当前位置:文档之家› 上海市建设工程施工合同书(合同示范文本)

上海市建设工程施工合同书(合同示范文本)

( 合同范本 )

甲方:

乙方:

日期:年月日

精品合同 / Word文档 / 文字可改

上海市建设工程施工合同书(合

同示范文本)

Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

上海市建设工程施工合同书(合同示范文

本)

使用说明

一、本合同文本是上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定,旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本。

二、本合同文本主体内容由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。其中协议书部分由承发包双方协商签定;通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订,无须另行约定的内容;专用条款部分属承发包双方根据工程实际及双方意愿,予以专门约定的内容。

三、本合同文本的通用条款与专用条款为对应关联关系,可相互解释、互为说明。专用条款内约定的合同内容,从专用条款;专

用条款无专门约定的,从通用条款。

四、本合同文本未列事项,合同双方可根据工程实际及双方意愿,另行签定补充条款或补充协议,作为本合同附件。

五、建设工程施工承发包双方签订合同,可使用本合同文本,或参照文本内容另行制定。

目录

第一部分协议书

一、工程概况(1)

二、工程承包范围(1)

三、合同工期(1)

四、质量标准(1)

五、合同价款(1)

六、组成合同的文件(1)

七、协议书有关词语含义(2)

八、承包人承诺(2)

九、发包人承诺(2)

建设工程合同代理词

篇一:建设施工合同纠纷代理词 代理词 审判长、审判员; 受本案原告委托,经人民法院同意,今天依法出庭,就xxx诉宁夏xxx建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案,作为其代理人,依据法律规定,发表如下代理意见: 一、被告应立即支付拖欠人工费,并承担欠款利息。 被告承包宁夏xxx有限公司xx工业园区电石项目,为完成该项目的扫尾工程要求原告组织人员按照其要求完成工作,2011年原告组织人员开始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日经被告结算共计拖欠原告人工费518600原,为明确拖欠事实原告同时出具了该项目原告人工费用的结算清单,明确了原告的具体工作项目及所产生的费用,但该款项被告却一直没有支付,代理人认为,原被告之间权利义务明确,拖欠事实清楚,被告理应按照其出具的人工费结算清单支付拖欠原告518600元人工费,另外依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定:“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(一)建设工程已实际交付的,为交付之日;(二)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(三)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日”。根据以上规定,原告于2011年5月30日实际己完成全部工作,被告应从该日起承担欠款利息。 二、、被告托欠的款项,基本上都是农民工的血汗钱,继续拖欠下去势必会给社会酿成不安定因素。原告在提起诉讼前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。国务院和有关部门三令五申地通知和强调,从维护社会稳定大局的高度,把解决拖欠农民工工资问题作为当前一项重要而紧迫的任务,切实维护农民工的合法权益。原告为索要工程款,及时给付农民工工资,多次向被告说明情况甚至乞求,被告却麻木不仁,无动于衷,丧失起码的同情心。原告在索要不得,求助无门的情况下,才举债提起诉讼。代理人认为,这起纠纷虽然是拖欠工程款,但在纠纷的背后涉及到几十名农民工的利益。因此,请法庭从稳定社会的角度判决被告给付工程欠款。同时,也希望三被告从和谐社会的大局出发,及时给付工程欠款,妥善解决这起纠纷。 以上代理意见恳请法庭予以采纳。 代理人:刘保平 2013年1月23日篇二:建筑施工合同代理词 代理词 尊敬的审判长、审判员: 受某集团有限公司的委托,经广东某律师事务所指派,我们担任本案上诉人代理人,经查阅案卷材料,参加庭审,现发表如下代理意见,供合议庭参考。 关于《支付款及扣除款项确认表》的意见 一、《支付款及扣除款项确认表》无效,不应据此扣除上诉人工程款408991.2元。 第一、上诉人就收款事项专门向被上诉人出具了《收款委托书》,委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”“负责该工程款所有款项的收取”,因此,所有收款信息只有“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”才能确认,被上诉人明知或应知黄某并不是收款信息的知情人,黄某无权也没有能力核对“支付款项”。被上诉人不与明确的受托收款的单位进行支付款的确认,显然具有过错。黄某明知自己无权收款也不知道收款信息,没有能力核对“支付款”的信息,却擅自进行确认,也具有过错。黄某签署确认表的行为属于超越代理权限的无权代理行为,且被上诉人明知属于无权代理行为,上诉人对该确认表从不知情,且从未追认,因此,该确认表应认定为无效。

上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本(2019版)

编号:_ 上海市家庭居室装饰装修施工合同示范 文本(2019版) 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:年月日

1一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《上海市合同格式条款监督条例》及有关法律法则制定的示范文本,供双方当事人约定采用。 签订合同前请仔细阅读。 二、家庭居室装饰装修是居民较大的一次性消费,涉及的标的额较大,专业 性较强,合同履约期长,为更好地维护双方当事人的合法权益。 双方签订合同时应慎重,力求内容具体、全面、严密。 三、签订合同前发包人(业主、甲方)要验看装饰公司(乙方)《企业法人营业执照》和《建筑业企业资质证书》。 与分公司(分部)签订合同,除验看其《营业执照》、《建筑业企业资质证书》外,合同应加盖该分公司(分部)上级公司的合同专用章。 四、第一条第6款总价款是甲(业主)、乙(装饰公司)双方对设计方案、工程报价确认后的金额,在一般情况下竣工结算时上下增减的幅度不大。 如在施工过程中需增加或减少工程项目,所用材料发生变化,应签订《工程项目变更单》,作为竣工结算时的依据,防止口说无凭,造成纠纷。 五、第一条第7款开、竣工日期必须明确,这关系到违约责任的认定。 六、第二条材料供应的约定,无论是甲方(业主)供料或乙方装饰公司)包工包料都应提供材料清单,内容包括材料名称、品牌、规格、型号、等级、数量、单价、舍价,甲方(业主)提供的材料还需写明送达时间、送达地点。

七、第互多第1款工程款付款方式原则上按工程进度分阶段付款,甲、乙双方如有特殊约定,可在合同中写明。 八、家庭装饰装修每个单项工程结束都需进行验收,并须在验收单上签字认可。 竣工总验收,需甲(业主)、乙(装饰公司)双方均在验收单上签字后方能交付使用。 如某项工程不能达标,乙方(装饰公司)应予整改,直到达标为止。 九、工程竣工,通过验收交付使用,装饰公司应向甲方(业方)提供保修单,保修期一年,从竣工验收之日起,包工包料的工程对整个工程实行保修,部分包工包料的工程对该部分实行保修,清包工的工程仅对施工质量实行保修。 十、甲(业主)、乙(装饰公司)双方经济来往均需开具收据,竣工验收付清余款,装饰公司必须开具统一发票。 展开更多收起更多

上海劳动合同范本

劳动合同 甲方:___________________ 乙方:_____________________ 法定代表人:______________ 身份证号码:________________ 地址:___________________ 住址:_____________________ 邮政编码:_______________ 邮政编码:__________________ 联系方式:________________ 联系方式:__________________ 根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市劳动合同条例》,甲乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,同意签订本合同,以便共同遵守。 一、合同的类型和期限 第一条本合同的类型为:____.期限为:____. (一)有固定期限合同。期限____ 年,自____年____月____日至____年____月____日。 (二)无固定期限合同。自____年____月____日起。 (三)以完成一定工作任务为期限的合同。具体为:____. 二、试用期 第二条本合同的试用期自____年____月____日至____年____月____日。 第三条录用条件为:____. 三、工作内容 第四条乙方的工作内容为:____ . 第五条甲方因工作需要,按照诚信合理的原则,向乙方说明情况后,可以调动乙方的工作岗位。 使用提示:甲方应以适当的方式向乙方说明新岗位的有关情况及调动的具体理由。 四、工作时间和劳动条件 第六条乙方所在岗位执行________工时制,具体为:________ . 第七条甲方建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行告知义务,并做好劳动过程中职业危害的预防工作。 第八条甲方为乙方提供必要的劳动条件以及安全卫生的工作环境,并依照

上海市建设工程合同登记备案操作程序

上海市建设工程合同登记备案操作程序(试行) 为保证改进后的建设工程合同登记、备案工作顺利实施,根据《关于改进本市建设工程合同登记备案方法的通知》(沪建建管[2006]第086号)要求,结合工作实际,制定本操作程序。 一、建设工程登记备案的基本方法 本市建设工程合同登记、备案采用计算机网上数据申报与书面合同登记、备案相结合的方式进行。 建设工程合同登记、备案由建设单位或发包人负责向市、区(县)及派出机构合同登记备案实施部门登记、备案。其中,报建限额以下(总投资额100万元)项目的各类工程合同由承包人登记、备案;本市行政区域外各类工程合同由承接工程的本市工商注册的建筑业从业企业登记。 二、计算机网上数据申报 (一)建设单位网上申报 建设工程报建限额以上项目,建设单位应在签订建设工程合同后,凭《上海市建设工程项目卡》上的报建编号和卡号,通过“上海建筑建材业”网站(http://biz.doczj.com/doc/bc10929131.html,)进行合同网上登记、备案申报,输入合同登记、备案要求数据。在报建等环节已采集的数据直接在登记或备案表中显示,不能修改。网上合同登记备案软件系统将对项目承发包情况与登记备案数据进行比对,符合要求的打印相应合同登记或备案表(沪建合同01表至06表、09表至11表),不符合要求的提示理由和补正材料要求。 (二)建筑业从业企业网上申报 1、本市建设工程报建限额以上项目 建筑业从业企业在本市承接该类项目后,依法进行分包的,发包人应在签订分包合同后,凭《上海市建筑建材业企业卡》的企业编号、标识码,通过“上海建筑建材业”网站(http://biz.doczj.com/doc/bc10929131.html,)进行合同网上登记、备案申报,输入合同登记、备案要求数据。在报建等环节已采集的数据直接在登记或备案表中显示,不能修改。网上合同登记备案软件系统将对项目承发包情况与登记备案数据进行比对,符合要求

上海十大家装公司

荣欢装潢 荣欢装潢是第一批上海市装饰装修行业协会会员单位、上海装饰协会诚信企业、上海装饰协会金牌企业、上海市价格协(学)会会员单位,连续多年被评为上海市装饰行业规范服务达标企业、上海市装潢装修服务模范企业等荣誉。 公司开创了全新的服务模式,提供高品味的空间艺术设计、专业的施工管理、丰富的软装配饰等一站式管理服务。荣欢坚持创新,在装饰行业中形成了规模化的领先品牌优势。旗下共有“荣欢别墅装修设计”、“荣欢公装设计”、“荣欢家装”、“荣欢软装设计”四个品牌,分别服务于中高端别墅装修、公共商业空间装修和普通公寓装修和整体软装设计搭配。 荣欢装潢与香港、新加坡、纽约、巴黎、伦敦等地的高端家居设计机构一直保持着密切的交流和定期互访,这使得荣欢装潢能够始终站在装饰设计行业的最前沿。 自荣欢装潢品牌创立以来,荣欢装潢始终坚持以创新的服务体系、严格的施工管理引领装修行业发展,立足上海、辐射全国。目前在上海设有总部服务中心和六大设计中心,并成立了杭州、南京、合肥三个分公司。早已在装修行业中形成了规模化、集团化的领先优势,成为沪上装修领先品牌。 家装案例 虹桥1号中式混搭装修案例,汇锦城现代中式混搭风格案例,祥生御江湾新中式装饰案例,保利天鹅语新中式三居室装饰案例,锦洋华园三室两厅中式风格案例,黄浦滩名苑新中式古典设计装饰案例等等 百姓 百姓装潢公司是上海市家庭装潢五星级企业,公司率先同时通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSASl8001职业健康安全管理体系三证的认证并年年通过专家组的严格复审。公司在整个服务过程中严格按照管理体系标准执行,在装潢材料合格供货商的选择、施工现场的控制、过程的检验、饰后服务等方面都做到运行有记录,实现了操作性、控制性与可追溯性的结合,并保持可持续发展和持续改进。公司首创了连锁经营、集中管理的经营模式,对遍布全市各区的经营窗口实行“五个统一”即:统一

建设施工合同代理词

建设施工合同代理词 本文是关于建设施工合同代理词,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 建设施工合同代理词范文一 尊敬的审判长、审判员: 受某集团有限公司的委托,经广东某律师事务所指派,我们担任本案上诉人代理人,经查阅案卷材料,参加庭审,现发表如下代理意见,供合议庭参考。 关于《支付款及扣除款项确认表》的意见 一、《支付款及扣除款项确认表》无效,不应据此扣除上诉人工程款408991.2元。 第一、上诉人就收款事项专门向被上诉人出具了《收款委托书》,委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”“负责该工程款所有款项的收取”,因此,所有收款信息只有“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”才能确认,被上诉人明知或应知黄某并不是收款信息的知情人,黄某无权也没有能力核对“支付款项”。被上诉人不与明确的受托收款的单位进行支付款的确认,显然具有过错。黄某明知自己无权收款也不知道收款信息,没有能力核对“支付款”的信息,却擅自进行确认,也具有过错。黄某签署确认表的行为属于超越代理权限的无权代理行为,且被上诉人明知属于无权代理行为,上诉人对该确认表从不知情,且从未追认,因此,该确认表应认定为无效。 第二、“扣除款项”对于上诉人而言,首先是“应收工程款”,只有先确认这些款项是上诉人应收取的,被上诉人才能要求“扣除”。既然在《收款委托书》中,上诉人已经明确委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”负责“该工程所有款项的收取”,因此,该部分工程款是否应收取、是否能扣除只有深圳分公司才能确定。黄某并非 深圳分公司的代理人,被上诉人未经通知“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”就擅自与未取得相应授权的黄某进行确认,直接影响了深圳分公司对工程款的收取,与上诉人的明确授权相悖。因此,同理,黄某的无权代理行为应认定为无效。

上海房屋装修合同示范文本

上海房屋装修合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

上海房屋装修合同示范文本 使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 发包人(简称甲方):_____ 承包人(简称乙方):_____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 消费者权益保护法》以及其他有关法律法规的规定,结合 本工程的具体情况,甲、乙双方在遵循自愿、平等、公 平、诚信的原则基础上,经双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况和造价 1、甲方装饰装修(以下简称装饰)的住房系合法拥有。 甲方的有效证明:_____。乙方为本市经工商行政管理部门 核准登记的企业,企业资质情况:_____。 2、装饰施工地址:_____区(县)_____路_____弄(村)_____ 号_____楼_____室。

上海市最新劳动合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 上海市最新劳动合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方(用人单位): 名称: 地址: 法定代表人: 经济类型: 联系电话:乙方(职工):姓名:身份证号码: 现住址: 联系电话:注:乙方保证以上信息真实有效,如有变更将及时通知甲方。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及政府有关规定,甲乙双方经过平等协商,自愿签订本合同,并共同遵守合同所列条款。 甲乙双方均同意在本合同签订过程中,双方将本着诚实信用的原则如实告 知对方与劳动合同直接相关的基本情况。甲方将在本合同中如实告知乙方工作内容、工作条件等情况。乙方保证在签署本合同后,已了解相关情况并无其他想要了解的情况。 同时,乙方保证向甲方提供的所有信息及资料均为真实有效。签订本合同前,乙方已阅读并理解甲方及用工单位所有规章制度,并承诺自觉遵守。 第一章合同期限第一条本合同为(固定期限或无固定期限)劳动合同。如为有固定期限劳动合同有效期自年月日起至年月日止。试用期月。如为无固定期限劳动合同,有效期自年月日起。其中试用期个月。 第二条甲方派遣乙方至:(以下简称"用工单位")工作。乙方在用工单位的派遣期限为。派遣期限届满,如用工单位无异议派遣期限自动延长一个派遣期限,或依据用工单位的通知。如续延的派遣期限超过本合同期限,则甲乙双方一致同意本合同自动续延至派遣期限届满。 第二章工作内容

道路工程资料承包合同

土建工程资料承包合同 甲方:宁夏宏瑞建设工程有限公司 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就银川市鲜花港周边道路基础设施(一标段)的1.3市政路(K 0—200 — K 1+100)的工程资料承包事项协商达成一致,具体事项如下: 一、工程概况 1、工程名称:银川市鲜花港周边道路(一标段) 2、工程地点:大新镇新渠村 3.建设单位:兴庆区交通运输局 二、承包内容 银川市鲜花港周边道路基础设施(一标段)工程的1.3公里市政路(K 0-200 — K 1+200)工程资料 三、承包价格 该工程资料款为: 25000 元,大写:,按工程进度的70%付款。 四、乙方责任 1、确保在施工过程中工程资料与施工进度同步,报验的资料及时、准确。 2、收集、汇总其他甲方分包工程资料及其它分包项目的资料。 3、工程竣工验收合格后办理竣工备案手续并将工程资料、施工图纸移交相关单位。 五、甲方责任 1、甲方为乙方提供办公场所、工程设计图纸、图纸会审纪要、设计变更、工程所需原材料合格证、检验报告及各项合格的实验报告,如因甲方不能及时提供资料,导致资料不能及时报验或竣工验收,造成损失由甲方自行承担。

2、甲方负责编制施工组织设计和各专项施工方案。 3、竣工备案手续办理完毕后甲方将资料款全部付清。 五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签订日期起生效,如有特殊情况,双方协商解决。 甲方:乙方: 年月日年月日 [温馨提醒:合同协议是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考,期待你的好评与关注]

2020新编上海办公室装修合同范本(标准版)

编号:ZX─01099 2020新编上海办公室装修合同范本 (标准版) This contract applies to both parties to negotiate their respective obligations and rights, and to perform their respective obligations during the contract period. 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:_____年____月_____日

上海办公室装修合同 上海办公室装修合同范本 业主(以下简称甲方):联系电话: 施工队(以下简称乙方):联系电话: 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下办公室装修合同范本 一、工程概况 工程地址: 二、价格 清包工费:¥元,大写: 其中水电工元 木工元 瓦工元 油漆工元 垃圾清运费元 三、付款方式 1、施工队进场,预支生活费:1000元 2、木工完成,付1000元

3、瓦工完成,付1000元 4、工程竣工,付1800元 5、保修金400元,从竣工之日起1年后支付 四、设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作. 2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可. 五、材料 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失. 2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用. 3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票. 4、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失. 5、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性. 6、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场. 7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程. 8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作. 9、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。

(word完整版)上海劳动合同范本下载

上海劳动合同范本下载 上海劳动合同的相关法律规定 1、《劳动法》第十七条规定:订立和变更劳动合同,应当遵 循平等自愿、协商一致的原则,不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同依法订立即具有法律约束力,当事人必须履行劳动合同 规定的义务。 2、《上海市劳动合同条例》第六条规定:工会应当为劳动者 提供劳动合同方面的指导、帮助,对用人单位履行劳动合同的情 况进行监督。用人单位侵犯劳动者合法权益的,工会应当代表劳 动者与用人单位交涉,依法维护劳动者在订立和履行劳动合同中 的合法权益。 3、《上海市劳动合同条例》第八条规定:劳动者在订立劳动 合同前,有权了解用人单位相关的规章制度、劳动条件、劳动报 酬等情况,用人单位应当如实说明。用人单位在招用劳动者时, 有权了解劳动者健康状况、知识技能和工作经历等情况,劳动者 应当如实说明。 4、《上海市劳动合同条例》第九条规定:劳动合同文本可以 由用人单位提供,也可以由用人单位与劳动者共同拟订。由用人 单位提供的合同文本,应当遵循公平原则,不得损害劳动者的合 法权益。劳动合同一式两份,当事人各执一份。

5、《劳动法》第十九条规定:劳动合同应当以书面形式订立,并具备以下条款: (一)劳动合同期限; (二)工作内容; (三)劳动保护和劳动条件; (四)劳动报酬; (五)劳动纪律; (六)劳动合同终止的条件; (七)违反劳动合同的责任。劳动合同除前款规定的必备条款外,当事人可以协商约定其他内容。 上海劳动合同范本 甲方__________________ 乙方________________ 法定代表人________________ 身份证号码______________ 地址__________________ 住址________________ 邮政编码__________________ 邮政编码________________ 联系方式__________________ 联系方式________________ 根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市劳动合同条例》,甲乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,同意签订本合同,以便共同遵守。 一、合同的类型和期限 第一条本合同的类型为:________.期限为:________. 使用提示:当事人可从下列类型中任选一种:

2020年上海市建设工程施工合同

2020年上海市建设工程施工合同 目录第一部分协议书一、工程概况二、工程承包范围三、合同工期四、质量标准五、合同价款六、组成合同的文件七、协议书有关词语含义八、承包人承诺九、发包人承诺十、合同生效第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义2.合同文件及解释 顺序3.语言文字和适用法律、标准及规范4.图纸二、双方一般权利和义务5.工程师6.工程师的委派和指令7.承包人代表8.发包人工作9.承包人工作三、施工组织设计 和工期10.进度计划11.开工及延期开工12.暂停施工13.工期延误14.工程竣工四、质量与检验15.工程质量16.检查和返工17.隐蔽工程和中间验收18.重新检验19.工程试车五、安全施工20.安全施工与检查21.安全防护22.事故处理六、合同价款与支 付23.合同价款及调整24.工程预付款25.工程量确认26.工程款(进度款)支付七、 材料设备供应27.发包人供应材料设备28.承包人采购材料设备八、工程变更29.工程 设计变更30.其他变更31.确定变更价款九、竣工验收与结算32.竣工验收33.竣工结 算34.缺陷责任35.质量保修十、违约、索赔和争议36.违约37.索赔38.争议十一、其他39.工程分包40.不可抗力41.保险42.担保43.专利技术及特殊工艺44.文物 和地下障碍物45.合同解除46.合同生效与终止47.合同份数48.补充条款第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序3.语言文字和适用法律、标 准及规范4.图纸二、双方一般权利和义务5.工程师7.承包人代表8.发包人工作 9.承包人工作三、施工组织设计和工期10.进度计划13.工期延误四、质量与验收17.隐蔽工程和中间验收19.工程试车五、安全施工六、合同价款与支付23.合同价款 与调整24.工程预付款25.工程量确认26.工程款(进度款)支付七、材料设备供应27.发包人供应材料设备28.承包人采购材料设备八、工程变更九、竣工验收与结算32.竣工验收十、违约、索赔和争议36.违约38.争议十一、其他39.工程分包40.不 可抗力41.保险42.担保47.合同份数48.补充条款发包人(全称):_________承包 人(全称):_________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工 程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:_________。工程地点: _________。工程内容:_________。工程立项批准文号:_________。资金来源: _________。二、工程承包范围承包范围:_________。三、合同工期开工日期: _________。竣工日期:_________。合同工期总日历天数_________天。四、质量标准工 程质量标准:_________。五、合同价款金额(大写):_________元(人民币)。¥: _________元(人民币)。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规 范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第 二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定 进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照 合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:_________年_________月_________日合同订立地点:_________本合同双方约定后生效。

上海装修合同(乙方)

上海市装修合同 发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方):上海XX建筑装潢有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。 工程概况 1.装修施工地点: 2.住房结构:砖木结构 房型:别墅 3.装饰施工内容:(见附件报价单)。 4.承包方式:包工及部分包料 5.人工费计算方法在实际结算之金额上享有10%优惠,即在总价上打九折。另外双方约定的附楼楼顶及附楼隔墙加固总计30000.00元(含材料和人工费),完工后按实计算。 6.工期:⑴自2011年8月18日开工,至2011年10月31日竣工。 ⑵如有特殊情况,双方可协商工期进度,乙方需保证不因任何原因拖延施工期限。如因乙方原因导致工期拖延,工期不顺延。如因甲方未按约定完成工作,影响工期,则工期顺延。 ⑶若甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 ⑷因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),则工期相应顺延。 第二条材料供应的约定: 1.甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,且应按延误工期处罚,按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,保管费由双方约定。由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料:(见附件报价单)。 乙方供应的材料、设备,甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,甲方应要求乙方禁止使用。乙方自带的施工工具,要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费,因工具产生的易耗品(如钻头、锯片等),由乙方承担。

施工承包合同

施工承包合同 (银川市住房保障局高桥二期楼及项目工程) 合同编号:GQ2- -2015- 发包单位:曲阜市建筑工程公司银川分公司 承包单位: ______________________________ 2015年______ 月_______ 日 合同编号:____________

施工承包合同 (银川市住房保障局高桥二期楼及项目工程) 发包单位:曲阜市建筑工程公司银川分公司(以下简称甲方) 承包单位:________________________________ (以下简称乙方) 工程负责人:______________________ 联系电话:____________________ 由曲阜市建筑工程公司总承包的银川市住房保障局高桥二期保障性用房工程,现发包给乙方_____________________________________________ 施工C 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规规定以及甲方与银川市住房保障局(以下简称建设单位)签订的总承包合同即《建设工程施工合同》之约定,为明确发包方与承包方双方在施工过程中的权利义务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条合同文件解释顺序 1、组成本合同的文件及优先解释顺序:执行甲方与建设单位签订的总承包合同中约定。 2、本合同; 3、本合同附件,包括招标文件、答疑合同、建设单位与承建方洽商变更协议等。 第二条图纸和文件的保管与提供:执行甲方与建设单位签订的总承包合同中约定。 第三条工程概况 1、工程名称:银川市住房保障高桥二期楼及工程,建筑面 积:主楼m2,地下车库m2,结构形式及层数:主楼剪力墙结构、

上海市家庭居室装饰装修施工合同(正式版)样本

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

上海市家庭居室装饰装修施工合同 (正式版)样本 The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项:此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。 发包方(简称甲方)_______________ 承包方(简称乙方)_______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。 一、概况 1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商

行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。 2、装饰施工地点:__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。 3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。 4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。 5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包) 6、总价款:¥____元,大写(人民币)_____其中: 材料费:______,人工费:______ 管理费:______,设计费:______ 垃圾清运费:______,税金(3.41%)____其他费用:______ 经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。 7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月

上海市劳动合同书范本最新版

劳动合同书

上海市人力资源和社会保障局制

甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规规定,在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。 一、劳动合同期限 甲乙双方约定按下列种方式确定“劳动合同期限”: A、有固定期限的劳动合同自年月日起至 年月日止,其中试用期自年月日起至年月日止。 B、无固定期限的劳动合同自年月日起,其中试用期自 年月日起至年月日止。 C、以完成工作任务为劳动合同期限,自年月日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。 二、工作内容及要求 (一)乙方根据甲方要求,经过协商,从事工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,按照合理诚信原则,变动乙方的工作岗位,乙方服从甲方的安排。 (二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合甲方依法制订的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。 三、工作时间和休息休假 (一)甲乙双方在工作时间和休息方面协商一致选择确定条款,平均每周工作四十小时: A、甲方实行每天小时工作制。 具体作息时间,甲方安排如下: 每周周至周工作,上午,下午。 每周周为休息日。 B、甲方实行三班制,安排乙方实行班运转工作制。 C、甲方安排乙方的工作岗位,属于不定时工作制,双方依法执行不定时工作制规定。 D、甲方安排乙方的工作岗位,属于综合计算工时制,双方依法执行综合计算工时工作制规定。 (二)甲方严格遵守法定的工作时间,控制加班加点,保证乙方的休息与身心健康,甲方因工作需要必须安排乙方加班加点的,应与工会和乙方协商同意,依法给予乙方补休或支付加班加点工资。 (三)甲方为乙方安排带薪年休假(单位根据生产、工作的具体情况,并考虑职工本人意愿,统筹安排职工年休假。年休假一般不跨年度安排)。 四、劳动保护和劳动条件 (一)甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行如实告知的义务,并对乙方进行劳动安全卫生教育,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。 (二)甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,安排乙方从事有职业危害作业的,应定期为乙方进行健康检查。 (三)乙方在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。乙方对甲方管理人员违章指

上海市建设工程检测合同示范文本(2020)

上海市建设工程检测合同示范 文本(2020) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-030307

上海市建设工程检测合同示范文本(2020) 甲方:_______________________(委托人) 乙方:_____________________(检测机构)根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本建设工程检测事项协商一致,签订本合同。 工程概况 工程名称:________________________________________ 工程地址:________________________________________ 工程性质:□房建□市政□其他 建设单位:________________________________________ 设计单位:________________________________________ 监理单位:________________________________________

总承包单位:______________________________________ 施工单位:________________________________________ 工程报建编号:____________________________________ 工程所属区县:____________________________________ 质监站:__________________________________________ 第一条检测项目 甲方委托乙方检测的检测项目包括(以打“√”为准):□建筑材料检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□室内环境检测□变形测量 □建筑节能检测□市政道路工程检测□建筑机械检测 □建筑幕墙工程检测□通风与空调工程检测□基坑监测 □装饰装修材料有害物质检测 □其他:________________________________________。具体的检测项目、数量及检测参数见附件一。 第二条检测标准 双方约定的检测标准:

上海市住宅室内装饰装修工程人工费参考价234683140.doc

http://biz.doczj.com/doc/bc10929131.html,/msgview/713/115957558.html 上海市住宅室内装饰装修工程人工费参考价(草稿)2007版 (点击:6081) 火工 2008-01-13 10:51:53 发表于焦点装修家居网-装修总论坛-上海装修论坛 序号项目名称单位新参考价原参考价新增参考价说明 拆除工程 1 拆除铝合金窗樘8.00 8.00 阳台封闭式铝合金窗另议 2 拆除木门窗樘樘8.00 10.00 3 拆除钢门窗(单、双扇)樘14.00 10.00 6层以上按20元计取 4 拆除钢门窗(单、双扇)保护措施费樘10.00 涉及外围结构 5 拆除钢门窗(三、四扇)樘21.00 15.00 6层以上按30元计取 6 拆除钢门窗(三、四扇)保护措施费樘15.00 涉及外围结构 7 拆除钢门窗(四扇以上)樘40.00 30.00 6层以上按50元计取 8 拆除钢门窗(四扇以上)保护措施费樘20.00 涉及外围结构 9 拆除砖墙m2 20.00 14.00 10 凿除地砖、墙面砖m2 15.00 10.00 11 铲除平顶、墙面粉刷m2 4.00 2.50 12 铲除平顶、墙面墙纸(墙布)m2 3.50 4.00 13 拆除木地板(含木地搁栅)m2 8.00 8.00 14 拆除小木地板m2 3.00 3.00 15 拆除固定木制品、吊顶、护墙板m2 7.00 5.00 16 拆除白铁水管(明管)m 2.00 2.00 明管 17 拆除台式洗脸盆只15.00 20.00 不再利用 18 拆除立式洗脸盆只5.00 5.00 不再利用 19 拆除水斗(水盘)只5.00 5.00 不再利用 20 拆除坐式大便器连水箱只8.00 8.00 不再利用 21 拆除浴缸只35.00 25.00 铸铁浴缸另议 22 拆除木踢脚板m 1.50 23 拆除窗台护栏套10.00 砌粉工程 24 新砌1砖墙m2 18.00 12.00 25 新砌1/2砖墙m2 12.00 8.00 26 新砌1/4砖墙m2 8.50 6.00 27 新砌玻璃砖墙m2 28.00 20.00 28 墙、顶面抹灰找平m2 11.50 8.00 厚度20mm以内 29 地坪找平层(粉平)m2 8.00 6.00 厚度20mm以内 30 地面平整,每增10 mm m2 2.00 31 铺地砖m2 20.00 16.00 单边长度超过600mm以上参照大理石 32 铺玻化地砖m2 30.00 25.00 单边长度超过600mm以上参照大理石 33 地坪铺花岗石、大理石m2 40.00 30.00 拼花另议 34 铺花岗石、大理石踢脚板m 5.00 4.00 35 地坪铺鹅卵石m2 20.00 10.00 拼花另议

建设工程施工工程施工合同示范文本

建设工程施工合同示范文本(工程量清单招投标工程) (NF-2010-0201) 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 制定宁县回族自治区工商行政管理局

第一部分合同协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 结构形式:层数:建筑面积: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 工期:天 开工日期: 竣工合同: 四、质量标准

工程质量标准: 五、合同价款 1、合同总价(大写):(人民币)元 (小写):元(其中:工程暂列金额元,计日工元,材料暂估价和专业工程暂估价元,安全文明施工措施费元,总承包服务费元。) 2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4:) 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: (1)本合同协议书; (2)中标通知书; (3)投标函及投标函附件; (4)本专用合同条款; (5)本通用合同条款; (6)技术标准和要求; (7)图纸; (8)已标价工程量清单(附件4:); (9)招标文件、招标文件澄清及修改; (10)其他合同文件。 双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中

赋予的定义相同。 八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工 程质量保修责任。 九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当 支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 本合同双方约定后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章) 地址:地址: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 传真: 传真: 开户银行:开户银行: 账号:账号:

相关主题