( 合同范本 )
甲方：
乙方：
日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
河北省建筑施工合同示本(示范
合同)
The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
河北省建筑施工合同示本(示范合同)
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项、规划批准文件号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：_____天。
工程编号： 合同编号： 河北省建设工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 合同份数说明 1、正本：两本（甲、乙双方各一本） 2、付本：拾贰本（甲、乙双方各三本；监理、造价、劳务、担保公司、备案机关、造价站等各一本） 河北省建设厅 制订 河北省工商行政管理局 二〇〇八年九月
目录 第一部分协议书 (1) 一、工程概况 (1) 二、工程承包范围 (1) 三、合同工期 (1) 四、质量标准 (1) 五、合同价款 (1) 六、组成合同的文件 (2) 七、词语含义 (2) 八、承包人承诺 (2) 九、发包人承诺 (2) 十、双方约定 (2) 十一、合同生效 (2) 第二部分通用条款 (4) 一、总则 (4) 1．定义 (4) 2.合同文件及解释 (6) 3．语言及适用的法律、标准与规范 (6) 4．通讯联络 (7) 5．工程分包 (7) 6．发包人提供资料 (7) 7．投标文件的完备性 (8) 8．文物和地下障碍物 (8) 9．事故处理 (8) 10．专利权 (8)
11．联合的责任 (9) 12．保障 (9) 13．财产 (9) 二、合同主体 14．发包人 (9) 15．承包人 (10) 16．现场管理人员任命、确认和更换 (11) 17．发包人代表 (12) 18．监理工程师 (12) 19．造价工程师 (13) 20．承包人代表 (14) 21．分包人 (14) 22．承包人劳务 (15) 三、担保、保险与风险 (16) 23．工程担保 (16) 24．发包人风险 (16) 25．承包人风险 (16) 26．不可抗力 (17) 27．保险 (17) 四、工期 (18) 28．进度计划和报告 (18) 29．开工 (19) 30．暂停施工和复工 (19) 31．工期和工期延误 (20) 32．加快进度 (21) 33．竣工日期 (21) 34．误期赔偿 (21) 五、质量与安全 (22) 35．质量的管理 (22)
私人房屋建筑施工合同范本 甲方（房主人）：乙方（承包人）： 甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下， 通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的`民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。 一、建筑工程概况： 开工期为xxx年xx月xx日，竣工期为xxxx年xx月x日。本工程为一层砖混结构， 面积约125平方米，以实际建筑面积为准。 二、工承承包方式： 1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：xxx 元人民币，总包工价以实际面积为准。 2、承包方式: 工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。 3、工程内容: 从基础以上开始，主体按图施工。包括：地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池；室内刮瓷、室内外石膏线条。 4、工程质量要求:乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四 角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由 乙方负责。 三．双方的责任： 1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现 设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。 2、安全问题由乙方负全责，发生任何安全事故，甲方不承担任何责任。乙方在施工 中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施。 四、付款方式：从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。 五、未尽事宜由双方协商解决。
------完整版 工程编号： 合同编号： 河北省建设工程施工合同 （示范文本） 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 河北省住房和城乡建设厅 制订 河北省工商行政管理局 二〇一三年十二月
目录 第一部分协议书 (1) 一、工程概况 (1) 二、工程承包范围 (1) 三、合同工期 (1) 四、质量标准 (2) 五、合同价款 (2) 六、项目经理 (2) 七、组成合同的文件 (2) 八、词语含义 (2) 九、承诺 (3) 十、签订时间 (3) 十一、签订地点 (3) 十二、补充协议 (3) 十三、合同生效 (3) 十四、合同份数 (3) 第二部分通用条款 (5) 1. 总则 (5) 1. 1 定义 (5) 1. 2 合同文件及解释 (8) 1. 3 语言文字 (9) 1. 4 适用的法律、标准与规范 (9) 1. 5 通讯联络 (9) 1. 6 工程分包 (10) 1. 7 发包人提供资料 (10)
1. 8 图纸和承包人文件 (10) 1. 9 投标文件的完备性 (11) 1. 10 文物和地下障碍物 (12) 1. 11 事故处理 (12) 1. 12 专利权 (12) 1. 13 联合的责任 (13) 1. 14 保障 (13) 1. 15 财产 (13) 1. 16 交通运输 (14) 2. 发包人 (15) 2. 1 发包人工作 (15) 2. 2 发包人代表 (15) 2. 3 发包人人员 (16) 2. 4 材料设备的提供 (16) 2. 5 资金来源证明及支付担保 (16) 2. 6 发包人支付合同款 (16) 2. 7 组织竣工验收 (16) 2. 8 现场统一管理协议 (17) 2. 9 发包人未尽义务的责任 (17) 3. 承包人 (17) 3. 1 承包人工作 (17) 3. 2 项目经理 (18) 3. 3 承包人人员 (19) 3. 4 承包人劳务 (19) 3. 5 承包人现场查勘 (21) 3. 6 承包人实施工作 (21) 3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排 (21) 3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求 (21) 3. 9 承包人提供设计图纸及其责任 (21)
房屋建筑施工合同 甲方： 乙方： 为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程结构：街面4层，丁字拐3层，均为全框架； 2、建筑面积：543.9平方米，最后按建筑实际面积为准，楼顶有飞边，现浇混凝土水池一个及石棉瓦隔热层（临街面4层）、丁字拐3层楼顶浇2.8m柱子。 第二条：承包方式 1、包工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备； 2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币260元（大写：贰佰陆拾元整），每一层按房屋占地面积算，两面挑出部分不算（按水平面积计算）； 3、工棚、化粪池、隔热层不计工价，飞边按每平方米200元算； 4、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装修； 5、基础甲方用挖机开挖、乙方修整，甲方负责回填。 6、甲方负责门窗（包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、
不锈钢栏杆）的安装。 7、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。 8、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。 第三条：工程工期 1、甲方规定动工时间为2011年3月29日至10月中句，乙方不得提前和推后。 2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。 第四条：工程质量 1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。 2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，甲方请设计人员何鑫参与监督施工质量，每道施工需经甲方设计人员验收合格后乙方方能进行下一环节施工。 3、基础大脚①⑦照13做半脚，基础上砌石墙。 4、钢筋工程：要求采用电渣压力焊（柱子钢筋）。
2020 河北省施工合同范本文档CONTRACT TEMPLATE
河北省施工合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 发包人:(全称) 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价(小写)：元。 (大写)：元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。 (1)本合同第二部分通用条款第2.2款。 (2)本合同第三部分专用条款第2条。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 本合同订立时间：年月日 本合同订立地点： 发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
房屋建筑施工合同模板 Building construction contract template 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
房屋建筑施工合同模板 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑 安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印。 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建 筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。 一、工程慨况： 二、承包方式：甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三、工程承包范围： 按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙
面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。 四、承包价格及付款方式： 1、价格：_______元／平方米（建筑面积）。建筑面积 按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。 2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板 完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_____元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有质量问题返工达标后，另外赔材料）。 五、工期及安全责任： 工期从______年____月____日到_____年_____月____日 竣工。推迟一天罚款____元／天，由甲方在工程款中扣除。 施工期间： 1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应按工程的 要求负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。
建筑施工合同 发包方: 承包方: 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 1、一期房屋建筑工程共１４栋(栋号为：1，２,3，4，5,6,7,８,9,1０,１1,1５,１6,1７),建筑面积约400０0㎡。 2、地下室及周边护桩工程。 第二条承包方式 本工程以包工包料方式发包给乙方建筑施工。综合单价包括建筑材料、施工机械设备、人员工资、建筑材料税、施工安全措施费、利润、临时用房等。 第三条施工准备 一、发包方： 1、＿___月＿___日前，负责接通施工现场总的施工用水、电源、变压器(包括水表、配电板),满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整。 2、本合同签订后____天内提交建筑许可证。 3、合同签订后_＿__天内（以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图____份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标控制点)＿_＿_份。 4、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_＿_＿天内分送有关单位，____天内提供会审纪要和修改施工图____份。 二、承包方： 1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作; 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场; 3、开工前编制施工组织设计或施工方案,施工进度计划报送发包方(经
发包方批准同意后执行）。 4、提交施工单位资质证和项目经理、施工员、安全员等证件。 第四条工程建筑计价 一、按设计图纸施工，按建筑规范建造。房屋分为地下室及基础工程（包括桩基础）,每平方米综合单价为元，主体房屋每平方米综合单价元。 二、护桩工程按设计图施工：砼桩每立方元,有筋砼护桩每立方元。 三、本工程的施工用水用电都包括在综合单价中。 第五条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为＿__＿天（日历天),自__＿_ 年_＿__月__＿_日开工至＿_______年_＿_＿月＿___日竣工验收。 二、开工前____天,承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续4小时以上),影响正常施工； 2、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; ３、人力不可抗拒的因素而延误工期。 第六条工程质量及施工要求 一、本工程质量要求:工程质量等级必须达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。 二、本工程以安装工程质量检验评定标准为评定工程质量等级的依据，并由发包方、工程监理公司和汝城县建筑工程质量监督站对工程质量实行监督管理。 三、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方代表的监督。 四、工程竣工后的保修期按国家建设部有关规定执行；没有具体规定的,按两年保修期执行。 五、承包方在施工过程中必须遵守下列规定： 1、必须在发包方划定的范围内堆放建材、器具及杂物。 2、由承包方提供的主要材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证及生产许可证,经检验合格后承包方方可用于工程，混凝土、砂浆全部机械搅拌，并按规定计量配比。 3、发包方代表在接到隐蔽工程检查通知单后两个工作日内进行检查，
编号：TQC/K455 河北省建设工程施工合同填写范例完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
河北省建设工程施工合同填写范例 完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 河北省建设工程施工合同的填写方法按照“河北省住房和城乡建设厅河北省工商行政管理局关于印发《河北省建设工程施工合同（示范文本）》的通知（冀建市[20xx]21号）进行。 各设区市、定州市、辛集市住房和城乡建设局（建设局）、工商行政管理局，有关单位： 为进一步贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律、
2020 河北省建筑施工合同示范文本 CONTRACT TEMPLATE
河北省建筑施工合同示范文本 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 发包人:(全称) 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价(小写)：元。 (大写)：元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。 (1)本合同第二部分通用条款第2.2款。 (2)本合同第三部分专用条款第2条。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 本合同订立时间：年月日 本合同订立地点： 发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 房屋建筑施工合同通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（发包方）：乙方（承包方）：风险提示：发包 人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《民法典》，《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方责、权、利，经甲、乙双方协商，特订立本合同。 一、工程慨况： 二、承包方式：甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三、工程承包范围：按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。 四、承包价格及付款方式： 1、价格：_______元平方米（建筑面积）。建筑面积按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。 2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_____元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有质量问题返工达标后，另外赔材料）。 五、工期及安全责任：风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交
河北省建筑施工合同完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
河北省建筑施工合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包人:(全称) 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点：
房屋建筑施工合同 业主方（甲方）：身份证号：（以下简称甲方）承建方（乙方）：身份证号：（以下简称甲方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，遵循平等、公平和诚信的原则，甲乙双方就该建筑工程等事项协商一致，将制订如下合同： 工程地点：***********号。 工程规模：五至七层一梯两户私房住宅楼。 工程结构：全框架（按八层下基础） 承包价格： 1.整个工程包括桩基、基础，包人工不包料价格每平方米人民币： ，甲乙双方无任何理由更改。 2.计算工程面积：阳台按实际建筑面积计算，壹楼层高五米以下按占地面积计算，若超出五米则补人民币整。所有出檐不计算面积，飘窗不计算面积，楼梯间按实际建筑面积计算。 工程时间： 开工时间：。 竣工时间：。 一、工程承包形式及范围： 1.甲方以包人工不包料（包干）的形式给乙方承建，建筑主料由甲方选定提供。
2.主体工程乙方必须按图纸规范施工，含（南边）外墙钢砖，楼梯扶手为不锈钢，楼梯间贴 ,钢砖、大理石由方提供，乙方负责安装。 3.附属工程：化粪池、散水波、房屋南北方排水沟、顶层屋面做油（三油两布）、屋顶安装防雷网、屋顶女儿墙（1.2米）卫生间厨房排污管及外墙下水管。屋前（南边）墙面贴钢砖，东、西边粉刷，屋后（北边）喷砂及贴2米地脚钢砖，甲方负责提供材料，安装及人工均由乙方负责。 4.墙体红砖封隔，混合砂浆粉刷（M7.5水泥砂浆）由乙方负责。 5.施工期间水电费由方承担。 6.各层的层高按甲方设计图纸要求施工，必须确保。如特殊原因壹楼层高需更改，乙方必须无条件执行甲方意见。 补充： 。 二、施工方式： 1.乙方自带建筑所需的一切设备（钢筋工自带机械设备，木工自带模板，泥工自带工具，架子工自带脚手架等等），且必须按建筑规范施工。 2.施工机械必须安全可靠。 3.施工时按国家建筑要求实施，每层平板混凝土厚度为10CM，顶层屋面混凝土厚度要确保12CM。 4.搞好建筑施工的安全及安全设施，如果出现任何问题或事故，一概由乙方负责。
河北省建筑施工合同样本(合 同范本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020342
河北省建筑施工合同样本(合同范本) 发包人:(全称) 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源：
二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：_____天。 从年月日开始施工，至年月日竣工完成。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价(小写)：元。 (大写)：元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。 (1)本合同第二部分通用条款第2.2款。 (2)本合同第三部分专用条款第2条。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它
们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 本合同订立时间：年月日 本合同订立地点： 发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 地址：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话：
楼房建筑施工合同书 甲方：______________________________________________ 乙方：______________________________________________ 第一条：建筑地址：。该建筑共二间四层半（约600平方米），该建 筑为水泥混凝土半框架结构，一至三层为框空设计，每层设一个卫生间，一楼一 条内隔墙，四层及上半层为住宅设计，卫生间共三个，具体施工认图纸设计为准。 第二条：甲方提供水电及购买一切建筑材料到工地，乙方负责施工。 第三条：乙方提供模板，顶棍及一切施工工具及器械。 第四条：楼房基础的挖土回填由甲方负责，其余建筑施工由乙方负责，乙方 具体负责如下内容： 1、四层楼房主体的建造及装修，化粪池、排水、下水道和排污管道的安装。 2、楼梯走道墙体贴1.2米高瓷砖，楼梯梯级贴梯级瓷砖。 3、一至三层框空，地面贴地板砖，贴地脚线，其余内墙体及楼底面普通装 修，（即校水沙白灰墙），卫生间地面贴瓷砖，墙体贴1.2米高瓷砖。 4、四层住宅：大厅、房间、厨房、饭厅、阳台贴地板砖，贴地脚线，厨房、 卫生间、饭厅贴墙体贴瓷砖到顶，其余墙体及楼面为粗底。（即水泥沙浆排荡）。 5、上半层：房间贴地板砖、贴地脚线、卫生间地面贴瓷砖，墙体贴1.2米 高瓷砖，其余墙体为普通装修。（即校水泥白灰墙）。 6、顶层外飘0.2米，护拦高1米，护拦内墙及楼面装修水泥沙浆及水泥油 滑面。 第五条：建造三级化粪池二个（2.5米×1.2米×1.2米），外墙三面贴马赛 克（包括上半层外墙）。另一面共墙装修水泥沙浆批荡及用水泥油滑面，滴水外 门窗上方要求混凝土预制板及外飘0.08米。 第六条：结算方式： 1、具体结算价格如下表： 1
建筑施工合同书完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑施工合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，订立如下合同条款： 第一条工程概况 (一)工程名称：XXXXXXXXXX教学楼 (二)工程地点：XXXXXXXXXX校
房屋建筑施工合同范本XX 发包人：_________ 承包人：_________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 工程名称：_________. 工程地点：_________. 承包范围：_________. 承包方式：_________. 工期：本工程自_____年______月______日开工，于______年______月_____日竣工。 工程质量：_________. 合同价款：_________. 第二条甲方工作 开工前_________天，向乙方提供经确认的施工图纸做法说明_________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或
部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及汛等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_________份。 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 第三条乙方工作 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施
河北省建筑施工合同范本 发包人:(全称) 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：_____天。 从年月日开始施工，至年月日竣工完成。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价(小写)：元。 (大写)：元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。 (1)本合同第二部分通用条款第2.2款。 (2)本合同第三部分专用条款第2条。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义
相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 本合同订立时间：年月日 本合同订立地点： 发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 地址：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 电子邮箱: 电子邮箱: 第二部分通用条款 一、总则 1 定义 定义下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中具有以下赋予的含义： 1.1 合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。 1.2 通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
建造房屋施工合同书 甲方(建房方)： 乙方(承包方)： 甲方将位于号的自住用房的建设施工工程承包给乙方，为确保工程质量，圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲乙双方协商，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、工程施工面积和范围： 1、施工面积：甲方房屋浇筑面积以实际面积为准。 2、施工范围： （1）基础开挖（硬层下80公分），柱基洞（直径为80公分）平均深度在3米以内由乙方负责，平均深度超过3米由甲方以元每米的价格付费。 （2）基础和地圈梁、砖砌体、柱、楼面浇筑、钢筋制定、室内外墙砖、地板砖、室内双飞粉，供水、排水管设置安装，室内照明线路、电视、电脑线路设置安装，化粪池、排污管、水池（规格为长x宽x高=1.8米x1.8米x2米）、灶的施工、做楼顶防水、简易房等都由乙方负责。 （3）第一层地梁及房屋左右两边各设5棵构造柱，其中一楼大门两边设为大柱子、第一层层高4.2米，第二层以上建筑每层层高3.2米，女儿墙高为1米，左外墙粉刷水泥浆，内墙走道墙砖贴1.2米高，卧室贴踢脚线，瓷砖不能贴空，墙面贴瓷砖部分必须与其余部分平滑，卫生间和厨房满贴，做楼梯时每踩楼梯一样高一样宽。 二、工程承包方式及单价： 1、本工程采取包工不包料的承包方式，甲方负责采购施工所需的建筑材料（钢筋、水泥、碎石、砂子、石灰、砖、瓷砖、地板砖、供水管、排水管、用电器材、双飞粉），乙方负责施工范围内所需的全部施工设备用具（模板、脚手架、铁丝、铁钉、搅拌机、吊顶制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器、切割机等材料）及施工人员安排。 2、施工按国家建筑面积计算标准执行，每平方米为人民币 元（￥：元/平方米），总人工造价按实际面积计算。 三、施工安全： 乙方（承包方）在施工过程中，必须按国家安全施工规范进行施工，由乙
河北省装饰工程施工合同书发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 合同编号： 装饰装修工程施工合同协议条款
发包方（以下简称甲方）： 注册地址： 委托代理人：联系电话： 承包方（以下简称乙方）： 注册地址： 委托代理人：联系电话： 施工负责人：联系电话： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合公共场所装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.工程地点： 2.工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式： （1）乙方包工、包全部材料； （2）乙方包工、包部分材料，甲方提供部分主要材料； （3）乙方包工、甲方包全部材料。 3、工程期限 开工日期年月日； 竣工日期年月日； 4.合同价款：本合同工程造价为（人民币）元；金额大
写：。 （详见装饰装修工程报价单） 第二条工程监理 若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。 第三条甲方工作 1．开工前天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清场内家具、陈设。提供施工期间的水源、电源。 2.提供本工程全套施工图纸（文本及电子版）确保图纸设计方与施工方的良好沟通，和对设计技术交底。 3.负责办理工程施工所需要的《开工许可证》等相关手续与相关费用。 4.不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应手续。 5.施工期间甲方仍需部分使用空间的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。 6.参与施工质量与施工进度监督，负责材料进场、工程竣工验收。 第四条乙方工作 1.施工中严格执行安全施工操作规定、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。 2.严格执行工程所在地有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。 3.保护好施工场地的原有用具和陈设。 4.保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。 5.注意施工安全，本报价单已含安全保险费，施工人员必须有保险合同，由于乙方
房屋建筑施工合同范本3篇Model contract for housing construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
房屋建筑施工合同范本3篇 小泰温馨提示：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务 关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具 有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整 及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：房屋建筑施工合同范本 2、篇章2：房屋建筑施工合同范本 3、篇章3：房屋建筑施工安全合同范本 根据我国目前的国情看，人民大众对生活的要求是越来 越高，对社会服务的质量保障也日趋提升。对于社会福利，我国更是做出了很大的努力。放眼社会，房屋建筑施工的现象已经不再稀奇，关于房屋建筑施工合同怎么撰写呢？那么接下来由小泰带来了有关房屋建筑施工合同范本，以供大家参考借鉴。篇章1:房屋建筑施工合同范本
第一条：建筑地址：白花镇第二市场。该建筑共二间四层半（约600平方米）， 该建筑为水泥混凝土半框架结构，一至三层为框空设计，每层设一个卫生间，一楼一条内隔墙，四层及上半层为住宅设计，卫生间共三个，具体施工认图纸设计为准。 第二条：甲方提供水电及购买一切建筑材料到工地，乙方负责施工。 第三条：乙方提供模板，顶棍及一切施工工具及器械。 第四条：楼房基础的挖土回填由甲方负责，其余建筑施工由乙方负责，乙方具体负责如下内容： 1、四层楼房主体的建造及装修，化粪池、排水、下水道和排污管道的安装。 2、楼梯走道墙体贴1.2米高瓷砖，楼梯梯级贴梯级瓷砖。 3、一至三层框空，地面贴地板砖，贴地脚线，其余内墙体及楼底面普通装修，（即校水沙白灰墙），卫生间地面贴瓷砖，墙体贴1.2米高瓷砖。
工程编号： 合同编号：河北省建设工程施工合同 （示范文本） 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 河北省住房和城乡建设厅 制订 河北省工商行政管理局 二〇一三年十二月
目录 第一部分协议书1 一、工程概况1 二、工程承包范围1 三、合同工期1 四、质量标准1 五、合同价款1 六、项目经理2 七、组成合同的文件2 八、词语含义2 九、承诺2 十、签订时间2 十一、签订地点2 十二、补充协议2 十三、合同生效2 十四、合同份数2 第二部分通用条款4 1. 总则4 1. 1 定义4 1. 2 合同文件及解释7 1. 3 语言文字8 1. 4 适用的法律、标准与规范8 1. 5 通讯联络8 1. 6 工程分包8 1. 7 发包人提供资料9 1. 8 图纸和承包人文件9 1. 9 投标文件的完备性10 1. 10 文物和地下障碍物10 1. 11 事故处理11 1. 12 专利权11 1. 13 联合的责任11 1. 14 保障12 1. 15 财产12 1. 16 交通运输12 2. 发包人13 2. 1 发包人工作13 2. 2 发包人代表14 2. 3 发包人人员14 2. 4 材料设备的提供14 2. 5 资金来源证明及支付担保14 2. 6 发包人支付合同款15
2. 7 组织竣工验收15 2. 8 现场统一管理协议15 2. 9 发包人未尽义务的责任15 3. 承包人15 3. 1 承包人工作15 3. 2 项目经理16 3. 3 承包人人员17 3. 4 承包人劳务17 3. 5 承包人现场查勘19 3. 6 承包人实施工作19 3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排19 3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求19 3. 9 承包人提供设计图纸及其责任19 3. 10 承包人为发包人的人员提供配合20 3. 11 履约担保20 3. 12 承包人未尽的义务20 4. 监理工程师20 4. 1 发包人对监理工程师授权20 4. 2 监理工程师职权20 4. 3 监理工程师职权限制21 4. 4 监理工程师指令21 4. 5 承包人执行监理工程师指令21 4. 6 监理工程师代表任命和撤回22 4. 7 监理工程师职权委托22 4. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任22 5. 造价工程师22 5. 1 发包人对造价工程师授权22 5. 2 造价工程师职权22 5. 3 造价工程师职权限制22 5. 4 造价工程师指令23 5. 5 承包人执行造价工程师指令23 5. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任23 6. 工程质量23 6. 1 质量的管理23 6. 2 质量目标24 6. 3 隐蔽工程和中间验收24 6. 4 检查和返工25 6. 5 重新检验和额外检验25 7. 安全生产、文明施工与环境保护26 7. 1 安全生产和文明施工26 7. 2 职业健康27 7. 3 环境保护28 8. 工期和进度28 8. 1 施工组织设计28