市政排水管道疏通
承包合同
甲 方： ___________________________
乙 方： ___________________________
签订日期： _____ 年 ____ 月 _____ 日
发包方： ________________ 承包方： ____________________________________
（以下简称“甲方”） （以下简称“乙方”）
甲方将疏通排水管道工程委托乙方 _____________ 负责实施，按照有关规定，为明确双方的权利和 义务，本着公平、诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。
编号 号：
一、合同内容
1、对新村的排水沟进行清理并运输。
2、清理时自备相应的防护设施及清理工具，不积余泥沙石等杂物。
3、不能破坏周围环境卫生，做到操作安全第一。
4、疏通、清理工作完成后须清理现场，恢复原状。
二、合同履行期限
本合同履行期限为______ 天。自______ 年______ 月____ 日起至_____ 年____ 月______ 日止。
三、合同费用:
1、承包工程量：地沟总长约：__________________
2、工程单价：________________
地沟清理、运输：______ 元/m
3、工程总造价：约____________ 元大写： __________________ 四、付款方式及结算方式：
1、付款方式：_____________
甲乙双方工程人员共同验收合格后，付至合同额的
30 %，其余款项在保质期满后分期分批拨付。
2、结算方式：按实际工程量结算。
五、双方权利与义务
（一）甲方权利与义务
1、乙方工作人员在清理、疏通过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。
2、清理必须全面彻底，检查井内应能见到流水槽，管道要求无堵塞，水流通畅。
六、违约责任
1、乙方自接到甲方签发《保修通知单》时应及时响应，如对甲方要求整改项目未整改完毕或整改后不合格，甲方有权扣除乙方服务费用的 _______________ %。
2、因乙方处理不当而导致管井淤塞，乙方若在 1 日内未能恢复的，甲方有权扣除乙方服务费用
的____ %。在五日内未能恢复运行的，甲方将免付本合同的服务费。
3、在工作中因乙方的过错，造成的一切损失均由乙方自负（包括第三者责任保险）。
4、出现下列情况之一者，甲乙双方有权终止本合同；
(1) 乙方工作不能满足甲方的管理和质量要求以及合同要求时。
(2) 乙方限期内达不到整改要求时。
(3) 甲方未能按合同约定付款时。
(4) 在本合同期内，任何一方提前终止合同时，应提前1 日书面通知对方即可解除本合同，无须向对方作任何经济赔偿。
七、争议解决：
本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不能达成一致意见时，意由仲裁委员会仲裁。
八、其它1、未尽事宜经双方友好协商后签订补充协议，与原合同同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。
发包人( 公章) ：
法定代表人(签字)：
____ 年 ____ 月_____ 日承包人( 公章) ：
法定代表人(签字)：
____ 年 ____ 月_____ 日
同时
双方同
管道疏通承包合同 甲方： 乙方： 为保持花桥物业的污水管道及雨水管道的疏通工作，经甲乙双方协商，达成甲方花桥物业污水管道及雨水管道的疏通工作承包给乙方，为明确双方的权利及义务，加以双方签订以下协议： 一、范围及期限： 甲方花桥物业所有污水管道及雨水管道的疏通均有乙方负责; 二、承包方式及费用： 1、承包方式：包工 2、费用：每年费用4000元人民币肆仟元整，分两次付清，半年付一次。 三、服务标准： 1、乙方要确保合同范围内的所有下水管道不赌、不塞、不漫，若出现堵、塞、漫，乙方必须在接到甲方的通知后于12个小时赶到现场处理。 2、疏通清理出来的垃圾污渍等，乙方必须负责清理干净，自行处理好垃圾。 四、违约责任： 1、乙方若未按第三条款规定的标准完成工作的，情节较轻的，甲方有权要求乙方按合同那个规定重新完成;情节严重或屡次不改的，甲方有权和乙方解除合同，并酌情扣除或拒付部分服务费用。 2、如乙方在合同区域内有偷盗行为，甲方除拒付款项外，按偷盗物品的价格、数量双倍赔偿并依法追究其法律责任。 五、其他： 1、本合同自签订之日起生效，合同期满结清合同款后失效。 2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方： 年月日年月日
甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，甲方委托乙方承担逸臣桃源小区清理疏通工程。为明确双方权利、 义务，本着友好合作、紧密配合的精神，订立本合同。 第一条：工程内容： 1、工程地点及范围：甲方管理的XXX小区红线范围内。 2、工程内容： ①、将上述区域内地下所有化粪池进行清理，从出户井到干线、到化粪池由乙方全权 负责。 ②、负责将上述区域内雨水井、污水池、地下污水管道进行检查、疏通、清理。 第二条：合同期限工期 本合同有效期为壹年，从XXXX年X月XX日到XXXX年X月XX日止，双方签字盖章后 生效。 第三条：工程造价及款项支付 1、工程造价：本合同工程施工费用为XXXX元。人民币大写：XXXX。 2、款项支付：每半年结算一次。乙方施工完毕经甲方验收合格后，由乙方开局有效 发票，甲方在十个工作日内以现金或转账支票方式支付工程款。 第四条：施工质量 1、正常情况下，每两年专车吸粪和人工下池清理垃圾含建筑垃圾、沙、石、油渣等 一次，各化粪池需将粪渣、垃圾清理干净直至见到清水。 2、所有雨水井、污水井及管道每月检查一次，将所检查的情况书面报知管理处存案，并根据实际使用情况及时保养、疏通，保证所有井道时时畅通。 3、管道疏通程序：①人工下井清理雨水井、污水井的泥沙和垃圾一次;②用竹片连 接通管一次;③用竹片连钢丝绳、钢丝球拉管一次;④用消防水清管道一次;⑤人工下井将 油渍和垃圾清理上井打包。 4、清理出来的污物、垃圾用袋打包当天运走，并保证工完场清。所有施工内容凭施 工验收单结算。
分公司承包补充协议 甲方：浙江单位名称建设工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方于2011年3月31日签订分公司承包协议后，经乙方在湖州市区承包经营一年后，有部分约定需做进一步的补充和调整，现经双方协商达成以下补充协议： 一、在甲方向湖州市规划与建设局交纳的建筑施工企业劳动工资应急支付保证金人民币伍拾万元的同时，乙方向甲方交纳50万元的诚信保证金（无息），合同终止时，在湖州市规划与建设局退回甲方交纳的劳动工资应急支付保证金的同时，甲方将乙方交纳的50万元的诚信保证金汇入乙方个人账户中。 二、乙方在承包经营活动中，甲方提供不少于2名市政建造师配合乙方进行正常的经营活动，该两名建造师的年薪（或挂靠费）由甲方承担，但建造师在招投标活动和施工过程中所发生的费用具体按如下表参照执行：1、建造师开标出场费300～500元/次。2、中标后建造师不需要到场，按任用期1000元/月计算，每月三次之内的按1500元/月计算，经常去现场检查开会按5000元/月计算。如一旦有其中一名建造师中标，甲方将另补入一名，配合乙方进行经营活动。招投标活动中乙方有义务向甲方说明汇报实际工作情况。工程中标后，签订施工合同时乙方必须把中标通知书原件交甲方存档；工程开工前必须把施工合同原件交甲方存档；工程竣工验收后一个月内必须把竣工验收证书等相关资料交甲方存档，否则甲方有权等乙方补齐上述所有资料才支付工程款。因甲方建造师不到场，导致乙方不能正常开标的，每次承担乙方5000元损失。 三、乙方在承包经营活动中需甲方盖章、签字的，在不影响甲方经济利益、名誉损失的，甲方将密切及时配合。如甲方自身原因需外单位协助签字盖章的，所发生的费用由甲方承担。乙方在招投标过程中不得出现买标、卖标、串标的行为。若出现以上行为给甲方和乙方自身造成的一切经济、法律责任及与之带来的一切损失由乙方承担。给甲方造成信誉损坏、出现不良行为记录的每发现一次处罚20万元。以上级管理部门记录为准，出现网站公开曝光的或则情节严重扣证的将处以50万元以上罚款。在湖州市区，甲方有意向承建的工程，经与乙方协商，乙方应配合甲方完成该项目的工作，如果甲乙双方皆有意向的，乙方优先。 四、乙方在生产活动中要避免拖欠民工工资现象出现，如发生乙方工人向上级部门进行上访和投诉，给甲方造成名誉损失的，甲方将按上访工人次数进行处罚，每次伍万元。 五、乙方在承包经营过程中，由乙方培养出来的专业人员，归乙方所有，如甲方需要，年薪由甲方承担，如甲方不需要年薪由乙方承担，如合同终止，甲方必须无条件配合乙方将
合同编号： 工厂生产承包合同范本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
甲方：____________________ 乙方：____________________ 一、甲方有轮窑一座（22门）400砖机一套及所生产红砖的工具和现有的条件每块大砖按______计算，______年生产的大砖______万块，如超出______万奖励______元、如少完成______万扣除______元。 二、以收大砖为准，开凭证互相签字生效。 三、质量要求：砖的尺寸要标准，要整齐光滑，有棱有角。 四、下雨之前必须把机坯盖好，如不及时把机坯盖好，机坯被雨淋坏，不准进窑，乙方自行处理，数量大者，机坯的成本由乙方负责，但甲方要提供足够的防雨设备。甲方把原有的和新买来的护架品（如防雨布草帘）交给乙方使用，但乙方要保管好，及时摘盖、把摘下来的护架品整好、放在甲方所指定的地方，决不允许盖上去不摘，摘下来不盖、被车压、人踩、如发现此种情况发生，甲方要追究责任。 五、砖机的使用，下班时要把个人工作地方清理干净，不用的电源关了。住房不准拉长明灯睡觉，如发现一次扣______元，不准用电炉取暖，主机离合器开机以后，一小时不得超过两次，否则要扣款。机主人员必须要听从修理工指挥，不听从修理工指挥造成损失由乙方负责。 六、甲方负责供给乙方生活所需用的米、面、油、菜、肉等生活用品，款额由乙方负责。 七、工资结算办法；乙方生产______万大砖做押金，超______万以外，扣除伙食款，借款外，剩余部分全发清。 八、所出的大砖，必须放整齐，放在所指定的地方，要做到横齐紧直，如有塌顶甲方不予验收，码窑的要听从烧窑的指挥，按时堵门、打门、清理窑内煤渣合风、其他方面在厂人员必须听从厂内指挥，决不允许想干什么就干什么，更不准打架罢工、闹事、偷厂里的和社员的庄家，如有上述情况发生，一切后果由乙方负责。 九、杜绝工人到深水沟耍水，私弄电等一切违章行为，造成伤亡事故，甲方概不负责，一切后果乙方负责。 十、所有在场的工人每人负担一个义务工，其余杂工每个人给挣______元。 十一、伙食管理：厂方只允许不超过五个人起小灶，但必须要用鼓风机，不准用电炉做饭，违反者每人收煤款______元整。 十二、半路走的人员，在找不回人顶替，造成生产数量的影响，扣除走的人员全部工资。 十三、乙方找来的工人，一切外出手续及计划生育流动证全部带齐，否则上级部门罚的款厂里概不负责，上级所要的暂住证及费用由乙方自己负责，机器上的工作人员，不经工头调整，不准随意换班，否则对违者罚款。 十四、年终工资发放不超过7天，超出后每天厂内负担现金______元整生活费。 十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，同意后签字生效，本合同受法律保护。 甲方（公章）：____________________乙方（公章）：____________________ 法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：______________ ______年______月______日______年______月______日
新版劳务承包合同协议书 导读：本文是关于新版劳务承包合同协议书，希望能帮助到您！ 企业承包合同的签订，一般依法采取公开招标的方式进行。投标者可以是公民个人、集团或企业法人，通过竞争而中标者为企业经营者，今天小编就给大家来分享一下承包合同，喜欢的来收藏哦 劳务承包合同协议书 发包人：(全称) 承包人：(全称) 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。 第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。 1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、) 第二条：承包方式 劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。
第三条合同价款： 承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，(人防单价)，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。 第四条：付款方式 进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。 第五条：安全施工，及安全事故责任 5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。 5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。 第六条：工程质量，验收与保修 6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。 6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。 6.3承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。
合同编号：YT-FS-8551-91 下水管道疏通承包合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
下水管道疏通承包合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 为保持花桥物业的污水管道及雨水管道的疏通工作，经甲乙双方协商，达成甲方花桥物业污水管道及雨水管道的疏通工作承包给乙方，为明确双方的权利及义务，加以双方签订以下协议： 一、范围及期限： 1、甲方花桥物业所有污水管道及雨水管道的疏通均有乙方负责; 2十日。 二、承包方式及费用： 1、承包方式：包工
2、费用：每年费用4000元(人民币肆仟元整)，分两次付清，半年付一次。 三、服务标准： 1、乙方要确保合同范围内的所有下水管道不赌、不塞、不漫，若出现堵、塞、漫，乙方必须在接到甲方的通知后于12个小时赶到现场处理。 2、疏通清理出来的垃圾污渍等，乙方必须负责清理干净，自行处理好垃圾。 四、违约责任： 1、乙方若未按第三条款规定的标准完成工作的，情节较轻的，甲方有权要求乙方按合同那个规定重新完成;情节严重或屡次不改的，甲方有权和乙方解除合同，并酌情扣除或拒付部分服务费用。 2、如乙方在合同区域内有偷盗行为，甲方除拒付款项外，按偷盗物品的价格、数量双倍赔偿并依法追究其法律责任。 五、其他： 1、本合同自签订之日起生效，合同期满结清合同
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 总承包合同补充协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设单位：xxxxxxxxxx有限公司（以下简称：甲方） 施工单位：xxxxxxxxxx有限公司（以下简称：乙方） 鉴于，甲、乙双方已经就甲方的xxxxxxxxxxxxxxx项目签订了总承包。经过双方的友好协商，在此，就总承包合同内的绿化工程的具体工作内容作出以下约定，双方共同遵守之： 一. 工程项目内容及范围：绿化、景观，大门前绿化。 二. 工程图纸设计：由甲方提供设计和设计深化图纸以及施工图纸。 三. 工程质量要求：合格。 四. 工程开工日期：xxxx年xx月xx日或收到甲方的正式图纸之日开始。 五. 工期：总承包工程工期为xx个月。 六. 工程造价和结算： 1. 本工程的合同金额为可调价格，目前暂定人民币xxxx（大 写） 整； 2. 工程结算依据xx省最新颁布的园林预算定额上浮xx%公司给予乙方费率xx个点包括税金，同时按照园林工程标准取费，定额人工按照xx省xx市最新颁布的定额人工金额取费，另外人工补差120元/工日；材料价格依据xx省xx市工程造价部门公布的当月信息价；材料无参考信息价的，由双方依据市场价格白行确定。 七. 工程款的支付： 1. 本工程无预付款； 2. 在每月的25日之前，乙方将当月完成的工程量上报甲方；甲方在下个月的5日之前支付乙方相当于完成工程量的65%勺工程进度款； 3. 工程完工后，经甲方验收合格，甲方支付工程款至95%; 4. 工程质量保证金为双方确定的审计价格的5%在保修期（一年）满后的第7个工作日内，由甲方支付给乙方。
合同编号：YT-FS-5588-27 家具厂承包合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
家具厂承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方：家具厂承包合同 根据平等自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就下列房屋的租凭达成如下协议。 第一条：厂方基本情况。 甲方厂房座落在北碚区北温泉镇前过村变电站对门。甲方厂房设备租给乙方使用。在承包期内乙方拥有设备的使用权，但所有权归甲方所有。乙方在承包期内自主经营，设备的维修及维护乙方全权全权负责。如有损坏照价赔偿。同时乙方应向甲方交保证金￥5000元。保证金在合同期满后退回。 第二条租凭期限 租凭期限为叁年，自年月日至年月日 第三条：租金。
设备年租金为人民币元。 第四条：付款方式。 乙方应在本合同生效之日向甲方一次性付承包费及保证金。 第五条：关于装修和改变房屋结构的约定。 乙方不得随意改变和损坏房屋的设施，如有房屋装修、装饰穿墙、打洞，必须经甲方同意，否则损失照价赔偿。 第六条：其它事项。 1甲方只提供厂房及设备使用，乙方在生产过程中的安全事故。由乙方自行负责，甲方不存在任何经济连带责任。 2、甲方只提供水、电设施给乙方使用，一切费用由乙方按国家规定自行缴纳。 3、如因国家需要征地建设、不可抗力因素，必须终止合同时。按实际承包时间结算承包费。 4此合同到期后，乙方需要续租时，按市场物价的增长面增长，增长的幅度为在同等条件下乙方优先
合同编号： ****市建筑装饰工程施工 人工费合同书 工程名称： 工程地点： 发包方： 承包方： 签订日期：
人工费合同书 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 为了甲、乙双方共同的利益，确保做好工程质量，落实甲、乙双方责任，明确甲、乙双方的权益，经甲、乙双方共同商定;甲方将***********等工程以包工的形式由乙方承包，具体承包要求协议如下： 一、工期：总工期为天，由年月日起至年月日止完 工；（如果中途工期发生变化，一切应遵从甲方安排）。如果乙方在甲方发出复工通知单后3天内，乙方还是无法按照甲方要求安排进场施工的，甲方将以每天1000元对乙方进行处罚;如果3天至7天内仍无法安排施工作业人员进场施工，甲方将对乙方作自动退场处理，并以该工种人工总价的5%进行处罚。如果因乙方原因造成延误工期，业主方对甲方的处罚费用由乙方承担。 二、乙方施工作业人员必须听从甲方的指挥，乙方必须遵循有令必行的原则，不 能以各种理由停止或拖延正常施工，如果对本工程有故意拖延时间的情况，造成工期延误所产生的一切费用由乙方承担。乙方必须和工程其它各工种相互协调，发生问题协商解决。甲方提供相关施工图纸及技术指导，乙方要严格执行，且只能接受甲方管理人员的指令，只对甲方管理人员负责，如乙方在未经甲方同意而接受第三方的指令进行施工作业的，甲方将对乙方处以1000元每人每次的处罚，并有权对因此造成的损失要求乙方赔偿。如乙方不配合甲方施工管理人员的，甲方有权将其开除并清理出场。乙方必须严格按照甲方的质量要求进行施工，甲方将对乙方的施工质量进行检查、验收、对不合格工程项目有权要求返工，对其所造成材料损失由乙方承担。乙方必须在工地保持良好的形象，不可泄漏甲方秘密，不可同甲方施工管理人员争吵。
合同编号：YT-FS-7407-51 工厂车间承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工厂车间承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(用人单位)： 乙方(劳动者)姓名： 工种：下大料，下小料，接板人数：6人 一、合同期限 本合同自20xx年月日起至年月日止，合同 期为一年。(指全年工作时间) 二、工作范围 1、梁与梁连接，梁与柱连接，柱与墙连接，柱与 柱连接，柱与预埋连接的接板，端板预埋锚栓底板， 劲板，平垫片，抗滑移试件板，次构件所需的所有连 接板的下料和铲渣及钢板卸车。其他产品制品按工位 制作吨位计价。 2、所有焊接型钢的翼腹板的切割，包括翼腹板变 截面的板材，手工下料，半自动机下料H型钢腹板打
坡口。其他产品制品按吨位计价。 3、所有焊接型钢翼板，腹板的拼接，切割，焊接更改型钢，修复型钢。其他产品制品按吨计价。 4、搞好范围内的设备保养，维修，场地保护，场地打扫，所有工具保管。选择合理位置将气瓶固定好，确保气瓶不会倒掉，以免摔坏气表。(不计报酬) 5、安全用电，节约用电，气。合理用料，与上下道工序紧密配合。(不计报酬) 6、切割后将氧化渣等杂物铲除干净。 7、材料进厂卸车后要合理堆放。半成品要堆放整齐，并将半成品的规格标注清楚。(不计报酬) 8、做好每一日的工作记录及考勤，月底报到车间作为工资结算依据。 三、质量要求 1、按图取材，且材料切割面应无裂纹，夹渣，分层，不得出现大与2mm的缺棱。 2、小料切割允许偏差:即工件长宽允许偏差±2mm，局部缺口深度允许偏差1mm。
工厂承包经营合同范本 承包经营合同的基本内容就是合同的主要条款，那么生产承包经营合同怎么写呢？以下是在小编为大家整理的工厂承包经营合同范本，感谢您的欣赏。 工厂承包经营合同范本一 甲方：娄底市新源有色科技有限公司 乙方：易XX 为提高生产经营效益，将企业扭亏为盈，经公司全体股东协商，将原氨法生产工艺改造成酸法生产工艺，并向下游产品伸延，经甲乙双方友好协商，由乙方投资对原生产工艺进行改造，并由乙方承包生产经营，现达成如下协议，以资共守。 一、承包生产经营期限：自二OXX年四月一日起至二OXX年四月一日止，时间为五年，第一年度免交生产经营承包费用，第二年度上 交股东梁永福承包经营款肆拾万元，其余股东按此股份比例上交费类 推，第三年度到第五年度共三个年度每个年度上交股东梁永福承包经营款叁拾万元，其余股东按此比例类推。 二、承包期满后的投资固定资产与设备处理。对乙方本次改造投资的固定资产及设备，承包期满后对有使用价值的固定资产及设备按国家标准计提折旧后的剩余价值，由下届承包人支付给乙方。
三、承包期内，乙方生产经营需要银行贷款，以甲方名义申报贷款，甲方同意将其名下的固定资产作为贷款抵押。甲方及股东必须及时配合办理相关贷款手续。乙方必须按时归还贷款，并以易世峰所持股份作担保。乙方以公司名义向政府及相关部门申请项目支持资金归 乙方所有，费用由乙方承担。 四、乙方承包期所产生的债权、债务均由乙方自行承担，甲方概不负责。 五、乙方在承包期内承担企业法人的全部权利与义务，注重安全生产，乙方在生产经营中所产生的安全事故均由乙方承担责任及相关费用，甲方概不负责。 六、乙方20XX 20XX年承包款按每年100万元计算，在此承包 期内，乙方代公司偿还原公司固定资产投资欠款、土地款，办理环保许可证所支付款项及应由公司承担的其它款项，在乙方应上交的承包款项中扣除后剩余部门再分配给各股东。杜冬云应得承包款交梁永福代收。 七、未尽事宜，双方本着友好与实事求是的原则，协商解决。 甲方： 乙方： 年月曰 工厂承包经营合同范本二 发包方：__________________ 以下简称甲方）
劳务承包人工费合同协 议书书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
劳务承包人工费合同书 用人单位：青海正源建设工程有限公司 （互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程项目部）﹤简称甲方﹥ 劳务承包姓名（代表）：电话： 身份证：﹤简称乙方﹥ 根据《劳动法》及有关法规，用人单位与劳务者经平等自愿，协商一致签订本合同地，确定劳动关系，明确双方权利和义务并共同遵守履行。 一、合同期限：年月日至年月日。 二、工作内容： 1、劳务者同意项目安排在互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程工地从事劳务承包外架手架工程工作（附：本合同书签订后提供进场人员名单、身份证）。 2、劳务者在该岗位职责要求 按项目部的指挥工程、编制进度计划，统一安排，调整劳动者协商一致，每道工序按规范进行，工程质量应达到建筑工程的质量标准，质量标准的评定按国家或行业的质量检验评定标准为依据，因承包人（劳务承包人）如工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均有的责任，由双方根据其责任分别承担。
3、检查和返工 劳务人员应认真按照标准规范和设计图纸要求及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。在工程施工质量达不到约定标准的部分，一经发现，应要求拆除和重新施工，并安规定要求拆除和重新施工，直以符合约定标准.因达不到约定标准而返工造成重新施工的费用，由承包人自行承担，造成材料学浪费按原价五倍扣除材料费，并且工期不予顺延。 4、甲方责任 项目部应按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底，并按约定向劳务人员支付工程款。 5、乙方责任 （1）劳务人员必须服从项目部现场管理，按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。 （2）遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，有权给予经济处罚，直至终止合同。 （3）劳务人员不得以任何理由采取吵闹、威胁等不当手段、擅自停工或消极怠工，否则，项目部有权责令其退场，一切后果由劳务者自行承担。 （4）严禁材料的浪费，按施工现场项目部要求进行处罚。浪费材料及盗窃按原价的五倍罚款。 6、安全及文明施工与管理
甲方： 乙方： 一、总则 根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，在自愿、平等、协商一致的基础上，结合本工程的特点，明确甲、乙双方在污水井管线疏通清掏的销纳工程中的权力、义务以及所承担的相应的经济责任，经双方协商同意，签订本合同，并严肃履行。 二、承包范围 本合同承包范围包括：内所有污水井（含各楼前第一个污水井）及管线、化粪池的疏通清掏污油及销纳工作。 三、承包指标 保证上述承包范围内管道畅通，污水井、化粪池无冒井现象发生，对突发事故做到随叫随到、及时疏通，并保修一年。 四、付款方式 1、本合同实行承包费一次包死。承包费实行分年支付，当年年底结算。 2、本工程的价款为人民币（大写）元/年。 五、承包期限 本合同从年月日起至年月日止，如需续签，内容另议。 六、甲方责任 1、按合同规定向乙方支付承包费用。
2、对乙方负责管理的污水井及管线清掏、销纳工作进行监督、检查、处罚。 3、各项目部协助乙方进行操作现场业主车辆的清移工作。 七、乙方责任 1、对乙方的人员、设备、治安、消防、安全等进行负责教育管理。 2、执行甲方各项的管理制度及上级机关的管理规定，接受甲方的监督检查。 3、承担因管道疏通及清掏服务造成的经济损失，如设备事故、安全事故，服务质量事故引起的后果等等。 八、合同的变更和解除 合同签定后，任何一方不得擅自变更和解除。如一方因故要求修改或解除合同，要提前三个月以书面形式通知对方。经双方协商同意后，方可变更或解除合同。 九、违约责任 1、如甲方未按期拨付乙方承包费，按不能拨付部分承包费用数额和进行同期贷款利息付给乙方违约金。 2、如因乙方疏通清掏不及时、服务质量差等原因受到产权单位或其它部门的控告时，甲方按照承包费用的3-5%给予经济处罚。处罚费用从年终结算费用中扣除。 3、此合同未经甲方同意乙方转让不得给第三方。 4、合同履行中出现争议，双方及时协商解决，协商不成的，可向人民法院起诉，但不得因为争议停止维修运行。反之，有责任方承担损失。 十、附则 1、本合同双方签字盖章之日起生效。 2、今后承包费用的调整，依据市物价局有关文件的规定，经双方友好协商解决。 3、本合同一式肆份，双方各执正本贰份，具有同等效力。
精姓合同 人工承包协议 甲方：身份证号码： 乙方：身份证号码： 甲乙双方本着友好协商、平等互利、风险共担的原则，为强化人工责、权、利管理，就四川震林每日光伏蔬菜大棚施工土建部分工程内容由乙方包工，全额完成，并协商约定如下： 双方共同遵守： 一、施工内容 乙方施工内容包括甲方与每日光伏公司签订的承建合同所含全部内容：含机械、模板、支模、砌体、抹灰、粘贴、散水的材料和人工。 二、工期要求：按大甲方与甲方签订的工期执行。 三、工程量：约4万平方米。 四、承包价格：按每平方米元价格计。 五、付款方式：以两栋大棚为结算单元，完工验收合格后甲方与大甲方结算付款额的80%支付乙方，全部完工后付到97%, 3%作为质保金，保质期满后一次性付清。 六、安全协议：乙方在施工过程中承担施工内容内的安全全责，确保安全施工，施工人员购买保险，防范风险发生。甲乙双方不另行签署安全协议。 七、工程验证：甲乙双方认可大甲方的验收结果，若工程验收不 精逃合同合格需整改，续建重建一切责任由乙方承担， 并承担甲方惩罚，甲方概不负责。
八、文明施工 1、乙方施工过程中不许出现打架斗殴、酗酒滋事和其他不文明事件， 保持良好施工队伍形象。 2、乙方需及时将建筑垃圾清运到指定地点，保持现场整治有序，文 明施工。 九、附则： 1、本协议商定后双方未尽事宜及补助签署协议与本合同具有同等效力。 2、协议双方如出现分歧，双方协商解决，协商不成具有提请人民法院仲裁的权利，管辖地为施工现场当地的人民法院。 3、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。 4、本协议失效期为本合同履行完毕。 甲方：乙方： 身份证号码：身份证号码： 年月日年月日 精选合同 ［温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注］
化粪池清理及管道疏通承包合同范本化粪池清理及管道疏通承包合同范本 在当今不断发展的世界，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的化粪池清理及管道疏通承包合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，甲方委托乙方承担逸臣桃源小区清理疏通工程。为明确双方权利、义务，本着友好合作、紧密配合的精神，订立本合同。 第一条：工程内容： 1、工程地点及范围：甲方管理的XXX小区红线范围内。 2、工程内容： ①、将上述区域内地下所有化粪池进行清理，从出户井到干线、到化粪池由乙方全权负责。 ②、负责将上述区域内雨水井、污水池、地下污水管道进行检查、疏通、清理。
第二条：合同期限(工期) 本合同有效期为壹年，从XXXX年X月XX日到XXXX 年X月XX日止，双方签字盖章后生效。 第三条：工程造价及款项支付 1、工程造价：本合同工程施工费用为XXXX元。人民币大写：XXXX。 2、款项支付：每半年结算一次。乙方施工完毕经甲方验收合格后，由乙方开局有效发票，甲方在十个工作日内以现金或转账支票方式支付工程款。 第四条：施工质量 1、正常情况下，每两年专车吸粪和人工下池清理垃圾(含建筑垃圾、沙、石、油渣等)一次，各化粪池需将粪渣、垃圾清理干净直至见到清水。 2、所有雨水井、污水井及管道每月检查一次，将所检查的情况书面报知管理处存案，并根据实际使用情况及时保养、疏通，保证所有井道时时畅通。 3、管道疏通程序： ①人工下井清理雨水井、污水井的泥沙和垃圾一次; ②用竹片连接通管一次; ③用竹片连钢丝绳、钢丝球拉管一次; ④用消防水清管道一次;
工厂生产承包合同范本 甲方（发包方）：____________________ 乙方（承包方）：____________________ 为了更好地对生产模具车间开料组管理，提高生产效率，提高板材利用率。经甲乙双方共同协商，决定将开料组由乙方承包经营。 为明确双方的权利、义务，特订立本合同： 一、承包方式 甲方将权属于甲方的生产模具车间开料组承包给乙方为甲方代加工。承包期内，甲方提供场地，设备及生产线；一切开支包括原材料、设备、耗材、辅材、水费、电费、设备维修费等费用均由甲方 负责支付，乙方只承担人工工资。 二、承包期限 合同承包期限为一年，从______年______月______日起至______年______月______日止。 三、承包产品价格 每月裁板______，保底______元，超出平方数，按每平方______元支付。 四、甲方权限 1、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如卫生、安全等。禁止 在模具车间内吸烟，避免火灾的发生，如因此造成事故，由乙方包 赔一切损失。 2、甲方有权对乙方的生产环境、劳动保护进行监督，甲方发现 乙方有违规行为，有权终止合同或给予经济制裁。 3、甲方每天给乙方下达生产任务，乙方应按甲方要求保质保量、按时完成生产任务，甲方有权对乙方因延误交货进行经济处罚，影
响生产进度的每延误一次扣乙方______元，造成甲方延期的一切费 用由乙方承担。 五、乙方责任 1、乙方在生产经营中，必须服从甲方的管理，及时完成甲方下 达的生产任务，按甲方的一切规章制度进行生产。 2、乙方有责任对甲方提供的设备、设施进行定期保养、维护， 对设备出现异常应尽早汇报，由于乙方操作失误造成设备损坏，责 任由乙方承担。 3、乙方必须将每天的生产报表数据提供给甲方，由甲方核算部 根据乙方的产量进行核算加工费。乙方不得私自承接外单位的货源，一经发现，每次扣罚______元。 4、乙方开料组所有工作人员的人身安全，如发生意外，由乙方 承担，甲方不承担任何责任。 5、乙方在承包期间不得将模具车间转包他人。 六、结算及发放方式 1、结算方式：当月乙方将生产报表交给甲方核算部，由甲方核 算部核算好交给甲方财务。 2、发放时间：当月加工费在第______个月的______号发放到乙 方卡上，若遇到周末，延期到上班时间发放。 3、合作保证金：加工费发放时，扣除当月加工费的______%作为合作保证金，合作保证金每半年发一次。 七、其它事项 1、甲乙双方签字后，此合同不受市场行情等任何因素影响，合 同期内，任何一方擅自中止合同（包括乙方中途退场等），则按违 约处理。 2、承包期满是否续约或终止合同的，甲乙双方均应提前______ 个月通知对方。
工程人工承包合同范本 工程承包业与建筑业的发展情况呈正相关关系。下面是为大家收集整理的工程人工承包合同范本，欢迎阅读。 工程人工承包合同范本一甲方： 乙方： 为了确保重庆市垫江县高峰等两镇国家级土地整理项目工程的施工质量、施工安全和施工进度，现经甲、乙双方反复协商，甲方同意将该项目工程区域内之农田水利的相关工程，交给乙方承建。 一、乙方承包方式：包工包料，保证施工质量、施工安全和施工进度。 二、乙方作业内容：新建Ⅱ型(0.4×0.5)灌溉渠;新建Ⅰ型(0.3×0.5)灌溉渠;整修Ⅱ型(0.4×0.5)灌溉渠;整修Ⅰ型(0.3×0.5)灌溉渠;新建Ⅰ型(0.8×1.0)排水沟;新建Ⅱ型(0.6×0.8)排水沟;维修0.8×1.0排水沟;整修山坪塘。以上作业内容按照“北京三通四联灌溉科技有限公司”的设计规划工程量施工。 三、工期：乙方必须在2012年月日前全面竣工。 四、质量要求：乙方必须按照设计单位“北京三通四联灌溉科技有限公司”，在2009年1月编制的《重庆市垫江县高峰等两镇国家级土地整理项目变更设计方案单体图册》的要求，进行施工。乙方要保证各单位工程建设成功后，达到当
地主管部门和国家级竣工验收标准，必须符合相应的施工、验收规范。 五、合同造价核算：本合同第二款所约定的各个作业内容造价均按照以下公式核算：P=甲方与业主的合同约定单价×乙方实际完成量—甲方与业主的合同约定单价×乙方实际完成量×(降点费14%+施工企业管理费1%+应付税X%)合同总造价为各个作业内容造价合计，即“P合计”。 六、安全责任：乙方及乙方成员在本项目施工区域内外的一切大小安全事故，均由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。 七、甲方义务：甲方按照本工程项目部施工进度计划为乙方的施工放线布点，施工阶段如实记录各单位工程完成量。 八、乙方义务：乙方组织管理队伍、组织施工设备、组织施工材料、组织民工队伍有计划的进行文明施工、安全施工，要参加甲方组织的施工进度计划会议和管理会议，要参加甲方组织的安全检查和质量检查，乙方在施工全过程中产生的其他任何费用均由乙方自行承担(如因质量问题产生的罚金、工期延误费等)。 九、工程款预付办法：乙方在施工阶段的合格工程，以国家主管职能部门检查为准，合格工程款的预付，甲方每取得一次国家拨款，就拨付乙方一次，按照本合同第五款中所核算的P合计×70%进行拨付，国家资金不到位，甲方不堑付。
下水管道疏通承包合同样本 下水管道疏通承包合同范文篇一 甲方： 乙方： 为保持花桥物业的污水管道及雨水管道的疏通工作，经甲乙双方协商，达成 甲方花桥物业污水管道及雨水管道的疏通工作承包给乙方，为明确双方的权利及 义务，加以双方签订以下协议： 一、范围及期限： 1、甲方花桥物业所有污水管道及雨水管道的疏通均有乙方负责; 2十日。 二、承包方式及费用： 1、承包方式：包工 2、费用：每年费用4**元(人民币肆仟元整)，分两次付清，半年付一次。 三、服务标准： 1、乙方要确保合同范围内的所有下水管道不赌、不塞、不漫，若出现堵、塞、漫，乙方必须在接到甲方的通知后于**X个小时赶到现场处理。 2、疏通清理出来的垃圾污渍等，乙方必须负责清理干净，自行处理好垃圾。 四、违约责任： 1、乙方若未按第三条款规定的标准完成工作的，情节较轻的，甲方有权要求乙方按合同那个规定重新完成;情节严重或屡次不改的，甲方有权和乙方解除合同，并酌情扣除或拒付部分服务费用。
2、如乙方在合同区域内有偷盗行为，甲方除拒付款项外，按偷盗物品的价格、数量双倍赔偿并依法追究其法律责任。 五、其他： 1、本合同自签订之日起生效，合同期满结清合同款后失效。 2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方： 年月日年月日 下水管道疏通承包合同范文篇二 甲方(以下简称甲方)： 乙方(以下简称乙方)： 经甲、乙双方协商一致，甲方将穆棱市八面通镇温馨家园小区住宅楼北楼下 水管道维修工程承包给乙方，具体事宜如下： 一、工程范围：甲方小区住宅楼北楼污水管道维修。 二、承包方式：甲方以包工包料形式承包给乙方。 三、工程要求：乙方负责甲方小区北楼住宅楼1-5单元所有坏损污水管道的 维修，保证各单元污水总管道与院内过水井通畅;疏通院内属于北楼的各过水井，保证过水井之间通畅;排除北楼地沟内淤堵的污物，维修地沟内坏损并影响排污的管道。乙方负责沟渠开挖，购买工程所有材料，保证材料质量，工程完工后所有 开挖地面回填完整。 四、以上工程总计价款8**元，工程结束验收合格后，由甲方一次性支付乙方。 五、工程总工期2 天，从20**年*月*日至20**年*月*日，乙方须保证按期
建筑工程施工总承包合同补充协议 发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签订时间：2012年＿＿月＿＿日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，保证工程顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，在完全理解本协议条款的基础上，特签订本《建筑工程施工合同补充协议》（以下简称协议书），以资共同遵守。 第一条、工程概况 1.工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2.工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3.建筑面积：建筑面积暂定为：＿＿＿＿＿㎡ 4.设计单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第二条、工程承包方式：包工包料 第三条、工程承包范围和内容 1.承包方总承包工程范围和内容如下： 承包范围为：除甲方直接指定的项目施工单位外，其余施工图纸上的全部内容及甲方指定的施工任务。 甲方直接指定的项目工程：（电梯工程；消防、） 第四条、工程质量标准为：优质
第五条、合同工期与要求 1、合同工期：＿＿＿＿天（日历天） 2、开工日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日（具体以发包人取得开工报告后具备施工条件后书面下达的《开工通知》为准）。 3、竣工日期：2013年＿＿＿月＿＿＿日。 4、合同工期如遇下列情况，经甲方签证同意，可作相应顺延； 1）、因人力不可违抗因素而延误工期。 2）、非承包方原因累计停工超过15日时工期相应顺延。 第六条、合同价款确定 1、合同价款暂定：＿＿＿元/平方米，大写：＿＿＿万元整（人民币），暂定价不作为拨款及结算依据，最终结算以双方确认的预算及变更、签证等为依据。 2、工程价款的确定 合同价款依据施工图纸，构成工程实体的各项费用及非工程实体费用，其工程量计算、定额套用及取费；土建工程执行《2009年内蒙古建筑工程计价定额》；取费执行《2009年内蒙古建筑工程计价定额费率标准》按二类工程取费。材料检测试验费确定每平方米建筑面积费用金额后列入工程款。由乙方先行垫付。结算时由甲方支付。 3、总承包管理费及现场配合费 1）、承包方对甲方指定分包的工程款承担全部承包方管理责任，在施工过程中承包方给予各专业单位提供必要的施工配合：塔吊运输、施工电梯垂直运输机械、脚手架利用等。
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《给水排水管道工程施工与验收规范》（ GB 50268-2008）和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）等文件，甲乙双方在依法、自愿、公平和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。 一、合同维修范围及费用承包方式 1、甲方委托乙方对建设于污水排水主管道进行维修施工服务； 2、费用承包方式： 二、合同期限 1、本合同签署后日内乙方进场施工，施工期限为天（另有约定的除外）。 2、维修工程完工验收合格之日起，乙方对本次维修工程提供两年的维保期。 三、履行合同条件： 合同签署后，甲乙双方签字确认后，正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。 四、安全防范措施 1.乙方负责指派专业人员进行管道施工作业；进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》，并提供复印件供甲方备案。 2.施工前乙方应当书面告知甲方施工计划，以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告；施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识，施工前做好_______号楼底商的出行防护，做好地层降水工作，做好防塌方的措施，对异地堆积的回填土进行覆盖；乙
方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时，乙方承担全部责任。 五、管道施工标准 1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范（）、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（）的相关规定，对污水管道进行施工及验收，确保施工管道符合上述标准。 六、施工费支付方式 1、本合同工程款：RMB 元，总价款（大写）：元（小写） 元；进场前先由甲方垫资支付工程款的（元）给乙方，乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。 2、乙方需拿出工程款的即：元作为维修保证金交付甲方，维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况，即予退还。 七、甲方权利、义务 （一）、权利 1、有权监督乙方按照合同约定履行施工义务，对发现的施工问题发出整改通知或提出合理建议； 2、有权要求乙方按期完工，乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时，甲方有权拒绝在验收记录上签字。 3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工，采取相应措施并经甲方认可后再行施工。 4. 甲方对乙方使用的工程材料有权查验。 （二）、义务 1、提供现场咨询，在乙方需要时提供该作业面的图纸及有关技术资料，供乙方查阅；