某与案外人李涛三方签订了定金协议，该定金协议约定：经某某事务所中介服务，罗某某将上海市松江区九亭镇九亭大街某弄某号某室房屋一套出售给案外人李涛，房屋购买总价款为363,000元(人民币，下同)，买卖过程中所有交易税费及中介佣金7,260元均由购买方承付。协议第三条约定，买卖双方应于十日内依某某事务所之安排签订商品房预、出售合同或房屋买卖合同等。协议第五条约定，若罗某某有反悔不卖或不按约定前来签订房屋转让合同及其他违约行为，致使无法完成签订合同之情形，则罗某某应双倍返还已收之定金给买方，另外罗某某仍应向某某事务所支付房产成交价的2%作为中介服务佣金或违约金，某某事务所随时可以主张权利并追索上述相关费用。协议第六条约定，签订本协议即视为某某事务所居间成功，罗某某及购买方双方均不得单方违约;罗某某及购买方各自履约责任由签字人承担。协议并对房款的支付方式、房屋的交付、产权的过户等作了相应的规定。 2008年6月5日，罗某某出具确认书，确认因对原定金协议存有异议，不同意按原协议继续履行，决定不再对所涉房屋进行买卖。 现某某事务所起诉要求罗某某支付居间费7,260元;罗某某则反诉要求确认定金协议无效，某某事务所赔偿其精神、经济损失2,000元。