建筑施工承包协议书
混凝土分项工程
发包方：
承包方：
工程名称：
施工地址：
合同签订日期：年月日
使用劳务发包方：（以下简称甲方）
提供劳务承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国《合同法》、《劳动法》和《市有关劳务管理制度》的有关规定，为了明确双方在项目劳务合作的权利、义务和违约责任，经双方协商，同意签订本协议。
第一条合作项目：砼分项工程
合作内容：地泵泵管安拆、砼浇筑、砼运输、砼养护、活完场清；砼工作面脚手板铺设、拆除；相关材料转运(50m范围内)、现场清理、现场安全文明施工。
合作方式：分项工程包清工，乙方按甲方要求配备持证管理员、技术员。手头工具乙方自备。
第二条合同工期
2.1提供劳务时间：年月日，试用工期天
2.2使用截止时间：年月日。
第三条协议人数
乙方班组向甲方提供劳务共人，其中管理人员名，技术人员名，普工名。但为了满足工期、质量要求，乙方随时按甲方指令无条件增加劳务人员投入，已达到甲方要求为止。
第四条劳务价格
确定劳务价格的主要依据是市的当期劳动定额和劳动力市场规律，经乙方投标报价，达成以下劳务价格：
4.1单项工程包清工，按图纸工程量确定，综合单价分别约定如下：
无论何种浇筑方式，砼工资平均综合单价为元/ m3；大写：元每立方米。
第五条价款调整
本协议价款不发生任何形式的调整。
第六条劳务费用的结算、支付
6.1劳务费用的结算
根据乙方生产中的实际完成的工作量甲方主管工长出俱施工《施工任务单》，甲方现场主管、质检员签字认可后，工程验收完一个月内持《建筑施工班组定额承包协议书》、《施工任务单》以及材料员签字认可的《材料清单》到甲方经营部办理结算手续。如以上手续不全不予以结算。
6.2劳务费用的支付
6.2.1乙方进场的第一个月不发生任何形式的现金借支；
6.2.2每月按工程形象进度的80%支付人工费；支付时间：本单项工程完成且经过甲方、监理共同验收合格后15天内。
6.2.3主体结构封顶后一个月内支付总人工费的95%；
6.2.4余额5%在2012年春节前一次性无息付清。
第七条班组基本条件
7.1班组人员必须是本省户籍，绝对不允许搀杂外省、市民工，一经发现，无条件予与辞退，并由班组承担一切经济损失及后果。
7.2能接受公司的各项管理制度，服从现场指挥调配。
7.3承担过类似相应工作。
7.4班组内技术工人应占全员的70%以上，主要技术骨干未经现场相关人员的许可，不得随意撤换、调动，必须保持人员的绝对稳定。
第八条承包范围（协议价格包含但不仅限于以下内容）：
1 、按项目部指定砼分项工程范围施工；包含泵管安拆、砼浇筑、砼运输、砼养护、砼工作面脚手板搭设、拆除；
2 、现场文明施工及材料转运；
3 、拆除后材料按甲方要求指定堆放整齐；
4 、所有成品的保护，若损坏的、超出定额标准由乙方全额赔偿；
5 、施工范围内施工场地的清理；
6 、严格遵守甲方的各项规章制度；
7 、决对服从甲方项目部管理人员的指挥调动。
第九条价格组成
本协议劳务费总价包括但不仅限于以下内容：
9.1班组招标范围内所列各项工作范围的人工费、含乙方现场管理人员工资。
9.2班组招标范围内所列各种必须具备的小型电动、手动工具，个人安全防护用品。（振动棒有甲方提供）
9.3为满足文明施工和CI形象要求发生的各种用工。
9.4班组之间各项工序交叉作业发生的窝工、浪费用工等费用。
9.5为配合业主、公司的各种检查，由此而发生的各种费用，冬雨季施工的人工降效以及各项赶工费用，现场设备机械和临建用工费。
9.6成品保护所发生的各项人工费用。
9.7包括发生的所有证件费、保险费。
第十条工程质量
乙方必须树立牢固的质量意识和过程精品意识，为确保整个工程达到甲方与业主约定的优良质量等级，乙方在施工过程中必须达到下列要求：
10.1分项工程一次交验合格率达到100%,每降低一个百分点,处罚乙方100元。
10.2分项工程质量优良率达到100%,每降低一个百分点,处罚乙方100元。
10.3分部工程一次交验优良率达到100%,每降低一个百分点,处罚乙方100元。
10.4质量问题整改率达到100%,每降低一个百分点,处罚乙方100元。
10.5具体质量管理按甲方《质量管理措施》执行。工程质量应达到图纸要求及中华人民共和国和市施工验收规范标准，设计图纸和协议文件中的各项说明和要求。以上各项统计数据按甲方质量部门统计资料确定。每月统计一次，兑现一次。
第十一条双方义务
11.1甲方义务
11.1.1乙方工人进驻施工现场时，甲方应对其遵纪守法、安全消防、交通及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。11.1.2甲方应及时提供乙方生产所必须的技术资料就施工技术、质
量、安全、节约等方面的要求，向乙方作出交底，及时提供必须的机械设备和材料。
11.1.3甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，若不能保证连续生产应提前通知乙方，并作出相应合理调整。
11.1.4甲方保证乙方工人每月的出勤工日（含打砼的工作时间）达到25工日/人/月。
11.1.4甲方为乙方提供住宿条件。
11.1.5甲方应按协议规定办理劳务费的结算、付款。
11.2乙方义务
11.2.1乙方对其确定劳务关系的工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄要求在18—45周岁以内。乙方人员须持本人身份证，并将其人员登记造册（注明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码、身份证号码及地址）作为本协议附件。乙方所属的所有职工必须三证齐全（身份证、暂住证、健康证），乙方承担办理所属人员的暂住证、健康证及其它证件的费用，凡因乙方的证件不全造成相关部门的罚款一律由承包人承担。且随时提供人员保证甲方的培训计划。
11.2.2乙方必须保证人员决对稳定,不能随便变更注册人员,不得乱招乱雇外省民工。保质、保量按期完成协议约定的生产任务，服从甲方统一安排，统一指挥调动。当甲方不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下可将队伍进行临时调整，对调整人员应对甲方出具书面通知。并办理变更手续。
11.2.3乙方人员必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理变更手续方可施工。在施工过程中应注意保护成品、半成品，保管、保养好甲方提供的机械设备及周转材料，发生损坏、遗失，甲方将按其价格的双倍扣回。
11.2.4乙方应对其工人进行遵纪守法、安全生产、食宿卫生、交通安全及预防各种中毒等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关人员的指导、教育、监督和检查义务，并及时向甲方提供有关情况和资料。
11.2.5 甲乙双方的协议关系解除或所包工程完工后，乙方在接到甲方要求退场的通知后5天内应将其在施工现场所有班员及财产全部撤出施工现场，对于乙方在施工过程中搭设的临时设施，如甲方要求拆除，乙方应无条件予以拆除并将现场清理干净直到甲方满意为止。
11.2.6乙方有义务配合甲方管理人员检查工作，并认真做好交接检、自互检等资料。
第十二条安全生产及安全事故处理
12.1甲乙双方必须严格遵守国家有关安全生产的法规，以及建设部、市政府和市委颁发的规定。
12.2乙方使用的各种机械、脚手架及防护设施，应由甲方主管总门（或指定的负责人）进行检查，并做好检查记录，确定符合安全标准时，操作人员方可使用。
12.3如有发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。其后果及经济损失由责任方负责。若乙方的违章操作、不服从指挥等造成的伤亡事故由乙方负责，甲方概不
负责，同时追究乙方的经济处罚。
12.4乙方应在本项目所在地为职工办理相应的安全生产保险，其费用由乙方自行承担。
12.5乙方必须严格遵守甲方的安全文明施工规定。
第十三条工程特别条款
13.1乙方不得以现金或物品及其它形式收买贿赂甲方工作人员，一经发现，除了处以相应金额10倍的罚款外，甲方有权开除乙方出施工现场。
13.2乙方除在工程质量、工期、安全接受总包（业主）或监理的正常管辖外，不得以任何形式同上述机构发生关系（包括书面形式），否则视为违约处理。
13.3乙方应具备一定的抗风险能力，若因甲方工程款不到位时，应具有支付工人生活费及其它费用的能力，并排除所属工人的干扰。
13.4乙方应保障甲方免于本施工班组或其工人误用甲方提供的临时设施，设备或其它方面引起的索赔、诉讼和其它开支。
13.5乙方在施工过程中因质量或工期不符合要求时，甲方有权指定其它施工班组现场赶工或替换，甚至解除协议。施工班组应承担由此而影起的一切损失和排除跟甲方带来的干扰。
13.6乙方施工班组长必须按甲方指定住宿，做到统一管理监督工人不违法乱纪，并参加甲方每天的生产落实会，由甲方现场代表为其考勤，若迟到、早退、旷工达到总天数的百分之几，则从协议总价中扣除百分之几作为协议规定的无纪律罚款费。
13.7若由于乙方原因，造成工程达不到协议约定的质量标准，甲方将按乙方产值总额的20%从协议价中扣回。
13.8乙方在施工过程中，必须严格按规范和甲方要求施工，节约使用各种材料，由于乙方不按要求施工造成材料浪费，甲方将按材料的供应价格加采购、保管费用从乙方工程款中扣除。
第十四条零星用工
14.1承包范围以外的零星用工按元每工日计算。当甲方没有砼的作业时，安排乙方进行乙方力所能及的零活以保证乙方不出现窝工。零活范围：现场砌筑、回填土、抹灰、其他等甲方安排的工作。第十五条违约责任
15.1甲方违约
15.1.1施工人员指挥错误（有相关记录）造成的材料损失由甲方承担。
15.1.2甲方不能按时支付劳务费，在结算时双方确定新的解决办法应不视为违约。
15.2乙方违约
15.2.1乙方人员未按协议时间进场，造成延误工期或其它损失，甲方有权向乙方要求索赔。若属于乙方工作范围而乙方又因故不完成，由甲方派人完成的，工资按双倍从乙方工程款中扣除。
15.2.2乙方人员不符合要求（如工人数量及操作技能或技术力量不足），甲方有权要求乙方调整，乙方无法按规定调整时，甲方有权不安排工作，期间发生的一切损失由乙方自己负责，并可以通知乙方终
止协议。承包人自己带工人全部撤场，甲方不予以结算，乙方自己负责，如有造成不良后果者遗交有关部门处理。
15.2.3因乙方原因造成的质量事故和延误工期，其材料损失和其它损失概由乙方承担，甲方可按延误期情况扣除费用。
若乙方发生上述情况之一的，甲方有权对乙方发出终止合同的通知。第十六条双方施工现场代表
16.1甲方指派为施工现场代表，其调配的主要范围为技术指导、人员、机械、材料等调配。
16.2乙方委派为现场主要代表，负责日常管理的协调工作。第十七条
17.1甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，双方协商解决，不得盲目扩大事端（上访、上诉）。
17.2 在施工现场乙方必须服从甲方管理，不得聚众闹事、打架斗殴、酒后上班、聚众赌博。如违反此规定，不论情节轻重，送交派出所处理！
17.3 乙方在施工过程中，如中途退场，不分任何理由。按所做工程款50%结算。不得有任何意见！
第十八条其它
1、工程量的确定：根据乙方实际完成的且经过甲方认可的工
程量进行结算。
2、本协议经双方签字后生效，工程竣工验收，工程款付清后自
行废止。
本协议一式三份，甲乙双方各执一份，备案一份。
协议签订时间：年月日
甲方：乙方（身份证号）：甲方代表签字：乙方代表签字：
甲方地址：乙方住址：
联系电话：联系电话：
混凝土施工承包合同 甲方： 乙方： 甲方将工程劳务发包给乙方施工，为明确双方责任和义务，经过双方友好协商，订立本合同。 一、工程项目和承包范围名称： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围 挡墙基础开挖、运输，所有图纸上涉及到，混凝土结构的浇注施工、砼输送泵布料机及管道的安装和拆除、现场清理、砼试块的留置、砼及试块的养护、砼质量缺陷的修补、维护，砼拟浇筑部位的清理等）。 混凝土施工过程中要求合理施工，平整度、垂直度等均满足规范要求。修补混凝土成型后存在的质量通病如：烂根、蜂窝、麻面、起沙、涨模等，保证混凝土浇筑质量，并在规范要求天的数内，对不同类型的混凝土进行养护。在施工过程中，避免混凝土的不合理浪费，并要求混凝土浇筑、振捣完毕后及时清运混凝土残渣。混凝土修补过程中产生的垃圾及废弃物，混凝土施工班组，无条件对此进行清理。如在浇筑混凝土过程中，混凝土将管道、预留管道等堵塞，则混凝土班组负责对管道的疏通和清理，并承担由此发生的一切费用。 三、承包方式及合同价款：
1、承包方式：本工程模板制用安装项目以包清工、包工期、包质量、包安全、包小型工器具（如铁锹、振捣棒，平板式振捣器、铁抹子、木抹子等） 2、本工程按照施工中挡墙混凝土有效体积包干。 价款：每立方米按照元（质量、进度、安全文明施工，各占据元/平方米，达不到要求从此部位工程款中扣除），其单价组成为：施工操作等占以上单价的70%，清理现场、废料回收等占据30%。承包单价已包括工人作业所需要的安全防护用品及工伤保险金等，达不到合格标准按照合同价的85%结算。 挡墙基础开挖及运输按实际方量结算，元/立方米。挡墙回填方量按实际方量结算，元/立方米。 3、上述单价均为综合单价包干，凡为完成约定工作所必须进行的辅助工作所发生的费用均包含在上述单价中，为完成上述工作进行的相关工作部进行计量。 本合同最终解释权归甲方。 四、工期： 1、本工程自年月日开始进场，总工期为 天。 2、在履行合同过程中，根据变更、不可抗力等因素而影响工期时，经过甲、乙双方协调后确认。 五、质量工艺要求： 1、质量标准为
班组施工合同 发包方(甲方)： 承包方(乙方）：?依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条：工程概况： 工程名称: 工程地点： 工程工期：天年月日到年月日第二条:承包范围 1、 2、 3、 第三条：承包方式 本合同采用包清工、包小型工具、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。 第四条:双方责任和义务 一、甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底,质量交底,安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。 2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。 ３、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。 4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。 对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。 5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。 二、乙方责任和义务 １、乙方一切食宿问题自行解决。 2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排,对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按２０0元/人.次罚款，在工程款中扣除。 3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。 4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。 5、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。 第五条:材料管理
海口市长秀片区道路第二标段工程 施工班组承包合同 甲方：深圳市市政工程总公司长秀片区道路工程第二标段项目部（简称甲方） 乙方：（简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定，为明确双方在工程施工过程中的权利、义务与责任，经双方协商在平等互利的基础上，签订如下协议，以资共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称：海口市长秀片区道路工程第二标段； 2、工程内容：道路面工程； 3、工程地点：海口市长秀片区路网二标段三号路、四号路、六号路； 4、工期：2006年12月6号至2007年2月6号（连续下雨两天以上或甲方未及时提供工作面则工期顺延） 5、承包方式：自备砼路面施工配套设备，包小型机械（搅拌机、手推车、振动器、运料手扶机、打夯机、木工机具等），包工不包料、包质量、包工期、包安全； 6、承包内容及单价： <1>砼路面：准备工作（配合放线、清理基层杂物、淋湿基层、安装模板），砼施工
（砼配制、运输车辆，路面砼浇注，振捣成型，紧急情况下遮护），养护，切缝，板中检查井，雨水口井框的调整，提升，各种钢筋放置，胀缝设置等一切工序。 人工、机具全包为__38_元/M3 (创市优工程嘉奖总价10%) 注：①、砼板块切缝不及时所造成裂缝等其他事故乙方应负全责，其直接损失和间接损失均由乙方赔偿； ②、因施工暴模造成砼路面板块加宽或不直乙方应按要求立即切除； ③、提升井20 元/个；包括进内筒抹面，井盖安置及清理井内杂物（现场交验检查井、收水井内杂物情况，移交乙方后发生的井内清理工作和费用由乙方负责； <2>水泥稳定碎石基层：配合放线，安装模板，制作和捣制水泥稳定碎石，人工配合机械摊铺，清理检查井、雨水口井内的水泥稳定碎石并对其边角进行夯实，紧急情况下遮护，养护。 ①人工、机具全包为_26_元/M3 （包所有机械和人工） ②水泥稳定碎石基层为20 元/M3(甲方只提供压路机、平地机和洒水车) <3>级配碎石底基层：配合放线，人工配合机械摊铺边角，清理检查井、雨水口井内的级配碎石并对井四周人工进行夯实，配合平地机整平。 级配碎石底基层单价：_0.5_元/M2（不上浮，如不符合要求则下浮10%） <4>砼路面刻纹按每2元/平方米。 二、工程施工质量及验收： 1、水泥砼、水泥稳定层养护：14天内要保持路面湿。
混凝土班施工合同 甲方：株洲联合城市建设有限责任公司天星桥安置小区1、2、3#栋安置房工程项目部（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方根据施工需要将高新区天星桥安置小区1、2、3#栋安置房工程的混凝土浇捣分包给专业班组施工，为明确双方经济及安全责任，确保工程质量及进度计划在施工期内完成。经双方协商，签订如下合同条款，双方共同执行。 一、承包方式及承包范围 方式:甲方以包工不包料的小包干形式分包给乙方施工。 范围:以施工图为依据（建筑、结构图内的全部混凝土构件中）图纸会审记录，设计变更及甲方修改通知单全部内容包干，包质量、工期、包安全及文明施工（工期按项目部施工计划工期）。 二、承包单价、内容及质量要求： 1、单价：按栋#楼的单位工程建筑面积（按有关规定的计算规则计算建筑 面积）每平方米元/㎡计算人工费，基础、车库底板不得另计。单价内已自带的小型机械、及徒手工具（手推车、平板式震动器、插入式震动器、介方、擦板及压光用铁灰板及分配电箱以外的插排线、插座、照明灯具、线等） 注：单价中的1%为劳保用品，3%为安全保证措施费。进场的工人必须参加安全教育，考取平安卡，如因没平安卡无法领取工伤保险的一切责任由乙方承担。 2、承包内容： 根据栋#楼单位工程的结构及建筑施工图所有的全部内容，构件的混凝土浇捣工艺的全部过程。完工清理清洗全部机具及按指定的位置准放，砼养护按规范要求执行，一般砼养护期为7—10天，有外加剂的砼养护期为14天（包同条件养护、试块的保护等）。 3、承包质量： （1）、
工程质量的具体要求：无蜂窝、无孔洞、无露筋、无裂缝、无夹渣、无烂根、构件的预埋件不准偏移超过5㎜，孔面洞中心线位移不准超过5㎜。 （2）、砼楼面平整度不得超过2㎜，必须进行第二次搓平，保证砼的密实度和防止板面裂缝。 （3）、浇砼的质量分两次检查后再进行评定合格率第一次是专管的施工员（栋号长）组织，质检员及砼班组长在浇完的各构件部位检查面层的平整度及周边的清理工作。第二次是拆模后，检查各构件的表面的缺陷存在。 （4）、各分项工程验收合格率为100%，合符设计要求按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002执行，控制在验收标准的允许偏差内及强制条文的框内的质量标准。 三、甲方责任： 1、有条件地供给乙方工人住宿及生活用水电的供应，负责乙方工人在工地范围内的治安管理工作（乙方工人在工地外发生任何事故由乙方自行负责与甲方无关）。 2、甲方每天派出施工人员现场协调工作及安全质量技术交底或书面交底。 3、负责乙方在施工现场的工作调度和管理，分项工程的质量检查和验收。任何分项工程必须经专管施工人员验收实行签证为准，如超出允许偏差范围实行罚款处理。 4、提供给乙方的施工机具，（电箱、电缆及其他材料）由乙方保管使用。 5、乙方达不到质量及施工进度要求，经项目部发出5次质量整改及工期限令通知，甲方有权终止合同另行发包，结算只能按乙方完成工作量的60%计算工资款给乙方，乙方不得异议。而由此造成工人与乙方的纠纷全部由乙方负责。 6、甲方管理人员有权监督乙方工人，是否备足安全用品及操作规程的违规行为和公共财物及成品保护、执行合同条款的职责。 四、乙方责任： 1、乙方进场的工人第二天要交给甲方身份证复印件一份，近照片三张，以留底及办工作卡。乙方承包责任人必须长驻工地，每天指挥工人作业，未经现场管理人员同意不准离开工地，如确因有事要离开要征得项目部经理同意方准离开。 2、乙方必须与工人签订劳动合同及承诺书，明确乙方与工人的经济、安全责任。并将工人的劳动合同及承诺书交项目部存底。如不按以上要求执行的工人不准进入施工现场，不发工作卡。工人违反行为由乙方承包人负责。 3、乙方须现场设置副班长二人，一人负责技术质量，一人负责安全及文明施
编号：_____________ 混凝土班组内部承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（全称）： 乙方（全称）： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、合同内容：（内容、范围、工作量计算方式及确认） 1、承包范围：__5#楼___工程中涉及的全部混凝土分项工程。 2、承包内容： ①、本工程设计施工图纸范围内的基础、主体结构（包括砖砌体的构造柱）、设计变更单、技术核定单以及工程总包单位安排的临时设施等主体封顶前的所有砼工程的浇筑、水平运输、楼层找平、养护、砼振捣等。 ②、自拌零星砼时，原材料的冲冼、上料、水平运输、砼振捣、浇筑、找平、收料等。 ③、所有楼层砼渣料的清扫、转运，并按指定地点堆放。 ④、砼浇筑时泵管水平脚手架的搭拆。 乙方在承包范围内的工具由自己全部负责，进入现场的机具必须有出厂合格标志，并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括（手套、绑扎钩、雨衣、安全帽，必须统一颜色，并且要有合格证），对讲机不少于3部等其它工具。⑤、两天内清理完已完工作面，并将剩余的材料用于上一层中。 三、工程单价包括内容（定额规定内容及相关文件内容）： 1、工程单价（按施工图图算量计算）： 按照工程建筑面积每平方米固定综合单价包干方式计价，每平方米单价为
元。本条所指面积为根据国家相关部门规定的计算规则确认的建筑面积。 2、单价包括的范围 ①、单价包括乙方完成本合同约定的乙方承包范围内内容的综合单价； ②、单价中包括：文明施工，原材料成品、半成品分类堆放整齐，不得有任何材料散乱和散落现象。钢筋房要随时保持整洁、干净、美观、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点并挂牌堆码整齐，每天完工后要将层散落材料回收干净放入库房。 ③、单价中包括；乙方自带合格的钢筋加工设备、扎丝、扎钩、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片、临时灯线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品）。 ④、混凝土损耗不得超过 %，超过部分由乙方班组按甲方购买价或总包商购买价赔偿。 上述所有工作项目都在承包范围内均不再发生计时工，如确属本合同工作以外发生的计时工，按技工普工平均工资100元/工日计算，并于当日找项目经理按甲方规定办理相关手续，过时不补，过时无效。 四、合同价款： 1、根据上述第二、三条工程承包范围及内容，经甲、乙双方一致同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算依据。 2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费；自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费，农忙措施费，赶工补偿费用，管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费；政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
混凝土施工班组合同协 议书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
内部经营目标责任书 甲方： 乙方（经营负责人）：身份证号：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，本着平等自愿的原则，甲方承建的工程的砼分项工程由乙方负责施工，为了明确双方的权利、责任和义务，甲、乙双方经过友好协商，制定如下协议： 一、承包方式：包清工（包括振动机、振动棒及混凝土施工其他工具）。 二、承包范围： 1、按合同确定的图纸及变更范围内所有混凝土浇捣（包括：现场临建施工、所有道路硬化、场地硬化、土方平整、沙石垫层铺设、砼垫层、防水保护、构架、女儿墙、阳台栏板、外墙楼层腰线及构造柱、泵管预留洞、布料机支撑腿预留洞及挑架工字钢及卸料平台预留洞、放线洞的封堵、设备基础等所有相关的混凝土工程）及浇筑混凝土所需道路铺设、维护搭拆。浇筑顶板混凝土时在楼层铺设道路，中间一条不窄于1m的施工人行道路）。 2、乙方自备小型工具，自行采购振动棒、磨光机、碘钨灯、配套的电缆、电线（含二级箱以下电线、电缆）铁锹、刮尺、搓板、铁板、扫把等，所有与混凝土工程相关的辅助生产工具，与混凝土工程相关的所有材料进场卸车，出场装车，材料堆放架搭拆、指定地点分类、整齐堆放工作，使用前的出库、归还时的入库手续办理；
3、混凝土及相关机械、材料使用过程及最后的彻底清理工作（泵管上的砼、流浆、清理，布料机的清理、上油，泵车在施工现场内所经过路面的清理等）；如墙、柱根部板缝的封堵、浇筑前模板的湿润、浇筑后模板余灰的清理、布料机、泵管、架子的搭拆、加固及其相关清理工作；墙柱根部楼面施工缝处的拉毛处理、混凝土保养、流浆的清除等； 4、按甲方指定做法随主体进度对基础梁、剪力墙、框架柱阳角感观因浇筑不当未达到质量标准（烂根、夹渣、蜂窝、疏松、麻面、孔洞、裂缝、掉皮、起砂、缺棱掉角等）现象的修补，混凝土必须达到内实外光、色泽一致；楼面的落手清工作，责任区内的工完场清； 5、配合甲方资料员及时做好资料及试块制作工作，配合甲方管理人员做好测量、放线等工作。 三、质量要求及验收： 1、本工程混凝土质量必须达到实测实量，标准砼平整度【0-6mm】，严格按照现行验收标准施工，混凝土外观质量、施工缝留设，平整度、密实度等必须达到混凝土分项项目部内控标准，实测实量若质量达不到要求，则由乙方返工至合格为止。按项目部技术交底，单项施工方案和作业指导书进行施工，具体奖罚按项目部管理编号质量管理细则办理。 2、为确保管理目标的实现，本项实施：主体结构实测实量评价、一层一验。 3、项目部月结算只对已经进行过实测实量的楼层进行结算，班组对每层的垃圾清理后通知项目部进行实测实量，避免在观感质量分数上发生分歧。
东莞市长晟家具制造有限公司高档家具研发 设计加工项目（一、二期）工程劳务分包 混 凝 土 班
合 同 施工总包方：东莞市富盛建筑工程有限公司 劳务分包方： 工程地点：侧路西业工园东科城东莞市东同沙日期：二零一六年八月 16 / 1 混凝土工程劳务分包合同条款目录 第一条工程概况 (3) 分包工程承包方式及范围 ......................................................... 3 第二条 合同价格第三条 (4) 一、合同价格 (4) 价格内容二、 (4) 履约保证金 ..................................................................... 5 第四条工程质量、安全、进度控制措施第五条 (5)
一、质量管理体系 (6) 质量要求以及质量控制措施二、 (6) 班组安全生产责任 ......................................................... 7 三、 合同工期以及工程进度奖惩制度 (9) 四、第六条甲方的权利和义务 (10) 一、采购材料/设备 (10) 协调业主、其他各方二、 (10) 对乙方人员的管理三、 (10) 第七条乙方的权利和义务 (11) 一、对外联络 (11) 甲方规章制度 ............................................................ 12 二、 支付三、 (12) 提交材料、设备用量计划四、 (12) 成品保护 ................................................................ 12 五、服从安排 六、 (12) 乙方人员七、 (13) 保险 .................................................................... 13 八、工程验收 九、 (13) 第八条违约责任 (14) 工程款的支付与结算方式及时间 .................................................. 14 第九条争议第十条 .. (15) 合同生效及合同份数第十一条 (15)
工地班组劳动合同范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。 1 甲方：__________（以下简称甲方） 乙方：__________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的________工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为______学校教学实验楼工程，地点在______市______新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该工程按____________元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完
成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进
混凝土班组劳务承包合 同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
混凝土班组劳务承包合同 发包方：身份证号：（以下简称甲方） 承包方：身份证号：（以下简称乙方) 根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目（以下简称：本工程）混凝土工程以内部承包的形式承包给乙方施工。为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量、安全、进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行。 第一条工程概况 1、工程名称：昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目. 2、工程地点：昌江县黎族自治县县城. 3、建筑规模：安宁科住院大楼一栋，建筑面积5577.47平方米.
4、建设单位：昌江黎族自治县中西医结合医院. 5、施工总承包单位：中建中联集团有限公司. 第二条承包方式 乙方以包人工（含二次结构）、包搅拌机、包斗车、包辅材、包机具（布料机、磨光机、砼浇筑用灰桶、铁锹、电机、振捣器、水管、铝合金刮尺、扫把等）、保质量、包进度（包工期）、包安全文明施工等。 第三条承包范围及工作内容 根据本工程施工图纸所有砼浇筑、构造柱浇筑等有关混凝土分项工程内的所有砼浇筑及养护；三级配电箱外的电缆线、砼机具的维修保养。总包签发的洽商、设计变更、技术交底及混凝土班组承包范围内工作所进行的合理工序中包含的全部工作，具体如下： 1、混泥土进场后卸车、场地清理。混泥土工前与混泥土水平、垂直运输有关的所有用工，与混泥土入模有关的所有用工。 2、混泥土浇筑作业开始前的模板内杂物清理，模板浇水湿润、操作平台的搭建及工序产品的保护措施施工。剪力墙拆模
施工工程劳务承包协议书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关规定，经甲乙双方协商甲方将工程项目劳务承包给乙方，由乙方组织安排劳务和劳动力并具体施工，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠、奖罚分明的原则，特签署本合同，双方共同遵照执行。 第一条、项目名称、地址： 第二条、承包方式：施工劳务人员大包干，部分小材料与机械。 第三条、承包内容及范围： 第四条、工期及甲方要求 第五条、承包价格及结算方式 第六条、安全文明施工要求 第七条、奖罚专用条款 第八条、其他未尽事宜 具体内容: 1、砼班组承包方式及内容： 1）施工图纸（己方复印）
2）结构上所有砼浇筑，包括：塔吊基础、井桩、垫层、保护层、筏板、±0.000以上和楼层墙板浇砼，屋面浇砼和二次结构浇砼等所有砼浇筑。 3）现场照明甲方提供镝灯一个，其余材料及照明器具（抹子灰板、振动板、振动机、震动棒、铁锹、灰盘、对讲机、雨鞋、雨衣、塑料手套等一切小型工具和用具由乙方负责）。 2、工期及甲方要求： 1）乙方进场前，必须提交砼工程专项施工方案，该方案经甲方同意后，乙方必须按照方案配备人力并进行施工。 2）乙方根据甲方下达的进度计划按周向项目部提交各工种用工计划和劳动力安排计划，经项目部同意或批准后，乙方不得任意变动和调整。 3）在砼浇筑过程中，井桩振捣必须密实，不得出现坍落现象。桩口必须用木抹压平，井桩顶面平整、整洁、及时浇水养护。在测试试验时做好动测准备，必须振捣合格。 4）在垫层浇筑砼时必须压光，按标高不得超出±0.5mm并及时养护。如多打灰或少打灰影响质量和浪费材料由你承包班组负责。 5）在保护层浇筑时不得将砂浆打入井桩内，如打入井桩应及时清理干净。以免造成断桩影响质量，不得破坏防水，必须压光表面，并保持在放线前清洁。 6）在浇筑剪力墙时振捣必须密实，不得出现蜂窝麻面和气泡，
建筑工程施工班组劳务 合同协议书 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
建筑工程施工班组劳务合同工程承包人： 劳务承包人：承包合同 建设工程施工劳务承包合同 工程承包人： 劳务承包人： 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于）与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务承包工作对象及提供劳务内容 1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、劳务承包内容：
1.5、辅助材料及工具： 二、承包工作期限及工作进度 三、质量要求 工程质量：确保所承担的分项工程合格率100%，优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承担。 四、标准规范 执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下： 4.1、二标五规范及康居标准 4.2、省市施工工艺标准及各项规程 4.3、质量／安全／环保与职业健康管理体系 4.4、发包人、监理管理办法及工地各项规章制度
五、工程承包人义务 5.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。 5.2工程承包人提供工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。 5.3负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 5.4统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 5.5按本合同约定，向劳务承包人支付劳动报酬。 5.6负责与发包人（即甲方）、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
砼浇注施工承包合同书 甲方:利川市博雅建设工程有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）经甲乙双方协商同意甲方将利川市柏杨坝镇第二小学学生宿舍楼工程的砼浇筑工程项目发包给乙方负责施工，为了明确双方的责任，特定以下合同条款，以制约双方共同遵守。 一、承包范围： 1、乙方以设计图纸及设计变更通知书为主要依据施工；施工浇注本工程、基础、地下室、主体柱墙梁板、屋面所有构件砼。 2、工程量计算以实际施工砼工程量以M3为计算单位。本栋工程不分层次、不分部位，平均基础、地下室（±0.000以下）。平均主体（±0.000以上）采用砼地泵送机浇注与地泵机配合施工。工程单价为人民币柒拾元/立方米(70元/M3)。 3、施工要求：严格执行《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）ISO9001-2000:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 4乙方在整个施工过程中，施工任务完成后应负责清理承包任务范围的建筑垃圾至达标。 5、乙方在承包范围内，斗车、振动棒、振动板、电缆、雨衣、个人防护用品及其余所使用小型工具均由乙方自行负责，并严格执行建设单位及项目部质量控制制度。
6、乙方应做好下道工序的施工衔接，负责清理施工及整理好施工材料。 二、质量要求： 1、乙方应严格依照施工规范要求施工，乙方负责人应全程跟班作业。 2、乙方在砼浇注过程中如乙方施工失误或施工质量不合格造成返工的应自负直接经济损失与全部责任，一切均与甲方无关。 3、每层板面砼浇注完成后不得有脚印、凹凸不平存在，如经发现每个脚印、凹凸不平处，一处罚款伍拾元。柱、梁板砼应捣固密实如发现蜂窝麻面轻微处每处贰佰元，严重处乙方应负责赔偿其所引起的全部经济损失。 三、安全文明施工： 1、甲方负责同步提供安全措施，并向乙方提供必要的安全防护用品，由乙方保管使用，工程结束后应如数上交甲方，不得任意损坏或丢失，否则应按原价赔偿。 2、乙方在入场施工操作前全部施工人员必须接受安全教育，并注册登记以及工人身份证复印件报送甲方，如需甲方配合，应提前通知甲方。 3、乙方应认真遵守《安全生产责任制》及《安全操作规程》，乙方还应遵循双方签定的《班组安全生产管理责任制承包协议书》的具体规定执行安全管理制度与处罚条款。 4、如无注册登记、签定安全三级教育登记表、安全技术交底的
分项工程班组核算协议书 总包单位：(以下称甲方) 核算班组：混凝土班组(以下称乙方)甲、乙双方就乙方实行内部组核算混凝土工程施工事宜，经双方协商达成一致，为明确双方的责任，特订立如下协议： 一、工程名称：； 二、承包范围：结构混凝土浇筑分项工程。 三、承包方式：包工不包料(包副材:薄膜、泵管胶圈、浇水养护用胶管)； 四、施工进度按照甲方进度计划执行。 五、工程质量标准：合格. 六、工作内容：结构混凝土浇筑分项：从机械挖土人工跟机铲土，承台、地梁人工挖土小推车运 土至机械作业半径内，桩周边土人工挖土，垫层混凝土、防水保护层混凝土浇筑，搭设人行马道，零米层以下基础、墙柱、梁、板混凝土，楼层墙柱、梁、板混凝土浇筑；模板内杂物清理、墙柱模根部封缝、混凝土浇筑前浇水湿润，浇筑后污染清理，墙、柱根新老混凝土结合处凿毛，混凝土养护、拆模后修补、清理楼层混凝土渣及杂物；浇筑完时混凝土面、成品保护，冬季施工混凝土表面保温复格覆盖；以上分项工程的施工操作步骤、技术要求、质量标准详分项工程技术交底。 七、承包单价及付款方式： 1.承包单价：按实际完成工程量并达到本协议的质量及工期要求；混凝土垫层起、防水保护层、 基础底板、地下室混凝土，各楼层混凝土以幢为单位按照建筑面积每平方米元结算； 垫层以下工程量单价按照下表结算。此单价为一次性包干，包括工资、辅材、管理费、利润、税金、福利、交通费、保险、暂住证、治安费、医疗及柴火费等所有费用；甲方不再支付其他任何费用。现场出现的零星用工按元/工计算。 2.付款方式：甲方按乙方人员进场数量每月支付生活费2000元/人，进场第一个月生活费乙方 自理，乙方按照甲方要求的时间、质量完工后，甲方支付给乙方完成产值的%的工程款，余款在当年年底（春节前）付至%，留%次年内付清。 八、双方责任：
合同编号：YT-FS-7068-50 混凝土班组承包合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
混凝土班组承包合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 责任人： (以下简称乙 方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其他有关法律、法规，本着平等、自愿、 公正互利、诚实信用的原则，双方就工程混凝土施工 劳务(即乙方向甲方进行劳务输出，由乙方组织专业队 伍及工(用)具、辅助材料、部分机械设备，按照甲方 提供的施工图纸、技术交底及变更通知单，在双方约 定的工期内保质、按时、保安全的完成工程施工任务) 合作事项协商一致并签订本合同。为明确双方的责、 权、利，并认真履行，具体协议如下： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包内容：
以总承包方于_____ 年月日提供的_____ 施工图中的所有混凝土施工劳务及其相关配套工作，包括但不限于以下内容： 1、基础和主体混凝土的振捣、运输、清理漏散混凝土;养护、剔打打浮浆、砂浆包墙柱脚、每层楼挂高、低标号混凝土钢丝的隔离、楼面钢筋绑扎后人行便道跳板的搭拆、协助安装输送管(泵)、安全防护、竖向构件断面内施工缝的凿毛、剔打;水平构件施工缝剔打;楼地面建筑垃圾清扫等本工程相关的一切辅助工作;振动机、振动棒、手提打磨机、吊装用钢索及锚具、养护水管等一切机具、工具、劳保用品自备自修，包括费用。楼面混凝土磙碾压(不少于3次)，收平压痕拉毛，剩余水泥覆盖防雨、无条件配合各类检查等涉及混凝土单项工程的全部工作内容。 2、架管、扣件、跳板、防护网由甲方足量提供。 3、乙方自备自修除塔吊、搅拌机、提升机、施工电梯以外的所有一切机具、工具和二级配电箱后的施工灯、线、三级配电箱及工具和用具电源线、开关、
混凝土班组承包合同完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
混凝土班组承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：(以下简称甲方) 责任人：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，本着平等、自愿、公正互利、诚实信用的原则，双方就工程混凝土施工劳务(即乙方向甲方进行劳务输出，由乙方组织专业队伍及工(用)具、辅助材料、部分机械设备，按照甲方提供的施工图纸、技术交底及变更通知单，在双方约定的工期内保质、按
混凝土班组承包合同 甲方：发包方 乙方：承包方 工程项目由甲方总承包，现甲方决定将该工程中的混凝土分包给乙方施工。 1.工程概况 1.1工程名称： 1.2工程面积：地下室建筑面积㎡，地上面积㎡。 1.3工程地点： 2.承包范围 2.1本工程地下室及主体工程所包含的混凝土。 3. 承包内容 浇捣混凝土，包括： 3.1地下室及主体结构、标准层浇捣及原浆打磨，楼顶层找平、压光 找平工程。 3.2基础混凝土垫层的现场拌制（需要时）与浇捣。清理桩芯内泥土、 积水、浇灌桩芯混凝土、浇地梁垫层混凝土。 3.3栏杆、构造柱、零星混凝土的混凝土浇捣。包括本项目所有混凝
土。 3.4需要人力完成的本项工程用料机具设备的垂直运输工作。 3.5混凝土输送管的安装及拆卸（含不论何种原因引起的混凝土堵管、 爆管拆卸及安装）。如乙方人力不足，造成工期延误甲方有权增加人力支援，按每人每天元工资支付，扣除乙方工程款。 3.6自己配置找平测量工具（除测量仪器外）。 3.7自带本工作需要的机械设备和器具；包括混凝土搅拌机、振动棒、 振动盘、磨光机、切割机、胶水管、斗车、砂铲、灰匙、灰尺、灰板、通平水线的线材、通讯对讲、手电照明、从电源箱至设备的电缆线、水鞋等，并负责安装、调试、维护、保养。 3.8混凝土泵管在施工场地内的运输、每次浇捣混凝土后所汲及和使 用过的机具清理和整齐堆放。 3.9清理、打扫本分项工程的建筑垃圾，并将其运到甲方指定的堆放 场地。 3.10混凝土的养护。浇捣后的第二天开始，前三天内每天浇水养护水 少于四次，后四天内每天浇水养护不少于三次。 4. 承包性质 4.1 包工不包料、包施工质量、包工期、包施工安全、包文明施工、 包施工工程通过每一次验收。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程班组协议、合同大全 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程名称：九武公馆1#楼 甲方：九武公馆项目部 乙方：木工组（身份证号码：） 签定日期：年月日 建筑工程施工班组协议书 发包人：九武公馆项目部（以下简称甲方） 承包人：木工组身份证号码：（以下简称乙方）甲方现将所承建的九武公馆1#楼工程模工施工的模 板分项工程委托给乙方施工。为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，保证工程顺利完成，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方协商同意，达成本工程施工承包合同，经双方共同遵守执行，并签订以下协议条例。
一、工程名称：九武公馆1#楼 二、工程地址：贾家电影院 三、承包方式和内容： 3.1、承包方式：包人工费（人工工资、管理费及民工在外房租费等）：由乙方自行配备方式用的一切所需工具。包括：辅助工具、扫把，刨木机、圆盘踞等机械所需的电源线、铁丝、元钉等一切辅助材料根由乙方自行购买，凡模工组所 需材料、机具等上下车费由乙方自行负责。甲方只向乙方提供垂直运输机械和模板、架管、扣件。 3.2.1、承包内容：设计施工图、图纸会审纪要、图纸审查报告等所要求的所有现浇沟件的支模、拆模、清理模板、厨卫止水带及现浇带、构造柱等零星磴的支拆模。模板、架管、扣件等周转材料的场内水平运输及对材料的守卫收拾工作，材料到现场按型号分类，按指定地点堆放整齐工作。施工期间，协助施工放线、超平等工作和在施工现场自身影响的卫生清扫。 3.2.2、材料损耗：须甲方所提供材料全部交由乙方使用、保管，工程完工后交还甲方。从工地库房借的工具及材料按原价赔偿，在费用结帐单中直接扣除。 四、工程虽计算规定及单价： 4.1、该工程模板采用大模，按混凝土模板粘接面面积计算。 4.2、施工进度：合同工期之内完成按施工进度表计算。 五、付款方式： 按建设单位与本公司签订的合同文件中约定的支付办法执行，即地下室封
东莞市岭南电子生产项目工程劳务分包 砼 工 班 合 同 施工总包方：东莞市富盛建筑工程有限公司 劳务分包方： 工程地点：东莞市寮步镇井巷村东科路 日期：二零一五年七月
工程劳务分包合同条款目录 第一条工程概况 (3) 第二条分包工程承包方式及范围 (3) 第三条合同价格 (4) 一、合同价格 (4) 二、价格内容 (4) 三、零星用工 (6) 第四条工程质量、安全 (6) 一、质量管理体系 (6) 二、质量要求 (6) 三、安全 (7) 四、合同工期 (7) 第五条甲方的权利和义务 (7) 一、采购材料/设备 (7) 二、协调业主、其他各方 (7) 三、对乙方人员的管理 (7) 第六条乙方的权利和义务 (9) 一、对外联络 (9) 二、甲方规章制度 (9) 三、支付 (9) 四、提交材料、设备用量计划 (9) 五、成品保护 (10) 六、服从安排 (10) 七、乙方人员 (10) 八、保险 (11) 九、工程验收 (11) 第七条违约责任 (11) 第八条工程款的支付与结算方式及时间 (12) 第九条争议 (12) 第十条合同生效及合同份数 (13) 第十一条补充条款 (13)
总包方：东莞市富盛建筑工程有限公司（以下亦简称甲方） 劳务分包方：（以下亦简称乙方） 甲方为完成由其总承包的位于东莞市寮步镇井巷村东科路【东莞市岭南电子生产项目 】工程（以下简称“本工程”）施工，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规要求以及甲方具体的需求，经友好协商，就乙方分包甲方本工程部分（结构部分的所有混凝土浇筑，建筑部分的所有零星混凝土浇筑，施工区域保洁等等）施工工作，达成一致并签订如下合同： 第一条工程概况 本工程由东莞市岭南进出口有限公司开发，东莞市富盛建筑工程有限公司承建，工程位于东莞市寮步镇井巷村东科路。总建筑面积约81166平方米；其中：1#厂房10层，总高44.6米，总建筑面积约15477.54平方米。2#厂房4层，总高25.2米，总建筑面积约17631.06平方米。3#厂房4层，总高25.2米，总建筑面积约17628.05平方米。4#厂房4层，总高25.2米，总建筑面积约17822.68平方米。5#宿舍8层，总高32.9米，总建筑面积约5248.37平方米。6#宿舍8层，总高32.9米，总建筑面积约5248.37平方米。5、6#宿舍地下室1层，人防地下室标高-4.5米，消防水池标高-3.7米，地下室建筑面积约为2109.93平方米。2、3、4#厂房基础采用预应力管桩承台基础，1#厂房、5、6#宿舍地下室基础（4#厂房A~B*1~2轴四个承台）采用天然梯级承台基础。 第二条分包工程承包方式及范围 一、承包方式：本分包工程采用成建制劳务分包方式。 二、承包范围：本工程东莞市岭南电子生产项目所有混凝土工程（甲方施工总承包工程 的范围内）。
施工班组合同 发包方甲方：承包方乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协 商一致，订立本合同，以资共同遵守： 一、工程概况： 1 2 二、工程内容： 完成设计图纸中约定的工作及甲方要求增减的项目，班组。 三、工程工期： 本工程施工工期为个日历天，开工日期以甲方通知为准。 四、质量标准： 到合格标准。 五、工程价款元/㎡。 六、本工程结算方式：以实际收方为准。 七、文明施工： 各班组在施工现场，一定做到工完场清，材料堆放整齐，成品保护，如损坏别班组成 品应照价赔偿，住宿自理。 八、付款方式： 1本工程经各方责任主体及主管部门现场共同验收合格后，且根据项目需要已协助完 成所实施项目相关报建手续，支付到暂定合同价的70%; 2审计结果函下达后，乙方向甲方移交完整工程竣工验收资料贰套同时提交资料收讫 证明资料收讫作为支付工程款的依据之一，且根据项目需要按程序完成所实施项目资产移 交工作后甲方向乙方支付到审计结果的95%; 3余下保期为24个月，从工程竣工验收合格之日起算满后一次付清，质保金不计利息。 4甲方有权采用银行承兑汇票6个月期或转账方式支付工程款。
九、施工安全： 1、乙方必须按《四川省建筑意外伤害保险导则》川建安监[2021]31号的相关要求， 为本单位的建筑职工办理意外伤害保险。 2、乙方必须有较强的安全意识，施工期间必须按国家及四川省有关安全文明施工的 要求，采取有效的安全措施保证施工安全，并对施工过程中发生的安全事故承担责任。 十、违约责任： 1、若本工程质量不合格，则乙方除应按甲方要求修复至合格，还应向甲方支付本工 程结算价的百分之五的违约金。 2、若工期延误，则每延误一天乙方应按本工程结算价的千分之五向甲方承担违约金，若给甲方造成其它损失的，乙方还应赔偿给甲方造成的其他损失;若因甲方原因造成工期 延误，则工期顺延。 十一、其它 1、为确保工程顺利进行，甲方应积极协调地方关系。 2、在合同履行中，甲、乙双方如发生纠纷，由双方协商解决，若协商不成可依法向 本合同履行地人民法院提起诉讼。 3、本合同一式份，乙方执双方签字盖章生效。 甲方公章：_________ 乙方公章：_________ 法定代表人签字：_________ 法定代表人签字：_________ _________年____月____日_________年____月____日 发包方： xx项目部以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、 行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订 立本合同。 第一条：工程概况： 工程名称： XXX3#、4# 桥梁工程 工程地点：苏州市浒关镇 工程工期： 50 天