当前位置:文档之家› 建设工程“质量保证金”监管协议书(协议样本)

建设工程“质量保证金”监管协议书(协议样本)

YOUR LOGO

建设工程“质量保证金”监管协

议书(协议样本)

Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the agreement, and provide a strong literal basis for differences that may arise after cooperation.

专业协议书系列,下载即可用

建设工程“质量保证金”监管协议书

(协议样本)

说明:本协议书的主要作用在于约束协议双方(即甲乙双方)的履行责任,同时也为成为合作关系后可能产生的分歧,提供有力的文字性依据。文档下载后,无加密格式,可自行修改,请放心使用。

委托方:_________(甲方)开户银行:_________(乙方)建设单位:_________(丙方)根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后

方可向维修单位支付维修金。4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。

甲方(签章):_________乙方(签章):__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________签订地点:_________丙方(签章):__________________年____月____日签订地点:_________附件:建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户,“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。

开户行:_________(盖章)专户帐号:_________经办人:_________(签字)_________年_________月_________日

可在本位置填写公司名或地址

YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

安全保证金协议合同书

安全保证金条款 说明:本协议在公司与外协方签订分包合同时作为安全附件应同时签订并生效。 一、适用范围 为公司提供任何工程或作业分包性质服务的外协方,无论合同金额大小; 二、安全保证金额度 合同总金额的10%; 三、安全保证金的扣除 当外协方发生下列不能满足公司安全要求的条款内容时,根据情节轻重、损失大小、影响程度等因素对安全保证金按照一定比例进行扣除。 健康安全环保要求 1、遵守公司的各项健康安全环保要求,遵守工作场所的管理规定,采取积极合作的态度; 2、取得**公司《安全作业许可证》,许可证在有效期内,在许可的范围内从事作业; 3、提供能够从事合同要求的具备相应资质能力的人员,特种作业人员应持证上岗,确保所有作业人员已接受必要的专业技术培训和健康安全环保知识的教育培训; 4、所有参加合同作业的人员应办理工伤保险或人身意外伤害保险; 5、所有参加合同作业的人员应经过体检,持有公司认可的健康证明; 6、所有参加合同作业的人员应配备使用满足公司要求的个人劳动防护用品; 7、配备使用性能完好的设备和工具,提供必要的合格证书、检验报告等支持性文件; 8、定期对提供的人员、设备、设施、器械、工具等进行安全检查或检验,确保符合公司相关健康安全环保要求; 9、在项目实施前应当制定完善的健康安全环保方案,提交公司认可。所有作业人员应接受安全技术交底,熟悉并掌握存在的风险和控制手段; 10、项目实施期间应按照公司规定的要求办理相关的危险作业许可审批手续; 11、应当避免对工作场所、大气、海洋、码头等环境造成的污染或损害; 12、应积极配合公司各级的健康安全环保检查,对于提出的隐患认真落实整改; 13、发生事故或事件(人员伤害、火灾、爆炸、环境污染等),不论大小,要在第一时间立即上报公司,不得隐瞒、拖延不报,并积极配合调查、处理; 14、其它未尽事项参照合同附件《质量健康安全环保要求》中的相应要求执行。 四、安全保证金的支付 1、工程或作业分包项目结束后,由分公司或项目组的安全监督(或其现场委托人)对外协方在项

建设工程“质量保证金”监管协议书

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载建设工程“质量保证金”监管协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

委托方_________甲方 开户银行_________乙方 建设单位_________丙方 根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,为加强_________市建设工程质量保证金管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。 经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程质量保证金专户。 为明确三方责任和义务,由三方共同签署建设工程质量保证金管理协议如下 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程质量保证金专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将质量保证金,存入乙方,乙方为建设项目设立质量保证金专户,并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的质量保证金只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从质量保证金中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的质量保证金返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。 乙方必须接到甲方出具质量保证金返还书面通知,才可将质量保证金拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具质量保证金返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用质量保证金的,乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。 甲方签章_________

旅行社质量保证金存款协议书范本

旅行社质量保证金存款协议书范本 为加强对旅行社质量保证金的管理,根据《旅行社条例》规定,旅行社和银行就旅行 社质量保证金(以下简称“保证金”)管理事项达成以下协议: 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金,按照年定期、到期自动结息转存方式管理,中途 提取的部分按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明“专用存款不得 质押”字样。 第六条贷款方有权监督借款方按照批准的项目实施计划、设计方案和合同规定使用 借款,未经贷款方同意,借款方不得随意变更项目内容和借款用途,否则贷款方有权收回 或停止借款,并对挪用的贷款部分加收利息____ %. 首先感谢您选择我们的产品!为保证产品质量,明确购销双方产品质量责任,确保产 品质量合格,保证产品安全、特作如下保证: 四、保证金支取按照如下方式执行: (一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合 法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额50%等原因,需要支取保证金时,银 行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件,将 保证金直接退还给旅行社。 (二)发生《旅行社条例》第十五条规定的情形,银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》,经与旅游行政管理部门核实无误后,在5个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅 游者支付。 (三)发生《旅行社条例》第十六条规定的情形,银行根据人民法院判决、裁定及其他 生效法律文书从旅行社保证金账户中扣取。 (四)非以上规定的情形而出现保证金减少,银行应承担补足责任。 按照第(一)、(二)、(三)项规定的方式执行时,对超出旅行社缴存保证金数额的,银 行不承担任何支付义务。

施工质量保证金协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工质量保证金协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)项目名称:为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议: 一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为计大写: 伍仟万元整小写:5000 万元人民币。 二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后 返还质量保证金。 三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保证金扣减经甲方和监理签字即生效): 1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规 范要求,或造成潜在的工程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误,则乙方须承担全部责任。 2、施工用材料、成品、半成品无出厂证明和质量证书,使用前未进行 试验检验,或检验不合格,而施工中已使用的, 经查出后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造成损失由乙方承担。 3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低, 或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。 4、施工现场出现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自 行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中 对所有分包施工单位进行管理,积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 6、其它未按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出指令施工的, 造成施工质量、成品、半成品、材料质量不合格的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 7、施工过程中乙方偷工减料与样品不符每发现一处,扣减(不 少于5000元)施工质量保证金,同时甲方有权将乙方清除施工现场。 8、乙方的施工进度缓慢,较严重影响到其他工序施工,扣减施工质量 保证金,承担一切责任及费用。 9、施工过程甲方、监理检查发现的工程质量问题未按甲方、监理规定 时间内整改完成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 10、工程验收发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完 成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

履约保证金合同范本

履约保证金合同范本 履约保证金合同范本【范本一】:履约保证金合同 甲方: 乙方: 本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于年月日签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 () 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。 第六条乙方向甲方提供履约保证金后, 甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 第七条争议的解决 本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条其他 本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。 甲方(盖章):

质量保证金协议范本

编号:_____________ 质量保证金协议 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系,并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险,本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议: 1.乙方提供甲、乙双方20XX年所发生货款总数平均值的30%作为质量保证金由甲方保管,且质量保证金最低不少于RMB10000.00元,具体标准如下: 甲方根据乙方的供货品质状况,按照以下标准设立质量保证金: A.年度业绩评定A级,且在月度评定均在B级以上,质量保证金比例15%; B.年度业绩评定B级,且在月度评定均在C级以上,质量保证金比例20%; C.年度业绩评定C级或以下,质量保证金比例30%; 2.以上质量保证金由甲方在20XX年XX月份应付乙方款项中扣除。 3.质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题,并承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4.乙方同甲方合作期间,如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成甲方损失的情形,甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金,同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议,直至追回甲方的损失。 5.乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任,当由于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时,乙方需承担超过的损失。 6.当乙方采用质保金弥补甲方的损失时,需在事情处理完毕一月内重新补足质保金,否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7.当乙方向甲方连续供货达1年,且供货品质标准达到第1项降低要求的,乙方

分包工程保证金合同协议书范本

甲方: 乙方: 根据国家和___________省当地有关法规,参照中建四局建四字 [______________________]___________号文件要求,为加强建筑施工现场管理,规范施工行为,各工程总承包单位下属参建劳务或专业分包实施工程保证金制度,经双方友好协商,达成如下协议: 一、缴纳工程保证金的范围 中建四局六公司总承包工程下属所有参建劳务或专业分包队伍。 二、保证金缴纳金额标准 参照上表,乙方所承包工程符合上表第条的缴纳标准,乙方需一次性缴纳工程保证金金额为(大写)元,(小写)元。

三、工程保证金包含内容及相关比例 工程保证金包含签约保证金、履约保证金、农民工工资发放保证金,各单项保证金的所占全部工程保证金比例分别为:5%、45%、50%。 四、工程保证金缴纳要求 原则上要求各参建劳务和专业分包单位工程保证金在合同签定前三天内缴纳到位,未缴纳工程保证金不得签定合同,参建单位不得进入现场施工。要求各相关单位以现金或支票形式一次性将工程保证金缴纳至甲方财务部。 特殊情形下经公司批准后可以按如下方式缴纳: 1、签约保证金要求在合同签定前三天内缴纳。 2、履约保证金要求在工程进场施工后三十天内缴纳。 3、农民工工资金发放保证金要求在工程进场施工后六十天内缴纳。 如乙方进场施工后未在上述期限内按要求缴纳相关工程保证金,甲方财务部门有权力按照本协议或合同相关标准缴纳金额直接从乙方的应付工程款中扣除相应金额,甲方扣除部分金额视同乙方缴纳的工程保证金,乙方对此无异议。 五、保证金监管 对于乙方缴纳的工程保证金,甲方实行专款专用、专户存取的管理办法,甲方需严格管理,严禁借用其他名目挪用保证金。 六、保证金的使用 当出现下列情况之一时,甲方根据相关管理要求下发“扣款/罚款通知单”,如乙方在限定期限内不能整改或达到甲方要求,甲方有权力按协议第三条所列各类型保证金比例全部扣除或部分扣除,并开出《扣/罚保证金通知》,相关保证金一经扣除后不再返还,具体使用要求如下:1、扣除签约保证金情形: 1.1乙方在甲方发出中标通知书后3个工作日内无故不在约定期按《中标通知书》所确认的内

施工质量保证金合同协议书范本正式版

编号:_______________ 施工质量保证金协议书 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日

发包人:_______________________________ (以下简称甲方) 承包人:_______________________________ (以下简称乙方) 项目名称:______________________________ 为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议: 一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为计大写:_________ 元整,小写:___________ 元人民币。 二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后返还质量保证金。 三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保 证金扣减经甲方和监理签字即生效): 1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规范要求,或造成潜在的工 程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误,则乙方须承 担全部责任。 2、施工用材料、成品、半成品无岀厂证明和质量证书,使用前未进行试验检验,或检验不合格, 而施工中已使用的,经查岀后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造 成损失由乙方承担。 3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低,或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。 4、施工现场岀现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中对所有分包施工单位进行 管理,积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,

工程质量保证金合同协议书范本

编号: 工程质量保证金协议 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 签订日期:_____ 年____ 月 ____ 日甲方:

乙方(施工方): 甲、乙双方就_____________________________________________ 工程质量保证金事宜,经协商,达成协 议如下: 1.就 ________________________________ 项目,乙方作为施工单位,应于合同签订、收到甲方支付 的项目政府补贴资金_____________ 万元,将补贴资金的10%即_________________________ 元作为工程质量保证金,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条,工程质量保证期为两年,甲方每年返还乙方5%即元。 2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4.工程质保期满后3 日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。 5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。 6.未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方 所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7.本协议一式四份,甲、乙方各执两份,经双方签字或盖章后生效。

工程质量保证协议书

工程质量保证协议书 Prepared on 22 November 2020

工程质量保证协议书 发包方:(甲方) 承包方:____________(乙方) 经甲乙双方协商确定: 第一项:承包方式:包工 第二项:质量要求 1本工程质量目标为:所有分项工程合格率100%工程严格按照国家统一验收标准进行验收,工程竣工验收标准要求为:优良。 2乙方在施工中必须严格按照施工图纸和技术交底进行施工,如因乙方失误造成的工程返工和工程质量不达标造成的工程返工,材料费和人工费由乙方承担,并处于罚款。因甲方原因造成工程返工,则由甲方承担。 3施工中各道工序要严格进行报验,未经甲方人员检查,乙方不得进行下道工序施工。隐蔽工程未经业主验收,不的覆盖。 4乙方应组织施工人员严格执行三检制,按规定对现场机械、物资、工程进行标识。 5乙方对于工程缺陷不能或不愿及时整改的,甲方有权委托第三方进行修整,费用由乙方承担。 6工程质保金为工程总价的10%,质保期为一年。

第三项:工程结算及付款方法 根据工程施工进度,每月按实际已完成的各单体分项工程结算,并扣除预付款项和工程罚款,结算单上报审批一周内支付工程款项的60%,剩余款项待工程实体竣工验收合格后结算支付到90%,10%的工程质保金待质保期(一年)满后付清。凡因工程施工图变更或图纸和预算外签证追加的工程量另行结算。 未尽事宜,甲乙双方协商决定。 说明:双方签字盖章即日起生效 甲方(盖章):乙方(盖章): 甲方代表人:__________乙方代表人:_________ __________________ __________________ 时间______年_______月________日

保证金合同怎么写

竭诚为您提供优质文档/双击可除 保证金合同怎么写 篇一:保证金协议书 保证金协议书 甲方: 乙方: 为保证乙方能够及时适当地履行双方签署的《合作经营合同》或《租赁合同》,乙方同意按照下列约定向甲方交纳履约保证金: 一、保证金标准 按照双方合同约定的保证金总额为人民币(大写)元 二、保证金的支付方式及时间 支付方式:□现金□支票;支付时间:20年月日之前。 三、保证金的用途 (1)保证金用于赔偿乙方商品在甲方商店中销售期间及停止销售后出现的因为乙方商品质量或服务的投诉索赔 给甲方造成的损失; (2)保证金用于支付因乙方违反本协议或双方约定的

其他事项而应支付的违约金或赔偿金。 四、如出现本协议第三条中约定的情况,甲方可先行从保证金中扣划相应金额,并通知乙方补足保证金金额,乙方应于接到甲方通知后七日内补足保证金金额。如保证金金额不足以抵扣乙方向甲方支付的费用、违约金、赔偿金等款项,乙方应在七日内补足应支付款项并按本合同约定金额补足 保证金。逾期,甲方有权从未结货款中直接扣划相应金额的款项以补足应支付款项和保证金。 五、从乙方商品停止在甲方商店销售日(乙方对其销售的商品承诺有服务期限的,至服务期限届满日)起满三个月后,甲方视情况开始向乙方返还剩余保证金,但甲方应于90日内完成返还。 六、本协议作为甲、乙双方所签署年度合同之补充协议,有效期随年度合同顺延。 七、本协议经双方盖章生效。 甲方签署人:乙方签署人:(盖章)(盖章) 日期:20年月日日期:20年月日 篇二:履约保证金合同 履约保证金合同 甲方: 乙方: 本履约保证金合同由双方于年月日在市订

立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履 行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币 元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地 等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金 或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工 验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方

市场保证金协议书(经销商)

市场保证金协议书 甲方: 乙方: 经甲、乙双方友好协商,双方就市场保证金事宜,达成如下协议: 一、乙方经甲方考察、评估并确认符合甲方开店条件后,甲乙双方签定经销合同,同时乙方向甲方 交纳市场保证金(人民币)元,作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。 二、甲方收取市场保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善 保管。 三、市场保证金不计息,双方经销合同终止后,按第五条规定,甲方凭市场保证金收据向乙方退还 全部或部分市场保证金。 四、乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止合同并退还保证金的,乙方需在约定的期限内 按甲方制定的市场价格体系消化完所有货物后,可向甲方提出书面申请退还市场保证金。(附:市场保证金退还申请书) 五、如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金: 1.在合同有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止经销合同时,甲方将扣罚全部市场保证金; 2.在合同有效期内乙方店内经销与其他商家产品类似的其他品牌产品,甲方将扣罚全部市场保证 金; 3.乙方如果高于甲方规定的最高市场价销售,以及不遵守工程申报制度等,导致破坏甲方市场秩 序,甲方将部分或全部扣罚市场保证金: 3.1 乙方故意扰乱市场秩序,导致甲方市场无法挽回,扣罚全部市场保证金; 3.2乙方无意的造成市场秩序混乱,导致甲方市场无法挽回,扣罚80%市场保证金; 3.3乙方无意的造成市场秩序混乱,并全力协助甲方挽回市场的,扣罚50%市场保证金; 4.乙方需按甲方制定的专卖店、专柜摊位管理规定管理店面,若不按规定,经甲方抽查每违规一 次,扣罚5~20%市场保证金。 5.市场保证金被扣罚后,乙方须在两个月内将所扣部分如数补足,否则,将影响下一次的合同续 签。 五、本协议作为经销合同的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。 六、本协议书一式三份,甲方执两份,乙方执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方:乙方: 委托代理人:主要经营者: 日期:日期:

(协议书)旅行社质量保证金存款协议书

旅行社质量保证金存款协议书 为加强对旅行社质量保证金的管理,根据《旅行社条例》规定,旅行社和银行就旅行社质量保证金(以下简称?保证金?)管理事项达成以下协议: 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金,按照 ? 年定期、到期自动结息转存方式管理,中途提取的部分按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明?专用存款不得质押?字样。 四、保证金支取按照如下方式执行: (一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额 ??等原因,需要支取保证金时,银行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件,将保证金直接退还给旅行社。 (二)发生《旅行社条例》第十五条规定的情形,银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》,经与旅游

行政管理部门核实无误后,在 个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅游者支付。 (三)发生《旅行社条例》第十六条规定的情形,银行根据人民法院判决、裁定及其他生效法律文书从旅行社保证金账户中扣取。 (四)非以上规定的情形而出现保证金减少,银行应承担补足责任。 按照第(一)、(二)、(三)项规定的方式执行时,对超出旅行社缴存保证金数额的,银行不承担任何支付义务。 五、旅游行政管理部门、人民法院依据《旅行社条例》规定,划拨保证金后 个工作日内,银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政管理部门。 六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份,分别发送给旅行社和许可的旅游行政管理部门。 七、本协议一式两份,旅行社和开户银行各存一份,复印件送许可的旅游行政管理部门备案。 附注一:存款原因(选择其一): 、新设立(√); ?、业务变更增存( ); 、设立分社增存( ); 、旅游行政管理部门划拨补交( )。存款金额:人民币贰拾万元正 小写:¥ ????????

建设工程工程质量保修协议书

工程质量保修协议书 甲方:xx工程局有限公司 乙方: 乙方就承接甲方的分包工程的质量保修问题,于甲方协议一致后达成如下协议: 一、保修范围及内容 依据双方签订的合同约定的乙方承包的全部工程范围,具体内容以甲乙双方的合同和过程中的补充协议约定的为准。 二、工程质量缺陷保修期限 2.1乙方就上述工程承诺保修义务,保修起算日期为整体工程竣工验收合格之日起; 2.2保修期以与业方(建设方)合同约定为准,如没有具体明确或明确不具体时,应根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)和《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第80号)等有关规定为准; 2.3地基基础工程、主体工程的结构实体质量缺陷保修应以设计文件规定的合理使用年限为保修期,为终身保修。 三、质量保修责任 3.1由于使用者擅自拆、改、修和使用不当造成的工程质量问题,经调查属实的,不属于本协议保修范围; 3.2在保修期内,发生需紧急抢修的质量问题,乙方应遵循先处

理后划分责任的原则; 3.3在保修期内,因乙方承包的工程质量(以及维修)问题给用户人身和财产造成损害的,乙方应承担赔偿责任,并应及时支付用户赔偿金; 3.4乙方在接到甲方书面通知(传真视为有效通知)后3个工作日内(特殊情况时应随叫随到)组织人员到现场开展维修工作; 3.5经过甲方二次书面通知仍不履行维修义务的,甲方有权指定其他单位完成维修工作,相关费用在乙方保修金中直接扣除,如甲方委托维修时甲方可向乙方另行收取25%的管理费用; 四、工作维修保证金 4.1乙方在退场时将合同结算金额的5%作为工程维修保证金; 4.2保修时间满三年付至保修金总额的40%,保修时间满五年付至保修金总额的100%; 4.3甲方支付保修金时,扣除以下费用: (1)因乙方未能及时保修或乙方维修后质量未达到要求,甲方安排人员维修所发生的费用; (2)乙方因维修问题产生的违约金; (3)因乙方原因造成用户的损失应支付给用户的赔偿金; 4.4在工程保修期到期后一个月内,甲方归还乙方维修保证金,但其产生的利息不计; 4.5当上述费用总额超过保修金总额时,乙方同意在收到甲方书面通知之日起十日内向甲方支付差额,甲方有权追索。

工程保证金合同范本文档

2020 工程保证金合同范本文档Contract Template

工程保证金合同范本文档 前言语料:温馨提醒,合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条:婚姻、收养、监护等有关身份关系的 协议,适用有关该身份关系的法律规定;没有规定的,可以根据其性质参照适用第 三编规定。依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当事人具有法律 约束力,但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用,下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 【篇一】 工程名称: 甲方: 乙方(施工): 甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议: 1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。 2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,

如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。(除不可抗力的因素外)。 5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。 6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。 7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。 本协议一式两份,甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生

授权保证金合同协议书范本 标准版

甲方(授权方): 法定代表人: 乙方(被授权方): 法定代表人: 经甲、乙双方友好协商,双方就授权保证金事宜,达成如下合同: 一、乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后,甲方向乙方提供网络代理商授权证书,同时乙方向甲方交纳授权保证金人民币元,作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。 二、甲方收取授权保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善保管。 三、授权保证金不计息,双方合作授权证书终止后,按第六条规定,甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。 四、乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止双方合作并退还授权保证金的(不违反第六条规定)。乙方可向甲方提出书面的终止申请并要求退还授权保证金。 五、乙方向甲方提货金额累计达到人民币元(以合同书签订日算起),在不违反第六条规定前提下,可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。 六、如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金: 1、在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时,甲方将扣罚全部授权保证金; 2、在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品,甲方将扣罚全部授权保证

金。 七、在本合同履行当中,如果遇到争议,双方应当友好协商解决;如果协商不成的,任何一方可以诉诸合同签订地之有管辖权的法院予以解决。 八、本合同作为授权证书的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。 九、本合同书一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方(盖章): 法定代表人或授权代表(签字): 乙方(盖章): 法定代表人或授权代表(签字):

正式的建设工程质量保证金监管协议书.doc

正式的建设工程质量保证金监管协议书【协议书】 委托方:_________(甲方)开户银行:_________(乙方) 建设单位:_________(丙方) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下: 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不

存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点:_____________ 签订地点:_____________ 丙方(签章):_________ _________年____月____日 签订地点:_____________ 附件: 建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管

工程质量保证金合同协议书范本

甲方: 乙方(施工方): 甲、乙双方就____________________________________工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下: 1.就___________________________项目,乙方作为施工单位,应于合同签订、收到甲方支付的项目政府补贴资金_________万元,将补贴资金的10%即__________________元作为工程质量保证金,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条,工程质量保证期为两年,甲方每年返还乙方5%即__________________元。 2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4.工程质保期满后3日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。 5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。 6.未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方 第 1 页共 2 页

所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7.本协议一式四份,甲、乙方各执两份,经双方签字或盖章后生效。(以下无正文) 签订地点: 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ 年月日年月日 第 2 页共 2 页

保证金退还协议书

篇一:装修保证金退还协议 z小区装修保证金退还协议 甲方:xxxx有限公司 乙方:oooo有限公司 oooo有限公司(以下称乙方)于2012年10月1日起接管xxxx有限公司(以下称甲方)服务的z小区,因甲方在财务移交时,乙方未收到甲方应移交的56户、金额在56000元z小区业主装修保证金,主要原因是其中有部分业主未交纳甲方的物业管理费,所以乙方没有责任对甲方提供的明细进行核实,为保证乙方接管后对z小区正常的运营管理和服务,减少乙方今后与业主为装修保证金产生不必要的矛盾。经甲乙双方经友好协商,就z小区业主装修保证金退还事宜,达成协议如下: 一、甲方的责任: 1、甲方承诺乙方全权负责z小区业主装修保证金的退还,负责解决相对应的问题,不留任何矛盾和问题给乙方,否侧甲方承担一切后果和责任。就装修保证金退还事宜,甲方将在小区公示告知业主:由甲方全权负责装修保证金的退还。 2、在z小区小区移交后,乙方在收缴物业费过程中,如由于装修保证金的问题与业主发生分歧,甲方的相关负责人必须前来解释并协调相关问题,如甲方拖沓、推诿,造成业主与乙方的矛盾,所造成的一切后果,由甲方承担。 二、押金退还的方式 1、为更好的为业主服务,乙方同意先预放五户的装潢押金,金额5000元在乙方z小区项目处,用于2012年10月1日以后凭a物业或甲方装潢押金凭证,不欠物业管理费的前来退还装修保证金的业主,乙方将根据甲方提供的《装修保证金未退明细表》做好记录,办理退还手续。五户费用结清后由乙方凭装潢押金单跟甲方办理结算,依次类推。如因欠费等其它原因的,乙方不能代办的,乙方及时联系甲方指定人员 g 。该经办人接到电话后1小时内甲方应到z小区办理业主退款事宜,如因甲方拖沓、推诿未能及时前来处理,使得业主与乙方产生矛盾所导致的一切后果,由甲方承担。 2、于2012年10月1日以后凭a物业或甲方装潢押金凭证前来退还装修保证金的业主,未在甲方提供的《装修保证金未退明细表》之内的,乙方应做好记录,保留业主装修保证金的影印件,并联系上述人员,前来处理。甲方如未能及时前来处理,使得业主与乙方产生矛盾所导致的一切后果,由甲方承担 三、其它约定: 1、甲方提供的未移交56户、金额在56000元装潢押金作为本合同的附件, 2、本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙各方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。 四、合同的效力 1、本合同自甲乙双方法定代表人签字并加盖单位公章之日起生效。 2、本协议一式四份,

旅行社质量保证金存款协议书通用版

协议编号:YTO-FS-PD441 旅行社质量保证金存款协议书通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

旅行社质量保证金存款协议书通用 版 使用提示:本协议文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利,经共同商议并达成协议,签署成为文件资料,实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为加强对旅行社质量保证金的管理,根据《旅行社条例》规定,旅行社和银行就旅行社质量保证金(以下简称“保证金”)管理事项达成以下协议: 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金,按照年定期、到期自动结息转存方式管理,中途提取的部分按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明“专用存款不得质押”字样。 四、保证金支取按照如下方式执行: (一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额50%等原因,需要支取保证金时,银行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质

工程质量保修协议书范本

工程质量保修协议书范本

工程质量保修协议书 甲方(全称): 乙方(全称): 甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对(工程全称)签订工程质量保修书。 1.工程保修概况 1.1.工程名称: 1.2.工程地点: 1.3.保修内容:等乙方施工的全部内容。 1.4.工程保修金总额:保修金额按工程项目竣工验收合格后的结算总价5%计取。若施工合同中途解除,则为双方办妥结算确认手续后的结算总价的5%。 1.5.本工程保修阶段甲方的代表部门为甲方客户服务部门,乙方应接受甲方及其客户服务部部的指令与管理。 2.工程质量保修范围和期限 2.1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期以工程通过甲方及监理最 终验收合格见并正式移交甲方之日起计算,保修期限为: 2.1.1.基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主 体结构工程,为设计文件规定的该工程合理使用年限;

2.1.2.屋面防水工程、地下室防水工程、卫生间、厨 房、阳台和外墙面的防渗漏(包括台风、暴雨等自然条件下的影响),为5年; 2.1. 3.外墙保温、涂料、面砖等装修工程,为2年、2.1. 4.电气管线、给排水管道、设备安装,为2年; 2.1.5.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程, 为2年; 2.1.6.供热及制供冷系统为2个采暖期、供冷期;2.1.7.其他项目的免费保修期均为2年。 2.1.8.乙方所维修的项目或工作如在六个月内再次 出现同样缺陷的,仍然由乙方保修,不受上述保修期的限制。 2.1.9.不论工程是否竣工或已交付使用,或已交付使 用的期限长短,甲方一旦发现乙方施工中存在任何缺陷,则甲方有权要求乙方纠正其缺陷,并赔偿由此给甲方或第三人造成的损失,乙方无权以超过保修期为由进行抗辩。 2.1.10.其他约定: 由乙方自制或采购的所有材料和设备(包括甲

相关主题