当前位置:文档之家› 建筑工程补充协议书

建筑工程补充协议书

合同编号:

建筑工程补充协议书

签订地点:

签订日期:年月日

建筑工程补充协议书

建筑工程施工补充协议

发包方(以下简称甲方):***房地产开发有限公司承包方(以下简称乙方):***建设集团有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方就桐庐凤川镇综合地块江南名都项目工程签订本补充协议,本协议与原主合同有出入的则以本补充合同为准,双方遵照执行。

一、工程承包范围:****项目工程施工图范围内的土建、水电安装工程(含弱电管线预埋)。

二、工程结算方式:

1、工程结算依据:按《浙江省建筑工程预算定额》(2003版)《浙江省安装工程预

算定额》(2003版)按实结算,工程结算以审计为准。本协议书、施工图、设计变更单、施工签证单、施工组织设计及方案、会议纪要、工程当在材料信息价及有关政府文件; 2、工程量按实结算;

3、土建工程综合费用费率按*%计取;安装工程综合费用费率按50%计取;

4、施工组织措施费按定额规定的中值计取;

5、主要材料价格:钢材、水泥、黄砂、石子、商品砼、砌块、保温材料、防水材料等主要材料按施工期前80%期间《杭州市造价信息》中桐庐信息价平均值计算,当地没有的参照杭州市信息价执行;无价

材料双方签证确认;

6、人工单价均按 55 元/工日调整价差;

7、农民工工伤保险费、检验试验费按现行政府有关文件执行。 8、甲方直接分包工程,甲方支付乙方*%的总包管理费。

三、甲方指定品牌材料有外墙保温材料、屋面瓦、各类配电箱、电线、电缆、排水管道、给水管道、灯具、开关、电气设备等。其他无价材料均需经甲方对材料的质量、品牌、产地、价格等确认后方可采办(材料价格结算按施工时市场发生价上浮7%计取)。甲方有权对乙方采购的主要材料和其他材料及甲定乙供材料进行不定期检查,检查结果合格的检测费由甲方承担;检测结果不合格的,检测费用由乙方承担,乙方必须无条件将检测不合格的材料清退出施工现场,并承担由此而引发的返工损失,工期不予顺延;甲方另行分包的工程项目,乙方必须积极配合,安排穿插施工时间,负责资料汇总,并承担洞口修补及安装后成品保护的责任和费用,否则由此造成的损失费用由乙方承担。

四、付款方式:工程总价暂定___万元,具体以实际发生的工程量结算。基蠢0.00砼浇捣完成后7天内支付工程总价款的20%;工程到7楼支付10%,主体结顶支付工程总价款的20%,(其中高层按工程进度每完成三层支付一次10%;多层分两次付款。二层楼面砼完成付15%,结顶付15%);中间验收合格后支付工程总价款的10%;门窗框安装基本完成支付总价款10%;脚手架拆除后支付总工程价款的10%,到竣工验收合格后,资料齐全、有效及符合存档要求后二周内支付总价款的10%;余下10%工程款在竣工验收合格后,甲方收到乙方竣工结算报告

建设工程合同补充协议范本(模板)

编号:xxxxx 合同补充协议范本 甲方: 乙方: 签约日期:年月日

工程合同补充协议 甲方:(发包人) ______________________________ 乙方:(承包人) _________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合广东省有关规定及 本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 《 ____________ 》(合同编号 _______ ,以下简称原合同)甲乙双方就其中未尽 事宜经充分协商,达成一致,形成本补充协议。 、工程概况 1、 工程名称: 2、 工程地点: 3、 工程内容: 4、 工程承包方 式: 4.1、承包范围内工程实行全费用综合单价包干。在合同执行期间,全费 用综合单价固定不变,不因工程规模的扩大、减少或工期的延长、施工期间一切 人工及物价浮动而调整。 4.2、主要工作内容:根据施工图、甲方确认的图纸设计变更及图纸答疑 等文件所涉及的全部工程内容,包括完成以下工作内容所需的成品、 半成品、原 材料的采购、制作和安装,并充分考虑到现场条件后所要求的全部内容。 5、工程范围: 二、工期 计划开工日期: _______ 年 _________ 月 ________ 日。(以甲方下发的书面通 知的时间为准); 计划竣工日期: _______ 年 _________ 月 ________ 日。

工期总日历天数:70天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。 乙方对承包范围工程质量负有完全责任,并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。 四、合同价款 暂估合同价款为_________ 万元(人民币大写:_________________________ )暂估合同价款=综合单价X暂估工程量(综合单价和暂估工程量见工程量附件) 五、付款方式 按原合同相关条款执行。 六、补充协议的最终结算 补充协议所列工程量为暂估工程量,工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准,按原合同计量条款执行。 七、争议解决 1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。 2、本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处,以本协议为准。 3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,向工程所在地的人民法院提起诉讼。 八、其他 1、本协议一式捌份,包括正本肆份,副本肆份,正副本不一致时以正本为准。

建设工程施工合同补充协议样本

发包方:****************公司 (以下简称“甲方”) 承包方:**************** (以下简称“乙方”) 第一条为了完善******项目《建设工程施工合同》(以下简称《合同》),本着公平、公正、合法的原则,经双方友好协商,签定本<《合同》的补充协议>(以下简称《协议》),本《协议》作为《合同》的补充,与《合同》具有同等法律效力。《协议》与《招标文件》、《合同》有相互冲突时,以《协议》为准。 第二条项目地址: ----------------------------------------------------------- 承包范围:*******项目,承揽总面积㎡及该楼外墙以 外1.5m范围内的全部工程项目(全部工程项目指施工图及甲方提供的施 工交房标准,过程中的变更等)。 第三条承包价:单平米为(大写)元/㎡,合计总价为(大写)元。本金额指“人民币”。 第四条承包方式:本《协议》是《合同》的补充,采用固定价承包方式。 变更增减费用计算方式,以*********定额为依据,取费 变更决算待工程竣工验收合格后进行。 第五条工期要求:年月日开槽动工,工期为天,/ 月/ 日全部验收完毕。其中含各种节假日时间。 第六条质量要求:工程质量优良工程。 第七条现场管理:乙方现场安全管理按当地文明施工管理办法执行。 第八条总现场门口保安由甲方统一管理,乙方向甲方每年支付10000元保安费用,由甲方在第一笔工程款支付时扣除(暂按1年计算)。乙方施工现场保安由乙

方自己负责,甲方不承担责任。 第九条临水、临电已接入总现场,由乙方自行安装计量表接至施工场地。甲方、监理检查批准临水、临电施工方案,并监督乙方按批准临水、临电施工方案实施。临水、临电费用按计量表自行负责,电损由各乙方平摊;按月缴费,由甲方办公室统一管理。 第十条乙方项目班子成员一经监理、甲方认可,不准更换。如遇特殊情况,确实需要更换,必须更换前7日以上书面通知监理、甲方,写明换出原因及换入人员的详细情况(附相关证件原件及复印件),监理、甲方在接到书面资料3日内作出批复。批准后,在更换前5日内安排换入人员进入项目班子开始开展工作。未经监理、甲方同意,擅自更换人员的,扣除工程款元/人·次。 第十一条乙方必须有满足承包工程需要的、经监理认可的施工机具、设备、周转材料等。 第十二条乙方应对自己报送的资料、项目部成员的资质和业绩的真实性负责。如发现有资质和业绩不满足要求的,乙方必须更换有相应资质的相关人员,并报监理、甲方认可,同时相应扣减工程款5000元/ 人·次;更换后仍不满足要求时,甲方有权单方解除合同,并由乙方承担相应的赔偿责任和法律责任。如发现报送资料有隐瞒、欺骗的,相应扣减工程款元/ 项,甲方有权保留单方解除《合同》的权利。 当甲方按上述情况单方解除合同时,乙方必须在甲方书面通知解除合同7日内全部撤离现场。待乙方全部撤离现场后再进行结算事宜,同时乙方承担相应的赔偿责任和法律责任。 第十三条乙方必须在开工前20日内向监理、甲方报送详细的施工组织设计,待

装修合同补充协议

装修合同补充协议 甲方: 乙方:(施工方) 为了使甲乙双方公正、公平、自愿的实现家装饰工程交易,降低甲方的消费风险,特 制定本补充条款,望交易双方遵守执行。 1、施工方自行采购的材料须自觉按合同约定进料,对该工地材料质量、施工质量把关,实行自查自检;甲方提供的材料,施工方应以施工方应有的检验水准检验后方可使用(施 工方不能以甲方提供材料质量问题推托施工质量问题,甲方提供材料确有质量问题的须经 甲方签字认可后方可使用)。 2、施工方须在下列关键工序完成后提前48小时通知甲方负责人员亲自或请懂行人士进行验收,验收合格后方可进行下一道工序施工:A、材料进场;B、隐蔽工程;C、水路、电路改造及打压试验;D、防水工程及闭水实验;E、细木工衬底工程;F、面板、实木、 收口;G、吊顶工程龙骨及面板;H、墙、顶面基础处理;I、底漆、面漆;J、各部位板块铺贴;K、工程中期验收;L、工程竣工验收……以上分项工程未经验收(甲方签字同意放 弃验收除外),施工单位擅自进行下一道工序施工,由此造成工料损失及质量问题的由施 工方承担责任。 3、施工方所供主材及数量清单:各种板材、龙骨、水电材料、油漆、水泥、胶类、涂料、墙衬、石膏线等必须与施工合同中材质约定相符并在进场时通知甲方人员进行核实, 同时提供相关厂商发货或销售凭证(建材超市或材料生产厂家办事处)等证明材料。施工 方所购材料须符合国家环保标准,否则工程结束环保检测超标,乙方承担全部责任。 4、特殊工种如电工、水暖工须持相关上岗证书并经查验后方可上岗施工。当甲方检 查施工人员未能持证操作的,可要求更换人员或拒绝付款。水路改造后进行打压试验,如 果施工单位未能打压,由此造成的任何损失均由施工方承担。 5、工程进行中,甲方有权对原设计进行改动。在未接到甲方书面申请时施工单位无权变动任何设计方案及材料品质,项目变更须有文字约定,详细注明变更数量及价格并经甲 方签字认可方可作为结算依据。设计方案应包括效果图、平面图、天花图、节点图、制作 尺寸详图。凡无以上图纸的现场制作甲方有权拒付工程款,其设计知识产权归甲方所有。 6、施工工艺标准、工程验收标准、环保标准均按最新就近原则执行,未达到标准的施工方承担整改任务。 7、工程中非甲方意愿增加项目或属设计计算失误或有意漏项的不增加工程款;工程报

建设工程补充协议范本

(协议范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-015636 建设工程补充协议范本Model supplementary agreement for construction project

建设工程补充协议范本 甲方: 江苏九州车业有限公司 乙方: 经双方共同协商,甲方将其开发建设的位于江苏省宿迁市经济开发区(西区)内,第一期的部分厂房工程(韩国现代牌豪华大巴客车生产线)项目承包给乙方施工,现就本建设工程施工事项双方达成共识,特订立本协议条款: 一、工程概况: 1、工程名称:第一期部分厂房、场地、排水、厂区内道路、绿化、住宅; 2、工程地点:江苏省宿迁市宿城开发经济区内; 3.、建设规模:住宅三幢,面积约21600㎡,结构:小高层钢筋厂房,单层,钢结构,基础:钢筋混凝土基础。 二、工程承包内容与范围: 1、土建工程、钢结构工程、水、电工程、消防工程、土方挖运填工程、地下室工程、路网工程、排水系统工程。 2、工期要求:本项目施工工期按照工期定额乘于80%,作为单体项目的施工期。 3、开工时间:本合同签订生效后,接到进场通知书一星期内乙方应进场施工。(其他配套项目根据甲方需要可及时进入施工,如围墙、土方挖运填等)。 4、本项目工程概算造价约为捌仟万元人民币左右,具体根据实际工程量按实际结算,承包方式:包工包料。

三、质量要求: 1、乙方应按照国家的有关施工规范及施工规程进行施工,按照国家规定工程质量验评标准进行施工,切不可偷工减料,应保质保量的完成施工任务。1 2、本工程的工程质量应达到合格以上。在施工中,工程质量若达不到要求,乙方应负责整改至合格为止,其所造成的损失概由乙方自行负责。 四、安全要求: 1、在施工中,乙方应按照国家规定的建筑工程安全操作规程进行施工,保证施工安全。 2、在施工中,乙方所造成的安全事故概由乙方自行负责。 五、计价方式及取费标准: 1、按照2020年苏《建筑安装工程单位估价表》进行工程结算。 2、各材料价格按照宿迁市造价站发布的同期信息进行计价,按实补齐与定额的差价。 3、取费标准按国家规定取费,税收按国家规定收取。 (1)、工程总造价结算:①房屋建筑工程决算按照工程竣工决算总造价乘以%进行结算,作为工程的决算价。②附属工程及增、减工程按建筑定额进行工程决算,按工程总造价乘以%进行决算。③税费由乙方承担。 (2)、工程签证:对每个工作段进行工程签证,本签证作为工程决算的依据。 六、合同价款:按本工程竣工决算为准。 七、付款方式: 1、工程进度款按每月计算,乙方应于每月的25日提交当月完成的工作量,甲方应于当月30日前审批完毕,当月工程量审批完成后五天内甲方支付工程进度

建筑工程补充协议 (2)

补充协议 一、现场签证、设计变更 为了实现工程规范化管理,减少施工过程中的争端,维护工程现场签证的严肃性,明确签证经办人员的职现,保证甲乙双方权益,特签定内蒙古华美国际汽配城一期工程Ⅱ标段(东区)签证、设计变更补充协议规定如下: 1签证管理适用范围 1.1适用于内蒙古华美国际汽配城一期工程Ⅱ标段(东区)施工范围内所有 签证,涉及工程造价增减的设计变更、增减工程等。 1.2签证、设计变更必须用内蒙标准格式模板。 2现场签证办理规定 2.1签证单签认人员对所经办的签证单负完全责任,保证签证单工作内容 及工程量与图纸准确无误。 2.2严禁弄虚作假,严禁出现不合理的签证,所有签证经办人员必须检查 质量满足要求且亲自丈量数量后才能签字。 2.3现场签证只允许签认工作内容及工程量,严禁直接签认工程造价。 2.4签证工程办理的时效性。施工单位必须在签证工程发生后15个日历天 内办理完签证确认手续,不允许超过15个日历天后补签。 2.5签证范围 2.5.1以下情况不允许签证:未发生的工作内容;有发生但不属于甲方责任的 工作内容;非甲方原因造成的返工;包干费已含及合同约定不另计费用 的工作内容等。 2.6完善有关签证手续制度。 2.6.1签证单内容填写规范化。施工单位必须填写:签证事由、签证内容、工 程量及依据、签证事件发生起止日期等。填写要工整,宜使用碳素墨水, 不得使用铅笔或红笔等。签证单一式四份,甲方两份(一份工程部留底, 一份作为结算资料留底)。不得以复印件作为结算资料。 2.6.2签证实行备案制度。施工单位在签证完成后由经办部门定期每月报经济 审核部备案。

2.7施工单位应建立、健全工程签证台帐或档案,编号清楚、装订整齐。 使用标准签证单,不得使用白纸签证。送结算时装订成册,如有图例表示,应附图纸且有监理公司(需设计单位签字的还应有设计单位签字)及工程部经办人、工程部负责人签字,不得随手画图;工程量计算较复杂时应附工程量计算书。 2.8双签制度。所有签证单甲方应有三人或以上人员签字且其中必须有一 人为经办部门经理,否则视为无效。所有签证单签认人员必须签署日期(年/月/日)。未经甲方领导或经办部门经理授权, 甲方其他人员签字无效。甲方经办人员必须在签证单加注审核意见,如工程量属实、具体工程量等。不得使用含糊不清词语,如大概、差不多、可能发生或估计数量等词语。 2.9批准权限。对于工程变更造成签证,引起的造价增加应严格控制,单项 签证工程造价在5千元以下的只需甲方经办部门签认,5千元至1万元由甲方经办部门、经济审核部共同协商处理,超过1万元,报甲方领导。 2.10签证具体办法及注意事项: 2.10.1影响工程造价的签证工程发生时,应通知甲方经济审核部和相关部 门人员参加现场见证工作。 2.10.2如图纸中能计算出数量的,不得再次签证;能在竣工图反映的在竣 工图中反映,不另签证;竣工图无法反映的以签证形式表现。严禁出现签证单和竣工图出现重复内容的情况。 2.10.3如果不能依据施工图计算或过程中的隐蔽工程等需要现场测量、计 算的签证工程,应由施工单位通知监理,并组织甲方专业工程师与被授权造价工程师共同参加工程量现场签证,形成书面记录。 2.10.4隐蔽工程签证隐蔽工程如影响工程造价,必须对隐蔽工程数量进 行签证,如挖孔桩的桩长及入岩深度、基坑土质、预埋件、防水层等。 2.10.5变更工程签证签证必须明确是否按变更工程联系单和图纸要求 全部完成及完成质量情况。 2.10.6增加工程签证签证必须明确是否包含在合同范围内以及计算

建设工程合同补充协议

建设工程合同补充协议 篇一:建设工程施工合同补充协议 建设工程施工合同补充协议 建设单位: 施工单位: 日期:XX年月日 建设工程施工合同补充协议 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 由甲方开发建设的经甲乙双方协商由乙方承建。为进一步明确双方的责任、权利和义务,保障甲乙双方的利益,保证工程顺利进行,经甲、乙双方友好协商,按照平等互利、友好合作的原则,一致同意在原签定的《建设工程施工合同》(简称标准合同文本)的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规,签订该工程建设工程施工合同补充协议(以下简称本合同)如下,并且标准合同文本与本合同有不一致之处,以本合同为准。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、建设地点:

3、建设规模:㎡ 4、层数: 5、工程结构形式: 6、工程承包范围:设计院设计的本项目工程施工图中所包含的建筑物2m以内的土建、给排水、采暖工程。 甲方分包的范围:人防防爆门、单元进户电子对讲防盗门、楼梯间单元防火门、住户防火单开防盗门;电梯;塑钢窗;幕墙;外墙瓷砖或涂料、装饰石材、设备,消防水电工程。 7、承包方式:包工包料。按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。 8、合同工期:开工日期:;竣工验收日期:。 9、质量标准:合格,主体工程市结构优质奖。 10、合同价款:本合同造价暂定为人民币(大写)万元,小写元。 第二条工程造价确定及结算方式 一、计价依据 本工程为定额计价,采用定额计价方式结算。 执行XX年黑龙江省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》,以

造价咨询合同补充协议范本

《建设工程造价咨询合同》补充协议书 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 2011 年12 月31日签订的《建设工程造价咨询合同》(以下简称“原合同”) 中的定义相同。 鉴于: 委托人和咨询人于2012年12月31日共同签署的《建设工程造 价咨询 合同》。双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情 况,就原合同中的未尽事项特订立以下补充协议。 一、 合同内容补充部分 1、 原合同“第一部分”的第“一”条款中 “ 1项目名称”增加造 价咨询服务建设工程项目为“ ****工程、****工程” 2、 原合同“第三部分”的“第八条”补充内容为“双方约定的委 托人 应提供的本协议新增建设工程 造价咨询材料及提供时间:本协议 签订之日起7日内”。 3、 原合同“第三部分”的“第二十四条”中“ 1、双方商定造价 咨询 服务费为”补充内容为“本协议新增建设工程造价咨询服务费按 审计完成后双方确认工程量清单计价文件造价金额的 *** %0 (仟分 之) 计取” 委托人: ************* 咨询人: *************

4、原合同“第三部分”的“第二十四条”中“2、双方同意按照以下方式支付服务费”补充内容为“在咨询人完成本协议新增建设工程清单预算审核工作,并向委托人提交审核后的编制文件及审核报告后十日内,由委托人支付给咨询人造价咨询服务费,咨询人出具等额 合法发票”。 5、原合同“第三部分”的“附加协议条款”中“1、编制时间”补充内容为“在本协议新增建设工程造价咨询材料之日起**天提交审核后的编制文件及审核报告”。 二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作补充的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。 本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。 三、本协议一式肆份,委托人执贰份,咨询人执贰份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。 委托人:咨询人: (公章)(公章) 法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人 (签字或盖章): ________ (签字或盖章):____________________

建筑工程施工合同补充协议【打印】

复兴路7号楼烟囱、外网改造项目“外网、绿化配套增加分项” 工 程 补 充 协 议

编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2014年07月21日

编号:ZZYS-20141127-CJ 建筑工程施工合同补充协议 发包方:北京城建银地物业管理有限责任公司 承建方:定州市建安建筑工程有限公司 签定地点:复兴路81号院 签定日期:2014年07 月21 日 建筑工程施工合同: 补充协议 发包人:张玉合 承包人:徐国庆 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“复兴路81号院7号楼下水管网、锅炉房烟囱改造;115号院室外改造工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。 一、工程概况 1、工程名称:复兴路81号院7号楼下水管网、锅炉房烟囱改造;115号院室外改造 工程 2.工程地址:复兴路81号院7号楼 3.建筑面积:/ 4.结构类型:其它

5.工程承包造价(大写):壹拾玖万叄仟肆佰元捌角伍分 ¥:193400.85 元

二.工程内容及承包范围 1.外网地面拆除、安装,管道碰头、支管管道挖土、安装等。 2.室外化粪池增加电气设备安装,地面拆除、挖土回填、套管电线安装、地面恢复等。 3.外网化粪池施工、地面拆除恢复、挖土、砌筑、管道安装等。 4.室外绿化种植、拆除原始路牙、重新安装路牙、挖土回填、地面拆除恢复等。 三.合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记) 1.开、竣工日期 1.1开工日期:2014年7月21日;竣工日期:2014年11月30日;总工期133 天(含法定节假日) 注:由于现场施工条件较为复杂,以根据增加项目完成时间为准。四.付款方式 本工程按《“复兴路81号院7号楼下水管网、锅炉房烟囱改造;115号院室外改造工程”建筑施工工程合同》中固定价款结算;其它分部分项以现场实际发生量计算,按照《北京市建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2009),定额采用北京市2012年建设工程预算定额及北京市2012年房屋修缮预算定额;辅助材料及人工费价格执行北京市当年度工程造价信息公布的单价执行。 注:该补充协议分部分项增加项目结算文件,详见:“工程增项预算书”五.合同生效与终止、争议处理 1.除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。

装修补充协议

【家居装饰合同补充条款】 甲方(业主方): 乙方(施工方): 为了使甲乙双方公正、公平、自愿的实现家居装饰工程交易,降低业主的消费风险,特制定本补充条款,望交易双方遵守执行。 01、施工方自行采购的材料须自觉按合同约定进料,对该工地材料质量、施工质量把关,实行自查自检;业主提供的材料,施工方应以施工方应有的检验水准检验后方可使用(施工方不能以业主提供材料质量问题推托施工质量问题,业主提供材料确有质量问题的须经业主签字认可后方可使用)。 02、施工方须在下列关键工序完成后提前48小时通知甲方负责人员亲自或请懂行人士进行验收,验收合格后方可进行下一道工序施工:A、材料进场;B、隐蔽工程;C、水路、电路改造及打压试验;D、防水工程及闭水实验;E、细木工衬底工程;F、面板、实木收口;G、吊顶工程龙骨及面板;H、墙、顶面基础处理;I、底漆、面漆;J、各部位板块铺贴;K、工程中期验收;L、工程竣工验收… …以上分项工程未经验收(甲方签字同意放弃验收除外),施工单位擅自进行下一道工序施工,由此造成工料损失及质量问题的由施工方承担责任。 03、施工方所供主材及数量清单:各种板材、龙骨、水电材料、油漆、水泥、胶类、涂料、墙衬、石膏线等必须与施工合同中材质约定相符并在进场时通知甲方人员进行核实,同时提供相关厂商发货或销售凭证(建材超市或材料生产厂家办事处)等证明材料。施工方所购材料须符合国家环保标准,否则工程结束环保检测超标,乙方承担全部责任。 04、特殊工种如电工、水暖工须持相关上岗证书并经查验后方可上岗施工。当业主检查施工人员未能持证操作的,可要求更换人员或拒绝付款。水路改造后进行打压试验,如果施工单位未能打压,由此造成的任何损失均由施工方承担。 05、工程进行中,业主有权对原设计进行改动。在未接到业主书面申请时施工单位无权变动任何设计方案及材料品质,项目变更须有文字约定,详细注明变更数量及价格并经业主签字认可方可作为结算依据。设计方案应包括效果图、平面图、天花图、节点图、制作尺寸详图。凡无以上图纸的现场制作业主有权拒付工程款,其设计知识产权归业主所有。 06、施工工艺标准、工程验收标准、环保标准均按最新就近原则执行,未达到标准的施工方承担整改任务。 07、工程中非业主意愿增加项目或属设计计算失误或有意漏项的不增加工程款;工程报价和竣工结算的水电报价误差不得超过10%;业主需增加项目的价格参照合同单项报价执行。 08、施工期间业主发现施工队不能胜任本项装饰工作时有权要求更换施工人员。

建筑工程施工总承包合同补充协议【范本】

建筑工程施工总承包合同补充协议 发包方:___________ 承包方:___________ 签订时间:2012年__月__日

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,保证工程顺利实施,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,在完全理解本协议条款的基础上,特签订本《建筑工程施工合同补充协议》(以下简称协议书),以资共同遵守。 第一条、工程概况 1.工程名称:_____________ 2.工程地点:_____________ 3.建筑面积:建筑面积暂定为:_____㎡ 4.设计单位:_____________ 第二条、工程承包方式:包工包料 第三条、工程承包范围和内容 1.承包方总承包工程范围和内容如下: 承包范围为:除甲方直接指定的项目施工单位外,其余施工图纸上的全部内容及甲方指定的施工任务。 甲方直接指定的项目工程:(电梯工程;消防、) 第四条、工程质量标准为:优质

第五条、合同工期与要求 1、合同工期:____天(日历天) 2、开工日期:___年___月___日(具体以发包人取得开工报告后具备施工条件后书面下达的《开工通知》为准)。 3、竣工日期:2013年___月___日。 4、合同工期如遇下列情况,经甲方签证同意,可作相应顺延; 1)、因人力不可违抗因素而延误工期。 2)、非承包方原因累计停工超过15日时工期相应顺延。 第六条、合同价款确定 1、合同价款暂定:___元/平方米,大写:___万元整(人民币),暂定价不作为拨款及结算依据,最终结算以双方确认的预算及变更、签证等为依据。 2、工程价款的确定 合同价款依据施工图纸,构成工程实体的各项费用及非工程实体费用,其工程量计算、定额套用及取费;土建工程执行《2009年内蒙古建筑工程计价定额》;取费执行《2009年内蒙古建筑工程计价定额费率标准》按二类工程取费。材料检测试验费确定每平方米建筑面积费用金额后列入工程款。由乙方先行垫付。结算时由甲方支付。 3、总承包管理费及现场配合费 1)、承包方对甲方指定分包的工程款承担全部承包方管理责任,在施工过程中承包方给予各专业单位提供必要的施工配合:塔吊运输、施工电梯垂直运输机械、脚手架利用等。

建筑补充协议范本新版

合同编号________ 建筑补充协议范本新版 甲方:__________ 乙方:__________ 签订时间:__________ 签订地点:__________ 温馨提示:本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用,订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士,感谢您的阅读下载!

发包人:(以下简称“甲方”) 承包人:(以下简称“乙方”) 建筑补充协议范本新版 一、工程概况: 1.1工程名称:。 1.2工程概况:本工程建筑总面积约平方米,其中商住建筑面积平方米,其它平方米,均为层住宅楼,均为砼剪力抗震墙结构,基础采用桩管基础。 二、承包方式 2.1、本工程实行工程施工总承包,即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。 2.2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式(本补充协议允许调整的项目除外),工程建筑面积按约平方米计算,以本协议签订前甲方提供的图纸为准,经双方协商,工程预算总价为人民币)(? 万元),工程结算总造价按本协议5.1条确定。 2.3按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包,承包总价仅包含土建、水电安装工程。消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后,在同等条件下优先给乙方施工,若甲方委托第二家单位施工,则乙方按其承包结算价的3%收取总包配合费(本补充协议另有约定的除外),该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。 三、工程造价及结算方式: 3.1、工程结算依据:根据施工图纸,现场签证单,设计修改通知,双方有关工程的洽商,变更等书面协议或文件,经发包人确认的施工组织设计、施工方案等,按《广东省建筑工程计价办法 20__》、《广东省建筑工程综合定额20__》、《广东省装饰、装修

土建工程施工合同补充协议

土建工程施工合同补充协议 甲方:________ 业进展有限公司 乙方:_____________ 筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议: 一、工程造价 1 土建工程造价按二类工程取费,总价下浮________ %后为甲 乙双方土建工程结算造价。 2.________________________________________ 安装工程造价按三类工程取费,总价下浮 __________________________ %后为甲 乙双方安装工程结算造价。 3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取时期 (地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取时期(主体封顶前一个月至____ 年_______ 月 _____ 日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4 .工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负________ 万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负 ________ 万元区间以外的工程 材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。 5.乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工 安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不 额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6.______________________________________________ 由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价_________________ % (要紧设备费除外)收取总分包配合费、治理费,并由甲方从各专业 工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7.工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设 计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程 1.甲供材料有:钢筋、商品砼。

装修结算补充协议

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 装修结算补充协议 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方:泉州市湖美集团 乙方:厦门金腾装饰集团 依照〈〈中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合湖美假日酒店工程施工的 特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就湖美假日酒店工程验收结款事宜,达成如 下协议: 一、 工程名称:湖美假日酒店 二、 工程总量结算方式 1、 参照双方持有的230多万报价(见附表)为依据,工程单价不变,工程量按实际结 为原则。 2、 双方依据现场为准,甲方同意就现场实际发生数量核准,并于结出,乙方所施工的工程 总价。 三、 验收维修更换方式 3.1、 甲方所提出的问题进行分类,如:维修的项目。 乙方进行维修。如需更换的项目,乙方配合甲方,原则上不影响或尽量控制少影响正常 营业的原则,进行更换,具体方案另行商议。 3.2、 甲方按结算总价扣除需要更换的项目的总价,得出未支付给乙方的款项,一次性支付 给乙方。 3.3、 乙方更换完所需更换项目,经甲方验收合格,甲方须将此部分暂扣款项在一个月内支 付于乙方。 四、 本协议本着双方要解决问题的有好精神。 而协议一改,本协议经双方签字盖章生效,协 议履行完毕后终止。 乙方(盖章) 代表人: 委托代理人: 时间: 年 月 甲方(盖章) 代表人: 委托代理人: 时间:

工程施工合同补充协议范本

《建设工程施工合同》补充协议 发包方(甲方): 承包方(乙方): 甲乙双方于2007年月日签订了关于甲方开发的“”项目期号楼工程的《建设工程施工合同》,双方经协商一致,现达成以下补充协议: 第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为:(1)本补充协议及附件; (2)招标文件;(3)中标通知书;(4)投标文件;(5)《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)预算书。2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分,并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程,包括(但不仅限于)土石方工程及回填土工程、基础(桩基础部分除外)及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用,包括(但不限于)夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验(包括必要的破坏性实验)以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期,+0.00(天)、主体封顶(天)、全部竣工(天),要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划,确保所承包工程按期完工,乙方的进度计划中应包

建筑工程施工合同补充协议书范本

建筑工程施工合同补充协议 甲方: 乙方: 甲乙双方经过协商,甲方现将开发的龙山鸿郡住宅楼 工程承包给乙方,为明确双方的权利义务和经济责任,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》达成如下协议,供双方信守执行。 一、工程概况及施工标准: 1、工程名称:龙山鸿郡A区楼及地下车库 2、工程地点: 3、工程规模:建筑面积(暂估) ㎡ 4、施工标准:根据施工图纸、设计变更、国家现行技术标准、施工规、市《提高建筑工程质量有关规定》进行施工。 5、工程质量:合格标准。 6、工程日期:工程开工日期年月日,竣工日期定于年月目。 二、工程承包围: 施工图以的装饰装修、土建(不含土方开挖、回填及外运部分,人工清理基槽10%土方计入结算)、给水、排水、采暖、电气工程;化粪池、室外排水等工程。 二、结算方式:

1、本工程结算编制依据:2009届自治区建筑(安装)工程消耗量定额及基础价格、各项费用计取执行2009自治区建设工程费用定额;材料调差(除甲方供应的材料外)参照市建委发布的调差文件及相关文件执行;双方确定的关于结算的其他事项。 2、根据《(DYD15-801-2009)自治区建设工程费用定额》 之规定,建设单位直接发包的工程项目:门、窗、外墙涂料、消防、不锈钢栏杆、防水、电梯等工程,总包单位即乙方按分包的专业工程造价的2%计取总包服务费(不计算外购设备价值)计入材差。专业分包工程如计入乙方结算价款,需缴纳规费及税金按实结算,不下浮。甲方自行施工的工程不计入乙方结算价款。乙方只负责对本单位承担工程的安全、质量、进度等方面管理。甲方对专业分包工程进行全面管理,乙方按现场拥有的施工条件向分包单位提供配合服务。(分包造价产生应缴税金故计税;乙方实际控制不了分包,水电甲方提供)如门窗、外墙涂料需要利用结构外脚手架施工时,发生的脚手架租赁费用据实调整。 3、养老失业保险按相关文件规定执行,住房公积金如乙方缴纳凭缴费发票可以计入结算。(养老保险统筹划拨;住房公积金实缴纳;生育保险以工资形式发生,水利建设基金缴纳税务) 4、环保部门收取的环境检测费、排污费、现场垃圾清运费、『避雷检测费、桩检测费、静载检测费、水电费由甲方负责,检测发生的施工方配合费按实结算不下浮。 5、相关部门收取的安全文明施工措施费、人身意外伤害保险均

工程装修合同补充协议

篇一:家庭装修合同补充协议 家庭装修合同补充协议 甲乙双方就____年____月____日签订的家庭居室装饰装修施工合同未尽事宜,经过友好协商, 订立本补充协议。 1、本工程乙方施工队进场前负责房屋验收确认,如乙方对房屋质量无疑义,则在施工期及保 修期内,出现的装修质量问题,乙方承担全部责任。 2、本工程施工过程中,乙方应负责施工人员的人身安全,现场的安全管理,包括对临时进入 现场干活的其他人员的管理。施工人员不得在居室内吸烟,不得使用己安装好的如炊具、洁 具以及其他设施、设备。如由于乙方施工人员施工,造成甲方设施、设备、居室等部位的损 坏以及其他因此带来的任何损失,均由乙方负责赔偿,并承担全部责任。 3、本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、 停电、物品毁坏等事故发生,引起财产损失的,由乙方负责修复及赔偿。 4、施工期间由于乙方的工作而导致的管理机关罚款由乙方承担,乙方在甲方指示下发生被管 理机关罚款由甲方支付。 5、乙方设计师应对施工全程监督、协调,施工期间到达施工现场次数不得少于每周两次。 6、乙方在进行电路施工时,施工人员应事先经过甲方确认走线方案。经过相同位置的强电、 弱电线路分管包裹:经过相同位置同是强电〈或弱电〉的线路同管包裹,施工长度按单条管线 计算。乙方应在工程验收时提供标的电路布线图。 7、乙方提供的材料须按合同(部分辅料见《辅料清单》)约定进料,对该工地材料质量、施工

质量把关,实行自查自检;必须与施工合同中材质约定相符并在进场时通知甲方进行确认, 同时提供相关厂商发货凭证和产品合格证。经过甲方检验确认后方可使用。如有变动,必须 征得甲方同意。乙方提供的材料、设备如果系伪劣商品,则按材料、设备价款的双倍赔偿给 甲方。乙方所购材料须符合国家环保标准,业主所购材料施工方认为可能造成环保超标的应 及时提出并办理相应手续,否则工程结束环保检测超标,施工方承担全部责任。 8、施工方须在下列关键工序完成后,提前48小时通知业主进行验收,验收合格后方可进行 下一道工序施工:a.材料进场 b.瓷砖铺贴 c.底漆、面漆 d.墙、顶面基础处理 e.吊顶工程 龙骨面板 f.工程中期验收 g.工程竣工验收。以上分项工程未经业主验收,施工方擅自进行 下一道工序施工,由此造成工料损失及质量问题的,由施工方承担全部责任。 9、在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认,在安 装后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改。10、乙方承诺对整个工程进行2年的保修和终生维护。乙方应在接到甲方报修电话的2小时 内做出响应,在24小时内到达现场。如果由于乙方施工质量问题而导致报修,在甲方报修以 后48小时内仍未能解决问题,甲方自行解决的,则甲方另外支出的所有费用均由乙方支付。 11、工程中非业主意愿增加项目或属施工方计算失误或漏项的,工程款由施工方承担;施工 过程业主需增加项目的价格参照合同单项报价执行,增加的工程项目必须经过甲方书面确认, 费用在施工验收完成后一次结清,未经甲方确认增加的项目所产生的费用由乙方承担。

建筑工程施工补充协议范本

建设工程施工补充协议 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,鉴于《建 设工程施工合同》相关施工事宜未明晰,现经双方协商一致,为明确工程的具体范围、合同 包干总价等条款补充协议如下: 一、工程概况 工程名称: ______________________________________ 工程地点: _______________________________________ 工程内容:________ 水、排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图纸)。 资金来源:自筹。 二、双方明确工程范围为: 地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工 程,其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。 三、合同工期确定为: 开工日期:________________ 竣工日期:________________ 四、质量标准 工程质量标准:合格。 五、合同价款 本合同包干总价(含税)为Y: _______________ 元(大写:)。 合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。 六、适用标准、规范 适用标准、规范的名称:国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明 的相关标准、规范。 七、双方对一般权利和义务补充明确如下:1发包人工作 1.1发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:施工________ (2)水准点与座标控制点交验要求:符合施工要求。 (3)发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况,具体实施办法:1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代 表;2、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人,否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐,不予支付当月 施工进度款。 (4)双方约定发包人应做的其他工作:无。 1.2发包人委托承包人办理的工作:根据施工实际情况另定。 2、承包人工作 2.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作: (3)______________________________________________________________ 承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求:由承包____________________________________ (4)向监理公司提供的办公房屋及设施的要求:提供1间装有水电的办公场所及3套桌椅办公设施,并承担水电费。 (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:由承包人负责。 (7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:由承包人负责。 (8)施工场清洁卫生的要求:由承包人按照当地相关部门要求进行。 (9)双方约定承包人应做的其他工作:施工________ 时施工道路和用水管道设施进行维护。如果施工现场承包人数量较多,则由发包人联合所有 承包人进行协商。但维护费用由承包人负担。 (10)电梯井内的脚手架工程由承包人负责。 (11)承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施。 (12)承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任。 (13)承包人必须合理使用本工程施工进度款,做到专款专用。 八、施工组织设计和工期 1、进度计划

相关主题