桩基础工程施工合同

甲方：

乙方：

一根据《合同法》等有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，本着互惠互利的原则，为明确双方的权利和义务，达成如下条款共同遵守。

工程地点、名称、工程量、工程期限

工程地点：

工程名称：

3、工程量：根据甲方提供的桩位基础工程施工平面图规定内容，经双方协商确定本工程数量约如下表：

桩型规格

（mm）

持力层

（）

米

数量

（根）

设计桩

长

（米）

工程量

（米）

备注

800 设计要求约根约约米长螺旋灌注

桩

备注

大型机械设备进退场费

合计金额（大写）

4、承包方式（范围）：本工程以包工不包料的承包形式进行施工。

包括设备进退场安拆、成孔、砼灌注、钢筋笼制作安放等内容，但不包括桩

顶以上工程以及桩顶以上工程施工所需进行的现场处理。（如:破桩头，承台开挖等。）

5、工程工期：

（1）工程施工期为晴天，以乙方正常施工之日起算（正常施工是指乙方进场完成的样桩经甲方验收合格后的施工）。如遇人力不可抗拒及甲方原因工期顺延。

结算方式及付款

1、工程造价：本工程结算单价为：＿＿＿元/米,（包工不包料，不包水电费，不包税费）。

2、工程量计算方式：每根桩长由自然地面算至桩底。工程量按实际完成工程量计算（以甲方现场相关人员验收记录为准），

3、付款方式

（1）预付工程款：乙方机械进场后，甲方付万元预付款给乙方进场费和准备资金（预付的工程款在后期进度款中扣除）。

（2）工程进度款：甲方根据乙方施工进度支付工程进度款，按每完成米工程量支付给乙方 %进度款（如因甲方不及时支付进度款，乙方有权单方停工，由此产生的停工、窝工费由甲方负责，工期顺延）。双方确定工程量后日内按合同约定支付工程款。

（3）工程结算款：甲方应在收到乙方完工通知的一个月内及时组织竣工验收（逾期不验收的视为工程合格）。工程验收合格后，甲方应一个月内与乙方进行工程款结算，在办完结算后十天内全部付清。

（4）本工程单价不含税，所有税项由甲方承担。

三、双方责任

1、甲方责任

（1）甲方委派电话为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、安全、文明施工及工程期间的质量验收及其它事宜。

（2）甲方提供乙方一套清晰的正确的工程施工图、地勘资料、地下管线图并做好技术交底工作。

（3）订立合同后如甲方提供的地勘资料与实际施工的地质面貌不同，导致乙方施工难度增加的，甲方应同意工期顺延并调整工程造价。

（4）甲方负责施工场地三通一平及做好工程施工桩位的测量放线工作。

（5）甲方提供乙方施工所需之临建水电生活设施（功率150KW）。

（6）甲方负责协调施工时各相关单位的关系，保证施工能正常进行。

（7）甲方提供合格的原材料（如砼，钢筋等）。因材料原因导致工程质量不合格的，由甲方负责。

2、乙方责任

（1）乙方委派电话为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、安全、防火工作。

（2）乙方因台风、地震、战争等不可抗力因素导致停工的，应在上述情况消除后立即复工。

（3）乙方施工所需的桩机，电焊机及桩机各种配套设备由乙方自带。

（4）乙方按照甲方的设计要求进行规范施工，确保工程质量合格，因乙方原因造成工程质量责任由乙方自行承担。

（5）乙方应配合甲方做好工程施工桩位的测量复核工作。安全生产，由乙方原因造成安全责任由乙方承担。

（6）认真、真实、准确的做好施工的原始记录报表，认真考虑甲方建议，服从甲方合理的指挥协调，有组织的进场施工。

（7）协助甲方做好工程施工过程中的现场签证及施工验收签证工

作，与甲方步调一致，工作积极主动。

四、违约责任

1、因甲方的原因造成短暂停工且引起工期延误，乙方有权要求甲方补偿窝工、机械设备每天元。

2、因乙方的原因造成非正常停工且引起工期延误，甲方有权要求乙方赔偿损失每日元。

3、甲方无故单方解除本合同，应按乙方实际施工完成的工程量支付工程款，并按本工程总造价的20%支付违约金。

4、乙方无故单方解除本合同，应按本工程总造价的20%支付违约金。

5、因甲方提供的相关资料与实际情况严重不符且事后无法协商解决的，乙方有权解除合同，由此产生的损失由甲方承担。

6、甲方拖欠工程进度款的应按所拖欠金额每日千分之五支付违约金。不能按合同约定及时结清工程款，应按总工程款的20%支付违约金。

7、任何一方违反合同约定均应赔偿守约方的经济损失，守约方为索赔产生的诉讼费、律师费、差旅费等合理开支均由违约方承担。

五、其它约定

1、乙方机械先进场做根试桩，待样桩检测合格后，乙方开始正常施工。试桩费用为万元，包括机械进退场费，工人工资等。试桩工程量计入总工程量。

2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。

3、因履行本合同产生纠纷，双方应平等友好协商解决，协商不成的可向乙方所在地法院起诉。

4、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，自签字或盖章之日起生效。

委托方（甲方）：______________ 施工方（乙方）： ______

代表人：________________ 代表人：_________________

身份证号码：________________ 身份证号码：_________________

地址：_____________________ 地址：_____________________

电话：_____________________ 电话：______________________

传真：_____________________ 传真：______________________

盖章：盖章：

日期：