施工合同
轨道交通安全控制系统技术装备能力提升技术改造项目4#楼洁净厂区项目
甲方：
乙方：
日期：2016年月日
甲方：（以下简称：甲方）
乙方：（以下简称：乙方）
甲方欲建设相关净化工程项目，乙方具备相应的施工条件，现甲、乙双方按照《合同法》等有关法律、法规，结合本工程的具体情况达成如下协议：第一条：工程规模、承包内容、承包方式及要求
工程规模：
本工程为轨道交通安全控制系统技术装备能力提升技术改造项目4#楼洁净厂区净化项目。厂区净化面积为3170.15平方米，其中墙板净化面积为1315.19平方米，吊顶板净化面积为1855.56平方米。
承包内容：（按甲方提供的图纸、招标文件要求的内容及工程量）
具体为：
4#楼洁净厂区净化所有的彩钢岩棉净化板围护、中空玻镁净化板吊顶及上述范围内的金属壁板密闭窗、金属壁板密闭门的制作安装。
具体范围：
吊顶范围：A-D轴与3-1/10轴的全部范围（甲方提供工程量以外的吊顶板费用另计）；
墙体围护范围：
1、A轴、D轴、3轴、1/10轴所含区域内的图纸所示意（50mm厚度）彩钢岩棉净化板部分（甲方提供工程量以外的墙板费用另计）；
2、甲方提供的工程量中的所有金属壁板密闭窗、金属壁板密闭门（甲方提
供量以外的密闭窗及密闭门费用另计）。
第二条：材料质量要求
净化板项目施工的所有材料由乙方采购。乙方采购的材料必须符合施工规范和合同要求。有质量合格证书。不得使用不合格的材料，甲方代表对乙方采购的材料进行监督，所有材料未经甲方代表签字认可，乙方不得使用。
第三条：工期要求
1：开工条件：图纸设计完备，设计院盖章审核，甲方确认，土建部分已竣工，门窗封闭完成。
2：本工程施工安装工期天，自年月日起至年月日止（1）若乙方采购的材料不符合材料要求，甲方有权要求乙方暂停施工，乙方应在甲方提出要求后24小时内提出处理意见。停工期间的，由乙方自行承担。
（2）报甲方的报验材料、隐蔽验收及异议变更、工程签证，甲方需在收到上述材料后24小时内给予书面答复，否则，甲方负责停工损失。
3：由于不可抗拒有原因造成的停工，双方均不承担损失。
4：由于停水、停电及自然环境影响停工，工期顺延。
5：若因甲方变更及资金不到位等甲方单方原因造成停工的，甲方应对停工期间乙方实际发生工人工资承担赔偿，工期相应顺延。
第四条：合同价款、拨款方式及调整。
合同价款：本项工程合同价款为人民币：（大写：）元。
1：合同价款调整：
（1）乙方报价范围内的工作量内容为一口价包死。
（2）由甲方提出变更的，由乙方出具结算证明，甲方签字计入结算。
（3）工程量增加或减少均以双方代表签字为准，变动部分单独与乙方结算。
除上述情形外，合同价款按原合同价款执行，不作调整。
2：付款方式：
（1）材料到场之次日起7日内付合同价款的45%；
（2）乙方墙板、吊顶板主体安装完成后甲方支付乙方至合同价款的80%；
（3）结算验收后7日内付至合同总价的95%；
（4）留5%质保金质（保期1年），质保期到后十五天内甲方一次性支付
乙方工程质量保证金。
第五条：甲方工地代表
甲方驻工地代表的权力、职责及委派人员保单：
1：负责工地监理工作：
2：协助乙方解决与其他施工队伍的配合以及施工中出现的乙方自己不能
解决的问题，保证乙方的施工环境不受外界干扰 ;制止和取缔政府和其他
单位的违规收费，保护乙方合法权益。
3：验收乙方购置的材料是否符合设计要求及质量情况;负责组织对工程的
验收。
4：负责乙方签证及相关技术和施工过程中的问题处理。
第六条：乙方驻工地代表：
代表：
1：乙方驻工地代表的权力、职责：
（1）保证按设计图纸施工。
（2）处理与甲方施工中的有关问题。
（3）负责工程技术质量、文明施工及施工中出现的各种问题。
（4）负责工程款项的结算及工程文件的签署。
2：安全施工责任
（1）乙方应当为进入施工现场的本公司所有人员、机构设备办理本工程第三人责任险和人身意外伤害保险，并支付相应费用，若乙方逾期
不办，由此产生的所有责任与损失均由乙方承担。
（2）乙方应当按有关规定，采取必要的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的全部责任和因此发生的一切费用。
（3）乙方人员在施工期间发生安全事故或其他经济损失由乙方自行负责，与甲方无关。
（4）乙方施工人员在使用甲方提供的水电设施、临时场所时，应服从甲方管理，如果乙方施工人员不遵守操作规程或不服从甲方管理，造
成设施损坏时，乙方应赔付给甲方造成的损失。
（5）乙方在施工过程中一定要做好施工安全防护工作，确保施工不对现场设施及其他的工作场所造成影响（主要指施工过程中产生的噪音、
灰尘、垃圾等）。
乙方驻工地项目负责人：联系方式：
第七条：设计变更
乙方不得随意变更设计，确需进设计变更，由乙方向甲方提出申请，由甲
方与设计院沟通后书面通知乙方后执行。
第八条：竣工验收及结算
1：工程竣工验收前十日乙方向甲方提出验收申请，并提交竣工验收报告。
2：验收期限：甲方在乙方提供竣工报告10日内，邀请相关专家进行初验。
3：初验合格后，甲、乙双方对竣工验收报告签字认可。如因乙方原因不
能达到GMP认证标准，乙方负责全部不符合项目的整改，费用乙方负担。
若因甲方原因不能达到GMP认证标准，甲方负责全部不符合项目的整改，费用甲方负担。
4：竣工报告完成后双方进行工程结算，结算依据为设计图纸、承包内容、技术规范、招标文件。
5：甲乙双方代表在结算书上签字确认后进行结算。
第九条：有关文件的确认
1：甲乙双方相关传真、会议经要、变更文件均为有效文件。
2：甲方的签字认可材料证明、报验资料、施工记录、验收资料均为有效
文件。
3：双方签字认可的其他有效文件。
第十条：保修
1：保修内容范围按国务院第279号文《建设工程质量管理条例》执行。
2：保修期限：工程竣工验收合格之日起一年。
第十一条：违约责任
1：乙方施工质量达不至设计、规范要求，应无条件返工，由此造成的工
料损失由乙方承担，因乙方原因发生其他使合同无法履行的行为，乙方应
违约责任，并向甲方支付工程总价的20%的违约金。
2：因甲方单方原因无故中断合同使合同无法履行的，乙方应在合同终止
日起停止材料的采购，甲方应支付已完工程部分的款项。
3：除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行的，违约方承
担上述违约责任且应断续履行合同。
4：乙方不能按合同工期竣工，每延期一天，应按工程总额的0.2%向甲方
支付违约金（不可抗力的因素除外）。
第十二条：争议
甲、乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。双方不能通过协商解决的，可依据《中华人民共和国仲裁法》和〈中华人民共和国合同法〉的有关规定，向当地仲裁委员会申请仲裁。
第十三条：安全施工按国家和陕西省“劳动安全条例”执行。
第十四条：合同生效与终止
本合同自双方签字并盖章后生效，竣工验收后保修期满且财务结算清结，本合同自行终止。
第十六条：
附则
本合同一式捌份，双方各执肆份，并报有关部门。本合同与本工程招标文件具有同等法律效力。
甲方（章）：乙方（章）：
法人代表：法人代表：
委托代表人：委托代表人：
日期：日期：
Welcome To Download !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
手术室净化工程项目施工合同 手术室净化工程项目施工合同 发包方（甲方）：承包方（乙方）：双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和GB50243-2002、GB50333-2002、GB/T18883-2002、DB11408-xx、GB50591-xx、 QJ2214-1991的规定验收标准，现就该工程具体事宜，经双方协商一致，达成如下协议： 第一条工程概况 1、1工程名称： 1、2工程地点： 1、3 工程内容： 1、4承包范围：按甲方提供的最终施工蓝图及（工程报价有关说明文件）和乙方投标报价书内所列的全部内容。（作为本合同附件） 1、5承包方式：包工包料，如本合同另有规定的，按合同相关规定执行。 1、6工期：本工程工期为日历天，自___年__月___日开工，于20 年 X 月 X 日竣工。（如有时间变动，以甲方开工通知为准）
1、7工程质量：以相关的国家标准、行业标准、地方标准、以及有关部门的有关规定为依据，工程质量合格率必须达到100%，并保证通过有关部门验收。 并应符合国家手术室净化工程质量验收规范以及设计施工图纸的要求，结合甲乙双方协商一致的工程质量，以优良为准。 1、8合同总价款（人民币）：本合同封顶价￥XXXX 元（大写： XXX 元整，含税价），该封顶价是指在本合同承包范围内，（1，根据甲方提供的最终施工图纸2，工程报价有关说明文件3，发标文件4，工程预算报价书及本合同的相关约定作为本合同附件）在甲方方案及设计施工图不变更情况下，本工程造价高于封顶价￥XXXXX 元，高于部分乙方自愿放弃，进行工程竣工决算。 1、8,1 方案及材料变更：工程项目的方案及材料变更的增减：甲方需以书面的工程变更联系函（1，工程联系函，2，需要更改的旧局部施工图，改后的新局部施工图）通知乙方，乙方在收到甲方通知单后，乙方在根据通知内容进行报价（报价回复函资料为1，工程联系函，2，需要更改的旧局部施工图，改后的新局部施工图及方案改后新平面局部图纸，现场以施工部位的照片，报价书及现场实际测量尺寸原始件）回复给甲方，经甲乙双方及监理方商讨一致并签字确认后，方可施工。其计价原则为：乙方合同报价书中有的项目参照合同报价书计算，方案及材料变更在报价书中无参照价格的，甲乙双方按市场了解的实际价格为
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 绿化管网室外工程施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外道路绿化围挡建设工程。 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。 第_条工程概况 1.工程名称：云南中医药中等专业学校健康养生基地室外道路绿化围 墙工程。 2.工程地点：昆明市五华区普吉办事处尹家村。 3.工程内容：甲方室外道路、绿化、围墙、水池、鱼塘等。 4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。 5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。 6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。 7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称 工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。 第二条合同价款（工程款）及支付
1.合同总价（大写）：元整；（小写）: 元。 2.工程款支付： 1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的20%的预付工程款。 2）施工完毕验收合格后6日内付到工程总造价的80%留下15%作为绿化苗木的养护费及工程保修金。 3）保修期及绿化苗木养护期为一年。 4）付款方式为银行转账。 第三条双方权利义务 1.甲方权利和义务 1）按合同要求及时支付工程款。 2）提供本项目施工图 3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。 4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。 5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。 6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施
_______________________________________________________________________________ XX洁净车间清洁度10万级改善 项目合同书 （甲方）： （乙方）： 项目名称：XX洁净车间清洁度10万级改善 合同编号： 合同签订日期：________________
工程合同 （甲方）： （乙方）： 工程地点： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《洁净厂房设计规范》（50073-2001）《洁净室施工及验收规范》（50591-2010）及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XX洁净车间清洁度改善项目，所有技术指标按《洁净室施工及验收规范》（50591-2010）落实完成，具体有关事宜，由协商一致，订立本合同。 一、项目概况 项目名称：XX洁净车间清洁度10万级改善项目 项目地点： 二、项日承包范围 承包范围：附件1 (施工图纸), 项目包含（XX洁净车间围护结构、原围护结构拆除、出入门互锁系统、室外配电系统、室内电气及照明系统、地坪涂装系统、风淋风幕系统、空气净化系统、消防报警系统、行车改造系统等） 附件2 (报价清单), 附件3 (质量保证书)； 三、合同工期： 开工日期： 201 年月日 竣工日期： 201 年月日 合同工期总日历天数45天 四、质量标准 工程质量标准：《洁净室施工及验收规范》（50591-2010）及国家相关标准。 五、合同价款 合同总金额（大写）：（人民币） (附工程预算书 )双方商定，合同价款采取双方约定，如有增加工程量双方协商签订工程增加合同。 六、双方权利及义务 1、甲方权利及义务
（项目名称） 施工合同 发包人： 承包人： 合同编号：
合同协议书 发包人：儋州市城市建设投资有限公司 承包人： 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 项目承包事宜协商达成一致，同意签订如下合同，以便共同遵守执行。 一、工程名称及地点 工程名称： 工程地点： 二、项目工程承包内容和性质 按施工图纸设计范围工程量及编制的工程预算书所包含内容施工，承包性质为乙方总承包。 三、工程造价 根据编制的工程预算造价元下浮为合同签约价，即人民币元（大写：），其中：安全文明施工费为人民币元。 最终造价以政府审计部门审定的造价为准，其中审计核减金额超过总造价5%的核减部分的审计费用由承包人承担。 四、工程质量要求 以施工图纸确定的范围，符合国家相关质量标准，甲方、监理及项目施工单位等相关部门验收合格并同意接收为准。 五、工程量的增减
在施工过程中，如有工程量发生增减，经甲方、监理及乙方三方签证确认后予以认可，最后按已确定的实际工程量结算。 六、施工期限 年月日开工至年月日完成，合同工期总日历天数为天，因政府征地拆迁和甲方原因或者不可抗力导致工程延误的，乙方施工工期可以顺延。 七、工程款结算及支付方式 1、工程合同价按项目预算造价为准，根据工程进度分期付款，乙方进场施工后，每次工程进度款按审定月报的85%比例支付。 2、工程竣工验收，经结算审计后，双方签订结算协议书后三十天内支付至结算审核价的95%，余下5%作为质保金在工程保修期满后14日内一次性支付（不计利息）。 3、工程结算以海南省建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》和海南省建设工程标准定额站主办的《海南省工程造价信息》同期信息价为依据。 4、需专项施工组织方案确认的工程部位或设计变更，应按程序报批完善手续后，方可中期计量，未完善手续，不能以暂定金额先予计量。 八、甲方的权利及义务 1、甲方有权监督乙方按确定的设计图纸要求进行施工。 2、为确保工程按期完工，甲方有权检查乙方的施工进度。 3、为确保工程质量，甲方对乙方施工中不合格部分有权指令返工、修改。 4、甲方必须办理好本项目施工建设的各种手续。
净化工程承包合同示范文本 第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、要紧技术来源 三、要紧日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：
施工期限(绝对日期或相对日期)： （其中：竣工日期(绝对日期或相对日 期)：） 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除依照合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中给予的定 义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时刻：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ _________ 发包人：承包人：
（公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表： （签字）（签字） 工商注册住宅：工商注册住宅： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指依照法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指依照工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主托付，按照合同约定对
室外工程施工合同 发包商（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 兹因甲方将室外工程施工委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书： 一、工程内容 室外雨水管道、污水管道、雨水、污水井、管沟开挖、回填、道沿、室外散水、化粪池、围墙等室外安装配套工程。 二、承包方式包工、包料。 三、合同工期 （一）乙方须于本合同生效之日起开工，须于年月日前施工完毕。如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件，工期由双方协商另行确定。 （二）因乙方原因导致延误工期，乙方除按甲方要求抢工外，还承担由此造成甲方的一切损失。 （三）因不可抗力因素导致工期延误，工期可以顺延。 四、工程造价 （一）结算办法： 、根据图纸结算，由甲方工程部协同乙方共同确认，不明确的地方甲、乙双方现场签证。
、结算价格及计价依据： （）材料甲方认质认价； （）人工费执行政府最新文件； （）工程量现场签证； （）取费按定额取费； （）工程造价不含税，养老保险统筹、四项基金、安全文明施工、贷款利息等不取费。 、付款方式： 本工程为全垫资工程，无预付款及进度款，待工程竣工，全部通过验收，在交房后个月之后付款项，剩余的款项在个月之后付清，留作为质保金，等保修期满后一月内退还保证金。 五、工程质量标准 （一）质量等级： 质量合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。 （二）质量控制： 、严格按照国家规范要求进行质量控制； 、乙方必须按照施工图纸进行施工； 、乙方必须接受甲方的质量监督、检查、改进措施以及验收； 、严格执行“三检制”，即班组初验、工队复检、质检员终检的制度。对于未验收的工序和不合格的工序不得进入下道工序。 、乙方必须严格按照有关技术规范进行施工，如果发现质量低劣、偷工减料等现象，甲方有权处以罚款并下达“停工令”。
合同编号：SXLJJ-2016- 项目名称室内空气净化治理工程 治理合同 委托方（甲方）： 治理方(乙方)：山西绿居家环保科技有限公司 合同签约地点： 合同签约日期：年月日
治理合同 委托方（甲方）： 地址： 联系电话： 治理方（乙方）：山西绿居家环保科技有限公司 联系电话： 联系人： 依照《中华人民共和国合同法》、《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）、法规的规定，经甲、已双方友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本室内空气净化治理施工工程事项达成一致，订立本治理合同。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2 工程地点： 1.3工程内容： 二、工程委托范围： 2.1 室内空气净化治理工程，净化工程具体包含：1.室内装修污染空气处理；2.预进家具有害有机挥发物质消除。
2.2治理项目：甲醛、苯、氨、TVOC（总挥发性有机化合物） 2.3治理项目：治理后室内空气中上述污染物比治理前（初检数据）明显降低，达到国家《室内空气质量标准》，以复检数据与国家标准数据对照值为依据。 2.4治理后复检 2.4.1甲、乙双方按国家规范或双方确认的项目或约定的治理指标（见2.2）要求复检验收。 2.4.2、乙方在治理结束后7天至10天内（产品技术要求时间），预检验收所治理工程，并出据复检报告，若约定治理项目在施工工期达不到治理目标，将执行违约责任条例中的规定。 三、合同工期： 工程合同工期总日历天数：天。拟从年月日开始施工，至年月日完成； 具体开工日期以甲方正式通知进场为准。 四、质量标准： 按照治理合同、室内空气净化工程治理方案，达到国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010。 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量 污染物Ⅰ类民用建筑工程Ⅱ类民用建筑工程甲醛（mg/m3）≤0.08 ≤0.1 苯（mg/m3）≤0.09 ≤0.09 氨（mg/m3）≤0.2 ≤0.2 TVOC（mg/m3）≤0.5 ≤0.6 五、工程委托方式：
净化车间装修工程承包合同 建设单位：（以下简称甲方） 承建单位：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规。为了明确甲乙双方的权利和义务、促使双方相互创造条件，配合协作、保证施工任务的顺利完成，经甲乙双方充分协商，在双方平等自愿的基础上，特签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：一层（彩钢板装饰工程、净化通风工程、电气动力照明工程，冷冻冷却水工程、给排水工程、纯化水工程、消防改造工程），二层：（给排水工程、纯化水工程、彩钢板装饰工程净化通风工程、空调机主、动力照明工程、消防改造工程(办公区及质检区)） 四、技术标准：净化级别为 D 级（十万级）和 C 级（万级） 五、合同总价及承包方式（施工总面积㎡,其中净化面积㎡）： 1、经双方协商优惠总价为：。 其中：净化装饰工程合同优惠价为：人民币（此报价结算方式：按实结算，单价不变）（详见预算表）总体价格下浮6% 消防改造工程预算价为：人民币（此报价结算方式：一次性总包方式）（详见预算表）。 2、合同以双方确认价格为准，实行净化装饰工程按实结算，在单价不变的基础上，下浮6%的承包方式和消防改造工程总承包方式。（按双方确认的施工图为准） 3、如工程出现变更，由双方代表另行协商。 六、工程工期： 本工程施工期为 110 天。以甲方通知的施工日期为准。 在组织施工中，如遇下列情况，顺延工期。双方应及时进行协商并确认
顺延日期及其他未尽事宜： 1、因自然灾害被迫停工。 2、非乙方造成的停电停水造成停工12小时以上，工期相应顺延。 3、因甲方在施工过程中提出更改图纸或未按合同提出变更计划,给整体施工进度造成较大影响的。 七、工程款项支付与结算方式： 1、本工程暂定总价为：人民币。 2、双方签定合同后，三天内甲方预付乙方定金为合同总价的 30% ，材料进场施工20天后再付合同总价的 20% ，在工程进度进行即将完成未验收前再支付合同总价的20%。工程完工调试合格并通过药监部门验收后再付合同总价的 20% ，其余部分作为质保金，质保期满且未发生质量事故后壹年内付清。 3、支付方式：以现金或银行汇款方式汇款至乙方指定账户。 八、双方的主要责任： 甲方工作： 1、开工前组织有关单位进行施工图纸会审、交底，在合同签订后将施工图交给乙方，按图施工。 2、甲方配合提供乙方施工所需要的电力、水源和加工生产之场所、安全物流通道、电梯等便利施工的条件。 3、施工期间，乙方就工程施工有关具体事项（墙体楼板开孔或噪声影响与责任的承担）与物业、当地环保、安全等政府部门的沟通，甲方给以必要配合。 乙方工作： 1、参加甲方组织的图纸培训及现场交底说明。拟定施工方案与工期计划，交甲方审定后，严格遵照实行。 2、乙方在施工前应组织相关人员学习和熟悉图纸及现场，负责编辑施工组织设计、安排施工总进度计划，报甲方备案。做好设备、材料的采购供应及加工等工作。
（甲方）发包方： （乙方）承包方： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利，义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：净化车间工程 二、工程地点： 三、承包范围和内容： 根据甲方提供的“结构图”及施工方提供的设计方案（净化施工图纸）全部施工项目内容和“施工组织设计方案”进行施工。且施工过程中甲方有权对承包范围和内容进行调整及变更。 1、洁净室吊顶、围护、门窗、地坪和所需净化设备（风（货）淋室、传递箱等）施工制作、安装. 2、洁净室空调送风、回风、排风系统、空气过滤系统的全部设备安装及施工。 3、洁净室空调设备及配套冷却水（冷冻水）系统管道工程的制作安装、调试。 4、洁净室照明线路灯具、插座及空调净化设备动力配电系统的施工安装。 5、洁净室温湿度自动控制系统工程全部项目内容的施工。 6、甲方工艺设备配电系统工程的全部项目制作安装。 四、承包合同价款 1.本工程的承包总价为：万元人民币（大写：），此承包总价包括了乙方严格履行本合同条款，完成合同、招标文件及招标过程中的
补充资料费用、施工图纸、招标过程中乙方的承诺等规定范围和内容的全部工程的一切费用。 1.1合同总造价已包括一切劳动报酬、物料、物料辅助材料及配件、机械设备及施工期间的报酬、材料及设备检测费、并按验收规定交验收材料及文件等、物价浮动及夜间施工增加费用、保险费用、利润、管理费、食宿自理等费用；还包括税务部门规定、由乙方缴纳的各种税项的税金以及有关的其它费用及所有税费的变更与浮动等。 1.2乙方已经视察现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程的详细资料，并取得一切可能影响报价的所有资料，乙方以不知道现场情况为籍口而作出的额外索赔或延长工期的要求将不获补偿。 1.3最后结算采用投标预算包干价加所有联系单审核费用的方式进行结算，参照《XX省建设工程造价咨询服务收费管理办法》，由甲方进行结算。乙方应在竣工验收后20个工作天内向甲方提交所有结算资料，甲方在收到齐全的结算资料后七个工作天内出具结算意见，如乙方对甲方结算有异议的，乙方同意由甲方指定有资质的第三方作结算，结算费用由乙方承担。 1.4在施工过程中，工程设计中不合理部分造成的返工或设计方案中有漏项、少算的工程费用不得追补，该费用已算入优惠价内。 第二条工程期限 一、根据使用需要商定，工程总工期为 50 天（日历天）。自合同签订之日起至竣工验收。 二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 2.1按施工准备规定，不能提供施工场地的水，电源，影响进场施工；
信阳市水榭龙庄配套工程 合同编号： 施 工 合 同 河南省立厦防水防腐工程有限公司 信阳分公司
室外配套工程施工合同 甲方：信阳安佳房地产开发有限公司（以下简称甲方）乙方：河南省立厦防水防腐工程有限公司信阳分公司（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。甲方将水榭龙庄小区1#、2#、3#、4#、5#、6#楼的室外配套工程委托乙方施工，经协商达成如下协议： 一、工程名称：水榭龙庄小区室外配套工程。 二、工程地点：信阳市狮河北路水榭龙庄小区内。 三、工程内容：室外给排水、小区道路、砌筑围墙及电缆沟等。 四、承包方式：包工包料。 五、工程造价：按实际工程量，清单报价结算（材料及人工按市场价， 另加6%税金和5%的利润据实结算）。 六、施工质量要求：按现行建筑安装工程规范要求施工，并验收合格。 七、结算依据：按实际完成工程量执行结算，另外，材料除甲方提供外， 其余材料均按市场价，并经甲方认可。 八、安全责任：乙方施工时必须按有关安全操作规程施工，违章操作造 成的安全事故均由乙方负责（施工后清理施工垃圾）。甲方应提供乙方施工人员的住宿和办公用房，水电费用由乙方承担。 九、付款方式：按工程进度付款，（每次付款乙方应提供主管税务部门开具的 正规发票）。工程完工后，由乙方提供竣工资料结算并报送甲方，结算书审定后，甲方按结算书造价的95％拨付给乙方，余下5％作质保金，保质期满
后7个工作日内，质保金退回给乙方。保修期为一年。 十、工期要求：本工程由甲乙双方根据现场实际情况商定工期。乙方必须保 证按甲方要求工期完工，若遇雨天或不可抗拒的客观因素所造成的延期，工期可往后顺延。 十一、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。 十二、本合同双方签字后生效。 十三、工程完工后付清余款，本合同自行解除。 十四、其他未尽事宜由甲乙双方共同协商后另行签订补充协议。 甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）： 日期年月日日期：年月日
编号： ___________ 空气净化工程合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、国家工商管理局和建设部颁发的（GF-99-0205 ）《建筑装饰工
程施工合同（甲种本）示范文本》，并结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。 一、工程项目和承包范围 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：塑罐车间增设空气净化系统，桶装纯净水车间增设空气净化系统及净化室。 二、承包方式和工程造价 2.1 承包方式：本工程采用包工包料。 2.2 工程造价 1、经邀请招标、乙方报价，并经双方协商后，本工程合同价为人民币_____________ 元（大写 _____________________________________________ ）。详见附件"工程项目预算书" 。 2、合同总造价已包括一切劳动报酬、物料、机械设备及施工期间的报酬、物价浮动及夜间施工增加费用、保险费用、利润、管理费等费用；还包括税务部门规定、由乙方缴纳的各种税项的税金以及有关的其它费用及所有税费的变更与浮动等。 3、乙方已经视察现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程的详细资料，并取得一切可能影响报价的所有资料，乙方以不知道现场情况为籍口而作出的额外索赔或延长工期的要求将不获补偿。 三、工期 1、工期：工程总工期为 __________ 天。 本工程预计开工日期为 _________ 年_________ 月_________ 日，竣工日期为 _______ 年 月日。实际开工日期以开工通知书或开工申报表上确认的时间为准。 2、本合同文件中提及任何一段时期或工作日都应包括各种节假日在内。 3、若遇下列情况，而又影响工程竣工时间，乙方须在两天内提出签证申请，（否则甲方将认为乙
(完整版)洁净室合同 模板 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
_________________________________________________________________________ ______ XX洁净车间清洁度10万级改善 项目合同书 （甲方）： （乙方）： 项目名称：XX洁净车间清洁度10万级改善 合同编号： 合同签订日期：________________
工程合同 （甲方）： （乙方）： 工程地点： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《洁净厂房设计规范》（50073-2001）《洁净室施工及验收规范》（50591-2010）及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 XX洁净车间清洁度改善项目，所有技术指标按 《洁净室施工及验收规范》（50591-2010）落实完成，具体有关事宜，由协商一致，订立本合同。 一、项目概况 项目名称：XX洁净车间清洁度10万级改善项目 项目地点： 二、项日承包范围 承包范围：附件1 (施工图纸), 项目包含（XX洁净车间围护结构、原围护结构拆除、出入门互锁系统、室外配电系统、室内电气及照明系统、地坪涂装系统、风淋风幕系统、空气净化系统、消防报警系统、行车改造系统等） 附件2 (报价清单), 附件3 (质量保证书)； 三、合同工期： 开工日期： 201 年月日 竣工日期： 201 年月日 合同工期总日历天数45天 四、质量标准 工程质量标准：《洁净室施工及验收规范》（50591-2010）及国家相关标准。 五、合同价款 合同总金额（大写）：（人民币） (附工程预算书 )双方商定，合同价款采取双方约定，如有增加工程量双方协商签订工程增加合同。 六、双方权利及义务 1、甲方权利及义务
“***********项目”室外排水工程施工合同 甲方（发包人）：***********有限公司 地址： 联系电话： 乙方（承包人）：************建安公司 法定代表人： 委托代理人： 地址： 联系电话： 开户行： 银行帐号： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“***********项目”室外排水工程承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称：“***********项目” 2、工程项目：“***********项目”室外排水工程。 二、工程承包方式和承包范围： 1、承包方式：包工、包料、包质量、包现场安全文明施工。 2、工程承包范围：建筑外墙皮1.5米处至市政污水井之间的污水管网、化粪池及检查 井的施工；入市政管网的所有手续并承担所有费用；交工前的成品保护；交工后的保修、维护等全过程。
三、合同价款、履约保证金及付款方式： 1、合同价款为：人民币:贰拾肆万贰仟圆整（￥242000.00）； 2、本合同价款为固定包死价格（包括但不限于人工、材料、机械、制作、运输、保险、 装卸车、检测安装、入市政费用、施工用水、施工用电、安全文明施工、技术措施费、组织措施费、利润、税金等费用），本合同价款不因市场劳动力、材料、机械价格等任何因素变动而变动。合同生效后除本合同价款及有效变更签证外，甲方不因本合同工程承担任何其他费用或价款。 3、合同履约保证金：合同签订前2日内，乙方向甲方交纳合同履约保证金贰万圆整 （￥20000.00），待工程全部完工经甲方及监理验收合格且结算完成后7日内一次性无息退还。 4、付款方式：工程全部竣工经甲方、监理验收合格，竣工资料交付甲方且工程结算后 7日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的95%，余5%为质保金，质保金在质保期（两年）满经物业确认无任何质量责任后7日内甲方向乙方一次性支付。 5、所有付款均以转帐方式支付，付款前乙方应提供相应合法发票给甲方。 四、竣工结算及签证： 1、结算方式：结算价=合同价款+有效变更签证+。 2、有效变更签证部分按下列所述执行： 2.1、经甲方认可的图纸增减工程量（不包含投标漏项部分），计取方法如下： 2.1.1、执行《河南省建筑和装饰工程综合基价（2002版）》和《河南省安装工程单位 综合基价（2003版）》计算； 2.2.2、材料价格按《郑州市建设工程材料基准价格信息（2008年二季度）》执行。2. 3.3、土建部分按照四类工程取费：利润取4%，税金3.413%；安装部分按照三类工 程取费：利润38%，税金3.413%。其它费率不计算。 2.2、其它经甲方认可的有效签证价款； 3、所谓有效签证是指同时具备以下条件的签证： （1）在5日内书面提出； （2）经乙方项目经理签字及盖章； （3）经总监理工程师签字及盖章；
净化工程施工合同范本 净化工程名称: 合同编号： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 合同签订地： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为明确双方在合作过程中的权利、义务和经济责任，在平等、自愿的基础上，经双方认真、坦诚协商，一致同意签订本合同，供信守。 第一章工程名称、范围、内容 第1条净化工程名称 第2条净化工程范围： 工程内容： 第二章工程造价，价款结算与支付方式 第3条本净化工程总价暂定为人民币：（小写：）。工程竣工验收合格后，以甲方审计结算金额，按实际工程量据实结算。 第4条合同保证金与工程拨款 1、工程完工后，若出现质量问题，甲方有权根据合同约定扣除与乙方造成损害同等价值的款项以及乙方的违约金，该部分款项可从质保金或合同保证金中扣除，不足部分，由乙方另行支付。 2、本工程不支付备料款及预付款，工程开工后，乙方每月向甲方申报已经完工的工程量和申请拨款的金额，甲方按照经甲方代表及其审计部门确认的有效工作量的75 %支付工程进度款，工程竣工验收合格后付至 80%。工程竣工验收合格后进行审计决算，审计结算完成后付至审定额的90 %，剩余的10 %作为质保金（无息），质保期为两年，无质量问题，两年之内付清（一年一付）。工程款付至审定额的90 ％时，乙方须开具合同审定总额的工程发票。 第5条工程决算： 见清单。 第6条工程签证
所有工程变更必须由设计部门、甲方签字审批，工程结算以甲方驻现场代表的签证为结算依据。工程变更和增补部分价格执行第5条。 第三章建设工期及双方责任 第7条施工期限 双方商定该工程总工期为天(日历天) 自年月日开工 至年月日竣工 本合同项下的工程分为以下个施工阶段及相应完工期限： 1、，在年月日之前完成； 2、，在年月日之前完成； 3、，在年月日之前完成； 4、，在年月日之前完成； 5、竣工：年月日之前整体工程竣工达到约定要求。 自合同生效后，在施工过程中，乙方不得无故暂停施工，若甲方资金短缺，不能按期支付工程款，乙方也应保证正常的施工及进度，并按期竣工。 甲方认为有必要时，可要求乙方暂停施工，乙方按甲方要求停止施工后，应妥善保护已完成的工程。 第8条工期延误 乙方应保证按照合同约定的工期完工，不得以任何理由延误工程进度和工期，否则乙方应当承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。 第9条双方责任 一、甲方： 1.甲方代表：甲方任命为驻施工现场代表。 甲方驻施工现场的代表按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责： （1）甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回这种委派。 （2）甲方代表的指令、通知由本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。①确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。②乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。③紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。甲方决定的工程变更和增补，经甲方审计部门审批后，乙方应立即执行，不得无故拖延。
油烟净化器工程施工合同(总 6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
工程施工合同 甲方（发包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“甲方”） 乙方（承包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同： 一、工程名称：明发云庭彩云街商铺 二、工程地址：xxxxxxxxxxxxx路9号 三、工程内容: xxxxxx云庭彩云街商铺4#101及#4-115,安装4000风量油烟净化 器贰台，4.5A离心风机贰台，排烟管道及风机支架、配电线路等。 四、甲方责任 1、对所提供的施工现场及情况和数据负责； 2、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展； 3、负责施工调试及验收期间的水、电费用； 4、按本合同规定及时支付工程款； 5、负责设备配电柜前段供电线路的架设； 6、负责施工现场前期清理工作。 7、如甲方改变施工方案，其增加的费用，甲方应于结算本项目尾款时，一并追 加结清。 五、乙方责任 1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工；
2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量； 3、按期施工、完工； 4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。 5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。 6、若保修件在保修期内出现问题，乙方 3 日内进行解决，或按工程款的 4% 进 行赔付。 六、工程造价及付款方式 1、工程造价为：人民币 ￥43000 元。大写人民币肆万叁仟元整。 2、付款方式 （1）安装完成后3月内一次性支付工程款 ￥43000 元； 七、工程期限 经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为 7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。 八、验收标准 工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方 案”为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。 九、违约责任 1．甲方责任 未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成的损失。 2．乙方责任 若乙方未按合同规定履行造成延期，而给甲方造成影响损失的，乙方按合 同总额千分之一每天赔偿甲方。
净化工程合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程概述 一、项目名称： 二、施工地点： 三、工程范围： 1、本合同的承包范围：以甲乙双方签字确认的施工图纸为准，详见附件一图纸。 2、以报价内容（详见附件二）为准。 第二条技术要求与质量标准 一、技术要求 1、施工方案以甲方签字确认的设计图方案为准。确需更改设计方案的，须经甲方签字同意确认后，方可实施更改。 2、设备的采购及安装方案以经甲方同意的设计图、选型方案为准，涉及调整的，须经甲方书面签字确认后，方可调整。 二、质量标准 应符合中华人民共和国标准《GB50073-2013洁净厂房设计规范》，
《GB50591-2010洁净室施工及验收规范》以及其他相关法规标准的要求。 三、质量保证 1、凡由乙方供货的材料、设备，须符合相应规范要求，对不符合规范要求的材料和设备乙方不得安装和使用，若因此给甲方带来的工期延误等一切损失由乙方承担。 2、工程现场乙方全面负责安装施工现场的所有工作，甲方委派人员协调配合。 3、乙方施工人员必须遵守甲方以及施工所在地的物业管理部门的相关规定，乙方在施工前，应与施工所在地的物业管理相关部门进行充分沟通，了解相关管理规章制度。乙方不得损害甲方、相关第三方以及物业管理部门的利益，由此造成的经济损失由乙方全部承担。 4、乙方应有施工资质，并向甲方提供单位资质相关证明。 5、乙方应有具体的质量保证管理系统及措施。 6、乙方在施工过程中，发现问题应立即返工至合格。如有必要，甲方监理人员出具书面整改通知，并限期整改，由乙方签字确认整改方案，并在限期内整改完毕。若限期内仍未落实，甲方可下令停工，由此造成的材料、设备以及工期延误等全部损失由乙方承担。 五、项目施工与范围 1、按照甲方签字确认后的图纸及施工方案（见附件一、附件二）进行施工。 2、具体包括彩钢板维护结构、净化系统、通风管道、照明电气，上下水、纯化水系统及地面工程。 第三条工程期 一、开工日期 具体开工日期：预付款到帐壹拾个日历日内施工人员及部分材料进场。
工程施工合同 甲方（发包方）：王强 乙方（承包方）：焦文红 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间： 2011年6月6日； 计划完工时间： 2011年 7 月 6 日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1承包方式：包工包料。 5.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整
￥：46000 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务 7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。 第柒条材料和设备 工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。 第八条安全施工 乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 第九条工程分包 本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。 第十条合同的生效与终止 本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。 第十一条合同份数 本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。
甲方盖章：乙方盖章： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人: 委托代理人: 年月日年月日 [温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]
小区室外工程施工承包合同 甲方：___________________________________ 乙方：___________________________________
签订日期：__________ 年 ______ 月_______ 日
甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条 例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情 况协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 二、合同价款及支付方法 1、合同总价款：大写：元玖角整小写：（ ） 元。其中： ①小区路面共m2共计：元 ②水沟①波纹管米、①波纹管 米、①波纹管米，共计：元 ③围墙米，共计：元。 2、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算。材料价格执行施工期间市当月 信息价；信息价无的材料单价需由甲方核价确认后才能进入决算。 3、工程款拨付：本工程不付预付款，工程完工并经验收达到质量标准后，甲方于15日内一次性付给乙方合同总价款的95%下余的5%呆修金待保修期满后3日内支付。
三、承包方式 乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全 四、开竣工日期 开工日期：。 竣工日期：。 总工期日历天。 五、工程质量 乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。 六、双方责任和义务 1、甲方负责与其他各施工方协调工作。 2、负责及时组织对以上工程的验收工作。 3、甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。 4、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。 5、工程完工后乙方负责编制竣工资料并及时汇总给总承包单位。 6、乙方应组织安全生产，搞好施工过程中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全 权承担。 7、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。 七、保修 本工程保修期为两年，从竣工验收之日起开始计算，保修金额为本工程价款的5%保
工程施工合同 甲方（发包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“甲方”） 乙方（承包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的 权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同： 一、工程名称：明发云庭彩云街商铺 二、工程地址：xxxxxxxxxxxxx路9号 三、工程内容: xxxxxx云庭彩云街商铺4#101及#4-115,安装4000风量油烟净化 器贰台，4.5A离心风机贰台，排烟管道及风机支架、配电线路等。 四、甲方责任 1、对所提供的施工现场及情况和数据负责； 2、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展； 3、负责施工调试及验收期间的水、电费用； 4、按本合同规定及时支付工程款； 5、负责设备配电柜前段供电线路的架设； 6、负责施工现场前期清理工作。 7、如甲方改变施工方案，其增加的费用，甲方应于结算本项目尾款时，一并追加 结清。 五、乙方责任 1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工； 2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量； 3、按期施工、完工； 4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。 5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。 6、若保修件在保修期内出现问题，乙方3 日内进行解决，或按工程款的4% 进 行赔付。
六、工程造价及付款方式 1、工程造价为：人民币￥43000 元。大写人民币肆万叁仟元整。 2、付款方式 （1）安装完成后3月内一次性支付工程款￥43000 元； 七、工程期限 经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。 八、验收标准 工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案” 为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。 九、违约责任 1．甲方责任 未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙 方因此造成的损失。 2．乙方责任 若乙方未按合同规定履行造成延期，而给甲方造成影响损失的，乙方按合同 总额千分之一每天赔偿甲方。 十、合同终止 1．除因不可抗力的因素外，乙方擅自连续停工超过7 天以上，或擅自于施工中 停工日数累计达7 天以上时，视为乙方违约，甲方有权声明终止本合同的全 部或一部分。 2．甲乙双方违反本合同（包括附件）任一款的情形，经另一方以书面定期催告后，在规定时间内，被告知方仍未改善的，告知方有权声明终止本合同的全部或 一部分。 3．甲乙双方发生下列条款的任何一条，任何一方有权声明终止本合同的全部或 一部分。 （1）国家有关法律，法规的规定，宣告破产倒闭，与债权人达成协议； （2）办理清算； （3）办理公司的重整； （4）与其他公司的合并；