合同编号：
北京有限公司劳务分包合同
二○一八年四月
农村生活污水治理工程
工程劳务施工协议书
劳务作业发包人：北京有限公司（以下简称发包人）
劳务作业承包人：（以下简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：农村生活污水治理工程
2、分包合同内容：
2.1本合同分包范围：截污管线铺设、污水处理厂站。
2.2本合同劳务作业内容：沟槽土方、管道铺设、检查井、厂站土方、厂站结构、厂站综合管线等工作内容。
3、工程地点：北京市
4、合同价款 1000000 元（采用综合单价承包形式，最终结算与支付以《工程量清单》所列项目的单价和所列项目实际完成的可计量合格工程数量为准）（人民币）；
大写壹佰万圆整
5、分包工作期限
开工日期： 2018 年 4 月 1 日
竣工日期： 2018 年 9 月 1 日
总日历天数为： 150 天
6、劳务作业人数： 60 人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本协议书；
（2）标准、规范及有关技术文件；
（3）图纸及工程量清单；
（4）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；
8、发包人权利和义务：
8.1负责编制施工组织设计，统一制定各项施工管理目标和要求，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验试验的控制、监督、检查和验收。
8.2统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
8.3负责工程技术交底，组织图纸会审。
8.4负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
8.5开工前7天，给承包方提供图纸，根据承包人提供的计划，及时交付
发包人应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。发包人提供的机械设备和材料有主要施工设备、主要施工材料等。
8.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
8.7认真制定执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，监督承包人按照规范执行，确保施工安全。
8.8检查承包人工人（特种作业等）的持证上岗情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场作业。
8.9行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利。
8.10按照总包投标的工程量清单内容规定的要求为本项目办理相应保险。
8.11 承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
8.12统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
8.13按合同约定，向承包人支付劳动报酬。根据每月完成实际情况按照监理核准工程量进行支付计算。业主拨付相应工程进度款后，按照双方合同约定的支付方法支付进度款。
8.14劳务作业全部完成后，发包人自接受承包人结算资料28日内完成审核。
8.15 及时签认劳务作业变更洽商。
8.16在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
8.17其它发包人应当承担的义务。
9、承包人权利和义务：
9.1组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
9.2承包人必须按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资，如果发生有关劳动者工资拖欠问题，发包人有权拒绝发放工程进度款。发包人有权代替承包人发放劳动者工资，发生费用由承包人劳务费扣除。由于拖欠劳动者工资产生的一切责任由承包人承担。
9.3凡参加承包人施工的人员，包括管理、临时聘请或雇佣的人员，均与承包人存在劳动关系，承包人负责其人员的培训、安全教育、职业病防治、工资发放、养老保险、工伤保险、医疗保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因上述人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。保险费用承包人自行支付（相关费用包含在承包综合单价内）。
9.4按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排
计划，经发包人批准后实施。
9.5按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，领取必要的劳动保护用品，确保施工安全。
9.6承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种违约金。发包人有权追加事故所造成的1~3倍损失款。
9.7自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。未经发包人授权，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系。
9.8需要发包人提供的材料、设备，提前七天列出详细情况报发包人；按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，执行北京市（当地地方政府）工程相关标准要求，做好自身责任区的治安保卫、消防安全、环境卫生等工作。属于自行采购的建筑材料、设备，保证符合本合同项下建设工程材料质量标准，做到不符合标准的材料、设备不用于本工程施工。
9.9做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和做好成品保护工作，否则承担由此产生的一切经济损失及执法部门的各种罚款。
9.10承包人要妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，承包人要进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。施工中由承包人提供的低值易耗材料、工具用具包括铁镐、铁掀等。
9.11承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月承包人在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。
9.12配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
9.13发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人按发包人的指令予以配合。
9.14承包人自行负责进、退场人员的组织和费用，住宿、临时设施、生活水电费用由承包人负担，发包人代付的，从承包人劳务款中扣除。
9.15在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
9.16根据发包人要求提交各种报表、原始施工技术、经济资料，配合发包人办理交工验收。承包方在施工中无条件执行发包方及其转发的业主及监理工程师的指令。
9.17劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的
约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
9.18因发包人企业文化建设需要，承包方人员、设备使用发包人标志时，不代表设备为发包人所有，也不代表承包人人员与发包人有劳动关系。
9.19承包人对承接工程质量承担终生责任，承担其承接工程的保修责任。
9.20其它承包人应当承担的义务。
10、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：
（1）不可抗力；
（2）设计变更和工程量增加；
11、由于发包人原因造成承包人发生窝工的，承包人须在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失与承包人协商解决。
12、不可抗力：
12.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔一天向发包人通报一次受害情况。
12.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
12.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
12.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
13、安全管理
13.1发包人提供无安全防护设施，由承包人安设使用。其余安全设施、装备由承包方自行承担（费用包含在承包综合单价内）。
13.2承包人应加强对自己员工的安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于承包人违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由承包人承担。如发包人垫付该费用时，从承包人劳务费中扣除。
13.3发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
13.4发生重大伤亡及其他安全事故时，承包人应采取必要的措施，防止或减少损失。并按有关规定立即报告发包人。
13.5承包人的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员（电工、驾驶员、机械操作手等）须按照国家有关规定经过培训考核合格后，持
岗位证上岗。相关复印件交发包人存档。
13.7发包人负责为从事危险作业的作业人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
13.8发包人根据工程特点在施工组织设计（或施工方案）中编制安全技术措施，对于深基坑支护等重大安全隐患事项编制专项安全施工方案以及应急预案。承包人对之学习并演练，做好安全技术交底工作，保证进场施工人员经过三级安全教育，必须持本岗位有效证件上岗。
13.9承包人投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格，符合国家的有关标准。
13.10承包人在施工过程中对人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令作业人员冒险作业和违章作业现象出现。
13.11承包人施工区的安全、环境保护控制由承包人单位负责人负责。服从发包人、监理单位、建设单位对施工现场的安全、环境保护的管理。
13.12按建设部安全管理规定标准对施工现场进行有效控制。如果出现违反相关规定的情况，发包人有权提出停工并进行处罚。
13.13承包人平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对发包人签发的安全检查整改通知单应无条件地整改。
13.14承包人有权对发包人的安全管理提出合理化建议。
13.15每月在规定的时间内及时向发包人上报各种安全统计数据。
13.16承包人在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，承包人应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定承包人要积极配合发包人做好事故调查、处理工作，作好事故的善后处理及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。同时必须明确事故的责任主体为承包人，不得将经济损失和矛盾转移到发包人。不得将事故隐瞒不报。
13.17承包人在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，承包人将承担全部责任，并承担由此给发包人造成的名誉及经济损失。
13.18如果发包人发现安全隐患，提出整改，承包人未在规定期限内整改，发包人可根据情况对承包人进行1~20万的罚款。如果发生安全责任事故，发包人有权对承包人进行在当地安全管理部门处罚款后，进行相应两倍的增加处罚款。
13.19如果承包人不遵守本合同条款，发包人将取消其分包商资格，有权随时终止合同。
14、施工变更：
14.1施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包
人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
14.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
14.1.2增减合同中约定的工程量；
14.1.3改变有关的施工时间和顺序；
14.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。
14.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。
14.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担。延误的工期不予顺延。
15、工程款支付：以电汇方式支付给乙方劳务费。
工程款根据当月监理、业主批复工程内容对应工程价格进行支付。业主支付的当期工程款到达项目指定账户后，按照批复计价确认的工程款的80%支付。工程交工验收移交资料后支付累计金额达到双方协商的结算款的90%。余10 %作为质量保修金，保修期限为本工程项目竣工验收移交给建设单位后；支付时间为保修期满业主保修金支付给发包人28天。
16、发包人合同价款支付的手续：
承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在20.4款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证。
17、争议：
发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
②调解要求停止合同工作，且为双方接受；
③仲裁机构要求停止合同工作；
④法院要求停止合同工作。
18、合同解除：
18.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。
18.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。
18.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。
18.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其全面、恰当履行合同义
务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。
18.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以协商解除合同。
18.6本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。
18.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。
18.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
19、合同终止
双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，保修金支付完毕，本合同即告终止。
20、项目经理、施工队长及劳动力管理员：
20.1发包人项目经理为，职务：项目经理，建造师证书号。身份证号码：。委托权限：负责本工程的一切事宜。发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
20.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为，职务：施工队长，岗位证书号：，身份证号码：。委托权限：全权负责施工现场管理相关事宜，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。（要有授权委托书）
20.3发包人现场施工负责人，上岗证号，职责为施工现场负责人；承包人现场施工负责人，上岗证号施工员，职责为施工现场负责人。
20.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为，身份证号码：，职务：施工现场负责人，联系电话：。
21、质量标准：
本工程质量标准为评定合格等级。未达到此标准，发包人将按照业主、监理处罚的标准加倍处罚承包人，但不低于10万。
22、安全文明施工标准：
本工程安全文明施工要求达到：零事故。未达到此标准，发包人将按照按照业主、监理处罚的标准加倍处罚承包人。
23、违约责任：
23.1发包人违约责任：
23.1.1不能提供足够的工作面，造成窝工的，支付相应窝工费用。
23.1.2不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的，支付相应窝工费用。
23.1.3 发包人除支付必要的窝工费用以外，不再支付任何形式的违约金。
23.2承包人违约责任：
23.2.1承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向发包人支付违约金1000元，最高不超过合同总金额的 5%。
23.2.2承包人施工质量不符合本合同约定，发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。
23.2.3承包人以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金10万元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。
23.2.4承包人未在每月28日前向发包人提供上月本企业在承包人上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金 1000元。
23.2.5承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包人支付违约金 5000 元。延误的承包人工作时间不予顺延。
23.3承包人违约后，发包人要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
23.4承包人先有23.2.3、23.2.4行为的，发包人自行为发生之日起60日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。
23.5发包人23.1.1、23.1.2行为、承包人的23.2.3行为的违约责任由本合同双方、发包人及承包人下列人员承担连带责任。发包人及承包人下列人员应当签订保证书作为本合同附件。
发包人：姓名身份证号：
姓名身份证号：
姓名 / 身份证号： / 承包人：姓名身份证号：
姓名身份证号：
姓名 / 身份证号： /
24、争议解决：
发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管
部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（1）种方式解决争议：
（1）向北京市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向北京市人民法院起诉。
25、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执一份；本合同副本二份，发包人执一份，承包人执一份。
26、补充条款：
无
27、附件：
附件一：保证书
附件二：
28、合同生效：
本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间： 2018 年 4 月 1 日
合同订立地点：北京市
发包人：（公章）承包人：（公章）
地址：住址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
项目经理
本人是农村生活污水治理工程项目发包人项目经理。
本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。
本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为发包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同23.1.1、23.1.2行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同23.5的约定，对发生的债务承担连带责任。
项目经理：
时间：
施工队长
本人是农村生活污水治理工程项目承包人施工队长。
本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。
本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为承包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同23.2.3行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同23.5的约定，对发生的债务承担连带责任。
施工队长：
时间：
雨水及污水劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 本合同的签订为乙方对市政道路劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解，接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对三亚市区当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。 有关本项工程施工及责任义务等，经甲方双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。 一、工程项目和承包范围 1、工程名称：三亚市迎宾路拓宽改造工程 2、工程地址：三亚市迎宾路 3、承包范围：完成本工程市政道路配套雨水及污水管线铺装的施工图纸及相应范围内的设计变更和甲方要求增加的所有工作内容。 4、施工内容：包括但不限于土方开挖、管道基础、管道安装、雨污水口（井）砌筑安装、雨污水篦子（井盖）安装、土方回填、材料运输、成品保护、施工场地清理卫生保洁并达到最终竣工验收条件等。 二、承包方式 1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包相应零工、包验收、包与其他专业工种的配合； 2、包括除雨污水管件、砂、井盖及砌筑用砖、砂浆外所需的所有工具、机械、材料（包括但不限于：瓦刀、铁板、扳手、锤子、斗车、铁锹、扫帚及养护用水管、雨衣雨鞋雨天施工防护用品、施工照明灯具电线等）。
3、签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉施工图纸及甲方的现场平面布置，乙方承诺不会因垂直运输及水平运输的问题而提出额外补偿。 4、甲方需乙方完成合同外内容时，必须由甲方驻现场项目经理发出指令及书面签字确认方可进行施工（现场工长指令无效），否则甲方不予承认乙方所完成工程量，另合同内单价不管任何原因，均不予调增，单价为平米包干价（含人工、机械、燃料动力费涨幅风险），合同外需定价内容需由现场项目经理报送公司定价，经公司总经理批复后甲方才承认乙方合同外单价，否则甲方一律不予承认。 5、项目部有权按照乙方人数随时分配、调整工程范围，乙方必须无条件服从项目部分配，不得以任何理由借口要求增加费用等。 6、任何合同外增加总价五万元以上内容，盖项目章及项目管理人员签字无效，若签证，变更工作内容或需修改单价应拿公司补签合同，补签合同按原合同流程。 三、合同单价 1、雨水管直径300mm，综合单价按元/m计；直径600mm，综合单价按元/m3计（开挖沟槽深度按全长综合报价，不再调整）。 2、波纹管污水管铺装，直径500mm综合单价按元/m计，直径600mm综合单价按元/m计，（开挖沟槽深度按全长综合报价，不再调整）。 3、雨水井及污水井按数量计取，雨水井综合单价按元/座计，污水井综合单价按元/座计。 四、结算方式 1、甲方根据乙方工作内容，结算价款即为包干单价乘以经甲乙双方确认的实际已完成工程量，乙方要求结算部分不得留有需收尾的工作。工程量计算依据实际完成面计取。 2、施工进度款：本合同施工项目完工后，甲方支付本合同总价款的给乙方。通过验收后，乙方应向甲方提交分包工程完整的竣工结算资料。甲方与建设单位办理完成全部工程结算手续后，待甲方收到建设单位支付的工程结算款后一个月内，甲方将扣除分包工程款5%的工程保修金和其他应扣款项及分包工程结算款之后支付给乙方。 3、因供料不及时造成的误工，甲方不支付任何补偿费用；未经甲方现场负责人许可，不得出现任何形式的其它用工，否则甲方不支付费用。如项目部另行安排的计时工按大工元/工日、小工元/工日（每工日按10小时计）。现场签证单中，未标注大、小工日时，一律按小工日单价计算。
合同登记编号：［2014］第号 合同书 合同名称：地热钻井工程施工承包合同书甲方: 乙方: 签订地点: 签订日期：2014年月日
合同签订注意事项 1. 合同编号由办公室填写 2. 经过谈判后形成的合同各条款的具体内容的文字可以手写，也可以采用印刷字体；采用印刷体时字体不宜与合同文本格式字体相同； 3. 合同份数一般不少于 4 份； 4. 合同中凡是需要签字的地方均应采用手写体，不能使用打印体； 5. 由多页构成的合同应盖骑逢章； 6. 采用格式合同时双方约定不必填写的条目应用斜杠画除。
地热钻井工程施工承包合同 甲方: 乙方: 甲方通过竞争性谈判方式择优选择乙方承担地热预可行性勘查钻井工程施工。根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，甲、乙双方就以下条款协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：地热预可行性勘查项目钻井工程 二、工程地点： 三、工程技术要求：按照经甲方组织评审通过《钻井工程设计》执行。 四、工程造价及付款方式： 1. 设计井深1900- 2200米；孔深视施工过程中地质条件而定，以钻进至基底地层50m为宜。 2. 采取总承包（包工、包料、包工期、包安全、包质量）。 3. 工程造价：综合单价1950元/m，按实际完成进尺工作量结算钻井工程款。 4. 支付方式：本合同签订生效后，乙方设备进场7天内，甲方支付给乙方75万元预付款，作为乙方设备动迁及备料款；钻至深度500米后，7个工作日内甲方支付给乙方80万元工程进度款；钻至深度1500米后，7个工作日内甲方再支付给乙方100万元工程进度款；钻至设计井深，完成各种试验及辅助工作，并通过工程验收，结算清单经甲、乙双方同意后7个工作日内，甲方支付乙方总工程结算款至95%；余下的5%总工程结算款作为保质金，质保期（自通过验收之日起二年）内若地热井无质量问题，质保期期满后7天内全部一次性结清质保金。
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
消防工程劳务分包合同 发包方（全称）：北京北机机电工业有限责任公司消防器材分公司（以下简称为甲方） 分包方（全称）：（以下简称为乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行 政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就消防工程施工事项达成一致，订立本合同，以资信守共同执行。 一、工程概况 工程名称：重庆财富中心财富大厦CDE ffi消防工程 工程地点： 本工程建于，用地总面积为m2，总建筑面积为m2。由三栋商务写字楼 （含底层商业）、沿湖休闲商业裙房以及地下车库和配套管理用房组成。地上7层，建筑高度m，为一类高层建筑，耐火等级为一级；地下一、二层为商业、设备用房和地下车库，建筑面积m2，耐火等级为一级。 甲方现场代表____________ 联系电话__________________________ 乙方现场代表____________ 联系电话__________________________ 二、分包范围与分包方式 1.分包范围：施工图中所示的消火栓系统、喷淋系统、消防报警系统、消防通讯系统、消防广播系统、消防联动系统、防排烟和通风系统、防火卷帘等。包括但不限于以下工作内容： 消火栓系统和喷淋系统：包括该项目所有室内部分的消火栓系统、喷淋系统；包括屋顶消防水箱以及与水箱连接的相关管道系统和设备（消防水箱业主提供）的施工；还包括消防泵房内的所有管道、阀门、设备（配电柜及其进线电缆除外）、泵房至室外给 水环网的连接；不包括室外给水及消火栓环网、室外消火栓的施工； 消防报警系统：包括该项目所有楼层的消防报警、消防通讯、消防广播、消防联动系统等，还包括专用配电室、柴油发电房及储油间的气体灭火系统； 通风、防排烟系统：包括该项目所有通风、防排烟系统；
砖砌体劳务分包合同 发包方：（下称甲方） 承包方：（下称乙方） 现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的原则，就兰州老街的砖砌体施工达成如下协议： 一、?工程名称： 二、?工程地点： 三、?本工程采用乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保护在内。 四、?承包内容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方所有砖体砌筑，门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，所有圈梁，卫生间返边装模，捣砼等。不仅限于以上内容的所有工作在内，甲方验收成品，乙方必须按照国家规范施工及验收。 五、?现场施工要求，及材料机械设备配置 1、?甲方仅提供垂直运输、机砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干（单价已含此部分费用在内） 2、?甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线工作
3、?因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不超过2m3工程量的）甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。 4、?在施工过程中，乙方要认真节省材料，当天砂浆要用完，当天下班前一定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，违者按每次处罚200元，并承担甲方派人清理的一切人工费（合同内甲方扣乙方人工费小工按元/天，大工按元/天计算）。 5、?乙方施工人员必须有带班负责人在现场，要提前熟悉图纸，如有疑问应及时与施工单位沟通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。 7、?乙方做好配合水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作?施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。?砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m 检查尺检查不得超过5mm；超过6mm的处罚100元每处；严重超过10mm的要求返工，并处罚500元每处 9、?砌砖前应充分淋水，未淋水的罚款50元每次 10、?为保证砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必须使用专业工具锯刀，不得随意拿砖刀直接乱砍，如发现一次处罚50元每次. 11、?乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干（或乙方自行钉木凳），甲方不提供门字架等.
排水工程劳务分包协议 甲方（以下简称“甲方”）： 乙方（以下简称“乙方”）： 身份证号： 为规范双方权利和义务，加强双方的协作﹑保证工程顺利施工，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑法规的有关规定，结合本工程具体情况，特订立本协议。 一、工程名称： 二、施工地点： 三、工程内容： 1、本工程管道为DN400、DN600、DN800混凝土预制管安装，雨污水检查井、雨水口的砌筑及雨水篦子安装、预制板、井圈及井盖安装（内面粉刷），施工参照图集04S516以施工现场为准，包含管道安装、接口，垫层浇筑、夯实)。 四、承包方式和价格 1、本工程采用包人工、包安装、包工期、包质量、包安全、包验收的方式。 2、排水管单价为：元/m，雨污水检查井单价为：元/座，雨水口单价为：元/个。 3、所有材料均为甲供材料，甲方配合管道土石方开挖及回填DN800以上管道吊装。 五、工期
1、工期：日历天，本工程开工日期以甲方书面及口头通知开工为准，竣工以验收通过为标志，并以此为工期截止时间（年月日至年月日）。在施工现场具备施工条件的情况下，乙方应具备足够的人员、材料、设备等满足甲方的工期要求，达到的施工进度和闭水、通水实验。 2、如遇下列情况，经甲方工程师代表核实后，工期相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。 （1）在施工中因停水、停电连续影响8小时以上的。 （2）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震）而影响工程进度的。 由以上情况引起的工期顺延，乙方在后续工期安排中，应采取积极措施追赶工期，必须保证施工质量，不得影响工期和验收交付使用时间。 六、工程款支付、结算及计量方式 1、工程款支付方式： （1）工程完工并验收合同后，支付该工程量80%的款项，三个月后支付该工程量95%的款项, 工程质保金为5%，一年后返还。 2、结算及计量方式： （1）甲、乙双方根据设计施工图及施工现场实际计量工程量为结算依据，并以双方最终签字确认的工程签证为主。 七、工程质量要求 1、施工质量必须达到国家现行《施工质量验收规范》（GB50300-2001系列）标准的要求，以及甲方的要求。 2、凡未达到施工质量要求的工程部位，乙方必须无条件的返工，其返
钻井工程劳务合同书 甲方： 乙方： 年月日
劳务合同 甲方： 乙方：性别：年龄：岁学历： 家庭住址： 身份证号码: 电话： 根据《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规，经过甲、乙双方友好协商，就年钻井工程，应聘乙方为队长职务，达成如下协议： 一、合同期限及地点： 本合同自年月日至年月日。（因采油厂停工互不担责、自然不可抗拒因素双方互不担责；天气因素双方协商解决互不担责） 工作地点：根据甲方安排 二、全队工资福利待遇及其它： 1、全队定员人，两班倒工作制。（工资待遇不含值班车司机和材料员）。 2、全队常规井按米费工资元/米，保底工资元/月（元/月），水平井按米费工资元/米，保底工资 元/月（元/月），由乙方核定发放其他各工种名人员的
工资。（如有纠纷由公司组织发放） 3、乙方工资为（含炊事员的保底及米费工资）常规井保底：元/月，米费: 元/米，水平井保底: 元/月，米费：元/米 4、等、停工10天内（含10天），不计补助，等、停工连续超过10天，从第11天起发放补助（前10天不计补助），每人每天100元。 5、如出现报废井，不计算米费，按等、停工工资发放，每人每天100元。 6、出现人为事故，由队长指定出相关出事故人员，并承担事故总费用的10％，如无指定人员，则由队长承担，公司承担90％。 7、生活费每人每天15元计算。 8、招待费常规井元/井，水平井元/井，电话费元/月。 9、奖金：年度内总进尺达到3万米（水平井按2.34系数），奖励10万元，每增加1万米（浮动范围为500米），奖金增加10万元。 10、路费：每人元（指年末放假的工人）。 三、工作量 1、甲方给予乙方保证年工作量达到米。 2、乙方保证最低完成工作量米。
合同编号: ___________ 个人与公司劳务承包合同范本 甲方： ______________________________________ 乙方： ______________________________________ 20 年月日
随着社会的发展，人们生活的进步，对于现在的人们来说很多人都愿意到大城市进行发展，那么对此就会涉及到一些劳动合作的问题，在个人和公司劳动合作上面，人们是需要签订相应的协议的，对此很多人都不知道其劳务合同范本是怎样的，小编整理了“个人与公司劳务承包合同范本”仅供参考，希望能帮助到大家！个人与公司劳务承包合同范本_____________ （甲方）招（聘）用_______________ （乙方）为职工，双方根据《中华人民共和国劳动法》和《广东省劳动合同管理规定》等法律、法规，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同，建立劳动关系，并共同遵守履行。 一、劳务协议合同期限 （一）______________________________ 甲、乙双方同意按以下第中方式来确定本合同期限： 1. 有固定期限：从________ 年______ 月______ 日起至y _____ 年_______ 月 ______ 日止；合同 期限为_______ 年______ 个月； 2. 无固定期限：从 ______ 年______ 月______ 日起至法定的或本合同所约定的终止条件出 现时止； 3. 以完成一定的工作为期限：从 _______ 年_______ 月 _______ 日起至______________ 作任 务完成时止；并以___________________ 工作任务完成并终止合同的标志。 （二）___________________________________ 双方同意本合同有效期的前月为试用期。 二、劳务协议工作内容 （一）乙方的工作岗位（地点、部门、工种或职务）：______________________________ 。 （二）___________________________________________________________________________ 乙方的工作任务或职责：______________________________________________________________ ；乙方必须按质按量完成甲方正常安排的生产（工作）任务。 三、劳务协议劳动报酬？ （一）___________________________________________ 乙方试用期间的工资标准为： /月。 （二）____________________________________________________________________ 试用期满后，
消防、通风施工工程劳务合同 发包人（全称）（以下简称甲方） 承包人（全称）（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称：______________________________________ 工程地点：______________________________________ 工程内容：______________________________________消防通风施工图纸，施工范围包括以下项目： 1、消火栓系统； 2、自动喷淋系统； 3、自动报警系统； 4、通风排烟系统； 5、配合厂家及甲方对以上系统进行调试和消防验收工作。 施工范围包括以下项目： 1、管道穿墙穿板补洞； 2、消火栓箱洞口补洞； 3、室外管沟土方开挖回填；
4、高空搭设脚手架； 5、处理与业主方及其他施工单位的协调工作； 6、积极做好工程过程中的工程签证； 5、做好消防竣工资料的收集、整理、编排。提供标准版面的消防验收资料。 第二条：合同工期 2012年03月10日——2012年___月___日（具体以现场甲方定的工期为准）。 第三条：工程质量 1、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关规范规定进行施工。 2、乙方在施工过程中，质量有不合格的应及时返工，费用由乙方承担。 第四条：工程价款 1、本工程人工费报价如下： ①消防喷淋管道 ②消火栓箱 ③自动报警系统 ④自动报警预埋 ⑤桥架 ⑥消防水泵房 ⑦风管制作安装 ⑧通风设备吊装 ⑨换气扇安装 以上①-⑨项人工费总价为大写：
合同编号： 砌体砌筑工程劳务分包合同 甲方：（以下简称“甲方”） 乙方：（以下简称“乙方”） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包规模：。 二、承包的范围、工作内容及方式 （一）承包范围：，承包内容如下（以下描述仅是概括性的，并不仅限于以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，并承担其所有的风险）。 1、包括按甲方提供的本分包合同“一、工程概况 1、工程名称”中所描述的工程施工图纸内所包含的所有需进行砌体的砌筑工作内容。 2、其它甲方认为有需要的零星工程。 （二）承包方式：本工程所有砌体砌筑所用的材料运输、基层清理、砌筑脚手架的搭设和拆除等措施、砌筑砌体、工完场清等所需的人工，包施工用工机具等，包安全包文明施工； 三、合同工期： 工程合同工期总日历天数天，拟从年月日开始施工，至年月日完工。如未具体约定合同工期，乙方施工进度必须满足甲方的进度要求，否则按本合同相关条款进行处罚。 乙方的工人必须在年月日（公历）前进驻施工现场，否则视为乙方违约。 因甲方原因及不可抗力因素导致停工的，工期可顺延。 四、合同价款 1、本合同为固定单价合同，工程暂定总价：￥（大写元）； 2、劳务分包综合单价：详见附件一。 3、固定综合单价包括但不仅限于： 3.1固定综合单价包含所需的人工费、工机具费、进退场费、施工技术措施费、安全文明施工费、保险费、
管理费及利润等完成本合同工程全部工作所需的各项费用 3.1.1. 承包模式：包人工、包施工用机械、包施工措施等费用、包安全文明施工，包保险、包管理费、包利润、税金等全部费用； 3.1.2. 按照《中华人民共和国劳动法》及当地政府规定的工人应得的工资、奖金、加班费、赶工（抢工）费，及各种保险、证件办理费开支等； 3.1.3. 各种材料的制作、搬运、倒运、安装、检验试验、安装后的检测、检验等费用和相应所有损耗、样品的一切直接、间接等全部费用，以及施工机械及设备等进出场费、安拆费、修理费、保管费等，现场施工人员及材料、设备的保险费用及工伤事故处理费； 3.1. 4.本合同范围内的工作或与本合同有关的其他工作所需的检查、待检、测量及放线等造成的配合、等待等耗费的时间，抽水、排水用工，超高增加费、降效费、垃圾清理及运出工地成品保护、与甲方另外的分包队伍及业主指定分包的配合；含各种材料转运（倒运）、装卸，工完场清；含开工、竣工及施工过程中，甲方举办的各种仪式、迎接上级领导检查所进行的清扫、排队等所需的费用。 3.1.5. 因业主原因造成而甲方又未获得索赔的窝工及设备闲置费； 3.1.6. 因市场价格波动等各种风险及管理费和利润，综合固定单价不变，且不因市场变化或其他原因而变动，结算时按实际完成的工作量计算总价； 3.1.7. 按照甲方有关现场施工管理规定应办理的进出场工作证、平安卡及施工形象开支等； 3.1.8. 夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下施工等的人工降效费、施工措施费及因工期需要而必须发生的赶工措施费等； 3.1.9. 根据本合同其他条款由乙方承担的其他费用； 3.2. 单价约定：如在本合同执行过程中发生合同外的工程项目，单价按照当地定额中相应的类似项目的各分项综合单价与甲方投标类似项目的综合单价换算（下浮20%）计价，工程量按实计量，且不超过业主给甲方审定的工程量。 3.3 本合同工程一般不存在计时工及其它零星人工费用。除非发生甲方要求乙方承担合同范围外的工作，否则一律不予签工。 4、特殊情况需要签单的，能计算工程量的按实际工程量计算，不能计算工程量的，按《零星合同》执行。 4.1属于乙方的合同范围内工作。若由其它施工单位或个人代其完成，不论数量或金额的多少均从当月应付乙方工程款中扣除，并另加收该数量或金额的 20 %作为甲方管理费用。 以上单价：⑴已包含但不仅限于承包范围所要发生的费用，在合同承包范围及承包方式未变更的情况下，此单价一律不作调整；⑵已包含于本合同但乙方存在不明确时，经项目部确认属于乙方需完成的工作内容；
排水工程劳务分包合同 发包方：湖南省二建资兴莲花路、杨家路、荷叶路项目部（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为了使资兴市莲花中路、杨家路、荷叶路道路工程顺利地、有序地完成，并达到预期的质量目标和施工进度，甲方将排水工程的劳务工作分包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法及《中华人民共和国建筑法》等有关法规和条款规定，为明确双方在施工中的权利的义务，经双方协商，特订立以下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：资兴市莲花中路、杨家路、荷叶路道路工程 2、工程地点：湖南省资兴市东江街道办事处栗脚村（原东江木材厂内） 3、工程承包范围：以上三条路段的排水工程劳务工作 二、承包方式： 实行劳务清包，只包工不包料 三、劳务单价及支付方式： 1、乙方完成所有工程全部按实计算 2、单价：雨水平口钢筋砼管道d1200mm 和d1000 mm30元/米、d600mm12元/米、d300mm12元/米（满包管）；污水承插钢筋砼管道d1200mm30元/米、d1000 mm30元/米、d600mm12元/米、d400mm8
元/米。以上单价包含人工配合清理沟槽、配合测量放线、浇筑垫层及护管、抹带安装、管道安装。（管道安装需甲方安排机械吊装，乙方仅安排人员辅助） 3、砌砖按0.35元/每块砖计算（含粉刷，同时不扣除管道部位）。 4、预制砼构件：井圈、井盖板170元/立方米（包含扎筋、制模、浇筑砼、辅助机械安装） 5、临时工130元/人 6、以上单价仅为包工价，不含材料单价 四、付款方式 在施工期间甲方向乙方支付100元/人的职工生活费，排水工程验收合格后的完成工程量，按每月完成工程量的80%支付，余款20%等管道完工后一次性结清，不管工程完成与否在春节前需将完成量全部结清。 五、甲方责任 1、总体计划安排，现场协调。 2、甲方提供给乙方有关相关施工图纸。 3、负责中心桩、标高测量。 4、负责提供施工用电、配电二级电箱，同时配备电工一人，确保施工用电安全。 5、负责所有沟槽的开挖及管道吊装以及拉管（机械）。 6、混凝土：砂、石、上料甲方负责机械设备。 六、乙方责任 1、必须组织好、技术好、素质好的工人进场施工。
钻井劳务合同 甲方：榆林四达建筑工程有限公司 乙方: 乙方受甲方委托，担负甲方的钻井劳务，为明确双方在劳务过程中的权利、义务和经济责任，双方经友好、公平协商，达成如下协议，共同遵守： 一、劳务名称：后附劳务资质 二、劳务地点：吴定高速公路LJ-6标段停车区 三、劳务内容:包含天龙潜水泵（暂定价为7400元，如甲方考虑自己购买 可在总价里减去此费用），出水管为无缝钢管管径2.5寸每段3米法兰连 接，电缆线为三芯铜线，以上材料均为国标。 四、水井总造价： 1.合同协议价为420元/米，出水量为20m3/h（或者甲方认可的供水量） 为止，总价按实际打井深度据实计算（暂定为320米）。 2.乙方负责沟通关于定边水自资办吴定路段房建FJ-6标段停车区、管理所匝道收费站的钻井开工审批手续、费用等一切事宜，以及工程完工之前的工程使
用水井水源费用共计壹万伍仟元整（15000元）。 五、水井质量： 1、乙方材料必须选用正规生产厂家生产，进场材料必须提供合格证及检 验报告并经甲方现场签字验收合格后方可使用。 2、深井水质为地下水，如因封口或其他原因造成地表水渗入水井，应由 乙方承担相应责任。 3、乙方对水井保修12个月，保修期内出现质量问题，乙方无偿修复（甲 方使用不当，人为责任事故除外）。 六、劳务期限： 本合同钻井工程自2017年3月5日开钻至2016年3月15日全部钻完能正常使用。（如有村民干扰工程顺延） 七、付款方式： 1、乙方在钻井完成后，经甲方验收合格，水源稳定出水量达到甲方要求， 甲方支付乙方钻井总费用的50%。三个月期满后甲方支付钻井费用至 90%。 2、工程交工验收后15日内（或达到12个月保修期）甲方向乙方支付剩 余10%尾款。 八、甲方责任与义务 1、甲方按图纸要求现场交付给乙方水井坐标。 2、按合同约定付款给乙方。 九、乙方责任与义务 1、乙方在开钻前应组织有关技术人员熟悉地质情况。 2、乙方负责所有打井用的水源、发电机、机械设备。负责调解本
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-048244 工地施工个人劳务合同书范
工地施工个人劳务合同书范本(2020 版) 工地施工个人劳务合同书范文篇一 甲方(项目部)：乙方(施工人员)：______ 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程名称：石总场西部牧业员工宿舍场地地坪 第二条工程地点：石总场大连路路口____ 第三条承包方式：单项清包____ 第四条开工日期：______ 竣工日期：______ 第五条工作内容：甲方合同内所有砌体(混凝土、平场地、垫石子、洒水、打夯)清工单价为_____元/㎡。施工中一切用具均有乙方自理，甲方负责混凝土拉到现场，其他一切工序由乙方负责，并做好落手清。注：以上内容都按图纸工作量计算。施工中严格按照施工安全、质量规范，若乙方没有按照甲方要求和施工规范而造成的材料浪费，甲方有权开罚款单(在工程款中扣除)。
第六条工程款结算：乙方进场后，每月甲方付给乙方完成合格工作量80%。余款在工程验收合格后一次性付清。 一、质量管理 甲方提供乙方质量要求和技术交底，乙方必须按照施工规范和要求，精心施工，确保工程质量。绝对服从项目部质量管理人员的正确领导。在日常质检和分项工程验收时，必须达到所定标准(具体见技术交底)。 二、甲方职责和权利 2.1 认真遵守双方签订的《劳务承包合同》，对乙方工作进行指导、管理、检查和监督、审核乙方施工方案，全面配合乙方做好各项工作。 2.2 甲方负责向乙方提供技术交底，周、月进度计划，乙方必须认真执行监理和甲方的指令，但对不合理因素，可提出建议;经甲方同意后方可执行，乙方不得私自蛮干、 2.3 甲方及时组织、参加对乙方已完成的工程质量进行跟踪检查、验收。 2.4 甲方对有特殊贡献的给与一定奖励，对工作中个人给甲方造成一定损失的给与一定的经济处罚。 三、乙方职责和权利 3.1 认真遵守双方签订的《劳务承包合同》及承诺。 3.2 严格执行公司和工地的各项管理制度和规定，服从甲方的管理，自觉维护公司的利益和形象。 3.3 严禁未经甲方及设计和监理书面同意擅自变更施工图纸内容，如有发生造成的所有损失均有乙方负责。 3.4 如乙方严重违反《劳务承包合同》，工程工期、工程质量不能保证，现
消防工程劳务分包协议 合同编号： 签约地点： 发包方(甲方): 分包方(乙方): 经双方友好协商,甲方同意将的安装劳务分包给乙方,并就有关事宜达成如下条款,以使双方共同遵 守。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 结构类型: 1.4 系统内容: 1.5 开竣工日期: 1.6目前状况： 1.7建设单位: 1.8 总包单位: 二、工程内容及施工界面: 施工图纸中消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统，电气火灾坚控系统等全部消防系统的施工内容、调试、配合检测验收及施工验收规范要求的各项指标。
三、分包形式及计费界面: 1、包人工、机械、辅材及耗材，该工程采用综合单价计价方式综合 单价为：消火栓单栓按元/个=元；消火栓双栓按元/个=；喷淋头元/个； 报警点位元/个；漏电保护器元/个;综合单价中包含以上施工内容的全 部人工费用,机械费用,辅材及耗材费用,预留洞、口的打洞,吊洞,洞口修 复、修补费用，现场材料搬运费，临建设施搭建费，现场配电盘，临时 用电线路及完成该项目乙方所需要的各项费用。根据该工程的实际情况, 若施工图纸发生变更，点位数增减按以上单价调整总价款，其他未约定 的部分甲乙双方协商处理; 2、本工程中，主材包含：管材，线材，型钢，阀门，仪表，卡箍件， 报警前端、终端设备，端子箱，模块箱，消防桥架等。(另未约定到的主 材按<<陕西省安装定额>>中规定的主材辅材界定; 四、合同总价: 本合同劳务分包总价暂定人民币(大写)壹百万圆整元，(小写) ￥元（不含税金）。此承包价为暂定价，最终价款以甲乙双方结算 为据。 五、劳务费支付方式: 5.1 本工程无预付款。施工期间,乙方工程量达到甲方与建设单位合 同价款的50%时(消火栓系统,自动喷淋系统主管道主设备全部 安装敷设完成并经试水试压，电气火灾及自动报警系统管线敷 设完毕及设备底座安装完成)乙方向甲方申请支付工程款，甲方 现场人员核算后，甲方支付乙方合同内点位数量总价款的30%； 5.2 消防安装工程整体全部安装完成后(具备检测验收条件)，乙方
砌体工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块， 抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。
4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。
编号：_____________ 钻井工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及其它有关法律、法规，结合本工程实际情况和甲方施工任务的要求，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立劳动合作关系。经双方充分协商，一致同意签订本合同，须共同遵循。 第一条工作内容及造价： 甲方要求在XXX指定的地点打一口井，直径为300毫米，深度为160米，钢套管直径为273毫米，水泵为XXX品牌泵，水泵出水方量每小时不小于五立方米，下泵钢管直径为寸半钢管，水泵房及检查井由乙方承建，房子尺寸不小于2.4米*2.4米*2.8米，检查井深1.6米，直径为1米。泵房需要的砖由甲方提供，其余材料由乙方购买、水泵房配电柜及下泵电揽线由乙方购买，泵房含散水、屋顶防水、室内抹灰、砖铺地），变压器到泵房的电缆线由甲方提供。乙方将水房外水管压至甲方指定的水井位置，深度不小于1.5米，为50毫米塑料管。 第二条工程款 总工程造价为玖万元，工程完工验收合格后甲方给施工单位两万元，剩余款年底前付至捌万伍仟元。其余款至保修期满后付清。 第三条施工工期 农历五月底前完成。每推迟一天罚100元。 第四条工程要求 （一）甲方：乙方所用材料必须经甲方验收合格后方可使用，打井深度按实结算，每米按500元计算，不足部分给予扣除。
（二）乙方对本合同劳动工程分包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到原定的标准；投入足够的人力、物力。保证工期；乙方发生的各种经济上纠纷、违法乱纪事件由乙方自行解决，并承担相关的责任，负责教育劳务人员遵纪守法“文明施工、安全生产，严禁违章作业和盲目蛮干”确保施工安全，杜绝伤亡事故发生。 凡造成人员伤亡或机械设备损坏、丢失等一切安全事故，其全部责任由乙方自行承担。 第五条工程验收及保修 乙方应确保所完成工程质量符合质量验收标准要求。乙方确保所打水井出水量大小，因地质原因或未打出水造成的经济损失由乙方承担，甲方不予负责，工程保修期一年。 第六条其他 （一）乙方与任何第三方签订的经济及其他协议等均与甲方无关，如果发生争议，甲方不承担任何责任，由此给甲方造成的损失，甲方有权向乙方追偿。 （二）本合同竣工结算后自动终止 （三）本合同一式二份，甲乙双方各执一份 甲方：（盖章）乙方：（签名） 身份证号码： 年月日年月日
食堂个人劳务承包合同范本 甲方：______中学 乙方：______（家庭住址：______，身份证号： ______） 甲方将学校师生食堂的劳务工作承包给乙方，双方达 成并签订如下合同条款： 一、甲方的责任和义务 1、负责对乙方的工作进行全面检查、监督、管理和培训。 2、向乙方人员提供宿舍和满足烹饪必须的设施设备及 用品。 3、提供安全合格的食材。 4、在每月20日前向乙方支付上月劳务费。 二、乙方的责任和义务 1、按照烹饪工作要求，自行招聘思想好、身体心理健康、品行端正、作风正派、富有爱心、热爱烹饪工作、热 情大方、初中以上文化水平、烹饪技术好的人员从事餐饮 工作。 2、对所聘人员进行培训和全面管理，负责员工的安全。 3、与学校食堂管理人员共同制订饭菜谱，负责拟订原 材料采购单，及时按需填写原材料领用单。按照食品卫生 标准加工烹饪菜谱所列的菜肴及主食。 4、按规定做好食品留样、餐具洗消并做好记录。负责 餐饮楼操作间及室内外的环境卫生。 5、按学校规定的时间售饭。服务周到，热情大方。保 证售饭刷卡，满足全体师生的就餐需求。完成学校安排的 临时性工作。 6、工作人员必须遵守甲方的各项管理制度，服从甲方 的管理，必须严格执行《食品安全法》等有关法律法规， 遵守学校《食堂食品卫生安全管理制度》。 三、其他约定 1、乙方完成合同规定的劳务工作，甲方每月付给乙方 劳务费（含保险费）贰万捌仟元整（28000元）。一年按
9.5月计算，计贰拾陆万陆仟元整（266000元）。此费用中已包含乙方及其聘用人员的各种保险费用。 2、招聘工作人员不得少于18人。每少一人将扣发壹仟贰佰元（1200元）劳务费。 3、所有员工的劳动关系隶属乙方，薪金由乙方支付，不与甲方直接发生劳资关系。乙方及其招聘的所有工作人员的养老保险、医疗保险、意外保险等各种保险，全部由乙方负责，甲方不承担责任。 4、乙方人员工作期间应认真做好防火、防盗及机械操作安全工作。若出现安全事故，由乙方承担一切经济和法律责任。如给甲方造成损失的，按实际损失赔偿。 5、乙方在饭菜制作过程中未按照卫生标准操作（如制作熟食的刀或菜板与制作生食的刀或菜板混用等行为），造成师生发生食源性疾病的，由乙方承担全部责任。 6、乙方及其员工出现违纪违规行为者，按照《______中学食堂从业人员违纪违规处罚规定》执行。 7、本合同履行过程中，甲方根据乙方的工作情况，可以随时解除合同；如乙方因故不能继续履行合同时，应当提前两个月通知甲方，否则，乙方应当赔偿给甲方造成的损失。 8、合同期限为一年，从_____年__月__日起至_____年__月__日止。 四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：年月日 乙方：年月日 法人代表：
消防维保劳务承包协议 甲方：湖南得大消防工程有限公司维保项目部 乙方： 根据中华人民共和国劳动法、合同法及有关条文规定，经甲乙双方友好协商，甲方聘请乙方为长沙市城区4座隧道消防维护维修项目的劳务承包人。工程按人工工资承包形式进行合作。为分清甲乙双方责、权、利的关系，特签订以下合作协议，双方共同严格遵守执行。 1、工程名称：长沙市城区4座隧道消防维修维护项目； 2、工程地点：长沙市年嘉湖隧道、浏阳河隧道、天际岭隧道、营盘路隧道； 3、承包范围：长沙市城区4座隧道的消火栓系统的维修维护（含管道、阀门、水泵、控制柜等）、水喷雾系统的维修维护（含管道、阀门、水泵、控制柜等）、火灾自动报警系统的维修维护（含报警设备、报警线路、报警主机等）、逃生通道及隧道内壁疏散指示系统的维修维护（含疏散指示灯、应急照明灯、线路等）、所有有关消防设备的配电安装及调试验收及相应的室外联网部分线路和完成本工程项目所需的所有内容。 4、工期：按甲方与业主的工程合同及协议工期为准 5、质量等级：工程质量必须达到合格标准，并积极配合业主方达到优良工程标准。 6、协议价款：按月薪方式计价，其中维保值班人员按4500元/月进行工资额度支付；维保总负责人（即劳务分包组长）按8000元/月进行工资额度支付。其中因工程规范技术要求的增补项目（不含维保安装质量缺陷返工部分）、零星用工签证部分的计算方式为：按实际劳动工日计算，即300元/工日。但甲方与业主工程经济签证的金额多少与乙方无关。 7、承包方式：施工所需的机械设备费（含维修车辆）、辅材费及耗材等，其中辅材费含绝缘胶带及胶布、塑料扎带、胀管、螺丝（自拱螺丝）、穿引线铁