建设工程劳务分包合同纠纷案
原告：某劳务公司
被告：某建筑工程公司
代理人：蔡俊杰律师
案由：建设工程劳务分包合同
受案单位：北京市朝阳区人民法院
案情简介：
原告与被告于2005年6月签订建设工程施工劳务分包合同，由原告分包被告总承包的某工地主体结构土建工程。总价320万，工期150天，自2005年6月30日至2005年11月17日。因原告方面的原因，直至2006年5月工程尚未完工。2006年5月底被告向原告发出解除合同通知。双方就此发生争议，在工地所在地建委的协调下，双方委托鉴定机构对工程进行了鉴定。2006年12月双方达成协议，被告同意报告的评定于2007年1月向原告支付工程款3522597.51元，对双方仍有争议的事项同意再行协商。随后被告按照该约定向原告完工程款。在收到被告支付工程款后，原告起诉被告，要求被告按原建设工程施工劳务分包合同承担逾期付款利息7.6万元及违约金226.84万元，支付赶工费20万元，并赔偿误工费、租赁损失等费用70万元。法院经审理于2007年12月4日作出判决，判决被告支付原告利息5000元，驳回了原告的其他诉讼请求。
代理词
尊敬的审判长、审判员：
贵院受理的原告某劳务公司诉被告某建筑工程公司建设工程劳务分包合同纠纷一案，本律师接受被告的委托，出庭参与诉讼，为履行代理人职责，现根据事实和法律，发表以下代理意见，请合议庭采纳。
总的代理意见：
原告请求的多项费用，在共同委托评估公司所作的评估报告中，已作了评估；且在结款时，双方已在支票根上共同签字，明确劳务费用已全部结清；原告的诉讼请求没有事实和法律根据，应当予以驳回。
具体意见如下：
一、原告请求逾期付款利息76291元及违约金2268400不能成立
1、被告无逾期付款的情况
（1）被告已按双方2006年12月30日达成的新《协议书》履行了自己的义务，已将劳务费支付给了原告。
（2）原告在领取最后一笔款时，在支票根已签字言明：“按双方协议，全部结清劳务费。”从中可以看出双方关于该项劳务的所有款项，都已结清了，不再有任何纠纷。
（3）在2006年12月30日的《协议书》中，双方明确结算款的付款时间为2007年1月20日前。即使按照原告主张的付款时间2007年2月8日，也只有十几天的时间，哪里来的2268400元的违约金。
（4）在2006年12月30日的《协议书》中，确定付款日期的同时，未约定违约金，无违约金条款。
2、按照旧合同，原告该项主张也无事实根据
（1）起算点没有根据
第一、原告主张送达的结算书，被告从未收到过；
第二、即使根据合同，双方也无关于默认结算书的约定：
《建设工程施工劳务分包合同》关于结算涉及的第24.2原文如下：“工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。” 该条文明确规定付款的日期为：工程承包人确认结算资料后，14日内付款。
第三、实际上，双方共同委托求实公司鉴定的行为，已表明之前双方未有结算确认，否则还要委托鉴定作什么？
第四、鉴定机构也未采纳原告所谓的结算书，即说明原告所说的确认不成立。（2）、索赔没有根据
根据双方签署的《建设工程施工劳务分包合同》第26.4条的规定：此类索赔，原告应于索赔事件发生后的21天内，向被告发出索赔通知，被告在收到索赔报告和有关资料后21天内给予回复。本案中没有任何证据显示原告曾按合同向被告主张过违约金或逾期付款利息。
二、原告请求的赶工措施费、人员误工损失费、租赁费损失费用在评估报告中已作了评估，费用已支付完毕
《鉴定报告》第５、６、７页对相关费用评估如下:
1、赶工措施费
《鉴定报告》第六条“相关事项的说明”的第1项已明确指出该部分费用不应支付：“关于劳务承包人申请的赶工措施费20万元，依据2005.8.10的补充合同的第九条：‘延期超过十天的，甲方不予支付赶工措施费’的规定及实际的情况，不予记取；”。
2、人员误工损失
《鉴定报告》中“综合楼结构已完工程劳务书”第六项第３、４、６、8条对春节后人员窝工损失、停工令造成的损失、解除合同造成周转材料次数减少损失、门卫等管理人员误工损失评定的金额分别为：135000、28000、133840、57670元。
3、租赁费损失
《鉴定报告》“综合楼结构已完工程劳务书”第六项第9条已对本项费用作出评定，金额15000元。
上述费用，被告已按2006年12月30日的《协议书》向原告支付完毕，原告对双方已解决的事项又提起诉讼，显属滥诉。
三、原告请求遣散费不能成立
1、原告本身是劳务公司，其与员工的劳动关系如何处理，是其内部管理问题，与本案工程合同纠纷没有法律上关联性，公司对其员工可以继续留用，也可以辞退，这是公司自己权利。
2、原告遣散费损失不成立
原告提供的遣散费损失证明资料，是否确实存在相关人员无法确定，也没有其他证据证明这些人员当时就在工地；另外费用支出没有领款人的签字，显然违背常理。
四、本案违约的是原告
原告在工期上严重违约，且在钢管焊接等施工质量上存在严重质量问题。根据双方签署的《建设工程施工劳务分包合同》，原告应在2005年11月17日完工，但至2006年5月8日解除合同时，原告仍未施工出地面，给被告造成了巨大经济损失。
隧洞工程劳务分包合同 合同编号： 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 签约地点： 签约时间：20016年6月6日 根据本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。 第一条工程概况 （一）工程名称：胡家山水库渠系二标工程 （二）工程地点：泼机镇到院子村家坡（出口）至塘房镇芒部山（进口） （三）工程内容：包括混凝土浇灌、模板制安，钢筋加工及安装，等项目。 （四）工程数量： 实际结算数量依据技术计量规定，以可计量的施工设计图纸数量并经甲方确认的已完合格工程数量为准，不符合技术计量规定的将视其已包含在相关单价或费用之中，不再另行计量。变更工程数量需经业主批复且在甲方计回后再给予结算。 （五）承包方式：劳务承包。 第二条合同工期 （一）开工日期2016 年6月日。 （二）竣工日期年月日 （三）合同工期总日历天数天。 （四）分项工程的进度要求：详见月计划(作为合同附件，具有与合同同等的法律效力）。 第三条合同价款 （一）本合同总价值为实际做产生为准，以单价和实际长度计算 （二）混凝土隧洞支护每延长米单价600元（甲方只供应钢筋，扎丝，水泥，砂石料）单价一次包死，在合同执行过程中不作任何调整。具体包括劳动力投入、机具设备的使用及调遣、材料加工制作及其辅助材料使用、工地搬运、运输或倒运、临时设施修建、工作平台搭拆、临时防排水、构配件安装和场地清理等为完成项目工程所必须的全部工作和费用。 （三）技术计量规定： 1、砼项目以设计图纸所示并经甲方验收合格的已完工程数量分类型及强度等级每延长米计量。为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、预埋构件(型钢及钢筋)、防护角钢或槽钢，脚手架或支架以及模板的安拆和维修，临时排水设施和防水处理，基础底碎石垫层、砂浆垫层及抹面，混凝土捣固、养生、表面修整及为完成混凝土工程的其他杂项细目等均作为隧洞工程的附
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
编号：TQC/K375 建设工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工劳务分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 依据(中国人民共和国合同法)、(中国 人民共和国建筑法)及其它有关法律法规 遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于 (以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业分包合同(以下简称乙 方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立 本合同，以资双方共同遵守。 1 劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包项目:主体工程(木工钢筋混凝
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限
开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式：_________________________________________________________________________ 。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________________________ ,（小写）人民币____________________ 元。 2.2合同价款的计价方法：_____________________________________________________________________________________ 2.3结算方式： 3、分包工作期限 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历天数为：天 4、质量标准 工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 本工作必须达到质量评定等级。 5、甲方代表： 6、乙方代表： 7、工程承包人义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。 7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
隧道左线劳务施工合同 （葵坝路工程第1合同段） 合同编号： KB01-004 甲方：中铁十三局集团有限公司深圳市 葵坝路一标项目经理部 乙方：安徽省桐城市瑞祥建筑劳务有限公司 签订日期：2010年01月15日 签订地点：深圳市
隧道左线劳务施工合同 合同编号： KB01-004 甲方：中铁十三局集团有限公司深圳市葵坝路一标项目经理部 乙 方 ： 安 徽 省 桐 城 市 瑞 祥 建 筑 劳 务 有 限 公 司根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律法 规, 为了明确双方在深圳市葵坝路工程第1合同段施工过程中的权利、义务及经济责任， 确保工程质量和工期要求，甲、乙双方经充分协商签订本合同。双方共同遵守。 1、劳务分包工作内容: 工程名称：隧道工程。 工程地点：深圳市龙岗区葵涌。 承包范围：
1.3.1隧道正洞部分：葵坝1标1号隧道左线（ZK0+486--ZK0+641 总长155m）；2号隧道左线（ZK0+691--ZK3+000 总长2309m）；人行通道1～3#、5#、6#一半（含全部防火门），4#一半（不含防火门）；车行通道1～3#一半（不含防火门）。以上范围内除土石方装运、装饰面板、防火涂料、沥青砼路面以外的隧道开挖、小导管等辅助支护、初期支护、仰拱及填充、二次衬砌（含明洞）、边沟、电缆沟、防排水、预埋件的制作安装、预留洞室、风水电作业、通风防尘等施工图的全部工作内容以及为完成上述工作所需采取的辅助措施。 1.3.2 洞口部分： 1号隧道左线入口、左线出口，2号隧道左线入口（即2号隧道左线葵涌端），具体项目详见附件二。 1.3.3人（车）行通道土石方转运至与正洞交接处，满足机械装运要求，费用含在综合单价内。 以上承包范围仅为暂定，甲方有权根据乙方机械设备能力、施工进度、施工质量、施工安全、履约能力、现场管理能力等做出调整，乙方必须无条件服从。 2、分包工作期限: 开始工作日期：2010年01 月15日； 结束工作日期：2011年10月18日； 总日历天数：以甲方要求的开始和结束工作日期为准 实际开始及结束工作日期以甲方现场要求为准。 具体工期以甲方下达的施工计划以及阶段性的工期目标为准，甲方下达的施工计划以及阶段性的工期目标甲方将书面通知乙方，该书面通知为本合同的组成部分。 如遇下列情况之一，经业主、监理、甲方现场代表签证后，并用书面形式确定顺延期限，工期可相应顺延。 2.3.1业主和监理有文字通知工程缓建或暂停施工并明确可顺延工期。 2.3.2业主和监理有文字通知明确可顺延工期。 2.3.3 因人力不可抗拒的自然灾害而影响施工，须有官方正式证明为准。 乙方在施工过程中应按业主的节点控制工期按时完成，其要求及责任与总工期相同。 工期如需顺延,必须经甲方同意,以书面形式确定。 3、工程质量 质量标准：乙方所承包的全部工程项目，单位工程优良率90%以上，分部、分项合格率100%。整体创优质工程。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天；
2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
隧道工程施工劳务分包合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本隧道工程施工事宜，协商一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称：G307国道隧道过境路二郎山隧道工程。 1.2工程地点：陕西省榆林市绥德县雕山村。 1.3工程内容：隧道设计延长米约763m（已完成部分工程）。 1.4承包范围：G307国道隧道过境路二郎山隧道工程中标合同工程量清单中除（明洞回填、洞门工程、沥青砼路面、机电工程）外的所有工程项目（已完成的工程部分除外）。完成的部分工程如下：①开挖及初支：上导K4+633~K4+355；中导K4+633~K4+368；下导K4+633~K4+389。②仰拱及回填：K4+633~K4+411。 ③土工布、防水板、止水带：K4+633~K4+455。④二次衬砌：K4+633~K4+457。 ⑤隧道出口端的边仰坡开挖、喷锚、护供及大管棚。 1.5承包方式：乙方为隧道施工劳务费及小材料、小机具的承包方式。黄土隧道段小材料包括：扎丝、铁丝、掌子面和台车照明、焊条。岩石隧道段除以上小材料外，还包括小机具：风钻、风镐、掌子面施工用小风水管。另外，施工用电焊机一次配好后，以后的维修、配件由乙方负责。施工设备、住房、施工便道、水电由甲方提供。 2、工程质量 2.1本工程质量应达到中国交通部质量检验标准。 2.2约定标准：合格。 3、工期 3.1开工日期2013年月日 3.2竣工日期2013年月日 4、工程价款 4.1本工程合同以工程进度每延米黄土隧道段5460元（伍仟肆佰陆拾圆）综合单价计算。（附：劳务承包分项单价一览表）岩石隧道段7600元（柒仟陆佰圆）综合单价计算。（附：劳务承包分项单价一览表）当岩石高度在中导拱脚以下时，综合单价按每延米（5460+7600）/2=6530元计算；当岩石高度在下导拱脚以下时，综合单价按每延米5460元计算。 4.2综合单价包括：完成1.4合同范围工程所需人工、质量安全、文明施工、
工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口
分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范
建设工程劳务分包合同范本 合同编号： 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，并结合工程当地有关规定以及本工程的具体情况，遵循平等、公平、自愿、守信的原则，双方就本工程劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程规模： 四、承包范围： 五、签约地点： 六、双方工作 1、甲方有关工作： (1) 甲方任命___________ 为甲方现场管理代表，负责本合同工程的 配合、管理及技术指导。 (2) 对劳务分包人进行入场教育，解决施工中遇到的属甲方责任难题。 (3) 开工前向乙方提供工作面，提供一个施工及生活总水表、总电表，表后管线由乙方自理。 (4) 全面负责整个现场的协调和管理，负责监督、检查等事宜，有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排及不能胜任的人员。 (5) 向乙方提供相关施工图纸—套，遇业主变更时需及时提供变更资料。 (6) 根据业主与甲方签订的主合同工期合理编制总进度计划、月施工进度 计划和周施工进度要求，并及时提供给乙方 2、乙方有关工作：
(1) ______________ 乙方任命 ___________________________ 为工地负 责人(岗位证书号：_____ 身份证号 码：_________________ )，全面负责工地现场本合同工作内容的施工与 管理。 乙方保证其工地负责人必须全天 24小时在工地负责日常事务，未经甲方书面同意擅自离岗的，按________ 元/天支付违约金，违约金自甲方书面 通知送达分包人时支付；分包人不支付的，甲方有权在分包人进度款中扣除。 (2) 乙方必须按甲方的要求(如工种、人数、进场时间、质量、安全、进度等)组织人员进场，工程结束时，需办理有关离场手续。乙方人员年龄必须是年满十八周岁至五十周岁之间的健康守法男性公民；如系少数民族公民，乙方须向甲方说明，并征得甲方同意后才能进场。进场人员必须按甲方项目经理部的计划要求配足。 乙方应对进场人员进行必要的审查，防止“三逃”人员混入。如乙方没有履行此项义务，让“三逃”人员混入的，每发现一人需向甲方支付违约金 __________ 元。 (3) 乙方必须配备施工机具、设备(如：钢筋制安机具、反铲等，可 以附表的形式附于本合同后)：______________________________________ (4) 乙方必须有健全的质量安全管理制度，在现场设专职质量和安全检查员(报甲方备查)，做好自检记录。乙方质量和安全检查员必须接受甲方质量和安全检查员的领导，按甲方质量和安全员的要求，必须履行参加质量安全会、协助业主监理检查等义务。 (5) 乙方必须有健全的合同签订、工资支付、安全培训等劳务管理制度。乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系，负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等与其雇员所发生的一切事宜。 乙方承担其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害 (含被他人损害和致他人损害)等赔偿责任。一旦乙方工人发生工伤、他人损
劳务分包合同1 承包人：(简称甲方) 劳务分包人：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的;工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料，杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。 六、施工验收及工程量的确认
协议编号：LX-FS-A20383 建设施工劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建设施工劳务分包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包人： 承包人： 工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 施工地址：罗田县大河岸滚石坳 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 1.2工程概况：建筑面积
1.3包工内容：桩基基础及桩基基础以上的主体施工 第二条合同工期:开工日期20xx年20xx年 第四条合同价款 4.1合同价款：按建筑面积确定承包价元/平方米，合同总造价为：元人民币。 4.2对合同价款内容的明确： 泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。 第五条合同价款的支付方式 5.1进场施工第一个月只支付工人生活费，第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费)，第三个月支付第二个月工程量的30%，以此类推，主体工程竣工后支付到总工程量的60%，九月份支付到总工程量的90%，20xx年年底一次付清余款。
隧道工程施工劳务 承包合同 合同编号： 工程名称： 甲方： 乙方： 年月日
工程施工劳务承包合同 甲方： 注册地址：邮编：通讯地址：邮编：法定代表人：职务： 乙方： 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 注册地址：邮编： 通讯地址：邮编： 法定代表人：职务：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关行业法律法规的规定，并参照中华人民共和国建设部，国家工商行政管理总局《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214）, 本着“公开、公平、公正、自愿、诚实守信”和“互惠互利”的原则，结合本工程具体情况，经双方共同协商，就隧道工程的劳务分包事宜达成协议如下：第一条劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3乙方承包范围及包含内容： 1.3.1⑴隧道断面开挖及支护，包括大、小避车洞、下锚段及洞内由于施工需要的其它辅助坑道;⑵隧道二次衬砌，包括大、小避车洞、下锚段及洞内由于施工需要的其它辅助坑道；⑶隧道仰拱；⑷隧道仰拱填充；⑸隧道找平层；⑹隧道水沟、电缆槽及保温水沟内保温材料填充；⑺隧道水沟、电缆槽盖板⑻隧道清理工作⑼隧道明洞⑽隧道洞门；⑾隧道附属工程，其中附属工程包含项目明确如下：弃砟场场地平整、绿化、复垦，并以实际施工数量为最终依据进行计算；⑿隧道洞口工程，其中洞口工程包含项目明确如下：端墙混凝土、挡墙混凝土、端墙顶水沟、洞口土石方开挖、基底换填、隧道过渡段、洞门衬砌连接筋、洞口边仰坡防护、检查梯。 1.3.2后附：附件2-1《工序劳务单价及包含工作内容一览表》，在附件2-1清单中未单独列项内容费用作为附属工程已含在相应项目或工序劳务单价中。 1.3.4附件2-1中的工序划分应严格按照相关行业定额子目标准划分，不得拆分。 第二条劳务方式 本合同为劳务协作型合同，其目的是为了有效利用甲方的管
路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人：（以下简称“甲方”） 劳务分包人：（以下简称“乙方”） 鉴于本项目业主（以下简称业主）与工程承包人（本合同甲方）已经签订施工总承包合同，依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一劳务分包人资质情况（原则上必须有） 1. 资质证书： 2. 发证机关： 3. 资质专业及等级： 4. 复审时间及有效期： 二、劳务分包工程围、容 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 分包围：公路K 至K 围的劳务施工任务。此分段仅为暂定施工容，甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整，即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发
生重大变化，乙方也应服从调整。 4. 工作容：双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填，涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压，不能利用的土应清理到弃土场，为完成工程所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作，且这些容不另计价，均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. 工程期限：至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单，在所规定的期限完工，否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量：以甲方现场实际验收为准，以设计数量为限，未经批准超出设计数量的作为无效工作量，不予计价支付。 7. 合同价款：采取按工程量单价结算劳务费用，则合同总价（劳务费总额）不定。 8、上述单价和合同价除另有说明外，均认为包括了乙方为完成上述工程的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费用及税金；乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，也已包括在工程量清单的单价与总额价之中；还应包括缺陷期和缺陷维修等费用，并负责施工期间的交通维护、养护及其费用。
合同编号：QX-CFD2015劳-008建设工程施工劳务分包合同 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人：XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司
劳务作业发包人：河北建设工程集团有限公司（以下简称劳务发包人） 劳务作业承包人：XXXX 建筑劳务分包有限公司 ___________________________ （以下简称劳务承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 工程地点：XXXX市XXXX建筑面积：32000平米________________ 分包范围：本工程施工图纸范围内的二次结构；砌筑（配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等）。 劳务作业内容：施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、（芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带）钢筋 加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台 砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数：承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人，作业人员50人，可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减，但施工人数必须满足现场的施工要求，本工程必须是直属队伍施工，禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2本工程的合同价款，除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外，不再调整。 2.3采用的，劳务费综合单价为_275 元/m.3。 合同暂估价：200000, 元。（人民币） 大写：贰拾万元。（人民币） 2.4合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确： 合同价款的确定原则：经过甲、乙双方协商一致确认：本合同价款为固定单价，在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 （1）本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 （2）与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用 工单价120元/工日；（乙方必须在三日内以书面形式向甲方提出报告，甲方根据实际发生情况，进行书
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、