工程合同管理综合模拟试卷五
一、单选题
在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其字母标号填入题干的括号内。
1．追究经济合同违约责任的情况包括（）。
A、双方通过协商变更经济合同后使一方受到损失
B、由于不可抗力事件令一方不能履行合同导致的损害
C、履行合同过程中一方主观过失行为失误引起的损失
D、因国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害
2．属于履行经济合同的担保形式有（）。
A、定金
B、投标保函
C、违约金
D、赔偿金
3．下列不属于经济合同法规定的解决合同纠纷的方式的是（）。
A、双方协商
B、请第三方调解
C、对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉
D、对法院判决不服，可向上一级法院起诉
4．因当事人无法预见和控制的法律事实，合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（）。
A. 立即停止执行
B. 宣告无效
C. 继续有效
D. 对要求变更的条款部分有效
5．当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（）。
A. 定金
B. 抵押
C. 质押
D. 保证
6．业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险会谈内列明（）为被保险人。
A. 设计院
B. 承包商
C. 供应商
D. 业主和承包商
7．投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（）。
A. 全部损失
B. 规定为除外责任的损失
C. 在承保责任范围内的全部损失
D. 规定为建筑工程一切险和人身保险赔偿的损失
8．要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作出变更的答复文件，可视为（）。
A. 承诺
B. 部分承诺
C. 新要约
D. 拒绝
9．一方因缺乏经验或重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（）。
A. 单方宣布合同无效
B. 拒绝履行合同义务
C. 向行政主管部门申请撤销合同
D. 向法院请求裁定撤销合同
10．追究合同违约责任的情况包括（）。
A. 双方通过协商变更合同后使一方受到损害
B. 由于不可抗力事件令另一方不能履行合同导致的损害
C. 履行合同过程中一方主观过失行为引起的损失
D. 国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害
11．招标投标法规定开标的时间应当是（）。
A. 提交投标文件截止时间的同一时间
B. 提交投标文件截止日期的同一天
C. 提交投标文件截止日期的第二天
D. 提交投标文件截止日期的30天内
12．某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要
求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）。
A．费用和工期损失由业主承担
B．费用和工期损失由承包商承担
C．费用由承包商承担，业主给予工期顺延
D．费用由业主承担，工期不予顺延
13．水泥供货合同约定采购方接货10天内支付货款。供货商在合同约定的时间之前将300顿水泥通过铁路发运到施工现场，
此时采购方仓库内的水泥尚存放很多没有足够的仓储场地。对此事件采购方接收水泥后（）。
A. 应在10天内支付货款
B. 要求供货方双倍返回定金
C. 在合同约定的到货时间后10天内支付货款
D. 自己承担露天存放部分水泥实际支出的保管费用
14．FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，（）属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因。
A．因法规、政策变化的补偿款
B．超过预计工程量部分的付款
C．业主拖延支付工程款的利息补偿
D．汇率变化的调整费
15．FIDIC合同条件规定，承包商向业主提交的履约保函，保证书内的合同担保有效期限是从（）。
A．合同签字之日起到颁发工程移交证书日为止
B．合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书日为止
C．发布开工令之日起到颁发工程移交证书日为止
D．发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书日为止
二、填空题
1．按照合同的成立是否以递交标的物为必要条件，合同可以分为_____和_____。
2．工程项目中使用的任何工程设备必须得到_____的书面许可后方可运至现场。
3．交钥匙合同的合同条件内规定的两种工程进度款的支付方式是按月支付和_____。
4．指定分包商的工程进度款应从_____支付。
5．在《土木工程施工合同条件》中，将预付款分为动员预付款和_____两部分。
6．工程师就分包工程施工发布的任何指令应该发给_____。
7．索赔按索赔的目的可以分为_____和_____。
8．工程保修期从_____算起。
9．工期索赔常见的计算方法有_____ ，_____直接法和工时分析法。
10．某项按FIDIC合同条件实施的工程，其土方工程量为1000m3，单价为15元／m3，在合同执行过程中，实际土方工程量增
加到1600m3。根据合同规定，工程量增加超出25％时，双方可以重新确定单价，经双方协商新的土方单价为14元／m3，则承包商的土方总价格为_____元。
三、判断题
下列每小题对的打√，错的打×并将正确的表述写在相应题目下面的横线上。
1．合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定后履行义务方享有的中止履行义务的权利。（）
___________________________________________________________
2．不进行资格预审的公开招标，将在开标后对施工单位进行资格后审。（）
___________________________________________________________
3．发包人发出的投标邀请是属于合同法中的要约，而施工单位的投标属于承诺。（）
___________________________________________________________
4．上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，就由业主对他们安全负责。（）
___________________________________________________________
5．工程款支付的依据是由承包商测量核实实际工作量。（）
___________________________________________________________
6．公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为是否进行资格预审。（）
___________________________________________________________
7．承包人应在工程竣工验收通过后，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。（）
___________________________________________________________
8．工程师颁发解除缺陷责任证书表示承包商包括施工义务在内的合同约定的所有权利义务都终止。（）
___________________________________________________________
9．缺陷责任期是指自工程移交证书之日开始，至工程师颁布解除缺陷责任证书为止的日历天数。（）
___________________________________________________________
10．工程师对进度计划予以确认或者提出修改意见，则承包商不再对其计划本身的缺陷负责。（）
___________________________________________________________
四、简答题
1．要约与要约邀请的区别
2．工程移交证书在合同管理中有什么作用？
3．承包商费用索赔原因一般有哪些？
4．简要列出建筑工程招标标底的作用
5．承包人索赔要求成立必须具备哪些条件？
五、论述题
1．施工投标中如何进行不平衡报价。
2．索赔与违约责任的区别。
六、案例分析
[背景]
某业主拟建设一个工厂项目，与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。但在工程施工过程中受到台风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在合同规定的有效期内提出了索赔要求，并附有索赔有关的资料和证据。施工单位提出的索赔要求如下：
1 已建分部工程遭受不同程度的破坏，损失合计20万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不再承担。
2 施工单位进场的正在使用机械，设备受到损害，造成损失合计10万元；由于停工造成台班损失5万元，业主应负担赔偿和
修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。
3 施工单位人员因此而有人受伤，医疗及补偿金合计5万元，此外工程还造成一路人受伤，医疗及补偿金合计3万元，业主
都应该予以赔偿。
4 因风灾造成现场停工7天，要求合同工期顺延7天。
5 由于工程破坏，施工单位按业主要求清理现场，费用合计3万元，业主应予以支付。
[问题]就施工单位以上提出的各项索赔，监理工程师应如何处理？为什么？
小升初系列综合模拟试卷（五十六） 一、填空题： 1．1997＋199.7＋19.97＋1.997=______. 3．如图，ABCD是长方形，长（AD）为8．4厘米，宽（AB） 为5厘米，ABEF是平行四边形．如果DH长4厘米，那么图中阴影部分面积是______平方厘米． 4．将一个三位数的个位数字与百位数字对调位置，得到一个新的三位数．已知这两个三位数的乘积等于52605，那么，这两个三位数的和等于______． 5．如果一个整数，与l，2，3这三个数，通过加、减、乘、除运算（可以添加括号）组成算式，能使结果等于24，那么这个整数就称为可用的．在4，7，9，11，17，20，22，25，31，34这十个数中，可用的数有______个． 6．将八个数从左到右列成一行，从第三个数开始，每个数都恰好等于它前面两个数之和，如果第7个数和第8个数分别是81，131，那么第一个数是______. 7．用1～9这九个数码可以组成362880个没有重复数字的九位数．那么，这些数的最大公约数是______. 8．在下面四个算式中，最大的得数是______．
9．在右边四个算式的四个方框内，分别填上加、减、乘、除四种运算符号，使得到的四个算式的答数之和尽可能大，那么，这个6□0．3=0和等于______. 10．小强从甲地到乙地，每小时走9千米，他先向乙地走1分，又调头反向走3分又调头走5分，再调头走7分，依次下去，如果甲、乙两地相距600米，小强过______．分可到达乙地． 二、解答题： 1．水结成冰后，体积增大它的十一分之一．问：冰化成水后，体积减少它的几分之几？ 辆和小卡车5辆一次恰好运完这批货物．问：只用一种卡车运这批货物，小卡车要比大卡车多用几辆？ 4．在一个神话故事中，有一只小兔子住在一个周长为1千米的神湖旁，A、B两点把这个神湖分成两部分（如图）．已知小兔子从B点出发，沿逆 休息，那么就会经过特别通道AB滑到B点，从B点继续跳．它每经过一次特别通道，神湖半径就扩大一倍．现知小兔子共休息了1000次，这时，神湖周长是多少千米？
高等教育自学考试 建设工程合同管理试题 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（） A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 2.《合同法》的规定，出现___________订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。（） A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段 3.合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于___________状态。（） A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立 4.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当___________确定费用负担的责任。（） A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.由履行义务一方承担 5.按照施工合同示范文本的规定，由于___________原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。（） A.发包人未按约定提供施工场地 B.发生不可抗力 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。（） A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书 7.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该 （） A.提取全部材料，按实际交付数量付款 B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C.拒绝提前提货，拒付货款 D.提取全部材料，按订购数量付款 8.FIDIC施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为（） A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质 9.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为（） A.由业主指定，并与其签定合同 B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围 C.对其违约行为承包商承担连带责任 D.工程师负责对其施工进行协调管理 10.___________适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。（） A.固定总价合同 B.成本加酬金合同 C.纯单价合同 D.成本补偿合同
工程项目与合同管理期末考试 一、单选题（1*20=20分）： 1、在下列合同中，（）合同是可变更 的合同。答案：C A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B以合法活动掩盖非法目的 C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的 2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用 （）° A总价可调合同 B总价不可调合同C单 价合同 D成本加酬金合同答案：B 3、根据我国《施工合同文本》规定，对于具 体工程的一些特殊问题，可通过（） 约定承发包双方的权利和义务。 A通用条款B专用条款C监理 合同D协议书答案：B 4、一般认为，投标是一种（）° A履约B要约C要约邀请D竞拍行为答案：B 5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某 合同的诉讼时效进行到 20个月时，发生中止是由，该是由持续 5个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（）° A 9个月 B 6个月 C 4个 月 D 2个月答案：C 6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内 （）天发岀招标通知书。 A5 B7 C9 D15 答案：B 7、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件 发生（）内，承包人应向工程师发岀 索赔意向通知。 A 14 B10 C 28 D56 答案：C 8、下列建设工程施工合同文件岀现矛盾时, 应优先考虑执行的是（)° A工程量清单B工程预算书C工程变更协 议书D施工图纸答案：C 9、对于执行政府定价或政府指导价的合同， 如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物 的价格发生变化时，则（)° A无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行 B无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行C遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按 原价执行D遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按 新价执行答案：D 10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分 为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）° A （1）（2）（3） B （3）（2）（1） C （2）（ 3）（1） D （ 2）（ 1）（ 3）答案：B 11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成 立的是（） A建设单位未及时供应施工图纸 B施工单位施工机械损坏 C业主原因要求暂停全部项目施工 D因设计变更而导致工程内容增加答案：B 12、在投标报价程序中，在调查研究，收集信 息资料后，应当（）° A对是否参加投标作岀决定B确定投标方案 C办理资格审查 D进行投标计价答案：A 13、唱标按送达投标书的（）顺序进行。 A先后 B逆 C任意 D无相关规定 答案：A 14、根据《中华人民共和国招标投标法》和国 家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投 资或国家融资的项目，其重要设备材料的采 购，单项合同估算价格在（） 万元人民币以上时，必须进行招标。 A3000 B1000 C100 D50 14 答案：C 15、投标人少于（）的，招标人 应当依照《中华人民共和国招投标法》重 新投标。 A3 B4 C5 D10 15 答案：A 16、关于投标报价策略论述正确的有 （）° A工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价 B施工条件好且工程量大的工程可适当提高报 价 C 一个建设项目总报价确定后，内部调整时， 地基基础部分可适当提高报价 D当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价16答案：C
巍山县庙街镇2016-2017学年下学期期末模拟测试 五年级 综合 （考试时间：90分钟，满分：100分） 同学们，通过一个学期的努力，老师相信你一定硕果累累！ 品 德 与 社 会 一、填空。（每空1分，共13分。 1、我国是世界上最早种植（ ）和（ ）的国家。 2、用（ ）、格扇代替墙面，用（ ）将木块咬合在一起，都是中国独特的建筑构造。 3、江西的景德镇是我国著名的（ ）都，江苏的宜兴是我国著名的（ ）都。 4、最早的汉字是三千多年前刻在（ ）和（ ）上的文字，叫甲骨文。 5、万里长城东起辽宁的（ ），西到（ ）省嘉峪关，全长（ ）多千米。 6、地球是（ ）系的一颗行星，其赤道长约（ ）万千米。 二、判断题 。（每空1分，共8分。） 1、世界上最长的山脉是我国的长白山山脉。 （ ） 2、生活就像一面镜子，你笑他就笑，你哭他就哭。对同一件事，不同的人看法不同，感受不同。 （ ） 3、目前世界上有两百多个国家和地区。有些国家面积广大，人口很多，而有些国家则很小，面积不足100平方千米。 （ ） 4、《论语》是孔子写的，是一部关于为人处世的至理明言。 ( ) 5、高尔基说，“给”永远比“拿”愉快。 ( ) 6、“己所不欲，勿施于人”和“敏而好学，不耻下问”都是《论语》中的名言。 （ ） 7、在我们的生活中，每一个人都可能遇到挫折和失败，我们要正确面对，因为挫折、失败和 逆境也是一笔财富。 （ ） 8、梅花香自苦寒来，宝剑锋从磨砺出。 （ ） 三、选择题（每题 2 分，共 12分。） 1、青花楼阁圆盘做工细腻，自然，淳朴，流利，含蓄而生动，它是（ ） 的文物。 A 清代 B 明代 C 宋代 2、汉字字体的演变顺序正确的是（ ） A 、 甲骨文 小篆 隶书 金文楷书 B 、金文 小篆隶书 楷书 甲骨文 C 、甲骨文 金文 小篆 隶书 楷书 D.、楷书 甲骨文 金文 小篆隶书 3、（ ）是面积最大，人口最多的一个洲，它的名字也是最古老。 A.欧洲 B.亚洲 C.非洲 4、第一个完成环球航行并证明地球是圆的是( )（ A. 莱特兄弟 B. 达尔文 C. 麦哲伦 D .哥伦布 5、最初，生活在南方的人们是在树上搭窝，后人称之为（ ） ，想出这种办法的人叫做“有巢氏”。 A ．结绳为网 B ．挖土为穴 C ．钻木取火 D ．构木为巢 6、两千多年前，我国就有了精美的丝绸，并通过“ ”传入西方。被称为（ ） A ．茶马古道 B ．丝绸之路 C ．陶瓷之路 D 香料之路 四．连线题（每连对一个得0.5分，共5分。） 1、将中国世界文化遗产与所在地相连。 2、将国家与所在大洲及首都相连。 北京 布达拉宫 陕西 颐和园 埃及 欧洲 巴西利亚 西藏 曲阜孔庙 加拿大 非洲 伦敦 山东 兵马俑 英国 南美洲 渥太华 五、简答题（每小题4分，共8分。） 1有些烦恼不是我们自己造成的，但我们却无法回避。面对这样的烦恼 我们应该怎样做？ 2、为什么说《史记》成为古今中外一部不朽的杰作？ 六、拓展题。（4分） 下面的小故事，你从中得到什么启发？ 一 个 秘 诀 ：开学第一天，古希腊大哲学家苏格拉底给学生们布置了一项任务：每天甩胳膊300下。学生们都笑了；这么简单的事，有什么做不到的？过了一个月，苏格拉底询问大家坚持的情况，班上90%的同学骄傲地举起了手。又过了一个月，苏格拉底又问，这回，坚持下来的学生只剩下80%。一年过后，苏格拉底再一次问大家，这时，整个教室里，只有一人举起了手。这个学生就是后来成为古希腊另一位大哲学家的柏拉图。
. 《建设工程合同管理》试卷及答案 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选 项中，只有1个最符合题意） 1.监理公司取得法人资格的时间为（）日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代 理是（）。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定 的（）担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。 A.全部消灭 B.还有100万元 C.还有150万元 D.还有180万元 5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按（）的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.履行合同时订立地 C.订立合同时履行地 D.履行合同时履行地 7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标 的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应 按照（）执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格 8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权 人利益的行为，债权人可以（）撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 9.下列有关无效合同的说法中，错误的是（）。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行 10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知 应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。 A.要约到达受要约入之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为（）目。 A.要约生效 B.承诺生效 C.附生效条件的合同条件具备 D.附生效期限的合同期限届至 12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（）。 A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任 B.当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任 C.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负 D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任 13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）。 A.必须征得对方同意 B.无须征得对方同意，但应提供担保 C.无须征得对方同意，但要通知对方 D.无须征得对方同意，也无须通知对方 14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的（）条款仍对双方具有约束力。 A.质量 B.工期 C.解决争议 D.结算 15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（）。 A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。 A.发布招标公告、开标、审查投标人资格 B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（）。 A.由招标人组织，费用也由招标入承担 B.由招标人组织，费用由投标人承担 C.由投标人组织，费用也由投标人承担 D.由投标人组织，费用由招标人承担 18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。 A.投标人 B.招标人 C.招标代理机构人员 D.招标单位的纪检部门人员
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为，从（）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的 允许磅差范围内。采购方应（）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商 （） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由（）决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在（）合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以 ( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成
综合布线 一：填空题 1．光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。 2．UTP中文称为非屏蔽双绞线。 3．STP/ScTP中文称为屏蔽双绞线。 4．T568B的线序排列1白橙2 橙3白绿4 蓝5白蓝6绿7白棕8 棕。 5．光纤分为多模光纤和单模光纤。 6．随着网络传输速率的不断提高，布线系统出现了五类100MHz产品，网络接口也逐渐向RJ45统一，用于端接传输数据线缆的配线架采用19英寸英寸RJ45口110配线架，此种配线架背面进线采用110端接方式，正面全部为RJ45口用于跳接配线，它主要分为24口，36口，48口，96口几种，全部为19英寸机架/机柜式安装 7．目前，结构化布线设计一般采用国际标准的结构化布线系统，将语音、数据的配线统一在一套布线系统中。系统设计一般按六个子系统进行设计: 1．工作区子系统： 2. 水平配线子系统： 3. 垂直干线子系统： 4. 设备间子系统5. 管理子系统： 6. 建筑群子系统 8．为便于今后的升级、电缆更换以及与表面压力和周围环境相隔离，铺设管道是一个较好的方法。9．路由总长度（不仅仅指楼间）——大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆，其总长度要限制在90米之内。如果铺设的距离在100米到300米之间，则应该选择光缆。 10．线槽内布放电缆应平直，无缠绕，无长短不一。如果线槽开口朝侧面，电缆要每隔1米绑扎固定一次. 11．两台HUB或者交换机互联时应使用交叉网线. 12．综合布线的设计等级有基本型综合布线和增强型综合布线。 13．TIA/EIAT568A 标准的排列线序：白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。 14．UTP链路标准定义两种链路的性能指标，永久链路(Permanent Link)和通道(Channel) 二：名词解释 1.EMC 是指：欧洲电磁兼容性标准 2.FTP 双绞线是指：铝箔屏蔽双绞线 3.STP 双绞线是指：轻型薄膜屏蔽双绞线 4.NEXT 是指：近端串音 5.TIA/EIA 568A是指什么标准：北美综合布线标准 三：选择题 1.双绞线的有效传输范围是： A.500米 B.300米 C.100米 D.50米 2.具有很强异种网互联能力的广域网络设备是。 A、路由器 B、网关 C、网桥 D、桥路器 3.使用网络时，通信网络之间传输的介质，不可用_________。 A、双绞线 B、无线电波 C、光缆 D、化纤 4.一座办公大楼内各个办公室中的微机进行联网，这个网络属于_______。 A、WAN B、LAN
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
综合模拟试卷(一) 一、单项选择题 下列各题，只有一个符合题意的正确答案，将你选定的正确答案编号用英文大写字母填入括号内。本类题共 分，每小题 分。不选、错选或多选，本小题均不得分 有借必有贷，借贷必相等 的记账规则适用于 。 单式记账法 收付记账法 借贷记账法 增减记账法 属于资产类账户的是 。 利润分配 制造费用 预付账款 预收账款 从银行提取现金，一般应填制 。 现金收款凭证 现金付款凭证 银行存款收款凭证 银行存款付款凭证 现金日记账的外表形式一般为 。 订本式 活页式 卡片式 多栏式 会计平衡公式的是 。 资产 负债 所有者权益 资产 负债 所有者权益 （收入 费用） 利润 收入 费用 资产 负债 所有者权益 （收入 费用） 各会计核算程序的根本区别是 。 登记总账的依据不同 登记日记账的依据不同 登记明细账的依据不同 编制会计报表的依据不同 假设某企业第 笔转账业务需填制三张记账凭证，则第二张记账凭证的正确编号是 。 转 字 号 转 字 号 转 字 号 转 字 号 科目汇总表核算程序的缺点是 。 不利于会计核算分工 不能进行试算平衡 反映不出账户的对应关系 会计科目数量受限制 在途物资 账户的期末借方余额表示 。 在途材料物资的采购成本 已验收入库的材料实际成本 发出材料的实际成本 企业购入材料物资的采购成本 生产车间的固定资产损耗，应计入 。 管理费用 制造费用 营业外支出 其他应收款
属于所有者权益类账户的是 。 累计折旧 利润分配 应付账款 管理费用 某企业 年度利润总额为 万元，年末结账后资产总额 万元，负债总额 万元，资本公积 万元，盈余公积 万元，未分配利润 万元，则实收资本为 万元。 资产负债表反映资产、负债和所有者权益各项目的 。 年初数、期末数 期末余额、年初余额 本期数、本年累计数 本期金额、上期金额 不正确的表述是 。 会计账户是根据会计科目开设的 会计账户是具有一定的结构 会计账户是会计科目的具体运用 会计账户和会计科目核算内容 不一样 某企业 应收账款 账户所属 、 、 三个明细账户的期末余额分别为： 明细账户借方余额 元， 明细账户贷方余额 元， 明细账户借方余额 元。按照平行登记原则， 应收账款 总账账户期末余额应为 元。 记账凭证按适用内容不同可分为 。 单式凭证和复式凭证 收款凭证、付款凭证和转账凭证 原始凭证和外来凭证 一次凭证、汇总凭证和累计凭证 会计的基本职能 。 决策、分析 控制、考核 核算、监督 反馈、控制 记账凭证填制完毕加计合计数以后，如有空行应 。 空置不填 画线注销 盖章注销 签字注销 属于自制原始凭证 。 领料单 发票 银行对账单 合同书 企业常用的收款凭证、付款凭证和转账凭证均属于 。 单式记账凭证 复式记账凭证 一次凭证 通用凭证 计提本月折旧，应贷记 账户。 固定资产 累计折旧 财务费用 制造费用 银行存款日记账属于 。 普通日记账 特种日记账 联合日记账 分录日记账 年度结账时，应在 本年累计 行下画 。
综合模拟试卷(五) 一、单项选择题(下列各题，只有一个符合题意的正确答案，将你选定的答案编号用英文大写字母填入括号内，本类题共25分，每小题1分。不选、错选或多选，本小题均不得分) 1.属于负债类科目的是()。 A.长期待摊费用 B.资本公积 C.待处理财产损溢 D.预收账款 2.一项资产增加，不可能引起()。 A.另一项资产减少 B.一项负债增加 C.一项所有者权益增加 D.一项负债减少 3.“应付账款”账户的期初余额为8000元，本期借方发生额为12000元，期末余额为6000元，则该账户的本期贷方发生额为()元。 A.10000 B.4000 C.2000 D.14000 4.在“资产= 负债+ 所有者权益”这一会计恒等式的右端，两个因素的位置()。 A.不能颠倒 B.可以颠倒 C.没有顺序要求 D.在一条件下可以颠倒 5.在借贷记账法下，负债类账户的结构特点是()。 A.借方记增加，贷方记减少，余额在借方 B.贷方记增加，借方记减少，余额在贷方 C.借方记增加，贷方记减少，一般无余额 D.贷方记增加，借方记减少，一般无余额 6.复合会计分录是指涉及()账户的会计分录。 A.四个 B.三个或三个以上 C.四个或四个以上 D.两个或两个以上 7.购入资产的入账价格一般是以该项资产的()反映。 A.账面价值 B.取得成本 C.重置成本 D.净值 8.“固定资产”账户的余额减去“累计折旧”账户的余额表示固定资产的()。 A.可变现净值 B.重值价值 C.账面净值 D.原值 9.流动负债是指企业将在()偿还的债务。 A.1 年内 B.1 年或长于 1 年的一个会计期间以上 C.1 年以上 D.1 年或长于 1 年的一个会计期间内 10.发放职工福利费的贷方账户为()。 A.应付税费 B.应付职工薪酬 C.其他应付款 D.管理费用 11.用以办理业务手续、记载业务发生或完成情况、明确经济责任的会计凭证是()。 A.原始凭证 B.记账凭证 C.收款凭证 D.付款凭证 12.“限额领料单”按其填制方法属于()。 A.一次凭证 B.累计凭证 C.汇总凭证 D.计算凭证
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 http://biz.doczj.com/doc/b717113101.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是
B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。
单项选择题 1、建设工程施工合同法律关系的客体是（）。 A．物 B．施工 C．行为 D．智力成果 2、下列关于代理的叙述，不正确的是（）。 A．代理的民事责任由被代理人承担。 B．代理人以自己的名义实施代理行为 C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D．代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示 3、下列选项中不可作为抵押物的是（）。 A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B．土地所有权 C．抵押人所有的机器设备交通工具 D．抵押人的房屋及地上附着物 4、根据我国《担保法》的规定，保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。 A．合同 B．连带责任保证 C．法律 D．一般保证 5、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。 A．业主 B．承包人 C．监理人 D．发包人 6、公证机关进行公证一般适用（）原则。 A．公平 B．诚实信用 C．自愿 D．公开 7、订立合同过程中，（）不是要约邀请。 A．中标通知书 B．招标公告 C．商业广告 D．寄送的价目表
8、要约的撤回应在（）取消要约的意思表示。 A．签订合同之前 B．合同成立之后 C．要约发生法律效力之前 D．要约发生法律效力之后 9、对格式条款的理解发生争议的，对格式条款有两种以上理解时，应当作出（）的解释。 A．有利于格式条款提供一方 B．不利于格式条款提供一方 C．不利于格式条款接受一方 D．格式条款无效 10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，应承担（）责任。 A．违约 B．隐瞒 C．缔约过失 D．违法 答案：1、C 2、B 3、B 4、B 5、B 6、C 7、A 8、C 9、B 10、C 单项选择题 1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，法律规定其撤销权消灭。 A．1年 B．2年 C．3年 D．5年 2、建设工程施工合同生效后，由于合同价款约定不明，则按订立合同时（）的市场价格履行。 A．工程所在地 B．施工单位所在地 C．建设单位所在地 D．合同签订地 3、依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，在合同的交付期限内政府对价格进行调整时，应按照（）计价。 A．原价格 B．交付时的价格 C．原价格和交付时价格中的较高者 D．原价格和交付时价格中的较低者
2010-2011第一学期期末考试试题B 一、判断题 1．人与自然的关系实际上就是一种社会关系。（） 2．道德的调节功能是道德最突出和最重要的社会功能。（） 3．《劳动法》既保护用人单位的合法权益也保护劳动者的合法权益。（） 4．只要行为人的意思表示真实自愿，主体资格合法有效，这个法律行为就应该有效。（）5．在社会主义市场经济中，每个人都是服务对象，又都为他人服务。（） 6．债是因借贷而产生的权利、义务关系，而债权则是一种请求权。（） 7．法是调整人们的行为规范，所以一切行为规范都可以称为法。（） 8．死缓不是一个独立的刑种。（） 9．遵守法律就是认真履行法律规定的义务。（） 10．在人生价值关系中，人是唯一的价值主体。（） 11。一个问题一旦被道德同时也被法律所调整时，若按照道德思维方式和法律思维方式思考和处理可得出不同的结论，那么我们应当优先采用法律思维方式来思考和处理。（）12．职业道德是人们在劳动生活中应当遵循的道德要求和行为准则。（） 13. 理想是信念的根据和前提，信念则是实现理想的重要保障。（） 14.父母、子女及兄弟姐妹，是直系血亲。（） 15.一切危害社会的行为都是犯罪行为。（） 16.非婚生子女与婚生子女享有同等权利义务。（） 17.人生价值评价根本尺度，是看一个人的人生活动是否符合社会发展的客观规律，是否通 过实践促进了历史的进步。（） 18. 离婚解除夫妻关系，父母与子女之间的血亲关系也随之消除。（） 19.动机和效果总是一致的，动机善，相应地效果也善；动机恶，相应的效果也恶。（）20．民事诉讼解决是解决民事纠纷的诉讼活动，《民事诉讼法》是一部重要的程序法。（） 二、单项选择题 1.“樱桃好吃树难栽，不下功夫花不开。”理想是美好的，令人向往的，但理想不能自动实现。把理想变为现实的根本途径是（）。 A．积极投身社会实践 B．认真学习科学理论 C．逐步确立坚定信念 D．大胆畅想美好未来 2.“人非圣贤，孰能无过。”要体谅他人，遇事多为别人着想，即便别人冒犯了自己，也不
Network Education College, BLCU 《综合英语Ⅱ》模拟试卷五 注意： 1.试卷保密，考生不得将试卷带出考场或撕页，否则成绩作废。请监考老师负责监督。 2.请各位考生注意考试纪律，考试作弊全部成绩以零分计算。 3.本试卷满分100分，答题时间为90分钟。 4.本试卷分为试题卷和答题卷，所有答案必须答在答题卷上，答在试题卷上不给分。 I. Multiple Choice. (1 point for each, altogether20 points) Directions: There are 20 sentences in this section. Beneath each sentence there are four choices respectively marked by letters A, B, C and D. Choose the word that you think best complete the sentence. Write your answers on the answer sheet. 1. _______ for such a dangerous journey, many people died because of hunger and cold. B [A] Unpreparing [B] Unprepared [C] Having unprepared [D] To have unprepared 2. If someone annoys you, especially by continually saying or doing something that you do not like, you may say _______. A [A] You're getting on my nerves [B] He is annoyed [C] He gets under my skin [D] You drive me up the wall 3. Engines are to machines _______ hearts are to animals. C 4. Mother often tells us that it is necessary that we _______ a glass of water after we get up. A 5. _______ is reported in the newspapers, talks between the two countries are making progress. B 6. When he was a child, he _______ one hardship after another. C 7. When supply exceeds demand for any product, prices are _______ to fall. B 8. Parents often faced the _______ between doing what they felt was good for the development of the child and what they could stand by way of undisciplined noise and destructiveness. C 9. How much of your country’s elect ricity supply is _______ from water power? C [A] as [B] that [C] what [D] which [A] should drink [B] have drunk [C] drank [D] drinking [A] which [B] as [C] why [D] where [A] went for [B] went after [C] went through [D] went across [A] timely [B] simultaneous [C] subject [D] liable [A] paradox [B] junction [C] dilemma [D] premise
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
小升初系列综合模拟试卷（九） 一、填空题： ⒈在下面的四个算式中,最大的得数是______： （1）1994×1999+1999,（2）1995×1998+1998, （3）1996×1997+1997,（4）1997×1996+1996． ⒉今有1000千克苹果,刚入库时测得含水量为96％；一个月后,测得含水量为95％,则这批苹果的总重量损失了______． ⒊填写下面的等式： ⑴= + ⑵ = + ⒋任意调换五位数54321的各个数位上的数字位置,所得的五位数中的质数共有。 ⒌右面式子中每一个中文字代表1～9中的一个数码, 不同的文字代表不同的数码,则被乘数为。 ⒍如图,每个小方格的面积是1cm2,那么△ABC的面积是 cm2。 ⒎如图,A1,A2,A3,A4是线段AA5上的分点,则图中以 A,A1,A2,A3,A4,A5这六个点为端点的线段共有条。 ⒏10点15分时,时针和分针的夹角是。 ⒐一房间中有红、黄、蓝三种灯,当房间中所有灯都关闭时,拉一次开关,红灯亮；第二次拉开关,红黄灯都亮；第三次拉开关,红黄蓝三灯都亮；第四次拉开关,三灯全关闭,现在从1～100编号的同学走过该房间,并将开关拉若干次,他们拉开关的方式为：编号为奇数者,他拉的次数就是他的号数；编号为偶数者,其编号可以写成2r·p （其中p为正奇数,r为正整数）,就拉p次,当100人都走过房间后,房间中灯的情况为______． ⒑老师带99名同学种树100棵,老师先种一棵,然后对同学们说：“男生每人种两棵,女生每两人合种一棵。”说完把99棵树苗分给了大家,正好按要求把树苗分完,则99名学生中男生为名。 二、解答题： ⒈如图,某公园的外轮廓是四边形ABCD,被对角线AC、BD分成四个部分。△AOB 的面积是2平方千米,△COD的面积是3平方千米,公园陆地面积为6.92平方千米,那么人工湖的面积是多少平方千米？ ⒉汽车往返于甲、乙两地之间,上行速度为每小时30千米,下行速度为每小时60千米,求往返的平均速度。