当前位置:文档之家› 排水管道安装工程劳务分包合同

排水管道安装工程劳务分包合同

排水管道安装工程劳务分包合同

合同编号

疏港大道东延线污水管道及钢富路雨(污)水管道安装内部劳务分包施工合同

发包单位:钢广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东

延线段与钢富路道路及排水工程项目经理部

施工单位:班组负责人( )

二零一六年月

疏港大道东延线污水管道及钢富路

雨(污)水管道安装内部劳务分包施工合同

发包单位(以下称甲方):广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东

延线段与钢富路道路及排水工程目部

施工单位(以下称乙方):班组负责人 ( ,身份证号码: ) 根据生产需要,甲方将疏港大道东延线雨水管道安装及雨水检查井工程按劳务分包方式委托乙方负责的市政班进行施工。为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系,现依照《中华人民共与国劳动法》、《中华人民共与国合同法》与其它有关政策规定,本着平等自愿、协商一致的原则订立本合同,供双方共同遵守。

第一条:工程概况

1、工程名称: 疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井与钢富路雨(污)水管道安装及雨(污)水检查井工程

2、工程地点: 东海岛

第二条: 承包范围及工作内容

1、承包范围:疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井与钢富路雨(污)水管道安装及雨(污)水检查井工程等(管井砌砖、抹灰、浇筑砼垫层,预制安装检查井中部混凝土井盖,安装雨水污水管道,安装上部井盖,包括全部设计变更部分)。根据现场实际情况采用机械浇筑或人工浇筑,采用混凝土人工运输或泵车、翻斗车运输。施工部位根据图纸及甲方要求,数量按实结算,计算规则按(GB50500-2003)《建设工程工程量清单计价规范》执行。

2、工作内容:包括但不限于:(1)平整开挖沟底;(2)工作面内排水抽水;(3)混凝土基础施工;(4)检查井、沉砂井、雨水口砌筑、批荡、安装井盖;(5)混凝土井盖预制吊装;(6)PE 管热熔连接;(7)管道基础碎石砂平整;(8)管道安装吊装、。

第三条: 承包方式及承包单价

采用甲方负责提供管材至现场,修整进管道路至管沟边,乙方负责在运输车上卸货并直接安装;甲方负责提供商品混凝土、砂石、标砖、水泥等材料至现场,乙方包人工费(含班组成

员工资、社保、保险、高温补贴等福利、加班费、伙食费及办理平安卡、胸卡等)、模板、泵车、吊车、小型工具、漏斗、串筒、振动板、振动棒、施工用电线(含照明、地拖线等,须按项目部指定的电箱进行连接)等,包劳保用品(强制性采购)、包安全、质量、进度及文明施工达到业主及甲方要求的承包方式进行施工。

1、各分项工程承包单价:

(1)砖砌雨水检查井:φ1000砖砌雨水检查井井深2m综合单价¥750元/座,φ1250砖砌雨水检查井井深2、2m综合单价¥850元/座,φ1500砖砌雨水检查井井深2、2m综合单价¥900元/座,1800×1100砖砌雨水检查井井深2、8m综合单价¥1300元/座,1800×1100砖砌雨水检查井井深5、7m综合单价¥3650元/座,2100×1100砖砌雨水检查井井深3、2m综合单价¥1700元/座,2100×1100砖砌雨水检查井井深3、7m综合单价¥1800元/座,2700×2050砖砌雨水沉砂井井深3、2m综合单价¥1900元/座,3300×2480砖砌雨水沉砂井井深3、3m 综合单价¥3450元/座,4000×2900砖砌雨水沉砂井井深3、7m综合单价¥4500元/座,上述单价包括但不限于平整开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土基础、雨井井底平面或流槽施工、墙体砌砖、墙体批荡、路面井盖安装等。

(2)砼污水检查井:φ1000砼污水检查井井深3、7m综合单价¥2100元/座,φ1000砼污水检查井井深3、9m综合单价¥2300元/座,φ1000砼污水检查井井深4、3m综合单价¥2600元/座,φ1000砼污水检查井井深4、5m综合单价¥2700元/座,φ1000砼污水检查井井深4、7m综合单价¥2850元/座,φ1000砼污水检查井井深5m综合单价¥3000元/座,φ1250砼污水检查井井深4、7m综合单价¥3600元/座,φ1250砼污水检查井井深7、7m综合单价¥6000元/座,φ1500砼污水检查井井深5、4m综合单价¥3900元/座,φ1500砼污水检查井井深5、8m综合单价¥4200元/座,上述单价包括但不限于不限于平整开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土基础、钢筋混凝土墙身模板安装(包模板材料)钢筋制安及混凝土浇筑、井盖安装等。

(3)双箅偏沟式雨水口:综合单价¥322 元/座,该单价包括但不限于平整开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土基础、墙体砌砖、墙体批荡、井盖安装等。

(4)单箅平篦式雨水口:综合单价¥226 元/座,该单价包括但不限于平整开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土基础、墙体砌砖、墙体批荡、井盖安装等。

(5)安装DN300 PE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:综合单价¥ 22 元/m,该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接等。

(6)安装DN400 PE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:综合单价¥ 32 元/m,该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接等。

(7)安装DN500 PE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:综合单价¥ 38 元/m,该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接等。

(8)安装DN600 PE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:综合单价¥ 45 元/m,该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接

等。

(9)安装DN600钢筋混凝土管:综合单价¥ 60 元/m,该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工(如有)、DN600钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、120o混凝土基础、砂浆管带施工等。

(10)安装DN800钢筋混凝土管:综合单价¥ 85 元/m,该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工(如有)、DN800钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、120o混凝土基础、砂浆管带施工等。

(11)安装DN1000钢筋混凝土管:综合单价¥ 145 元/m,该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工(如有)、DN1000钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180o混凝土基础、砂浆管带施工等。

(12)安装DN1350钢筋混凝土管:综合单价¥ 145 元/m,该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工(如有)、DN1350钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180o混凝土基础、砂浆管带施工等。

(13)安装DN1500钢筋混凝土管:综合单价¥ 160 元/m,该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工(如有)、DN1500钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180o混凝土基础、砂浆管带施工等。

(14)安装DN1800钢筋混凝土管:综合单价¥ 190 元/m,该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工(如有)、DN1800钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180o混凝土基础、砂浆管带施工等。

(15)安装DN800钢筋混凝土管(内衬改性PVC):综合单价¥ 80 元/m,该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工(如有)、DN800钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、120o混凝土基础、砂浆管带施工等。

2、以上单价为综合包干不变单价(不含税),已包含采用上述工作内容所产生的一切费用。因设计变更等任何原因造成增减工程量均按以上单价计价。在签订本合同前乙方已实地踏勘了施工现场并对工程进行了充分的了解,查瞧了施工图纸及熟悉了甲方的现场平面布置,乙方承诺不会以不熟悉施工现场、不了解水平运输情况、不能预先了解设计变更等任何理由而要求甲方另给予补工签证及经济补偿,不以物价及人工费上涨等任何理由要求甲方调整单价。如因甲方原因造成返工,乙方应2天内上报并要求甲方现场施工员及总工长签证,返工费用由甲方承担,否则返工费用由乙方承担。

3、如有超出第二条承包范围外的其她工程量,乙方必须在施工前上报分项单价与我司进行确认,特殊情况可先电话知会总部,最迟在开工后三天内补报手续,该类工程必须在完工时及时办理工程量签证并每月上报计量,否则,甲方视为乙方放弃该工程量的支付申请,逾期提出的计量支付申请无效。

4、如甲方需要采用按时计价的零星用工乙方必须积极配合,尤其就是抢灾抢险用工必须无条件服从。计时工单价:费用按每工日(9小时)工资100元计算,如需干技术活,费用按每工日(9小时)工资120元计算,乙方必须当天开具派工单并提请甲方相关部门给予审批签证,开具零星用工签证单,当天(最迟第二天)上交甲方财务部作为付款凭证。没有经当天签证

的任何补工请求甲方一概不受理。

5、乙方未经甲方同意擅自中途退场或由于乙方施工质量(或进度或管理)达不到甲方(或业主或监理)要求被甲方勒令退场的,视为乙方违约,乙方已完成的工程量按合同单价的70%结算, 其余30%转为乙方违约金由甲方扣取作为对甲方工期损失的补偿。

第四条: 计量、结算与支付方式

在每月底计量一次,本月完成的工程量经验收合格后,在下月中旬支付70%(遇到过春节可支付至80%),全部工程完成交工验收合格,由乙方提交结算单与甲方结算,经双方结算确认后三个月内付清余款。

第五条: 甲方职责

1、乙方劳务工人进场后,甲方负责对其进行遵纪守法、安全、消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。

2、甲方负责提供乙方所需的技术资料,向乙方进行技术交底,提供必备的机具(若乙方遗失或损毁须照价赔偿)。

3、甲方为乙方工人提供临时宿舍居住含床架,提供厨房(不提供厨具),提供乙方人员生活中发生的用水用电,但乙方必须做到节约用水用电,如有浪费水电的情况甲方有权按情况严重程度作出相应的处罚。

4、甲方负责办理为乙方人员购买意外伤害保险。

5、甲方负责组织乙方特种作业人员参加培训与考试,负责申报办理特种作业操作证(培训费、办证费由乙方承担)。

6、甲方负责按合同规定支付乙方工程款。

7、甲方负责对施工过程进行监督。凡因乙方组织管理不力、人力不足或技术水平低等原因而引致的工期拖延与质量问题,甲方有权调整承包范围并对乙方进行必要的经济处罚。

8、负责协调乙方与现场其她施工班组工作关系及各工种的配合工作。

9、甲方任务不足时或确实需裁减人员,应提前三天通知乙方,双方协商后可提前终止协议。

10、由于甲方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任,由甲方承担。

11、负责加工厂内的标志标牌与操作规程安装工作,由乙方负责保管保护。

第六条: 乙方职责

1、乙方须对进场施工的作业人员进行审查,保证其政治素质、身体素质与技术水平。作业人员应就是18周岁至50周岁健康男性。乙方按规定将作业人员登记造册,并为其建立个人档案,个人档案应具备:

①、务工人员登记表(附照片);②、本人有效身份证(复印件);③、外出务工许可证(含技术等级)(原件);④、流动人口计划生育证(原件);⑤、特种作业人员操作证(原件);⑥、管理与技术人员上岗证。

2、乙方须保证劳务人员的相对稳定,不得单方面随意调整人员,特别就是管理与技术人员。保证按期保质完成甲方安排的生产任务,服从甲方的统筹安排,统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时,乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下,可向甲方出具书面调整意见,征得甲方同意可将队伍进行适当调整。

3、乙方在开工前应组织有关人员学习与熟悉图纸,参与设计交底,严格按施工图与国家、广东省现行有关工程施工操作规程及验收规范施工,接受甲方管理与监督,确保工程质量,如造成返工责任由乙方负责。在施工中应注意保护成品与半成品,爱护使用甲方提供的机械设备及其它工具,如发生损坏,应按甲方有关规定赔偿。

4、乙方须对作业人员进行安全生产、社会治安、消防、计划生育、食品卫生、交通安全等方面的教育。乙方人员须严格遵守国家、广东省、湛江市有关施工及安全技术规范、规程与标准,严格遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度,服从甲方有关人员的指导、教育、监督与检查,并及时向甲方提供有关情况与资料。

5、乙方人员施工时必须戴安全帽,高空作业必须戴安全带,不准穿拖鞋。乙方人员必须注意施工安全,若由于乙方人员责任造成的安全事故均由乙方自行负责。

6、乙方须确保自带材料与机具设备符合有关规范要求,否则引起的质量与安全事故及所造成的损失由乙方承担全部责任。

7、积极主动与甲方及其她专业队伍作好施工配合,接受甲方的监督检查。

8、乙方必须与每个工人签劳务合同(一式三份,送甲方备案一份),合同中必须注明工钱的计算及发放办法,工伤事故的处理,规定每个工人必须接受本合同的约束。或将本合同要求每位工人联签。

9、乙方不得将本工程劳务分包以任何形式转包给其她人员;否则一经发现,甲方有权终止本协议,并将乙方及乙方雇员强制清退出本工地;如乙方被强制勒令退场,已完成的工作量的单价按本合同单价的70%结算,涉及乙方或乙方任一雇员的工资及费用由乙方自行负责;

10、乙方负责人须亲自进驻工地进行管理,每天在施工现场指挥施工,因事离岗必须事先向甲方生产负责人请假同意后方可离开。否则按擅自离岗处理,处罚200元/次。

11、乙方负责人须按时参加甲方组织的工作会议,凡未请假而未到会者,每次罚款100元;无论任何理由连续3次请假者,自第3次起每次罚款100元。

12、乙方须依照《中华人民共与国劳动法》及湛江市地方法规有关条文并尊重建筑业的行业特性做好本工种工人的管理工作、开展各种形式的思想教育,正确处理劳动权益与行业特性之间的矛盾,保证在整个施工过程中不发生任何职工投诉行为;凡发生本工种工人因劳动争议未经内部调解而乱投诉造成生产受到干扰或因内部工作关系没有理顺导致劳动仲裁败诉者,每例罚款5000元。

13、乙方须根据甲方的需要,充分、及时、无条件落实对其它工种、工序的配合及特殊事件如抢险救灾、缺陷修复下的配合(如产生费用,可由甲方后补签证)。

14、乙方负责对领用甲方工具及材料进行保管工作,如有丢失按原价赔偿,如有操作不当造成损坏及故意损坏的按原价赔偿。

15、乙方负责对甲方提供的机械进行操作保养、维护工作,对设备必须专人专用,严禁违反操作。

16、如甲方工程进入正常施工时,乙方必须接到甲方通知5天内将所需人员增加,否则将按缺少的工人按每人每天100元扣除违约金。

第七条:工期管理

1、乙方须在 2016 年 2 月 1 日前完成全部任务(由甲方原因或不可抗力原因影响施工,则工期顺延),进场施工作业人数不少于 40 人,否则乙方须按不够人数每人每天100元向甲方支付违约金。在乙方工作不能满足施工现场的流水作业时,甲方有权要求乙方按甲方满意的劳动力进行配置,如乙方在保证质量、进度与安全生产的情况下人员有富余,可书面向甲方汇报要求减员,经甲方书面同意后可适当减少人员。

2、乙方须按甲方进度计划表完成各节点施工任务,如由于乙方材料、作业人力不足或工人技术水平低或乙方管理松散,导致未按时完成各节点任务,将影响甲方工期进度目标,而且乙方三天无法达到甲方指定整改目标时,甲方有权随时调整乙方的承包范围,将后续工作的一部分安排给其它班组施工,或终止本协议并将乙方立即清退出本工地,已完成的合格工作量按本协议第四条第3点结算,乙方应无条件服从并配合甲方做好结算退场工作,否则甲方有权对乙方不退场所造成甲方的一切损失进行索赔。

3、在甲方同意的劳动力配置情况下,乙方须通过加强与提高劳动力操作技能、协助甲方优化安排工序与采取必要的赶工措施(如加班等)保证工序工期不发生延误;采取赶工措施所必须进行的劳动保护措施(如防暑等)费用已包含在包干费用中。

4、乙方未经甲方同意不得擅自停工,否则每停工一天罚款2000元,连续停工三天视为乙方违约中途退场,已完工作结算按协议条款第四条第3点办理。

第八条:人员管理

1、进场前,乙方所有工人须交相片4张,身份证复印件二份,以便办理报户手续及上岗证;暂住证由甲方负责统一办理,费用由乙方及当事人承担;如乙方人员不办理暂住证或乙方人员在非作业区内被派出所查罚、或因无未婚证、节育证、计划生育等证件被处罚由乙方及当事人自行负责;

2、乙方须加强其工人的计划生育管理,不得容留或安排违反计划生育政策,未落实节育措施,政策外怀孕或未交清社会扶养费的人员居住、务工,否则,如甲方被有关部门处罚,则乙方需赔偿甲方由此造成的经济损失;

3、乙方以及乙方人员进场后,由甲方按实际人数及人员变动有弹性地安排宿舍;所有住宿人员必须严格遵守职工宿舍的各项管理规定,诸如文明施工管理规定、卫生管理办法、安全防火管理规定及节约用水内部条例等;所有乙方的住宿人员须在乙方统一组织下服从甲方对宿舍的调整(如甲方认为有必要);凡不服从各规定的具体条文者,按有关管理规定中约

定的办法进行处罚或处理,如缺乏具体处罚规定的,按违背某条款10~100元/人·次的额度处罚;

4、乙方自行负责其工人的饮食安排,但必须保证炊事员身体健康与保证食品卫生,如引起疾患者,概由当事人负全部责任,如引起传染性疾疫的,甲方保留开除当事人或解除劳务合同关系附带追究乙方与当事人经济责任的权力;

5、乙方须教育本工种劳务工讲文明、讲礼貌,严禁在工地范围内起哄闹事、打架斗殴、偷盗财物;鉴于建筑业安全管理的特殊性,凡在生产区或生活区发现有违本规定者,甲方将严厉处理,给予当事人开除、责令退场并处500~2000元/例的罚款,对于首先动手的当事人或起哄的带头人加倍处罚,情节严重者扭送公安机关处理;

6、生活区或生产区凭证出入,凡不佩戴工作证或上岗证的人员,保安人员有权不准进入,退场前乙方须将工作证交回甲方,如丢失或不交,甲方将按每证50元标准从结算款中扣取;因工地条件所限,难以安排乙方工人亲友住宿,况且与工地无关人员将带来系列问题,故本工地禁止一切非施工人员留宿,特别就是禁止留宿女性;违者每人次罚款50~100元;

7、乙方所有进场的工人不得私搭厨房或在宿舍使用电炉等电热设备;违者除没收器具外并处罚款500元;

8、乙方人员进场后屡次违背本合同条款约定事项,因犯同种错误屡次受罚、屡教不改,或屡次受罚、所犯错误情节严重,甲方保留责令乙方辞退当事人、强制退场的权力;

第九条:质量管理

1、在施工过程中必须严格执行国家与本工程所在省、市、区现行的施工规范及技术标准,如造成返工的按每例罚款300~1000元,且一切材料损失由乙方负责;

2、如果乙方施工质量或施工管理达不到业主、监理及甲方的要求,甲方有权随时调整乙方的承包范围,将后续工作的一部分安排给其它班组施工,或终止本协议并将乙方立即清退出本工地,已完成的合格工作量按本协议第四条第3点结算,乙方应无条件服从并配合甲方做好结算退场工作,否则甲方有权对乙方不退场所造成甲方的一切损失进行索赔。

第十条:安全生产及安全事故处理

1、乙方所有作业人员须严格遵守国家、广东省、湛江市有关法律、法规及规定及甲方有关现场安全生产的有关规定,如违反安全生产操作规程与规定导致疾病、伤亡或伤及她人事故的一切责任及损失由乙方承担;同时甲方保留对乙方因乙方责任事故导致甲方受到本工程业主处罚金额进行分摊的权利;

2、乙方须遵守现行《建筑施工高处作业安全技术规范》、《广东省建设工程高支模施工管理办法》及《建筑安装工人安全技术操作规程》中有关条款;凡未遵守上述规定者,给予乙方或乙方所管理的工人50~150元/人次的罚款;

3、乙方使用的机械设备(无论乙方自带或甲方提供,办理进场验收与交接验收手续后视为乙方责任人)须满足现行《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑机械使用安全技术规程》等要求;凡未遵守上述规定者,给予乙方或乙方所管理的工人50~150元/人次的罚款;

4、乙方须同时遵守甲方制定的《安全操作规程》,如相关条文与国家或省市标准有出入,以较严格的条文为准;凡未遵守本规定者,给予乙方或乙方所管理的工人50~150元/人次的罚款;凡罚款数额在不同条文有不同约定时,按不同约定的最低额为下限、最高额为上限由甲方裁量;

5、发生伤亡事故时,甲乙双方应尽力抢救,同时保护好现场,以便有关部门进行勘察、鉴定。

6、伤亡事故定性后,若属乙方责任,由乙方遵照有关法律、法规自行对伤亡职工或家属进行处理,甲方应协助乙方做好善后工作。

7、伤亡事故定性后,若属甲乙双方责任,由双方遵照有关法律、法规协商处理,费用承担按各自的责任大小按比例分摊,但具体善后工作由乙方负责安排与处理。

8、伤亡事故定性后,若属甲方或第三方责任,按法律程序裁定。如政府部门或本工程业主对甲方给予处罚,乙方不承担罚款。

9、特别约定:

1)乙方人员进入施工现场不戴安全帽或不系带则每人每次罚款50元;

2)乙方人员高空作业不戴或不正确佩戴安全带者,每人次罚款50元;

3)乙方人员赤脚作业、穿拖鞋作业,每人次罚款30元;

4)严禁从高处往下抛掷物件,违者每人罚款50元;造成其它损失,由乙方及责任人本人负责。

5)所有电动工具、机械、灯具等需专业电工搭接的,严禁非专业电工乱拉乱接,违者每人次罚款50元;造成安全用电及机械事故,一切责任及损失由乙方及相关责任人承担;

6)对于遵守安全生产规程施工造成的工伤事故,保险公司赔付额度以外的医药费在10000元内由乙方负责,10000元以上的由甲方承担50%,乙方承担50%;;

第十一条:文明施工管理

1、为保证本项目能达到双优工地的标准,乙方必须积极主动会同甲方严格管理、共同创造评审条件,乙方及乙方人员有义务严格遵守本工程文明施工的规定;

2、为实现文明施工达标,乙方及乙方人员须通过加强人的素质管理、通过员工的精神风貌来主动推动各项达标规定的落实,包括但不限于:

1)佩戴工作证、着装整洁规矩(不坦胸露乳、不穿拖鞋、戴安全帽)(违章者,罚款50元/人次);

2)不在宿舍内乱接灯具与乱安插座(违章者,罚款100元/人次);

3)保持清洁卫生,严禁随地大小便(违章者,罚款50~500元/人次);

4)爱惜粮食,剩余饭菜倒在指定地点(违章者,罚款30元/人次);

5)不准带家属或小孩进入施工区或留宿(违章者,罚款300~500元/人次);

3、乙方人员须全力做好责任区域的总平面管理工作:

1)加工厂或料场(定期给加工厂内进行卫生打扫清理工作);

2)现场工作面;

3)生活区宿舍。

4、乙方维持总平面管理的费用包含在包干工资中,甲方不予任何形式的补偿或签工。乙方必须按甲方指定堆料场精心规划,所堆放的材料必须堆放整齐,地面保持清洁,否则每次处罚款500~1000元。乙方在使用现场工作面时,必须做好分块、有序,并且每完一分项工程,剩余的物品必须立即清放回加工场所堆放整齐,实现“活完、料净、脚下清”的目标,乙方必须每天安排人员对生活区宿舍进行彻底的保洁工作,将安全帽、饭盒、洗刷用具在指定位置摆放整齐,否则每次检查处罚50~100元。

第十二条:技术管理

1、乙方派出的管理人员在甲方项目总工、技术员指导下负责编制本工程的材料计划;

2、乙方派出的管理人员必须严格按图纸要求(含设计变更、修改通知单)与甲方的施工部署(施工计划)进行施工,布置专人负责现场指挥施工、专人负责检验与检测、专人负责工序三检(自检、交接检、配合专检)与隐蔽验收;否则,按擅自离岗处理,处罚50元/人次;

3、乙方管理人员必须具备施工识图能力,否则,如造成返工,乙方需赔偿甲方材料损失费用。

4、乙方签订合同后,必须熟读甲方、业主与监理单位下发的各项指令、通知等文件,严格按文件来执行。

第十三条:劳资管理

1、本劳务分包合同为单价包干合同,包干单价已经包含乙方以及乙方代表的劳务工集体为完成指定工作量或必须加班而可能存在的加班工资;

2、乙方按阶段完成工程量(实际完成工作量)后编报结算书,经现场施工员与主管签字认可形象进度、质量,预算员审核数额;上述结算书经甲方负责人审批、乙方签字确认后作为双方结算依据;本项工作在15个工作日内完成;

3、乙方根据有效结算书向财务部门领取并填写付款申请;财务人员核对结算数额、借款数额后提出付款意见;本项工作须在3个工作日内完成;

4、乙方负责人须每月编制包含乙方负责人在内的工人劳动工资表,将会签后的工人劳动工资表会同质检员与安全员核对奖罚数额作为工资发放依据;本项工作须在2个工作日内完成;

5、乙方负责人凭财务签署过的付款申请与质安员核对过的工资表报甲方负责人签字审批后在甲方财务人员监督下(必要时)发放劳动工资;发放时必须由劳务工本人持有效身份证明签署后领取工资;工资表一式两份,原件留甲方财务部门备查。

第十四条:工序管理

1、为确保本工程拟订的工程质量、安全生产、文明施工的各项指标,甲方将组织乙方充分开展工艺与工序管理;乙方须会同甲方项目总工针对本工种各道工序提出并制定工序条件,如先导工序必须达到的标准、本道工序施工准备情况等;乙方必须充分配合甲方质检

员、施工员进行关联工序的自检、交接检与专检,办理验收手续与工作面移交手续;

第十五条:材料管理

1、乙方根据甲方的施工部署与施工图要求分阶段、分部位提前15个工作日提交材料计划报甲方施工主管审核(核定在5个工作日内完成);

2、乙方将施工主管审核后的材料计划签注材料进场时间要求后提交甲方材料部(在预定每批材料进场的5个工作日前);甲方材料部须在预定的时间内安排进货;否则引起的工期延误由责任人承担;

3、乙方须就图纸变更提交材料计划的变更通知,甲方施工主管对该变更的审核须在2个工作日内完成,乙方提交甲方材料部的时间可以在采购时间的前一天;

4、严禁浪费材料,如材料损耗超过国家预算定额规定的损耗,超出部分材料由乙方负责赔偿给甲方;

第十六条: 廉政条款

1、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则,不得损害合同双方的正当利益,违反工程建设管理规章制度。

2、发现对方工作人员在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利与义务。

3、甲方工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券与贵重物品,不得参加乙方安排的任何宴请与娱乐活动,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。如有此情况,乙方应立即向甲方领导汇报处理,一经查实,甲方将扣除该工作人员剩余的工资、奖金支付给乙方作为奖励。

4、乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券及贵重物品,不得宴请甲方工作人员及参加任何娱乐活动。否则,一经查实,甲方有权单方面终止分包合同,已完成工程量按合同单价的60%进行结算,乙方必须按甲方要求的期限撤离施工场地,乙方如有影响甲方正常施工的行为,甲方有权通过法院向乙方追究其法律责任。

5、乙方及其工作人员不得与甲方工作人员串通来向甲方虚报工程数量,或非法获取、变卖甲方的材料、设备等,否则,一经查实,甲方有权单方面终止分包合同,并要求乙方赔偿甲方因此造成的一切损失,已完成工程量按合同单价的60%进行结算,乙方必须按甲方要求的期限撤离施工场地,乙方如有影响甲方正常施工的行为,甲方有权通过法院向乙方追究其法律责任。

6、乙方必须对其班组成员加强管理与教育,如经查实其班组成员有非法获取(包括偷窃、与甲方工作人员串通变卖等)甲方材料、设备的行为时,乙方须承担管理责任,每次乙方向甲方赔偿人民币伍仟元。

第十七条: 合同文件组成

1、本合同条款。

2、现行有关施工及安全技术规范、规程、标准与有关文件。

3、有关施工图纸、设计变更与工作指令等。

4、施工过程中的有关会议纪要,甲方发的通知。

5、双方会签的甲方有关现场安全、质量、技术管理规定。

6、乙方身份证复印件。

7、业主、监理下发的有关文件、通知等。

第十八条: 其她

1、本合同签字盖章生效后,甲乙双方须共同遵守并执行本合同各项条款。如合同执行过程发生争议,双方应协商解决,若协商不能解决,任何一方可向湛江市仲裁委员会申请仲裁或直接向签约地人民法院起诉。

2、其她经双方合同规定职责人员签认的附件具有等同法律效力。本合同生效后,视为乙方及乙方人员或乙方新录用的人员自动并全面接受本合同条款有关约定,无论本合同条款以公示形式发布或者乙方人员联签方式发布,凡进入本工地超过3天或持有上岗证的乙方人员均视为接受本合同条款。如根据需要甲方委托劳务公司对乙方进行管理,乙方应按本合同条款重新与劳务公司签订合同。

3、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有等同法律效力。

4、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商签订补充协议。

甲方(签章): 乙方(签章):

签约代表: 签约代表:

签约地点: 签约日期:20 年月日

消防工程劳务分包合同

消防工程劳务分包合同 发包方(全称):北京北机机电工业有限责任公司消防器材分公司(以下简称为甲方) 分包方(全称):(以下简称为乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行 政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就消防工程施工事项达成一致,订立本合同,以资信守共同执行。 一、工程概况 工程名称:重庆财富中心财富大厦CDE ffi消防工程 工程地点: 本工程建于,用地总面积为m2,总建筑面积为m2。由三栋商务写字楼 (含底层商业)、沿湖休闲商业裙房以及地下车库和配套管理用房组成。地上7层,建筑高度m,为一类高层建筑,耐火等级为一级;地下一、二层为商业、设备用房和地下车库,建筑面积m2,耐火等级为一级。 甲方现场代表____________ 联系电话__________________________ 乙方现场代表____________ 联系电话__________________________ 二、分包范围与分包方式 1.分包范围:施工图中所示的消火栓系统、喷淋系统、消防报警系统、消防通讯系统、消防广播系统、消防联动系统、防排烟和通风系统、防火卷帘等。包括但不限于以下工作内容: 消火栓系统和喷淋系统:包括该项目所有室内部分的消火栓系统、喷淋系统;包括屋顶消防水箱以及与水箱连接的相关管道系统和设备(消防水箱业主提供)的施工;还包括消防泵房内的所有管道、阀门、设备(配电柜及其进线电缆除外)、泵房至室外给 水环网的连接;不包括室外给水及消火栓环网、室外消火栓的施工; 消防报警系统:包括该项目所有楼层的消防报警、消防通讯、消防广播、消防联动系统等,还包括专用配电室、柴油发电房及储油间的气体灭火系统; 通风、防排烟系统:包括该项目所有通风、防排烟系统;

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版 编号:______________ 发包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名称:_______________________________ 施工地址:____________________________区(县) 发包人(全称):________________________________ 承包人(全称):________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称: ______________________________________________ 1.2工程概况: ______________________________________________ 1.3分包工作内容: __________________________________________ 范围包括: __________________________________________________ 1.4工程监理单位(全称):________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月 _____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________

水电安装劳务分包合同

编号:001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人:xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人: 1

水电安装劳务分包合同 甲方:xxxxxxxxxxx项目部 乙方:身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下,经甲、乙双方友好协商,为了确保工程顺利完成,明确双方职责,就本工程水电安装劳务分包事宜,签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点:xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式:劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料,包安全,包文明施工,包工期,包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费,包自用的机械设备和小型工具(垂直运输设备由甲方提供)。包绝缘胶带,包预埋填充辅材,包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位,确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求,预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管,排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工,如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线,安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒,安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管,且所有预埋管线穿钢丝,确保线路畅通。 2

消防工程劳务承包合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 消防工程劳务承包合同

编号:FS-DY-61016 消防工程劳务承包合同 甲方(劳务发包方): 乙方(劳务承包方): 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同: 一、工程概况 工程地址: 工程名称: 工程内容: 二、承包价格 1. 室内消火栓系统只按箱体数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下: 箱体规格:1600*700*240,单价:450元/只 2. 室内喷淋系统只按喷头数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:

喷头类型:下喷,单价:75元/只 3. 消防报警系统按探头数量计算,另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下: 探头单价:70元/只 4. 室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管,约120米),不计配件等其他安装费用。共计3200元,土方开挖费用不包含在内。 5. 开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下:费用内容:开DN150洞,单价:45元/只 6. 由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容,人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。 7. 消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。 8. 消防系统调试费仅计取报警系统调试费,小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。 三、付款方式 1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为

(完整版)内外墙粉刷劳务承包合同

内外墙粉刷劳务承包合同 甲方: 乙方: 兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜,经双方自愿协商,为保质保量按时完成这一工程,在平等互利的基础上,达成了如下约定,以资共同遵守: 第一条:工程基本概况 1、工程名称: 2、工程内容: 3、工程期限:自年月日开工至年月日竣工,工期为天(如遇自然灾害的情况,则工期顺延)。 4、合同价格:内墙单价按实际粉刷面积(不扣除门、窗洞口面积)每平方米元结算(内墙架子乙方自备,外墙施工架子由甲方提供);外墙包含所有线条的粉刷单价按实际粉刷面积(不扣除门、窗洞口面积)每平方米元结算。 第二条:工程质量要求 1 、垂直度、平整度按甲方施工技术人员提供的书面技术交底进行施工,不超过5毫米误差标准进行验收。(2米检尺) 2、内外粉刷工程中某段工程完工之日起到进行验收时,不得有空鼓开裂渗水现象出现,如有空鼓开裂渗水等施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。 第三条:工程承包方式

由甲方提供原材料,乙方包清工的形式组织施工。乙方自备施工中用得着的全部工具。 第四条:双方职责与权限范围 一、甲方责任 1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电。 2、工期内甲方承担外架的使用租费。 3、负责提供与施工相关的材料。 4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项,与乙方协商解决施工中出现的问题。 5、及时按进度支付乙方生产和生活费用; 二、乙方责任 1、暂付甲方进度和质量担保金叁万元。进度和质量达标后及时返回。 2、严格按照施工规范进行施工,确保质量,按时完工。如因乙方责任拖延工期,甲方有权无条件清退乙方。由此造成经济损失乙方负责。 3、工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责。 4、严格遵守操作规程,克服质量通病,搞好细部处理,内墙粉一遍成优。外墙粉二遍成优。达到国家合格工程验收标准。 5、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作,严格按安全操作规程施工,在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故,发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)

编号:YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本) 编号:______________ 发包人:_______________________________________________________ ________________ 承包人:_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称:_______________________________________________________ __________ 施工地址:_______________________________________________________

_______区(县) 发包人(全称):_______________________________________________________ ______ 承包人(全称):_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称:_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况:_______________________________________________________

管道安装劳务分包合同

管道安装劳务分包合同 发包方(以下简称甲方) 承包方(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规之规定,结合本工程的实际情况,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就有关管道安装劳务工程事宜达成如下协议。 第一条工程概括 1、工程名称:榆林市第二毛纺织厂家属区供热工程一级官网。 2、工程地点:本官网工程位于榆林市新二路及航宇路至二毛家属院自二级官网。 3、承包内容:切割回收、管线安装工程。 4、承包方式:采取包工、包焊条锯片等一切辅助设备材料及发电设备的方式发包给乙方负责施工,甲方只负责吊车和发电用的柴油配备和供给,其余均有乙方负责。 第二条施工工期 本工程的施工工期由甲方根据工程的实际施工进度情况确定开工日期,乙方必须在接到甲方通知起12小时内进场施工,并严格按照甲方安排的施工进度时间完成工程施工。 第三条包干单价 1、焊接以每个焊接接口为单价(Φ为内径)Φ1000mm 元/个Φ700mm 元/个Φ500mm 元/个Φ400mm 元/个Φ200mm 元/个 2、切割以每个切口为单价(Φ为内径))Φ1000mm 元/个Φ700mm 元/个Φ500mm 元/个Φ400mm 元/个Φ200mm 元/个 3、除包干项目外,实际工程量以实际发生的数量为准,工程款按实际的工程量乘以包干价进行计算。 4、付款方式:每阶段完成以后,由乙方报送进度完成量,按工程进度的计量款后按完成量的70%支付进度款。余额款待工程竣工验收后7天内一次付清。 5、质量要求:乙方应按照《国家标准建筑建筑工程质量标准及检验评定表》中的规范要求组织施工,本工程的质量等级应达到合格标准。 第四条甲方的职责 1、甲方负责提供场内发电、水源、材料制作安装场地。 2、根据乙方提出的用料计划及时供应材料 3、甲方负责协调施工现场各分项工程交叉作业 4、对乙方的施工质量、工期进度、施工安全进行监督。 5、如图纸或现场的尺寸进行变更及增减项目及时通知乙方 6、安装合同约定向乙方支付工程款 第五条乙方的职责 1、乙方应严格按设计图纸及项目部要求精心施工,做到保质、保量、按期完成任务,必须将质量问题消灭在操作过程中,并义务提供检验用的试件、样件。由乙方引起的质量问题,由乙方承担一切经济损失

消防给水安装劳务分包合同

消防给水安装工程劳务分包合同 签订日期: 2011年月日

安装工程劳务分包合同 发包方:(以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方) 甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上,依据《中华人民共和国合同法》及有关建筑法规的规定,甲方将公元大道3#、9#楼消防给水工程劳务分包给乙方,为了明确甲乙双方的权利、义务、责任,结合工程实际情况,经过双方充分协商,达成以下协议,供双方共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称:公元大道3#、9#住宅楼。 1.2 建筑面积:31618.89 m2。 1.3 工程地址:河北高碑店市迎宾路南,光华路东。 1.4 工程总工期:按土建工期。 1.5 质量等级:合格。 第二条分包工作内容 ①按照设计施工图和技术交底纪要所明确的消防给水系统内容。室外至 第一个阀门井,室内管线消火栓(单双)。 ②乙方自备施工机具(电焊机、切割机、台钻、电钻、电锤和随身工 具)。甲方只负责三级箱电源到位。 第三条分包价款及调整办法 3.1 分包价款:本工程劳务分包价以建筑面积,每平米3.5元。 3.2调整办法:本单价为整个工程人工费综合考虑,

在承包建筑范围内未列出子项费用均包含在相对应的子项中,在没有较大的变更下结算不再调整; 第四条工程工期 4.1本工程总工期以土建为准,全部完工工期为2011 年月日(形象进度必须与土建同步),若甲方需工期提前,乙方应服从甲方指挥和安排,不得拒绝。 4.2乙方未按合同要求按期完工,每延误一天按分包工程款总额的1 %支付违约金给甲方, 并赔偿由此带来的损失,乙方以任何原因中途退场,甲方以退场之日以前开出方单为结算总价,不再进行劳务结算,乙方应赔偿退场后为甲方带来的一切损失。 4.3乙方应根据施工进度组织人员、设备,结合甲方要求的施工任务单施工顺序组织施工,若由于人员、设备不到位或不按甲方要求的工序施工,擅自施工造成的损失由乙方自负。 4.4若乙方施工进度影响整个工程总体进度时,甲方有权对该合同内工作另行选择劳务分包商。 第五条工程质量 5.1 乙方必须保证所承担的工程项目质量符合国家验收规范和质量检验标准,工程质量等级为合格。 5.2 乙方指定专职质检员负责承担工程范围内的质检工作,做好自检工作,因工程质量达不到指定工程质量等级要求所造成的返工及整改的一切费用由乙方自行承担。且返工方案及进度计划必须报甲方,经甲方同意后方可实施。 5.3

内墙抹灰工程劳务分包合同(劳务分包合同)

内墙抹灰工程劳务分包合同(劳务分包合同)

内墙抹灰劳务分包合同 发包单位: (以下均称甲方) 承包单位: (以下均称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就有关事项协商一致,签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:××××× 2. 工程地点:×××××××××× 3. 分包规模:×××××× 二、承包方式及工作内容 1、承包范围:按甲方提供的设计资料所规定的内容,对内墙粗装修分项工程进行承包,主要包括以下(以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的,包括但不仅限以下内容,乙方应全面了解工程的实际范围,看承担其所有的风险)。 乙方在承包范围内担任以下工作内容:

承包范围:(1)、制作水泥砂浆、砌筑抹灰、挂网、拉 毛、打点、二次结构浇筑、喷浆、内墙抹灰、三角块制作与安装、铺贴、预留洞口修补、1.8M以下门窗过梁、植筋(含机具植筋胶)、门窗边收边、养护、安全文明施工(含:安全防护、场地排水、清理、清洁及残渣外运等)、施工场内的材料搬运(含:水平搬运、垂直搬运)等为完成本工程所需全部工序。 (2)、工具用具包括:斗车、水管、扫把、铝合金尺、木荡板、灰桷、钢铲、钢锄、水平胶管、木介方子、角尺、平水尺、胶钳、砖线、钢钉、铁钉、铁线、文具等水工需用的一切工具用具和辅助材料,包含砂浆搅拌机等机械(所有工具均由乙方自备)。 (3)、场地周围水平运输及建筑物高度垂直运输、包括 部分材料的二次转运。 (4)、小型机械安装现场移动,制筛,筛砂。 (5)、产品保护及维修:在未竣工前,乙方协助甲方做好产品保护工作,若有意破坏者每人罚款500元,产品在未竣工前发现质量问题,由乙方负责维修工料费 2、承包方式:包人工费(含:工人及管理人员工资、奖金、补贴、生活费、加班费、赶工费、社保、人身意外保险、福利、高温补助一切人工费用)、材料费(除甲供材料外所有所需材料)、机械费(除甲供机械外所有所需机械)、措施费(含:照明措施、赶工措施等,甲方提供

电气安装工程劳务分包合同

电气工程劳务分包合同 工程名称:__________________________________________________ 分包内容:__________________________________________________ 发包方:____________________________________________________ 承包方:____________________________________________________ 青岛市建设委员会制定 青岛市工商行政管理

电气工程劳务分包合同 发包方: ________________________________________________ (以下简称甲方) 承包方: ___________ (身份证号码:)(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就____________________________ 项目电气工程劳务分包施工事项协商一致,为了明确双方的责任与义务,订立本劳务工程分包合同,以便共同执行。 一、工程概况: 1、__________________________________________________________________ 工程名称: 2、__________________________________________________________________ 工程地点: 3、__________________________________________________________________ 承包范围: 4、工程内容:图纸范围内所有电气部分的施工以及施工现场围挡内所有临时用电安拆及日常维护 二、承包范围 1、承包方式:本工程采取包工不包主料方式承包(乙方包人工、辅材、机械,详见第二、 2 条)。 2、甲乙双方提供的材料及工具:甲方提供的机具材料有电气工程主材(主辅材按2003消耗量定额规定或双方另行商议作为合同附件)、现场临时用电材料、塔吊、塔吊照明设备、钢丝绳、卡环、标识牌、宣传牌、警示牌、宣传标语、警示标语、机械操作规程牌;除此之外所有 辅材、小型机械、工具、设备、劳动保护用品均由乙方提供。 3、工程质量验收:依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收,工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理的验收意见为准。 4、工作内容包括但不限于以下施工内容: (1)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调 试等施工图纸要求内容。 (2)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装 及调试等施工图纸要求内容。 (3)弱电系统(电视、电话、宽带网):管路预留、预埋(含穿墙套管)、穿引线及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸内容

安装工程劳务分包合同含安全协议

安装工程劳务分包合同 甲方 _______________________________ (以下称“甲方”) 乙方: _______________________________ (以下称“乙方)为确保按期优质完成施工任务,明确双方权利、义务关系,依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家和地方有关法律、法规和条例的规定,遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则,经过劳务招标、议标、协商等程序,甲乙双方签订劳务分包合同,共同遵守执行。乙方将根据本合同(包括其中提到的所有文件及其附件)的规定,在甲方的监督和管理下履行本合同所约定的全部工程内容,向甲方提供相应的服务,并在保修期内承担工程质量保修责任。 一、合同双方的协议 第1条工程概况 1.1 工程名称:________________________________________ 1.2 工程地点:________________________________________ 第2条工程承包范围、施工内容及承包方式 2.1 承包范围: 公寓式办公楼及地下室空调水系统、给排水系统 2.2施工内容:包括但不限于上述承包范围内管线、套管、洞口、箱、盒的预留预埋及其调整、修复、开槽补槽、墙面地面支模修复、防水的所有费用、制作安装、试验、调试、成品保护、验收、清理、移交、培训、业主及承包商所供设备材料的现场二次搬运、缺陷、修复、保修期内的保养维修及其它为完成本工程所需要的工作。乙方不得以施工范围或内容变更为由向甲方提出任何索赔要求;以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。注:甲方有权根据业主、总包

和实际工程需要对施工内容作相应调整,并且不涉及该合同综合人工费单价及指定乙方供应的辅材费、机械费、优惠比例的增加。 2.3 承包方式: 以包综合人工费单价及指定乙方供应的辅材费、机械费优惠比例,包质量、包工期、包安全、包文明施工的方式承包,工程量按实结算。部分辅材如焊材等的采购厂家需要得到甲方、业主和顾问的认可。 第3条合同工期 3.1 开工日期:根据甲方与业主合同要求,暂定年月日进场; 3.2 完(竣)工日期:根据甲方与业主合同要求,2011年9月30日裙房商场不分具 备竣工条件,2012年4月30日所有工程具备竣工条件; 注:1、甲方有权根据业主、总包和实际工程需要对工期作相应调整,并且不涉及费用的增加。 2、合同竣工期限应包括星期天、老公假期及公众假期;改期限除第14条工期延误及第33条不可抗力外,不因暴风或恶劣天气延长。 第4条工程质量及安全文明施工 4.1 工程质量标准:一次性验收通过,达到《建设工程施工质量验收统一标准》及现行国家、地方和其它行业的规定,符合工程设计技术规范、图纸及地方政府部门对有关工程的最新要求,如以上要求有不一致的地方,以最高及最严格的要求为准,配合总承包单位确保宁波市“甬江杯”和上海市优质安装工程“申安杯”,争创浙江省“钱江杯”或更高奖项。 4.2 安全文明施工:事故死亡率为零,轻伤率w 1.5 %。,确保无重大安全事故,火灾事 故和恶性中毒事件,确保宁波市“文明施工工地”,争创浙江省“文明施工工地”。 4.3 环境工作目标: 1) 为实现本项目最终取得新加坡绿色建筑金奖( Green Mark Gold )的目标,施工总承包将满足Green Mark Gold 环保建筑认证体系以及凯德置地关于绿色施工要求。 2) 满足“国家绿色施工评价标准”要求。 3) 满足“中建绿色施工评价标准”。 4) 噪声排放达标,符合《建筑施工场界噪声限值》规定。 5) 污水排放达标,生产及生活污水经沉淀后排放,达至V规定标准。 6)控制粉尘排放,施工现场道路硬化,办公区环境绿化,达至U现场目测五扬尘;达至U _______

内墙抹灰劳务合同样本

内墙抹灰劳务合同样本 篇一:内外墙抹灰劳务合同书 内、外墙抹灰劳务合同书 甲方: 乙方: 为了确保博白林产品综合交易市场8#楼工程顺利进行。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定,就内外墙抹灰工作经双方协商一致,签成以下合同协定。双方愿自觉遵守,并自愿履行合同义务,权力和责任。 一、工程概况: 1.工程名称:广西博白林场场部搬迁建设项目一期8#楼 2.工程地点:博白绿珠大道 二、工程质量要求标准: 根据国家现行验收规范标准,根据发包方,总包方,监理方的质量验收标准,为本项目最终抹灰质量标准。 三、承包方式: 乙方单包工,包文明施工,包安全,包小型工具灰桶、靠尺、胶管等、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序,确保墙体平整,角线横平坚直,不开裂不空鼓等事项。外墙25 元 /㎡,内墙 10.5元/㎡。

四、双方权力、义务及责任 1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导,管理和检 查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育,监督管理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支付本合同约定的合同价格。 2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。 五、工期: 本工程要求内外墙抹灰,在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。 六、违约责任及措施。 1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务,并确保一次性交付验收通过。 2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行,由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。 七、付款和结算方式:

经典版水电暖劳务分包合同模板

经典版水电暖劳务分包合同模板 水电暖工程是整体工程建设的有机组成,那么水电暖劳务分包合同怎么写呢?以下是为大家整理的经典版水电暖劳务分包合同模板,供大家参考学习。 水电暖劳务分包合同1 甲方: 乙方: 依照中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规和本工程的具体情况,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致同意签订本合同,双方共同遵守执行. 第一条工程概况及承包方式: 1. 工程名称:乌海市地质花园9#、10#楼 2. 工程地点:乌海市海渤湾区地质花园 3. 承包方式:劳务合同(包工不包料) 4. 工程质量按工程承包合同有关质量的约定,国家现行的建筑工程质量验收规范的要求,必须达到质量评定优良等级.

5. 分包工作期限: 开始工作日期:20___年8月25日,结束工作日期:20___年9月30日。甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:李瑞峰乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为: 第二条乙方及其参加施工人员的条件及要求: 1.乙方须向甲方所属项目提供身份证、计生证、暂住证、职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。 2. 乙方劳务人员必须是18至45周岁的身体健康的男性公民,进场工种和人数为:水暖工10人,并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员,乙方人员进场试用期为15天,经考核不能胜任工作,应立即退场,往返一切费用自理。 3. 乙方进场人员应保持相对稳定,不得随意调换,若却因施工需要发生变更,应经项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目劳资核实、存档。若乙方现场施工人员与其所提供花名册人员不符,将对乙方处以至少每次100元/人的罚款,且该施工人员必须退场,在此期间施工现场期间出现的一切安全事故,均由乙方承担全部责任。 4. 在合同履行期间,乙方必须遵守甲方有关规章制度,服从甲方所属项目的工作安排、技术指导和调动,不得随意退场,否则乙方承担由此造成的全部经济损失。

消防工程劳务分包合同劳务公司 (1)

精品文档,安心下载,放心使用 消防工程劳务分包合同 发包方(全称): (以下简称为甲方) 分包方(全称): (以下简称为乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行精品文 档,超值下载 政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就 消防工程施工事项达成一致,订立本合同,以资信守共同执行。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程简要: 本工程用地总面积为 m2,总建筑面积为 m2。地上层,建筑 高度 m,为类高层建筑,耐火等级为级;地下为商业、设备用房和 地下车库,建筑面积 m2,耐火等级为级。 甲方现场代表联系电话 乙方现场代表联系电话 二、分包范围与分包方式 1. 分包范围:施工图中所示的消火栓系统、喷淋系统、消防报警系统、消防通讯系 统、消防广播系统、消防联动系统、防排烟和通风系统、防火卷帘等。包括但不限于以 下工作内容: 消火栓系统和喷淋系统:包括该项目所有室内部分的消火栓系统、喷淋系统;包括 屋顶消防水箱以及与水箱连接的相关管道系统和设备(消防水箱业主提供)的施工;还 包括消防泵房内的所有管道、阀门、设备(配电柜及其进线电缆除外)、泵房至室外给 水环网的连接;不包括室外给水及消火栓环网、室外消火栓的施工; 消防报警系统:包括该项目所有楼层的消防报警、消防通讯、消防广播、消防联动 系统等,还包括专用配电室、柴油发电房及储油间的气体灭火系统;

通风、防排烟系统:包括该项目所有通风、防排烟系统; 防火卷帘门:包括该项目所有防火卷帘门; 2. 分包方式:乙方采用与工程量清单主材相对应的劳务综合单价包干的劳务费用方式,劳务综合单价应包含但不限于以下内容:人工费、机具费、水电费、临时设施费、安全保障设施费、辅料、耗材、沟槽管件、法兰、工人保险等(即甲方提供工程量清单中除主材以外,完成消防施工任务的所有内容)。其中人工费包含但不限于以下内容:施工资料、装卸及搬运所有消防设备和材料、管理所有消防设备和材料、制作、加工、达到安装条件的准备、安装、试验、调试、配合验收、施工现场清理、工人的吃住行等。 三、合同工期 1.合同工期要求:本工程的工期暂定为年月日至今年月日(共个日历日),实际开工时间以甲方的书面通知为准。 2.乙方必须按照本合同书约定的竣工日期或甲方盖章确认同意延期的书面文件的工期竣工。因乙方原因不能按期竣工的,乙方承担全部违约责任。 3、乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求,同时,乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。 4、本合同签订后,在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。 5. 工期延误:若乙方的实际施工进度明显滞后于正常工期,甲方有权要求乙方赶工,且由乙方承担费用。如果乙方的实际施工进度在采取相应措施都已无法满足时,甲方有权解除合同并停付施工款,并有权邀请第三方进场施工或寻求其他补救措施,合同自甲方解除合同的通知发出后次日自动解除。乙方在接到甲方书面解除合同函后的三天内无条件撤场并撤清现场产权属于乙方的为工程建设服务的设备设施,否则视乙方授权由甲方处理,由此而发生的所有费用以及相应的违约责任均由乙方承担。 四、技术标准及要求 1.首先适用国家标准、规范;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,适用行业标准、规范;没有行业标准、规范的,适用工程所在地地方标准、规范; 2. 同时还应适用甲乙双方约定的“消防工程技术要求”。

劳务分包合同样本(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 劳务分包合同样本(合同示范文 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

劳务分包合同样本(合同示范文本) 劳务分包合同范文1 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准:

所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。 五、乙方的职责 乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与

建筑劳务分包合同(最新完整版)

建筑业劳务分包合同 编号: 工程名称: 甲方(工程承包人) 企业名称: 法定代表人: 证书编号: 企业注册地址: 联系电话: 乙方(劳务分包人) 企业名称: 法定代表人: 证书编号: 注册资本金:资质类别: 增项内容: 企业注册地址: 联系电话: 年月日

告知事项 欢迎参与市工程项目建设,在我们真诚为你服务的同时,请自觉遵守国家和省、市建筑市场的有关规定,本合同与国家、省、市新颁布的法律、法规、规章不符的,按照新的法律、法规、规章执行。如违反本合同签订内容的,除按有关法律、法规惩处外,还将在贵阳市建委网上劳务企业及个人信用档案中予以公示通报。

甲方(工程承包人): 乙方(劳务分包人): 甲方经招投标于年月日与(以下简称“发包人”)签订了《》(以下简称“工程承包合同”),承建业主投资建设的工程项目(以下简称“本项目”)。在甲方组织的本项目所需劳务分包招投标中,乙方充分了解甲方的企业情况、管理体系与制度,以及本项目的情况,并参与了此次劳务分包招议标并获中标。为明确甲、乙双方的权利义务关系,保证甲方与发包人签订工程承包合同完全履行,依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循自由平等、互惠互利、共同发展、诚实守信、遵纪守法的原则基础上,双方就本建设工程劳务分包事项协商一致,订立本合同。 第一条乙方企业与资质情况 营业执照及登记机关:; 资质证书号码:; 发证机关:; 资质专业及等级:; 复审时间及有效期:; 税务登记证号:; 开户银行及帐号:; 第二条工作概况 1、工作名称:;

2、工作地点:; 3、工作范围与内容:; (1) (2)。 具体工作范围及工作内容可参照甲方和发包人所签订的工程承包合同。 4、劳务分包形式为下列第种: (1)自带本合同附件所列设备架料及辅助工具的成建制劳务分包; (2)自带本合同附件所列基本劳务工具的成建制劳务分包; (3)分包分项劳务分包。 (4)其他形式: 5、工作期限:开工日期:年月日,完工日期: 年月日,总日历工作天数为:天。其中: 工程,天内完成: 工程,天内完成。 6、工作质量:按工程承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的要求,本工作必须达到质量评定等级。 第三条双方责任 1、发包方责任: 发包方必须使用有相应资质的劳务承包队伍(砌筑、抹灰、木工、钢筋、混凝土、脚手架、油漆、石制作、模板、焊接、水暖电安装、钣金、架线等类别);劳务发包人对所承接的建筑工程的质量、安全、进度等总负责。

安装工程劳务承包合同

【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 (专业:水电安装工程) 甲方(委托方): 联系电话: 乙方(承包方): 联系电话: 签订日期:年月日

水电安装工程劳务承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况,为明确责任和经济关系,加强协作,共同完成工程建设任务,经双方协商达成下列合同条款,以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称:***项目 2. 工程地点:*** 3. 承包方式:劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理(施工管理、已完工程保护等)。 4. 承包范围: (1)包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容,并负责该区域内现场临水、临电(二级配电箱内)以及塔吊照明的施工及维护工作。 (2)主体工程(包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地,止水钢板焊接施工等)(给排水均以室外井为界限,电有?配电房按低压屏下端,单栋按总箱)需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞(吊模)等工作由乙方自行完成,且不得因预埋预留等影响其他工种施工,否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失,情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 (3)现场临水、临电(含一,二级配电箱及开关箱,临时办公室及宿舍)以及塔吊照明的施工﹑维护。

消防工程劳务分包合同

消防、通风施工工程劳务合同 发包人(全称)(以下简称甲方) 承包人(全称)(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。 第一条:工程概况 工程名称:______________________________________ 工程地点:______________________________________ 工程内容:______________________________________消防通风施工图纸,施工范围包括以下项目: 1、消火栓系统; 2、自动喷淋系统; 3、自动报警系统; 4、通风排烟系统; 5、配合厂家及甲方对以上系统进行调试和消防验收工作。 施工范围包括以下项目:

1、管道穿墙穿板补洞; 2、消火栓箱洞口补洞; 、室外管沟土方开挖回填;3. 4、高空搭设脚手架; 5、处理与业主方及其他施工单位的协调工作; 6、积极做好工程过程中的工程签证; 5、做好消防竣工资料的收集、整理、编排。提供标准版面的消防验收资料。 第二条:合同工期 2012年03月10日——2012年___月___日(具体以现场甲方定的工期为准)。 第三条:工程质量 1、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关规范规定进行施工。 2、乙方在施工过程中,质量有不合格的应及时返工,费用由乙方承担。 第四条:工程价款 1、本工程人工费报价如下: ①消防喷淋管道 ②消火栓箱 ③自动报警系统 ④自动报警预埋

⑤桥架 ⑥消防水泵房 ⑦风管制作安装 ⑧通风设备吊装 ⑨换气扇安装. 以上①-⑨项人工费总价为大写: 2、工程中发生的修改变更,以监理确认的签证为准,人工费按签证金额的_____℅计取。 3、工程人工费预付款为合同总价的_____% 第五条:付款方式 1、由于本工程现也具备施工,在本合同签订后_____个工作日内,甲方一次性支付乙方工程预付款大写:_______________元),乙方收到甲方的工程预付款后_____个工作日内进场施工工作。 2、根据工地进度情况,由甲乙双方协商,甲方根据施工进度支付乙方工程费用大写:__________元。 3、工程施工完工后,甲方支付人工费累计达总人工费的90%,即¥________元×90%=¥________元(大写:__________元正),含以前每个月所领工程人工费进度款,并于次月1日前发放到施工队。 5、工程调试完成并经有关部门验收合格后,甲方于10个工作日内支付_______%工程费用_________元(大写:_____________元正)。

内外墙抹灰劳务分包合同样本

发包人(全称):(简称甲方) 承包人(全称):(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,经甲乙双方相互考察了解,甲方同意选定乙方为本工程的劳务作业层,乙方同意在甲方管理下承担劳务作业工作。双方遵循平等自愿、互惠互利和诚实信用的原则,就工程劳务作业分包事项协商一致,签订本合同,供双方共同遵照执行。1.工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 建筑面积 2.工程承包范围 2.1 分包内容: 1.内墙抹灰 2.外墙抹灰 3.其他 2.2 分包范围: 3. 合同价款暂定(大写)元(人民币) (小写)元,最终以工程实际结算价款为准。 4.合同工期 开工日期 20XX 年月日 完工日期 20XX 年月日,合同日期总日历天数为天。

阶段性工期要求: 5.质量标准:合格。 6.安全文明施工标准:市级文明工地。 7.合作方式:劳务分包。 8.工程履约保证金 8.1该工程实施履约保证金制度。乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,并于合同签订前,将工程履约保证金交至甲方处,待乙方承包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。履约保证金不计利息。 8.2乙方应按照合同条款认真履行合同,因乙方原因造成施工过程中合同无法履行的,甲方有权要求乙方无条件退场,履约保证金不予退还,乙方根据合同条款承担相应的违约责任。 9.甲方工作 9.1甲方负责组建与工程相适应的项目部管理班子,全面履行同建设单位签订的施工承包合同,组织实施工程管理的各项工作,对工程的工期、质量、造价、安全文明施工、场地环境、有关竣工验收资料管理移交和交付使用、维修等向建设单位负责。 9.2甲方负责工程项目质量策划,编制方案,负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产、文明施工和环境管理等工作,按时提供技术交底。 9.3甲方负责与建设单位、设计单位、监理单位及有关部门和各施工专业工种的施工衔接与乙方的配合等工程事宜联系与协调。

相关主题