外墙保温工程施工合同书
甲方：锦宸集团有限公司重庆分公司第七项目部
乙方：重庆有益建筑劳务工程有限公司
依据《中华人民共和国经济合同法》和建筑工程承包条例，为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商达成合同条款如下：
一、工程项目
1、工程名称：聚金·万佳苑一标段
2、工程地点：谢家湾文化七村50号
3、工程范围及内容：
⑴、工程范围：4#楼外墙保温工程。
⑵、工程内容：4#楼外墙保温人工。
⑶、合同单价：人工费15元/㎡
二、材料供应
1、外保温材料由建设单位提供。
三、工期：
根据工程需要，外保温施工工期为70 天，以实际进场施工时间为准（下雨等特殊情况顺延）。
四、工程质量及竣工验收：
1、质量检验及验收标准：按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为依据。使用材料质量及规格由建设方负责。
五、工程价款支付
1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进行支付，余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。
2、保温工程人工费的支付依据：由甲方在本合同签订后，向聚金实业（集团）有限公司出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书，委托书在甲方和聚金公司盖公章后立即生效。
3、每月工程款的发票由甲方提供给聚金公司，每月工程款中应支付的人工费，由甲乙双方确认并盖公章，由乙方作为向聚金公司领款的凭据。
六、施工安全：
1、严格执行安全生产责任制。
2、乙方在施工期间应安全生产、文明施工，避免一切事故的发生。对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报，做到及时处理。
3、乙方必须接受甲方（总承包方）的安全检查，及时整改事故隐患；禁止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。甲方对违反安全法规的人员有权处理，直至劝其离场或终止合同。乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的《建设工程劳务承包合同》有关条款执行。
七、违约责任：
合同从签定之日起生效，共同信守，严格执行，如一方违约，按工程总价的10%处以违约金。
八、解决合同纠纷的方式：
事先由各方协商解决，在双方协商解决未达成一致时，可申请当地人民法院判决。
九、其他约定事项：
1、施工节点、大样图由建设方提供。
十、附则；
本合同一式肆份，双方签字盖章后具有同等法律效力，工程尾款结清后本合同自动失效。
甲方（盖章）：
委托代理人：
：
乙方（盖章）：
委托代理人：
：
签订日期：年月日
外墙保温工程施工合同书
甲方：正太集团有限公司重庆分公司第三项目部
乙方：重庆有益建筑劳务工程有限公司
依据《中华人民共和国经济合同法》和建筑工程承包条例，为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商达成合同条款如下：
一、工程项目
1、工程名称：聚金·万佳苑三标段
2、工程地点：谢家湾文化七村50号
3、工程范围及内容：
⑴、工程范围：6#楼外墙保温工程。
⑵、工程内容：6#楼外墙保温人工。
⑶、合同单价：人工费15元/㎡
二、材料供应
1、外保温材料由建设单位提供。
三、工期：
根据工程需要，外保温施工工期为70 天，以实际进场施工时间为准（下雨等特殊情况顺延）。
四、工程质量及竣工验收：
1、质量检验及验收标准：按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为依据。使用材料质量及规格由建设方负责。
五、工程价款支付
1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进行支付，余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。
2、保温工程人工费的支付依据：由甲方在本合同签订后，向聚金实业（集团）有限公司出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书，委托书在甲方和聚金公司盖公章后立即生效。
3、每月工程款的发票由甲方提供给聚金公司，每月工程款中应支付的人工费，由甲乙双方确认并盖公章，作为乙方向聚金公司领款的凭据。
六、施工安全：
1、严格执行安全生产责任制。
2、乙方在施工期间应安全生产、文明施工，避免一切事故的发生。对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报，做到及时处理。
3、乙方必须接受甲方（总承包方）的安全检查，及时整改事故隐患；禁止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。甲方对违反安全法规的人员有权处理，直至劝其离场或终止合同。乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的《建设工程劳务承包合同》有关条款执行。
七、违约责任：
合同从签定之日起生效，共同信守，严格执行，如一方违约，按工程总价的10%处以违约金。
八、解决合同纠纷的方式：
事先由双方协商解决，在双方协商解决未达成一致时，可申请当地人民法院判决。
九、其他约定事项：
1、施工节点、大样图由建设方提供。
十、附则；
本合同一式肆份，双方签字盖章后具有同等法律效力，工程尾款结清后本合同自动失效。
甲方（盖章）：
委托代理人：
：
乙方（盖章）：
委托代理人：
：
签订日期：年月日
外墙保温工程施工合同书
甲方：正太集团有限公司重庆分公司第三项目部
乙方：重庆梧鹏建筑劳务工程有限公司
依据《中华人民共和国经济合同法》和建筑工程承包条例，为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商达成合同条款如下：
一、工程项目
1、工程名称：聚金·万佳苑三标段
2、工程地点：谢家湾文化七村50号
3、工程范围及内容：
⑴、工程范围：9#楼外墙保温工程。
⑵、工程内容：9#楼外墙保温人工。
⑶、合同单价：人工费15元/㎡
二、材料供应
1、外保温材料由建设单位提供。
三、工期：
根据工程需要，外保温施工工期为70 天，以实际进场施工时间为准（下雨等特殊情况顺延）。
四、工程质量及竣工验收：
1、质量检验及验收标准：按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为依据。使用材料质量及规格由建设方负责。
五、工程价款支付
1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进行支付，余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。
2、保温工程人工费的支付依据：由甲方在本合同签订后，向聚金实业（集团）有限公司出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书，委托书在甲方和聚金公司盖公章后立即生效。
3、每月工程款的发票由甲方提供给聚金公司，每月工程款中应支付的人工费，由甲乙双方确认并盖公章，由一方作为向聚金公司领款的凭据。
六、施工安全：
1、严格执行安全生产责任制。
2、乙方在施工期间应安全生产、文明施工，避免一切事故的发生。对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报，做到及时处理。
3、乙方必须接受甲方（总承包方）的安全检查，及时整改事故隐患；禁止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。甲方对违反安全法规的人员有权处理，直至劝其离场或终止合同。乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的《建设工程劳务承包合同》有关条款执行。
七、违约责任：
合同从签定之日起生效，共同信守，严格执行，如一方违约，按工程总价的10%处以违约金。