运动场施工合同
篇一：中学操场施工协议
蚌埠市建设工程施工协议
甲方：蚌埠市第四职业高级中学
乙方：安徽博艺建设工程有限公司
合同订立日期： XX年月日
协议书
甲方（全称）;蚌埠市第四职业高级中学
乙方（全称）：安徽博艺建设工程有限公司
甲乙依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法
律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程
施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
一、工程概况
工程名称：蚌埠市第四职业高级中学室外环境建设工程
工程地点：蚌埠市龙子湖区解放路
工程规模及结构特征：校区内室外环境工程（包括运动场、体育设施及健身
器材、景观、绿化、道路、给排水、照明及亮化等）
工程立项批准文号：/
资金来源：自筹
二、工程承包范围
承包人应完成以下工程内容：；
室外管工程：；
室外环境工程：；
园林绿化工程：；
□22.修缮工程：；
其他：运动场、体育设施及健身器材等；
由于承包人资质限制，以上未选择项中第/ 项工程内容由发包人另行发包。
三、合同工期开工日期：按业主要求执行
竣工日期：按业主要求开工后120天
合同工期总日历天数_ 120 天。
四、质量标准
工程质量标准：合格
开户银行：开户银行：账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度工程用款计划的时间和要
求：
承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的
责任和要求：/
向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求： /需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续
的名称：/
施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保
护要求和费用承担：由发包方负责已完工程成品保护的特殊要求：由发包方负责保护
交工前清洁施工现场的要求：完好、整洁
约定承包人应做的其他工作及费用承担： /
四、工程管理人员
9 工程师
发包人指定的工程师姓名：
职权：监理单位委派的工程师姓名：
职权：
其他需要取得发包人批准的权力： / 10 项目经理
项目经理的姓名：储庆升职务：项目经理
五、分包
11 承包人分包
分包工程及分包人名称：
⑴.分包工程： /分包人：/ ⑵.分包工程： /分包人：
/⑶.分包工程：/ 分包人： /
12 发包人分包
分包工程及分包人名称：
⑴.分包工程： /分包人： /
承包人向分包人提供的服务内容： /
⑵.分包工程： / 分包人：/
承包人向分包人提供的服务内容： /
⑶.分包工程： /分包人： /
承包人向分包人提供的服务内容： /
六、施工准备
13 施工组织设计和进度计划
单项工程名称： /
承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：工程师确认的时间：工程师收到后3日内批复。
14 施工准备工作
发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：校区内红线外临时占地租用费用承担约定：由发包方负责
七、开工、暂时停工、工期及延误
15 工期及延误
开工日期：按业主要求
篇二：运动场地施工合同
运动场地施工合同
甲方（使用方）：
乙方（承包方）：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，就运动场地工程一事，双方订立如下合同条款：
一、工程介绍：
1、
2、
3、项目名称：单价：
注：按实际施工面积结算。
二、质量保证
1、乙方对工程质量负责的条件及期限：提供专业施工队伍进行施工，确保工程质量。正常使用及维护下质保期为5年以上。
三、施工地点：
四、施工工期为个工作日（阴雨天除外）。
五、付款方式：
1、材料和施工人员到场付总工程的50%；
2、底层施工完毕付总工程款的40%；
3、主场施工完毕划线之前付总工程款的7%；
4、保留3%的质量保证金，一年后付清。
六、双方权利和义务：
（一）甲方
1、甲方负责按约定的付款方式按时支付工程款给乙方；
2、甲方需按乙方约定的配合要求与施工进度配合；
3、甲方需免费提供给施工所需的水、电及材料、废料堆放地；
4、甲方需安排施工人员的住宿问题。
（二）乙方
1、
2、
3、
4、乙方负责工程质量；乙方严格按照约定的时间施工；施工垃圾由乙方负责清运出场；施工期间，乙方按照国家有关法律、法规负责所有安全问题，安全责任与甲方无关。
七、售后服务约定：
1、一年内（除人为）免费维修。质量保证期限为5年以上。
2、如有质量问题确保24小时响应。
八、其他约定事项：
1、在合同履行过程中，双方如有争议，应友好协商解决，如协商无效，可向诉讼方所在地的人民法院提起诉讼。
2、
3、未尽事宜由甲乙双方另行约定。本合同自双方签