当前位置:文档之家› 工程施工安全协议书(合同附件

工程施工安全协议书(合同附件

附件:

工程施工安全协议书甲方:

乙方:

为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方约定,签订本施工安全协议。

第一条甲方安全责任:

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。

2、协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查。检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书。

3、甲方安全员必须作好施工现场的安全管理工作,甲方人员发生伤亡事故由甲方负责。

4、对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的教育考试。

5、负责对施工现场的事故进行调查、统计上报。

6、需要办理出入证的施工区域,甲方协助乙方办理临时出入证,乙方佩戴出入证进入施工现场,出入证严禁转借他人。

第二条乙方安全责任:

1、乙方作为工程项目的承建单位,对乙方人员在施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。

2、所提供的承建工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

3、必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,制定相应的安全管理制度。配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、根据工程的实际情况,设专职或兼职安全员,配合甲方搞好安全管理实施工作。

5、根据施工现场制定有针对性的施工安全技术措施,在开始施工前报甲方审批并备案。

6、乙方在分部分项施工活动前,对深基础工程(超过5米及以上)、脚手架外架安拆、塔吊安拆、施工临时用电、大体积砼、营业线施工等必须按照甲方要求编制专项的施工安全措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁施工作业。

7、乙方用于工程项目的施工机械设备及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要、性能良好;须经有关部门检验、验收的施工机械必须达到合格方能使用,乙方对因使用施工

机械设备不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

8、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)和考试成绩留存在项目部备案。特种作业人员必须持有关部门核发的合格有效的上岗资格证书(资格证书每两年一次年审)。

9、在施工作业范围设临时围栏(或警戒线)、施工公告、警示标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。

10、施工过程中需使用电、水源,应事先与相关单位取得联系,不得私拉乱接。

11、施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。

12、乙方必须接受甲方的监督检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、施工过程中发生人生伤亡、设备事故,应立即报告甲方,并积极配合调查。

14、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:

(1)人身伤亡事故;

(2)发生施工机械、生产主要设备严重损坏事故;

(3)发生高处坠落、火灾、触电、坍塌事故;

(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。

第三条施工安全保证金:

乙方应向甲方交纳工程造价的1.5% (底限不得少于5000元,高限不得超过200万元)作为安全保证金。乙方在施工过程中未发生违章、违纪,人身重伤、机械设备及以上事故,于工程竣工验收后将该保证金全额退还;若施工过程中发生下列有乙方责任的违章违纪、安全隐患、事故或受到上级及地方建设行政主管部门通报批评的,从乙方安全保证金中扣除相应数额(不足5000元时应补交),剩余部分退还给乙方。

1、乙方发生人身死亡事故、设备重大事故,扣除全部施工安全保证金;并且人员死亡由乙方自行负责处理。

2、发生人身重伤事故、设备事故,扣除施工安全保证金50%;发生轻伤事故扣除施工安全保证金25%;并且受伤人员由乙方自行负责处理。

3、乙方人员发生违章、违纪行为及被通报批评的,按下列处罚执行:

(1)新进场的工人未进行安全教育或使用培训(考核)不合格的人员参加施工(上岗作业),对施工作业队负责人罚款100元。

(2)进入施工现场的作业人员,不按规定正确穿戴、使用个人防护用品的罚款50元/人;不戴安全帽罚款100元/人;高处作业不拴安全带罚款100元/人;作业现场内作业人员打赤脚、上身赤裸、穿拖鞋、高跟鞋、穿裙子等,罚款50元/人;酒后上岗者罚款100元/人。

(3)在必须设置安全警示带的施工场地,没有设置,对施工作业队负责人罚款100元。

(4)高处作业无任何安全防护措施,由高处向下抛掷物体者,违者罚款50元/人。

(5)违反规定带无关人员进入施工作业现场或在施工现场嘻笑打闹者,违者罚款50元/人;在施工作业现场作与本工作无关的事情(如:看书报、打毛线等),违者罚款50元/人。

(6)非机操人员违反规定擅自动用机电设备、非电工操作人员私自乱接用电线路者,违者罚款50元/人。

(7)施工人员私自拆除或随意挪动施工现场的各种安全防护装置、防护设施和安全标志,罚款50元/人。

(8)配电箱、开关箱无防雨措施,违反一机一闸规定的,铁制配电箱无接零(接地)保护的,配电箱卧放在地面的,对施工作业队负责人罚款50元;

(9)在禁止烟火的场所(木工房、油漆房、库房、汽车修理房,乙炔、氧气焊接5米以内等)发现烟头或吸烟,违者罚款50元/人。

(10)没有特种作业上岗证(或持无效证件),上岗作业的,每发现一人,对施工作业队负责人罚款100元。

(11)每日在施工作业前没有进行安全讲话,且无记录,罚施工作业队负责人100元/次;作业后没有进行安全总结,且无记录,罚施工作业队负责人100元/次。

(12)在施工作业前没有进行安全技术交底,且没有和班组进行签认,罚施工作业队负责人100元/次。

(13)高层建筑的塔机、外脚手架,没有经有资质检测单位验收,或验收不合格,擅自使用,罚施工作业队负责人500元。

(14)高层建筑的塔机没有交接、养护、维修、使用记录,每缺一种记录,罚施工作业队负责人100元。

(15)未尽事宜按照相关规定和要求进行处理。

(16)对上级领导、部门提出的重大安全隐患整改意见,无故不进行整改或整改不彻底,仍然存在重大安全隐患的,罚施工作业队负责人1000元/次。

(17)被部、局领导检查发现问题的罚施工作业队负责人7500元/件;被集团领导检查发现问题的罚施工作业队负责人3750元/件;局安全监察指令书罚施工作业队负责人7500元/张;局安全监察通知书罚施工作业队负责人3750元/张;集团安全监察指令书罚施工作业队负责人3750元/张;集团安全监察通知书罚施工作业队负责人2500元/张;路局安监室或安监分室安监检查通报安全问题罚施工作业队负责人2500元/件(条);集团检查通报问题罚施工作业队负责人1250元/件(条);上级通报问题未整改(未整改罚施工作业队负责人5000元/个,整改不到位罚施工作业队负责人3750元/个);年度安全评估考核(基本合格罚施工作业队负责人12500元,不合格罚施工作业队负责人37500元);违反“红线”规定罚施工作业队负责人10000元——50000元/人次;其他“两违”考核视情况轻重罚施工

作业队负责人1250元——2500元。

(18)发生安全事件,罚施工作业队负责人50000元——100000元/次;发生生产安全事故或虽未构成事故但对公司声誉影响恶劣的,罚作业队负责人100000——300000元/次。

(19)被地方建设行政主管部门通报批评的罚施工作业队负责人10000元/件,被勒令停工的造成的所有损失由乙方承担。

第四条违约责任:

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、乙方未设置安全人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不能满足施工需要,甲方要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。

第五条奖励:工程结束后,经有关部门验收合格,且乙方在施工过程中与甲方配合较好,安全资料完善,无安全事故,甲方视情节给予乙方一次性奖励。

第六条本协议有效期限:自年月日起至年月日止。

第七条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第八条甲乙双方必须严格执行本协议。本协议一式四份,甲方三份(工程管理部门一份、项目部一份、安全监察部一份),乙方一份。

第九条本协议签订地点在甲方住所地。

第十条本协议作为劳务合同的附件。

第十一条本协议可根据工程特点,提出有针对性的安全技术要求:

甲方:乙方:

(盖章)(盖章)

代表人:代表人:

部门负责人:现场负责人:

项目经理:

签订时间:年月日签订时间:年月日

营业线施工安全协议车务段.doc

营业线施工安全协议 甲方:海拉尔车务段 乙方:中铁二十二局滨洲复线海满Ⅱ标段项目部 一、工程概况 施工项目:滨洲复线海满Ⅱ标段海拉尔东站站场改造 作业内容:增设调车线6条,边修线1条,主要工程数量:挖方:19716m3,填方:107982m3,铺轨:7.933km,铺岔:20组。 施工地点:K739+400——K741+700。 施工日期:2006年4月26日至2006年12月31日。 二、施工责任地段和期限 1、施工责任地段:K739+400——K741+700 2、施工期限:2006年4月26日至2006年12月31日 三、双方所遵循的技术标准、规程和规范 甲方: 1、《行车组织规则》 2、《工务安全规则》 乙方: 1、铁路路基施工规范(TBJ202-86) 2、铁路工程施工安全技术规程(TB10401-2003)

四、安全防护内容、措施及专业结合部安全分工 安全防护内容: 1、调车作业安全。 2、驻站联络,施工封锁及登销记,放行列车。 3、车辆防溜,卸车后车辆状态检查。 4、空平车挂运安全,空平车必须挂于列车尾部。 安全措施: 甲方: 1、对施工单位调车组成人员进行培训、并考试合格后方准作业。 2、认真主持施工例会,在作业中有权对施工单位进行监督检查,发现安全问题隐患有权要求乙方进行整改,直至停工整顿。 3、根据施工负责人请求核对已具备开通条件后方可向列车调度员请命令。 乙方: 1、调车人员和驻站联络员经培训合格持证上岗,在车站作业前,必须经车站(或段)培训,合格后方可上岗。 2、调车负责人必须提前到达车站值班室接受调度命令,并将调度命令给司机,严格执行调度命令。 3、从车站进入区间前,调车人员必须确认进入区间凭证无误,看清楚值班员发车手信号后方准显示推进信号,指挥列车推进。

施工安全合同协议书

建筑工程施工安全合同协议书 为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目: 第二条施工地址: 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。 4、甲方指派_______同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担: (1)人身伤亡事故; (2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故; (3)发生厂内火灾事故; (4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任 乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任: 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。乙方指派_____作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 开工前,乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场,出入证严禁转借他人。 8、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 10、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

建筑工程施工安全合同协议书范本正式模版

( 协议范本 ) 甲方:_____________________________ 乙方:_____________________________ 日期:__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑工程施工安全合同协议书 范本正式模版 The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

建筑工程施工安全合同协议书范本正式模 版 为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目: 第二条施工地址: 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义

务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。 4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:

最新承包商施工安全协议书(通用)

施工安全协议书 一、立协议单位:海南闽庄园房地产开发有限公司 发包单位:海南闽庄园房地产开发有限公司以下简称甲方, 承包单位:以下简称乙方。 二、立协议目的: 甲方将本工程项目发包给乙方施工,为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据国家有关法规,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订工程项目合同时,签订本协议。 三、协议内容: 1、甲乙双方必须认真贯彻国家、地方各级政府、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关安全生产的法规、标准、条例。 2、甲乙双方都应有安全管理组织体系,各级安全生产岗位责任制及安全检查制度、安全教育制度等相应的安全管理制度,各工种要有安全操作规程,特种作业人员要持证上岗。 3、双方要明确该工程项目的施工、技术、安全负责人。(见甲乙双方相关负责人签字表) 4、申请签定《承包商施工安全协议书》时乙方必须提交如下资料: (1)、由甲方管理部核发的《工程项目承包商施工资格确认书》。 (2)、参加施工人员登记表(包括:姓名、性别、年龄、工种、特种作业许可证号);特种作业人员作业许可证;施工人员近期一寸免冠照片一张。

(3)、主要施工设备、器具登记表(包括:设备名称、规格型号、数量、安全防护装置及防爆情况)。 5、乙方所有人员在入厂前必须接受相关公司组织的入厂安全教育,并经考试合格后签订《外来人员安全承诺书》,同时根据施工期和所承包施工项目情况,按每人100元交纳安全保证金,工程结束后无违章者如数返回。 6、乙方应严格执行甲方《承包商安全管理规定》及其它安全管理制度、规定。 7、乙方施工作业前必须办理下列手续: 施工中如需进行爆破作业,必须由甲方施工管理部一同商定“安全施工爆破协议,爆破作业要严格执行协议中所列内容要求。 8、乙方施工中必须严格遵守下列规定: (1)、乙方在确定作业场所后,必须配置适当的灭火器具,摆放在现场作为意外火灾发生时初期扑救措施。 (2)、乙方施工所用电器、机械设备要符合作业场所的安全要求并有专人负责,防雨设施和接地保护应符合规定。 (3)、施工用边角料要在指定地点集中堆放,并及时运走。 (4)、易燃易爆物料应设专用仓库,指定专人负责保管。 (5)、所有施工作业场地绝不允许随便占用或堵塞交通要道和消防通道,确因施工需要占用消防通道时,应提前联系,经批准后方可实施。 (6)、危险作业区域(电气设备试压、各类焊口探伤、爆破作业等)应按规定设置明显的警示牌及防护设施,必要时应设警戒。 (7)、施工作业时,必须按作业规范和要求采取各种安全防护措施和人身防

营业线施工安全协议书(车务段)

营业线施工安全协议书 甲方:哈尔滨铁路局绥化车务段(简称甲方) 乙方:中铁十四局集团哈尔滨利民开发区北京东路上跨铁路桥项目部(简称乙方) 一、工程概况 1、项目名称:利民开发区北京东路上跨铁路桥项目部 2、作业内容:桥梁工程 3、地点和时间: (1)地点:滨北下行线K12+938.75 江北联络线K9+431 (2)时间:2011年7月1日—2011年12月1日(具体节点施工时间以施工方案为准)。 4、影响范围:架梁期间影响上下行列车通行 二、施工责任段和期限: 1、施工责任地段:滨北下行线K12+938.75 江北联络线K9+431 2、施工责任期限:时间:2011年7月1日—2011年12月1日 三、双方所遵循的技术标准、规程和规范: 甲方: 1、《铁路技术管理规程》; 2、《列车组织规则》; 3、《铁路交通事故调查处理规则》铁道部令第30号; 4、《哈尔滨铁路局营业线施工安全管理实施细则》哈铁总〔2011〕20号; 乙方:

1、《铁路技术管理规程》铁道部令〔2007〕第29号; 2、《行车组织规则》哈铁总〔2007〕4号; 3、《铁路交通事故调查处理规则》铁道部令第30号; 4、《铁路线路修理规定》铁运〔2006〕146号部令; 5、《铁路工务安全规则》铁运〔2006〕177号; 6、《铁路桥涵质量评估标准》TB—2004—1042 四、安全防护内容、措施: (一)安全防护内容 1、行车安全; 2、作业人身安全; 3、设备安全; 4、协调配合安全; (二)安全防护措施: 甲方: 1、对乙方的施工作业给予积极配合,根据乙方在《行车设备施工登记薄》上登记,及时向路局列车调度员申请施工。 2、对乙方的施工作业给予积极配合,如发现乙方违反施工作业规定,有权要求乙方进行整改并有权责令乙方停止作业施工。 3、负责主持施工例会。 乙方: 1、确保施工期间行车、人身、设备安全。 2、按要求认真准备施工作业,设驻站联络员到车站进行登消记、请令、防护及作业 联系工作。 3、施工作业中做好组织及安全防护工作,如因防护不到位产生问题由乙方负责。 4、自行承担自身作业的人身及工作安全责任。 5、施工作业结束后,确保施工作业现场的材料机具不侵限。 6、施工前,对作业人员进行安全培训,学习哈局施工管理文件相关要求。

工程施工安全协议书

工程施工安全协议书 为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目: 第二条施工地址: 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。 4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担: (1)人身伤亡事故; (2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故; (3)发生厂内火灾事故; (4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的; (5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任: 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。乙方指派作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 开工前,乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场,出入证严禁转借他人。 8、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 10、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。

施工合同安全生产协议书范本--范本.doc

施工合同安全生产协议书范本 发包人:_________ 承包人:_________ 鉴于承包人以取得建筑施工企业安全生产许可证,故双方根据中国安全生产和劳动保护的法律法规,一致同意签订本安全生产协议,作为主合同的附件,并与主合同具有同等的法律效力。 1.管理目标 遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定,实现安全生产管理目标:无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等. 2.发包人权利和义务 2.1 权利

(1)监督检查承包人各项安全管理工作,制止违章作业,遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。 (2)检查承包人作业人员持证情况,有权制止无证操作、违章操作。 (3)根据有关规定,对违章违纪人员进行经济处罚。 (4)工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷,方可进行财务结算。 2.2 义务 (1)协助承包人做好施工前的安全教育和考核。 (2)配备安全巡检人员,协助承包人监督检查作业和施工现场安全技术措施的落实。

(3)介绍施工作业环境,提供必要的安全作业条件,按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。 (4)定期召开安全工作会议。 3.承包人义务 (1)承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度,对进入施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育,安全技术交底,同时填写书面记录;特殊作业人员必须持证上岗。 (2)根据工程项目制定安全施工方案,并征得发包人安全部门同意。 (3)严格履行发包人特种作业工作审批制度,根据各个施工阶段,将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批,并指派专人负责现场监护。

(4)对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案,采取严留防范措施,配备抢险救援的有关器材。 (5)施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。 (6)施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求,附件齐全可靠。 (7)要坚持文明施工,要求各施工单位,危险作业区域应设警示标志,并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。 (8)遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰XX等恶劣气候影响施工安全时,限止露天作业。 (9)施工作业中发生人身伤亡,要按国家规定程序报告有关部门的同时,及时报告发包人,并要求施工单位负责保护好现场。

施工安全协议书范本

甲方(发包方): 代理人: 联系电话: 联系地址: 乙方(承包方): 代理人: 联系电话: 联系地址: 为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及安全第一,预防为主,综合治理的安全生产方针,明确双方的安全生产管理目标及责任,确保施工安全,杜绝安全事故的发生,双方在签订工程施工合同的同时,签订现场施工安全目责任协议书,具体责任条款如下: 一、工程项目情况 1、工程项目名称:_______________________________________ 2、工程地点:_______________________________________ 3、工程范围:_______________________________________ 4、工程期限:___年___月___日——___年___月___日 二、管理人员 为保证施工现场的安全管理与明确安全责任,需要明确双方的现场管理人员: 1、甲方现场管理人员:___________________,联系方式:___________________ 2、乙方现场管理人员:___________________,联系方式:___________________ 三、甲方的安全责任 1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规,并督促乙方贯彻执行。 2、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。

3、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。 4、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。 四、乙方的安全责任 乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任: 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《国家建设工程安全生产管理条例》、《电信工程施工安全施工摘录》等有关其他安全施工规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 5、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。 6、乙方在施工期内,要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款,一经发现加倍处罚,严肃处理,情节严重的送公安机关处理。 7、乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。 8、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。 五、违约责任 1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

铁路营业线施工安全协议书

铁路营业线施工安全协议书 维规》、〈〈通 信技规》规定,甲乙双方就施工项目,乙方配合有关事宜签订安全协议如下: —、工程概况: 1、施工项目: 2、作业内容: 3、施工地点: 4、施工时间: 5、影响范围: 二、施工责任地段和期限: 1、施工责任地段: 2、期限: 三、双方所遵循的技术标准、规程和规范: 根据铁办[2008]190号〈〈铁路营业线施工及安全管理办法》及沈铁总发[2009]75号〈〈沈阳铁路局营业线施工及安全管理细化办法》规定,为保证铁路通信设备安全和工程施工作业顺利进行,明确甲乙双方责任,经双方协商一致,达成如下施工安全协议,双方共同遵守。 四、安全防护内容、措施及专业结合部安全分工(根据施工地点、专业实际情况,由双方制定具体条款) 1、施工前甲方组织双方人员进行一次现场调查,就施工的安全措施、现

场负责人、联系人等有关事宜进行明确,并且每日向乙方提供次日施工计划,内容包括施工项目、施工地点、施工时间、施工负责人姓名及联系方式。 2、安全防范内容:甲方在上述施工时注意乙方地下(架空)光电缆(通信管道),若有影响必须在乙方人员的指导监控下进行,否则不准施工。 3、措施: 1)乙方派专人进行安全检查并配合施工,发现有影响通信设备、 行车安全的施工或可能发生行车事故的施工,有权责令甲方停止施工。 2)影响区段内,甲方预先明确标示出施工范围(确定施工红线)乙方探明光电缆情况并做出警示标志,甲方在该施工区段内每间隔10米挖验探坑,确定光电缆实际情况,便于防护。 3)施工中严禁使用大型机械及尖镐、钎子、筒锹等。如必须使用大型机械设备时,必须向乙方现场盯防人员申请,双方现场确认准确且负责人书面签字后,且必须有乙方监护人员在场指导的情况下方可 作业施工(距光电缆径路3米以内禁止动用大型机械施工,1.5米以内严禁进行土建作业,必须施工地段,须人工作业),否则出现的一切后果由甲方负责。 4、结合部安全分工:因甲方施工造成乙方光电缆及设备等通信设施损坏的,由甲方负责。 五、双方的责任和义务: (一)甲方的责任和义务 1、在签订施工安全协议之前向乙方提供施工设计文件、施工图纸, 并经

建设工程施工安全协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设工程施工安全协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

任务。乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由乙方负责。 3、乙方必须认真贯彻执行国家和上海市劳动局颁发的,关于劳动保 护、安全生产、消防等操作规程条款的规定。 4、乙方必须建有工程施工安全管理组织体制,以及各种工种专职或 者兼职的安全专员,特种作业人员的审证考核制度,及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 5、乙方在施工前应组织召开管理人员、施工人员进行必要的安全生 产教育,法制观念教育,加强和提高安全防范意识。 6、所有施工人员在施工期间必须严格执行和遵守现场甲方的安全生产防火管理条文规定,并接受甲方指派管理人员的日常管理督促、检查和指导,对于查出的隐患,乙方必须限期整改。 7、乙方使用的所有机械设备、配电箱、电动工具等必须符合国家安全检测标准。未经检验合格,违章操作使用所发生的人员伤亡和造成伤亡事故均由乙方负责承担和赔偿。 8、乙方人员对施工现场的脚手架、各种安全防护措施、安全标志和 警告牌、不得擅白攀登,不得擅白拆除移动,未经许可擅白违反规定 操作所造成的后果均由肇事者和乙方负责。 9、特种作业必须执行〈〈国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上 岗,并按规定定期审证。严禁违章、无证操作。由于乙方工作人员不

按规范操作,或者乙方私白任用不懂电器、机械设备的人违章作业所造成的一切后果由操作者和乙方负责。 10、乙方在施工过程中需要拖接电缆、电线、拖线板、配电箱等电器设施时应制定专职人员负责施工。特别是使用井架电梯时,须遵守现场安全规章制度,有专人负责开启。 11、乙方施工中离地登高作业须系好安全带,戴有安全帽,按规范做好安全防范措施。施工现场要做到六不准:不准高空抛物,不准随便大小便,不准抽烟,不准偷盗财物,不准乱倒垃圾,不准私白带外人进现场。 12、由于乙方责任造成人员伤亡事故,甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,事故的损失和善后处理费用由乙方负责。 13、本协议经双方代表签字后即生效。安全协议书作为合同正本附件一式三份,甲乙各持一份,一份留作备案。 甲方:乙方: 授权代表:授权代表: 日期:日期: 地址:乙方住所地: 邮编:邮编: 电话:电话:

安全文明施工合同协议书范本

编号:______________ 安全文明施工合同 总包单位:______________________ 分包单位:______________________ 签订日期:_____ 年___ 月_____ 日 总包单位: 分包单位:

为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临 时用电安全技术规范》(JGJ46-2012 )、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-2011 ),双方本着 平等、自愿的原则,签订本协议书。总包和分包均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务, 确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、总包单位的权利、责任和义务 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的 安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对分包单位施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正 分包单位施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对分包单位施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3、要求分包单位提供资质证书、安全生产许可证、进场人员花名册及身份证复印件、特种作业 人员证件(人证相符)、进场教育、三级教育及安全技术交底(所有工人必须本人签字) 、与总包签订安全施工协议、通讯录、施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对分包单位的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提岀指导意见,并监督落 实情况。 6、对分包单位提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向分包单位提供电源时,应与分包单位办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对分包单位的临时用电设备设施进行监督和检查。发现分包单位在临 时用电中存在隐患必须责成分包单位以整改。并监督整改落实情况。 9、对分包单位特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 、分包单位的权利、责任和义务1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从总包单位安全生产管理。

承包商施工安全协议书

承包商施工安全协议书 承包商: 承包工程项目:

HSE管理部 一、立协议单位: 发包单位:以下简称甲方, 承包单位:以下简称乙方。 二、立协议目的: 甲方将本工程项目发包给乙方施工,为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据国家有关法规,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订工程项目合同时,签订本协议。 三、协议内容: 1、甲乙双方必须认真贯彻国家、地方各级政府、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关安全生产的法规、标准、条例。 2、甲乙双方都应有安全管理组织体系,各级安全生产岗位责任制及安全检查制度、安全教育制度等相应的安全管理制度,各工种要有安全操作规程,特种作业人员要持证上岗。 3、双方要明确该工程项目的施工、技术、安全负责人。(见甲乙双方相关负责人签字表) 4、申请签定《承包商施工安全协议书》时乙方必须提交如下资料: (1)、由甲方控制管理部核发的《工程项目承包商施工资格确认书》、HSE管理部核发的《工程项目承包商安全资格确认书》。 (2)、参加施工人员登记表(包括:姓名、性别、年龄、工种、特种作业许可证号);特种作业人员作业许可证;施工人员近期一寸免冠照片一张。 (3)、主要施工设备、器具登记表(包括:设备名称、规格型号、数量、安全防护装置及防爆情况)。 5、乙方所有人员在入厂前必须接受相关监理公司组织的入厂安全教育,并经考试合格后签订《外来人员安全承诺书》,同时根据施工期和所承包施工项目情况,按每人100元交纳安全保证金,工程结束后无违章者如数返回。 6、乙方应严格执行甲方《承包商安全管理规定》、《施工检修作业安全管理制度》、及其它安全管理制度、规定。 7、乙方施工作业前必须办理下列手续: (1)、施工如需动火,必须申请办理《用火作业许可证》(简称火票),由相关监理公司签发。 (2)、作业如需破土或破路,必须申请办理《破土作业许可证》(简称破土票)或《破路作业许可证》,由工程管理部及相关监理公司签发。

施工安全协议书范本专业版(协议文本)

施工安全协议书范本专业版 (协议文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-085248

施工安全协议书范本专业版(协议文本) 甲方(发包方): 代理人: 联系电话: 联系地址: 乙方(承包方): 代理人: 联系电话: 联系地址: 为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,明确双方的安全生产管理目标及责任,确保施工安全,杜绝安全事故的发生,双方在签订工程施工合同的同时,签订现场施工安全目责任协议书,具体责任条

款如下: 一、工程项目情况 1、工程项目名称:_______________________________________ 2、工程地点:_______________________________________ 3、工程范围:_______________________________________ 4、工程期限:___年___月___日——___年___月___日 二、管理人员 为保证施工现场的安全管理与明确安全责任,需要明确双方的现场管理人员: 1、甲方现场管理人员:___________________,联系方式: ___________________ 2、乙方现场管理人员:___________________,联系方式: ___________________ 三、甲方的安全责任 1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民

最新专业工程分包安全协议书(通用)

专业工程分包安全协议书 总承包单位(甲方):------------------------------公司 专业分包单位(乙方):---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“以人为本”的安全管理理念,切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程,加强安全管理,减少伤亡事故,明确双方责任,特订立本协议。 一、工程名称: 分包内容: 二、责任期限:自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策,监督分包方各项安全生产制度和措施的落实,对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案,对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责,自觉接受甲方对安全生产的监督管理,遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定,执行甲方在安全生产方面的规章制度,服从甲方的安全生产管理,对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督,及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训,作业前应针对分包工程项目特

点进行再教育,提高从业人员的安全素质及自我防护意识,严格按照安全标准组织施工,消除事故隐患,保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格,不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点,负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施,并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员,并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备,应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除,需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施,严禁购买假冒伪劣产品;并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度,为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件,防止和减少职业危害,加强对女职工的劳动保护,严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后,应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的,其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责,任何一方对裁定结果不服的,可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他:(根据分包工程特点约定)

电务营业线施工安全协议书

编号:AQ-BH-00774 ( 文档应用) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电务营业线施工安全协议书Construction safety agreement of telecommunication business line

电务营业线施工安全协议书 说明:合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利,可下载收藏或打印使用(请先阅读并同意条款后使用)。 甲方:哈尔滨铁路局哈尔滨电务段 乙方:黑龙江哈铁工程建设有限公司 一、工程概况: 1.施工项目:汤林线K255+59污水管保护涵工程。 2.作业内容: 线路加固、吊轨束梁、开挖路基浇筑混凝土支墩、架设拆除D 梁、工作坑土方开挖工程、钢筋混凝土防护涵预制,防护涵顶进工程。 3.地点和时间: (1)汤林线K255+000-K255+110(汤旺河-乌伊岭站)间线路。 (2)施工时间:2017年4月10日-2017年12月31日 4影响方位:施工地段中地下电缆以及甲方的相关设备。

二、责任地段和期限: 施工责任地段:施工地段内汤林线K255+000-K255+110(汤旺河-乌伊岭站)间线路。 施工期限:2017年4月1号至2017年12月31日 三双方所遵循的技术标准、规章、规范和安全管理规定: 1.《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)铁总科技(2014)172号 2.《铁路行车组织细则》哈铁总(2014)473号。 3.《铁路交通事故应急救援和调查处处理条理》(国务院令第501号); 4.《铁路交通事故调查处理规则》(部令第30号): 5.《哈尔滨铁路安全监督管理办公室铁路交通事故管理制度》(哈铁监管安(2017)12号): 6.《哈尔滨铁路局普通铁路营业线施工安全管理实施细则》哈铁总【2017】33号文件。 7.《哈尔滨铁路局施工安全违约行为追究管理办法》(哈铁安

施工安全协议书

施工安全协议书 为进一步加强建筑施工企业的安全管理,确保施工人员在生产过程中的安全健康,杜绝一切伤亡事故的发生,凡在本公司施工人员必须签订安全生产协议书。 1、施工人员未经培训和安全教育、未办好上级主管部门规定的一切手续,不得从事各种作业。 2、施工人员进入施工现场必须遵守公司及施工现场的各项管理制度,必须戴好安全帽,穿戴好个人安全防护用品,严禁违章作业。 3、施工人员进入施工现场严禁穿高跟鞋,拖鞋及易滑鞋。 4、施工现场所有人员身体不适、酒后不得从事各种作业。 5、施工现场电气设备、机械设备、安全防护、消防设备未经领导批准不得擅自拆改或使用。 6、在阳台、楼层和一切室内施工时严禁将头伸向室外、井字架、电梯井、门窗洞口等危险处,防止发生意外事故。 7、施工人员应注意现场一切孔洞、坑槽,上架子作业前要检查架子是否安全可靠,注意架子的探头板和飞跳板,以免掉落伤人。 8、施工中如要使用机械和手动电动工具,操作人员必须熟悉机械和电动工具的性能、操作规程及使用说明,戴好安全防护用品防止触电伤人。 9、特种工种人员(电工、焊工、架子工、塔司、起重工、机工等)必须经专业培训,合格后持证上岗。 10、高处作业时要遵守安全规定,必须佩戴好安全带和防护用品,要有切实可行的安全保护措施,严禁向下抛扔杂物,工具和灰尘防止发生事故。 11、施工现场严禁吸烟和一切非法用火,必须用火时要办理用火证,作好现场消防工作,避免火灾发生。 12、施工人员禁止在新砌墙上行走,防止标号未达到强度,造成倒塌伤人。 13、施工人员往架子上码砖时,不得超过三码,严禁荷载过重,架子失稳伤人。 14、施工人员严禁攀登脚手架、高车架及一切非通行上人道路,禁上乘坐非乘人运输工具上下,防止发生事故。 15、施工人员冬季取暖时,炉具安全防护措施要齐全有效,安好风斗防上煤气中毒,任何人不得使用电炉子取暖。

安全施工协议范本

合同编号:ZP字号 安全施工协议 发包方(甲方):江苏筑品建设有限公司 承包方(乙方): 签订地点:江苏省镇江市 签订日期:二零一四年月日

甲方(全称):江苏筑品建设有限公司 乙方(全称): 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及其它相关法律、法规,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。 第一条、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点:镇江市九华山路西侧,凤凰山路南侧 第二条、甲方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2.及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。 6.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7.向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。 8.按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9.对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 第三条、乙方的权利、责任和义务

营业线施工安全协议书(电务段)

营业线施工安全协议书 甲方:哈尔滨铁路局哈尔滨电务段 乙方:中铁十四局集团哈尔滨利民开发区北京东路上跨铁路桥项目部 一、工程概况(施工项目、作业内容、地点和时间、影响范围): 1、施工项目:北京东路上跨桥跨越铁路工程 2、作业内容:上跨桥施工 3、施工地点:滨北线K12+938处 4、作业时间:2011年9月1日至2011年12月31日 5、影响范围:既有滨北线对徐家—北松浦。 二、施工责任地段和期限: 1、施工责任地段:徐家—北松浦间滨北线K12+938处左右50米范围内。 2、施工期限:2011年9月1日至2011年12月1日。 三、双方所遵循的技术标准、规章和规范: 1、《铁路技术管理规定》铁道部令第29号; 2、《行车组织规则》(2007年4月1日版); 3、哈尔滨铁路局《铁路交通管理制度》哈铁监管安(2007)12号; 4、《铁路工程施工安全技术规程》TB10401.2—2003; 5、《铁路信号施工规范》TB10206—99; 6、《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419—2003; 7、哈铁总[2011]20号附件《哈尔滨铁路局营业线施工安全管理实施细则》。 8、《铁路营业线施工安全管理办法》铁办【2008】190号。 9、《信号维护规则》 10、建设单位批准的施工设计文件; 四、安全防护内容、措施及专业结合部安全分工 安全防范内容:确保施工作业范围内有关电务行车设备不被损坏。 1、施工前,施工单位及时通知设备管理单位对直埋通信、信号光电缆进行现场勘查。由施工单位人工挖井字形探沟,明确光、电缆走向后方可施工,以确保地下光缆和电务设备安全。设备管理单位必须派人现场勘查探测地下光电缆、电务设备的具体位置和走向,勘查探测结果(无论有无光电缆)由设备管理单位登记在《施工地段管光电缆走向签字簿》上,设备管理单位与施工单位双方签字确认并留存。有光电缆等设备时还需由设备管理单位在现场做出标记。《施工地段管光电缆走向签字簿》由施工单位建立。 2、凡在局管内对营业线上、临近营业线和铁路保护区内动用营业线设备及影响营业线行车安全的路外、局外单位施工及路外投资建设项目的各各项施工均应办理“铁路营业线施工许可证”。未办理“铁路营业线施工许可证”严禁施工,路局有关部门不得受理其提供的施工计划。办理“铁路营业线施工许可证”时,施工单位向路局主管业务处提报建设单位对施工单位资质、施工组织设计的审查意见及“铁路营业线施工安全协议书”。 3、对于时间跨度长的过度施工,要制定出准确的配合内容和配合时间签订《哈尔滨电务段施工配合确认单》。非施工期间(施工方案外、天窗外、夜间等休息时间),乙方要与甲方签订《施工过度期间光缆看护协议》。

相关主题