编号：_______________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
甲 方：___________________
乙 方：___________________
日 期：___________________
光伏电站合同范本
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 篇一：合同文本（光伏电站）
合同文本
项目名称：
项目地点：
静态造价：
设计单位（或施工单位，以下简称甲方） ：
本溪市恒鼎光伏科技有限公司
建设单位（或业主，以下简称乙方） ：
经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的 《合同法》 要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双 方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。
第一条甲乙双方责任
一、 根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实
际勘测，科学
合理的制订分布式光伏电站安装方式及容虽，确定其项 目方案。
二、 乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共 区域，需要提
供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自 然人需要提供个人身份证明和房产证明。
三、 甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案， 到电业管理部
门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴 （国家发改 委20XX文件，分布式光伏电站度电补贴元 ）。
四、 甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒 乙方对其电站
日常注意事项。甲方提供 5年不包扩设备异常损坏的售 后服务。
五、 乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿 委托甲方管理
其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备 案。
第二条项目工期
本项目自 年 月 日开始施工，至 年
月 日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项
目相关资料备案，等待电业管理部门验收并。如因天气等原 因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目
工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按 元/天计
算。不可抗拒的因素除外。
第三条 项目承包方式
分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目 静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票， 需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的 6%增值 税发票为项目静态投资额的
17%
第四条项目质H
甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际 A类标准，
光伏电池组件寿命可达 25年，其效率衰减仅为 ％项目质虽 达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设 备在保质期内发生质虽问题由甲方全权负责。
第五条项目容虽方式及合同价格
一、 项目容虽：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安 装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要
求，乙方所安装的分布式光伏电站容虽为 Wp其项目形式为
（方框内打“V选择）：
1、 发电自发自用口
2、 发电自发自用余电上口
3、 发电全部上
二、 乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：¥ 万
元。
大写为：¥ 万仟佰元角分。不包括电业管 理部门发生的一切费用。
第六条付款方式和付款时限
一、付款方式（方框内打“V选择）：
1、现金口
2、 支票口
3、 汇款口
二、付款时限：
签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态
投资额的10%设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资 额的80%项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的 10%
余款。
第七条 供电管理部门办理相关并备案手续等不包括在
项目工
期内
第八条违约责任
在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损
失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的 100%
如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商
榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院
起诉。
第九条合同文本数虽
本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能
源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章
后生效。
甲方（盖章）：
法定（或委托）代表人：
单位地址：本溪市溪湖区姚溪路 2号 开户银行:
账号：
联系电话：************乙方（盖章）： 法定（或委托）代表人： 单位地址：
开户银行：
账号：
联系电话：
合同签订地点：
合同签订时间：年 月曰
篇二：光伏电站项B合作开发协议书
光伏电站项目合作开发协议书 1
甲方：
乙方：新能源投资有限公司
为充分开发利用 区域丰富的太阳能资源，强化绿色低 碳品牌，充分开发未利用荒山、荒坡地等资源，加快经济结 构优化升级步伐，促进当地新能源产业经济快速发展，有限 公司（以下简称甲方）利用自身在本区域的优势，引进 （北 京）新能源投资有限公司（以下简称乙方）建设太阳能光伏 并发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在 自愿、平等、协调一致的基础上，达成如下协议：
一、主要内容
（一） 项目投资主体：新能源投资有限公司
（二） 项目建设内容：拟建装机容虽为 MW的太阳能光
伏并电站，以最终适合建设的地址确定最终安装容虽。
（三） 项目拟建地点：（适合地面电站建设的场地）。 （四） 项目占地：
（五） 项目计划总投资： 亿元人民币。
（六） 建设工期： 个月。
二、双方责任和义务
（一）甲方责任和义务
1. 甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地，并 采用征、租结合的方式，配合乙方完善用地手续，确保用地 合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。
2. 甲方成立项目协调小组，负责协助乙方办理项目有关 手续。做好项目的跟踪服务，帮助协调解决项目推进和建设 中的困难问题，为乙方营造一个良好的投资环境。
3. 甲方协调其他土地拥有者，以有偿租赁、征租结合的
方式将项目用地提供给乙方。甲方负责协助办理项目建设用 地的选址意见书、土地使用证、建设用地规划许可证、建设 工程规划许可证、施工许可证等相关行政审批手续，甲方保 障乙方项目所用土地的整体合规性。
4. 甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商
业机密予以保密
5. 甲方协助乙方将该项目列为市招商引资光伏电站项
目，享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有 关优惠政策。
6. 甲方协助乙方实现项目地通水、通电、通路。协助乙
方取得项目必须的当地气象、 地质、地形图等相关基础材料 7. 甲方承诺协助办理投资项目的前期手续，积极协助乙 方进行融资和申报政策补贴。
（二）乙方责任和义务
1. 乙方负责筹措该项目建设所需的建设资金，负责所有 与项目有关的工程类工作，包括项目前期工作。
2. 乙方要按属地管理和属地纳税的原则，将该项目工商 注册登记和纳税申报在本地市工商局和本地市国税局、地税 局。
3. 在甲方的协调下，乙方负责向省发改委申报项目前期 有关于续，直至完成项目核准及电接入手续。
4. 在甲方的配合下，乙方负责将该项目向国家发改委申 请国家太阳能地面发电站电价优惠政策，以期最终获得国家 优惠电价补贴。
5. 乙方必须依法依规建设和生产经营，按要求认真填报 投资报表和项目生产经营情况。
6. 乙方设立项目公司时，同意甲方作为该光伏项目的投
资方参股项目公司，股权比例不得高于 30%
7. 乙方承诺在该项目具备开工建设条件后，按照国家和 行业规定通过招投标方式，同等条件下选用乙方举荐的施工 建设单位。
三、 双方约定
1. 由于自然灾害（包括火灾，水灾，地震，风暴，飓风 或其他自然灾害），战争，侵略，外国战斗人员，恐怖分子 的行为，军事或其他侵占的行为，政治没收，国有化，政府 的制裁或禁运等不可抗力因素，致使本协议有关条款不能履 行，双方协商后，自动终止本协议。
2. 协议签订后，双方成立联合工作领导小组，开展前期 工作。
3. 双方如有争议，应协商解决，协商不成提交被告方所 在地人民法院诉讼解决。
四、 其他事项
1、 本协议书一式肆陆份，双方各执贰参份。
2、 本协议为框架协议，具体事宜另行签订合同，本协 议自甲、乙双方签字并盖章后生效。
甲方：
签字代表：
签约地点：乙方：签字代表： 签约时间：20XX年月曰
篇三：光伏电站EPC总包合同模板
合同编号：
光伏电站EPC总承包合同发包方承包方：
年
月 日
目录
第一章 合同书 第2页 第二章 通用条款 第三章 专用 条款
第4页第36页
附件一履约保函格式 附件二施工安全管理协议
附件三建设工程廉政合同
附件四 技术规范文件附件五 设备材料清单及备品备 件清单附件六保密协议附件七分项报价单 附件八工 程范围附件九性能保证指标第43页第44页第51页第
52页 第53页 第55页 第56页 第57页
第一章合同书
合同名称：EPC总承包合同 发包方： 承包方：
双方就 光伏电站EPC总承包工作协商一致，根据《中
华人民共和国合同法》的约定，达成如下协议，并由双方共 同恪守。
一.发包方委托承包方按本合同书要求承担光伏电站
EPC总包任务。 工程名称：光伏电站。 工程范围：（详见
附件八）。工期：
开工日期：年月 日
竣工日期： 年 月曰，总工期个自然日。
本工程项目合同总额人民币：元整（大写： 整）。
工程的质虽标准：如存在国家标准的，工程应符合国家 标准，如还存在电力行业、光伏行业的行业标准的，该工程 还应符合相应行业标准，该工程如属于金太阳工程项目的， 该工程还应符合金太阳工程的相关标准，双方在本合同中约 定相关标准的，该工程还应符合双方约定的标准，如上述标 准内容不一致的，发包方可按有利于发包方的原则进行解释 和米用相关标准。 安全目标
杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大 火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重 大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌 事故；避免和严格控制一般安全