柏油路工程合同
篇一：公路施工合同
施工合同
发包方：索河镇人民政府（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
经甲、乙双方协商，甲方将索河镇索河路柏油路面18cm 垫层及路基工程交乙方施工，为确保甲乙双方的权利和义务。特订立如下合同：
一、工程名称及地点
1、工程名称：索河镇索河路柏油路面
2、工程地点：索河镇
二、工程质量和主材料的指定
1、工程质量：柏油路面厚度为18cm、宽米。
2、工程等级为：合格工程
5、工程质量按国家公路施工验收标准及交通部门有关验收标准进行施工验收。
三、工程质量监督与验收
1、本工程验收单位为市、区三级路指挥部，施工中甲方随时到现场抽样检查，并悬挂施工公示牌。
2、如因乙方原因造成的工程质量问题，必须返工到质量合格后方可进行下一道工序。
3、如因工程质量不能通过市、区有关部门验收合格，
其一切经济损失均由乙方承担全部经济责任。
四、工程造价与工期
1、柏油路面宽米，厚米，垫层厚度为米，每公里单位造价为万元/公里包干，公路总长6公里，工程总造价万元。
2、本工程工期为90天，竣工日期为XX年10月16日。
3、本工程由乙方承担税金。
五、资金来源及付款方式
1、资金来源：市、区赏花游项目补助金，余下不足资金由甲方自筹资金支付。
2、付款办法：（1）本工程采取乙方全额垫资，工程竣工后由市、区有关部门组织验收合格后，甲方将市、区补助金依照文件规定到位后及时付给乙方，甲方无任何理由截留资金。（2）余下工程款甲、乙双方另行协商付款办法。
六、安全生产及文明施工
乙方必须坚持安全生产，文明施工，如在施工中发生安全事故，一切责任及经济损失均由乙方负责。
七、违约责任
1、如因乙方不能履行合同，无任何原因中途退场，其一切违约责任及经济损失均收乙方负担。
2、如因工程竣工验收合格后，甲方不能履行合同结清工程款，其拖欠资金参照银行贷款利息加滞纳金。
八、施工方案及清单
本工程必须按有关道路工程标准进行施工，所有材料报价清单及施工方案，本工程质量监督方为区交通局及索河镇政府公路建设指挥部。
九、未尽事宜
甲、乙双方现场协商解决，签订补充协议。
本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，上报区交通局及索河镇路指挥部各一份，此合同自签字之日起具有法律效力。
甲方乙方
代表（签字）：代表（签字）：
XX年7月15日
施工合同
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经甲、乙双方协商，甲方将混凝土路面、混合料垫层及路肩工程交乙方施工，为确保工程质量及合同工期的完成，特订立如下合同，以便双方共同遵守。
一、工程名称及地点
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程质量和主材料的指定
1、混凝土路面施工必须由区路指挥部下达开工令后方可施工。
2、水泥由区路指挥部指定的梅山牌水泥，中粗黄沙、合格的石料。
3、搅拌机必须使用强力式搅拌机，并配有扦入式震动棒、平板震动器。
4，工程等级为：合格工程。
5、施工前由施工单位编制工程技术方案、质量保证措施交甲方及镇政府路指挥部审查同意后方可施工。
6、工程质量按国家村级公路施工验收标准及交通部门有关验收标准进行施工验收。
三、工程质量监督与验收
1、本工程验收单位为市、区农村路指挥部，施工中甲方和镇政府路指挥部，随时到现场抽样检查，并悬挂施工公示牌。
2、如因乙方原因造成的工程质量问题，必须返工到质量合格后方可进行下一道工序。
3、如因工程质量不能通过市、区农村路指挥部验收合格，其一切经济损失均由乙方全部承担。
4、本工程质量保证金按工程价总额的5%提取，三年后无质量问题，甲方一次性付给乙方。
5、本工程保修期为三年，如在三年内发生的工程质量问题其一切经济损失均由乙方负担。
四、工程造价与工期
1、混凝土路面为宽米，厚米，垫层为混合料，路肩每边各米，每公里单位造价为人民币万元/公里包干价。
2、本工程混凝土路面由乙方承担税金，土方工程由甲方承担税金。
3、工程竣工验收后，按验收实际长度具实结算,但不能超过（公里）。
4、本工程有效工期为：自年月日至年月日。
五、资金来源及付款方式
1、资金来源：市、区预算资金。
2、付款办法：（1）本工程采取全额垫资，乙方按工程总额的60%汇入甲方指定的帐户，以保证工程的顺利实施，乙方开工后甲乙双方协商，可以用此款购买原材料。（2）工程竣工后甲方应按市、区拨付工程款及时付给乙方，甲方无任何理由截留资金。
六、安全生产及文明施工
篇二：柏油路述职报告
报
油建科
郭宏杰
述职告
述职报告
我是郭宏杰，油建科技术员，XX年2月被评为助理工
程师，负责黑家堡区和柏油路工程的工程技术管理工作。
XX年是不同寻常而繁忙的一年。七里村采油厂在遭遇百年不遇的大降水之后，油区基础设施变得千疮百孔，为了及时的弥补巨大灾害所带来的特大损失，全厂职工积极发挥在大灾大难面前的艰苦奋斗、不计较个人利益和工作的主观能动性，投入到轰轰烈烈的抢险救灾的大运动中去。经过七里村人一年的努力奋斗，七里村采油厂的原油生产丝毫没有收到灾害的影响。
XX年初，紧张而忙碌的一年开始了，首先我的第一个任务是野外工程测量。在天寒地冻的时候，我和黑家堡区施工员刘进贤等已经奔波在野外油区，开始把采油三大队上报的维修工程挨个测量。
接下来，我负责将测量数据分类汇总，输入电脑中工程计价软件，制作成工程预算，上报至计划科，由于工作量大，经常是白天出野外，晚上加班处预算，但从来没有抱怨过什么。
到四、五月份，工程放线工作也即将开始了，我从厂项目评审会通过的工程项目名单中找出黑家堡区的工程名单，然后绘制详细的施工图纸后，组织施工队和施工员去野外现场进行定位放线。有些施工队看不懂图纸，我便将图纸上的内容详细的给他们讲述一番，直到他们听懂为止。
一般放线后不久工程就开工了，我和施工员们就必须每
天出野外
到现场进行工程质量监督检查。在施工现场，我注意每一个施工环节，看是否符合技术标准。有些施工队偷工减料，施工工程中管理比较松懈，这给工程埋下了很大的质量隐患。对于这种情况，我第一个在现场就严厉的指出问题所在，给他们分析利害关系，让施工队一次性就彻底整改到位，坚决将隐患消除在萌芽状态。
在工程施工期间，要随时记录工程进展情况，有时工程预算对地基情况不明了的工程预算不准，这时就需要在平时施工过程中注意观察，及时进行工程量计算，以防止出现工程决算大于工程预算的情况出现。我坚持做施工日记，把每一天在施工现场发生的情况，详细的记录下来，已备日后查阅。工程施工中，也有一些问题我们无法解决，我及时的向领导汇报，通过领导的协调将问题解决。
工程竣工后，需要组织各相关科室参与验收。验收前一天，我就要联系各科室领导和施工队，确定参与人员名单。第二天早上一上班，又要挨住通知各科室具体人员和施工队，然后一起出野外验收工程。
验收工作是整个施工过程最关键的环节，验收记录也是我负责在记。验收中既要把工程质量关，在工程数量上也要力求精准。千万不能为了工队给予的蝇头小利而丧失原则，乱改动验收数据，这是绝对不允许出现的。有争议的数据要
在验收现场当着工队和各科室参与人员的面核实清楚，切忌不能将问题带回来在进行解释，这是永远也解释不清楚的。
野外验收工作结束后，下来就是整理验收资料，决算上报工作。首先要把各类数据分类、整理、汇总。其次是将整理好的各种数据输
入电脑中的专业工程计价软件中，调整材料市场价、取费、税收各类参数，最终得出工程造价。每一份工程决算都是施工人员辛苦努力的工作结晶，我感到自己手中的分量有点沉甸甸的。
工程到这步也就基本完了，但我们技术人员还不能放松。工程汇总、费用汇总，分类汇总等各种汇总如雪花一样飞来，我要紧牙关，继续坚持。
审定决算书后，我要负责将黑家堡区的决算书通知工队让他们去上税。对于这个环节，也不能有丝毫大意，有的工队粗心大意将决算书丢失的例子时有发生，所以必须叮嘱工队认真一些。
最终一步是将上完税的决算书连同税票和合同一起送到财务科，这才算是我负责的整个工程的完结。
现将XX年黑家堡区的野外工作总结一下：黑家堡区立项53项，计划投资元，其中桥涵帮畔47项，区队值班房建设2项，柏油路防护设施1项，文明井场维修1项。完成工程项目44项，共计元，剩余9项由于气温低无法完成，已
经做好预挂账。
特别值得一提的是，今年7至8月七里村采油厂遭遇百年不遇的大降水，这对油建科是一次艰难的考验，作为技术人员，深知自己肩上的担子之重。在雨灾期间，我在山体滑坡还未稳定之时，已经和抢险人员徒步走进大山深处，了解灾情，掌握第一手资料，为七里村采油厂上报准确的灾后损失情况。白天奋战在野外，晚上还要加班做预算，演示文稿，经常加班至晚上12点，默默无闻，任劳任怨，从来没有向领导提出过特殊需求。
在油建科工程技术人员短缺的情况下，我主动提出要求接替工程合同管理和人事方面的工作，虽然觉得工作辛苦，可是内心还是蛮高兴，能为油建科的发展做一份自己的贡献，是很光荣的事情。
当然在XX年的工作中，我也有失误，预算搞得不精通，给施工员也带来不少麻烦，我一定要努力加强业务方面的技能，多和老师傅沟通，学习经验，争取在今后的工作不再出现类似的差错。
XX年，又是一个美好的一年，在遭遇XX年特大暴雨之后，XX年又是充满希望的一年，在党的十八届三中全会的精神鼓舞下，我们一定会紧紧抓住XX这一年，争取在XX年将七里村采油厂建设得比以往更加美好。
郭宏杰
XX年1月9日
篇三：柏油路质量保修书 - 副本
质量保修书发包人（甲方）（全称）：
承包人（乙方）（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及国家法律法规要求，经双方协商一致，乙方对签定工程质量保修书。
一、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工
程的质量保修期如下：
质量保修期自工程竣工后、签订本质量保修书之日起满一年。
二、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理
规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围与内容包括：本工程项目自工程竣（交）工之日起，质量状态及功能性满足使用要求。
三、质量保修责任
1、工程发生质量事故，属于保修范围、内容的项目，发包人应提前7天通知保修人履行保修义务；承包人应当在
接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所产生的费用由承包方承担。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到发包人发出的事故通知后，应当在最短的时间内到达事故现场抢修。
3、质量保修期满后，由发包人组织验收。
四、保修费用承担
1、因承包方原因造成的质量事故及质量缺陷，保修费用由承包人承担。
2、非承包人原因造成的质量事故或其他责任事故，保修费用由责任方承担。
3、保修路段中的两个弯道除外（指村口及小庙弯道）
五、其他
本工程质量保修书自工程竣工验收合格后双方签章之日起生效，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：年月日年月日
篇四：安徽重点项目-霍邱县光明大道柏油路改建工程项目可行性研究报告
安徽重点项目-霍邱县光明大道柏
油路改建工程项目可行性研究报告
编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档，主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投
资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性
研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途：发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
关联报告：
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目建议书
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目申请报告
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目商业计划书
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目节能评估报告
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目资金申请报告
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目市场调查研究报告
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目投资价值分析报
告
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目投资风险分析报告
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目行业发展前景预测分析报告
可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）第一章总论
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目概况
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目名称
建设性质
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目承办单位及负责人
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目建设地点
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目设计目标
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目建设内容与规模
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目投资估算与资金筹措
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目建设总投资
资金筹措
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目主要财务经济指标
可行性研究依据
研究范围
第二章霍邱县光明大道柏油路改建工程项目建设背景
宏观形势
地理、历史
交通
宏观经济运行
宏观经济发展（GDP发展）
固定资产投资情况
人均生产总值
人口变化
地区及行业的发展规划
城市总体规划（XX—2020）
城市近期建设规划
第三章霍邱县光明大道柏油路改建工程市场分析与市场定位
霍邱县光明大道柏油路改建工程市场分析
霍邱县光明大道柏油路改建工程市场近况
霍邱县光明大道柏油路改建工程市场划分
板块特征分析及小结
霍邱县光明大道柏油路改建工程市场总结
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目机会分析
项目市场定位
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目的SWOT分析
霍邱县光明大道柏油路改建工程项目优势（STRENGTH）篇五：建筑工程施工合同逐条解读
《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201），是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订，并于 1999年12月24日颁布的。示范文本在91版示范文本的基础上，依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则，在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度，各方为简便起见，几乎都使用该文本，几乎不加任何改动。所以该文本在推动我国建设工程规范管理，防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。但在实践中，由于我国建筑市场仍不发达，各方风险防范意识都不强，经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象，更别提大量的内容简单，甚至条款内容不一致的合同。
这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关，也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。这种理念在利益不冲突时，对各方比较有利。但商人之间没有利益冲突是不可能的事。所以，开始签合同时大家一团和气。但到后来合
同履行阶段，由于利益冲突，大家反目成仇，想主张权利，又发现合同签订的模糊不清，打官司又费时费力。有些单位风险意识较强，签订合同时会想到让律师修改一下。但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的，其收费比较低，修改合同往往是免费的；难免有些律师为了自己的利益考虑，不认真修改合同，或者故意留下一定的漏洞，为以后收取高额的律师费留下伏笔。
针对上述现象，我们根据多年的执业经验，编写本篇文章，希望能对相关单位防范风险，有一定的帮助。本文所述修改意见主要借鉴了以下文件：（1）国际工程师联合会（FIDIC）制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》（以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件）；（2）最高人民法院XX年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）；（3）国家财政部、建设部于XX年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》（以下简称《结算办法》）；（4）《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）等。本文采取分条解读的形式，对每条解读都可以分为：解释、常见问题和对策三部分。
该文本由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》三部分构成。《协议书》作为合同文本的第一部分，是发包方与承包方就合同内容协商达成一致意见后，向对方承诺履行合
同而签署的正式协议。《协议书》包括工程概况、承包范围、工期、质量标准、合同价款等合同主要内容，并约定了合同生效的方式及合同订立的时问、地点等。
第一部分协议书
制定《协议书》并单独作为文本的一个部分，主要有以下三个方面的目的：一是确认双方达成一致意见的合同主要内容，使合同主要内容清楚明了；二是确认合同主体双方并签字盖章，约定合同生效；三是合同双方郑重承诺履行自己的义务，有助于增强履约意识。
下面就《协议书》的内容及如何应用作具体的解释和说明。
发包人（全称）：─────────────────承包人（全称）：─────────────────
【解释】发包方是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人及其合法继承人。发包方可以是法人，也可以是自然人或非法人的其他组织。
承包方：是指具有工程承包主体资格并被发包方接受的当事人及其合法继承人。承包方必须是具备建设工程施工资质证书的企业法人。
【常见问题】合同主体的确定是双方主张权利和义务的基础。如果连主体都无法确定，将为当事人主张权利留下难
以克服的障碍。
现实中也有人利用虚假公司，虚假项目进行诈骗，一旦上当受骗，往往损失无法弥补。
【对策】作为发包方的单位名称或个人姓名，应完整准确地写在《协议书》发包方位置内，不应简称。如“某某市**房地产开发有限公司”委托某建筑公司承包住宅小区建设工程，签订合同时发包方应写全称，不应简称为“**房产”。另，合同的签约主体不能是发包方的工程项目部。承包方的名称应完整准确地写在《协议书》承包方位置内，不应简称。
签订合同之前，一定要对方提供盖有法人印章的营业执照副本，机构代码证，税务登记证等基本证书；如为个人则要其提供身份证明及相关产权证明的文件。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
【解释】本条为鉴于条款的规定。主要规定了当事人签订合同的目的、意图及依据等。同时，也表明双方意思表示真实，地位平等等意思在内。平等、自愿、公平和诚实信用是我国民事活动必须遵循的基本原则，如果违反上述原则，民事行为很可能是无效或者可撤销行为。
【常见问题】本示范文本规定的鉴于条款内容简单，当事人一般也不对其给予足够的重视。但实际上，一条规范完
整的鉴于条款对维护当事人利益有着举足轻重的作用。它可以防止一方利用优势地位，强加不平等条款给另一方；也可以防
止一方恶意磋商，给另一方造成损失；也可以防止一方要挟另一方；还可以防止违约金约定过低时，一方损失无法得到保护等等。
【对策】当事人应根据具体情况，订立完整的鉴于条款。最好把双方签订该合同的目的，工程用途等详细列出。对当事人的资质等情形也应列出，
盈科（苏州）律师事务所杜义
一、工程概况
工程名称：
────────────────────
工程地点：
────────────────────
工程内容：
────────────────────
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
──────────────
资金来源：
────────────────────
室外工程施工合同范本 室外工程施工合同范文篇一甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间： 20xx年6月6日 ; 计划完工时间： 20xx年 7 月 6 日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 4.1承包方式：包工包料。 4.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：46000 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入
第六条乙方义务 7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。 第柒条材料和设备 工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。 第八条安全施工 乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 第九条工程分包 本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。 第十条合同的生效与终止 本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。 第十一条合同份数 本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。 甲方盖章：乙方盖章： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人: 委托代理人: 年月日年月日 室外工程施工合同范文篇二发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)
室外工程合同样本通用版3篇 General version of outdoor engineering contract sample 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
室外工程合同样本通用版3篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：室外工程合同例文 2、篇章2：室外工程合同文档 3、篇章3：室外工程合同范文 篇章1:室外工程合同例文 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况
1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间： 20xx年6月6日 ; 计划完工时间： 20xx年 7 月 6 日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1承包方式：包工包料。 5.2合同价款（大写）：肆万陆仟元整￥：46000 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 室外工程合同
编号：FS-DY-31986 室外工程合同 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间：20xx年6月6日; 计划完工时间：20xx年7 月 6 日 第三条工程质量要求期。
本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1承包方式：包工包料。 5.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：46000 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务 7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。 第柒条材料和设备 工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。 第八条安全施工 乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
2012-D11 合同编号: 美景国际生态城?美景绿洲室外工程 施 工 合 同 发包方：河南美景房地产开发有限公司
承包方：Y ______ 美景国际生态城?美景绿洲室外工程 施工合同 发包人：河南美景房地产开发有限公司 承包人：河南美景安装工程有限公司_________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就美景国际生态城?美景绿洲室 外工程建设施工事项协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：美景国际生态城?美景绿洲室外工程。 二、工程地点：河南省驻马店市。 三、工程内容：室外雨水、污水、给水、暖气、道路、路灯工程，详见施工图纸及工程量清单。 第二条承包范围 一、承包范围：发包人提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。 二、承包方式：承包人施工总承包，包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。 第三条合同工期 一、开工日期：2013年2月_25_日 二、竣工日期：2014年_02_月_5_日 三、本合同总工期：_96_日历天，即保证在2014年02月_5_日前完成本工程范围内所有工程内容且移交发包人，其中1#、3#楼给排水工程于2013年11月30日前完成竣工验收、道路工程于2013年11月25日前完成，满足发包人交房条件。 四、承包人的施工进度应满足总体施工进度要求，不得影响项目的竣工交房，否则视为逾期完工。如遇下列情况，经发包人签证确认后，工期按实际相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：
1、发包人原因发生在关键线路及关键工序上的，且将实际影响原排定工期进度计划 的； 2、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； 3、不可抗力。 承包人在上述情况发生后7__个工作日内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告并送达发包人，未提出的或逾期提出的，视为不涉及工期顺延，在工程结算时，不给予工期顺延。 第四条工程质量与检查 一、本工程质量标准：合格。承包人应建立有效的质量保证系统，严格接受质量监督。承包人应对整个现场的施工组织、施工方案和已完工程的适用性、稳定性、安全性及工程质量负全面责任。 二、承包人必须确保工程一次性通过验收。因承包人的原因致使工程未一次性通过 验收并导致工期不能按计划工期办理竣工验收，影响售楼的交付（交房），承包人按第十二条有关工期及质量违约条款承担违约责任。 三、双方对工程质量有争议时，双方同意由新郑市建设工程质量安全监督站裁定。 四、隐蔽工程和中间验收必须按照验收规范要求的程序组织验收，所有隐蔽工程、分部分项工程的质量验收，承包人应提前24小时通知监理工程师和发包人，并按照施工质量验收规范要求的程序向监理工程师进行报验，由监理工程师通知并会同发包人项目负责人一道进行验收，经监理工程师确认后，才能施工下道工序。不合格工程必须无条 件、立即返工。经监理工程师或发包人项目负责人三次书面通知整改仍无进展的，发包人有权解除本合同并要求承包人无条件立即退场，承包人应无条件立即清场退出，并赔偿一切损失及所有费用。 五、按国家现行有关施工规范及及发包人与监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全责任。当 监理工程师及发包人认为有必要重新检验时（重新剥离或破坏性实验），承办人应予以积极配合，检验合格的，工期顺延，费用由发包人支付；检验不合格的，工期不顺延，费用由承包人支付。 第五条合同工程量、合同价款及计价结算方式 一、本合同暂定总价为：人民币壹佰万元整（Y 2000000.00元）。 二、合同总造价的确定： 1、工程量：本合同工程量为暂定，最终结算工程量以发承包双方确认的实际完成的合格工程量为准。 2、单价：按照《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2008）》、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》、《河南省统一施工机械台班费用定额（2008）》及取费 标准；2013年8月份《河南省工程造价信息》、人工费标准按豫建标定【2012】34号文 执行
室外工程合同通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019307
室外工程合同通用版 室外工程合同范文篇一 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间：20xx年6月6日;
计划完工时间：20xx年7月6日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1承包方式：包工包料。 5.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：46000元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务 7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。 第柒条材料和设备 工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。
工程预算清单表格模板 篇一:工程预算常用表格 封-1 工程 工程量清单 招标人 : (单位盖章) 法定代表人 或其授权人 : (签字或盖章) 编制人 : (造价人员签字盖专用章) 编制时间 : 年月日工程造价咨询人法定 代表人或其授权人复核人复核时间(单位公章及资 质专用章) (签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章) : 年月日 : : : 封-2 工程 招标控制价 1 招标控制价(小写): (大写): 招标人 :
(单位盖章) 工程造价咨询人 :(单位公章及资质专用章) 法定代表人 或其授权人 : (签字或盖章) 法定代表人或其授权人 :(签字或盖章) 编制人 : (造价人员签字盖专用章) 复核人 :(造价工程师签字盖专用章) 编制时间 : 年月日复核时间 : 年月日封-3 投标总价 招 标人: 工程名称: 投标总价(小写): (大写): 投标人 : (单位盖章) 2 法定代表人 或其授权人 : (签字或盖章) 编制人 :
(造价人员签字盖专用章) 编制时间 : 年月日 封-4 工程 竣工结算总价 中标价(小写): 结算价(小写): 发包人 :承包人 (单位盖章) 法定代表人法定代表人或其授权人 : 或其授权人 : (签字或盖章) 编制人 : (造价人员签字盖专用章) 编制时间 : 年月日 (大写):(大写):工程造价咨询人 : (单位盖章) (单位公章及资质专用章) 法定代表人或其授权人 : (签字或盖章) (签字或盖章) 核对人: (造价工程师签字盖专用章) 核对时间: 年月日 : 3 篇二:工程预算表格模板 单项工程 单项工程 单项工程 单项工程 篇三:工程预算表格模板 分部分项工程量清单
信阳市水榭龙庄配套工程 合同编号： 施 工 合 同 河南省立厦防水防腐工程有限公司 信阳分公司
室外配套工程施工合同 甲方：信阳安佳房地产开发有限公司（以下简称甲方）乙方：河南省立厦防水防腐工程有限公司信阳分公司（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。甲方将水榭龙庄小区1#、2#、3#、4#、5#、6#楼的室外配套工程委托乙方施工，经协商达成如下协议： 一、工程名称：水榭龙庄小区室外配套工程。 二、工程地点：信阳市狮河北路水榭龙庄小区内。 三、工程内容：室外给排水、小区道路、砌筑围墙及电缆沟等。 四、承包方式：包工包料。 五、工程造价：按实际工程量，清单报价结算（材料及人工按市场价， 另加6%税金和5%的利润据实结算）。 六、施工质量要求：按现行建筑安装工程规范要求施工，并验收合格。 七、结算依据：按实际完成工程量执行结算，另外，材料除甲方提供外， 其余材料均按市场价，并经甲方认可。 八、安全责任：乙方施工时必须按有关安全操作规程施工，违章操作造 成的安全事故均由乙方负责（施工后清理施工垃圾）。甲方应提供乙方施工人员的住宿和办公用房，水电费用由乙方承担。 九、付款方式：按工程进度付款，（每次付款乙方应提供主管税务部门开具的 正规发票）。工程完工后，由乙方提供竣工资料结算并报送甲方，结算书审
定后，甲方按结算书造价的95％拨付给乙方，余下5％作质保金，保质期满后7个工作日内，质保金退回给乙方。保修期为一年。 十、工期要求：本工程由甲乙双方根据现场实际情况商定工期。乙方必须保 证按甲方要求工期完工，若遇雨天或不可抗拒的客观因素所造成的延期，工期可往后顺延。 十一、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。 十二、本合同双方签字后生效。 十三、工程完工后付清余款，本合同自行解除。 十四、其他未尽事宜由甲乙双方共同协商后另行签订补充协议。 甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）： 日期年月日日期：年月日
雕塑工程预算报价参考表 一、创作雕塑泥塑和放大基价 1.写实性雕塑 2.变形体雕塑 3.抽象构成雕塑
4.雕塑体量和增加系数 5.雕塑翻模 二、雕塑成型材料制作类 1.石膏雕塑
2.水泥雕塑（“砼”为混凝土，按表面积计算） 3.玻璃钢雕塑 4.石质雕塑
5.铸铜雕塑（铸铜比差为8.9吨/立方米，壁厚平均为5～8毫米） 6.铸铁雕塑（铸铁比差为8吨/立方米，壁厚平均为8～10毫米） 7.锻不锈钢雕塑（不锈钢比重为7.8吨/立方米，壁厚为1.5～2毫米，造价按面积计算） 2-7-1 国产标准型号为1铬18镍9钛，进口标准型号为304-2B。
说明[1] 1.4系数中有0.4的面积是边角废料含量。[2] 40%系数中包括钢结构制作人工费、机电设备和切割焊磨耗材费，不含基础和钢骨架材料价。 8.锻铜板雕塑按第7.条计算方法取价。 三、间接费项目 3-1 工程管理费按省编工程预算定额或承包人资质取费标准取费。（附表）3-2 安装费按实际工程量和安装公司定额取费（或吊装台班取费）。 3-3 运输费按吨/公里计费。 3-4 税务按纳税标准×工程造价。 3-5 差价按材料预算价与市场零售价进行调整，其它顺差同时增减。 3-6 包干按合同规定，以工程造价出示正式工程税务发票或本单位财务收据。 四、付款办法 4-1 设计委托书签发后，付设计费订金50％（雕塑设计费按造价的15％、环境设计费按造价的5％计算）。 4-2 设计方案符合要求，付至100％（不符合要求设计方义务修改三次）。4-3 承包合同签订后，预付工程总款的30％工料款。 4-4 放大泥塑完成或制作中期付工程总款的30％工料款。 4-5 雕塑制作完成，安装前再付工程总款的30％工料款。 4-6 竣工验收后一个月内，付工程总款的5％尾款。 4-7 一年保修期满，经双方验收，结清保质金5%余款。
协议编号：LX-FS-A61163 室外工程合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
室外工程合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲、乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》、《建筑法》等相关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就甲方将建设工程发包给乙方施工事宜协商一致订立本合同，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 1.1 工程名称：众森国际花园一期室外围工程 1.2 工程地点：南昌市黄家湖东路1666号 二、工程承包范围和方式 2.1 承包范围：小区砼道陆工程、室外排污管安装工程、小区强弱电预埋管井工程、回填土(临时)
砼道路工程、二处看房停车场(临时)工程。 2.2 承包方式：本工程按综合总价包干即包工、包料、包机械、包运输装卸、包质量、包工期、包安全、包验收合格、包移交、包规定年限内的维护维修、包所有税金等一切费用的承包方式。 2.3甲方发出的任何变更、指令、回复等函件必须盖有甲方公章才有效，其他不符合上述要求的函件均为无效。 三、合同工期 3.1 开工日期：20xx年6月(具体以甲方开工通知为准) 。 3.2 竣工日期：20xx年11月(具体以甲方签收竣工的时间为准)。 本工程乙方已充分考虑了各种常规自然现象带来的对工期的不利影响，上述工期乙方已经充分考虑了
室外工程合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日甲方（发包方）：乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 第二条工期 计划开工时间：__________ 年________ 月_________ 日; 计划完工时间：__________ 年_________ 月_________ 日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1 承包方式：包工包料。 5.2合同价款（大写）： ________________ 元整Y: _________ 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务 7.2.3 在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，甲、乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》、《建筑法》等相关法律和行政法规，遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就甲方将建设工程发包给乙方施工事宜协商一致订立本合同，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 二、工程承包范围和方式 2.1 承包范围：小区砼道陆工程、室外排污管安装工程、小区强弱电预埋管井工程、回填土（临时）砼道路工程、二处看房停车场（临时）工程。 2.2 承包方式：本工程按综合总价包干即包工、包料、包机械、包运输装卸、包质量、包工期、包安全、包验收合格、包移交、包规定年限内的维护维修、包所有税金等一切费用的承包方式。 2.3 甲方发出的任何变更、指令、回复等函件必须盖有甲方公章才有效，其他不符合上述要求的函件均为无效。 三、合同工期 3.1 开工日期：__________ 年___________ 月（具体以甲方开工通知为准）。 3.2 竣工日期：__________ 年__________ 月（具体以甲方签收竣工的时间为准）。 本工程乙方已充分考虑了各种常规自然现象带来的对工期的不利影响，上述工期乙方已经充分考虑了与其他施工单位交叉施工、夜间施工、场内材料二次搬运、赶工、停水、停电等因素。因甲方原因造成的工期延误一律由乙方在事实发生后三日内进行签认，逾期甲方有权拒签。 四、工程质量标准应符合国家现行《建筑工程施工及验收规范》和《建筑工程质量检验定标准》等标准，同时
室外工程施工合同 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，就润城·山语公寓项目室外工程的发包与承包事宜，订立本合同： 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围 1.3.1给水工程：从市政水源管（小区预留管）至单体工程出户预留口的连接，小区绿化（景观）出水点敷设，含给水设备井、给水管及给水设备、管道打压试压等工作。 1.3.2排水工程：雨水、污水、废水系统，含井、管、沟、化粪池及清渣、整平、保护、维护工作等。 1.3.3供电工程：强电、弱电管道预埋，拉线井砌筑（抹灰），线缆敷设，通电试运行及井底、管沟清渣、整平、维护工作等。 1.4承包方式：包工不包料（甲供材料由乙方提报计划及进场时间），工程量依据甲方确认的施工范围，双方对验收合格的工程据实结算。 1.5合同工期：总日历天数 60 日，具体进场时间以甲方通知为准。 二、工程做法及技术要求 乙方应严格按照国家相关标准、规范和设汁图纸耍求以及工程师依椐合同发出的指令施工，工程质量标准的评定以国家相关质量检验评定标准为依据，工程质量合格。 三、双方责任 3.1甲方责任 3.1.1对乙方按照本合同约定交付的工程进行验收,如发现不符合本合同约定的，甲方有权要求乙方返工，并可要求乙方承担因此给甲方造成的损失； 3.1.2按照合同约定向乙方支付合同价款； 3.1.3配合乙方与参建各单位协调工作关系； 3.1.4提供施工用水、用电接口； 3.1.5及时对乙方提出的工程洽商变更予以确认； 3.1.6负责向乙方提供与本工程有关并经曱方现场代表签字确认的施工图； 3.1.7负责工程定位、测量、放线等工作； 3.2乙方责任 3.2.1自施工开始至竣工验收合格前负责本合同范围内的成品保护工作。
各专业工程预算及报价汇总表 专业类别:(桩基、土建、给排水、暖通、电气装饰等) 项目单费率预算价费率投标价主要让利理由及技术措施 位 (附量化测算及详细说明) 一、定额(工程)直接费元 132540.36 132540.36 1、人工费元 16456.06 16456.06 其 2、材料费元 114199.09 114199.09 3、机械费元 1885.21 1885.21 中 [其中:大型机械组、拆元 装进退场费] 二、综合间接费元 10.84 14367.38 1.34 1776.04 其它直接费元 4.12 5460.66 0.5 662.70 其 [其中:临时设施费] 元 1.25 1656.75 0.2 265.08 企业管理费元 2.57 3406.29 0.5 662.70 现场管理费元 1.01 1338.66 0.1 132.54 中定额测定费元 0.14 185.56 0.14 185.56 利润元 3 3976.21 0.1 132.54 三、劳动保险费元 1.9 2518.27 1.9 2518.21 四、其它费用元 1、包干费元其 2、现场安全文明措施费元 0.6 795.24 0 3、技术措施费元 4、赶工措施费元中 5、风险费元 6、其他元五、材差元 20705.78 20705.78 六、主材元七、甲供材料材差元八、独立费元九、商品混凝土调差元十、安全监督费元十一、税金元 3.44 5888.44 3.44 5419.39 总价元 176815.47 162959.78 本专业工程让利1.39 万元
投标人:(公章) 投标人授权代表:(签字或盖章) 日期: 2008 年 4 月 29 日 各专业工程预算及报价汇总表 专业类别:(桩基、土建、给排水、暖通、电气装饰等) 项目单位费率预算价费投标价主要让利理由及技术措施 率 (附量化测算及详细说明) 一、定额(工程)直接费元 2455.51 2455.51 1、人工费元 1682.28 1682.28 其 2、材料费元 762.55 762.55 3、机械费元 10.68 10.68 中 [其中:大型机械组、拆元 装进退场费] 二、综合间接费元 53 891.61 4.2 70.66 其它直接费元 12 201.87 1 16.82 其 [其中:临时设施费] 元 5 84.11 1 16.82 企业管理费元 16 269.16 1 16.82 现场管理费元 23.8 400.38 1 16.82 中定额测定费元 1.2 20.19 1.2 20.19 利润元 14 235.52 1 16.82 三、劳动保险费元 9 151.41 9 151.41 四、其它费用元 1、包干费元其 2、现场安全文明措施费元 3、技术措施费元 4、赶工措施费元中 5、风险费元
（室外工程）劳务施工承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就合水县梧桐苑小区室外工程劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：小区室外工程。 工程地点：粮管所院内 第二条工程承包范围 暖气地沟，排水管，路面及道牙，地沟上的话砖，排水井及消防井，雨水井，地沟上的井圈，配合化粪池的安装，素土的回填，3：7灰土，设备的租赁等。 第三条工程工期 1．计划开工日期：2009年5月20日，计划完工日期：2009年7月31日，总日历天数50天； 2．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到《现行国家工程质量验收标准》的要求。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1．本合同； 2．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。www. 第六条标准规范 本合同适用标准规范：《现行国家工程质量验收标准》 第七条甲方责任和义务 1．负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2．负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4．及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5．按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 第八条乙方责任和义务 1．遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2．严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3．服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、
协议编号：LX-FS-A69843 室外工程合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
室外工程合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 一、承包范围： 1.1 XX项目外墙油漆工程(含阳台天棚、凸窗板、空调板、外墙面、屋面构架、雨棚)，详见甲方提供施工蓝图及工程量清单。 1.2承包方式：包人工、机械;包质量、进度、安
全、文明施工、施工措施费。 1.3包清理卫生、包垃圾清理至楼下室外堆放点，做到工完场清。 1.4在合同承包范围内的工作内容不得再产生任何签证费用，甲方原因造成的除外。 1.5施工做法及承担责任：在本分项工程设计图纸标注的做法基础上，保证福建省及福州市相关部门的验收均能通过，并达到“闽江杯”标准要求，若由于验收不通过所产生的费用及造成损失均由乙方承担全部费用。 二、承包工期及进度要求： 2.1工期：自签订合同之日起60个日历天完成本合同内的全部工程量，并经甲方验收合格。 2.2如因乙方原因造成工期拖延，处以 ￥20xx.00元/天的罚款(人民币贰仟元整)，直接从进
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 室外工程合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
室外工程是中国建筑标准设计研究院组织编制的书。怎么写呢以下是在xx为大家整理的范文，感谢您的欣赏。 范文篇一 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第_条工程概况 工程名称：徐庄新村东3排2号加层 工程地点：徐庄新村东3排2号 工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间：20xx年6月6日; 计划完工时间：20xx年7月6日 第三条工程质虽要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质虽标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 承包方式：包工包料。 合同价款（大写）：肆万陆仟元整￥ :46000元 第五条甲方项目负责人及甲方义务
1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务 在保证质虽的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。 第渠条材料和设备 工程所需材料和设备，均乙方采购，产品质虽必须合格 第八条安全施工 乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 第九条工程分包 本项工程合同涉及内容均应乙方完成，不得分包。 第十条合同的生效与终止 本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。 第十一条合同份数 本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。 甲方盖章：乙方盖章： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 年月曰年月曰
室外工程施工合同 甲方： _________________ 乙方： _________________ 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，同意签定本合同。 第一条:工程基本情况 一、工程名称：___________学校室外管线、室外道路绿化工程。 二、工程地点： 三、工程暂估总造价： 556155.00元（人民币大写：伍拾伍万陆仟壹佰伍拾伍元整）。最后结算价以审计单位结算额为准，甲方收取乙方管理配合费为合同价的10%，在第一次拨款时扣除。 四、工程内容: ____________学校室外管线、室外道路绿化工程。 第二条：施工准备 一、乙方准备工作： 乙方负责同使用单位《______学校》协商本工程的的相关施工资料（图纸、洽商等）及设计文件所涉及的内容，进行施工安装。 第三条：工程工期 施工期限：2011年月日至2011年月日。 第四条：工程付款方式 甲方预付给乙方15万元作为工程的启动资金，乙方在每个月25日申报当月完成工程量产值，甲方审核乙方所报产值，支付审定额的70%给乙方，在审计单位完成对本工程审计和相关单位验收合格后付至合同额的95%，预留5%的质保金。 乙方在领取工程款时，必须出示正式有效的发票，否则乙方须按照发票金额的双倍向甲方支付违约金。 第五条：工程竣工验收及结算 工程竣工后，由乙方和建设单位完成本工程的验收结算工作，相关资料按照甲方要求提供给甲方。 第六条：违约责任 一、甲方责任：
1、由于甲方的原因不能按照合同约定的开工日期开工，应相应顺延工期。 2、由于甲方原因认为确有必要暂停施工时，应当提前通知乙方暂停施工，并相应 顺延工期。 3、甲方 二、乙方责任： 1、乙方应严格按照合同约定完成各项工作，乙方除第六条第一款第1、2项规定 的原因外，不得顺延工期。 2、工程保修期为一年，保修期内如非人为损坏，乙方负责免费维修，保修期满后， 乙方负责长期维修，维修时收取相关材料费用。保修期内，乙方自接到甲方的报修通 知后，正常情况下应在 24 小时之内到达工程现场对工程进行修复；紧急情况下应在 12小时之内到现场维修。 3、乙方在施工过程中应服从甲方监督与管理，对甲方提出的合理的建议和要求应 予服从。 4、乙方加强安全教育和管理，按施工工艺要求操作，在安全的基础上保证施工质量。 第七条：争议的解决 执行本合同发生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方采取下列第 1 种方式解决： 1、向xx区人民法院提起诉讼。 2、向xx市仲裁委提起仲裁。 第八条：附则 一、本合同一式捌份，甲方陆份，乙方两份。 本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如 有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。三、本合同签定后， 甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签定补充协议，作为本合同的 补充合同。 甲方：乙方： 地址：地址： 代表人：代表人：
工程量清单 工程造价招标人：___________________ 咨询人: （单位盖章）（ 法定代表人法定代表人 或其授权人：__________________________ 或其授权人: （签字或盖章）（ 编希y 人: _____________________________ 复核人: （造价人员签字盖专用章） 单位资质专用章） 签字或盖章）（造价工程师签字盖专用章） 编制时间: 日 复核时间:
封- 1 招标控制价 招标控制价（小写）: _________________________________________________ （大写）： ______________________________________________ 编制人: 复核人：_____________________________ （造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章） 工程造价 招标人：咨询人： (单位盖早）(单位资质专用章）法定代表人法定代表人 或其授权人：或其授权人： (签字或盖章）(签字或盖章）
编制时间： 年月日复核时间：年月日 封一2 投标总价 招标人： 工程名称：__________________________________________________________________ 投标总价（小写）：__________________________________________________________ （大写）：______________________________________________________ 投标人：__________________________________________________________________ （单位盖章） 法定代表人 或其授权人：________________________________________________________________ （签字或盖章） 编希y 人：_________________________________________________________________ （造价人员签字盖专用章）
电气安装工程工程量清单计价示例 一、设计说明及相关要求： 1．建筑概况：本工程为某单层综合楼电气工程，建筑面积335m2，砖混结构，现浇混凝土楼板，层高3.3m，室内外高差0.5m。总安装容量11.8kW，计算电流22.41A。 2．设计内容：动力、照明配电系统；接地系统。 （1）电源由总变配电所引入一路380/220V电源，电力系统采用TN-C-S制。电源采用金属铠装电缆穿SC80保护管埋地引入，埋地深度为室外-0.8m。进户电缆线敷设暂不考虑，其保护管计至墙外1.5m。 （2）动力配电箱处利用人工接地装置做重复接地，接地极采用φ50镀锌钢管，接地线为镀锌扁钢40×4，接地电阻不大于4Ω，安装位置详见平面图。 （3）配电箱均嵌墙暗装，开关、插座均嵌墙暗装。配电箱、开关、插座、灯具的安装高度见图例。至生活泵的电源保护管出地面0.5m。 （4）配电线均采用铜芯绝缘导线，穿焊接钢管敷设，电源规格及敷设方式见电气系统图。 二、编制预算要求 1．本工程消防报警安装工程为专业分包项目，专业工程暂定价为25000元。 2．建设单位不提供材料设备，全部材料、设备由承包单位自行采购，发包方认质认价。 3．暂定金额暂定为5000元。 4．未计价材料暂按《设备、材料暂估单价表》计取。 三、设计施工图 图例
四、工程量统计 1．了解施工设计说明 通过仔细阅读设计说明，了解工程概况及设计内容和要求。 （1）本工程为单层砖混建筑，层高3.3m，室内外高差0.5m。 （2）进户电源采用电缆穿钢管（SC80）埋地引入，埋深室外-0.8m。 （3）动力配电箱处设计有人工重复接地装置。 （4）动力配电箱底边距地1.5m，照明配电箱底边距地1.8m，开关距地1.3m，普通插座距地0.3m，防水插座距地1.5m。 2．识读系统图 通过阅读系统图，主要了解配电系统的主要内容和回路分配情况，以及各回路导线的型号、规格和敷设方式、敷设部位等。 （1）动力配电箱共分出五个回路。N1回路为风机供电，配线采用BV-4×2.5（三根相线、一根保护零线）穿焊接钢管SC20沿墙、沿地暗敷，风机中心距地面2.5m，风机功率为0.75kW，属微型电机，风机安装亦属设备安装专业，电气安装只计其检查接线和调试内容；N2回路为生活水泵供电，配线采用BV-4×4（三根相线、一根保护零线）穿焊接钢管SC25沿墙、沿地暗敷，水泵端线管出地面0.5m，水泵安装属设备安装专业，电气安装只计其检查接线和调试内容；N3回路为照明配电箱供电，配线采用BV-5×6（三根相线、一根工作零线和一根保护零线）穿焊接钢管SC32沿墙、沿地暗敷设。N4回路为泵房防水插座供电，配线采用BV-3×2.5（一根相线、一根工作零线和一根保护零线）穿焊接钢管SC15沿墙、沿地暗敷设。N5回路为泵房照明供电，配线采用BV-2×2.5（一根相线、一根工作零线）穿焊接钢管SC15沿墙、沿顶板暗敷设。 （2）两个照明配电箱各分出两个回路。M1回路为房间插座供电，配线采用BV-3×2.5（一根相线、一根工作零线和一根保护零线）穿焊接钢管SC15沿墙、沿地暗敷设。M2回路为房间照明供电，配线采用BV-2×2.5（一根相线、一根工作零线）穿焊接钢管SC15沿墙、沿顶板暗敷设。 3．识读平面图 通过阅读平面图，主要了解电气装置安装的具体安装位置、安装方式及相互间连线关系等。 （1）泵房内四套防水灯具采用吸顶安装，由安装在门内侧的一个双联板式暗装开关控制，泵房左侧的两套灯具为一组，右侧的两套为另一组。 （2）两个房间的照明为对称设计，各装两套双管荧光灯具，采用链吊安装，均由房间门内侧的一个单联板式暗装开关控制。房间中间的吊风扇由门内侧的一个调速开关控制。 （3）插座回路均为三根线，照明回路除有标注外，均为两根线。
合同编号：YT-FS-1003-51 室外工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
室外工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 一、承包范围： 1.1 XX项目外墙油漆工程(含阳台天棚、凸窗板、空调板、外墙面、屋面构架、雨棚)，详见甲方提供施工蓝图及工程量清单。 1.2承包方式：包人工、机械;包质量、进度、安全、文明施工、施工措施费。 1.3包清理卫生、包垃圾清理至楼下室外堆放点，做到工完场清。
1.4在合同承包范围内的工作内容不得再产生任何签证费用，甲方原因造成的除外。 1.5施工做法及承担责任：在本分项工程设计图纸标注的做法基础上，保证福建省及福州市相关部门的验收均能通过，并达到“闽江杯”标准要求，若由于验收不通过所产生的费用及造成损失均由乙方承担全部费用。 二、承包工期及进度要求： 2.1工期：自签订合同之日起60个日历天完成本合同内的全部工程量，并经甲方验收合格。 2.2如因乙方原因造成工期拖延，处以￥20xx.00元/天的罚款(人民币贰仟元整)，直接从进度及结算价款中扣除。总工期超过5天，甲方有权选择终止合同，按已完工合格工程量结算，同时乙方向甲方支付合同总价的30%作为违约金。 三、质量要求： 3.1必须严格按照设计图纸及国家现行的施工验收规范进行作业，工程质量必须达到“闽江杯”标准