当前位置:文档之家› BT项目空白合同doc

BT项目空白合同doc

编号:_____ __________

本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

BT项目空白合同doc

甲方:___________________

乙方:___________________

日期:___________________

第13条单项工程移交

第14条移交证书

第15条所有权及风险的转移

第16条投资人设备的移出

第17条项目整体移交

第六章缺陷责任

第18条缺陷责任期

第七章回购款及回购期利息的计算、调整和支付第19条回购款的计算

第20条回购期利息的计算

第21条回购款的调整

第22条回购期利息的调整

第23条回购款及回购期利息的支付.

第24条付款到期日第八章双方的权利与义务

第25条回购人的权利与义务

第26条投资人的权利与义务第九章项目延误与终止第27条工程停建或缓建

第28条合同终止

第29条终止合同时的估价

第30条终止后的支付

第31条合同的取消和转让第十章不可抗力

第32条不可抗力及影响

第33条通知

第34条不可抗力造成的支出和延误

第35条减少损失的责任和协商

第36条不可抗力造成的终止

第37条灾害和项目的修理

第十一章环境、文物及知识产权

第38条环境保护

第39条保护考古、地质和历史文物

第40条知识产权

第十二章合同转让

第41条由回购人的转让

第42条由投资人的转让

第十三章违约责任

第43条逾期赔偿金

第44条延误赔偿金

第45条违约赔偿金第十四章争议解决

第46条合同文件

第47条完整的合同

第48条变更

第49条可分割性

第50条定期讨论

第51条友好解决

第52条仲裁和诉讼

第53条仲裁和诉讼期间的履约

第54条继续有效

第十五章附则

第55条义务的分别性

第56条通知及往来文件

第57条不予放弃

第58条对投资人的优惠条件

陈述

本合同由■市人民政府(按照中华人民共和国法律正式设立和存续的政

府机关法人,以下简称回购人”)和有限公司(一家依照中华人民共

和国法律设立和存续的有限责任公司,以下简称投资人”)于年月

日在中华人民共和国市签署。

项目概况:

市工程包括对市区由。本项目建设工程分和

等安装

和施工。改造和环境建设等。改造套,其中:市

区, 路

等;工程投资总额根据市发改委批复的项目投资总额为万元,预计项目建设工期个月。

鉴于:

一、为加强对政府投资项目资金管理,提高建设资金使用效益,根据〈〈中华

人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》、〈〈建设工程质量管理条例》、〈〈中华

人民共和国预算法》、财政部〈〈关于加强基础设施建设资金管理与监督的通知》、

〈〈财政性基本建设资金投资项目工程预决算审查操作规程》、国家计委〈〈关于印发

促进和引导民间投资的若干意见的通知》和建设部〈〈关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》等法律法规的规定。

二、市人民政府决定市行政区戈U内的市工程项目

采用投资建设-移交模式(即BT方式)进行建设,为项目的回购主体。

三、〈〈市工程项目投资建设合作合同》以及〈〈市

工程项目投资建设合作合同附加合同》。《市工程项目全套经批准的

设计施工图》。

据此经回购人和投资人友好充分协商,并依据〈〈中华人民共和国合同法》、省有关法

律法规及市人民政府关于基础设施项目规划建设的有关规定,达成合同如下:

第一章定义和解释

第1条

定义

在本合同中,下列词汇和语句具有本款所赋予的含义:

“ BT'!

是B uild (建设)和T ransfer (移交)的英文缩写形式,意指建设-------- 移交”,是政府利用非政府资金来进行基础设施建设项目的一种投融资模式。在本合同中的中文意思即:建设一移交;双方认可的BT模式是指投资人按本合同的约定负责本项目投、融资建设,并承担期间的风险,回购人在约定的期限内将位等值于本项目合同约定的回购款和回购期利息总额的土地通过合法的手续落实到投资人名下,投资人按约定将本项目建成履行工程竣工综合验收

后整体移交给回购人及回购人指定的管护单位。

合同”:指省市人民政府与投资人签订的本投资建设-移交合同,包括回购

人与投资人签署的〈〈市工程项目投资建设合作合同》以及〈〈市

工程项目投资建设合作合同附加合同》,上述每一文件均应视为本合同的组成部分。

:工程”:指包括设备、、、、安

装、装置安装等。

市政府”:指省市人民政府及所属各部门,及其继承人和经许可的受让人。

有权部门”:指中华人民共和国的任何立法机关、司法机关和政府及其任何权属机构,以及对项目公司或本项目或其具有管辖权的部门和权力机构。

适用法律法规”:指所有现行有效及不时修改、增加的中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章、司法解释及其他有法律约束力的规范性文件。

项目”或本项目”:指城市开发改造中配套的市政基础设施建设项目,即市

人民政府采用建设-移交模式选定投资人,并允许投资人设立项目公司以投资建设市工程项目,回购人在约定的期限内将等值于本项目合同约定的回购款和回购期利息总额的土地通过合法的手续落实到投资人或项目公司名下,投资人按约定将本项目建成并履行综合验

收程序后移交给回购人及回购人指定的管护单位。

单项工程”:指本合同项下的各个独立的建设项目。

回购人”:指。

投资人”:指有限公司。

总承包人”:指投资人通过招投标选定的或通过其他方式确定的且经回购人认可的针对本协议项下的项目进行建设的总承包商。

总承包合同”:指投资人与总承包人签订的本项目的总承包合同。

贷款人”:指融资文件项下的贷款人或其它资金提供人。

融资文件”:指投资人或项目公司为完成工程项目而与金融机构签订的或由金融机构出具任何贷款协议、担保协议、票据、保函及其他文书。

生效日期”:指按照本合同的规定,回购人和投资人正式签署本合同并发生法律效力的日期。

移交日期”:指回购人接受投资人移交全部或部分本工程项目之日,从此日起,本工程项目的全部或部分资产归回购人所有,并自此时起即作为全部工程或部分工程的竣工日期。建设期”:指自本合同生效日期(含)起至预定完工日(不含)的期间。

预定完工日”:指,可根据本合同条款的约定顺延。

完工日”:指根据合同的最后一项工程交工验收报告备案或视为备案之日。

保修期”:指本项目单项工程和/或各分项分部工程和/或设备的保修期(或缺陷责任期)。

竣工验收”:指本合同第11条所规定的过程。

移交证书”:指按照本合同第14条颁发的证书。

利率”:指中国人民银行公布的同期贷款利率。

临时工程”:指为实施和完成工程及修补任何缺陷,在现场所需的所有各类临时性工程。

材料”:指由投资人或工程承包人通过招标采购或直接采购(用于工程中系统设备的除外)并用于工程建设的各类物品。

现场”:指用于建设本工程的场所,以及在合同中可能明确指定作为现场组成部分的任何场

所。

「般设计变更”:指在本合同项下的某单项工程在实际施工过程中出现了与签订该单项工程合同时的预计条件不一致的情况,而需要改变原定施工范围内的某些工作内容。如工程量、合同价款、工期、质量要求、位置、标高尺寸及施工方法等方面的变化,且此变化控制在相关技术标准的变量范围(见具体施工合同条款)之内。

重大设计变更”:指由回购人提出的或由投资人提出并由回购人确认的关于引起工程项目内容、工程量、质量、工期要求、工程价款、施工方法等重大变动且变动超出原设计控制范围

(见具体施工合同条款)的变更。

回购文件”:指回购人、市人民代表大会、市财政局、市国土局及相关单位向投资人出具的合法有效的对回购人回购本工程项目的承诺书及相关文件。

回购承诺函”:指回购人向投资人做出的有详细时间约定的对本项目进行回购的承诺。本承诺函必须得到同级人大的批准。

建设”:指工程的规划、设计与工程技术服务、建造、供货、试验与竣工,包括场地勘查和调查、设计、监理、工程招投标、施工、采购、维护、交付、安装、完成、验收、移交、质量监督、维修维护以及与建设过程有关的其它活动。

项目建设用地”:指第7条所述的项目建设用地,不包括施工临时用地。

环境污染”:指项目上、下或周围的空气、土地或水或其任何部分的沾污或污染,且该等沾污或污染违背或不符合任何有权部门的环保法律、法规或规定。

不可抗力”:具有第32条所规定的含义。

项目文件”:指本合同及与本项目有关的文件。

进度计划”:本项目施工组织设计中确定的工程进度计划。

监理合同”:指投资人和施工监理人为本工程项目订立的工程监理合同。

违约事由”:指一方未能履行其在本合同项下的任何义务,而且这种违约不能归咎于另一方违反任何合同的作为或不作为、或不可抗力、或由另一方承担风险的事件。

全地出让金”:土地出让金是指各级政府土地管理部门将土地使用权出让给土地使用者,按规定向受让人收取的土地出让的全部价款(指土地出让的交易总额),或土地使用期满,土

地使用者需要续期而向土地管理部门缴纳的续期土地出让价款,或原通过行政划拨获得土地

使用权的土地使用者,将土地使用权有偿转让、出租、抵押、作价入股和投资,按规定补交的土地出让价款。

第2条释义在本合同中:

(1) 中文”指中华人民共和国法定规范汉字;

(2) 入民币”指中华人民共和国法定货币;

(3) 除本合同上下文另有规定外,参照的条款和附件均为本合同的条款和附件;

(4) 除非本合同另有规定外,'方”或双方”应为本合同的一方或双方;本合同或融资文

件的各方均包括其各自的继任者和获准的受让人;

(5) 除非本合同另有规定,一方无论何时要求另一方给予同意或批准时,另一方不得无理拒绝或拖延给予该同意或批准;前提是该同意或批准符合本合同条款精神或法律法规。

(6) 任何所指的一定大数的时间期间指公历日;

(7) 所指的日、星期、月份和年均指公历的日、星期、月份和年;

(8) 若要求置换土地落实到投资人名下和偿还项目专项资金以及支付投资人应得的其他款

项之日为非营业日,则应视要求支付日为此非营业日之后的第一个营业日;

(9) 除上下文另有规定,包括”一词在任何时候应被视为与但不限于”连用。

(10) 所指的合同是指列举的和作为附件的合同,

并且在任何情况下均指对该合同不时所作的补充或修改。

第二章特许权

第3条特许权利授予及其内容

回购人保证本项目已按法律法规履行了必要的法律程序,完全符合相关法律法规的规定,在此基础上回购人授予投资人以下独家的权利:

(1) 对市工程项目进行投资、融资和依法组织施工建设,在项目

建设期行使业主权利并全面组织实施本项目的建设。

(2) 投资人为本项目融资有权以回购人的回购承诺书及相关文件作为担保向贷款人质押及抵押贷款,回购人协助投资人办理置换土地的他项权证给贷款人。

(3) 回购人同意贷款人可以根据适用法律、本合同及融资文件行使质押及抵押担保权益。

但投资人不得重复使用上述文件进行质押及抵押融资,投资人也不得在本工程的任何资产设

立或允许设立任何形式的担保及处置本工程的任何资产,除非得到回购人的书面同意。

第三章前期工作

第4条前期工作要求

(1) 回购人负责本项目的立项审批、地质勘测以及动拆迁等前期工作,并保证上述工作在本合同生效日期前已全部完成。

(2) 对上述回购人负责的前期工作,包括这些工作的资料和临时设施等,将在本合同生效日期起30日内移交给投资人。

(3) 该部分已完成工作的费用总计约人民币(¥),该部分费用由投资人列为新的新建或改建成本在项目结算后支付,投资人不对该部分工作的缺陷和引发的问题承担责任。

第四章项目建设第5条建设期预期的建设期为个月。年月开工,年月竣工交付使用,

具体工程建设分四期完成(实际日期以监理工程师签发的开工令为准) 。

第6条

建设期的延长

如果发生以下情况:

(1) 由于投资人的原因导致工程延期,所造成的一切费用由投资人自行承担,工期在得到回购人的同意后顺延。

(2) 由于回购人的原因致使建设工期延误;因保护考古、地质和历史文物造成的工期延误;

不可抗力事件导致的工期延误;国家政策及法律法规变更导致工期延误;由此引起的投资人

的支出、损失、损害或费用按有关规定或双方本着实事求是的原则协商解决给予合理补偿,

同时建设期应予以相应延长,以使投资人保持在未发生该事件之前同等的经济地位。

第7条建设用地

(1) 本项目建设用地的规划、征地、拆迁、三杆搬迁和补偿等工作由回购人负责,投资人将获得建

设用地的相关权利。

(2) 回购人应协助投资人根据适用法律和单项工程建设进度的需要获得建设用地以外的临时用地,相关费用列入本项目建设成本。

(3) 投资人应按照适用法律的规定,允许与本项目无直接关系的公用设施通过本项目建设用地,投资人不得无故拒绝同意,该类工程的建设费用投资人不予承担。

(4) 回购人另行安排与本项目无直接关系的公用设施,承担建设的单位完成公用设施工程

建设后,应将本项目用地恢复原状或清理至符合适用法律的要求。如果这类工程的建设导致

本合同项下的工程损害和由此造成的损失,则应由回购人或承担建设者给予投资人相应的补

偿。

(5) 如果由于与本项目无直接关系的公用设施的施工导致本合同项下的工程延误,则工期顺延,并给予投资人相应的补偿。

第8条设计人、总承包人、施工监理人和材料

(1) 本项目的设计人、总承包人和施工监理人由投资人确定,设计人、总承包人和施工监理人的选择,采用公开招标进行。同时,投资人应确保建设承包人的资质符合法律法规的要求。

(2) 投资人应及时将投资人、设计人、总承包人和施工监理人指派到项目上的所有主管人

员的名单连同其资质证明一并送交由回购人备案。投资人有权终止设计合同、总承包合同及

施工监理合同、更换设计人、总承包人和其聘请的施工监理人。但更换设计人、总承包人、施工监理人或重新签订设计合同、总承包合同、监理合同需提前通知回购人并获得认可,否则所造成的一切损失由投资人承担。

(3) 如经公开招标后,投标人数无法满足国家规定的要求,则应依法重新进行招标。招投标工作必须依据国家法规执行。

(4) 设计合同、总承包合同、监理合同应包括使投资人履行本合同项下的义务所必需的本合同的条款或内容相对应的规定。

(5) 材料:投资人有权自主通过招标采购或直接采购用于本项目建设所需的所有材料,回

购人不得干涉。但投资人保证所采购的材料符合本项目的质量要求,其价格不得高于同期该

种材料价格的平均水平。由回购人指定或直接采购的材料,其质量责任由回购人承担。

第9条设计修改和设计变更

(1) 回购人可以对本项目工程的设计进行修改,如果这些修改将加快建设速度、降低建设、运营和维护成本、提高本项目的质量、公共利益需要及发现设计错误,上述修改回购人应承担可能增加的费用(包括工程费用)。

(2) 除非回购人提出设计变更要求,投资人不应对已批准的工程施工图、招标图设计、技

术标准等进行任何更改或修改。但是当投资人在遵守关于变更设计规定的前提下,在各单项工程建设期内的任何时候,投资人发现某些变更将加快建设速度、能降低该单项工程的建

设、维护成本以及提高该单项工程的质量投资人可在各单项工程建设期内的任何时候向回购人提交设计变更的建议书。如果投资人的此类建议书获得回购人批准并实施,因此节省或增加工程成本,则相应调整回购款,但因投资人私自变更设计产生的任何费用(包括工程费用) 应由投资人承担。但由于回购人原因造成的不能按期开工除外。

(3) 设计变更程序应按国家和省市的有关规定进行,任何涉及工程范围、

规模及标准的变更必须经过设计单位审核报回购人同意,重大设计变更要取得原审批机构批

准后方可实施,此规模和标准的设计变更引起的总投资的变化,应相应调整回购款、移交日。

(4) 除工程范围、规模和标准之外的其它重大设计变更,必须符合批准的初步设计要求,不损害工程的使用功能、寿命,并应得到设计单位的同意,报回购人批准后方可实施。

(5) 设计单位应对设计图纸和文件的完整性、准确性负责。若由于设计文件的缺陷,导致不能完全涵盖和反映本工程的全部工作而引起的变更,投资人应向回购人提交书面变更说

明,说明中应对工程量和造价作详细增减分析,经回购人同意并由设计单位提供完整的施工

图和说明后,由投资人组织实施。由此而引起的费用,由回购人承担。

(6) 一般设计变更由总承包人、投资人或施工监理人提出,由设计单位审核,回购人认可。

(7) 上述变更或修改导致工期延期的,工期顺延。

第1 0条项目进度

(1) 投资人应在本合同项下各个单项工程建设承包合同签订之日起日内将该单项工程的施工组织计划和工程进度计划提交回购人,回购人在日内审核后书面确认,投资人应在各单项工程建设合同规定的进度日期或之前开始建设工程施工。如果投资人不按双方确定的日期开工,承担违约责任,非投资人原因造成的延期开工除外。

(2) 各单项工程的进度计划都包括设备及大宗材料招标、采购计划、管理及分包单位招标等计划。在各单项工程开工之前,投资人应向回购人提交进度计划投资人应以书面形式提供为实施工程计划采用的工期安排和方法的总体说明并给回购人备案。

(3) 进度计划或安排都不应有重大更改,如果任何一方对进度或安排有重大更改,须提前

日书面通知另一方并征得另一方书面同意,如果在未经另一方同意的情况下私自变更,私自变更方应承担由此产生的一切责任。

(4) 投资人应负责编制和上报各单项工程的进度报告(包括月、季、年) ,并副本提交给回购人。每一份报告应包括:每一阶段进展情况的说明;表明施工文件、施工状况的图表;安

全统计,包括涉及环境和公共关系方面的任何危险事件与活动的详情实际进度与计划进度的对比,包括可能影响按照合同完工的任何因素的详情,以及为消除这些因素正在采取(或准备采取)的措施。

(5) 如果一方递交给另一方的往来文件,另一方不予签收和答复,则视为不予签收和答复的一方违约,承担违约责任。

第五章验收和移交

第11条工程验收

(1) 按照国家、省、市相应工程验收规范分别进行验收,并按照完工一项验收一项的原则进行。

(2) 具备验收条件投资人应提前将某一确定日期书面通知回购人代

表,回购人应在这一确定日期后日内组织并完成验收工作,如果回购人无故拖延不予验收,则每延退日投资人有权向回购人收取万元的违约金。超过日仍不予验收,则投资人有权追究回购人的违约责任。

(3) 投资人要确保完成该单项工程项目中各项内容,有关部门要求整改的质量问题全部整改完毕。

(4) 如果工程或某系统未能通过验收,投资人应负责修复;在修复缺陷后重新组织对未通过的检验以及相关工程的验收或检验。

第12条检验争端

如果回购人与投资人之间对上述检验的结果产生争议,应本着友好协商的原则依照国家颁

布的统一标准为主,参照省的有关规定解决此种争议。

第13条单项工程移交

项目合伙投资协议书通用版

编号:HH-20211169 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 项目合伙投资协议书通用版 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.

[标签:titlecontent] 甲方:身份证号:乙方:身份证号:丙方:身份证号:甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下。风险提示:投资协议最重要的部分便是出资问题,因此一定要在协议中载明出资的方式,以此方式认缴的出资额是多少,确定该出资额所占的出资比例等。其中,最为重要的是,出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后,因各种原因而迟迟不予缴付出资,从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定,或使迟延履行出资义务人逃脱责任。 第一条、甲乙丙三方自愿合作投资_____项目,总投资为____元,甲方以人民币方式出资_____元,乙方以人民币方式出资_____元,丙方以人民币方式出资______元。 第二条、在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第三条、双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。风险提示:

在盈余分配问题上,投资人通常不会忽略,但对于投资项目给第三人造成损失的赔偿责任分担上,投资人往往会出现疏漏。虽然各投资人对外承担责任的范围和内容是一致的,但对投资人内部责任分担以及追偿问题很大程度上是依据协议约定确定的。若因约定不明,会使得无过错投资人要与过错投资人共同承担责任,甚至数倍于有过错投资人。 第四条、固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方_____%比例分配、乙方_____%的比例分配、丙方_____%的比例分配。 第五条、项目投资中设备由甲方完全负责投入;设备的日常维修与设备零件更换费用也完全由甲方完全负责;乙,丙方届不负责,也不从项目收益中支出。 第六条、每月总销售利润的百分之_____做固定投入,每月月底按股份比例分红。 第七条、每月总销售利润进行分配或再投资,由甲、乙、丙三方共同协商,决定权按出资比例多少来界定。 第八条、本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。 第九条、自协议签订之日起,已,丙方负责项目的管理及日常事务。经营期间甲,乙,丙三方均有权了解项目的账务及经营情况。 第十条、由于乙、丙方为全职经营(甲方以兼职出资),乙、丙方每月领取基本工资____元,从项目固定资产中支出。 第十一条、本协议有效期:只要三方继续合作,本协议持续生效。

交通招商BT项目建设协议

编号NO: B T项目招商协议书 项目名称:安居至遂资高速公路连接线公路工程建设项目甲方:遂宁市安居区人民政府 乙方:

遂宁市安居区招商引资局制 安居至遂资高速公路连接线公路工程建设项目BT招商协议书(草案) 遂宁市安居区人民政府(以下简称甲方) (以下简称乙方)甲方为了促进区域经济社会又好又快发展,经与乙方协商一致,就采用BT公开招投标方式投资和施工建设安居至遂资高速公路连接线工程项目,达成如下协议: 一、项目概况 1.项目名称:安居至遂资高速公路连接线公路工程建设项目 2.投资概算:暂定1.2亿元人民币。 3.建设工期:18个月(日历工期)。 4.工程内容:甲方财政投资评审通过的施工设计图的全部工程,全部由乙方按BT方式建设和组织实施。 5.质量标准:按国家现行相关建设工程质量规范要求施工,验收合格。 二、投资额的计算: 投资额由建筑安装工程费、项目代付费、财务费用组成。 1.建筑安装工程费计算原则: (1)执行2007年《交通部公路工程预算定额》和施工期间同期的相关配套文件,按安居区财政投资评审的工程

造价作为发包底价,以中标价为结算基价。 (2)人工费、机械费:按施工期间同期四川省及遂宁市的相关文件规定执行。 (3)材料费:材料价格涨跌执行川建造价发〔2009〕75号《关于印发<规范建设工程造价风险分担行为的规定>的通知》。施工期间若有新规定,按新规定执行。 (4)按实际施工企业规费证核定的规费费率计取规费。 (5)工程量:按审定的施工设计图、方案、设计变更图及经确认的增减工程量计算。 2、项目代付费: 由项目公司代行支付的费用(建筑安装工程费以外的需要由项目公司支付的费用,包含:土地的征收、拆迁安置补偿、工程设计费、监理费、代付费产生的所有税金),代付费为叁仟万元人民币(小写:3000万元),专款专用。此资金使用乙方有监督权,以保证资金全部用于本项目。 3、财务费用: 共分二部份计算:a、代付费部份,投资人划入甲方指定账户后,甲方按年利率10%和实际使用金额、使用时间向乙方计算支付财务费用;b、工程建设费用部份,从工程竣工验收合格移交给甲方之日起,甲方按本协议第六条第二款之规定对尚未支付的工程建设费用,甲方按年利率10%向乙方计算支付财务费用。 4、全部工程决算价款由遂宁市安居区审计局按合同依法审计。甲方应在收到乙方提交的齐备、完善、规范的工程

公路BT项目合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-8710-53 公路BT项目合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

公路BT项目合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设单位:____,以下简称甲方; 订立条约双方: 设计单位:____,以下简称乙方。 为了明白责任,分工协作,共同完成国度建设项目 标设计任务,根据《建设工程勘探设计条约条例》的规 定和__答应的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签 订本条约,以便共同遵守。 第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安 装面积为____平方米,答应总投资为____万元,建设地 点在____。 第二条 甲方的义务

一.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报答应的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过答应的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘探材料、需要经过科研取得的技能材料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过答应的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘探材料、施工的条件,以及有关设备的技能材料。 甲方对上述材料必须保证质量,不得随意变更。 二.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 三.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技能交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 四.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必授权委托书要的工作条件,并在生存上予以方便,在设计和施工过程中因技能上的特殊需要进行试验,所需统统费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

BT项目合同(样本)

BT项目合同 本合同由XXXXXXXXXX 下称甲方)与xxxxxxxxXX 团有限公司(下称乙方)签署。 本合同甲方是XXXXXXXXX X民政府委托授权指定对XXXXXXXX体育馆工程项目的投资建设方按照BT方式进行公开招标的招标人及合同 签订人。授权委托书详见附件(4)。 本工程项目是甲方通过公开招标方式确定乙方为XXXXXXXX体育 馆项目的投资建设方,按照“企业投资建设,政府回购”的BT方式的运 作模式进行实施。甲方于发出的《项目招商中标通知书》详见 附件(3)。 有鉴于此,甲乙双方根据双方就本工程项目投资建设所签订框架协议及依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目投资建设事宜协商一致,订立本合同。 第1 条项目名称、位置 1.1 名称:XXXXXXXXX目。 1.2 位置:XXXXXXXX X X

第 2 条项目规模及内容 2.1 规模: XXXXXXXXXXXXXXX 2.2 内容:地基与基础工程、主体工程(含钢结构)、屋面工程、 修工程、给水排水工程、电气工程、通风与空调工程、门窗工程、 智能化工程以及室外附属工程(例如市政道路、园林景观工 程、太阳能工程、 燃气工程、高低压配电及发电设备安装工程、白蚁防 治工程、停车场管理系统 工程(含地下室车道划线)、扶手、栏杆制作 安装工程)等甲方提供的工程施 工图纸所包含的全部范围及内容,但不 包括室内器材、家具和可移动设备等。 最终的工程内容以甲方提供的设 计文件(施工图等)、施工过程中发生的设计 变更文件、监理机构的签 证文件为准。 2.3 签证:因设计更改及其他原因引致的工程量变更签证由监理公 司报乙 方后 7 个日历天内,乙方予以答复,不做回复的视为对该签证的 认可,乙方将 此签证再报甲方后 7 个日历天内予以核定,不做回复或核 定的,视为同意该签 证。 第 3 条建设周期 本合同工程项目建设周期为 18 个月,从 2008 年 月 日开始计 算。其中 项目应当在 前竣工验收合格后交付甲方使用, 项 目则应在开工后 18 个月内竣工验收合格交付甲方使用,但非乙方或不可 抗力原 因致乙方无法开工或停工的,上述建设周期及工程交付使用节点 均作相应顺 延。 第 4 条总投资额 本合同工程项目总投资额约 Y 元人民币,实际投资额以决算 价为准。决算办法按照本合同其他条款约定执行。 装饰装 电梯工程、

公路BT项目合同新范本正式版

YOUR LOGO 公路BT项目合同新范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

公路BT项目合同新范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 建设单位:____,以下简称甲方; 订立条约双方: 设计单位:____,以下简称乙方。 为了明白责任,分工协作,共同完成国度建设项目标设计任务,根据《建设工程勘探设计条约条例》的规定和__答应的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本条约,以便共同遵守。 第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,答应总投资为____万元,建设地点在____。 第二条 甲方的义务 一.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报答应的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过答应的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘探材料、需要经过科研取得的技能材料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过答应的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘探材料、施工的条件,以及有关设备的技能材料。

公路BT项目合同范本新标准版本

The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 公路BT项目合同范本新 标准版本

公路BT项目合同范本新标准版本 温馨提示:本合同文件应用在当事人双方(或多方)为解决或预防纠纷而确立的法律关系,最终实现共同的利益,文书经过协商而达成一致后,签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 建设单位:____,以下简称甲方; 订立条约双方: 设计单位:____,以下简称乙方。 为了明白责任,分工协作,共同完成国度建设项目标设计任务,根据《建设工程勘探设计条约条例》的规定和__答应的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本条约,以便共同遵守。 第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,答应总投资为____万元,建设地点在____。

第二条 甲方的义务 一.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报答应的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过答应的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘探材料、需要经过科研取得的技能材料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过答应的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘探材料、施工的条件,以及有关设备的技能材料。 甲方对上述材料必须保证质量,不得随意变更。 二.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

最新版公司项目投资合作协议书

最新版公司项目投资合作协议书 甲方: 乙方: 丙方: 甲、乙、丙各方本着平等、互利的原则订立投资合作协议如下: 第一条甲、乙、丙各方自愿合作经营项目,总投资为万 元,甲方以人民币方式出资万元,乙方以人民币出资万元,丙方以人民币出资万元。 第二条出资期限 各方应于协议签订之日起日内,将各自认缴的出资额以现金方式(划 转)缴入下列帐户,否则应按实际出资重新商定所享有公司的股份,且要承担违约责任。 户名: 帐号: 开户银行: 第三条各方股东合伙依法成立有限公司,在合伙期间合伙人的出资为集体共有财产,用于公司经营和发展,不得随意抽回或分割。所成立公司的基本情况是:公司名称: 组织机构代码: 法人代表: 公司地址: 经营范围:以公司登记主管机关核定的经营范围为准。 第四条公司在由所有股东共同经营管理,各合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人共同所有,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担或者视情况由股东大会讨论商定。公司依《公司法》和协议制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、经理均具有约束力。 第五条企业实现的利润按照股份比例进行分配。 第六条企业债务按照股份比例承担。 第八条股东权利和义务 (一)股东的权利: 1、股东有权出席股东会; 2、提名董事、监事候选人;

3、优先购买其他股东的出资,优先认缴公司的新增资本; 4、依照其所持有的出资比例获得股利和其它形式的利益; 5、依公司法享有的其它权利。 (二)股东的义务: 1、按期足额交纳认缴的出资额,股东在公司登记后,不得随意抽回出资; 2、负责提供成立公司所需要的各项手续等; 3、依公司法承担的其它义务。 第九条股东转让出资的条件 股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让出资时,必须经全体股东同意。不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如果不购买该转让的出资,视为同意转让。经股东同意转让的出资,在同等条件下,其他股东对该出资有优先购买权。 第十条公司设立股东大会 公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的最高决策机构。股东会行使下、审议批准公司的年度财务预算2、决定公司的经营方针和投资计划;1列职权: 方案、决算方案;3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;4、对公司增加或者减少注册资本作出决议;5、对股东向股东以外的人转让出资作出决议; 6、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议; 7、修改公司章程。 公司设董事会,其成员为3人。其中甲、乙、丙三方各派1人担任董事。董事会设董事长一人,董事长由方担任,为公司的法定代表人。董事会对股东会负责,行使下列职权:1、负责召集股东会,并向股东会报告工作;2、决定公司的经营计划和投资方案;3、决定公司内部管理机构的设置;4、根据经理的提名,聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;5、制定公司的基本管理制度。 公司设总经理,由董事会任命。总经理对董事会负责,行使下列职权:1、主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;3、制定公司的具体规章;4、提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;5、聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;6、公司章程和董事会授予的其他职权。 第十一条公司的筹建 公司的筹建由甲方负责。筹建期间的费用以独立的帐簿记载,公司成立后,经股东大会审核后列入公司有关会计科目中。如公司未能成立,由各方按各自认缴的出资比例承担。 第十二条自协议签订之日起,甲方负责公司统筹管理事宜,负责定期召开股东大会。甲方可根据第十条规定,委派一名专员(或董事)共同参与股东大会、董事会及经营例会,协助负责公司日常行政事务;乙方前期主要负责,丙方负责。 第十三条本协议有效期暂定年,自各方代表签字之日起生效,即从 年月日至年月日止。 第十四条争议处理 、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;1.、如果各方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向2 人民法院起诉。本协议到期后,各方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续第

BT合作协议书

建设-转让(BT)合作协议书 甲方:(授权方) 乙方:(投资方) 甲乙双方经平等协商,就项目采取“BT”(建设——移交) 建设模式,即甲方授权乙方作为 项目的投资主体,按照甲方的要求建设,并在建成后移交给甲方,甲方以政府回购得方式分期支付乙方的“BT投资额”的投资建设模式。就此项BT项目甲方双方达成如下协议: 第一条基本概念界定 “BT投资额”,指由乙方投入BT项目建设并经甲方确认的全部投资,包括项目前期费用、工程堪察费用、工程设计费用、工程监理费用、工程管理费用,工程决算费用等。“BT投资总额”,指BT投资额及BT项目融资中支付的利息成本。“BT项目回购款”,指BT投资总额和乙方的投资收益之和。 第二条项目建设内容 1. 1 工程概况:此BT项目占地约位于,详细规划指标由甲方确定,并作为本协议的附件; 1. 2 BT项目内容:BT项目包括经甲方认可的属于总体规划设计以及项目建设的所有内容,具体内容

由甲方确认的详细的建设方案确定,并作为本协议的附件。 1. 3 BT项目总投资额: 1. 4 BT项目建设期限: 第三条特别约定 2. 1 工程的预算、决算按照土建、装饰、安装、市政定额 标准下浮执行,下浮比例为; 2. 2 乙方作为BT项目的投资主体,以获得BT投资总额的作为乙方的投资收益; 第四条BT项目授权 3. 1 甲方授权乙方为本BT项目的投资主体,行使业主的权利,本授权为不可撤销的独家授权; 3. 2 BT项目建设完成并经竣工验收后个工作日内,乙方向甲方移交整个工程使用权;在甲方按本协议的约定支付完BT项目回购款之日起,甲方自然取得BT项目的所有权; 3. 3 本授权从本协议签署之日开始生效。至甲方自然取得BT项目所有权之日起终止。 第五条项目工程管理及使用权移交 4. 1 BT项目必须按照中华人民共和国建设部、部规定的相关建设标准设计建设;4. 2 BT项目涉及的建筑设计由乙方委

BT项目投资建设合同范本

××××××工程B T模式 投 资 建 设 合 同 甲方:×××××× 乙方:×××××× 二〇〇年月日 ×××××工程BT模式 投资建设合同 甲方:某某省某某×××××公司 地址:××××× 法定代表人:××× 乙方:××××× 地址:××××× 法定代表人:×××

第一条定义 除合同条款另有约定外,本合同用语以下列定义为准: 1.1本工程(或本项目):指某某省某某工业园区×××××(详后附(工程项目一览表)工程。 1.2本工程范围: ×××××。 以下为参考示例,应根据不同工程明确详尽: 土石方工程、路基工程、路面工程、人行道及相关附属工程、路灯、管网(排水、排污、管涵工程等)、软基处理工程等甲方提供的施工图设计文件所示的全部施工内容。其中通讯及电力工程只包括通讯沟、电缆沟及电力沟相关工程(除电缆、电线及相关配电设备外的所有工程)。沥青砼道路面层、交通标志、标线不在本次实施范围内。燃气工程由其他相关职能部门实施,承包单位配合(不计配合费);绿化工程只包括建筑部分,不包括植物部分(种植土不计算)。] 以上内容按甲方提供的施工设计图和招标文件指定的范围为准。 1.3 BT模式:BT是英文BUILD -TRANSFER的缩写,在本合同中的中文意思即:建设一移交;双方认可的BT模式是指乙方按本合同的约定负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理,并承担其期间的风险。在乙方按约定将本工程建成竣工移交给甲方及甲方指定的管护单位后,乙方按BT回购价款收回投资。 1.4建设期:指本项目的建设周期,从本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。 1.5工程施工期:自取得开工许可证之日起至工程竣工验收合格之日止。 1.6回购价款:指根据本合同第三条确定的甲方应支付乙方的费用总额。 1.7“元”:指人民币单位“元”。 1.8基准日:指本合同中用于确定具体时间界点的日期。 1.9工程相关单位:指本工程的工程咨询单位、勘察、设计单位、施工单位、设计监理

BT项目合同模板

BT项目合同本 本合同由XXXXXXXXXX (下称甲方)与XXXXXXXXXX集团(下称乙方)签署。 本合同甲方是XXXXXXXXXX人民政府委托授权指定对XXXXXXXXXX体育馆工程项目的投资建设方按照BT方式进行公开招标的招标人及合同签订人。授权委托书详见附件(4)。 本工程项目是甲方通过公开招标方式确定乙方为XXXXXXXXXX体育馆项目的投资建设方,按照“企业投资建设,政府回购”的BT方式的运作模式进行实施。甲方于发出的《项目招商中标通知书》详见附件(3)。 有鉴于此,甲乙双方根据双方就本工程项目投资建设所签订框架协议及依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目投资建设事宜协商一致,订立本合同。 第1条项目名称、位置 1.1名称:XXXXXXXXXX项目。 1.2位置:XXXXXXXXXX 。 第2条项目规模及容 2.1规模: XXXXXXXXXXXXXXX。 2.2容:地基与基础工程、主体工程(含钢结构)、屋面工程、装饰装修工程、给水排水工程、电气工程、通风与空调工程、门窗工程、

电梯工程、智能化工程以及室外附属工程(例如市政道路、园林景观工程、太阳能工程、燃气工程、高低压配电及发电设备安装工程、白蚁防治工程、停车场管理系统工程(含地下室车道划线)、扶手、栏杆制作安装工程)等甲方提供的工程施工图纸所包含的全部围及容,但不包括室器材、家具和可移动设备等。最终的工程容以甲方提供的设计文件(施工图等)、施工过程中发生的设计变更文件、监理机构的签证文件为准。 2.3 签证:因设计更改及其他原因引致的工程量变更签证由监理公司报乙方后7个日历天,乙方予以答复,不做回复的视为对该签证的认可,乙方将此签证再报甲方后7个日历天予以核定,不做回复或核定的,视为同意该签证。 第3条建设周期 本合同工程项目建设周期为18个月,从2008年月日开始计算。其中项目应当在前竣工验收合格后交付甲方使用,项目则应在开工后18个月竣工验收合格交付甲方使用,但非乙方或不可抗力原因致乙方无法开工或停工的,上述建设周期及工程交付使用节点均作相应顺延。 第4条总投资额 本合同工程项目总投资额约¥元人民币,实际投资额以决算价为准。决算办法按照本合同其他条款约定执行。 第5条质量标准 达到质量评定标准的合格等级。

项目投资合作合同协议范本模板

编号:_____________项目投资合作协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

投资人: 其他投资人: 其他投资人: 第一条投资宗旨 本着友好协商,密切合作,互惠互利,风险共担的原则,投资人与其他投资人发挥各自优势,开展项目合作,实行统一管理,联合经营。 第二条投资经营项目和范围 第三条投资期限 合伙期限为________年,自年________月________日起至年________月 ________日止。如投资不能终止时,继续延期直到项目工程合作完毕。 第四条出资额、方式、期限 1、投资人___________以___________的方式出资,计人民币___________万元,占股权___________;前期工作所形成的无形资产占___________,共占 ___________; 其他投资人___________以___________的方式出资,计人民币___________万元,占股权___________________。 其他投资人___________以___________的方式出资,计人民币___________万元,占股权___________________。 2、各投资人的出资,于___________年___________月___________日以前交齐,并对公司的财务作相应的处理。 3、本投资出资共计人民币万元。投资期间各投资人的出资为共有财产,不得随意请求分割,更不得随意转让,投资终止后,各投资人的出资仍为个人所有,届时予以返还。

工程BT项目合同范本整合版

(一)投资协议书 甲方(招标人全称): 乙方(中标人全称): 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目投资建设管理事项协商一致,订立本合同。 1.一般约定 1.1 词语定义 在本合同中,下列词汇和语句具有本款所赋予的含义: 1.1.1 项目:又称“本项目”或“本工程”,指全民健身中心场馆BT项目。 1.1.2 甲方:指以及取得该当事人资格的合法继承人或由其指定的负责管理本建设项目的代表机构。在与本项目相关的其它法律文件中又被称作“甲方”或“业主”。 1.1.3 乙方:指其本项目工程投标已被甲方所接受,负责本项目融资及管理,并承担本项目施工总承包的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。在与本项目工程相关的其它法律文件中又被称作“总承包单位”或“中标人”或“乙方”。 1.1.4 监理单位:指由甲方依法招标确定的,并与甲方签订委托合同的承担本项目监理工作的独立法人,又称之为“监理人”。 1.1.5 项目管理单位:指由甲方依法招标确定的,并与甲方签订委托合同的承担本项目项目管理工作的独立法人。 1.1.6 监理工程师:指监理单位派驻现场履行监理服务合同规定的职责和义务的各级监理人员。 1.1.7 分包人:指乙方报经监理工程师、项目管理单位审查并取得甲方批准,已分包了总承包单位承担任务一部分的当事人(单位),以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)。分包人应具备相应专业承包资质或劳务分包资质。 1.1.8 合同期:指本合同生效之日起至本合同规定的各项权利、

义务行使及履行完毕之日的期间,分为施工期(建设期)和回购期两部分。 1.1.9 竣工验收:指乙方完成项目施工任务且符合竣工条件后,经监理工程师同意,其向甲方提出申请,由甲方或相关主管部门按相关规定进行的组织验收。 1.1.10 单项工程:指本合同下的各个独立的建设工程。 1.1.11 施工期:本合同又称“建设期”,指从开工之日起至本项目所有单项工程均通过竣工验收之日止。该时间已包含为本项目进行各种准备、办理各种审批手续、申请、物料采购、施工、验收申请、组织及直到通过竣工验收之所需时间。 1.1.12 缺陷责任期:指签发交工证书之日起24个月,乙方对项目承担建设缺陷责任的日期。 1.1.13 保修期:见《工程质量保修书》,从通过竣工验收之次日起计。 1.1.14 回购期:本项目回购期3年,从工程通过竣工初验(经监理及甲方进行初验)之次日起计。 1.1.15 项目移交:工程通过竣工验收之次日即为项目移交开始日。 1.1.16 中标下浮率:又称之为“中标价”,此项费用仅作招标阶段计算评标得分的基数及合同暂定价款,其本身不作为合同最终价款及最终支付的依据。 1.1.17 预算建安费:系指在施工图绘制完成后,由甲方委托的造价咨询单位根据施工图按本合同约定原则核算的工程建安费,经财局及造价管理部门审定后,由甲、乙双方签订《预算建安费确认书》,作为《工程施工合同》的合同价。 1.1.18 结算建安费:系指由甲乙双方委托的造价咨询单位依据 《预算建安费确认书》及甲方审批的工程竣工结算资料按本合同约定原则核算出的竣工工程的实际建安费。工程项目完成后,由权威的财政性投资预决算评审机构做出最终结算,作为项目中的总投资,即回购基价=项目总投资。 1.1.19产值:系指回购款中的一个计息数字基数,为项目实施时

BT项目投资建设合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 BT项目投资建设合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

BT发包人: BT投资人: 鉴丁(以下称“ BT发包人”)为加快城市建设步伐,适应经济快速发展的需要,以BT方式对BT 项目(以下称“本BT项目”) 通过公开招标选定投资建设方(以下称“ BT投资人”)作为投 资主体,BT投资人负责本BT项目的投(融)资建设及管理,并在本BT项目建设完成后移交给BT发包人。本BT项目完成后,BT发包人将按照本合同所规定的方式和时间,对该项目的所有权进行回购。 鉴丁中标人参加投资建设本BT项目,并愿意按照本合同的规定在本BT项目建设完成后移交给BT发包人。 因此,BT投资人、BT发包人双方本着平等互利的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规和相关技术标准,就本BT 项目投(融)资和建设及管理、回购等事宜签订本合同。 、项目概况 项目名称:_ 项目地点:_

项目内容:_ 项目规模: 技术标准:_ 项目立项、规划批准文件号:_ 资金来源:_ 二、项目承包范围和承包方式 承包范围:_ 承包方式:BT施工总承包方式 三、合同工期 1、项目建设期为年月日至年月日。各单项工程的建设期在各单项施工合同中具体约定。 2、项目回购期为 3、各单项工程回购期: 四、质量标准 1、工程质量标准:_ 2、各单项工程质量标准: 五、合同价款 合同总价(大写): (小写): 其中: 1、建筑安装工程费:

项目投资合作协议书范本

项目投资合作协议书范本 甲方: 住所地: 法定代表人: 乙方: 身份证号码: 鉴于:甲方拟对_____项目进行项目投资,乙方意愿与甲方共同投资,双方经友好协商,根据法律法规的相关规定,本着互惠互利的原则,就甲、乙双方投资份额、事务执行及利润分成等事宜达成如下协议,以共同遵守。 第一条:投资项目具体情况 __________项目,位于___________。甲方预计投资人民币_____万元,具体投资额以最终结算的投资额为准。 第二条:共同投资人的投资额和投资方式 在项目预计总投资额中,甲方出资人民币_____万元,占出资总额的_____%;乙方出资人民币_____万元,占出资总额的_____%。总投资超过预计_____万元的,各方同意按出资比例同时追加出资。第三条:合作双方责任

双方应按照项目开展进度要求,依据甲方指令按出资比例同时履行出资义务,双方出资应在_____年_____月_____日前支付全部出资。一方的出资应经另一方确认,并将资金汇入甲方指定的银行账户,出资后任何一方不得抽回投资。 第四条:利润分享和亏损分担 双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。投资项目债务先以共有财产偿还,共有财产不足偿还时,以出资额度为依据,按比例承担。 第五条:利润分配期限 双方同意在项目最终清算后,被投资项目将投资利润分配给甲方后______天内,乙方可要求甲方按双方出资份额分享投资利润。 第六条:事务执行 1、甲乙双方同意委托甲方执行共同投资的日常事务,包括但不限于管理执行投资日常事务,对外全权与第三方签订投资协议等法律文书。 2、乙方有权了解共同投资的经营状况和财务状况,但不得干涉甲方对共同投资事宜的处理。 3、甲方执行共同投资事务所产生的收益归双方,所产生的亏损或者民事责任,由双方共同承担。 4、甲方在执行事务时如不遵守本协议而造成乙方损失时,应承担赔偿责任。 5、以下共同投资事务须由双方一致同意即为有效。

BT项目合同本合同由XXXXXXXXXX

BT 项目合同范本本合同由 XXXXXXXXXX (下称甲方)与 XXXXXXXXXX 集团有限公司(下称乙方)签署。本合同甲方是 XXXXXXXXXX 人民政府委托授权指定对XXXXXXXXXX体育馆工程项目的投资建设方按照 BT 方式进行公开招标的招标人及合同签订人。授权委托书详见附件(4)。本工程项目是甲方通过公开招标方式确定乙方为 XXXXXXXXXX 体育馆项目的投资建设方,按照“企业投资建设,政府回购”的 BT 方式的运作模式进行实施。甲方于发出的《项目招商中标通知书》详见附件(3)。,有鉴于此甲乙双方根据双方就本工程项目投资建设所签订框架协议及依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目投资建设事宜协商一致,订立本合同。第 1 条项目名称、位置1.1 名称:XXXXXXXXXX 项目。1.2 位置:XXXXXXXXXX 。第 2 条项目规模及内容2.1 规模: XXXXXXXXXXXXXXX。2.2 内容:地基与基础工程、主体工程(含钢结构)、屋面工程、装饰装修工程、给水排水工程、电气工程、通风与空调工程、门窗工程、电梯工程、智能化工程以及室外附属工程(例如市政道路、园林景观工程、太阳能工程、燃气工程、高低压配电及发电设备安装工程、白蚁防治工程、停车场管理系统工程(含地下室车道划线)、扶手、栏杆制作安装工程)等甲方提供的工程施工图纸所包含的全部范围及内容,但不包括室内器材、家具和可移动设备等。最终的工程内容以甲方提供的设计文件(施工图等)、施工过程中发生的设计变更文件、监理机构的签证文件为准。:2.3 签证因设计更改及其他原因引致的工程量变更签证由监理公司报乙方后 7 个日历天内,乙方予以答复,不做回复的视为对该签证的认可,乙方将此签证再报甲方后 7 个日历天内予以核定,不做回复或核定的,视为同意该签证。第 3 条建设周期本合同工程项目建设周期为 18 个月,从 2008 年月日开始计算。其中项目应当在前竣工验收合格后交付甲方使用,项目则应在开工后 18 个月内竣工验收合格交付甲方使用,但非乙方或不可抗力原因,致乙方无法开工或停工的上述建设周期及工程交付使用节点均作相应顺延。第 4 条总投资额本合同工程项目总投资额约¥元人民币,实际投资额以决算价为准。决算办法按照本合同其他条款约定执行。第 5 条质量标准达到质量评定标准的合格等级。第 6 条投资合作原则6.1 甲方提供施工图纸,乙方按照施工图纸组织施工。监理单位由甲方委托。6.2 甲方负责用地、拆迁、勘察、设计(规划方案及施工图设计),乙方负责融资投资建设、施工及施工管理。甲方应当就本合同工程项目成立专门机构负责与乙方就本合同工程项目建设的有关事宜进行联络及协调处理有关事项。6.3 本合同工程项目建设资金由以下内容组成:6.3.1 工程建造费用:整个工程项目分部分项工程费措施项目费;措施其它项目费(工程保险费、工程保修费、预算包干费);规费(含社会保险费、住房公积积金、工程定额测定费);人工调差安全、文明施工措施及临时设施费;利润;税金;各种试验检验检测费;周边完善及成品保护费安全防护文明施工单列费;散装水泥专项基金;新材料押金;施工及生活用水电费工人工伤、工程保险费;国家及当地政府规定的应当由乙方(或乙方所委托的承建单位)缴纳支出的其它各项费用。6.3.2 列支费用及设备购置费:固定设备和仪器费用、办理施工报建及其他各类报建、组织竣工验收、提供项目备案及竣工决算资料(聘用造价咨询公司)所发生的全部费用、各种行政事业性收费、建设期乙方实际投入的资金按中国人民银行同期固定资产投资贷款利率计算的贷款利息(计入建设成本)、本协议约定的甲方应承担的经济补偿及罚款。6.3.3 因项目回购导致的产权转移,从而发生的各种税费(如营业税、教育附加费、土

工程项目投资合作合同协议书

工程项目投资合作协议书 甲方:____________________________________ 乙方:____________________________________ 签订日期:_________ 年_______ 月_______ 日 甲方:居住地: 身份证号码:

乙方: 居住地: 身份证号码: 甲、乙双方经平等协商,就合伙___________________ 工程事宜,达成如下一致,供各方信守。一、合伙宗旨 在合法合理的前提下,搞好______________ 工程建设,进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围 合伙项目以____________ 公司中标合同确认的项目内容及范围为准; 甲、乙双方合伙承包的项目,对外以_______________ 公司名义出现。 三、合伙期限 合伙期限自_____ 年___月___日为始至_____ 年___月___日为止。 四、出资额、方式及比例 投资协议最重要的部分便是出资问题,因此一定要在协议中载明出资的方式,以此方式认缴的出资额是多少,确定该出资额所占的出资比例等。其中,最为重要的是,出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后,因各种原因而迟迟不予缴付出资,从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定,或使迟延履行出资义务人逃脱责任。 1、方以__________ 出资,出资额为________ 人民币万元。该款为起动项目的前期费用, 占全部出资比例%; 2、方以___________ 出资(含当地协调社会关系),占__ %。 五、利益分享和风险承担在盈余分配问题上,投资人通常不会忽略,但对于投资项目给第三人造成

公路BT项目合同范本新标准版本

文件编号:RHD-QB-K5790 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 公路BT项目合同范本 新标准版本

公路BT项目合同范本新标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 建设单位:____,以下简称甲方; 订立条约双方: 设计单位:____,以下简称乙方。 为了明白责任,分工协作,共同完成国度建设项目标设计任务,根据《建设工程勘探设计条约条例》的规定和__答应的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本条约,以便共同遵守。 第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,答应总投资为____万元,建设地点在

____。 第二条 甲方的义务 一.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报答应的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过答应的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘探材料、需要经过科研取得的技能材料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过答应的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘探材料、施工的条件,以及有关设备的技能材料。 甲方对上述材料必须保证质量,不得随意变更。 二.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 三.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技能交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参

BT项目合同范本

BT项目合同范本 本合同由XXXXXXXXXX (下称甲方)与XXXXXXXXXX集团有限公司(下称乙方)签署。 本合同甲方是XXXXXXXXXX人民政府委托授权指定对XXXXXXXXXX体育馆工程项目的投资建设方按照BT方式进行公开招标的招标人及合同签订人。授权委托书详见附件(4)。 本工程项目是甲方通过公开招标方式确定乙方为XXXXXXXXXX体育馆项目的投资建设方,按照“企业投资建设,政府回购”的BT方式的运作模式进行实施。甲方于发出的《项目招商中标通知书》详见附件(3)。 有鉴于此,甲乙双方根据双方就本工程项目投资建设所签订框架协议及依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目投资建设事宜协商一致,订立本合同。 第1条项目名称、位置 1.1名称:XXXXXXXXXX项目。 1.2位置:XXXXXXXXXX 。 第2条项目规模及内容 2.1规模: XXXXXXXXXXXXXXX。 2.2内容:地基与基础工程、主体工程(含钢结构)、屋面工程、装饰装修工程、给水排水工程、电气工程、通风与空调工程、门窗工程、

电梯工程、智能化工程以及室外附属工程(例如市政道路、园林景观工程、太阳能工程、燃气工程、高低压配电及发电设备安装工程、白蚁防治工程、停车场管理系统工程(含地下室车道划线)、扶手、栏杆制作安装工程)等甲方提供的工程施工图纸所包含的全部范围及内容,但不包括室内器材、家具和可移动设备等。最终的工程内容以甲方提供的设计文件(施工图等)、施工过程中发生的设计变更文件、监理机构的签证文件为准。 2.3 签证:因设计更改及其他原因引致的工程量变更签证由监理公司报乙方后7个日历天内,乙方予以答复,不做回复的视为对该签证的认可,乙方将此签证再报甲方后7个日历天内予以核定,不做回复或核定的,视为同意该签证。 第3条建设周期 本合同工程项目建设周期为18个月,从2008年月日开始计算。其中项目应当在前竣工验收合格后交付甲方使用,项目则应在开工后18个月内竣工验收合格交付甲方使用,但非乙方或不可抗力原因致乙方无法开工或停工的,上述建设周期及工程交付使用节点均作相应顺延。 第4条总投资额 本合同工程项目总投资额约¥元人民币,实际投资额以决算价为准。决算办法按照本合同其他条款约定执行。 第5条质量标准 达到质量评定标准的合格等级。

相关主题