STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____________________
编号：YB-HT-028031
沈阳市商品房买卖合同(示范
沈阳市商品房买卖合同(示范合同)
辽宁省建设厅
辽宁省工商行政管理局监制
商品房买卖合同说明
1．本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询。
2．本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。
3．为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
4．本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
5．对合同文本【】中选择内容、空格部分填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。【】中选择内容，以√方式选定；对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部分打×，以示删除。
6．在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。
7．本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释。合同双方当事人：
出卖人：____________________________________
注册地址：__________________________________
营业执照注册号：____________________________
企业资质证书号：____________________________
法定代表人：________________________________
联系电话：__________________________________
邮政编码：__________________________________
委托代理人：________________________________
地址：______________________________________
邮政编码：__________________________________
联系电话：__________________________________
委托代理机构：______________________________
注册地址：__________________________________
营业执照注册号：____________________________
法定代表人：________________________________
联系电话：__________________________________
邮政编码：__________________________________
买受人：____________________________________
【本人】【法定代表人】姓名：________________
国籍：______________________________________
房屋日照影响协议书 篇一：借款用房屋抵押协议文本日照本地借贷使用文本日照宏昌投资公司电话登录网址：下载更多合同 借款抵押合同 甲乙双方为确保乙方的借款能如期归还不使甲方的利益受到损害，乙方愿意用其有权处分的财产作为抵押，甲方经审查，同意接受乙方的财产抵押。甲乙双方经协商一致订立本合同： 甲方：乙方（借款人）：担保人：（注：担保人是为乙方做的还款担保，如乙方不能按照合同的约定按时还款由担保人负责偿还） 一、乙方（借款人）及担保人的义务： （1）乙方及担保人有义务提供真实、详细、合法、有效的身份证件和资料，确保甲方能够及时与其联系。凡因乙方及担保人登记的资料不详、不准确或资料变更后未及时通知甲方等原因，使得甲方无法将相关资料通知乙方，由此产生的后果由乙方及其担保人负责。 （2）乙方及担保人有义务按照约定的方式及时足额的向甲方缴纳所欠的款项。 （3）乙方义务提供借款抵押，抵押物品及相关有效证件暂由甲方托管。甲方在乙方还款之日归还乙方抵押物品及
证件，如乙方逾期不还，甲方有权利收缴乙方抵押物品。 二、甲方的权利。 甲方有权向乙方追缴欠款，也有权以通知单、公告、登报、委托第三方（如法院、讨债公司）等形式追缴欠款，甲方的上述措施不视为对乙方及担保方隐私权的侵犯。如因欠款引起的额外费用。乙方及担保人应承担由于追缴欠款引起的额外费用，乙方及担保人应承担由于追缴欠款所支出的费用。 三、甲方借给乙方人民币大写:。 四、还款时间乙方借款应在年月日之前按约定期限还给甲方。否则视为违约。 五、还款每逾期一日乙方须向甲方支付， %的违约金，并按银行同类贷款的四倍支付借款期限的利息。 六、自甲、乙、担保三方确认，本协议自签字之日起生效。 七、本协议未尽事宜协商解决。协商解决不成时，可向甲方所在地法院提起诉讼解决。 兹声明本人、、承诺抵押物的合法有效，且在无法还清甲方本息的情况下，共同承担还款责任。还款期限超过一个月后，抵押房屋由甲方处理，我方有其他房产可以居住，绝对配合房屋过户及相关事宜。如有违反，愿承担相关的一
合同编号：YT-FS-2590-25 商品房买卖合同解读(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
商品房买卖合同解读(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 商品房买卖合同解读 开发商在其销售过程中经常销售广告和宣传资料中向购房者作出一些承诺，但往往在签订商品房买卖合同中却不将这些承诺写入合同中，由此经常造成开发商与购房者的一些纠纷，对于这种情况法律上是如何规定的呢? 真实案例： 某房地产公司在销售其开发的商品房住宅小区时，在销售广告和宣传资料中，强调“零公摊”为小区住宅的最大优点，并通过与其他房屋的比较强调其性价比，还明确承诺联排毫宅及独栋别墅无公摊面积。XX 年，王某与该房地产公司签订《商品房买卖合同》购买了该房屋。XX年，南宁市房产管理局向王某核发了涉诉房屋的所有权证书，产权证上在“附记”栏中注
明其中之一含公摊面积10.29平方米。王某认为，房产公司在销售时承诺“零公摊”、而产权登记面积中却有10.29平方米的公摊，这部分面积的房款被告应予返还并支付利息。遂诉至法院，请求判如所请。 房产公司则答辩称：一、原、被告双方之间并没有关于“零公摊”的约定;二、合同约定的计价依据是建筑面积，故无论是否计算公摊面积，均不改变王某所购房屋按建筑面积计价的标准;三、在被告销售房屋时，县房产局所指定的测绘机构作出的测绘结果中，该别墅确实是没有公摊的;后因撤县并市，改由市房产局核发房产证，重新指定了另一家测绘公司负责测绘，改变了测绘方法才造成产权登记面积中“公摊面积”的出现，事实上，两种测绘方法所得的房屋建筑面积是基本一致的。 法院经审理认为：原告与被告之间的《商品房买卖合同》合法有效。虽然合同条款中并未明确记载有“零公摊”的约定，但被告在销售广告和宣传资料中，对“零公摊”作了具体的描述，并通过与其他房屋的
商品房二手房买卖合同1 甲方(卖方)： 乙方(买方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其它相关法律、法规之规定，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋买卖达成如下协议： 一、标的物 1.甲方所拥有的坐落于北京市号房屋，建筑面积为平方米，其现用途为自住。 2.甲方于年月购买上述房屋，总价款元，其中银行贷款元，贷款期限为__年__月__日至__年__月__日止，现有银行贷款元尚未偿还。 3.甲方保证上述房屋所有权再无其他债权债务纠纷，否则，由甲方承担一切法律责任。 二、房屋价款 买卖双方同意按套计价，该房屋总价款为人民币佰拾万仟佰拾元(包括乙方替甲方偿还的剩余银行贷款)。 三、付款方式 买卖双方同意按下述种方式支付房款： 1.一次性付款，乙方于办理该房屋买卖立契过户之日起7日内一次性支付全部购房款。 2.分期付款，乙方于签订本合同之日起7日内支付甲方总房款30%的购房款，剩余购房款于办理房屋立契过户之日起7日内支付。 3.贷款付款，乙方于签订本合同之日起7日内支付甲方总房款30%的购房款，剩余购房款由乙方向申请贷款支付，乙方应于本合同签订之日起7日内向提交贷款申请。 四、剩余银行贷款还款事项 因该标的房屋在___银行存在房屋按揭贷款的事实，甲方尚欠银行贷款数额___元，该笔款项由乙方按照甲方与银行签订的《房屋按揭贷款合同》约定的内容予以承担。
五、房屋交付 甲方应于银行贷款偿还完毕并赎回房屋产权证之日起日内将合同约定房屋交付乙方，并配合乙方办理房屋过户手续。 六、甲、乙双方权利与义务 1.在办理产权过户手续时，甲乙双方按国家规定各自承担有关税费。 2.甲方已交纳的公共维修基金和供暖费已计入房屋总价，随房屋转让一并转让给乙方，双方不再另行结算。房屋交付前发生的物业管理费、水电费、煤气费、电话费、网络费及有线电视信号费由甲方承担。房屋交付后发生的物业管理费、水电费、煤气费、电话费、网络费及有线电视信号费由乙方承担。 3.乙方应按合同约定期日支付购房款。乙方未按约定支付购房款的，自本合同约定的应付款期满第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之三的违约金。 乙方逾期付款达60日，甲方有权解除合同，并可向乙方要求逾期应付款3%的违约金。甲方愿意继续履行合同的，自本合同约定的应付款期满第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之三的违约金。 4.甲方应按合同约定期日将合同约定房屋交付乙方。甲方未按约定期日交付房屋的，自本合同约定的交付期满第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付购房款万分之三的违约金。 甲方逾期交房达60日，乙方有权解除合同，并可要求甲方支付乙方已付购房款3%的违约金;乙方愿继续履行合同的，自本合同约定的交付期满第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付购房款万分之三的违约金。 5.因甲方原因，致不能交易过户的，甲方应退还乙方已付购房款，并向乙方支付总房款5%的赔偿金。 七、因订立本合同和履行本合同产生的争议，包括合同效力，违约纠纷由双方协商解决，协商不成的，按下述第种方式解决： 1.提交__仲裁委员会仲裁; 2.向房屋所在地法院起诉; 八、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。补充协议及附件，为本合同不可分割的组成部分，具有相同效力。
个人二手房买卖合同范本 个人二手房买卖合同范本 更多合同范文相关信息请访问合同。 卖方： _______________（简称甲方）身份证号码： _____________________ 买方： _______________（简称乙方）身份证号码： _____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_____平方米。（详见土地房屋权证第_______________号）第二条上述房产的交易价格为： 单价： 人民币________元平方米，总价： 人民币___________元整（大写： ____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。第三条付款时间与办法： 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____
佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭（如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日付给甲方。 2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟 ____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第七条本合同主体 1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。 乙方是____________，代表人是____________. 第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。第十条本合同发生争议的解决方式：
商品房买卖合同备案号_合同大全 篇一买卖表 商品房买卖合同备案表 备注1、“商品房买卖合同备案号”一栏由备案部门填写,其余栏目均由房地产开发企业依据《商品房买卖合同》中所约定的内容如实填写。 2、本表一式二份,登记备案后一份由登记备案部门存档,另一份作为《商品房买卖合同》的附件,在办理产权登记发证时提交房地产管理处。 3、填写字迹公正,不得涂改,涂改无效。 篇二商品房买卖合同网上签订及备案相关问题解答 商品房买卖合同网上签订及备案相关问题解答 为进一步规范我市商品房预(销)售管理,维护房屋交易双方的合法权益,提高商品房预(销)售透明度,根据住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善住房制度有关问题的通知》(建房[2010]53号)和《大连市人民政府关于进一步规范商品房预售管理的通知》(大政发[2010]63号)要求,自3月28日起,在市内四区、高新园区实施商品房买卖合同网上签订及备案管理,现将有关问题予以解答。 1、什么是商品房买卖合同网上签订及备案 商品房买卖合同网上签订及备案是指商品房买卖双方直接登录商品房买卖合同网上签订及备案系统(以下简称网签系统),在线签订商品房买卖合同,通过网签系统将商品房买卖合同中的房屋权利状况和自然状况数据在房屋登记薄即时记载的行为。 2、网上签约及备案与以往的合同备案做法有何不同
以往的合同备案做法是买卖双方在售楼处达成购买意向后直接签订省建设厅、省工商局联合监制的《商品房买卖合同》,双方签字盖章生效后,由开发企业工作人员持上述合同至交易登记机构办理合同备案手续。网签及备案是指在网签系统中签订商品房买卖合同,由网签系统打印合同并同时将数据提交至网签系统进行即时备案。网签系统打印的合同文本即是已备案的合同文本,如其与备案记载不一致时,以交易登记机构登记薄记载为准。 3、网上签约及备案的意义 (1)房源信息公开透明。买卖双方登录网签系统即可查看所有的未售房源,从根本上杜绝了捂盘惜售的问题。 (2)防止出现“一房两卖”的问题。买卖双方一经在网签系统中录入合同并提交备案后,该套房源信息即变为已售状态,无法另行签订合同,从而保障了购房人的权益。 (3)高效便捷。买卖双方一经网上签约,合同提交后即时予以备案,购房人在网上能够即时查看到该套房屋已备案,省却了购房人和开发企业多次往返售楼处及登记机构的时间。 (4)为房地产市场宏观调控决策提供了准确的数据。网上签约及备案能够及时将房屋成交量及相应价格准确数据提供给相关部门,为政府主管部门决策提供依据。 4、实行网上签订及备案的商品房项目范围是哪些 凡新开盘的商品房项目及原已实行网上预登记的商品房项目,自3月28日起全部按网签及备案模式管理;属历史遗留问题商品房项目个别处理。 5、实行网签及备案前签订的原合同文本是否有效 按网签及备案模式管理的商品房项目,实行网签前已签定的原合同文本已经备案的继续有效。尚未备案的,开发企业应按有
日照:启用新版《商品房买卖合同》示范文本 10月12日,日照市房管局按照住建部、省住建厅的通知要求,自当日起,启用经省住建厅修订的新版《商品房买卖合同》示范文本, 走在全省其他地市先列. 据了解,市房管局近日发出通知,要求房地产开发企业对10月12日起开始网上签约的商品房,全部使用新版《商品房买卖合同（预售）》或《商品房买卖合同（现售）》示范文本与购房人签约.同时,通知要求,签订《商品房买卖合同》前,房地产开发企业应当向购房 人出示《商品房预售许可证》等有关证明文件,并就合同重大事项对购房人尽到提示义务,提醒购房人应当仔细阅读合同条款,特别是审 阅其中具有选择性、补充性、修改性的内容,审慎签订合同. 与旧版合同文本相比,新版合同文本规定购房者可以要求先验房再签单.还明确规定,在房屋交付时,不但要有建设工程经竣工验收合格,取得规划、消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件, 还要保证用水、用电、用气、道路等具备商品房正常使用的基本条件.此外,新版合同文本还增加了“节能保温”约定、车位车库包括 绿地及物业服务用房等方面的权属约定. 据了解,在此之前我市使用的是2000年版的购房合同文本,随着《物权法》等相关房地产法律法规的实施,合同文本已不适应房地产市场发展的需要.今年上半年,省住建厅推出了修订后的新版《商品 房买卖合同》示范文本,市房管局结合我市房地产网上交易及资金监管平台的研发,积极推进了新版合同文本的启用工作,并将其作为提 升商品房交易监管水平的重要手段.新版合同文本的启用将进一步规范我市的商品房交易行为,保障交易当事人的合法权益. 更多日照房产、日照楼市、日照楼盘、日照房价、日照二手房 信息请关注日照房产超市网,网址房产超市网免费看房车预约电 话:0633—2280182
商品房买卖合同范本 签了购房合同，交了首付款，却被告知房子被法院查封，类似让购房者权益受损的荒唐事件，随着明日XX新版《商品房买卖合同示范文本》的启用及预售资金缴存方式的调整，这种情况将会得以改变。 何时采用新版合同?看楼盘《销售许可证》领取时间 日前，市房管局发出“关于启用XX版《商品房买卖合同示范文本》及调整相关业务工作的通知”(以下简称《通知》)。《通知》明确：自XX年1月1日以后取得《商品房预售许可证》进行预售，或取得《商品房现售备案证明书》后进行现售的房地产开发项目，均使用XX版《商品房买卖合同示范文本》订立合同。之前已预售或现售的房地产开发项目继续使用原合同文本订立合同。 据悉，为了维护购房者权益，相比旧版合同，XX新版《商品房买卖合同示范文本》中很多条款都是强制性规定，开发商将不能再利用附加协议予以否定。新版合同根据市场情况，分为预售合同和现售合同，其中，“竣工并验收合格”作为判断现售房的标准。 不少购房者关心，采用新版《商品房买卖合同》的时间节点如何判断?记者了解到，按照《通知》规定，是否采用新版《商品房买卖合同》，要看该楼盘拿到《商品房预售许可
证》的具体时间。“某楼盘是在XX年10月份拿到的《商品房预售许可证》，购房者虽在XX年的2月份买房，签订的仍旧还是旧版购房合同。只有买XX年1月1日以后拿到预售许可证的楼盘，才能享受新版购房合同带来的权益保护。”市房管局相关负责人提醒。 新版合同有哪些亮点? 交房前购房者有权进行查验 据悉，明年开始，新版《商品房买卖合同》将正式启用，20多页的内容条款，从源头上规避可能造成购房纠纷的风险，与旧版合同相比，更注重保护购房者合法权益。 法学博士、清华大学法学院副教授、XX年版《商品房买卖合同》文本修订专家组成员程啸介绍，在新版合同中，对商品房的基本情况、商品房价款、商品房交付条件与交付手续、面积差异处理方式、规划设计变更等内容分列十章，进行详细说明。其中，在房屋基本情况的章节中，除充实“房屋基本情况”的内容外，还新增了“抵押情况”、“房屋权利情况”，对于保护购房者的合法权益，避免纠纷具有很大的益处。 新版合同中，明确规定了两个交付条件，即已经过建设工程竣工验收备案，有相关的证明文件;并取得了房屋的测绘报告。在办理交付手续前，购房者有权对房屋进行查验，开发商不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验和办理交付手续的前提条件。新版合同针对查验时发
合同编号： 商品房买卖合同 出卖人：贵州远泰房地产开发有限责任公司 买受人： _________________________ 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省工商行政管理局 二〇一〇年十二月 索引 说明 基本术语释义 第一章合同当事人 第二章商品房基本状况 第三章商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间第四章商品房交付使用条件及日期、交接手续 第五章面积差异处理方式
第六章规划设计变更 第七章商品房质量及保修责任 第八章房屋登记 第九章前期物业管理 第十章双方约定的其他事项 说明 1 、本合同文本为示范文本，由贵州省住房和城乡建设厅、共同制订。各地可以在有关房地产法律法规规定的范围内，结合实际情况调整合同相应内容。 2 、商品房预售是指房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给买受人，由买受人支付定金或房价款的行为。房地产开发企业应当取得商品房预售许可证后方可进行商品房预售。 3 、商品房现售，是指房地产开发企业将竣工验收合格的商品房出售给买受人，并由买受人支付房价款的行为。 4、使用本示范文本订立合同，应报办理商品房预售许可证的房地产主管部门和同级工商行政管理部门进行合同格式条款备案。经备案的示范文本，在商品房销售现场公开展示，供当事人阅读。 5、签订本合同前，出卖人应当向买受人出示《商品房预售许可证》、《商品房现售备案证明》及其他有关证照和证明文件。 6 、双方当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同生效后，未被修改的文字视为双方当事人同意内容。 7 、签订本合同前，买受人应当仔细阅读合同条款，特别是审阅其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。 8 、本合同文本中相关条款后留有空白行，供双方当事人自行约定或补充约定。出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容，根据所售项目的具体情况签订公平合理的补充协议，也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。 9 、本合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。【】中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。 10、双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致；在任何情况下，买受人都应当至少持有一份合同原件。
宜昌市二手房买卖经纪服务系列合同示范 文本发布会顺利举行 为了深入贯彻落实国家、省、市关于整顿和规范房地产市场秩序以及扫黑除恶专项斗争相关文件精神，9月26日上午，宜昌市二手房买卖经纪服务合同示范文本发布会暨房地产经纪诚信服务承诺仪式在半山酒店学术报告厅顺利举行。 二手房买卖经纪服务系列合同示范文本发布会上，宜昌市房地产估价与经纪协会秘书长汪芳，对合同示范文本进行了介绍。合同示范文本包括《房屋出售经纪服务合同》《房屋购买经纪服务合同》《二手房买卖居间服务合同》《房屋交易代办服务合同》4个合同示范文本及房屋状况说明书、交易重要事项告知书、交易税费预算表等在内的8个配套文书，贯穿了整个二手房交易全流程，使经纪服务活动自委托之日起便在法律框架下有序平等进行。同时，合同示范文本对引导行业规则重建有着积极的作用。此外，示范合同文本在推动多元化纠纷解决机制方面上也作出了大胆尝试，增加了通过宜昌市房地产估价与经纪协会成立的行业调解组织解决合同争议的途径。二手房买卖经纪服务系列示范合同文本的发布，将从源头上规范房地产中介经营行为，引导规范合同签约履约行为，减少交易纠纷，解决合同欺诈、“霸王条款”的问题，维护各方当事人合法权益。
诚信服务承诺仪式上，宜昌市长乐房地产营销有限公司、宜昌帝居房地产营销策划有限责任公司、宜昌环球房地产经纪有限公司等15家房地产经纪机构作为我市第一批房地产诚信服务承诺单位进行了公开承诺，并接受市住建委、市工商局领导授牌。为了保证承诺机构认真践行承诺，协会制定了详细的自律惩戒办法，公布了举报电话和电子邮箱，承诺机构及其从业人员如发生违反《承诺》的行为，经调查核实，协会将视行为的性质、情节以及社会影响程度，给予自律处分。 最后，宜昌市房屋交易和产权中心主任吴战秋作总结发言，他充分肯定了协会在行业自律、规范房地产市场秩序方面所作的工作，同时，也希望全市各房地产经纪机构要站在客观公正的立场上开展房地产经纪服务，规范经营行为，为共建健康有序的房地产市场继续努力。 本次活动由宜昌市房地产估价与经纪协会举办，市住建委、市工商局、市房屋交易和产权中心、高新区住房保障服务中心领导以及全市一百余家房地产经纪机构负责人出席，宜昌市房地产估价与经纪协会会长吴映红代表协会致辞。
房屋交易合同备案成功是什么意思 实行购房合同备案制度，可以对开发商进行有效的制约。它不仅能促使开发商加快建房，按章办理产权证，也可使购房者更加放心，很好地规避了一房二主为消费者带来的诸多隐患。 目前楼市销售的商品房多为期房，有的房子还没有破土动工，就已经开始内部预约销售。购房者虽然和开发商签订了购房合同，但 是合同能否顺利执行很难保证。有的因为开发手续不全，不能及时 办理产权证，有的则暗中被开发商二次抵押，一房二主，产权被别 人分割等。 1.从2006年开始，所有买卖合同统一网上签订，网签之前一般 先进性草签，确定合同内容无误，并且没有异议之后，再进行网上 签约。商品房网上签订后，开发商进行合同备案，经相关部门审核 后取得备案号，打印出合同文本，买卖双方签字盖章，各持应拿的 份数。合同签约完毕后，经房地产管理部门审核会返回一个06开始 的9位数备案号，说明合同已经备案成功。 2.具体的操作步骤和细节，您可以详细咨询开发商或是房管局产权市场处。 3.而查询合同备案登记情况，您可以登录网站的商品房买卖合同备案登记查询频道，输入身份证号以及合同备案登记号，并选择正 确的备案时间即可。 1.从2006年开始，所有买卖合同统一网上签订，网签之前一般 先进行草签，确定合同内容无误，并且没有异议之后，再进行网上 签约。商品房网上签订后，开发商进行合同备案，经相关部门审核 后取得备案号，打印出合同文本，买卖双方签字盖章，各持应拿的 份数。合同签约完毕后，经房地产管理部门审核会返回一个06开始 的9位数备案号，说明合同已经备案成功。
2.具体的操作步骤和细节，您可以详细咨询开发商或是房管局产权市场处。 3.而查询合同备案登记情况，您可以登录网站的商品房买卖合同备案登记查询频道，输入身份证号以及合同备案登记号，并选择正确的备案时间即可。 1.从2006年开始，所有买卖合同统一网上签订，网签之前一般先进行草签，确定合同内容无误，并且没有异议之后，再进行网上签约。商品房网上签订后，开发商进行合同备案，经相关部门审核后取得备案号，打印出合同文本，买卖双方签字盖章，各持应拿的份数。合同签约完毕后，经房地产管理部门审核会返回一个06开始的9位数备案号，说明合同已经备案成功。 2.具体的操作步骤和细节，您可以详细咨询开发商或是房管局产权市场处。 3.而查询合同备案登记情况，您可以登录网站的商品房买卖合同备案登记查询频道，输入身份证号以及合同备案登记号，并选择正确的备案时间即可。
甲方（卖方）：身份证件号码： 住址：联系方式： 乙方（买方）：身份证件号码： 住址：联系方式： 中介人（以下简称丙方）名称：日照市众城地产经纪有限公司 营业执照好：37 根据中华人民共和国有关法律、法规及所在行政区划的有关规定，甲乙双方本着自愿、公平、诚信的原则，经协商一致订立本协议。 第一条乙方购买甲方自有房屋及相应产权（以下简称该房产）。 第二条房产状况 该房产坐落于日照市区/市路号小区楼/座单元层户/室，该房产建筑面积为平方米（不含储藏室平米），该房产设计用途为，建成时间。 房屋所有权证号：，土地使用权证号：。其他。 该房产房屋附属设施（含建筑主体之附属建筑物、建筑安装、装饰附着物）及室内可移动物品，作为该房产之一部分随房产一并交易，包含在交易价格之内。 房屋内配套设施有，房屋内各项配套设施的配套费已包含在房屋交易价格之内。 该房屋目前□无人承租□有人承租且已告知承租人该房屋出售情况。 甲方保证上述有关该房屋的陈述、记录真实并无其他隐瞒，并承诺保证此房产权属无任何瑕疵，该房屋产权共有人或与该房产密切相关的人员同意出售该房产。乙方自愿购买。 第三条甲乙价格 甲、乙双方同意该房产的出售价格为[人民] 币元（小写：），该价格不受房产面积变化影响。 第五条税费承担 双方约定本次交易产生的税费由甲方承担；由乙方承担。 本次交易的税费特指甲方（卖方）持有房产证后，因产权交易过户所发生的税费；甲方尚未办理房产证的，甲方办理房产证的费用由甲方承担。
第六条定金及付款 一、定金支付 乙方于年月日支付定金[人民币] 元；定金直接冲抵房款。 二、定金外房款支付 冲抵定金后，乙方应向甲方支付房款（大写）元，采取□全部现款□部分现款加按揭形式，共分期完成。 具体程序如下： 第七条交易事项的办理 甲、乙双方承诺于年月日前到相关房产部门办理产权变更手续。甲方保障充分配合并及时提供办理事项所需的资料、文件，并在需要时确保相关人员入约、及时到场；因甲方提供资料欠缺或人员不配合，造成上述事项不能如期办理的属违约行为。 第八条房屋交付 一、房屋交付时间及条件： 二、甲方应在上述日起之前将房屋腾空并通知乙方，双方在约定日期对房屋及本合同约定的附属设施进行查验。查验后双方签订《房屋交接书》，甲方将房屋钥匙交付乙方。双方签订《房屋交接书》及钥匙交付为房屋转移占有的标志。 三、甲方承诺在房屋交付时将户址内户口迁出。 四、房屋交付当日甲方将该房产项下的物业、水、电、 等与该房产相关费用进行清算；房屋交付日期之前上述事项发生的费用由甲方交付。有关事项的过户更名手续双方于签订本协议日内办理完毕。 第九条任何情况下，双方协商一致，可解除合同。 第十条违约责任 1、因甲方隐瞒该房屋的权属、质量或其他重要问题致使本次交易无法继续的，乙方 有权要求解除合同，甲方除应赔偿乙方的全部损失外，还应按总房款的20%向乙方承担违约责任。 2、非不可抗力原因，乙方违背约定期限未能如期付款，每逾期一天，乙方按应付房 款的万分之一向对方予以赔偿；逾期50天以上的，甲方有权要求解除合同，乙方按全部房款的20%向甲方予以赔偿。 3、非不可抗力原因，任何一方违背约定期限未能如期办理交易事项，每逾期一天， 违约方按每天200元向对方予以赔偿；逾期30天以上的，另一方有权要求解除合同，违约方按全部房款的20%向对方予以赔偿，若给对方造成其他损失的，应另行赔偿。
商品房买卖合同风险防范 商品房的概念：目前调整商品房买卖关系的法律法规中，包括《城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》中，并没有对商品房的概念作出明确的定义。 综合以上法律法规的立法本意，我们认为，商品房应当符合两个条件：1、为进入商品流通领域获取利润而开发建设的房屋；2、开发建设的主体必须是取得法定资质的房地产开发企业。因此，商品房是专指房地产开发企业开发建设并向社会公众公开出售的房屋。这里，我们把公民个人的私房、政府组织建设的经济适用住房以及公房改制出售给个人的房改房等排除在商品房以外。 从形态上看，商品房应当包括期房和现房两种。期房指正在建设中的房屋，现房指已经竣工验收的房屋。商品房买卖合同的概念：根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》，并参照《合同法》第130条关于买卖合同的定义，商品房买卖合同专指房地产开发企业将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 商品房买卖合同的特征：1、出卖人的特定性。出卖人应当是具有城市房地产开发经营资质的房地产开发企业；2、标的物的特殊性。交易的标的物是房屋，而且，房屋可能是现实存在的，也可能是现实并不存在，将来建造的房屋；3、出售行为的社会化、公开化。开发企业销售的房屋，并不是明确指向某个购买人，而是向社会公开销售，面向的群体的不特定的。 在了解了商品房买卖合同的基本概念后，我们主要从房地产开发企业的角度来分析，在签订商品房买卖合同，以及在履行过程中，如何来防范和控制房地产开发企业可能存在的风险。从目前的实践来看，商品房买卖合同纠纷呈现多样化、普遍化特征。任何一个商品房开发项目，完全没有纠纷是不可能的。如何控制合同履行过程中的风险，对于提高开发商的收益率、维护良好信誉，保障企业持续稳定发展至观重要。下面，我们从一些实际案例来分析如何控制和防范风险。 一、如何控制广告的风险。 众所周知，在目前的商品房销售模式中，都是选择以售“楼花”的方式进行销售，也就是销售期房。期房，也就是正在建设过程中的商品房。期房，由于其价格低于现房，往往是购
宜昌市商品房买卖合同 出卖人向买受人出售其开发建设的房屋，双方当事人在自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律、法规的规定，就商品房买卖相关内容协商达成一致意见，签订本商品房买卖合同。 第一章合同当事人 出卖人： 通讯地址： 邮政编码： 营业执照注册号： 资质证书号： 法定代表人：联系电话： 委托代理人：联系电话： 委托销售经纪机构： 通讯地址： 邮政编码：： 营业执照注册号： 经纪机构备案证明号： 法定代表人：联系电话： 买受人1： 【法定代表人】【负责人】： 【国籍】【户籍所在地】：
证件类型：【居民身份证】【护照】【营业执照】【】，证号： 通讯地址： 邮政编码：，联系电话： 【委托代理人】【法定代理人】： 【国籍】【户籍所在地】： 证件类型：【居民身份证】【护照】【】，证号： 通讯地址： 邮政编码：，联系电话： 买受人2： 【法定代表人】【负责人】： 【国籍】【户籍所在地】： 证件类型：【居民身份证】【护照】【营业执照】【】，证号： 通讯地址： 邮政编码：，联系电话： 【委托代理人】【法定代理人】： 【国籍】【户籍所在地】： 证件类型：【居民身份证】【护照】【营业执照】【】， 证号： 通讯地址： 邮政编码：，联系电话： (买受人为多人时，可相应增加) 第二章商品房基本状况 第一条项目建设依据 1.出卖人以方式取得坐落于地块的建设用地使用权。该地块【国有土地使用证号】
与该商品房有关的抵押情况为； 1.该商品房未设定土地抵押及在建工程抵押； 2.该商品房建设用地使用权已设定抵押，抵押权人：，抵押登记机构：，抵押登记日期：，债务履行期限：____________。 3.该商品房在建工程已经设定抵押，抵押权人为：，抵押登记机构：，抵押登记日期：，债务履行期限：____________。 抵押权人同意该商品房预售的证明及关于抵押的相关约定见附件三。 第五条房屋权利状况承诺 1.出卖人对该商品房享有合法权利； 2.该商品房没有出售给除本合同买受人以外的其他人； 3.该商品房没有司法查封或其他限制转让的情况； 4. ； 5. 。 如该商品房权利状况与上述情况不符，导致不能完成房屋所有权转移登记的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分)，并自买受人付款之日起，按 % (不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人支付【已付房价款一倍】【买受人全部损失】的赔偿金。 第三章商品房价款
汉成时代房屋使用权转让协议 转让方：（下称甲方） 地址： 电话： 受让方：（下称乙方） 身份证号码： 电话： 根据《合同法》、《物权法》等有关法律以及十堰市政府的有关规定,甲、乙双方就位于十堰市茅箭区林荫大道1号汉成时代的房屋使用权转让事宜,经友好协商达成如下协议: 一、住宅使用权内容： 1.乙方购买小区【幢】单元层号房屋使用权（如房号发生改变，不影响该商品房的特定位置。该房屋的平面图见附件一：）,该房屋的使用权期限与本项目其他房屋的使用期限相同(此期限届满后,届时的法律法规或政策有明确规定的,从其规定)，交付时双方另行签署交接手续。 2.房屋的具体情况以现场为准,乙方确认在签订本协议之前已经实地查看现场,已经明确知晓房屋的各种情况且无异议。 3.此房屋只有使用权,不能办理不动产权证书,不能作他用。 二、房屋使用权转让费及付款方式： 该房屋使用权转让费总额元人民币，大写：整。以上总价为不含税价。 乙方采用分期付款方式支付本房屋使用权转让费。： 1、乙方应在本合同签订生效之日起3日内，向甲方一次性支付购房款（人民币：，小写：元），甲方开具收款证明。
2、经甲乙双方友好协商，剩余款项最迟在年月日前一次性以现金形式全额支付给甲方。 三、交付日期 甲方应于收到乙方第一笔房屋使用权转让费后，将该房屋交付给乙方，并由乙方对该房屋进行质量验收，无异议后签字确认，视同交付完成。 四、使用权限 1.乙方已知晓并认同所购上述房屋不办理产权证，但享有本协议第一条约定的期限内的使用权。如发生不可抗力,乙方应无条件配合甲方应对处理。 2.上述房屋处置权及收益权归属乙方。 3.为便于物业服务公司管理,乙方应将房屋所有人、居住人等信息告知物业服务公司统一登记备案。乙方居住人需要变更的,应向物业服务公司进行变更登记备案。 4.乙方不得改变房屋用途,不得损坏房屋的承重结构,不得擅自改变房屋结构现状,不得以任何方式影响相邻房屋正常使用及通行,否则甲方有权解除本协议、收回房屋且不退还乙方所支付的全部款项。房屋附近管线、设施若需检修、移位,乙方应予以配合。 5.乙方如更改通讯地址及联系电话,应及时书面通知甲方。否则,由此造成的任何通讯联系延误导致乙方蒙受损失的，均由乙方自行承担，与甲方无关。 8.乙方日常使用房屋时应遵守业主规约和物业服务公司的规定,在本合同使用期间须按时交纳物业管理服务费。(物业管理服务费根据物业公司的相关规定统一收费。） 9.如遇国家政策或法律、法规变化需要办理房屋产权时,由甲、乙双方配合共同办理,税费及相关费用按照规定各自承担。 五、其他约定 1.乙方在签订本协议后,不得以任何理由要求退还已交纳的房屋使用权转让费。 2.遇到不可抗力(如自然灾害、地震、战争以及政策变化等),双方互不承担违约责任。 六、本合同履行过程中如发生争议,由双方协商解决,协商不成时，任何一方
为正确、及时审理商品房买卖合同纠纷案件，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律，结合民事审判实践，制定本解释。 【释义】本条说明了此司法解释的法律依据，我们可以看到依据的都是全国人大制定的法律性规范文件，没有一部是行政机构制定的法规或者规章，这说明此解释的制作者对部分行政机构制定的法规及规章的稳定性并不认同，为了保证此解释的合法性，作者只引用了相对来说级别比较高的法律。 另外，本人在此做一点常识性解释，根据《立法法》的规定，我国的规范性文件有法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章几种，象建设部的《商品房销售管理办法》就是部门规章。当然最高人民法院今天发布的这个司法解释不在此列，它是根据《人民法院组织法》第三十三条的规定：“最高人民法院对于在审判过程中如何具体应用法律、法令的问题，进行解释”，由于目前的纠纷多是由人民法院审理，所以可能这个司法解释要比其他文件更为有效，所谓“县官不如现管”啊。
第一条本解释所称的商品房买卖合同，是指房地产开发企业（以下统称为出卖人）将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 【释义】本条对商品房买卖合同的概念进行了定义，“商品房”大概只有在中国才有，它的作为房屋的一种，是相对于“公房”和“二手房”来说；不仅如此，我们还给它赋予了新的内容，就是那些还没有完工不具备使用功能的房屋。 中国的土地制度大概是历史上最复杂的制度，中国的房屋制度可能是当代世界范围内最为复杂的制度，而中国的房屋预售制度则为至今为止人类历史上空前绝后最为复杂的制度，这项制度复杂到一个政府无法对它的运行规律进行有效的调整，无法将土地、房屋、预售纳入到一项有效的法律体系中进行综合的考虑，只能是出一个问题讨论一个问题，它无法使立法者参考其他国家或者地区的立法内容，无法对现有的市场行为进行预测；有了商品房、有了预售，中国的房地产诉讼就永远没有消亡；可以说“预售不废，国难不已”。 此条解释让人看起来还有点思考：什么“尚未建成”？什么叫“已竣工”？为了避免歧义，我认为还是“未竣工”和“已竣工”作为分界点比较好，否则大家可以想一想：如果开发商给消费者一套房屋，什么都全了，就是电梯每天只能开2小时，此时房屋到底是处于什么状态呢？
房地产买卖合同 卖方：（以下简称甲方）联系电话：__________ 身份证号码：______________ 合法代理人：______________ 经纪方：地址：____________________ 买方：（以下简称甲方）联系电话：_________ 身份证号码：______________ 合法代理人：______________ 根据国家有关法律规定，甲、乙双方经平等友好协商一致，签定本合同， 以资共同信守执行。 一、乙方购买甲方座落在的单位 （以下简称该物业）， 房产证号为，建筑面积为平方米，国 土证证号为，土地使用面积为平方米。（以 房产证为准） 二、该物业交易价格（人民币大写）：元整。（小 写￥：） 三、付款时间与方式： 1、本合同签定时乙方即日向甲方支付（人民币大写）：元整 （小写￥：）作为购物业定金。甲方在收取定金之时须将该物业的房 地产证或合法有效证件寄放于经纪方作为转让过户之用。2、乙方即日须交付 （人民币大写）：元整（小写￥：）给 经纪方作测绘费，多退少补。
3、甲、乙双方由经纪方约定一同至市房地产交易所进行交易登记，并签定由市房地产交易所出具的房屋买卖合同，市房地产交易所收件登记后，乙方即 日向甲方支付第一笔房款共（人民币大写）：元整（小写￥：），定金冲抵。 4、市国土房管局出具新的房地产权证（契证）之日，A、乙方在收到房地 产权证（契证）后即日向甲方付清所有未付房款共（人民币大写）： 元整（小写￥：）；B、剩余未付房款由经纪方协助乙方办理银行贷款按揭，所产生的按揭手续费、评估费、律师费、保险等费用概由乙方支付。以上A、B两种方式在乙方非一次性付款情况下只可选择其一。在办理银行按揭过程中，甲、乙双方须按照银行要求提供相关证件，积极配合经纪方工作，如甲、乙双方中任何一方未能履行上述之义务，导致延期或终止交易的，则需负 相应责任。 四、甲方将该物业交付给乙方使用的规定时间为： 五、费用分担： 1、该物业过户所需要交纳的交易税费，由甲、乙双方协商一致如下： 2、经纪方促成甲、乙双方交易成功，甲、乙双方合计须支付交易总额3% 的费用给经纪方作为中介服务佣金，即（人民币大写）： 元整（小写￥：），其中甲方承担1.5%即（人民币大写）： 元整（小写￥：），乙方承担1.5%即（人民币大写）： 元整（小写￥：）。以上佣金于签署《中山市房地产买卖合同》之日由甲、乙双方支付给经纪方。 3、甲、乙双方签署《中山市房地产买卖合同》经国土局收件后领取的国土局收文回执须寄放于经纪方托管。 六、权利保证约定：
宜昌市商品房买卖合同 宜昌市建设委员会监 宜昌市工商行政管理局 制
宜昌市商品房买卖合同说明 1.本合同文本为示范使用文本，在签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，及出卖人充分协商，对合同条款及专业用词理解不一致的，应该进一步咨询，达成一致意见。 2.本合同所称商品房是指房地产开发企业开发建设并出售的房屋（含经济适用房）。 为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后的空白行，供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。 3.对合同文本【】中选择的内容、空格部位的填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。【】中选择的内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。 4.在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。 5.买受人在签订合同时应认真核对，以确保每份合同内容一致；合同签订后，买受人应当至少持有一份合同原件；双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数。
宜昌市商品房买卖合同 （合同编号：） 合同当事人： 出卖人； 注册地址； 营业执照注册号；资质证书号； 法定代表人；联系电话； 邮编。 委托代理人地址； 邮编；联系电话。 委托代理机构； 注册地址； 营业执照注册号；资质证书号； 法定代表人；联系电话； 邮编。 买受人； 住所（址）； 国籍；性别；出生年月； 【身份证】【护照】【营业执照注册号】； 邮编；联系电话。 委托代理人；国籍； 住所（址）； 邮编；联系电话。 委托代理机构； 注册地址； 营业执照注册号；资质证书号； 法定代表人；联系电话； 邮