合同编号：YT-FS-5274-34
试验委托合同范本(完整
版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
试验委托合同范本(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。
委托单位：北京城建十建设工程有限公司
受委托单位：南昌赣建工程质量检测中心
签订时间：20xx年4月10日
签订地点：北京市朝阳区安苑东里三区10号
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第
141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京 (以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。
一、工程概况
1、工程名称：国家空管系统“1501”工程游泳
池及配套设施精装修和水处理系统项目
2、工程地点：
3、建筑面积：
4、结构类型：
5、层数：
6、结构完成日期：
7、工程竣工日期：二、试验检验范围及试验检验资料标准
1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。
2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。
3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方
确认。
三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。
3、甲方每月25日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。
四、甲方的权利与义务
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。
2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、确并与委托单内容一致。
3、本合同有关条款中甲方应负的责任。
五、乙方的权利与义务
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担相应的赔偿责任。
2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担相应的赔偿责任。
3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。
六、违约责任
1、乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的，应承担相应的经济责任。
2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。
七、合同的效力
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”，其它印
章一律不具备效力。
本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。
八、其它约定事项
员，收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。
九、争议解决方式
本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。
十、附则
本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。
委托单位名称：受委托单位名称： (盖章) (盖章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
单位地址：单位地址：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
签定日期：20xx年4月10日签定日期：20xx 年4月8日
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
合同编号：YT-FS-1818-78 委托检验合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
委托检验合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 为了保证甲方在特种设备焊接培训考试过程中试件的焊接质量按相关国家要求，甲方在制造过程中，将焊接试件的理化检验工作委托给乙方完成。双方协议如下，希望双方共同遵守。 1、乙方应具备以下条件： 1)具有国家质检总局批准的理化检验资质：物理实验、金相分析、化学分析。 2)承担分包工作的理化试验人员应持证上岗。 3)所使用的仪器的精度、灵敏度、应满足有关规定要求，且需经过检定和在有效期内使用。 2、乙方应按甲方提供的理化检验委托单和理化检验工艺进行检验工作。 3、甲方应保证待检测的工件
符合理化试件的条件。 4、乙方应按甲方委托单的时间内完成检验任务，并及时提供检验结果、检验报告。 5、甲方在收到乙方的检验报告后，应及时付给乙方检验费用。检测费用按照贵州省物价局相关规定执行。 6、本协议有效期四年，并且不超过乙方资质的有效期。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 负责人：负责人： 年月日年月日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
试验检测委托合同范本_试验检测委托合同格式检测主要涵盖公路、桥梁、建筑、电力、核电、铁路、船舶、 特种设备等。签订试验检测委托 合同 需要注意什么问题?以下是干货资源社小编整理的试验检测委托合同，欢迎参考阅读。 委托单位： 受委托单位： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相 关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设 工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京 (以下简称乙方) 平等协商一致，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施 精装修和水处理系统项目 2、工程地点： 3、建筑面积：
4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： 二、试验检验范围及试验检验资料标准 1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常 规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx 的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙 方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。 三、试验检验费用收取标准及结算方式 相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试 验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。 甲方每月25日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试 验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全 所有资料后一个月内付清。
刑事案件律师委托代理合同 甲方：___________________________________ 乙方：___________________________________
签订日期：__________ 年 _______ 月 ______ 日
（以下称甲方） 委托人: 受托人：（以下称乙方） 甲方因一案，现委托乙方处理本合同第一条约定之 委托事务，经协商，双方达成以下条款： 第一条：乙方根据甲方选定指派律师等人作为本案受害人的诉讼代理人，在授权范围内（以授权委托书为准）参与本案阶段的诉讼活动，甲方指定代表其履行配合协助义务，联系电话 为。 第二条：诉讼代理人依法履行律师职责，本案以判决、裁定、调解、和解、（视为）撤诉、终（中）止审理、终（中）止执行、移送其他机关处理等方式结案的，均视为委托事务 的完成，甲方均应按本条约定支付律师费： 1、固定收费：首期律师费（大写）元，应于本合同签订之日 起日内支付；二期律师费（大写）元，应于 再另行支付。 2、补充约定： 0 注：1、甲方须将各项费用直接交至乙方财务部门统一收取，否则乙方对本合同的全部义务和责任包括由此造成的甲方一切损失概不负责。若甲方拖延付款，则应按逾期款总额的每日万 分之五计算承担延期履行违约金，且无论乙方是否因此而解除合同，甲方拖延付款期间乙方
完全免责。 2、所有款项必须交付乙方财务统一收取，否则乙方概不承担相应责任。 3、乙方收款账号： 户名： 账号： 开户行：。 第三条：甲方（包括本案的受害人，下同）应如实陈述案情，及时提供真实合法的证据材料，并按受案法院以及涉案相关部门的规定和乙方要求及时履行各项配合协助义务，否则，视为甲方主动终止或放弃委托事务，乙方有权单方解除合同，终止代理，依约所收费用不予退还，由此造成的一切损失和责任均由甲方自行承担。 第四条：若乙方有重大过错并由此造成了甲方的实际的重大损失，则甲方有权单方解除合同，终止委托，则未付之律师费免交，且已付之律师费应予退还。本合同项下的乙方过错赔偿责任以承办律师经由律协统一投保的律师执业责任险所实际获得的理赔额为限。 第五条：乙方已如实告知了本案可能出现的诉讼风险及本合同各条款的具体含义，甲方理解本合同含义并清楚本案风险包括但不限于乙方已告知的。同时，甲乙双方一致认为，无论此前此后、无论口头还是书面的，乙方对本案所作的分析、判断、意见、建议、看法等，均不视为是对本案代理结果所作的保证或承诺。 第六条：本合同一式三份，经双方签字盖章生效，至委托事务完成止，甲乙双方及承办律师
编号：_____________委托研发技术服务合同范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：_____________________ 乙方：_____________________ _______年_______月_______日 ______年_______月_______日 依据相关法律法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵照执行。 一、合作方式 甲方委托乙方，乙方接受甲方委托，并根据甲方的要求定制开发甲方所需的软件产品，甲方向乙方支付费用。 二、合同标的 1、依据本合同约定，甲方委托乙方开发的软件产品(以下简称：软件)为： 2、乙方负责完成软件的设计开发、交付、培训及相关其他服务工作，并保证该软件满足甲方的要求，且不存在任何权利瑕疵和质量瑕疵。 3、乙方承诺，为完成本合同约定事项，乙方已取得为开发本软件所需的其它软件的许可使用权，并有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于本软件，且该授权长期合法有效。 4、未经甲方书面同意，乙方不得将合同标的分包或转包给第三方。在向甲方交付软件产品之前，乙方不得自行将软件转让给第三人或交第三人使用。 三、开发进度及软件成果交付 1、自签定本合同起_______日内，乙方完成软件的需求分析、设计、编码、测试工作，并交付甲方使用。 2、软件产品交付地点为，交付内容包括但不限于全部源代码、安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。 四、开发费用
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 试验检测委托合同(合同示范文 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
试验检测委托合同(合同示范文本) 试验检测委托合同篇1 甲方(委托人)： 乙方(检测机构)： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程 1.2工程地点：丘北县舍得乡 1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面 1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期： 1.6其它： 第二条：检测项目 甲方委托乙方的检测项目：原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验 其它： 第九条争议的解决方式 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。 第十条附则 本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 试验检测委托合同篇2
编号：QC/RE-KA5893 试验检测委托合同标准范本 In the case of disputes, the parties protected by the contract shall use the contract to apply for arbitration to solve the disputes and safeguard their legitimate rights and interests. （正式协议示范文本） 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签署时间：________________________
试验检测委托合同标准范本 使用指南：本协议文件适合在平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 甲方(委托人)： 乙方(检测机构)： 甲方将检测产品委托乙方，由乙方根据相关的国家标准、行业标准、企业标准对样品进行检验检测，并及时出具检验报告书交与甲方。双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就检验检测事宜协商一致，签订本协议书。 第一条：检测对象 第二条：检测项目 甲方委托乙方不限于以下检测项目： 企标全项、外壳防护、外观、绝缘电
阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电、快速脉冲群、电磁场辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断、高温、低温、恒定湿热、振动、冲击、跌落、稳定性。 第三条：检测现场 乙方测试检测现场应具备功能、设备齐全的检测试验环境，但不限于以下检测试验设备、工具及仪器：高低温箱、振动试验机、盐雾试验箱、跌落试验机、防水试验装置等。 第四条：甲乙双方责任及义务 1、甲方责任 (1)甲方自愿委托乙方作为样品检测机构。 (2)甲方向乙方提供所要检测的样品，
内部编号：AN-QP-HT110 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 刑事委托代理合同通用范本
刑事委托代理合同通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方（委托方）： 乙方（受托方）： 甲方因涉嫌一案，聘请乙方的律师为委托代理人(辩护人)，经双方协商，达成如下协议，共同遵照执行： 一、乙方依据《刑事诉讼法》及《律师法》的规定，接受甲方的委托，指派律师为被告人（犯罪嫌疑人） 提供法律服务。 二、乙方提供法律服务范围包括： （一）侦查及审查起诉阶段。包括（选择项以划√为确认，划×为否认）：
委托开发技术服务合同模板 本文是关于委托开发技术服务合同模板，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 委托开发技术服务合同范文一 项目名称：委托方(甲方)： 受托方(乙方)：签订时间： XX 签订地点：成都有效期限： XX 中华人民共和国科学技术部印制 技术开发服务(委托)合同 委托方(甲方)： 住所地：法定代表人：项目联系人：联系方式: 通讯地址： 电话：传电子信箱： 受托方(乙方)：成都XXX技术转移中心住所地：成都法定代表人：项目联系人： 联系方式 通讯地址： 电话：传真：电子信箱： 真： 根据XX年X月XX日在成都XX召开的“研究XX线隧道监测初步方案”的会议精神，甲方委托乙方开展XX线隧道安全监控工作。本合同甲方委托乙方研究开发智能化铁路隧道安全监控系统项目，并支付研究开发经费和报酬, 乙方接受委托并进行此项研究开发及后期技术服务工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守 第一条本合同研究开发项目的要求如下： 1.技术目标：开发一套智能化铁路隧道安全监控系统。该监测系统具有：1)全天候的在线自动监测，自动分析和监测隧道内的裂纹和剥落物，足不出户即可
观察隧道内监测段的情况;2)信息数字化传输，系统现场采用3G/2G无线网络传输方式(取决于现场所提供的条件)，将远端图像、报警信息高效率地传输到中心控制室;3)具有可视化图像监测手段，便于快速方便地了解现场，采样间隔可从秒到小时任意设定，中心控制室人员可以根据异常点的具体位臵打开摄像机获得更直观的异常点信息; 4)分散式监测集中式管理，绝大部分分析、计算在前端进行; 5)系统性能稳定，使用寿命长、经济且安装方便，不需在隧道内安装高大支架，采用完全非接触监测，不会对隧道造成损害。 2.技术内容：开发全天候实时监测和网络信息化传送实时观测数据的铁路隧道安全监控系统。内容包括： 1)前端监测设备和现场信息集控器。以高精度智能摄像机为核心，激光定位器通过现场总线受控于高精度智能摄像机，摄像机采集到数据后通过现场数据传输网络传送到现场集控器中;现场集控器完成隧道内总体威胁性分析和通讯管理任务，将最终的运算结果通过3G/2G无线传输网络发送到远隔千里的中心控制室中集中显示和管理。2)中心控制系统，主要包括网络接入系统、数据存储服务、监控和报警控制终端。中心控制室由公网接入线路进入，在安装必要的交换机和防火墙设备后，信息一方面进入数据存储服务器进行保存，另一方面将报警或预警信息在监控和报警控制终端上集中显示。3)如果系统有必要和GIS系统连接，可以在电子地图上实时标识报警和预警的位臵，以便于指挥中心人员及时快速地作出应急策略。3)所开发的监测系统具有养护维修量小和现场安装简单的特点，并且不会对隧道造成损害。安装效果图见附图。 3.技术方法和路线：智能化铁路隧道安全监控系统由安装在隧道两侧的高精度智能摄像机完成隧道内的数字化影像采集、处理和传输。其中拱顶的裂纹、剥落和坍塌情况信息直接由这些高精度智能摄像机分析完成，对于拱顶的形变和沉降分析由分布在隧道内部的高精度红外激光发射器和高精度智能摄像机共同完成。高精度智能摄像机采用高达500万像素级别的工业照相机完成设计，分辨率高，热稳定性好，在摄像机中，安装高达800MHz主频的32bit高性能电脑芯片，芯片中固化有专业数字图像处理算法，可以有效地处理这些图像信息。同时，也可以将这些图像信息编码为低速率的JpEG或H.264数据流，以便于图像信息在网络中传输。通过对比各时间段成像的差异快速确定隧道内有无异常情况及其位臵。红
试验检测委托合同范本 委托单位： 受委托单位： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京(以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目 2、工程地点： 3、建筑面积： 4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： 二、试验检验范围及试验检验资料标准
1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。 三、试验检验费用收取标准及结算方式 相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。 甲方每月____日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。 四、甲方的权利与义务 1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。 2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。 3、本合同有关条款中甲方应负的责任。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 刑事案件委托代理合同
编号：FS-DY-43476 刑事案件委托代理合同 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国《刑事诉讼法》、《律师法》及《律师服务收费管理办法》等有关法律法规的规定，甲方拟聘请乙方律师为其亲属提供法律帮助、进行辩护等，甲乙双方按照诚实信用原则，经协商一致，订立本合同条款，以资共同遵守。 第一条委托事项 乙方接受甲方的委托，指派律师担任(涉嫌罪名) 案件的被告人(犯罪嫌疑人) 的律师、辩护人。 第二条委托期限 委托期限自本合同签订之日起，至委托事项完结止。委托事项的结案方式包括但不限于： 1、侦查机关对犯罪嫌疑人取保候审、移送审查起诉、撤
销案件; 2、人民检察院对被告人取保候审、移送起诉、不起诉; 3、人民法院对被告人做出一审判决。 第三条委托权限 1、会见犯罪嫌疑人、被告人，了解案件情况; 2、为犯罪嫌疑人提供法律咨询，代理申诉、控告，申请取保候审; 3、为犯罪嫌疑人、被告人进行无罪、罪轻、减轻、免除其刑事责任的辩护; 第四条律师费用及支付方式 经双方协商同意，律师费为万仟佰元正(￥元)，甲方在 第五条工作费用 1、乙方律师办理受托案件在北京市区外发生的差旅费、食宿费、复印费，由甲方选择如下方式支付： ( )由乙方律师垫支，甲方以实报实销的方式在结案当日支付给乙方; ( )甲方以包干形式一次性支付元作为乙方律师的工作
委托开发技术服务合同范本 委托开发技术服务合同范文一 项目名称 委托方(甲方) 受托方(乙方) 签订地点： 签订日期：年月日 有效期限：年月日至年月日 填写说明 一、本合同为技术开发合同示范文本。 二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。 三、技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。委托开发合同是指当事人一方委托另一方进行研究开发所订立的合同。合作开发合同是指当事人各方就共同进行研究开发所订立的合同。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。 一、项目名称 二、项目标的的技术内容、方法、路线和要求 三、研究开发的计划、进度、期限、履行地点和方式 四、研究开发经费、报酬及其支付方式
五、各方当事人的义务及协作、技术服务事项 六、技术信息和经营信息保密事项 七、验收的标准和方法 八、技术成果的归属和分享及后续改进的提供与分享规定 九、违约金或者损失赔偿的方式 十、风险责任的承担及争议的解决方式 十一、名词和技术术语的解释 十二、其它有关约定事项 十三、本合同一式份，具有同等法律效力。 十四、本合同经双方签字盖章后生效。 甲方：乙方：日期： 委托开发技术服务合同范文二 委托人(以下简称甲方)： 住所地： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 受托人(以下简称乙方)： 住所地： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人：
鉴于甲方需要就技术项目委托给乙方进行研究开发;鉴于乙方愿意接受甲方的委托从事该技术项目的研究开发工作;根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方经协商一致，同意就以下条款订立本合同，共同信守履行。 第一条定义 为避免双方理解上的分歧，双方对本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，特作如下确认： 1.1技术开发指就(新技术、新产品、新工艺和新材料及其系统)进行研究开发的行为。 1.2委托人指因需要而委托他人进行某项技术开发的甲方，甲方可以是自然人、法人或者其他组织。 1.3受托人指拥有某项技术开发能力的乙方，乙方可以是自然人、法人或者其他组织。 1.4不可抗力指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。 1.5技术指标指研究开发的技术在该技术领域内所要达到或应完成的某种技术标准。 1.6其它：。 第二条开发项目 2.1技术开发项目名称：。 2.2本合同委托开发项目的内容和范围如下：。
合同编号：YT-FS-9474-37 试验检测委托合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
试验检测委托合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托单位： 受委托单位： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质 量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌 市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在 施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保 试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建 设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京 (以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统“1501”工程游泳 池及配套设施精装修和水处理系统项目
2、工程地点： 3、建筑面积： 4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： 二、试验检验范围及试验检验资料标准 1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方
编号： _____________ 工程试验检测委托合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日甲方（委托方）：
法定代表人： 乙方（受托方）： 法定代表人： 甲方委托乙方对______________ 进行试验检测。甲方委托乙方的工作内容必须 是乙方资质范围内的参数，乙方资质参数外的检测项目，需由甲方承担费用委托具有相应资质的单位来完成。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合好该工程的检测工作，并支付相应的试验检测报酬，经双方平等协商，达成如下协定，由双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：_______________ 2、建设单位：_______________ 3、监理单位：_______________ 4、施工单位：_______________ 5、设计单位：_______________ 6工程规模： ________________ 第二条试验检测具体内容 第三条检测费用及支付方式 1、检测费用：______________ 。 2、支付方式：--------------- 第四条检测期限 本工程检测期限自______ 年 _____ 月_____ 日起至______ 年______ 月 _____ 日
止，该工程如遇到不可抗力自然灾害或甲方原因影响正常工作时检测报告交付日期顺延。 第五条甲方责任 1、甲方在规定时间内向乙方提供资料文件，并对其完整性、正确性及时性负责。 2、甲方应负责办理现场检测工作的各项准备工作。 3、甲方应向乙方现场检测人员提供必要的工作条件。 4、甲方对乙方提交的试验报告，不得复制或用于本合同外的项目。 5、甲方应按合同约定按时支付乙方的检测费用。 6本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的责任。 第六条乙方的责任 1、乙方应按相关规定完成约定的检测工作，按时向甲方交付试验报告。 2、乙方应在检测前提前告知甲方应做的准备工作和布置工作。 3、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的技术资料文件。 4、根据检测分析结果，负责提供正式的试验报告一式______ 份（如甲方需要增加报告份数要事先说明） 5、本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的责任。 第七条违约责任 1、在履行合同期间，一方要求终止或解除合同时，应向另一方支付人民 币_____ 元。 2、甲方不按时支付试验检测费，乙方有权不提交试验报告。 第八条本合同未尽事宜经甲方、乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
委托合同：刑事委托代理合同这篇《委托合同范文：刑事委托代理合同范文》是为大家整理的，希望对大家有所帮助。以下信息仅供参考！！！ 甲方： 乙方： 甲方因涉嫌一案，聘请乙方的律师为委托代理人(辩护人)，经双方协商，达成如下协议，共同遵照执行： 一、乙方依据《刑事诉讼法》及《律师法》的规定，接受甲方的委托，指派律师为被告人 提供法律服务。 二、乙方提供法律服务范围包括： 侦查及审查起诉阶段。包括： □ 1、提供法律咨询； □ 2、代理申诉、控告； □ 3、申请取保候审； □ 4、向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名； □ 5、会见犯罪嫌疑人； □ 6、查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料。 审判阶段。包括：
□ 1、一审出庭辩护或代理； □ 2、二审上诉及辩护或代理。 其他： 三、甲方应如实地向乙方承办律师介绍与案件有关的情况，不得隐瞒事实，伪造证据，弄虚作假，否则，律师有权拒绝辩护或代理，所收律师费不予退回。 四、根据《广东省律师服务收费管理办法》，甲方应向乙方缴纳以下费用： 1.律师费：元 2.办案费：元 3.备注： 乙方律师办理甲方委托代理事项发生的法院诉讼费、鉴定费、评估费、公证费、查档费、翻译费、异地办案差旅费、跨境通讯费、专家论证费等，由甲方支付。 五、甲方须于本合同签订之日起天内付清全部费用。 六、乙方收取律师服务费，必须使用税务部门规定的合法票据。预收办案费必须出具书面确认单据，并严格按约定用途合理使用。委托事项办结后，必须开列办案费使用清单，提供税务部门规定的合法票据与委托人结算，结余部分或不能提供票据的，已收取的办案费应相应予以退还。
编号：____________ 深圳市建设工程造价咨询委托合同 工程名称：_______________________________ 工程地点：_______________________________ 委托单位：_______________________________ 咨询单位：_______________________________ 年月日
第一部分协议书 ____________________（以下简称委托人）与___________________ （以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务： 工程名称：_______________________________ 工程地点：_______________________________ 服务范围: 二、咨询服务类别: A 类: 建设项目可性研究投资估算: □编制□审核□项目经济评价 B 类: □建设工程概算编制（审核） □建设工程预算编制（审核） □建设工程结算编制（审核） C 类: □建设工程招标标底编制（审核） □投标报价的编制（审核） D 类: 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔； E 类: 编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关
工程造价信息资料等； 其他： 三、咨询酬金： 含费用，本项咨询服务酬金为人民币（大写）：元 ￥：元 （一）咨询酬金按下列方式计算： □1、以咨询工程总造价为基数，费率为； □2、以工程造价核减额为基数，费率为； □3、以钢筋抽量吨数为基数，费率为元/ 吨； □4、固定酬金； □5、其他； （二）可调合同酬金的调整方式： 四、本合同产咨询业务自年月日开始实施，至年月日终结。
技术服务委托合同 服务方（甲方）：______________ 地址：________________________ 邮编：________________________ ：________________________ 传真：________________________ E-mail：______________________ 开户银行：____________________ ：________________________ 委托方（乙方）：______________ 地址：________________________ 邮编：________________________ ：________________________ 传真：________________________ 甲乙双方根据《中华人民国合同法》等法律法规，在平等互利的原则下，经协商一致，订立本合同，以兹双方共同遵照执行。 第一条病毒名称 甲方接受乙方的委托，为其载体构建、重组、扩增和纯化_________腺病毒，腺病毒滴度 _________pfu/ml。 第二条费用及价格（人民币） 1．病毒的载体构建、重组、扩增和纯化所需的原料由甲方自行购买； 2．合同总价_________元，（大写）_________________________。 第三条乙方责任 1．乙方所购买的甲方腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品将只供乙方或乙方所能控制的实验组中进行实验研究，在任何情况下决不用于人类，决不用于以谋利（直接或间接）为目的的生物制药以及临床分
析等方面。 2．未征得甲方授权或同意，乙方不能以任何名义将购买的腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品转移、出售或租借给他人使用。 3．保证乙方应用甲方腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品进行的研究符合现行的法律法规，不得应用甲方腺病毒产品进行有损于人类安全或其它非法目的的研究。 4．所有在研究过程中经本产品及其一切复制、衍生产品处理过之动物、植物、蛋类以及乳制品等均应妥善处理，决不可食用或出售。 5．乙方及乙方的课题组在发表文章中注明该重组腺病毒购自甲方，并将已发表文章复印一份给甲方。 6．甲方的腺病毒产品是由人5型腺病毒改造而来，在特殊情况下仍可能具有一定的致病性，乙方必须遵守国家安全使用腺病毒原则。任何违反该原则而引起的实验人员或其他人员的健康问题，甲方概不承担法律责任。 7．若乙方不再应用本产品须将其销毁或返还甲方。 8．乙方承诺在使用本产品的过程中不会做出任何有损于甲方的言论或行为。 9．乙方对其提供技术服务的病毒不得转卖、转送及商业化用途。 10．乙方在收到甲方提供的腺病毒制品后，应立即将其分成小份装于无菌的病毒冻存管中并低温保存于-20℃，避免反复冻融而导致病毒滴度下降。由于使用不当引起的质量问题由乙方承担。 第四条甲方责任 1．甲方所提供之腺病毒产品需经过严格的质量控制，其所携带的基因经过测序确证无误。 2．甲方的腺病毒产品通过快递公司送达乙方。 3．如果乙方对产品质量有任何异议，请在货到后一周及时与甲方联系，甲方将复核产品的质量状况，并给予乙方满意的答复。 第五条甲方应在_________年_________月_________日前完成技术服务工作，并向乙方提交下列成果及其报告： 1．成果：重组腺病毒，分别为____________________。 2．载体构建流程报告。 3．病毒重组及鉴定报告。 4．病毒颗粒数检测报告。 5．病毒滴度检测报告。 6．病毒纯度HPLC检测报告。
刑事委托代理合同 合同编号：_______________ 委托方：_____________________（以下简称“甲方”） 身份证号码（或法定代表人）：_________________ 住所地：_____________________ 电话：_______________________ 受委托方: __________________（以下简称“乙方”） 住所地:______________________________________________ 电话：_______________ 传真：_______________ 根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律法规的规定，甲方就本合同所涉刑事法律事务委托乙方提供法律服务。甲、乙双方经协商，订立下列条款，以资共同遵守：第一条委托范围 乙方接受甲方委托，指派______________为犯罪嫌疑人（被告人、被害人）____________在下列第________项程序中提供法律服务，担任辩护人或代理人：
1、刑事侦查； 2、审查起诉； 3、一审； 4、二审； 5、再审； 6、________。 犯罪嫌疑人（被告人、被害人）与甲方之间系__________________关系。 第二条甲方的权利和义务 1、甲方应真实、完整、客观地向乙方律师介绍本合同所涉刑事法律事务的有关情况，并提供有关的资料，不得隐瞒虚构。 2、甲方应积极配合乙方办案。 3、甲方应按照本合同约定的金额和支付方式向乙方支付律师服务费、差旅费，不得向乙方律师支付任何费用。 4、甲方认为乙方指派律师在服务过程中不负责任或不适合办理甲方委托的法律事务，有权要求乙方更换。但甲方应向乙方说明要求更换律师的具体理由。 5、甲方不得要求乙方就本刑事诉讼案件实行风险代理。甲方不得要求乙方律师进行违法活动。 6、乙方无正当理由单方解除本合同，甲方有权要求乙方退还律师服务费、差旅费。
合同编号： 委托技术开发合同 委托方（甲方）： 开发方（乙方）： 签订时间：年月日
签订地点： 编制及使用说明 一、本示范文本主要适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的开发所订立的技术开发合同。 二、本示范文本由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。 三、在项目招标与合同谈判时应以本示范文本作为合同蓝本，条款中的空白处（即填空条款和协议增加条款）由双方协商填写。如对示范文本中的通用条款格式和内容进行修改，应征得企业法律部门或本单位法律顾问的同意。 四、具体填写说明： 1、第1.3条中委托开发方式包括现场试验、实验室研究等。 2、第2.1条中的期限应自合同签订之日起算，至双方权利义务全部履行完毕为止，有质量保证期的应将保证期计入期限之内。 3、第3.1条填写投入资金的构成，是否含税。 4、第3.2.4.3条中其它方式包括按产品提成、按收益提成等。 5、第6.1条中成果提交方式可填写产品设计、材料配方、成套设备、软件等。 6、第9.1.4条内容可包括：提供技术咨询服务（如市场预测、价值工程、可行性论证等）；对甲方人员进行技术培训；提供有关新的技术发展状况的情报资料；协助制定有关操作、工艺规程； 7、第9.2.10条内容可包括：阶段完成情况报告、费用使用情况报告、合同履行情况总结报告、使用开发费用购置仪器、设备、器材等明细。 8、本示范文本适用于海外项目时，可根据具体情况将适用法律法规写成合同各方约定的实体法，同时约定合同文本语言及其效力。 9、其它填空条款按提示直接填写，选择填空只能选一项。 10、对合同附件可根据实际情况选择使用。对需要在甲方场地进行现场实验的，双方应签订HSE合同。 五、填写要求： 1、条款必须齐全，不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白，可划“/”或填“无”。 （注：此部分为起草合同时参考，正式合同中将这部分删除） 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，本着自愿、平等互利、
工程造价服务合同范本 委托单位名称甲方：咨询单位名称乙方： 甲方兹有内蒙古凯莱大酒店工程委托乙方内蒙古诚泽项目管理有限责任公司，为明确双方权利、义务，特议定如下条款，以资共同遵守。 一、委托的范围及技术要求： 1、范围： 1土建二次结构工程 2室内装饰装修工程 3室外装饰装修工程 4水、暖、电、通风、空调设备安装工程 5维修工程 6附属工程园林绿化、市政、景观等 2、技术要求：全过程造价咨询服务 3、负责施工单位对甲方的结算工作，不负责与纪检委的结算工作。 二、甲方承担的义务和责任： 1、负责提供下列资料： 1相关图纸和设计变更通知等文件安装工程图纸按比例出图; 2隐蔽记录和有关技术经济鉴证; 3预结算书含工程量计算式; 4招标书及招标答疑; 5施工合同书含变更合同或补充协议及有关会议纪要等; 6施工日志、施工组织设计或施工方案。 2、负责与有关方面的联系和协调。 3、配合进行现场勘察。
4、按合同规定及时足额付给乙方咨询服务费。 三、乙方承担的义务和责任： 1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况，遵循实事求是、客观公正的原则开展工程造价咨询服务，以维护双方的合法权益。 2、对所出具的咨询结论真实性负责，且其准确率应保证在正常允许范围内。 3、负责与有关各方进行联系、核对和解释。 4、保守机密，不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。 5、不得遗失甲方认为必须返还的资料。 6、在约定的时间内完成任务，按合同规定收取咨询服务费。 7、不得收取各施工单位的任何形式下的礼金。 四、合同实施期限： 乙方负责在_2021_年_3_月_1_日以前的现场跟踪咨询业务。 五、收费标准及结算方式： 1、收费标准：按工程总造价的‰不含税计取咨询服务费，乙方负责在_2021_年_3_月_1_日以前的现场跟踪咨询业务。如因甲方的施工工期顺延，增加2万元/月不含税的咨询服务费。 2、支付方式：每月5日前甲方向乙方支付3万元的咨询服务费，余款于2021年5月1日前结清。 六、技术成果的分享： 按节约投资额或核减结算值，甲方得______%，乙方得______%，并由甲方结算对一并付给乙方。 七、违约责任： 因违约所造成的一切损失由违约方负责。 八、争议的解决办法： 本合同发生争议，双方协商解决。 九、未尽事宜，甲、乙双方协商解决，本合同自2021年10月1日起生效，至合同内容履行完毕，款项付清之日终止。