合同书
发包单位(甲方)：身份证号：
承包单位(乙方)：身份证号：
根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利和义务，本着诚信互利的原则，为确保工程保质、保量地按时完工，在平等、自愿的基础上，经甲乙双方充分协商，现就甲方位于
工程签订本合同，以便双方共同遵守执行。
一、本工程由乙方以包工包料形式承包工程。
二、工程使用材料:为直径110的镀锌管，4*6的方管。
三、施工地点：。
四、工程量及造价：
1、本工程总造价为元，其中包括料顶棚面积1500平方米，单价
元/m2 造价元；。
2、上述面积实际完成量结算时，单价不含税，工程实际造价按工程完成后
投影面积×单价计算。
五、施工期限：材料及施工人员进场之日起15日内工程完成。
六、付款方式：
1、乙方材料进场后，甲方向乙方支付进度款人民币: 万元
（￥元）。
2、工程完成后，按实际工程量结算全款。
七、双方责任：
1、甲方负责本工程所需水、电到施工现场，场地平整、进场道路畅通及施
工人员住宿问题，基础坑开挖及混凝土浇筑和吊车设备，协调好与本工程施工现场相关的各方关系。
2、乙方材料进场后应即时通知甲方相关人员到场验收材料。甲方应及时支
付工程进度款，否则因此影响工程进度及后果由甲方负责，但因乙方原因影响工程进度除外。
3、乙方应本着“百年大计，质量第一”的方针保质保量按时完工，施工期
间做好用电用水安全措施、施工人员安全教育及防护措施，如因乙方原因造成安全事故的由乙方自行负责，包括但不限于因事故引起的人身伤亡、财产损失、管理部门罚款、律师费、诉讼费、鉴定费等。
4、甲、乙双方应自觉履行各自义务及责任事项，保证工程顺利完成。
七、其他事项
1、本合同壹式二份，甲乙双方执一份，具有同等效力。
2、本合同自双方签订之日起生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后自动失效。
3、本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
4、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向甲方住所地人民法院提起诉讼。
发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：年月日年月日
合同编号:____________ 订货合同书样本 _____年___月___日 _____________制定 说明： 本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用.订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士.
编号： 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 甲乙双方本着互利互惠、长期合作的原则，根据《中华人民共和国合同法》及双方的实际情况，就甲方委托乙方加工事宜，共同制定加工协议，以便双方在合同履行中共同遵循。 一、甲方委托乙方加工 (产品名称)，具体规格、型号、数量、单价、交货日期见附表。后期加单均以附表形式双方签字盖章后作为本合同附件生效。 二、甲方接受的出货数量为订单±5%数量，均码数量不超过定单+-5%件数，否则数量超出部份甲方有权拒收或给予适当调价;数量减少将给予整体适当调价。 三、原材料供应标准：乙方成品原材料需符合国家一等品标准(缩水率、色牢度、甲醛含量、面料成份及克重等)并提供面料成分质检报告的复印件。 四、质量技术标准： 依照双方确认的样衣及工艺说明作为产品验收标准，甲方在当季销售过程中因乙方质量问题而退货的，乙方须负责在一周内(不包括运输时间)返整或调换，运费由乙方承担;如逾期不能返修的衣服，甲方不予收货，并扣回货款。所有质量标准不低于国家技术监督局发布的国家一等品标准。 五、质量验收方式： 甲方可派出质检员进行初期、中期及后期的质量检定。出货前3天由甲方的质检员做出"质量检验报告"传真给甲方，甲方收到传真后
确认并安排货款，并通知乙方准备出货。如乙方质量不符合要求或出 货清单与实出货数不符，甲方有权拒绝收货，并退回订金。 六、交货方式：甲方委托乙方负责将货物运至××市站前路仓库(既公司附近)，其运费由甲方负责。 七、交货随附文件：每箱有装箱单、汇总单，并需另传真一份给 公司。 八、辅料： 甲方提供"蒙特伦斯"标志的主唛、尺码唛、织带、吊牌、合格证、吊粒、拉链头、布牌、皮牌、 包装袋及其他有甲方知识产权的辅料。其他无知识产权的辅料经 甲方指定由乙方提供。甲方需在天内提供辅料，如无法提供则交货期 顺延。乙方收到辅料应于三天内确认数量与质量，否则视为验收无误。如超出5%损耗相关的辅料费用由乙方承担相应的辅料费用。 乙方需按照甲方提供的洗水唛、合格证格式打印，内容必须传真 给甲方确认后方可大批打印， 如乙方无法打印，委托甲方打印，甲方将收取相关的工本费用 (0.5元/件)。 九、结算方式及期限：合同签定时付总金额30%定金，出货时付 总金额60%货款，预留10%货款当作货品质量保证金在两个月后结清。 十、交货日期：XX年月日前交一半，XX年月日前必须交清产品。每款式必须按甲方配码一次性发齐，零星尾数在次日清发完，超 期尾数甲方将拒绝收货。 十一、乙方责任：
文件编号：RHD-QB-K4163 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 水沟工程施工合同范本 新标准版本
水沟工程施工合同范本新标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 水沟工程施工合同范文篇一 甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方) 甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在20xx年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。 一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。 二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。 三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。 四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子
板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。 五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。 六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。 七、施工规格要求： 1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4m，平面宽50公分; 2、随后架角子板、两边高1.4m，沟口宽 1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指
导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。 八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。 九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。 十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。 十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。 十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，
合同编号：YTO-FS-PD643 搭棚施工合同新通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
搭棚施工合同新通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 搭棚施工合同范文1 甲方： 乙方： 经甲乙双方协定，甲方将建设阆中市众生态养殖专业合作社工程承包给乙方施工，为使工程能顺利进行，特订立好协议，双方共同遵守。 一、承包方式 本工程采取大包干做法，发放乙方工程量由甲方安排为准。施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成。 二、工期 从月日至 三、乙方责任 1、服从甲方指导，接受甲方监督，按质量完成工作; 2、对乙方施工人员的安全，由乙方负责; 3、遵纪守法，文明施工; 4、乙方自用临时设施的搭建，自用工具设备的管理，
由乙方自行负责。 四、工作内容及材料规格必须按甲方要求 牛棚立柱80801.76厚 屋顶50501.2厘 棚顶采用5cm的夹心板 要求规格顶0.326mm的片子，屋顶铁皮0.226mm 按图纸施工，墙面上方材80公分的夹心彩钢，两侧按图纸上材夹心彩钢。牛棚按地面滴方为界平方收方，本工程只限于铁棚顶面和四周材，80公分檐面。每个棚长51.2m，宽9.12m，结算四个牛棚贰拾万零伍仟。 四个棚做完留保质金壹万元，一年后支付清保质金，每个棚完工付肆万元，全部完工后除质保金外，其它全部付清。 五、付款方式 乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方40日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成后除质保金外，一个星期内全部付清。 六、其它 1、该协议一式两份，甲乙双方各执一份; 2、未尽事宜双方可另行协商解决; 3、该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后终止。
编号 劳动合同书 （以完成一定工作任务为期限） 甲方（用人单位）名称： 地址： 性质： 乙方（劳动者）姓名： 性别： 出生年月： 家庭住址： 居民身份证号码：
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守合同所列条款。 一、合同的类型和期限 第一条本合同为以完成一定工作任务为期限的劳动合同。 第二条本合同自年月日起生效，至工作完成之日至。 二、工作内容 第三条乙方具备完成工作的资格，根据甲方工作需要，乙方同意从事岗位（工种）工作。 第四条根据甲方的岗位（工种）作业特点，乙方的工作区域或工作地点为。 第五条乙方交付的工作应达到标准。 三、工作时间和休息休假 第六条甲方安排乙方执行每周工作40小时，每天工作8小时的标准工时制度。甲方由于工作需要，经与乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过1小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的前提下，延
长工作时间每日不得超过3小时，每月不得超过36小时。 第七条乙方的工作时间可详见甲方制定的《考勤管理制度》。 四、劳动保护和劳动条件 第八条甲方要严格执行国家和北京市有关劳动保护的法律法规规定，为乙方提供必要的劳动条件、劳动工具及劳动保护用品，并按国家规定对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。 第九条甲方有义务负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训，乙方应接受教育和培训，具体请参见甲、乙双方签订的《培训协议》。 五、劳动报酬 第十条甲方应遵循按劳分配的原则向乙方支付劳动报酬，乙方工资标准随其在甲方的服务年限和甲方经济效益的增长而增长，具体标准见甲方制定的《薪资管理制度》。 第十一条甲方每月日以法定货币形式足额支付乙方工资，甲方支付乙方工资，不得违反国家有关最低工资的规定，不得拖欠。 第十二条乙方工资按甲方《薪资管理制度》执行。 第十三条甲方支付乙方工资，不得违反国家有关最低工资的规定，不得拖欠。如甲方确因经营困难，资金周转受到影响，暂时无法按时支付工资，可以延期在一个月内支
编号： DG-20214937 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 软件订购合同书样本 Promises resulting from either express or an implied agreement can be enforced.
[标签:titlecontent] 甲方： 乙方： 双方谨就甲方向乙方购买套装软件，配套服务产品以及配套外购品签订本合同。并对双方的权利义务规定如下： 一.甲方的权利和义务 1.甲方付款方式： 甲方于签约时，以支票或转账方式支付乙方价款总额的30为定金。 甲方须于乙方在交货后三天内，以支票或转账方式支付乙方剩余价款，即总额的70。 2.甲方不得对标的物实施销售、发行、转让、复制、出租、赠与、提供、抄袭、反汇编、破译及修改等任何侵权行为。合约所列的系统软件、工具软件及应用软件的一切著作权归属著作人或其指定的被授权人所有。 3.甲方应提供测试所需要的资料及硬件设备，并备妥磁盘、磁带、连续报表等消耗品
二.乙方的权利和义务 1.自有品的交货：乙方负责提供应用软件光盘一张及操作手册一套。乙方保证所提供的标的物完全符合订购商品的规格，绝无灭失或减少其通常的效用。标的物的规格、数量如不符或有瑕疵，乙方同意于维护期间内修复或更换为无瑕疵的同样功能的产品。 2.外购品的交货：货到后，甲方应立即对货物的产地、名称、规格、型号、数量、包装、外观进行验收。如符合本合同约定的，买方应当立即签收，如发现不符合合同约定的，买方应在货到后七日内，以书面形式向乙方提出。否则，视为对乙方交付的外购产品验收合格。 3.使用权的转移：本订购单标的物的使用权，自乙方交付时转移于甲方;但前提条件是甲方已向乙方付清本订购单及相关附件所规定的全部款项，否则本订购单标的物的使用权依然属于乙方。 三.乙方的售后工作项目及说明： 1.管理系统安装集成服务： 检查甲方的硬件及网络环境，确定其环境可顺利安装并执行神州数码 管理软件后，安装甲方所购买的神州数码计算机管理应用套装软件及其配套与捆绑软件(如数据库、远程遥控软件..等)，并确认安装后的系统与甲方整体硬件及网络环境顺利兼容并可顺利执行。 2.管理系统实施服务： 系统参数设定、基本数据建立说明、编码原则说明、基本数据收集字段建议、bom分阶原则说明、已完成的基本数据查核、依客户
电梯搭棚工程承包合同 甲方： 乙方： 一、用户名称：进场日期： 二、搭棚地址：厂检日期： 三、电梯型号、层站、数量及工程费用。 四、搭棚工程期限：从年月日至年月日止 五、工程款的支付方式及结算： 1、条件：按甲方规定完工后，两个月结算一次，乙方向甲方提供发票。 2、支付方式：转账支票。 六、施工准备： 1、合同签订后，乙方必须按本合同工程项目准备所需设备、材料及其工具并按甲方的要求进场施工。 2、乙方在施工前，如发现甲方提供的货物和施工现场存在问题时，应及时向甲方报告，得到甲方许可后方可施工。施工中如遗失零部件，由乙方负责，甲方
可供应缺件，费用由乙方支付。 《搭棚工程承包合同》第1页共2页 七、工程质量及验收方法： 1、乙方必须按照甲方提供的工艺文件进行施工，并遵守国家有关劳动安全条例和接受甲方监督。 2、乙方在确保工程完工后，应及时通知甲方，由甲方派员验收；市外搭棚工程若甲方不派员验收，由乙方填写搭棚完工单，并由用户或项目负责人签名确认。 3、工程完工后，乙方应对该梯的搭棚质量负责，以确保安装工作顺利进行；在安装过程中，如发现质量有不良情况，甲方有权追究乙方责任。 八、双方责任： 1、甲方应向乙方提供有关技术资料，并在技术管理、工程质量等方面给乙方予以指导。 2、甲方应及时掌握施工进度，并积极为乙方解决施工过程中碰到的困难。 3、乙方应遵守电梯用户单位的有关规章制度。 4、乙方应按甲方要求施工，对所搭棚的质量安全负责。 5、严格遵守甲方施工安全规定和安全操作规程，文明施工，确保安全生产，如出现安全责任事故，则由乙方负责。 九、违约责任： 1、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，因此造成逾期交付的，乙方应向甲方偿付合同总金额每天0.1％违约金。如果给用户造成损失的，由乙方负责。 2、因乙方责任导致工程不能按期完成或乙方未按甲方的有关规范进行施工时，乙方应按合同总额每天0.1％向甲方偿付违约金，且甲方有权解除本合同，另委托第三方完成。 3、甲方不能按合同履行的，除竣工日期顺延外，还应赔偿乙方的实际损失。 十、纠纷解决方式： 双方发生纠纷时，如协商不成，可向当地经济仲裁机构申请仲裁，或向当地人民法院起诉。
标准施工合同范本 导语：关于标准施工合同范本，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。下面是小编给大家整理的相关内容，希望能给你带来帮助! 第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期：
合同工期总日历天数天 四、质量标准 工程质量标准： 金额（大写）：约元（以决算为准） ￥元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、投标书及其附件 ４、本合同专用条款 ５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸 ８、工程量清单 ９、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 发包人：（公章承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 劳动合同书（以完成一定工作任务为期限） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：___________________________ 劳动合同书（以完成一定工作任务为期限） 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 合同签订日期：_____年____月____日 乙方联系电话：___________________ 新疆维吾尔自治区劳动和社会保障厅监制 劳动保障咨询电话：12333 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等、协商一致、诚实信用原则签订本合同,并共同遵守。 一、甲方基本情况 第一条甲方________________________________________ 法定代表人（主要负责人）或委托代理人________________ 经济类型：__________________________________________
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 搭棚承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 经甲乙双方协定，甲方将搭棚工程承包给乙方施工，为使工程能顺利进行，特订立本合同，双方共同遵守。 一、承包方式 本工程采取只包工的形式，施工期间实际所需的原材料由甲方 负责采购（乙方需提前至少一天做申请）。 二、工期 从2018年5_月24日至2018年月日，共计天。 三、施工要求 1、施工过程中不能损坏甲方财物，否则照价赔偿； 2、瓦孔必须用玻璃胶密封，确保不能漏水； 四、施工费用 1、单价：按元/平方米计算 2、费用：按完工后实际虽度面积计算 五、双方责任 甲方责任： 1、甲方提供场地堆放材料； 乙方责任： 1、乙方应按甲方提供的要求施工，做到遵纪守法，文明施工。对 所搭棚的质H安全负责。 2、严格遵守施工安全规定和安全操作规程，文明施工，确保安全, 杜绝盲目 指挥、操作，对危险操作位置，必须配置安全带，确保安全生产。如出现安全责任事故，则由乙方负全责；乙方施工人员的安全，也由乙方负全责；乙方承担因措施不力所造成的一切安全责任。乙方人员发生的一切安全责任事
故或者因乙方措施不力而导致其他人员的安全责任事故都与甲方无关，全部由乙方自己负全责。 3、乙方应及时掌握施工进度，并积极为甲方解决施工过程中碰到的困难， 做到按质虽、按期完成施工。乙方不得随意改变甲方的施工要求，如确要改变须征得甲方同意，否则由此另外产生费用由乙方负责。 4、乙方自用临时设施的搭建，自用工具设备的管理，由乙方自 行负责。 5、乙方因施工技术质虽问题而造成棚架变形，所有费用均由乙方负责。 6、乙方必须按安全技术操作规程进行搭设，并负责乙方人员的安全责任和 技术交底。进入施工现场必须戴好安全帽，绝对不能酒后作业，需穿硬底鞋作业； 7、拆架部位地面必须做好安全警告、围护并专人监护。 六、违约责任： 1、工程质虽不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，因 此造成逾期交付的，乙方应向甲方偿付合同总金额每天0.1 %违 约金。如果给用户造成损失的，由乙方负责。 2、因乙方责任导致工程不能按期完成或乙方未按甲方的有关规 范进行施工时，乙方应按合同总额每天0.1 %向甲方偿付违约金, 且甲方有权解除本合同，另委托第三方完成。 七、纠纷解决方式： 双方发生纠纷时，如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。 八、付款方式 1、乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方10日内检验完毕并将 结果通知乙方，检验完毕且暂无发现有施工质可题后一* 个月内全部付清。九、保修期限及保修责任
文件编号：RHD-QB-K8053 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本
简易施工合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_______________。 二、建筑面积（工程形式）：___________。
三、施工地点：_________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____________。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
搭棚施工合同范本 搭棚施工合同范文1 甲方： 乙方： 经甲乙双方协定，甲方将建设阆中市众生态养殖专业合作社工程承包给乙方施工，为使工程能顺利进行，特订立好协议，双方共同遵守。 一、承包方式 本工程采取大包干做法，发放乙方工程量由甲方安排为准。施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成。 二、工期 从月日至 三、乙方责任 1、服从甲方指导，接受甲方监督，按质量完成工作; 2、对乙方施工人员的安全，由乙方负责; 3、遵纪守法，文明施工; 4、乙方自用临时设施的搭建，自用工具设备的管理，由乙方自行负责。 四、工作内容及材料规格必须按甲方要求
牛棚立柱80801.76厚 屋顶50501.2厘 棚顶采用5cm的夹心板 要求规格顶0.326mm的片子，屋顶铁皮0.226mm 按图纸施工，墙面上方材80公分的夹心彩钢，两侧按图纸上材夹心彩钢。牛棚按地面滴方为界平方收方，本工程只限于铁棚顶面和四周材，80公分檐面。每个棚长51.2m，宽9.12m，结算四个牛棚贰拾万零伍仟。 四个棚做完留保质金壹万元，一年后支付清保质金，每个棚完工付肆万元，全部完工后除质保金外，其它全部付清。 五、付款方式 乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方40日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成后除质保金外，一个星期内全部付清。 六、其它 1、该协议一式两份，甲乙双方各执一份; 2、未尽事宜双方可另行协商解决; 3、该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后终止。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
劳动合同书（以完成一定工作任务为期限) 示范文本 编号：＿＿＿＿_＿＿＿_＿?甲方：＿______＿__ 乙方:__＿__＿__＿＿??签订日期：___＿＿_＿＿__年_＿__＿ _____月___＿__＿___日 北京市劳动和社会保障局监制 ?根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方_＿__＿＿____?法定代表人（主要负责人)或委托代理人__＿__＿＿＿_＿?注册地址__＿＿＿____＿?经营地址___＿____＿_ 第二条乙方______＿_＿＿性别_____＿_＿__ 户籍类型（非农业、农业)＿_＿_＿_____ 居民身份证号码______＿_＿＿ 或者其他有效证件名称____＿_____ 证件号码＿__＿__＿_＿＿?在甲方工作起始时间__＿______＿年_＿__＿_____月__＿_＿＿_＿__日家庭住址______＿___ 邮政编码_＿___＿__＿＿ 在京居住地址__________ 邮政编码_＿________?户口所在地_＿________省（市)＿____＿＿___区（县)_＿＿_＿__＿＿_街道（乡镇） 二、劳动合同期限 第三条本合同为以完成一定工作任务为期限的劳动合同。?本合同于＿ ____＿____年____＿＿____月___＿____＿_日生效，本合同于_＿__＿_＿_＿_＿___＿＿＿＿＿＿＿____＿____＿__＿__＿_____＿＿＿＿___＿______＿ _____＿___＿＿_＿_____＿_______＿工作完成时终止。 三、工作内容和工作地点 第四条乙方同意根据甲方工作需要,担任_＿____________＿＿＿____＿__＿____＿_＿＿________＿__＿___＿＿_＿＿__＿＿＿__＿_＿________＿＿__＿______岗位（工种)工作。 第五条根据甲方的岗位(工种）作业特点，乙方的工作区域或工作地点为 ________＿_ 第六条乙方工作应达到___＿____________＿_＿＿_＿________＿＿_＿____＿＿__＿_＿_＿＿______＿___＿＿＿___＿标准。
订购协议书格式模板 订购协议是买卖合同的一种，签订订购合同的时候一定要注意所订购产品的数量、质量，检验标准、办法，产品的运输与给付，货款的结算，售后维护以及违约责任等多方面。下面橙子给大家带来订购协议书范文，供大家参考! 订购协议书范文一 合同编号：___________ 签订地址：______________________ 甲方(全称)： 乙方(全称)： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方友好协商，达成一致意见，签订本合同。 一、甲方委托乙方制作服装系列产品，具体规格型号、数量、单价及价格详见附后清单。 二、产品质量标准、特殊工艺要求及费用负担：。 三、交货时间及方法：乙方收到甲方预付款个工作日内交货，送达方式另行协商确定，交货时由甲方确认，并在乙方的送货单上签字。 四、验收标准及期限：甲方自收货日内按样衣标准进行验收。如有质量问题，应在此间提出，逾期由甲方自行承担。 五、包装要求及费用负担： 六、交(提)货方式地点：
七、交付定金预付款数额及时间： 八、结算方式及期限：甲方自收货日内以现金或转帐的方式付清货款。 九、服务承诺： 1、产品交付使用一月内，如因乙方原因出现的产品质量问题，乙方负责调换、修改，费用由乙方负担。 2、本次批量生产之后，如甲方提出增补制作要求，在布料规格质量及价格与本次产品相同的基础上，乙方依样衣标准制作，经双方协商另签订合同。 十、违约责任： 1、乙方加工生产以甲方确认的样衣为准，中途如因甲方原因提出更换布料及款式、色彩等，由此产生 的责任及费用由甲方承担并相应延长交货日期。甲方未按约定支付预付款，乙方可以不予制作并相应延长交货期限，直至甲方交付预付款后，按合同相应要求开始制作;甲方未按约定时间交付货款，甲方应按欠交货款的5%/月利率向乙方交纳违约金。 2、中途如因乙方原因提出的需要更换布料及款式、色彩等需征得甲方同意，否则由此产生的的责任及费用由乙方承担，如需延长交货日期，由双方另行协商。 十一、由于不可抗力灾害和确非一方本身的原因而不能履行合同时，可以免除违约责任。 十二、其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。
架子工程承包协议 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 经商定，甲方将架子分项工程以包工不包料形式承包给乙方施工，为保证优质、高速节约、安全生产、文明施工，明确双方职责，经双方协商，定出以下协议，双方须共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程规模：总建筑面积约平方米（按实际建筑面积为准） 四、承包范围 1、本工程所有外架的搭设及拆除、内外防护、建筑物防护、外架踢脚板安装、挂安全网（扎丝及网由甲方负责购买）、架工用预埋件预埋、卸料平台3个、搭设、维护、拆除、架体检查、维护等所有架工用工。以及内防护需要搭设双排架和周边需要搭设人行通道都在合同之内。 2、围墙以内所有“四口五临边的安全防护、临时通道、临时上下人行楼梯、边坡栏杆、主体双排脚手架及周边全封闭、各种加工制作房及相关用房等安全防护搭拆；钢丝绳制作安装；安全网使用前后的清
洗；现场所有宣传标语的布置；临边·洞口栏杆根部色带挡板的制作安装；安全网栓挂和日常维护；根据有关要求在外架安全网以内再次铺、挡竹纤板或竹胶板等防护板；卸料平台的制安。脚手架搭设前，钢管底部的场地平整以及垫板制作安装；外架搭拆所用预埋件的预埋，外架需满足结构施工以及装修施工的“防护架及承重架”要求。负责外架上“安全网”的日常维护，无论何种原因造成的“安全网破损、脱落”等均由分包方负责修复。外架上、支撑棚上、挑架层“海底”上的建筑垃圾定期（每周至少一次）清除和运输至发包方指定位置。 3、所有拆除架管、扣件分类堆码；承包方自己提供安全帽、安全带，其余劳保用品（如雨衣、雨靴等）由承包方购置，费用自己负担，劳保用品应购置中档以上产品。 4、施工照明临时灯具、灯线由乙方自备，甲方只负责三级配电至操作层楼面。 五、承包方式及单价 本工程采用包工不包料（包工具）的方式：包工期、包质量、包安全、包文明施工。 按建筑面积每平方米计算（按定额）的固定综合单价为，元/m2。
合同协议模板 附件： 编号____________ 劳动合同书 （适用于完成一定工作任务） 甲方_________________________ 乙方_________________________ 签订日期_________年_____月_____日 中铁十五局集团有限公司监制
甲方： 法定代表（委托代理）人： 工作地址： 注册地通讯地址： 乙方姓名：性别出生日期年月日 居民身份证号文化程度 家庭住址： 邮政编码电话： 户口所在地省市（县) 区（乡镇）村 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家有关法律、法规及甲方的规章制度, 经甲乙双方平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 本合同以完成一定工作任务为期限。自年月日起至工作任务完成时即行终止。 二、工作地点、内容 甲方招用乙方在省市县（工程项目名称）工程中从事岗位（工种）工作。甲方根据工作需要，可以调整乙方工作岗位。 三、工作时间和休息休假 （一）甲乙双方协商同意按不定时工时制或综合计算工时制计算乙方的工作时间。
（二）、乙方在保证完成甲方规定工作任务的情况下，可自行安排工作和休息时间。 四、劳动报酬 （一）甲方应以货币形式按月支付给乙方工资元。其工资收入不得低于所在地人民政府规定的最低工资标准。 （二）甲方在每月发给乙方工资时，乙方应持本人身份证领取并签字确认。 （三）甲方因业主不能及时拨付计价款，可适当推迟工资发放时间，但最迟不得超过三个月。 （四）甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。 （五）甲乙双方对工资支付的其他约定： 五、社会保险待遇 在本合同期内，甲方应按国家有关规定为乙方办理社会保险。 六、劳动保护和劳动条件 （一）甲方应在乙方上岗前对其进行入场安全教育、管理办法和规章制度学习、法规教育和操作规程培训以及其他业务技术培训。 （二）乙方从事特种作业的，必须持有相应的特种作业资格证书后方能上岗。 （三）甲方根据国家有关法律、法规建立的安全生产制度，乙方应当严格遵守，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。 （四）甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。 （五）甲方建立职业病防治制度，加强对职业病的防治管理，提高职业病防治水平。
编号：_____________ ERP软件订购合同书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 说明： 双方谨就甲方向乙方 购买_______ERP套装软件，配套服务产品以及配套外购品签订本合同。并对双方的权利义务规定如下： 一.甲方的权利和义务 1.甲方付款方式： 本着双方协作的原则，甲方于签约日起，以乙方合同中的“XX”附件内容以支票或转账方式支付乙方。 2.甲方不得对标的物实施销售、发行、转让、复制、出租、赠与、提供、抄袭、 反汇编、破译及修改等任何侵权行为。合约所列的系统软件、工具软件及应用软件的一切著作权归属著作人或其指定的被授权人所有。 3.甲方应提供测试所需要的资料及硬件设备，并备妥磁盘、磁带、连续报表等消 耗品 二.乙方的权利和义务 1.自有品的交货：乙方负责提供应用软件光盘一张及操作手册一套。乙方保证所 提供的标的物完全符合订购商品的规格，绝无灭失或减少其通常的效用。标的物的规格、数量如不符或有瑕疵，乙方同意于维护期间内修复或更换为无瑕疵的同样功能的产品。
2.外购品的交货：货到后，甲方应立即对货物的产地、名称、规格、型号、数量、 包装、外观进行验收。如符合本合同约定的，买方应当立即签收，如发现不符合合同约定的，买方应在货到后七日内，以书面形式向乙方提出。否则，视为对乙方交付的外购产品验收合格。 3.使用权的转移：本订购单标的物的使用权，自乙方交付时转移于甲方；但前提 条件是甲方已向乙方付清本订购单及相关附件所规定的全部款项，否则本订购单标的物的使用权依然属于乙方。 三.乙方的售后工作项目及说明： 1.______ ERP 管理系统安装集成服务： 检查甲方的硬件及网络环境，确定其环境可顺利安装并执行XX______ ERP管理软件后，安装甲方所购买的XX计算机管理应用套装软件及其配套与捆绑软件（如数据库、远程遥控软件..等），并确认安装后的系统与甲方整体硬件及网络环境顺利兼容并可顺利执行。 2.______ ERP 管理系统实施服务： 系统参数设定、基本数据建立说明、编码原则说明、基本数据收集字段建议、BOM 分阶原则说明、已完成的基本数据查核、依客户需求教导交易单据的操作作业、期初开账数据说明、期初余额录入教导、开账数据查核、期初开账数据报表查核、已完成的交易数据查核、管理报表运用建议、月结流程说明、客户问题释疑。 3.______ ERP 管理系统驻点培训服务： 培训所需电脑设备除讲师外，其余由客户提供。 4.______ ERP 管理系统上线服务： 系统功能疑难说明、用户操作问题解决、数据错误问题查核、协助基础数据遗漏
水沟工程施工合同 水沟工程施工合同3篇 水沟工程施工合同篇1 发包人(以下简称甲方) 承包人(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑合同法》、为确保工程质量保证安全文明施工，按期完成围墙外侧排水沟施工任务，本着平等自愿的原则经双方协商签订本承包合同。 一、工程名称： 綦江国家地质公园马桑岩木化石景区工程。 二、工程地点： 文龙街道新街子社区马桑岩。 三、工程承包范围： 围墙外侧排水沟 四、承包工作内容： 1、水沟底板混凝土浇筑。 2、沟壁混凝土支模及混凝土浇筑。 3、模板拆除转运。 五、承包方式及计算原则： 本工程所有工序按现场实收混凝土方量(底板厚度不小于100，因基底不平整，按平均厚度200mm进行计算，及400mm800mm、沟壁
200mm600mm)，以每个立方385元包干计价。 六、甲方权利与义务： 1、甲方为乙方提供施工所需用水、用电、设备材料放置场地。 2、甲方为乙方提供图纸及相关资料和传达建设、监理单位单位有关要求。 3、配合乙方在施工现场的管理监督工作。 4、混凝土原材料转运到现有料场。 5、甲方对乙方施工质量不合格工程有不支付工程款的权利。 七、乙方权利与义务： 1、进入现场所有工作人员必须遵守工地安全纪律和规章制度。 2、进入施工区必须戴安全帽，严禁酒后作业、赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。不准现场打闹、带小孩进入施工现场，严禁在高空向下抛投任何物品。 3、乙方施工质量必须达到合格要求;如不合格，返工或修补，返工或修补费用全部由乙方负责。 八、工程质量： 本工程质量为合格。 九、工期要求： 乙方必须满足甲方工期进度要求，不得中途无故停工。 十、工程款结算与支付： 1、施工方量以甲乙双方管理人员现场收方签字为准，按实计算。 2、工程完工后在30个工作日内工程款全部付清。
搭棚工程承包合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方协定，甲方将搭棚工程承包给乙方施工，为使工程能顺利进行，特订立本合同，双方共同遵守。 一、承包方式 本工程采取只包工的形式，施工期间实际所需的原材料由甲方负责采购(乙方需提前至少一天做申请)。 二、工期 从2018年5月24日至2018年月日，共计天。 三、施工要求 1、施工过程中不能损坏甲方财物，否则照价赔偿； 2、瓦孔必须用玻璃胶密封，确保不能漏水； 四、施工费用 1、单价：按元/平方米计算 2、费用：按完工后实际量度面积计算 五、双方责任 甲方责任： 1、甲方提供场地堆放材料； 乙方责任： 1、乙方应按甲方提供的要求施工，做到遵纪守法，文明施工。对 所搭棚的质量安全负责。
2、严格遵守施工安全规定和安全操作规程，文明施工，确保安全， 杜绝盲目指挥、操作，对危险操作位置，必须配置安全带，确保 安全生产。如出现安全责任事故，则由乙方负全责；乙方施工人 员的安全，也由乙方负全责；乙方承担因措施不力所造成的一切 安全责任。乙方人员发生的一切安全责任事故或者因乙方措施不 力而导致其他人员的安全责任事故都与甲方无关，全部由乙方自 己负全责。 3、乙方应及时掌握施工进度，并积极为甲方解决施工过程中碰到 的困难，做到按质量、按期完成施工。乙方不得随意改变甲方的 施工要求，如确要改变须征得甲方同意，否则由此另外产生费用 由乙方负责。 4、乙方自用临时设施的搭建，自用工具设备的管理，由乙方自 行负责。 5、乙方因施工技术质量问题而造成棚架变形，所有费用均由乙方 负责。 6、乙方必须按安全技术操作规程进行搭设，并负责乙方人员的安 全责任和技术交底。进入施工现场必须戴好安全帽，绝对不能酒后作业，需穿硬底鞋作业； 7、拆架部位地面必须做好安全警告、围护并专人监护。 六、违约责任： 1、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，因 此造成逾期交付的，乙方应向甲方偿付合同总金额每天0.1％违 约金。如果给用户造成损失的，由乙方负责。 2、因乙方责任导致工程不能按期完成或乙方未按甲方的有关规 范进行施工时，乙方应按合同总额每天0.1％向甲方偿付违约金，且甲方有权解除本合同，另委托第三方完成。 七、纠纷解决方式： 双方发生纠纷时，如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
水沟工程施工合同范本新 在公路工程的修建过程中,必须做好防排水工程。排水的问题直接关系到公路工程整体 的强度和稳定性。截水沟是防排水工程的一种重要措施，以下是在华律网小编为大家整理的 水沟工程施工合同范文，感谢您的欣赏。 水沟工程施工合同范文篇一 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在2011年底前竣工。现乙方自愿带队来 要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。 一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。 二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。 三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。 四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位， 供给乙方棚布由乙方搭棚。 五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。 六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。 七、施工规格要求： 1、乙方施工时，应先砌护坡墙高，平面宽50公分; 2、随后架角子板、两边高，沟口宽，沟底，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如 图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。 八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。 九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。 十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的 法律效力。 十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一 份，乙方持一份，工程指挥部持一份。 十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。 甲方代表签字如下： 乙方代表签字如下： 年月日： 水沟工程施工合同范文篇二 发包人(以下简称甲方) 承包人(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑合同法》、为确保工程质量保证安全文明施工， 按期完成围墙外侧排水沟施工任务，本着平等自愿的原则经双方协商签订本承包合同。 一、工程名称：綦江国家地质公园马桑岩木化石景区工程。 二、工程地点：文龙街道新街子社区马桑岩。 三、工程承包范围：围墙外侧排水沟 四、承包工作内容：