合同编号：
绿化工程补充合同
签订地点：
签订日期：年月日
绿化工程补充合同
甲方
乙方(施工单位)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，甲乙双方平等、自愿、协商一致的基础上，就辽宁省安全技术服务中心2010年绿化工程施工事宜，特签定本补充协议，本协议作为辽宁省安全技术服务中心2010年绿化工程施工合同(以下简称原合同)的补充，双方愿共同遵守。原合同中没有提到的内容或提到但不全面的内容以本补充协议为准，若原合同中具体条款内容与本补充协议有矛盾之处，以本补充协议为准。
第一条工程概况
工程名称：辽宁省安全技术服务中心2010年绿化工程合同工期：天数 35天。
第二条补充合同价款154，448.69 )
2、工程增量总价固定包死，所有现场变更及签证不再调整。
第三条付款方式
原合同价款与补充合同价款合计：壹拾柒万陆仟柒佰零玖元柒角柒分﹙小写￥176709.77﹚，工程全部完工后，经甲方验收合格后，累计支付乙方全部款项的95%﹙小写￥167874.77﹚，甲方预留5%﹙小写￥8835﹚工程质量保证金。2011年6月底工程无质量问题甲方付给乙方质量保证金。
第四条
1.甲方根据工程量清单扣除乙方种植未确定成活树木工程款，乙方根据树木种植成活情况在秋季或第二年春季进行补植，补植成活甲方验收合格后，甲方付给乙方扣留工程款，并扣留20%质保金。乙方无偿负责补植树木养护一年。
2.本合同自双方签字并盖公章之日起生效，至双方义务履行完毕之日止。
3.本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，四份均具有同等法律效力。
4.因履行本协议产生的纠纷，双方应本着平等的原则协商解决，协商不成双方同意向甲方所在地有管辖权的法院提起起诉。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
绿化合同补充协议书范文2
甲方：
乙方：
甲乙双方就连云港机场室外工程绿化施工及养护订立本补充协议，绿化工程养护、付款皆参照本协议执行，达成协议内容如下：
一、养护养护期定为2年，自竣工验收之日起计算。管护期间苗木的所有损失，概由乙方负责。管护期具体要求为：
园林绿化工程分包合同 甲方： 法定代表人： 委托代理人： 通讯地址： 电子邮箱： 联系电话： 乙方： 法定代表人： 委托代理人： 通讯地址： 电子邮箱： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经甲乙双方平等协商，本着自愿、公平、诚实信用的原则，双方就XXXX项目XXXX工程分包相关事宜订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2 工程地点： 1.3承包范围： 第2条承包方式 2.1乙方包工包料、包工期、包质量、包验收、包风险、包安全、包现场文明施工、包与其他分包单位的配合、包税金等方式进行承包施工。 2.2乙方需在合同签订5日内向甲方缴纳万元（大写：）保证金。（保证金包含：签约保证金占保证金总金额比例为5%、农民工工资保证金占保证金总额比例为45%、履约保证金占保证金总额比例为50%）保证金以现金或支票方式缴纳；保证金的返还按附件《保证金的返还》流程执行。 第3条计价方式及工程款支付
3.1本工程按以下方式进行计价: 3.1.1承包价格按甲方与业主总承包合同约定计价方式计价后总价下浮 %为合同价，乙方另向甲方缴纳 %的规费， %的水电费，乙方收取工程款式开具全额有效的建安发票，所有税费由乙方自行承担（以下浮之前的总金额为定税基数，即下浮部分的税金也由乙方承担），否则，甲方有权拒付。 3.1.2该工程总价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、税金、赶工费、劳保费、劳动保护费、保险费及医疗费、施工安全、文明施工、窝工费、人工进退场费、机械进出场费、利润、税金及政府规费等。 3.1.3合同暂定价：人民币万元（大写：万元整）。最终以结算金额为准。 3.2工程量的确认： 3.2.1甲方对乙方呈交的《工程量报告》进行审核确认，并通知乙方派人参加计量，乙方应当为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程款支付的依据。对乙方超出承包范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。如过程中有异议，应以甲方为准，并最终以业主方核定的工程量为准。乙方不得对工程量向甲方主张任何权利。 3.3 工程款的支付 3.3.1付款方式：乙方每月20日向甲方申报产值，甲方按业主审定的工程进度扣除下浮率后的80%，以银行承兑汇票或转账支票方式支付乙方工程进度款，如需贴现，费用由乙方自行承担。每次付款时，乙方除了向甲方提供由XXXX开具的等额有效的建筑安装发票，还应具备工程量及质量合格证明，并确保工程资料、经济资料的完整及已交相关资料原件到项目（分公司）的证明。否则，甲方有权拒付工程款。最后一次付款要有合格的竣工资料及经济资料已完善并交项目（分公司）的证明后才予支付（经济资料移交分公司成控部、技术资料移交分公司项管部）。（注：甲方对业主的审核结果有异议、则其可以进行二次审核，乙方对甲方的合理行为不得持反对态度。） 3.3.2乙方完成承包范围内的全部工作内容并经监理、业主及相关检测部门验收合格及有关部门备案，安全文明达到合同约定的标准且甲方同该工程业主方的工程结算定案十四日内完成与乙方的结算，乙方结算完成且收到业主工程款后的七日内银行承兑汇票或转账支票支付乙方工程款至结算额的95%，余5%为质保金，质保金待存活保养期满后十四日内无息给予支付。资料与付款同步，资料完善方可付款。 3.3.3甲方对乙方付款以本项目业主对甲方的付款为前提，若因本项目业主方拖欠甲方工程款导致甲方付款出现困难，甲方有权暂缓支付乙方工程款并不承担违约责任，乙方对此表示理
绿化工程施工合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-640313 绿化工程施工合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着 自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 发包方(甲方)：_________ 承包方(已方)：_________ 经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 1、工程地点：_________. 2、工程总造价：_________万元(大写)。 3、工期 乙方确保在_________年_________月_________日开工，于_________月_________日完工，工程标准达到合格_________级。 4、开工准备 甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负
责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。 5、工程款支付 苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3;半年后经复验合格，再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。 6、工程质量 (1)所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植; (2)施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责; (3)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负; (4)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。 7、养护管理和质量要求。 (1)大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，
绿化工程转包合同 甲方：XXXXX（集团）有限责任公司 地址：XXX市经三路236号 电话：XXXXXXXXXX 乙方：XXXXX 身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX 地址：XXX县XXXX乡府前街20号 电话：XXXXXX 经甲、乙双方充分协商，甲方同意将XXX镇实验中学绿化工程承包给乙方施工。为了保质保量善始善终的完成该项工程，双方本着平等自愿的原则签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：XXXX实验学校绿化工程。 2、工程地点：XX市XXX镇实验中学内。 3、施工范围：主要包括碱土清挖、地形整理、客土（种植土）、排碱、供水系统、绿化种植、养护管理、原污水井修整、绿地外沿（靠人行道一侧）路边石制作与安装等工程。 二、工程数量及承包方式 1、工程数量：本工程绿化面积约计XXXX平方米；工程竣工后，以实际绿化工程面积为准，届时由双方共同实地测量
工程数量，并据此进行工程结算。 2、承包方式：本工程采用包工包料方式，即包干、包料。如因涉及变更或甲方要求变动而引起工程量变化的，变更工程量由甲方现场签证，并承担相关费用。 三、工程造价 1、工程单价：在本工程招标价格的基础上，经双方协商，确定工程单价为：XXX元/㎡。 2、工程造价：￥XXXXXXX元（大写：XXXXX元整）。 四、工程质量 1、乙方按施工图纸和设计技术说明书并根据国家有关的绿地工程施工、验收规范要求进行施工，保证工程质量。 2、乙方所使用材料、设备及施工工艺符合设计要求。 3、工程现场碱土清挖到甲方规定的范围和深度，底层平整压实，误差不超过±3㎝。乙方对甲方规定的碱土清挖和排碱管道铺设要求负有监督责任,乙方一旦认可甲方的相关要求，即视为符合设计规范和要求，乙方须保证苗木成活率，并承担工程质保责任。 4、客土（种植土）回填设计要求。 5、排碱管道质量必须达标，外包无纺布不少于2层，包实包严，排碱管道铺设到位，符合规范要求；排碱井定位合理，砌体符合标准，内外使用1：2.5水泥砂浆抹平抹严，上顶高出种植土上平10—15㎝。通往污水井内的排碱管处必须抹实抹严。 6、铺设石子厚度不低于8—10㎝，须整平。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 景观工程设计合同书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方： ____________公司(以下简称甲方) 承包方： ________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称： ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程 ; 2.工程地点：_____________________; 3.工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。 4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条工程期限 1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为 _______年_______月_______日。 2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 (1)发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者; (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者; (3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者;
园林绿化工程施工合同 建设单位(甲方)： 施工单位(乙方)： 根据国家及地方有关规定，甲方将绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。 一、工程名称： 绿化工程。 二、施工地点及范围： 本工程位于，绿地总面积为平方米。 三、工程内容： 1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收； 2．绿地深翻50厘米，加工20厘米(包括土地平整、造地形等)； 3．工程竣工后，乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算)； 4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植； 5．种植质量应根据市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。 四、工程造价： 工程总造价为人民币万元整（人民币叁佰万元整），一次性包干。 五、付款方式： 1．第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50％； 2．第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25％； 3．第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20％； 4．余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限： 本工程自年月日至年月日竣工。 七、甲方委托，乙方指派负责施工现场的管理协调工 八、违约责任 甲方责任： （1）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。 （2）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。 乙方责任： （1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。 （2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。 九、合同的生效与终止 本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。 十、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，图纸预算各一份。 甲方：乙方： 法定代表法定代表 联系人：联系人： 日期：日期：
内部编号：AN-QP-HT792 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 绿化施工合同协议书通用范本
绿化施工合同协议书通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 以下是小编为大家准备的合同范本，仅供参考! 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程基本概括 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：
委托方（以下简称甲方）：夏县住房保障和城乡建设管理局 设计方（以下简称乙方）：山西花花草草园林绿化工程有限公司 甲方委托乙方对夏县禹王大道改造工程项目进行园林景观设计。为明确甲乙双方责利关系，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》，并结合本项目园林景观设计的实际情况，双方本着平等、互利、合作的原则，签订本合同，供双方遵照执行。 一、项目名称及地址 1、项目名称：_夏县禹王大道改造工程绿化设计______ 2、项目地址：_运城市夏县禹王大道 二、设计工作内容 1、甲方提供的用地___禹王大道__ 范围内的园林景观规划设计。 2、相关设计阶段的估算、概算、预算。 3、相关设计阶段的图纸。 三、合同金额及支付 1、合同金额：本合同设计总金额为人民币12万元（大写：拾贰万元）。 2、支付方式 （1）本合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的30%做为设计定金，定金小计（3.6万元）（大写：叁万陆仟元整）。 （2）乙方完成设计任务，并向甲方提交图纸时，甲方向乙方支付合同总价款的50%做为图设计费，图设计费小计6万元（大写：陆万元整）。 （3）整个设计图纸完成后，甲方向乙方支付剩余价款的20%，小计2.4万元（大写：贰万肆仟元整）。 四、责任概况 （1）如实、准确、详细、完备地提供设计所需的原始资料： （2）严格明确设计任务要求，并对每阶段完成工作予以签字确认，中途如有变更应签字确认： （3）严格依照合同规定按时付款;’ （4）由以上原因造成乙方设计偏差、延误，其责任由甲方负担，并对因此给乙方造成的损失进行赔偿。 （5）如有不可抗力或其它原因，造成设计任务变更或取消，应及时告知乙方并解决。
园林绿化工程合同书新版 园林绿化工程合同书第1篇发包方： ____________公司（以下简称甲方）承包方： ________________（以下简称乙方） 根据、及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称： ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程； 2．工程地点：_____________________； 3．工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。 4．承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条工程期限 1．本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为 _______年_______月_______日。 2．如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
（1）发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者； （2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者； （3）在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者； （4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者； （5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者； （6）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者； （7）发生重大设计变更。 第三条工程合同造价： 1．本工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整（含税）。 2．按照第八条标准按实际工程量进行结算。 第四条材料、设备供应、检验 1．进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责；
编号园林绿化工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日 园林绿化工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条、承包范围 1、承包范围： 2、具体见甲方提供的园林绿化设计图、工程量清单及苗木统计表；回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不得超过甲方提供的限额。 第三条、承包方式 （一）本工程承包方式： 甲方协助乙方共同管理该项目进行。工程暂定价为万元人民币，暂定成本价为元人民币。利润分成分成（甲方为成，乙方为成）。 工程量清单计价的固定综合单价（综合单价详见附件：工程综合中标价格表或合同预算书包干方 式，即以包苗木本体费用、掘苗包装费、运输费、装卸费、现场二次搬运费、假植费、检疫费、栽植费、铺装石材本体费用、运输费、装卸费、铺贴费、垫层费、养护费、水电设备安装费、材料费、维护费、垃圾外运费、平整场地费、种植土及运输费（包括种植土垂直运输费）场地清理费、现场措施、因场地运输或种植破坏其它工种之修复、现场发生水电费等全部费用；以及包税费、包利润、包管理费、包质量、包工期、包安全生产文明施工、包保护成活苗木、成品铺装、水电、包保养、保修（保养期按附件：工程质量保修书约定）及保养期间发生水电费、包通过有关部门的验收、包承包风险等为完成该项工作所需全部费用的综合单价包干方式。 第1页共14页 （二）结算办法： 1、工程量按工程验收后甲乙双方签证的实际成活及实际工程量结算； 2、合同暂定总价二按双方现场确认工程量X相应综合单价； 3、工程施工期间______ 建设工程管理站发布的________ 相应材料综合信息价（苗木单价）与 长期合作协议 ____ 材料综合信息价（苗木单价）相比上涨超过％（含%或降低超过％时（含%） 时，苗木单价根据上涨或下降幅度同比调整，养护费用不作调整； 4、以上确定的清单价格，不因生产要素、市场行情、深化设计等因素的变化而做任何的调 整；
（本） 建设工程设计合同 Construction Engineering Design Contract 项目名称：景观设计 Project Name: Landscape Design 项目地点： Project Location: 委托方（甲方）： Clients (Party A): 承接方（乙方）： Contractor (Party B)： 签订日期：年月日 Date:
第一章本合同依据列文件签订 Chapter1. The Contract in according to following documents: 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.1《China Republic Contract Law》《China Republic Building Act》《Administrative Rule of construction project design market》 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 National and local administrative Law and regulations of construction project design 1.3建设工程批准文件。 1.3 The approval document of construction project 1.4省市相关规定和本工程的实际情况。 1.4 Provincial and municipal regulations and the actual situation of the project. 第二章设计咨询范围及内容 Chapter2 Scope of design consultation and content 乙方设计咨询范围 Scope of design consultation for Party B 本次设计景观总面积约为平方米。甲方同意委托乙方承担其景观设计咨询工作。 The total area of the landscape design is square meters. Party A agrees to entrust Party B for the consultative and design work. 本合同包括的工作阶段：景观的方案设计、扩初设计、施工图设计。 The work stage of this contract include: project design of landscape, preliminary design, construction drawing design 第三章甲方需向乙方提交的相关资料、文件及时间 Chapter3 The related data, document and time that Party A should submit to Party B 甲方在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。 Party A shall submit the basic data and document on time, and responsible for its
工程合同书 工程名称：七台河市新兴区宝泰隆厂区绿化甲方：宝泰隆集团 乙方：七台河市凯峰园林绿化有限公司
园林绿化工程合同书 甲方： 乙方： 为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。 第一条工程概况 1、工程名称：宝泰隆厂区绿化 2、工程地点：宝泰隆厂区院内 3、工程内容：草坪种植、补种、植物配置、植物养护、浇 水 4、承包方式：包工、包料 5、工程造价：整个绿地配置植物按实际发生绿化的面积每平 方米42.92元 第二条工程期限 1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为50日内。 第三条工程延误 1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。 2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。 4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。第四条甲方工作 1、确保施工面，现场做到三通一平。 2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。 3、甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。 第五条乙方工作 1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工 程进度的监督检查。 2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承 担质量保修责任。 3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工， 施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。 第六条质量验收 1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低 于% 2、土建工程及换土工程要按图施工。 3、苗木质量要经卫生防疫部门检验。 第七条付款方式 第一期付款：工程竣工后付60% 第二期付款：七月末工程验收合格后付35% 第三期付款：2012年苗木成活率验收合格后
内部编号：AN-QP-HT294 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 绿化工程施工合同标准通用范本
绿化工程施工合同标准通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方（全称）_______________ 承包方（全称）_______________ 承包方资质等级_______________ 承包方安全生产许可证号_______________JZ 安许可证字_________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称___________
正文： 绿化工程合同 绿化工程合同 发包方（甲方）：_______________________ 承包方（已方）：_______________________ 经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 1．工程地点： ___________________________________________________。 2．工程总造价：_______________________万元（大写）。 3．工期 乙方确保在_______年______月______日开工，于_______月_______日完工，工程标准达到合格_______级。 4．开工准备 甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。 5．工程款支付 苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3；半年后经复验合格，再付合同价的1/3；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。 6．工程质量 （1）所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植； （2）施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责； （3）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负； （4）乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。 7．养护管理和质量要求 （1）大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮； （2）栽植后及时封堰浇透水； （3）及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长； （4）苗木要及时防治病虫害； （5）苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；
一期高层绿化工程施工合同
目录 一、工程概况 (2) 二、工期 (3) 三、合同价款与支付 (4) 四、合同文件及解释顺序 (4) 五、树木采购技术要求 (4) 六、树木种植技术要求： (5) 七、验收 (6) 八、现场代表 (7) 九、双方的权利和义务 (8) 十、施工组织设计和工期 (9) 十一、质量与验收 (10) 十二、工程变更处理 (11) 十三、安全施工及检查责任 (11) 十四、争议解决方式 (11) 十五、违约责任 (12) 十六、工程量清单： (12) 十七、其他约定条款 (12)
发包人（全称）：四川中建上城建设工程有限公司 承包人（全称）： 为明确甲、乙双方的权利义务关系，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》、《城市绿化施工及验收规范》以及国家有关法律、法规、标准的规定，确保绿化施工的顺利进行，双方本着平等互利、诚实守信的原则达成一致，自愿签订本合同。 一、工程概况 1.1.工程名称： 1.2.工程地点： 1.3.工程内容： 1.4.现场管理机构及人员 二、工期
2、工程承包范围 （1）承包范围：本工程采取清单报价，报价苗木清单中包括苗木采购、包装、运输、挖坑、施放配比土、种植、施肥、药物使用、防风支架、铺设支管系管道以及管养两年、死亡重栽及税金、规费。平整土地包括小范围倒运土方、土地细平，平铺有机肥2cm厚/m2、深翻一遍，用水浸泡地一遍。 （2）工程总面积：约为126350平方米。 3、合同工期 总工期：两年 （1）种植施工工期：开工日期2018年4月15日；竣工日期2018年5月15日，（日历天数30天） （2）树木养护工期：2018年5月15日起进入养护期，两年养护。初验为2018年5月15日，复验为2019年8月10日，竣工验收为2020年5月15日。大量补苗的养护期顺延。 三、合同价款与支付 1、合同价款：本工程合同固定金额为：按实收方。 【具体合同价款组成详见计价清单（见附表）】 2、发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款，承包人在合同实施间项目内容单价不因市场变化因素而变动。 5、工程款支付 （1）2018年5月15日初验成活率达到85%以上后付至合同价的80%。
园林绿化工程承包合同 协议书 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
园林绿化工程承包合同发包人（甲方）：江西名华建设工程有限公司 承包人（乙方）：新建区溪霞城丰苗圃场 按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，未明确甲、乙双方的权利和义务，按照平等互利、诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程名称：江西江钨房地产有限公司冶建尚郡小区园林景观及市政工程。 二、工程地点：南昌市青云谱区南莲路503号项目现场。 三、工程承包范围、内容及承包方式。 1、工程承包范围：江西江钨房地产有限公司冶建尚郡小区绿化工程。 2、工程内容：以甲方提供的绿化施工图纸、工程量清单为依据，乙方负责图纸及 工程量清单中所明确规定的绿化施工。 3、承包方式：乙方承包绿化图纸、工程量清单中所规定的工程量，由乙方自行负 责人工、材料、机械等工程所需一切条件。 4、乙方不得将本工程转包或肢解分包，否则甲方有权解除本合同，乙方按本合同 第十条第2.（1）款承担违约责任。
5、乙方承包范围内的工程，未经甲方同意，乙方不得进行甩项。若乙方拒绝完成 合同、坚持甩项的，甲方有权委托其他单位或个人完成，相关费用 由乙方按实际委托费用的2倍承担，乙方拒不支付的，甲方有权在 工程款总扣除。 四、工期：乙方必须在25个工作日完成规定的施工内容（不包含国家法定节假日及不 可抗力天气原因造成的延误）。 五、工程质量验收标准： 1、适应的标准及规范：《园林绿化工程施工及验收规范》CJJA3-82-2012。 2、质量标准：按相关规范验收、达到合格标准、苗木整体成活率95%以上。 3、验收的依据：设计图纸、工程量清单、合同技术要求及相关规范。 4、乙方必须按设计图纸和相关规范要求以及本合同约定阻止施工，达到合同约定 的质量标准。若没有达到合同约定的质量要求，则乙方须无条件返工一次，若拒绝
编号：JS-20217279 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 绿化工程施工合同范本标准版 Promises resulting from either express or an implied agreement can be enforced.
[标签: titlecontent] 发包方（全称）_____________________________ 承包方（全称）_____________________________ 承包方资质等级_____________________________ 承包方安全生产许可证号_______________JZ 安许可证字________________ 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称______________________________________________ 工程地点______________________________________________ 工程内容______________________________________________ 工程立项批准文号______________________________________ 资金来源______________________________________________ 二、工程承包范围 承包范围 ______________________________________________
绿化工程合同（一）示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
绿化工程合同（一）示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 发包方：____公司（以下简称甲方） 承包方：________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协 商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称：______________项目外环境景观及 ______________景观园林绿化工程。 2．工程地点：______________。 3．工程承包范围和内容：______________园林景观、 ______________景观工程、______________景观工程（含各出 入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明
系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。 4．承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条工程期限 1．本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。 2．如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 （1）发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影
甲方：___________ 乙方：___________ 甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将XXX绿化景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。 第一条工程名称：XXX绿化景观工程 第二条工程范围和内容 工程范围：按甲方批准的施工图为依据，结合现场施工情况及景观需要。 工程内容包括：硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。 第三条设计周期 本合同签订以后于______年______月______日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。 第四条施工工期 开工日期：以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过______年 ______月______日)。 竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为______天。 因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延。 第六条取费原则
1.本工程执行XXX省建设工程造价管理总站发行的XXX省工程定额相关取费专业取费。 乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。 2.施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。 第七条工程施工价款及支付方式 1.本工程实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。 2.本合同预付备料款为______，乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后，甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。 3.乙方每月25号上报已完成的工程产值，甲方______日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。 4.工程竣工经甲方验收合格后，双方于______日内办理完成决算，甲方扣除工程总价的10%的质保金，将剩余工程款支付给乙方。 5.本工程质保金为工程总造价的______%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于2日内付清全部尾款，质保金不计利息。 第八条材料供应 该工程所有材料原则上由乙方采购，甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方，按设计要求双方进行封样，作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后，认为个别材料、设备或植物高于市场价，可提出要求，如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回，可书面通知甲方组织供应。 第九条工程质量及质保期
合同编号：YT-FS-2454-27 园林绿化工程合同书范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
园林绿化工程合同书范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成 以下条款，供双方参照执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：水 4、承包方式： 5、方米42.92元 第二条工程期限 1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方 确认为准，竣工日期为50日内。 第三条工程延误
1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。 2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。 3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。 4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。 第四条甲方工作 确保施工面，现场做到三通一平。确保乙方施工用水及养护用水、用电。甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。 第五条乙方工作 1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。 2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，