甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规精神，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意，签定本合同。
第一条：签定活动房内容：
第二条：付款方式：首期定金：，彩板房材料进入现场，当天内甲方应向乙方支付合同金额的进度款元（大写）活动房安装完工，甲方验收后应向乙方支付合同金额全部尾款金额元，大写。
第三条：以上价格为不含税价格，如需开发票另加 %税点。
第四条：如工程停建或不建定金和进度款乙方不予退还。
第五条：工程款全部付清之前本彩钢房所有权归乙方所有。
第六条：本合同自签订之日起生效，如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时，应提交本合同签署地人民法院解决。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：
地址：地址：
电话：电话：
签订日期：
签订地点：
编号: ____________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 工程承包合同书范本 甲方： ____________________ 乙方： ____________________ 签订日期：__ 年___ 月___ 日 发包方（甲方） ______________________________________
地址： _______________________________ 电话____________ 法定代表人： ________________________________ 承包方（乙方） ______________________________________ 地址： _______________________________ 电话____________ 法定代表人： ________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》与 ____________ 市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称： ____________________________________ 二、工程地点： ____________________________________ 三、工程编号： ____________________________________ 四、工程范围和内容： __________________ 全部工程建筑面积 _________ 平方米。（各单项工程详见工程项目一览表） 五、工程造价： _________________ 全部工程施工图预算造价人民币 _________ 元，其中： _________________ 人工费_______ 元。（各单项工程详见工程项目一览表） 第二条工程期限 一、开竣工日期： __________________ 依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：_____________________ 全部工程自_________ 年____ 月 ___ 日开工，至_________ 年___ 月____ 日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表） 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及
合同编号： 彩 钢 板 活 动 板 房 承 揽 合 同 定作方：（甲方）承揽方：（乙方）
彩钢板活动板房承揽合同 定作方：江西省建工集团公司上海分公司（甲方） 承揽方：吴江市震宏彩钢板钢架有限公司（乙方） 甲方因工地（位于上海市青浦区，清河湾路、东至小浦港的青浦玫瑰湾二期项目总承包工程）施工需要，现将彩钢板活动板房交与乙方（吴江市震宏彩钢板钢架有限公司）在甲方项目工地加工制作及安装。为确保工程建设需要，双方平等互利的原则，经双方共同协商，现就有关分包事宜协议如下： 二、质量标准：达到甲方、监理、业主及相关部门的验收合格要求。 三、技术资料：甲方提供方案性图纸一套，乙方根据方案图纸进行深化，并经甲方确认后 按图纸施工。 四、验收标准、方法和期限：甲乙双方及相关部门根据本行业相关技术标准、甲方及业主 企业项目管理验收标准进行验收。工程安装完成后及进行验收。验收合格后甲方出具“验收合格书”。
五、付款方式：自承乙方在甲方工地施工完成验收合格后，分批次付清（期限6个月）。 六、违约责任：按《合同法》等有关法律和法规处理。 七、解决争议的方式：发生纠纷，双方协商解决；若协商不成，应由合同签署地人民法院 解决。 八、其他合同未尽事宜，在合同履行过程中可另行补充协议，与此合同具有同等法律效力。 九、另外约定事项：需方需要其他特殊材料时，单价另行协商。 十、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。 十一、其他事项：__1、一层窗户外侧必须安装钢防盗网；2、由于正常使用发生的损坏，乙方必须随时免费提供维修，非正常损坏维修，甲方支付成本费；3、轻钢组合房按乙方提供图纸施工。 定作方（章）：承揽方（章）： 地址：地址： 电话：电话： 法人代表或授权委托人：法人代表或授权委托人： 签订地点： 签订日期：年月日
施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议： 第一条工程概况: 1.1 装修施工地点： 1.2 住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。 1.3 工程承发包方式：_______________________ 。 1.4 合同价款：本合同工程造价为（人民币）__________________________ 元（不含税金）,金额大写：__________________________________________ （详见：《工程预算书》） 1.5 工程工期：自___ __年____ 月__ ___日开工, 至年___月___ __日竣工,工期天。 第二条甲方工作 2.1 开工前_________ _天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室 内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 2.2 提供施工期间的水源、电源; 2.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 2.4 不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 2.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。 第三条乙方工作
工程承包合同书通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019800
工程承包合同书通用版 工程承包合同书范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 1、工程名称：承建XXXXXXXXXX车间，附属工程： 2、工程地点： 3、工程内容： ①、钢构隔音覆盖厂房; ②、设备基础;
③、排音管道及电缆沟。 二、承包方式：包工包料。 三、乙方施工时必须确保安全，责任自负。 四、决算方式：按实际工程量决算。 五、工程造价： 1、附属钢构隔音覆盖厂房：(元)。 2、设备基础：(元)。 3、排音管道及电缆沟：(元)。 以上三项合计为：(元)。 六、乙方必须按图纸及工程预算书规定进行施工，保证质量。 七、付款方式：由乙方垫资施工，工程全部完成验收合格后15天内，根据实际决算价一次性付清全部工程款。 八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
彩板房安装合同书 建设单位：（甲方）林州建总乡宁热源厂项目部 施工单位：（乙方）月宝钢结构工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：乡宁热源厂主厂房钢结构工程 二、工程内容：包工包料（大梁按235-B执行，复合板上4下3 7.5公分，其他按图施工） 三、工程工期：合同生效，甲方具备施工条件，乙方进入工地开始施工，12天全部竣工。如遇天气条件及自然灾害或地方关系不能正常施工时，则工期顺延。 四、承包方式：包工包料 五、工程造价：200元/㎡，完工后按实际尺寸结算 六、付款方式：合同签订后付定金1万元整，钢结构装车后付7万元整，钢结构安装完毕后 付7万元整，全部完工后一次性付清余款。 七、乙方责任：按照工期和设计要求，组织人员机具、材料进入施工现场，精心施工确保工 程质量及自身施工安全。由乙方自身造成的安全事故责任自负与甲方无关。 八、甲方责任： 1、负责搞好开工前（中）施工现场三通一平，保证电源、水源的正常使用。 2、提供乙方施工人员住宿条件。 3、保证按照合同及时支付工程款。 4、因甲方原因造成的停工、窝工给乙方造成的人工及人员往来工地的经济损失有甲方承 担，同时工期顺延。 5、承担有甲方自身原因造成的安全事故责任。 九、其他： 1、工程竣工10日内不进行验收视为工程合格。 2、本合同未尽事宜双方协商解决。 3、本合同一式贰份，双方各执一份。 4、合同签署日期：年月日 发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
年月日
编号：_____________建筑施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
合同编号:___________ 2020工程承包合同书范本 甲方： ______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
建设工程承包合同，也叫作基本建设承揽合同，指一方，即承包人按期完成并交付他方（发包人）所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。下面是小编为您整理的“ 2020工程承包合同书范本”，供您参考，更多详细内容请点击（）查看2020工程承包合同书范本（一） 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的宵砖或红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为日，暂定丁自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括 拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
钢结构彩钢板房制作安装合同 甲方：****房地产有限公司 乙方：****建筑工程安装有限公司 本着平行互利，诚实守信的原则，依据《中华人民共和国合同法》《加工承揽合同条例》及其它的有关法律、法规的规定，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，就本工程的相关事宜达成以下一致协议：一、工程项目名称：**村新民居项目现场临时工棚钢结构彩板房制 作安装工程。 二、工程地点：**县公**乡**村村南。 三、承包方式：包工包料，（包运输制作安装）。 四、工期要求：自合同签订之日起，4日内彩钢板、钢结构材料进场， 10日内制作安装完成，经验收合格交甲方使用。（遇不可抗力情 况发生工期顺廷）如乙方自身原因不能按约定时间完成，廷期 一天罚款200元/日。 五、质量要求： 1、彩板房净高3.3M、选用塑钢门窗，要求每个开间设一门两窗，门窗尺寸标准门标准窗。 2、墙板采用75厚彩板，屋面板采用100厚彩板，钢结构梁柱采用100*100方管。 3、彩板房抗风压等级不小于8级，抗雪压厚度不小于500。 4、前房檐伸出1.5M，后房檐伸出0.3M。
5、工程保修期定为一年。 六、工程价款：制作安装（含税）单价：330元/平方米。建筑面积 定为300平方米，（按竣工验收实际建筑面积计算工程款）。七、付款方式：工程竣工验收合格，见乙方地税局发票付款，付款 全额为90%，余下10%作为工程质量保修金，保修金保修期满 一次付清。 八、安全生产要求：乙方必须对施工人员进行专业安全教育，注意 安全生产文明施工，做好安全防护，安全事故、现场保卫、周 边协调的一切责任由乙方承担。 九、违约责任及合同纠纷解决方式：严格按《合同法》执行，发生 争议双方协商解决，协商不成，交由违约方对所在地法院提起 诉讼。 十、本合同一式两份，双方各持一份，合同自签字盖章之日起生效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 联系电话：联系电话： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 税号：税号： 年月日年月日
内部编号：AN-QP-HT696 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 施工合同协议书通用范本
施工合同协议书通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包人(全称)__________ 承包人(全称)__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：__________ 工程地点：__________ 工程内容：__________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表
文件编号：RHD-QB-K5892 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 工程承包合同书范本标 准版本
工程承包合同书范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 兹有工程 总承包人：_________(以下简称甲方)，地址：_________，电话号码： 分包人：_________(以下简称乙方)，地址： _________，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月 _________日双方同
意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。 第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整,大写为 (此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取 %作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。
4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。 第五条：工程期限 5.1开工日期： 5.2竣工日期： (以竣工报告为准) 交付日 5.3合同总工期：天 5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽误。 第六条：付款办法 6.1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费元。 乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。以后以按每月工程量的进度
彩钢板房安装合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑法》等相关规定，及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互助、互利和诚实守信的原则，为明确双方在建筑劳务合作中的权利和义务及违约责任、结合本工程的具体情况，经双方协商同意，特签订本承包合同。 一、工程名称 : 二、工程地点： 三、承包范围、工作内容: 彩钢板房工程，总建筑面积：平方米（见施工平面图），承包给乙方搭设。 彩板板型为950*150。板房室内净高最低处满足2.8m高，房顶为四周出檐出墙30cm，屋面前高后低，前面屋面高出后面屋面200mm。具体要求如下： 1、主材——彩钢板：厚度填充材料8kg/立方，150mm,铁皮厚4mm,主板白色，门窗口、檐口蓝色；厨房及锅炉房采用同规格彩板，要求改为阻燃填充料； 2、门：双层铁门，白色，锁子正规厂家生产，能结实耐用，门洞口进行二次加固（用方管）。 3、窗：办公区封闭窗采用75系列1.2厚普通香槟色铝合金，推拉窗， 4mm厚双层玻璃，边框加固采用8*8镀锌方管进行加固。后窗采用固定玻璃窗，前窗推拉窗，75系列1.0厚普通香槟色铝合金，4mm单层玻璃；施工开始前甲方提供窗型图。 4、主框架在板材里不得外露，墙体下固定材料采用3*3角铁、间隔1.5米设固定点桩、砼浇筑下部支墩，墙体上固定材料采用4*8镀锌方钢作为连系梁；墙体转角立柱采用4*8镀锌方钢，大房间增加4*8镀锌方钢作为支撑梁，骨架材料焊接到一起；彩钢板施工工程中玻璃胶封口。 5、前封闭窗下部为砖砌结构600高，窗扇设置不宜过多，满足通风即可； 6、房屋高度前3米，后2.8米采用后排水； 7、根据房间、院落布置预留给排水位置； 四、承包方式： 包工包料，单价一次性包死。
安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 个人工程承包合同书范本 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit.
个人工程承包合同书 发包单位：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 (1)基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 (3)完工后做围墙10米左右。 (4)墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。
第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。 2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准
编号：_____________ 临建彩板房施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
甲方）：（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合市场实际情况，达成本协议如下条款，双方共同遵守执 行。 1、工程名称：商丘移动南京路生产指挥调度楼工程 2、工程地点：商丘开发区星林路与南京路交叉口东北角 3、承包范围：临建彩板房制作、安装。 4、承包方式：包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工。 5、施工工期：______ 年 _____ 月 _____ 日至 ____ 年_____ 月_____ 日。如工期调整，以甲方书面通知为准。乙方必须按甲方工期要求按时完成，否则因工期拖延造成的一切后果由乙方完全承担。 6、工程质量：符合设计要求，满足使用功能 7、甲方工作： （1）、为乙方提供施工图纸，监督乙方过程按图施工，保证质量。 （2）、要求乙方做好现场安全文明施工，交工验收前必须做到工完场清，否则甲方拒付工程款。 （3）、为乙方提供总电源箱，施工用水电费用由甲方承担，乙方需服从甲方现场管理。 8、乙方工作： （1）、严格按施工图纸及甲方要求施工，保证工期。 第2 页共4 页
(2)、乙方进场后要服从甲方现场管理人员的现场指挥，遵守“安全生产、文明施工条例”并贯 彻执行甲方的相关规章制度，确保施工安全，如因乙方原因发生安全责任事故，乙方承担全部责 任及因此产生的一切费用。 (3)、乙方所用材料必须与设计图纸、甲方要求相符合，进场时需经甲方项目部验收，若不合格, 甲方有权要求退场直至合格为准。若因乙方所购材料导致工程质量存在问题，一切损失由乙方承担并承担返工费用。 (4)、乙方应做好对其施工人员的现场管理，不得发生偷盗甲方材料、工具等行为，否则，乙方按市场价格赔偿，必要时移送当地公安机关处理。 (5)、未能按甲方要求达到工完场清者，在接到甲方通知后24小时内必须作岀响应，否则甲方将组织人员、机械设备进场清理，所发生的费用不需乙方认可，甲方直接从乙方工程款中扣除。 (6)、施工期间外部关系协调均由乙方自行负责并承担费用(其费用已包含在综合单价中) 。 (7)、乙方施工人员的住宿费用由乙方自理。 (8)、甲方为乙方临时用电接驳点，施工用电线、电缆费用由乙方承担，其费用包含在综合单价内。 (9)、乙方必须具有足够的运营资金，施工过程中不得因资金问题影响工程施工，否则甲方有权 更换施工队伍，由此发生的费用由乙方承担。 (10)、乙方不得以任何形式将本协议工程转包或违法分包，若甲方一经发现乙方有转包或违法 分包行为，立即解除本协议，由此发生的费用由乙方承担。 9、综合单价的确定：________ 元/m2 (大写：_____ /m2)。 10、综合单价中已包含了所有工序内容及应计算的所有费用(包含人工费、材料及设备费、机械 费、措施费、管理费、利润、税金等) ，在施工过程中不管何种理由和原因，综合单价不做调整。
工程合同协议书范本 Model project contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
工程合同协议书范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 工程合同协议书（一） 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就陕西宏方·庭香文府项目住宅楼工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：住宅楼 2、工程地点： 3、工程内容：地上6层，地下1层，全砖混结构。 4、工程面积：约㎡（坡屋面不在计算面积之列）
二、工程承包范围：除甲方指定的分包工程外、施工图纸的全部工程内容。 甲方分包项目如下： 1、塑钢窗、防盗门、楼宇对讲。弱电系统的暗埋（含套管），穿钢丝及箱体封口等工作均由乙方施工。 2、凡甲方分包项目，乙方应积极配合。甲方认为需由乙方负责施工的，甲乙双方协商，乙方凭甲方的书面通知进行施工。 三、工期、质量要求： 1、工期：工期总日历天数为280天 2、质量：合格 四、合同条款： 本工程包工包料一次性包死；并扫地出门，交付业主使用。 1、承包单价：元/㎡
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
工程承包合同书范本 发包方(甲方)：________________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 承包方(乙方)：________________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：________________ 二、工程地点：________________ 三、工程编号：________________ 四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表) 五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表) 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：
全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表) 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者; 2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者; 3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第( )项供应方式办理： 1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。 3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 4.其他方式： 二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑工程合同协议书范本 甲方：_______________________________________ 乙方: ________________________________________ 20 年月日
发包方（以下简称甲方）： 身份证号码： 承包方（以下简称乙方）： 法定代表人： 身份证号码： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限丁建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的 工期，并支付承包人合理的利润。 现甲方区村大街巷号原有― 楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议：本合同条款本着公平■,公 正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。 一、工程名称：甲方私人住宅加建。 二、工程地点：0 风险提示：关丁实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接 收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成 竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 三、工程限期：从年—日至_________________ 年日止，共天。 四、工程议价：人民币元整。 五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模 板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在楼加建楼房。
个人工程承包合同书范本 个人工程承包合同怎么写 发包单位：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 (1)基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分
需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 (3)完工后做围墙10米左右。 (4)墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及
其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。 2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造
编号：_____________轻钢建设工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》和国家工商行政管理局的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵守。 第1条工程概况 1.1 工程项目名称：。 1.2 工程项目地点：。 1.3 承包范围及内容：。 1.4 承包方式：。 第2条工程期限 2.1 开工日期 承包人在具备轻钢施工条件日内进场进行施工，本合同定 于年月日工。承包人不能按时开工，应当于开工日期前以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后
的48小时内以书面形式答复承包人，否则，视为同意承保人的要求，工期相应顺延。因发包人原因不能按照开工日期开工，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，工期相应顺延。 2.2 竣工日期 2.2.1 完工日期（以工程完工，乙方提出验收申请日期为准）本合同斩定 于年月日完工。 2.2.2 乙方不按约定工期完工，每延期一天，应交付的违约金额和计算方法：乙方按合同价款的‰向甲方交付违约金，总额不超过%。 2.2.3 因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： （1）发包人未能按要求提供图纸及开工条件； （2）发包人未能按照约定日期支付工程款，至使施工不能正常进行； （3）设计变更和工程量增加； （4）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； （5）不可抗力（不可抗力指不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况）；（6）导致工期顺延的其他情况。 第3条双方一般权利和义务 3.1 发包人义务 3.1.1 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题； 3.1.2 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至相关地点，保证施工期间需要；
建筑工程合同书 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： ******工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结 合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 第一条工程项目 （一） __________________________________________________ 工程地点： （二） __________________________________________________ 工程内容： （三） ______________________________ 承包方式：包工包料 第二条工程造价为人民币____________________ 第三条合同工期 1.双方商定总工期—天。 开工日期：______ 年—月_____ 日，竣工日期：______ 年____ 月日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的
停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， （三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。 （二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式 （一）由乙方完成工程量的吕，甲方付总造价的旦给乙方； （二）乙方完成工程量的J%，甲方再付总造价的J%给乙方； （三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的旦； （四）剩余旦工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。第七条责任