电源布线工程合同书
合同编号
甲方：
乙方：
《依照中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方签定本合同，以资共同遵守。
一、乙方资质情况：
1、营业执照号码，发证机关工商行政管理局，经营范围。
二、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程施工范围及内容：
4、工程承包方式；
5、工程要求：
6、验收标准：
三、工期：
1、进场开工日期：按甲方通知进场日进场，如超期不进场施工或延期不
完工的，均视为乙方违约。
2、乙方必须在甲方规定的时间完工，工期为日历天，工期不能无
顾顺延。
四、合同价格:
1、合同价格为，人民币大写：元整，小写元。
2、本条例所列合同单价不因任何原因调整，本合同价款为一次性包干价，
除工程结算与暂定工程量发生偏差外，不因任何其他因素而调整。出现
工程结算与暂定工程量发生偏差的情形时，由甲乙双方协商一致对本合
同价款作出修改。
3、在乙方适当履行本合同下各项义务，本工程能符合本合同所列要求并通
过甲方验收的前提下，甲方应按规定一次性付清合同价款。
五、质保期：
本合同质保期为一年，从本工程完工后通过甲方验收之日开始计算，质保期内有线路短路跳闸或停电等故障，乙方必须在最短时间内修复并承担因此产生的费用。
六、验收：
乙方完成本工程后，应在工期结束之日通知甲方对本工程进行验收，确认本工程是符合甲方要求及本合同的规定。
七、违约责任:
1、甲方未按时支付到期应付的合同款，而未向乙方提出正当理由的，每逾
期一天，甲方应向乙方支付相当于逾期支付款项的违约金，逾期
超过天的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应向乙方支付本合
同总价 %的违约金并赔偿乙方的损失。
2、乙方未按本合同约定的工期内完成本工程或本工程未能通过甲方验收的，
每逾期一天。乙方应向甲方支付违约金元，逾期超过天的，
甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总价 %的违约金
并赔偿甲方的损失。
八、争议的解决：
双方同意，因本合同发生争议，由双方友好协商，协商不好，提交甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其它条款
在本合同有效期内，经甲乙双方协商一致，可变更本合同。双方签定合同之日起，本合同生效。本合同一式份，甲方执份，乙方执份。
甲方代表：乙方代表：
单位名称：单位名称：
单位地址：单位地址：
联系电话：联系电话：
年月日
内部编号：AN-QP-HT258 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 电力线路施工合同通用范本
电力线路施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守： 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 四、施工期限 自本合同签订之日起，至年月日前全部
完工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金元整，工程完工经验收合格后，于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容： 架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规
编号： 建设工程施工安全用电管理协议书 工程名称： 总包方（甲方）： 分包方（乙方）： 北京城建十六建筑工程有限责任公司
年月日 建设工程施工分包安全用电管理协议 书 总包方（甲方）： 分包方（乙方）： 为加强施工现场临时用电安全管理，保护职工的人身安全，保障电气设备 的正常运行以及施工生产的顺利进行，，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程》、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》和有关规定，双方就本工程施工现场临时用电安全管理达成如下协议： 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 分包方式： 二、工期： 开工日期： 竣工日期： 三、总包单位相关规定和要求 1、总包方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定及总包方的安全生产规章制度。
2、总包方必须认真贯彻执行中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准。 3、总包方必须编制临时用电施工组织设计，临时用电设备设施组织相关人员验收，合格后方可投入使用。 4、总包方负责监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权处罚或令其停止作业。 5. 总包方对电工持证上岗情况进行定期检查。 6. 总包方对分包方自购的电气设备（配电箱、电缆）进行检查验收。 7. 总包方定期组织相关人员对分包方用电设备安全使用情况进行检查，并将检查结果及时通报给相关方。 8.总包方电工负责人按规定及时建立健全临时用电管理资料档案。 四、分包单位相关规定和要求 1、分包方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定及总包方的安全生产规章制度。 2、分包方必须认真贯彻执行中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准。 3、分包方电工必须按住建部现行规定经考核合格后，持建筑电工操作 证上 岗工作；其他电气设备操作人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。 4、分包方安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工 完成， 并应有人监护。 5、分包方用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定：
< 大旗弱电综合布线施工规范 一、穿线准备 1.计划 人员：尽可能地找合作过，可靠的施工队穿线，工头要头脑清楚， 有责任感。对于初次合作的施工队，要派人紧盯。 酬金：根据实际情况列出用人计划，凭用人计划向经理申请准备 给穿线施工队的酬金。 进度：根据管槽完工时间和后续布线系统安装和装修封顶的时间 要求，列出穿线进度计划。 质量保证方法：根据具体工程情况，列出保证质量的方法。穿线 的质量要素参见本文的“穿线技术要求”一节，穿线的典型质量问题 参见本文的第4节。 2、￥ 3、检查管槽 穿线前要严格进行穿线检查，具体要求参见相应的管槽检查要求，下面罗列的是严重影响穿线质量和进度的几个管槽质量问题： 管槽规格小。 接口处有毛刺。 埋地安装管槽阻塞、有水等。埋地管槽穿线前必须全面试穿。 4、文档准备
布线系统系统图 布线系统平面图 } 穿线技术要求 空白穿线报告 穿线交底 穿线交底的对象是穿线的承包人和工头，交底的核心内容是要使穿线者理解质量要求，过程如下： 讲解系统图，平面图。 讲解穿线质量要求，探讨工序。 谈穿线检查。 谈穿线报告。 ) 谈报酬数额，付酬方式。 探讨合同。 签合同。
大旗弱电综合布线施工合同 甲方：石家庄市大旗弱电工程有限公司 乙方：石家庄市大旗第三施工队 甲乙双方经友好协商达成以下协议： 甲方委托乙方完成工程的综合布线系统电缆敷设任务，具体内容参见系统图和平面图，质量要求参见《工程穿线要求》。 1.' 2.甲方责任： 提供全部电缆。 提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系 统各层平面图、《穿线要求》、《配线架端电缆分组表》、 《空白穿线报告》、电缆标签。 按后面所述的付款方式提供资金。 1.乙方责任： 自备穿线所需的辅材和工具，包括胶带、铁丝、油性笔、 梯子等。 管槽准备：地管的全面试穿、钢管护口的安装等。 严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线， 并忠实地记录电缆末端刻度。 … 用短路法全面测试通端，核对标号。 按照附件中的《电缆分组表》和要求的方法把配线架端电 缆分组绑扎整齐。 忠实地填写穿线报告。 扣线槽盖。
布线施工合同协议书内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
布线施工合同 甲方： 电话： 联系人： 乙方： 电话： 联系人： 甲乙双方为（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：（地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址： 3、工程概况：信息点至办公桌线槽安装、信息点至办公电脑布线及安装调试，交换机、路由器等安装调试。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成（地点名称）弱电综合布线系统 3、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 三、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 四、合同预算金额 本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（￥） 五、结算方式 工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%； 六、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。 七、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。 乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。 八、解决争议的方式 本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人院管辖。 九、合同生效及其它 1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。 2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。 4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
文件编号：TP-AR-L9466 Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 电力低压线路施工合同 正式样本
电力低压线路施工合同正式样本 使用注意：该协议资料可用在工作或生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益经各方共同协商达成一致意见后，签订的书面材料，以便实现利益最大化。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。 一、工程概况及承包方式： 工程名称：工程地点：承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算) 二、承包范围： 定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计
8500.00元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带，计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。 三、工程期限及质量 工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天; 工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。 四、甲方责任及权利： 协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。
供电设施工程建设和运行维护协议 甲方： 乙方：云南电网公司怒江供电局 为统一规范新建住宅项目供电设施工程建设，明确供电设施安全和维护责任，减少用电安全隐患和事故，提高供配电质量和供电可靠性。根据怒江州怒发改价格〔2013〕35号文要求，甲乙双方就供电设施建设工程费的统一收取，供电设施建设的统一规划、统一设计、统一建设、统一管理维护达成如下协议： 一、供电设施工程建设和运行维护内容 甲方依据怒发改价格〔2013〕35号文，依据泸水县城乡规划管理局颁发的《建设工程规划许可证》核定的建筑面积向乙方交纳供电设施建设工程费。在甲方向乙方统一交纳供电设施建设工程费后，乙方配合甲方住宅工程进度，在约定的时间内完成供电设施安装和保质保时供电，并承担今后的用电安全、维修、改造及日常运行管理工作。 1.工程建设范围 从上级电源出线至住宅楼居民电能装置（含表箱和电表）“一户一表”，以及低压供电公建设施的产权分界处止的所有供配电设施的设计、材料和设备的购置、安装和调试。包括：工程设计、高压T接箱、高压出线、变配电站（不含征地、拆迁费用）土建、电气工程、低压线路、低压T接箱、线路基础、土建工程。根据住宅建设项目的要求必须配备的应急供电系统的建设、临时施工电源的建设及小区原有电力设施的拆迁不在本次项目的建设范围内。 2.工程建设内容 小区名称： 小区地点： 《建设工程规划许可证》编号 报建建筑总面积：m2（最终建筑总面积为实际建设并经有关部门核准的面
积） 其中：住宅面积：m2 住宅类型：多层建筑栋m2、二类高层建筑栋m2、一类高层建筑栋m2 经营性、办公用房面积：m2 公益性用房、公建设施面积：m2 地下面积：m2 3.配置标准 （1）商品住宅配置标准（建筑面积）：不低于6kW/户（90㎡及以下）、不低于8kW/户（91－150㎡，不含150㎡）、不低于10kW/户（150㎡及以上） （2）保障性住房配置标准（建筑面积）：4kW/户（90㎡以下） （3）住宅区公共设施用房配置标准：不低于40W/㎡ （4）配套建设的办公用房配置标准：不低于80-100W/㎡ （5）经营性用房配置标准：不低于100-120W/㎡ 有特殊配置要求的甲方将面积及提高要求以书面方式明确，同时甲乙双方签订《补充协议》。 4.收费标准 （1）商品住宅及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：110元/m2； （2）保障性住房及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：75元/m2。 收费说明： （1）在基本供电容量配置标准之外每提高1kW供电容量的收费标准提高10%。（2）高层住宅10层至18层按多层住宅1.1系数标准计收。19层至32层按1.3系数标准计收。33层及以上由双方协商确定系数标准 （3）开发小区容积率低于1或总面积低于2万平方米或因场地狭小要求采用地下站供电并使用小型化设备、配套成本较高的项目，收费标准以1.1系数计算。 5.工程费的收取
甲方： 乙方： 甲乙双方就承建甲方：综合布线系统，经充分友好协商，决定由甲方委托乙方承建，为了明确双方各自的目的责任和权利义务关系，根据《中华人民国共和合同法》的有关规定，特订立以下合同条款，共同信守遵行。条款如下： 一、工程项目 二、工程内容 包括按照甲方的设计、布线、安装、调试、培训、竣工验收、售后服务。如有变更需要双方负责人签字确认。 三、开工日期和竣工日期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：乙方开工后天内竣工。若因甲方原因或不可抗力影响造成延期竣工，需双方书面签字，确认顺延日期。 四、设备交货及验收 1、交货货物指建设方案中设备清单上列的系统设备。 2、交货时间以前，乙方备齐合同所列全部设备，并将设备运抵甲方在地。 3、乙方按合同规定的交货时间、地点、货物，准时交货，并配合甲方进行验收。 4、货物验收方式为甲方现场验收，按照建设方案中《配置清单》上所列物品验明货物。要求设备为原装产品，有产品合格证书等，附件齐全。设备清点合格后，甲方签写收货单。
五、工程验收 工程竣工后，乙方提供书面申请验收，甲方应于乙方通知后尽快组织验收，并出具书面验收合格证明，如甲方第一次验收不合格，应于三天内书面提出整改意见，属不合格部分，由乙方免费返工。乙方工程保修期为年，属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。经查实非乙方责任的不在此限。 六、双方职责 （一）乙方责任及义务： 1、乙方保证按照建设方案达到系统要求及效果。 2、乙方保证所提供产品均为原厂、原产地、原装正品新货。 3、乙方保证为甲方提供一年质保。一年内出现系统故障，免费更换零配件；质保期后，只收取零配件费用。 4、乙方保证接到甲方维护电话后，在24小时内派专业工程师上门服务。在保修期内，如因设备问题，必须在48小时解决。 5、确保工程质量及施工安全，安全问题由乙方自行负责。 （二）甲方责任及义务： 1、甲方办理工程所需全部审批、报建手续及承担相关全部费用。 2、甲方保证配合乙方的施工，提供所需水、电源、方便施工之人员、机器、材料进出畅通；甲方必须提供临时场地给乙方存放施工材料及施工工具，以保证乙方顺利施工。 七、工程总造价 工程总造价为：大写：元整 八、付款方式 1、签订合同开工后即预付工程总造价的％（即：元）。 2、工程竣工后经验收合格即付工程总造价的％（即：元）。 3、工程竣工后一年内付工程总造价的%（即：元）。
电力线路施工合同范本 甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处 地址：廊坊市新华路80 号 联系人：某某 联系电话： 乙方：华北电网有限公司廊坊供电公司 地址：廊坊市新华路105 号 联系人：某某 联系电话：（自愿退股协议书） 丙方：廊坊明源电力工程有限公司 地址：廊坊经济技术开发区金源道 联系人：某某 联系电话： 传真： 开户银行：工商银行廊坊曙光道支行 帐号： 廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施实行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。 一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖
的高压输电线路实行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。 三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。 四、甲方的权利和义务 施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料； 负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新 建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的 合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线 路的杆塔基础养护工作提供方便； 4 、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。 五、乙方的权利和义务 1 、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的 停电工作； 2 、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路实行验收；对不 符合技术要求的迁改线路提出整改要求； 3 、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、 施工质量等实行监督和验收。 六、丙方的权利和义务 1 、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工； 2 、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工， 按照本协议约定的工期完成施工； 3 、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力 行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求； 1、 按照合同约定即时支付迁改线路所需工程费用； 2、 3、
维修改造工程合同甲方：
乙方： 甲方：辉南县工商行政管理局 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就项目本专业分包工程施工事项协商一致，订立本施工合同。 一、工程概况： l、工程名称：辉南县工商局办公楼及分局综合楼电路换线 工程。 2、工程地点：辉南县工商局办公楼及分局综合楼 （原煤炭局2—3层）。 3、承包方式：包工包料。 二、工程施工内容 辉南县工商局办公楼及分局综合楼电路换线： 1、本项目为电气照明改造工程； 2、电源采用三相四线制380V/220V进户；
3、室内原有线路为BY—500伏绝缘铜线，规格为2.5平方，主线为4平方；更换后为主电源线6平方，线路线为4平方。（电线必须使用国标线）。 4、原有闭火插座全部更换为新型白色五孔插座； 5、进户电源外线重新更称。 （二）办公楼西侧大门重新维修、后台阶重新维修更换大理石。 三、施工期限及顺延 1、工期：年月日起至年月日。本合同签订日内，乙方必须进场。迟延按工期延误条款执行。 2、工期顺延： 因遇不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度时。 四、质量标准及验收： l、执行《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律 2、系统技术、施工、材料、配件的标准按吉林省地方标准执行。 3、验收按吉林省地方标准执行。 五、合同价款及结算方式： 1、办公楼工程合同金额：2680平方米×60元=160800元； 2、分局综合楼工程合同金额：1670平方米×60元=100200元；
3、办公室西侧大门维修及台阶更换理石造价为13488元； 六、付款方式： （1）工程验收合格后，甲方将工程款一次性支付给乙方。 （2）乙方需向甲方交纳维修保证金5000元，维修期一年甲方返还给乙方。 七、甲方责任 l、提供水、电源、材料堆放场地。费用由施工单位承担，已包含在综合单价中。 2、负责监督检查乙方施工进度及质量、安全及文明施工，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算手续。 八、乙方责任： 1、向甲方提供施工方案（内容包括技术、质量、工序安排、工期安排、成品保护、安全、文明施工等。） 2、服从甲方的监督检查。 3、保证按合同约定工期、质量标准进行施工。 4、安全施工 （1）按规定为现场施工及管理人员办理各类保险： （2）现场配备专职安全员及维护人员；跟踪检查，随时消除不安全因素，做到临时用电安全、机械安全； （3）配齐安全设施及用具，承担在此期间因施工问题所引起人身伤亡事故所造成的一切经济损失及法律责任。 5、文明施工
****** 综合布线及安装调试工程合同书 合同号：（20） 甲方：乙方： 地址：:地址： 电话：电话： 联系人：联系人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：综合布线工程（工程所需产品见附件一） 2、工程概况：电脑网络及电话分机布线安装调试。 3、本合同总金额为：（人民币）元整（含税） 4、在甲乙双方协商下，计划在__ _年_ __月_ __日前全部完工。 5、甲方工程验收合格后三日内一次性内付全款。 6、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。 7、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成工作： 3、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 4、甲方应配合乙方及时将工程材料存放在安全的仓库。 三、产品质量及安装调试要求： 1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，并提供各设备有关合格证，说明书，相关软件等资料。 2、乙方所提供合同内设备应保证产品完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品,由此带来的一切损失由乙方负责。 3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护方便。
协议编号：LX-FS-A55090 电力线路施工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
电力线路施工合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守： 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 四、施工期限 自本合同签订之日起，至年月日前全部完
工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金元整，工程完工经验收合格后，于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容： 架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
甲方： 乙方： 为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据有关的法律、法规，综合布线工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定如下综合布线合同： 一、综合布线工程概况 1、工程名称：医院综合布线工程 2、工程地点： 3、工程性质：结构化布线系统 4、工程范围：结构化布线工程材料的供货及技术服务(包括：系统方案设计、工程督导、系统) 二、工程进度及验收 1、工程范围 1)综合布线线缆敷设 2)计算机主机房电缆的连接 3)各信息点的安装和连接 4)UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试 2、甲乙双方的责任 甲方的责任 1)甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。 2)甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。 3)甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程技术督导。在综合布线施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在综合布线工程验收合格后全部收回、销毁。乙方的责任 1)乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。 2)乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案，综合布线施工图设计，并交甲方审定通过，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。 3、工程时间和进度 自综合布线合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，实际有效工期为45天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。 三、综合布线合同总额及付款方式 3.1工程预算清单及费用构成表
布线施工合同 甲方： 电话： 联系人： 乙方： 电话： 联系人： 甲乙双方为（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：（地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址： 3、工程概况：信息点至办公桌线槽安装、信息点至办公电脑布线及安装调试，交换机、路由器等安装调试。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成（地点名称）弱电综合布线系统
3、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 三、工程验收时间 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 四、合同预算金额 本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（￥） 五、结算方式 工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%； 六、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。 七、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。 乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。 八、解决争议的方式 本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
九、合同生效及其它 1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。 2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。 4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。 甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________ 法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________ 年___月___日
文件编号：GD/FS-8386 （协议范本系列） 电力低压线路施工合同详 细版 It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
电力低压线路施工合同详细版 提示语：本协议文件适合使用于明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 甲方： 乙方： 本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm 临时电线路及配电柜(1800*800*500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明： 一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条 =500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。 二、本协议签订后工期按主合同执行。 三、其它：按订立的主合同执行。 备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地 法院诉讼解决。 甲方：乙方：
息黔高速4标段10kV施工电源工程 总承包合同 合同编号： 工程名称：息黔高速4标段10kV施工电源工程 建设单位：贵州路桥集团有限公司 总承包单位：贵州天凌电力工程有限公司 签订时间：年月日
息黔高速4标段10kV施工电源工程工程总承包合同 发包方：某某项目部（以下简称甲方） 承包方：贵州天凌电力工程有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：息黔高速4标段10kV施工电源工程。 2、工程地点：贵州省毕节地区。 3、工程规模：主干线长度约14.76km，支线部分合计约3.85km。 第二条：工程承包范围及内容 工程的承包范围：从勘察设计、采购、施工、建设期维护至质保期（指按建设期完成之日起计算满两年）内的勘察设计、采购、施工、维护一体化总承包。包括本工程关于电力设施勘察设计、审批、电力设施施工（安装）、调试、验收、搭火、建设期线路维护及询价人使用期线路维护等从设计、采购、施工至最终交付使用、使用期线路管理维护及缺陷修复的全部工作内容。包括施工（安装）的材料费、机械设备、配（变）电设备采购、征地、青苗赔偿、林木赔偿、地方单位或个人要求的赔偿、电力设施验收、搭火、停电损失、整定值计算、工程相关的线路及环境保护，同时还包括合同明示或暗示的所有责任、义务。 （1）乙方承担的设计范围：总承包范围内的所有设计工作。 （2）设备、材料供货范围：总承包范围内的所有设备及材料供货（含公路施工用支线变压器、公路用变压器及安装）。 （3）乙方负责提供工程各个阶段全部的有关图纸、技术资料（含必要的电
篇一：综合布线工程合同书 中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 综合布线工程合同书 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、工程概况 1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。 2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 3、工程性质：结构化布线系统。 4、工程范围：从办公室拉网到硅铁炉房二、工程进度及验收 1、工程范围 1）屏蔽网线和光纤敷设。 2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3）计算机到主机房电缆的连接。 4）各信息点的安装和连接。 5） utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。三、工期：乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。四、合同报价： 合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：__________________（详细清单附后）。五、结算方式： 1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金，即人民币￥__________大写：____________________； 2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。六、质量保证及保修： 1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用； 2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费； 3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。七、违约条款：1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款； 2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收； 3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）； 4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止； 5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日起生效。 甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。附：详细清单。 甲方：乙方： 盖章：盖章： 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日年月日附：详细清单 篇二：弱电综合布线施工合同 有限公司无线网络施工 合
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载电力线路工程施工合同标准范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方 乙方 因甲方用电需要，根据中华人民共和国《民法典》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议 一、协议内容 1、临时安装1台变压器。 备注以上施工用材除变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。 二、工期____日历工期本协议签订后，乙方应在____日内完成上述施工内容因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延。 三、质量标准 乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。 四、安全要求 在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。 五、质保 乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。 六、甲方的权利和义务 1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。 2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。 3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。 七、乙方的权利和义务 1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。 2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。 3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。 4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。 5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。 6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。 八、工程费用及付款方式 1、本协议审核预算费用整00元 2、付款方式乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。 3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装。 九、其他 1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。 2、协议生效本协议从双方签字、盖章之日起生效。 3、协议份数本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份 甲方乙方 单位地址单位地址 法定代表负责人法定代表负责人 联系方式联系方式 签订地点签订时间
消防工程施工合同范文 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1 工程名称：项目消防工程 1.2 工程地点： 1.3 承包范围：按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程 2) 消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统 3) 喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统 4) 自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。 6) 整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 7) 消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 8) 移动灭火器设备配置。 9) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 10)切断非消防电源线路。 11)消防水池水位报警系统、线路等。 12)消防设备的监控及反馈系统。 13)气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸，由乙方负责报送消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。 上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装，所有费用包含在合同价内。 1.4 承包方式： 承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。 第二条：工程造价（大包干价）： 2.1 本工程大包干承包总价为（人民币）： 大写：人民币（￥元）。
弱电工程合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
弱电工程合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 弱电工程合同（一） 发包方（简称甲方）：_________ 承包方（简称乙方）：_________ 一、概况 1、甲方弱电工程系合法使用。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部 门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法 人。 2、弱电施工地点：________区（县）________路 ________号。 3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内 容表》。
4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。 5、总价款：￥______元，大写（人民币）： ___________ 其中： 材料费：_____________，人工费：_____________ 管理费：_____________，设计费：_____________ 垃圾清运费：_____________，税金（3、41%）： _____________ 其他费用：_____________ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。