园林绿化工程分包合同
甲方:
法定代表人:
委托代理人:
通讯地址:
电子邮箱:
联系电话:
乙方:
法定代表人:
委托代理人:
通讯地址:
电子邮箱:
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经甲乙双方平等协商,本着自愿、公平、诚实信用的原则,双方就XXXX项目XXXX工程分包相关事宜订立本合同。
第1条工程概况
1.1工程名称:
1.2 工程地点:
1.3承包范围:
第2条承包方式
2.1乙方包工包料、包工期、包质量、包验收、包风险、包安全、包现场文明施工、包与其他分包单位的配合、包税金等方式进行承包施工。
2.2乙方需在合同签订5日内向甲方缴纳万元(大写:保证金。(保证金包含:签约保证金占保证金总金额比例为5%、农民工工资保证金占保证金总额比例为45%、履约保证金占保证金总额比例为50%保证金以现金或支票方式缴纳;保证金的返还按附件《保证金的返还》流程执行。
第3条计价方式及工程款支付
3.1本工程按以下方式进行计价:
3.1.1承包价格按甲方与业主总承包合同约定计价方式计价后总价下浮 %为合同价,乙方另向甲方缴纳 %的规费, %的水电费,乙方收取工程款式开具全额有效的建安发票,所有税费由乙方自行承担(以下浮之前的总金额为定税基数,即下浮部分的税金也由乙方承担,否则,甲方有权拒付。
3.1.2该工程总价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、税金、赶工费、劳保费、劳动保护费、保险费及医疗费、施工安全、文明施工、窝工费、人工进退场费、机械进出场费、利润、税金及政府规费等。
3.1.3合同暂定价:人民币万元(大写:万元整。最终以结算金额为准。
3.2工程量的确认:
3.2.1甲方对乙方呈交的《工程量报告》进行审核确认,并通知乙方派人参加计量,乙方应当为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程款支付的依据。对乙方超出承包范围和因乙方原因造成返工的工
程量,甲方不予计量。如过程中有异议,应以甲方为准,并最终以业主方核定的工程量为准。乙方不得对工程量向甲方主张任何权利。
3.3 工程款的支付
3.3.1付款方式:乙方每月20日向甲方申报产值,甲方按业主审定的工程进度扣除下浮率后的80%,以银行承兑汇票或转账支票方式支付乙方工程进度款,如需贴现,费用由乙方自行承担。每次付款时,乙方除了向甲方提供由XXXX开具的等额有效的建筑安装发票,还应具备工程量及质量合格证明,并确保工程资料、经济资料的完整及已交相关资料原件到项目(分公司的证明。否则,甲方有权拒付工程款。最后一次付款要有合格的竣工资料及经济资料已完善并交项目(分公司的证明后才予支付(经济资料移交分公司成控部、技术资料移交分公司项管部。(注:甲方对业主的审核结果有异议、则其可以进行二次审核,乙方对甲方的合理行为不得持反对态度。
3.3.2乙方完成承包范围内的全部工作内容并经监理、业主及相关检测部门验收合格及有关部门备案,安全文明达到合同约定的标准且甲方同该工程业主方的工程结算定案十四日内完成与乙方的结算,乙方结算完成且收到业主工程款后的七日内银行承兑汇票或转账支票支付乙方工程款至结算额的95%,余5%为质保金,质保金待存活保养期满后十四日内无息给予支付。资料与付款同步,资料完善方可付款。
3.3.3甲方对乙方付款以本项目业主对甲方的付款为前提,若因本项目业主方拖欠甲方工程
款导致甲方付款出现困难,甲方有权暂缓支付乙方工程款并不承担违约责任,乙方对此表示理解和认可。
3.3.4乙方指定以下账户为收款账户,工程款均需通过该账户支付。如乙方须变更收款账户,应提前十五天以上书面通知甲方,否则造成资金流失的损失由乙方自行承担,与甲方无关。
乙方的收款账户信息如下:
户名:
账号:
开户行:
第4条施工工期
4.1具体施工日期以甲方的通知为准,乙方应严格按照甲方的施工计划配合施工,并满足甲方阶段性工期要求。乙方必须服从甲方的工期规定。因不可抗力(指中雨、持续五天以上大雪、洪灾及对建筑物造成损害的地震、地质情况异常或甲方、业主原因造成的工期顺延以及供电部门一天累计停电8小时以上,乙方必须按程序办理工期顺延确认手续,但不作任何经济补偿。乙方应保证进场设备满足连续施工的需要。严格按照甲方工程师书面通知日期开始施工。否则,按元/天进行违约处理,并承担由工期延误带来的一切损失。
4.2如因乙方原因造成的质量不合格,进行处理所需工期不予顺延,费用由乙方承担。
4.3乙方应随工期同步完成质量保证资料、质量控制资料和经济资料。
第5条工程质量
5.1乙方分包的工程质量必须符合国家施工验收规范和园林绿化工程质量评定标准及设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件的要求。乙方所施工的部分工程质量确保一次交验合格,否则乙方向甲方支付工程造价1%的违约金。
5.2工程质量不符合设计要求和双方约定的标准,甲方可要求乙方停工、拆除返工或整改,造成的损失费用由乙方承担甲方的材料费,工期不予顺延。
5.3乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检,随时接受业主、监理公司、设计院和甲方代表的检查验收,并为检查验收提供便利条件。
5.4除以上条款外,乙方在施工过程中的分项质量达不到验收的标准,乙方必须承担相应的违约金,违约金在当月进度款中予以扣除。
5.5乙方按甲方提供的施工图进行施工,确保工程质量达到合格。
5.6工程的维护存活保养期为壹年,保养期间乙方需保证栽植成活率为100%。其他工程质量保修条款执行主合同。存活保养期内保证金为总造价的5%,一年后无息退还。
第6条安全文明施工及检查
6.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,落实安全生产责任制,施工现场严格按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011以及《中国建筑第四工程局有限公司建筑施工现场安全防护设施标准化图集》组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必须的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担,同时,乙方还应无条件接受甲方的违约处理,并赔偿甲方因此而遭受的包括停工和工期延误在内的一切损失。乙方必须对进场作业人员实行实名制管理,进场前,必须将作业人员名单报甲方备案。
6.2甲方对乙方进场的工作人员必须进行安全教育及安全交底并做好记录,过程中做好检查、监督和指导。特殊工种必须持有效证件上岗,不得违章作业、野蛮施工。
6.3文明施工:乙方应严格执行国家和地方关于建设工程环保、文明施工的管理规定,遵循甲方和本项目业主方关于现场文明施工的管理要求,采取有效措施,切实做好文明施工管理和环境保护工作。如因乙方原因引起政府有关部门罚款、停工整改等处理,则乙方除了承担发生的所有费用外,还应无条件接受甲方的违约处理,并赔偿甲方因此而遭受的包括停工和工期延误在内的一切损失。
6.4杜绝安全隐患和安全事故的发生,若乙方人员发生重大伤亡及其他安全事故,双方均应尽力抢救,并保护好现场。乙方应自行按国家有关规定对伤亡事故中的工
伤职工或家属进行经济补偿,甲方不负任何经济和法律责任。同时,甲方有权对乙方的事故处理情况进行监督,若发现乙方对事故避不处理或处理不当,则甲方有权代乙方与伤亡事故中的工伤职工或家属进行协商,并从拟支付乙方的工程款项中扣除应当支付的事故费用,乙方对此不得有任何异议。
6.5乙方承包范围内的安全文明施工所需的所有安全用品、用具(包括但不限于安全帽、保险绳、胶手套、上下人梯用脚踏板等均由乙方负责提供。若乙方不按规范提供相关安全用品、用具,甲方有权代为购买并发放,并在实际采购费用基础上另加5%(采保费向乙方计取费用。工作服由甲方统一购买后发给乙方,费用按实际发生额计算并由乙方承担。
6.6甲方有权对乙方进行安全文明施工监督检查,乙方应为此提供便利条件。视情节严重程度和影响大小,甲方有权按照元/次/例对乙方进行违约处理,并要求乙方就存在的不符合安全文明施工要求的事项进行整改或停工整改,乙方应遵照执行,否则,甲方有权自行做出安排,发生的所有费用由乙方承担。如因乙方原因导致停工、整改,则乙方除了承担发生的所有费用外,还应无条件接受甲方的违约处理,并赔偿甲方因此而遭受的包括停工和工期延误在内的一切损
失。
6.7乙方必须做到工完场清,垃圾必须外运。
6.8本合同之外,甲方将另行与乙方签订相关的安全与文明施工管理协议,如与本合同条款有冲突的地方,以本合同中约定条款为准。
第7条设备供应与管理
7.1 全部机械设备由乙方自行提供,相关费用含在定额取费中。
7.2 乙方配备的机械设备操作人员必须服从甲方的统一管理,甲方对机械设备有支配权和使用权。
7.3 乙方在自行配备的机械设备进场前应当向甲方提交设备清单,并提供产品合格证、使用说明书及出厂厂家、编号和日期标志等资料,经甲方核准后方可进场使用。但甲方的核准并不能免除乙方对其自行配备的机械设备应当承担的任何责任。
7.4 乙方应严格遵守甲方对机械设备的管理规定,并负责对机械设备进行维护、保养及维修,保证机械设备的完好率及出勤率。由于乙方原因造成的损失及费用支出均由乙方承担。
7.5乙方对机械设备的使用和管理必须符合有关的安全操作规程和管理规定。
第8条材料供应与管理
本工程所需的材料均由乙方承担,乙方提供的材料应为合同约定的合格产品,本工程乙方所有材料由乙方提供合格证,并承担检验及试验费用(综合单价已包含此费用。
第9条现场临时设施
乙方住宿自理,相关费用由乙方自行承担,乙方承诺在住宿地点发生的任何安全事故均由乙方自行承担。
第10条现场用电用水
甲方负责提供施工现场用电的主电源,并根据施工需要分别在相应施工地点设置固定配电箱(二级配电箱;固定配电箱之后的用电工作及所需的设备、人工和全部材料(包括但不限于分配电箱、开关箱、电缆电线、照明灯具〈含碘钨灯〉,均由乙方自行负责。甲方根据施工需要分别在相应地点设置固定水龙头;固定水龙头之后的用水工作及所需的人工和全部材料,均由乙方自行负责。乙方现场的用电用水必须接受甲方的统一管理和监督。乙方需节约用电用水,若乙方用水用电浪费,则甲方有权对乙方进行违约处理。
第11条双方主要权利和义务
11.1 甲方的主要权利和义务
11.1.1有权对乙方的施工过程进行监督,并要求乙方采取有效措施保障工程进度、质量、
安全文明施工等各方面的目标实现,包括但不限于要求乙方辞退或增加有关管理人员、施工班组工人、要求乙方增加相关人力、物力投入。乙方如不能按照甲方要求实施,甲方有权自行安排,并在因此产生的实际费用的基础上另加10%向乙方计取费用(在拟支付乙方的工程款中扣除。
11.1.2 有权随时抽查乙方的用工管理、现场管理及其他各项管理工作情况,并要求乙方加以改进或纠正。
11.1.3 有权对乙方的测量、放线工作进行复核,每月向乙方下达施工和作业计划,并督促乙方按期完成。
11.1.4 有权对乙方工资发放情况进行监督检查,如因乙方原因造成工人工资拖欠,经查实,甲方可用乙方的工程款直接向工人发放工资,乙方对此不得有任何异议。
11.1.5 对乙方进行施工技术指导及安全交底工作,解决施工遇到的技术难题。
11.1.6 对乙方提交的已完工作量进行审核,并按照合同约定支付工程款。
11.1.7负责施工现场各分包单位之间的生产协调工作。
11.1.8 甲方派驻本工程施工现场的代表为,电话:其权限如下:
①对工程质量、安全、文明、成本、进度全权负责。
②全权负责对外的协调。
11.2 乙方的主要权利和义务
11.2.1 乙方必须根据工程施工要求建立健全项目管理体系,严格本条约定的人员配备施工管理人员,如有缺失,应按元/人向甲方支付违约金。同时,未经甲方同意,乙方不得擅自更换现场管理人员,否则,按元/人向甲方支付违约金。
乙方的现场人员配备至少须满足以下要求(人员名单和相关证件须报甲方备案:
①技术主管一名
②专职安全员 1 名以上
11.2.2 乙方必须严格按照甲方施工方案、施工方法、技术交底、进度计划进行作业,并做好资料的原始收集工作,无条件配合甲方做好资料管理工作。未经甲方同意,乙方不得擅自施工,否则由此造成的安全、质量等一切事故均由乙方承担。同时,乙方应做好与其它分包商的施工配合工作,若因乙方原因给甲方或第三方造成损失,一切损失均由乙方承担。
11.2.3 乙方必须按照相关规定规范用工管理,依法签订劳动合同并为所有现场工作人员购买工伤保险在内的各种社会保险及保险金额不低于元的意外伤害保险。若因此给甲方带来损失,甲方可直接从应付给乙方的工程款中予以扣除。操作人员的年龄应在18~50岁,特殊工
种必须持有效证件并经甲方审核后方能上岗作业。进场后的三日内,乙方应将所有进场人员的花名册、身份证、暂住证、上岗证、计生证等有关证件的原件和彩色照片交到项目部登记办理工作证(进出场证并支付相应费用,如中途退场或换人,必须事先通知甲方并补办相关手续。
11.2.4 乙方应严格按照有关规定,建立健全农民工工资支付制度并及时足额支付农民工工资和各项补助、津贴。
11.2.5 乙方在施工过程中需严格执行政府及甲方关于施工现场文明标准化管理的规章制度,接受甲方的监督检查,做到工完料尽场地清(工程完工后三日内,必须将
现场清理干净,人员及机械撤离现场,并做好施工现场的交接工作。如发现乙方有违反安全文明施工要求的行为,甲方有权视情况按照元/次进行违约处理。
11.2.6 乙方负责施工期间的安全工作,承担施工期间的安全责任。如现场出现安全、消防事故,乙方有义务保护现场并采取一切措施组织援救,同时按政府有关规定做好上报及善后工作。
11.2.7 乙方应当遵守甲方施工现场和生活区的安全保卫、卫生保洁、食宿以及用水用电管理制度,并配备至少一名专职后勤、保洁服务人员。乙方除了负责对施工区域建筑垃圾和生活垃圾进行清理并运至项目部指定地点外,还应根据甲方要求,配合甲方做好对生活区的规划、保洁等管理工作。家属等非施工操作人员不得出现在施工现场和生活区,严禁男女混居。乙方应当节约用水、用电,如有浪费,甲方有权视情况按照元/次对乙方进行违约处理。若因乙方不遵守甲方的管理要求而造成的火灾等安全事故,所有损失由乙方承担,且甲方有权对乙另行进行违约处理。
11.2.8乙方不得将本合同项下义务转由其他法人或自然人履行,亦不得将其本合同项下义务肢解或分包给其他法人或自然人履行。未经甲方书面同意,乙方亦不得将本合同的权利义务转让予第三人。否则,经查实,甲方有权单方面解除合同,乙方须在48小时内退场(现场清理干净,人员及机械撤离现场,并做好施工现场的交接工作,否则不予结算工程款,并按已完工程造价的20%向甲方支付违约金,如果甲方因此遭受损失,一切损失赔偿责任均由乙方承担。
11.2.9 如有需要,乙方应自备现场通讯设备(对讲机,但频率应和项目统一。
11.2.10乙方应采取有效措施,避免出现劳资纠纷。如发生农民工聚众闹事、上街游行等恶性负面事件,乙方必须采取积极稳妥的措施,防止事态进一步扩大。若因乙方原因发生劳资纠纷,经查实,乙方须立即采取有效措施解决纠纷,乙方不得以任何理由或借口回避、推诿、拖延,同时,甲方有权按照元/人/次对乙方进行违约处理;如发生上述恶性负面事件,不论何种原因,甲方均有权视情况按照元/次对乙方进行违约处理,甚至解除合同,乙方须
在接到通知后的48小时内退场(现场清理干净,人员及机械撤离现场,并做好施工现场的交接工作,否则不予结算工程款,并承担因此产生的一切责任。如果因乙方原因导致劳资纠纷,甲方有权支配使用工程款直接向农民工发放工资。
11.2.11 乙方派驻本工程施工现场的代表,身份证号码:手机号码:,其权限为:全面代表乙方履行本合同及对本工程进行施工组织和管理,并有权代表乙方签署文件。
11.2.12甲方对乙方现场代表及乙方现场其他管理人员作出的任何形式的通知(包括不限于电话通知,均视作已通知至乙方,乙方对此无异议。
11.2.13乙方的承诺
(1乙方承诺其完全具备签订和履行本合同的全部法定资格的合法性,已经完成了乙方内部的所需的全部审批流程。
(2乙方承诺本着诚实守信的原则参与甲方投标、签约、履约等工作,其向甲方提交的所有资料,包括但不限于各类证件、证书、文件、报表、过往业绩说明等均真实、有效。
若乙方存在以上违反诚实守信诚实信用原则的行为,包括但不限于虚构、冒用、伪造证书、资质、业绩、文件等行为,甲方有权解除合同;对于双方已经履行的部分,合同价格下浮【20%】进行结算,并且甲方此前若存在任何违约行为均无须承担违约责任,乙方应在甲方做出解除合同决定后3天内无条件【退场】,并承担由此造成的一切损失。
第12条其他
12.1 乙方同时应当严格履行甲方与本项目业主方签订的施工合同及其他相关协议中对工程质量、工期、安全文明施工等事宜的相关约定,若由于乙方未按照约定履行相应义务而使甲方遭受损失(包括但不限于甲方向业主方承担的违约责任,乙方应负责赔偿。
12.2 施工图纸
甲方向乙方提供一套本工程施工图纸,乙方如需加晒,甲方可予以配合解决,但所需费用由乙方承担。
12.3 工程变更
12.3.1 施工期间,如出现工程变更,乙方应无条件接受甲方工程变更指令,并按照变更后的施工图纸进行施工。
12.3.2 若乙方拒绝甲方变更指令,甲方有权按相应条款中的三倍价格另行发包处理,相关费用在乙方工程款中扣除,乙方工程款不足以抵扣上述费用的,由乙方另外支付。
12.2.3 因非乙方原因造成的返工费用按现场签证计算。签证的时效为发生或完成之日起2
天内,超过时效则甲方不予认可,甲方在收到乙方签证单后,应在10日内审核完毕。
12.3 不可抗力
12.3.1 本合同中所指的不可抗力与甲方和本项目业主方签订的施工合同及其他相关协议中的不可抗力的定义相同。
12.32 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方认为有必要暂停施工的,乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后的48小时内,乙方应以书面形式向甲方通报损害情况,并提供相关的证明材料。
12.3.3 因不可抗力导致的费用和责任双方按照以下原则承担:
①建筑物本身的损害风险:由甲方承担,但若因乙方未采取必要措施而导致损害扩大的,扩大部分由乙方承担。
②材料、设备的损害风险:施工现场用于施工的材料和设备遭受损害的,由甲方承担,但若因乙方未采取必要措施而导致损害扩大的,扩大部分由乙方承担。
③停工期间,乙方应甲方要求留在施工现场的必要的管理人员工资由甲方承担。
④双方人员伤亡:责任由其所属单位承担。
⑤延误的工期相应顺延。
第13条违约责任
13.1 若因乙方原因,本工程质量达不到合同约定标准,乙方除无条件返工至合格外,还须按照工程总造价的1%向甲方支付违约金,违约金由甲方在拟支付乙方的工程结算款中扣除,同时,造成的损失费用及返工所需的甲方材料费由乙方承担,工期不予顺延。若分部、分项工程验收达不到合格标准,甲方有权视情况按照元/每项(处对乙方进行违约处理,违约金在拟支付乙方的工程进度款中扣除(若本工程质量最终达到合同约定标准,则该违约金可视情况予以部分返还。
13.2 若因乙方的原因导致本工程未能满足合同约定的安全文明需要,乙方应按照工程总造价的2%向甲方支付违约金。
13.3乙方必须严格按照承包范围进行施工,否则甲方有权另行发包处理,如因此导致甲方遭受损失或者费用支出增加,乙方应付赔偿责任,赔偿款项在甲方拟支付乙方的工程款中扣除,若乙方工程款不足以抵扣,甲方有权向乙方追偿。
13.4 属乙方承包范围内的工作内容,如乙方未按照约定全面履行,甲方可向乙方发出整改通知,乙方应当按照通知要求进行整改,若乙方不能按照通知要求进行整改或者整改结果不能满足甲方要求,甲方有权将本合同约定的乙方承包范围内的全部或者部分工作内容委托第三方
实施或者整改,而且该相应工程量不得纳入乙方工程款结算范围,同时,甲方还有权按照实际发生费用并另加10%违约金向乙方计取费用,该费用在拟支付乙方的工程款中扣除。
13.5若乙方违约行为给甲方造成损失,乙方除按以上约定承担责任外,还应赔偿甲方的一切损失。
13.6乙方在本项目承接工程范围内因自身原因引起的诉讼和非诉讼法律纠纷(包括但不限于调解、仲裁或诉讼,由乙方自行处理、自行承担一切经济与法律责任;若乙方不履行纠纷确定的义务给甲方造成的一切经济损失,甲方有权从乙方的应收工程款、结算款、保证金当中直接扣除,并另加收合同总价1%的违约金支付给甲方。
13.7达到履行期限后,乙方报送验收申请,甲方按约及时进行验收。验收不合格的,乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施,由此增加的费用和(或延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后,应重新提交竣工验收申请报告,甲方按本项约定的程序重新进行验收。
第14条知识产权与保密
14.1 除另有约定外,甲方提供给乙方的图纸、乙方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方,乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意,乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
14.2 除另有约定外,乙方为实施工程所编制的文件,除署名权以外的著作权属于甲方,乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意,乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
14.3 乙方保证在履行合同过程中不得侵犯甲方及第三方的知识产权。乙方提供的产品和服务所涉及的全部知识产权均为乙方所有或已取得有关权利人的许可;乙方在向甲方提供产品和服务的过程中,若实施了侵犯他人知识产权的行为,其后果由乙方承担,造成甲方损失的,由乙方负责赔偿。
14.4 除合同另有约定,乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
14.5 甲乙双方在合同订立及履行过程中知悉的商业秘密,不得泄露或者不正当使用。任何一方泄露或者不正当使用该商业秘密给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任。
第15条合同争议
园林绿化工程分包合同本合同如发生争议，双方应当友好协商解决。若发生纠纷，协商不成时，向甲方所在地或甲方所在地人民法院起诉解决。第 16 条合同解除 16.1 发生以下情形，本合同解除：①甲乙双方经协商一致，可以解除合同。②因不可抗力致使本合同无法履行时，甲乙双方可以解除合同。③乙方存在违约行为，或者甲方认为乙方没有能力履行合同时，甲方可向乙方发出合同解除的通知，通知到达乙方时合同解除。④因业主方原因造成本工程停建或缓建，致使合同无法履行时，合同解除。⑤本合同约定合同解除的其他情形。 16.2 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程及剩余材料、设备的保护和移交工作，并在合同解除后的 48 小时内按照甲方要求撤出施工场地，否则，甲方有权向乙方收取场地占用费，该笔费用从拟支付乙方的工程结算款项中直接扣除。第 17 条合同生效终止及其他 17.1 本合同自双方加盖公章并经法定代表人或授权代理人签字之日起生效，至工程完工结算办理完毕，乙方将工程交付甲方，甲方支付约定的工程款后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款自行终止。 17.2 合同有效期内，如有未尽事宜，双方经协商一致，并签订书面补充协议。 17.3 本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效
力。第 18 条合同附件：（以下无正文，为签字盖章页）甲代方：表：乙代方：表：第 11 页共 11 页
合同编号：YT-FS-2403-10 市政施工分包合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
市政施工分包合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 本工程根据《中华人民共和国合同法》《中华人民 共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规等文件精 神，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，甲乙双方就 *******工程分包承建达成一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工作地点： 三、工程内容：室内田径馆和室外田径场地铺设 7cm沥青砼，室内田径馆面积暂定为5012平方米，室 外田径场地面积暂定为8919平方米。 四、承建方式：根据甲方审定工程造价，乙方对 工程实行包质量、包工期、包材料、包保修。 五、建设工期：20天
六、工程造价： 1、底层为重胶沥青砼单价：4cm*12元/cm*平方米=48元/平方米13931平方米*48元/平方米=668688.00元 2、面层为改性沥青砼单价：4cm*14元/cm*平方米=42元/平方米 13931平方米*42元/平方米=585102元 13931平方米面积为暂估面积。待工程完工后，应按实际铺设沥青砼面积据实结算。实际工程造价为：底层实际面积*单价+面层实际面积*单价 七、付款办法：乙方机械全部进场后，跑道底层乳化沥青喷洒完毕，甲方付工程造价30%进度款。乙方底层重胶沥青砼铺设完毕后，甲方再付工程造价40%进度款。面层改性沥青砼铺设完毕后，经北京绿茵天地体育产业股份有限公司现场技术负责人和甲方代表验收合格后三日内甲方再支付至实际工程造价总额的95%，余额5%质保金至本合同一年期满后无质量问题，甲方在15个工作日内予以付清。由乙方施工的分项工程资料必须按规范及监理收集、归整。整理完善后移
铁路附属工程劳务分包合同 工程承包人（以下简称甲方）：青海旭源工程开发有限公司 工程分包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 中铁一局格库铁路（青海段）GKQHSN1标第一项目护坡工程专业分包事项，经协商一致，订立本合同。 1、工程专业分包内容 工程名称：中铁一局格库铁路（青海段）GKQHSN1标第一项目护坡工程。 工程地点：格尔木市 工程内容：铁路混凝土与砌体工程施工 2、合同工期： 3、质量标准 3.1工程质量：按承包合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工承包合同或其它承包合同） 关于质量的约定、国家现行规范和标准执行。本工程必须达到业主、建设单位质量评定标准。 3.2质量不合格工程的处罚： 3.2.1本合同所称质量不合格工程是指不符合甲方技术交底、设计文件、国家现行的有关技 术标准、规范及本合同对质量的要求，不能通过甲方、监理单位、建设单位、建设单位等上级主管单位验收的工程。 3.2.2因乙方原因造成的施工质量不合格的工程项目，乙方应在建设单位、监理单位、总承 包单位等上级主管单位及甲方规定的时间内无偿返工，返工后仍达不到要求的，由乙方承担违约责任并承担由此产生的一切费用。 3.2.3乙方发生质量事故，造成建设单位、监理、总承包单位等上级主管单位对甲方的处罚， 处罚费用有乙方全部承担。 3.2.4乙方不按规范施工，违背监理指令造成监理对甲方下达的质量问题整改通知书的，甲 方将对乙方进行处罚，第一份监理指令处罚1000元：以后每次递增500元，乙方对监理指令不按时整改，在规定时间内无法进行达标回复的，每次罚款1000元。 4、合同价款
中建七局总承包公司雁鸣湖生态文明小区 景观大道项目部 市政管线劳务分包 合同文本 合同名称：市政管线劳务分包合同 合同编号：ZCB-JGDD/LW -2010-01 发包方：中建七局总承包公司 承包方：周口市恒基工程劳务有限公司 签订时间：20 年月日
给水工程劳务分包合同 甲方：中建七局总承包公司 乙方：周口市恒基工程劳务有限公司 为了明确双方在雁鸣湖景观大道（一期）施工中的权利和义务，本着按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，本着平等自愿、互惠互利的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：雁鸣湖生态文明示范小区景观大道（一期）的管线工程 1.2工程地点：中牟县大孟镇芦岗村 1.3工程范围：本工程工作包括提供一切工程所需的劳务及相应的材料，设备、技术、工程监督和其他一切能使工程及时、顺利完成的项目。 乙方应该进行但不限于下列工作： 各种管线铺设，接口处理，检查井的砌筑，闭水实验，沟槽回填与夯实，场地清理等 1.4承包方式：甲方提供挖掘机、起重机、热熔机（Ф500mm以上用）、各种管材、红砖、砂、石屑、水泥等耗材。乙方自备打夯机、发电机、电焊机及各种辅助材料，如：电缆、倒链、柴油等。 第二条合同文件 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释： 2.1本合同； 2.2协商、变更等明确双方的权利和义务的纪要或补充协议； 2.3工程量清单； 2.4现行技术规范； 2.5图纸； 2.6甲方制订的有关本工程的管理制度； 2.7施工承包招投标文件； 第三条工程工期 3.1乙方按合同文件完成全部工程的工期为25 日历天。 3.2开交工日期及各阶段控制工期如下： 开工日期：2010年月日 完工日期：2010年月日 3.3若施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程日期，则以最终调整后的日期为准，乙方必须无条件执行，其中形象进度必须满足业主和甲方的要求。因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方代表提出延期理由和要求，经甲方批准后，工期相应顺延；因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在合同中充分考虑，乙方不得另外提出且放弃补偿权。 3.4乙方不按合同、图纸、规范或甲方的指令施工，甲方有权暂停施工，并要求检查整改直至符合要求，但并不影响合同工期的要求。 3.5因乙方不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担；拖延损失赔偿金：1000 元/天，拖延损失赔偿金限额：合同价格的10 %。 第四条合同价格 4.1工程价款： 4.1.1价款说明： 4.1.2现拟本工程总价款为元整，大写元整。 4.2本合同为固定综合单价合同，具体总价以最终结算为准。 4.3合同价格已包括了乙方严格履行合同，完成本合同工程全部工作内容所需的人工、机械、材料（本合同6.2款约定由甲方供应的材料设备除外）、生产生活的水电费、质检（自检）、试验配合费、缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临时用地、临时建设及拆除费、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费（营业税、城市维护建设税、教育费附加除外）、利润、安全文明施工、环保及合同和图纸明示或暗示的责任及义务和风险等；在整个合同的执行期间，综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的增减无关。 4.4合同价格还包括必须赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成，一切赶工或因加班而提出补偿要求将不会被考虑。 4.5合同价格包含了非乙方原因导致的工期延长或一方设备停滞、人员窝工而增加的费用。 4.6乙方负责供应自需的所有水、发电机和其他服务。如乙方使用现场甲方提供水、电等，乙方负责从指定接入点进行正确的接驳及所需的临时供水、供电管线及设施，同时按下列价格向甲方支付水、电费用： 施工用电接口由甲方提供，乙方自备电缆、配电箱、自备发电机等。电1元/度。 4.7本合同工程量清单综合单价含营业税、城市维护建设税、教育费附加税费及规费由甲方上缴。乙方的税费由乙方自行缴纳 第五条计量和支付 5.1工程量清单中所列的工程量是估算或设计预算数量，不能作为乙方在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 5.2除非合同对部分工程另有约定，工程量的计量均应以实际完成图纸净工程量为准，其计算方法如下：（详见工程量清单说明及计量规则）。 5.3预付款：无。 5.4乙方分项工程施工完毕经监理工程师和甲方验收合格后，对完成工程量应及时进行汇总，填写计量计算单并附上相应的施工原始资料报送甲方，甲方三天内组织人员进行验收并有专业工程师配合生产
基坑支护工程劳务分包合同 发（总）包单位：（甲方）（以下简称甲方） 承（分）包单位：（乙方）（以下简称乙方）经双方协商甲方将本基坑支护工程发包给乙方，为了明确工程内容和双方责任，本着互相协作，紧密合作，分工负责的原则，根据国家合同法条例规定和本工程的具体情况，一致商定以下合同条款，以共同遵守。 第一条工程概况： 工程名称： 建设地点： 第二条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容： 本工程包括（按照施工图纸计算）： 1、锚索孔径为Φ150，工作内容：包括锚索加工、锚索钻孔、锚索设置、灌浆及张拉。 2、边坡斜坡喷浆。 3、锚杆。 第三条本合同所承包工程的工期定为个日历天，工期计算的起止时间是：年月日开工，年月日竣工。 在履约过程中，乙方按合同工期及甲方的总体进度，甲方有权根据总体计划调整乙方工期，乙方应服从甲方的调整，增加人员机械满足施工进度要求。因不可抗力因素或甲方责任，经甲、乙双方签证认可后，可调整工期。 第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第（一、二）项执行：（一）按照国家及省、市的有关规定执行。 （二）按照国家《现建筑施工规范大全》有关标准执行。 第五条承包方式及单价： 一、实行包工不包料：即机械、人工、包质量、包工期 1、锚索：每米单价：元/m（不含税金）。 2、喷浆：每平米斜坡单价元。 3、每条保底6米。 4、锚杆元。 第六条 1、乙方所有机械设备及人员进场费：无。 2、工程量计算方式：最终工程量以甲方和建设方、监理单位签认的工程量为准，工程总造价款按工程结算以实际发生工程量计算，单价不变。 3、付款方式：工程进度款按月支付，乙方应于每月日向甲方提交当月进度
编号：_____________园林绿化工程施工劳务分包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
承包单位（甲方）：________________________________________ 劳务单位（乙方）：________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：________________________________________景观工程 1.2工程地点：__________________________________________________ 1.3工程内容：__________________________________________________ 1.4劳务承包范围：__________________________________________________ 1.5劳务承包期限： 开工日期：________________________________________； 完工日期：________________________________________； 总日历工期：______________________________日。 发生下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期： 1.5.1人力不可抗拒的灾害而被迫停工； 1.5.2甲方变更计划和设计而影响施工； 1.5.3甲方未按期拨付劳务费用影响施工； 1.5.4临时停水停电累计__________小时以上； 1.5.6其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。 1.6工程质量等级:国家或省市现行质量验收规范合格标准； 1.7合同价款:本工程实行单价包干合同，具体单价见附表，最终以实际完成工作量及合同约定单价进行结算。 1.8乙方投入施工人数：约____________________人。 第二条合同文件的组成与解释顺序。
市政道路劳务分包合同 发包方（全称）： 承包方（全称）： 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关南昌居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3．建设单位： 二、工程承包方式、范围和内容 1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。 2、工程承包范围为甲方负责施工市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。 3、工程承包内容为市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。 三、具体施工承包内容和清工承包计价依据 1、化粪池施工承包内容和包清工计价依据 （1）.工作内容：配合协助放样，基坑底300mm内人工修整（不包括机械挖土及回填土），基坑砂包支护，材料100m内水平运输，基坑抽排水（在粉刷强度未达到前要保证水位在基底以下），砼拌制浇捣、养护（包括预制盖板），砖浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷抹光，管子预埋，预制板安装、找平等。 （2）.计价依据：基坑砂包支护：15元/m3；砼浇捣55元/m3；预制盖板7元/块，基坑抽水、排水：100元/座；砖砌体：0.15元/块；内外粉刷：5.5元/﹐，所有工程量以实际完成工程量签证为依据。 2、排水管道施工承包内容和包清工计价依据 （1）砼管施工承包内容和包清工计价依据
a．工作内容：配合甲方放样、测量（设专人），基槽底300mm内土方人工修整，基槽支护、支模，排水、抽水，砼垫层拌制、浇捣，100m内水平运输，砼管吊装就位、承插口封头、管座砼拌制、运输、浇捣、养护、砼修补、检验后人工土方回填夯实（不包括基槽机械挖土、回填土及夯实，机械吊装的台班费用）。 b.计价依据：直径?500~?800：15元/m，直径?1000：20元/m。 （2）塑料加筋管施工承包内容和包清工计价依据 a.工作内容：配合甲方放样测量（设专人），基槽底300mm内土方人工修整平，管子埋设，管子底超挖部位回填，人工夯实（防止管子机械回填土时下沉，造成倒返水或管内积水。管子周围150mm 必须回填砂土，不允许有石块、砖碴物等回填以免压破管子），不包括机械挖土、回填的费用。 b.计价依据：?200塑料加筋管子：2元/m，?300管子3元/m。埋设超过1.8m管子：6元/m 3、雨污水检查井施工内容和包清工计价依据 a.施工内容：配合甲方施工放样，基底300mm内土方人工修整，基坑支护，排水、抽水，支模，垫层、流槽及暗井盖砼拌制、浇捣、养护，砌块浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷，安放井座、井盖，爬梯、养护，材料100mm水平运输（井座盖从仓库提货），井内清理干净。根据绿化地坪及铺装面层、检查井进行高度调整、修改（机械作业后破损需返工重做，另行计算），配合水电安装施工。 b．计价依据：直径为1500：250元/座；直径为1250：180元/座；直径为1000：140元/座；直径为700：63元/座（深度在1.2m内），直径为700，深度在1.2m以上：100元/座，检查井盖板700×700×80，每块4元。 4、围墙施工内容和包清工计价依据 （1）.施工内容：配合甲方测量、放样，基底300mm内土方人工修整，基槽灌水、人工夯实，卵石垫层，支模，砼垫层拌制、浇捣，砂浆拌制、砌筑，人工回填土（不包括机械开挖，回填费用）夯实，水平距离100m运输。 （2）.计价依据：砼垫层（含卵石垫层）：7元/m2；砖砌体：0.15元/块；预制板安装另行计算。 5.其它景观、台阶、明沟、路侧石安装等工程内容和计价依据 （1）.施工内容：所涉及工作面内基底300mm内的人工土方开挖、回填，人工土方平整夯实，场地平整，饰面块材料粘合层以下的所有泥工施工内容，砼浇捣、养护、粉刷、砌筑等工程，材料100m水平运输。
道路附属工程施工合同 【篇一：道路附属工程施工合同-某范本】 *** 道路施工合 合同编号： 二0一二年十一月三日同 **工程第一标段施工合同 甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事项协商一致订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：**工程第一标段 1.1.1工程地点： 1.1.2工程内容：详见工程量清单。 1.1.3承包范围：包工包料。 1.2 工期 1.2.1开工日期： 1.2.2竣工日期： 1.2.3总日历工期：天 1.3 质量等级：合格 1.4 合同价款：元 二、合同文件及解释顺序：执行合同条件规定。 三、合同使用标准。 3.1 适用法律法规：国家有关法律法规及建设行政主管 部门的有关规定。 3.2 适用标准、规范： 《城市道路设计规范》（cjj37-90） 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（cjj1-2008） 《市政工程施工技术资料管理规定》（建设部）等。 四、图纸 4.1 图纸提供套数：套。 五、甲方驻工地代表： 六、乙方驻工地代表:
七、甲方工作:甲方提供施工设计资料，按照国家有关 规范及标准监督乙方施工，协调解决施工中的有关问题。 7.1 质量控制：甲方根据工程情况按照有关制度提出质量管理要求，参加工序、重要部位的质量检查验收，并组织竣工验收工作。 7.2 进度控制：根据实际施工情况协调施工单位完成工期计划。 7.3 施工协调：甲方负责与施工工序相关的有关弱电下地、其他公用设施施工、特殊区段施工方案调整等工作。 八、乙方工作:乙方组织该工程施工. 8.1新栽植的苗木必须有检疫部门出具的检疫证明，严格按照工程量清单中规定的数量、规格（冠幅、干高、胸径等）、种类，苗木要 求长势旺盛，冠幅饱满，色泽丰润，无 病虫害，必须带土球；苗木坑径不得低于有关规范要求，深度同原 根系深度，坑槽上下垂直，底土翻松，不透水层挖透并全部清除； 绿地要整平，不能有洼塌地段；苗木运抵现场后必须经甲方验收合 格后才可栽植。移栽的苗木必须带土球。 8.2土建材料必须符合规定要求。 8.3施工质量：乙方必须遵守甲方有关工程质量管理的制度规定并应严格按照图纸设计及相关规范标准进行施工，根据甲方管理要求和 施工进度情况及时通知甲方驻工地代 表做好质量管理，未经验收许可，禁止进入下道工序施工。 8.4 做好施工场地周围建筑物、公共设施、苗木和地下管线的保护工作，如在施工中损坏已提示注意保护的设施、苗木等，应承担相应 责任及发生的费用。 8.5 施工安全：乙方必须做好施工现场的安全防护工 作，施工不应占用机动车道，如必须占用，应按规定设臵警示标志，确保施工安全但甲方不承担任何费用。如出现安全问题，自行承担 相应后果。 8.6与工地周边居民及经营业户处理好关系，确保工程顺利进行。 8.7管理与维修： 8.7.1绿化工程：乙方在工程完工后要做好管理养护工作，包括绿地 内的卫生、除草、已死苗木的清除更换，苗木 的修剪、施肥、浇水，要做 好日常维护管理、看护，保证新栽植苗木和移栽苗木的成活，管理 期自竣工验收合格之日起一年。
编号：_____________市政工程施工合同 发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式： 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。
深基坑支护工程专业分包合同 签订日期：2010年3 月28日
深基坑支护工程 专业分包合同 总承包方：（以下简称：甲方）专业分包方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，就深基坑支护工程，为明确各方责任，保障各方的权益义务，经友好协商达成一致签订本合同。 一、工程概况： 1.工程名称：深基坑支护工程 2.工程地点： 二、承包方式及范围： 1.本基坑支护工程承包方式：乙方承包范围内合同总价包干方式。 2.乙方承包范围：按设计研究院提供的武汉市深基坑专家组审核通过的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包括支护桩、锁口梁、挂网喷射砼、喷锚施工、钢支撑安装及拆除外运、坡顶排水沟、钢支撑拆除前的换撑工作、支护桩轴线附近清理旧建筑物基础
工作。 （钢支撑及换撑的钢材为周转性材料，拆除后归乙方所有） 3.支护设计图纸中的土方挖运、基底排水沟施工、基坑周围围墙拆除及增设轻质围墙工作、迁移场区内影响支护施工的市政排水管网工作、 坡顶排水沟之外的地面硬化工作及基坑监测工作均不在本合同中乙方承 包范围内。 三、合同价款及支付方式： 1.支护工程合同总价包干价（含税）：人民币：。 2.本支护工程合同价款含乙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括甲方的总包管理费在内。 3.支付方式： （1）基坑土方开挖至基底（除车道余土外），甲方向乙方支付合同总价80%的工程款。 （2）基坑土方回填完成一月内，甲方向乙方一次性付清余款。如结算价有变更，乙方应向甲方提供完整的结算资料，经甲方审核后付清工程尾款。 （3）若乙方施工过程中，因非乙方原因导致工程停工二个月，则甲方应在一个月内向乙方一次性付清已施工工程款，乙方撤场。 四、工程工期： 1.基坑支护工期 根据土方开挖及施工进度要求，工期安排如下： （1）支护桩、立柱桩施工45天；
编号：______________ 园林绿化工程专业分包合同 发包方：_______________________________ 乙方：_________________________________ 签订日期：________ 年______ 月______ 日 发包方（以下简称甲方）： 乙方（以下简称乙方）：为优质、高效的完成工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，遵循平等、互利的原则，经双方协商，达成如下协议，
共同遵守。 第一条: 组成合同的文件 1.本合同及附件； 2.甲方下达或转发的相关文件、指令、通知、会议纪要、设计洽商与变更通知单等； 3.工程实物量和设备材料清单或确定工程造价的施工图预算书和施工图纸； 4.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。合同组成文件如有不一致之处，以发生的时间先后顺序为准。 第二条: 本合同概况 l 、工程名称： 2、工程地点： 3、分包合同范围及内容： 3.1 合同分包范围：按甲方提供的施工图纸，并按乙方提供且经甲方审定项目、品种、规格 和质量进行施工，包括但不限于围墙、入口LOGO景石、前广场水景、条石坐凳木平台、假山水 景区水池及铺装、广告廊架、景亭、园林种植土回填及绿化工程、庭院电气工程、其他配套设施（垃圾桶、休息伞膜、成品推拉门等）以上内容及与以上内容相关的附属工程均属于本合同的分包范围。 3.2 合同分包内容（本合同包括但不限于以下内容）： 321包括围墙、入口LOGO景石、前广场水景、条石坐凳木平台（含条石坐凳安装）、假山水景区水池及铺装、广告廊架、景亭、园林种植土回填及绿化工程、庭院电气工程、其他配套设施（垃圾桶、休息伞膜、成品推拉门等）完成以上内容以及与上述内容相关的一切附属工程均属于本合同的分包内容。 3.2.2临建、现场办公室和办公条件：乙方自行提供满足其施工需要的临时住房、办公用房， 并应为其所有进场人员合理安排临时设施，并自行解决住房内的住宿用床及日常生活必需品、办公必需品。合同价款中已包含乙方临建设施（生活、生产、办公等）、日常消耗材料的费用； 3.2.2现场临水、临电：甲方只提供水电接驳口，乙方在甲方指定的接驳口进行水电接岀，并安装电表、水表进行水电计量，按照甲方的收费标准进行水电费缴纳。合同价款中已经包含乙方临时水电费的各种费用； 323文明施工：本工程施工范围内的安全文明施工由乙方负责。具体包括：O 1迎接各级检查、工程验收等活动；O 2本工程所用材料、设备的二次搬运、转移、码放整齐等；O 3工程施工现 场浮土、垃圾的清扫、现场堆放材料及设备的整理、素土覆盖、临边防护、挂牌管理及相应的处理措施；04
市政工程施工合同 发包方（甲方）：富源县墨红镇人民政府 承包方（乙方）：云南泰航建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：富源县墨红镇集镇市政工程。 1.2 工程地点：富源县墨红镇集市。 1.3 承包范围：市政道路。 1.4 承包内容：市政道路。 1.5 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.6 承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于2013年 5 月22 日开工，至2013 年 7月22 日竣工，共60 个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一 天，按本工程总价的2% 计算，按天累计。 2.4 如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计 划，尽一切可能保证工期。 2.6 除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。 2.7 对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外，其余部分均由乙方承担。 第三条质量 3.1 本工程质量等级为一次性验收合格,并交付使用。 3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为10% 。 3.3 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
_________________室外附属工程劳务分包合同 甲方：_______________________________________ 乙方：_______________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就__________________________工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：____________________________________________________ 2、工程地点：____________________________________________________ 3、承包项目及方式： 将该工程道路、排水及附属工程由乙方以单包人工费方式承包施工。 4、承包范围：商品混凝土浇筑（包括机械、钢模、路面刻纹、切缝、养护）、排水波纹管安装（包括沟槽整平，不含开挖和回填）、Ф600水泥管安装（包括垫层、管带，不含开挖和回填）、检查井、阀门井、雨水井、污水井、强弱电井砌筑、人工碎石整平、人工水稳找平。 5、质量要求：合格 6、工程人工总造价以甲乙双方方认定的最后结算为准。 二、甲方执行本工程的代表：_____________，联系电话：_____________ 三、乙方驻工地代表：1、_____________联系电话：________________； 2、_____________联系电话：________________； 3、_____________联系电话：________________； 四、合同人工费结算办法
（BF―2009―0208） 合同编号： 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同 二○○九年八月
第一部分协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人） 劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、分包合同内容： 2.1本合同分包范围： 2.2本合同劳务作业内容： 3、工程地点： 建筑面积：
4、合同价款总额元（人民币）， 大写元。 5、分包工作期限 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历天数为：天 6、劳务作业人数：人。 7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）中标通知书（如有）； （3）投标书及其附件（如有）； （4）专用条款； （5）通用条款； （6）标准、规范及有关技术文件； （7）图纸及工程量清单； （8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 8、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间：年月日 合同订立地点： 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）地址：住址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 联系电话：联系电话： 第二部分通用条款 9、发包人权利和义务：
9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。 9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。 9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。 9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。 9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。 9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。 9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。
编号：_____________深基坑支护专业分包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
总承包方：（以下简称：甲方） 专业分包方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，就深基坑支护工程，为明确各方责任，保障各方的权益义务，经友好协商达成一致签订本合同。 一、工程概况： 1.工程名称：深基坑支护工程 2.工程地点： 二、承包方式及范围： 1.本基坑支护工程承包方式：乙方承包范围内合同总价包干方式。 2.乙方承包范围：按设计研究院提供的武汉市深基坑专家组审核通过的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包括支护桩、锁口梁、挂网喷射砼、喷锚施工、钢支撑安装及拆除外运、坡顶排水沟、钢支撑拆除前的换撑工作、支护桩轴线附近清理旧建筑物基础工作。（钢支撑及换撑的钢材为周转性材料，拆除后归乙方所有） 3.支护设计图纸中的土方挖运、基底排水沟施工、基坑周围围墙拆除及增设轻质围墙工作、迁移场区内影响支护施工的市政排水管网工作、坡顶排水沟之外的地面硬化工作及基坑监测工作均不在本合同中乙方承包范围内。 三、合同价款及支付方式： 1.支护工程合同总价包干价（含税）：人民币：。 2.本支护工程合同价款含乙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括甲方的总包管理费在内。 3.支付方式： （1）基坑土方开挖至基底（除车道余土外），甲方向乙方支付合同总价80%的工程款。 （2）基坑土方回填完成一月内，甲方向乙方一次性付清余款。如结算价有变更，乙方应向甲方提供完整的结算资料，经甲方审核后付清工程尾款。 （3）若乙方施工过程中，因非乙方原因导致工程停工二个月，则甲方应在一个月内向乙方一次性付清已施工工程款，乙方撤场。 四、工程工期： 1.基坑支护工期
园林绿化工程分包合同 甲方： 法定代表人： 委托代理人： 通讯地址： 电子邮箱： 联系电话： 乙方： 法定代表人： 委托代理人： 通讯地址： 电子邮箱： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经甲乙双方平等协商，本着自愿、公平、诚实信用的原则，双方就XXXX项目XXXX工程分包相关事宜订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2 工程地点： 1.3承包范围： 第2条承包方式 2.1乙方包工包料、包工期、包质量、包验收、包风险、包安全、包现场文明施工、包与其他分包单位的配合、包税金等方式进行承包施工。 2.2乙方需在合同签订5日内向甲方缴纳万元（大写：）保证金。（保证金包含：签约保证金占保证金总金额比例为5%、农民工工资保证金占保证金总额比例为45%、履约保证金占保证金总额比例为50%）保证金以现金或支票方式缴纳；保证金的返还按附件《保证金的返还》流程执行。 第3条计价方式及工程款支付
3.1本工程按以下方式进行计价: 3.1.1承包价格按甲方与业主总承包合同约定计价方式计价后总价下浮 %为合同价，乙方另向甲方缴纳 %的规费， %的水电费，乙方收取工程款式开具全额有效的建安发票，所有税费由乙方自行承担（以下浮之前的总金额为定税基数，即下浮部分的税金也由乙方承担），否则，甲方有权拒付。 3.1.2该工程总价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、税金、赶工费、劳保费、劳动保护费、保险费及医疗费、施工安全、文明施工、窝工费、人工进退场费、机械进出场费、利润、税金及政府规费等。 3.1.3合同暂定价：人民币万元（大写：万元整）。最终以结算金额为准。 3.2工程量的确认： 3.2.1甲方对乙方呈交的《工程量报告》进行审核确认，并通知乙方派人参加计量，乙方应当为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程款支付的依据。对乙方超出承包范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。如过程中有异议，应以甲方为准，并最终以业主方核定的工程量为准。乙方不得对工程量向甲方主张任何权利。 3.3 工程款的支付 3.3.1付款方式：乙方每月20日向甲方申报产值，甲方按业主审定的工程进度扣除下浮率后的80%，以银行承兑汇票或转账支票方式支付乙方工程进度款，如需贴现，费用由乙方自行承担。每次付款时，乙方除了向甲方提供由XXXX开具的等额有效的建筑安装发票，还应具备工程量及质量合格证明，并确保工程资料、经济资料的完整及已交相关资料原件到项目（分公司）的证明。否则，甲方有权拒付工程款。最后一次付款要有合格的竣工资料及经济资料已完善并交项目（分公司）的证明后才予支付（经济资料移交分公司成控部、技术资料移交分公司项管部）。（注：甲方对业主的审核结果有异议、则其可以进行二次审核，乙方对甲方的合理行为不得持反对态度。） 3.3.2乙方完成承包范围内的全部工作内容并经监理、业主及相关检测部门验收合格及有关部门备案，安全文明达到合同约定的标准且甲方同该工程业主方的工程结算定案十四日内完成与乙方的结算，乙方结算完成且收到业主工程款后的七日内银行承兑汇票或转账支票支付乙方工程款至结算额的95%，余5%为质保金，质保金待存活保养期满后十四日内无息给予支付。资料与付款同步，资料完善方可付款。 3.3.3甲方对乙方付款以本项目业主对甲方的付款为前提，若因本项目业主方拖欠甲方工程款导致甲方付款出现困难，甲方有权暂缓支付乙方工程款并不承担违约责任，乙方对此表示理
市政工程承包合同范本参考篇一：市政工程承包合同 发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方） 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包内容： 路面的恢复及道路的改造 四、承包方式： 沥青、水稳道路包工包料，砌井、砌墙部分、花砖、路崖、水泥及井管道材料由甲方提供。 五、结算方式： 1、承包单位经市场政工程经济管理站审定的取费类别和甲方制定的价格为依据（1.沥青路面每平方米95元。结构层：6公分粗料；4公分细料。2.水稳层每平方米30元。结构层：水稳层20公分。3.水稳层沥青路面每平方米125元。结构层：水稳层20公分，沥青层10公分，以上均为发票价。4.面包砖铺设8元/m2人工费，路崖8元每延米人工费。5.其它甲方指定的零星项目按照甲方指定的道路下水工程合同为依据进行结算。） 2、工程预算造价：约为壹佰捌拾万元整，改造总面积约为20000平方米。结算以实际工程量和项目，作为结算依据。
3、付款方式：合同签订后，甲方按工程总预算造价的30%付给乙方备料款、工程进度款，待工程竣工验收合格后付足工程结算造价的95%，余5%作为保修金，五年后经甲方再次复验工程无质量问题一次性付清余款。 4、本工程竣工后，15日内双方搞完结算。支付到总工程结算造价95％。 六、约定事项 1、开工前，甲方负责完成“三通一平”前期工程（即水通、电通、路通、施工现场等）并组织有关对施工图纸，设计技术资料进行审定，办理施工临时设施范围内，土地租用等有关事项、申请施工执照、确定工程水准点和座标控制点、乙方要严格按照审定后的施工图和有关技术资料进行施工。对水准点、座标控制点要妥善保存、以备后用。 2、本工程主要部分乙方必须自行完成，不得转包。部分专业项目实际分包时，其一切质量、技术、经济责任，由乙方向甲方负责。施工前乙方编制的施工组织设计（一般工程）由甲方组织设计单位、施工单位等。共同审定，重要工程要经市城建委（计建处）审批。 3、本工程如发生设计变更时，需另行预（结）算，经建设单位同意后，到甲方项目部办理增减变更签证。 4、为保证工程质量，由项目部进行质量跟踪随时检查外，分三个环节需由战略发展部及项目部进行基层碾压、水稳层