当前位置:文档之家› 电力施工合同协议书范本标准版

电力施工合同协议书范本标准版

编号:_____________ 电力施工合同

甲方:___________________________

乙方:___________________________

签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日

甲方: 乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守

信的基础上,经友好协商一致,就安装变压器一事,订立该合同。

一、工程内容:

二、工程名称:________________________________________ 。

三、承包方式:_________ 。

四、工程总造价:人民币元(大写元正)。

五、付款方式:_______________________________________ 。

六、开工日期:___________________ 。

七、竣工日期:___________________ 。

八、要求:工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品,同时要有产品质量合格证、准用证、

生产许可证等所有入网手续;所有材料必须是全新产品,绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料;安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书,乙方负责施工全过程的安全工作,由于施工管理不善所造成的自身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任,否则按违约条款进行处

罚。

九、乙方承担工程的管理及所有费用

十、免责条款:因不可抗力原因(国家规定的)致使本合同不能继续履行或造成的损失,甲乙双方互不承担责任。

十^一、争议的解决:本合同的履行过程中发生纠纷,应通过协商解决,协商解决不成的,可以

向地区人民法院起诉。

十二、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致,可订立补充条款,补充条款和附件均为本合同组成部分,与合同具有同等法律效力。

十三、本合同及附件一式四份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。

甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章)

甲方代表:(签字)甲方代表:(签字)

日期:________ 年_月_日日期:________ 年_月_日

电力工程施工合同范本(通用版)2篇

电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:电力工程施工合同范文 2、篇章2:电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称:xx工程 发包单位:xx 承包单位:xx 甲方:xx 乙方:xx 工程项目名称:xx 工程项目地点:xx

计划工作时间:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的 实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议: 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

电力建设工程施工合同(合同示范文本)

(合同范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project

电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《协议条款》中指定的代表人。3.承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。5.社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。7.设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、

简易电力施工合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 简易电力施工合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 乙方: 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、白愿、公平和诚实守信的基础上,经友好协商一致,就安装变压器一事,订立该合同。 一、工程内容: 二、工程名称:_______________________________________ 」 三、承包方式:。 四、工程总造价:人民币元(大写元正), 五、付款方式:。 六、开工日期:。 七、竣工日期:。 八、要求:工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品,同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续;所有材料必须是全新产品,绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料;安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书,乙方负责施工全过程的安全工作,由于施工管理不善所造成的白身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任,否则按违约条款进行处罚。 九、乙方承担工程的管理及所有费用。 十、免责条款:因不可抗力原因(国家规定的)致使本合同不能

继续履行或造成的损失,甲乙双方互不承担责任。 十一、争议的解决:本合同的履行过程中发生纠纷,应通过协商解决,协商解决不成的,可以向地区人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致,可订立补充条款, 补充条款和附件均为本合同组成部分,与合同具有同等法律效力。 十三、本合同及附件一式四份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。 甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章) 甲方代表:(签字)甲方代表:(签字) 日期:年—月—日日期:年—月—日

安装协议书范本【三篇】

安装协议书范本【三篇】 甲方:xxx厂法定代表人:厂长 乙方: 甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书: 一、安装的项目名称和地点: 二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬: 名称规格型号数量安装 合计 三、完成安装的期限: 从年月日到年月日 四、安装的质量要求: 五、安装的安全责任: 乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关; 六、安装报酬的结算支付时间: 七、违约责任:乙方每逾期一天,支付违约金元;甲方逾期付款的,按照每日万分之二点一赔偿利息损失; 八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由xxx县人民法院裁判。

九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。 甲方:xxx厂 乙方: 年月日 【篇二】制作安装协议书 委托方:(甲方):中山市X房地产开发有限公司 受托方:(乙方): 根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民合同法》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装的事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守, 制作安装合同书 。 一、承包方式及承包范围本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。 二、总费用及付款方式

1、本合同总费用(含税)¥:元,大写:元整。进入合同期后,在本合同所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。 2、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的30%,即:元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定的验收标准后的26个工作日内付款65%,即元,其余5%作为质量保证金,在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。 3、以上付款甲方将以的方式支付,支付的同时乙方必须提供相应fa.票。 三、制作材料及要求、费用预算 序号 项目 规格 单价(元) 单位 数量 总价 完成时间 保修期 1

电力工程施工合同书(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程施工合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other

电力工程施工合同书(合同范本) 甲方:玉树xxxx水务局 乙方:青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV~10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况:0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称:玉树县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程 二、工程内容: 0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点:玉树县结古镇禅古新村

四、设计单位:青海省水利水电勘探设计院 五、工期: 2020年月日至2020年月日 五、质量标准:按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定 (¥)万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言:汉语 二、适用法律:国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人: 二、乙方项目负责人: 三、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表:

电力施工合同协议书

电力施工合同协议书 甲方:徐州中捷电力公司 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称: 二工程量:安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆,相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点:扬州市区 四合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定69000元人民币,工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准,需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准,具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据,10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价:18元/米,低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台,拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根(包含清理出市区,到指定回收地点)。注(不包含费用:箱变吊运费用,由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定)。 六适应标准、规范:国家电力工程质量验评标准,江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理:负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人:施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件,甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司,并负责对材料供货情况进行跟踪,确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况,会同甲方项目经理,确定现场施工方案,实际所需材料、电缆长度及电缆走向,确保电缆与现场一致,及时将施工材料会同甲方项目经理,上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,并上报供电公司,并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验,接地网做接地电阻测试,确保送电一次性成功,另外对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面,3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理,共同协商,拿出解决措施,并保留手续,交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报,并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意办理有关手续,甲方承担发生的费用,但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

安装服务合同协议书范本详细版

安装服务合同 甲方: _________________________ 乙方: _________________________ 签订日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 甲方单位: _____________________ (以下简称甲方) 联系电话: ________________ 单位地址: _________ 甲方代表: _______________________________ 编号 号:

乙方单位:______ (以下简称乙方) 联系电话:________________ 单位地址:___________ 乙方代表:____________________________ 甲、乙双方经协商,就—年—月—日至—年—月—日_______________________ 的__________________ 安装服务达成一致意见。为明确双方的权利、义务和经济责任,双方签订以下合同。 一、服务范围 ___________________________ 的安装服务; 二、甲乙双方职责 甲方职责: (1)甲方承诺将山东区域内安装服务全部交付乙方,不得私自转交第三方; (2)甲方有义务协助乙方解决产品安装服务过程中的问题; (3)甲方需保证甲方产品的质量达到国家标准要求; (4)甲方按照合同规定时间完成对乙方的付款; 乙方职责: (1)乙方向甲方提供《安装服务报价单》(见附件1); (1)乙方负责根据本合同签订的服务范围及内容组织工作人员对产品进行安装服务 (2)乙方负责控制安装进度,并确保安装质量; (3)乙方负责在完成安装后上传产品照片以供甲方验收; 三、安装服务流程 (1)甲方下单时,以《安装服务报价单》为依据,使用乙方提供的专用淘宝链接进行下单; (2)乙方在接到甲方订单48小时以内完成与客户预约; (3)待安装产品到货并具备安装条件后乙方派工作人员上门安装; (4)产品品安装服务完成后乙方向甲方提交安装图片;

电力工程施工合同书

电力工程施工合同书工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位:湖南尚美尔投资有限公司 施工单位:湖南亨通电力有限公司 年月日

10KV配电工程施工合同 甲方(发包方):湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方):湖南亨通电力有限公司 受甲方委托,乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工,根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况: 1、工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点:长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定,该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电,所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价:经双方协商,工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(¥1380000元)(不含税),该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定,如有增补项目,由乙方向甲方另行结算。

3、本协议签订之日起1天内,甲方一次性预付工程款1000000元,工程接近尾声支付进度款300000元,余款在工程验收合格,送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间:乙方收到甲方预付款,工程具备施工条件,在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后,乙方正式进场施工,开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕,验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时,以及其他不可预见因素的影响等原因,则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任: 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地,为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表,监督乙方的施工质量,协同解决施工中有关问

设备安装合同协议书范本正式版

设备安装合同 甲 方: ________________________ 乙 方: ________________________ 签订日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装 _______ 设备设备达成如下协议: 编号 号:

第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况: 1、设备情况: 产品名称 ________________ 规格型号 _________________ 单位 _______________ 数量 2、安装工程概况: ( 1)工程地点及面积: __________________ ( 2)工程造价: ____________________________________________________ 元; (3)开工日期: __________________ 年 ________________ 月 ________ 日; (4)竣工日期: __________________ 年 _________________ 月 ___________________ 日; ( 5)付款方式: ( 1)现金 _________________________________ (2)转帐支票 第二条 乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试 _______________________ 设备完毕,甲 方现场验收合格,并签字验收认可 ;未有甲乙双方验收签字 , 材料、设备不得使用、安装。第三条产品的安装、调试、验收: 1、乙方负责 __________________ 设备设备的安装、调试。 甲乙双方商定: (1) ________________ 年 月 ________ 日之前,乙方派出工程技术及 施工人员到达工地现场开始安装施工; 月 (2) ________________ 年 ________ 日之前,完成前期隐蔽工程施 工并验收; (3) ________________ 年 月 ________ 日之前,完成设备安装及系统 的调试运转; 全部 __________________ 设备工程完工及验收, 与装修竣工时一同进行。 所需材料均 按双方约定时间进场到位 2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工 程竣工当天通知甲方验收, 甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收, 认定工程质量 和工程内容符合要求的, 双方代表在工程验收单 (表) 上签字盖章。 乙方负责提供产品合格证书、 材料合格证、 产品保修单、 日常运行操作程序说明及故障咨询。 产品安装方案以乙方提出并经甲 方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应 签定合同的补充文本加以确认。

电力工程施工合同协议书范本详细版

编号:_____________ 电力工程施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方: 第一部分协议书 甲方(全称):

乙方(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包方式:包工包料 二、合同工期 1、工期:自签订合同之日起天 三、质量标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式: 1、合同价款:暂定元整(Y: _________ )(人民币 _________ )。 2、付款方式:合同签订后3个工作日内,甲方向乙方支付30%合同款,款项合计Y_ ____________ 元,工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款;经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定: 1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款,甲方应承担违约责任,甲方每延误一天付款,须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款,乙方向

户外广告安装合同协议书范本

编号: _____________ 户外广告安装合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方:

甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定,现就乙方承揽广告牌 (以下简称广告牌)的安装事宜达成如下一致协议。 一、工程项目:沿线钢架广告牌加工安装工程。 安装地点:。 二、工程概况 1、灯笼架广告牌:灯笼柱高米,米,宽基础混泥土 2、灯笼广告牌材质: 三、工程单价: 1、广告牌安装费: 灯笼架安装广告牌:元,块; 总支付元,大写; 2、支付方式: 工程安装完毕,甲方向乙方支付全部总价款。 四、双方权利、义务 甲方: 1、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。 2、按本合同第二条规定结算广告牌的安装费用。 乙方: 1、办理广告牌设置、土地协调、安装所必须的报批手续及相关费用 2、按甲方提供的安装地点施工并安装完毕。 3、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。

4、安装期间岀现的一切责任事故与甲方无关,全部由乙方负责。 五、关于验收 1、乙方全部制作安装完工后,甲方组织验收,甲方在完工后一周内不组织验收,乙方可视同甲 方验收工程质量合格。验收合格,进入保修期。 2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据,广告结构安装应当牢固,抗风力应达到8级。 六、违约责任: 1、乙方如无正当理由未能按规定按时安装完成广告牌,每逾期一日乙方应向甲方支付合同总 金额的千分之五作为违约金。 2、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工 及相应损失。 3、如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责。乙方有权就实际施工情况要 求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。 七、保修期限: 1、自验收合格之日起,乙方制作的工程项目整体质保年。 2、保修期满后,双方另签维修协议进行维修。 八、该协议一式贰份,甲乙双方各执一份,双方盖章签字生效。

电力工程施工委托合同书

电力工程施工委托合同书 发包方:山东潍坊科技学院(以下简称甲方) 承包方:山东华浩电力工程有限公司(以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下: 第一条工程概况 工程名称:教授新村箱变工程 工程地点:科技学院教授新村 工程内容:教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工,包工包料;教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装,调试;教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接,电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接;1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。 承包形式:总承包,包工包料,交钥匙工程 (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等) 第二条工程总价 合同总价为(RMB):100万元整含税(大写壹佰万元整),以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方 工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整); 2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写壹拾万元整) 4、双方盖章后合同开始生效。

第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件,双方采用包干方式承包完工结算时 不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原 价或市场价办理加减账; 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付; 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续; 4、自柜体到厂日起履行保固条款; 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订 后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由 甲方承担。 2、甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲 方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切 损失均与乙方无关; 第九条解约

电力施工合同通用版--范本.doc

电力施工合同通用版 施工合同即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。下面是搜集的电力施工合同范本五篇,希望对你有所帮助。 电力施工合同范本(一) 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下: 第一条工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:承包形式: (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等) 第二条工程总价 合同总价为(B):元整含税(大写壹佰万元整)。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整); 2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍

拾万元整)3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整)4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账; 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付; 3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、协助甲方向供电局申请10外线施工的手续; 4、自柜体到厂日起履行保固条款; 5、开具本合同价上的工程发票。

(精)最新电力施工合同范本3篇

最新电力施工合同范本3篇 最新电力施工合同范本3篇 发布时间:2020-03-25 施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面给大家分享电力施工合同范本,欢迎借鉴! 电力施工合同范本1甲方: 乙方: 本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下: 一、工程承包内容:空调、暖气管道预埋施工 二、工程地点:济南欧亚大观商都工程部 三、安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。 四、工程技术要求:乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。 五、乙方应认真按照标准规范和要求施工,工程质量达不到约定的标准部分,经甲方发现,应要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工费用,工期不予顺延。 六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时,经公司确认后调整合同价格,签订补充协议。 七、价格:本工程量为综合包干价人民币元。 八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。 九、文明施工:符合市容市貌,文明施工要求标准,违反相关规定,后果由乙方自行负责。 十、工期:天。 十一、付款方式:项目工程全部完成并验收合格后,一次性支付全部工程款。 十二、结账方式:乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。 十三、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份,甲乙双方签字即生效,付清工程款后自动失效。(以票据为准) 甲方:乙方: 甲方代表:乙方代表: 年月日

电力施工合同范本2甲方: 乙方:***** 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议。 第一条工程概况及承包范围 1、工程名称:***行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程 2、工程地点:***行政三路 3、承包范围:本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容 4、承包方式:包工包料交钥匙工程。 第二条工期 1、本工程工期总天数为:5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日 第三条甲方应承担的工作与责任 1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。 2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。 第四条乙方应承担的工作与责任 1、乙方在本合同生效后,应派技术人员到现场做好开工前的准备工作,施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找,收集管线资料,借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。 2、乙方应在施工场地做初步地质调查,查清地层结构,地质成份,地下水埋深。目前,钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工,要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工,必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。 3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源,现场缺水,施工前备好水。 4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续,若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

安装工程施工合同协议书范本

甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律法规规定,结合本工程具体情况,本着协商一致、等价有偿、诚实信用原则,签订本安装工程施工合同,以供双方共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称:_________________________________改线工程 2、工程地点:_________________________________. 3、工程内容及承包范围: 钢管∮2800×22单向7.982㏎(双管15.964㏎);∮2500×20共计50M;∮2400×20共计50M的布管下沟、对口焊接、焊后防腐补口、施工过程中的排水降水工作(特殊情况除外)。 二、工期: 1、本工程从___________年___________月___________日开工起至___________年___________月___________日止,工期为___________天,如遇特殊原因(如大雨、地震材料等原因)按期顺延。 三、工程质量: 1 因为本工程属于压力管道,乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准提供具备压力管道焊接资质的焊工施工,并接受质量检查部门及甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为甲方人员检查提供便利条件并予以积极配合,对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。 2 工程质量必须达到专业质量检验评比标准规定的分项(单项)工程质量标准,第一个月焊缝合格率不低于85%,第二个月以后不低于92%。

3 管道的对口、焊接施工方法须符合现行国家标准的要求。 4焊缝对口的错边量不得超过±2MM,焊缝100%超声波检测B1级合格,20%射线探伤抽检应达到Ⅱ级焊缝要求,焊缝表面不能有其他不允许的缺陷。 五、安全施工: 1、乙方应按现行国家相关规定进行安全文明施工,加强施工安全管理,不得违章作业。 2乙方必须对所有施工人员购买工伤劳动保险。 六、工程计价: 1、本工程为计价不计量,承包价格为每个焊缝___________元计价,以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程结算.结算款为当月完成量总价的90%,余款待施工队撤离现场时一次结清。如因检测滞后造成的工程量统计误差可根据以往合格率计入当月结算工作量。 2、施工队承担每个月四天的雨天误工费用,如每个月下雨超过四天时,甲方承担50%的误工补贴(按实际人数及工资额计算);如因甲方材料、机具、作业面问题出现误工不超过四天时,由乙方负责;超过四天以后由甲方负责。 3乙方人员进入现场后开工前为甲方所作的零星工作由甲方支付人工工资. 4工程完工后如甲方需要乙方留下进行水压试验等工作时, 人工工资由甲方支付. 七、工程承付款方式: 1、工程款当月结算,第一个月为45天,以后为35天。 2、工程量由甲方现场技术人员共同测量确认,由甲方技术负责人审核,作为工程结算的依据。所有工程量以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程进度结算.结算款为当月完成量的90%。 3、余款待施工队撤离现场时一次结清。 八、双方责任: 1、甲方责任:

电力工程建设施工合同范本2018

电力工程建设施工合同范本2018 (文中蓝色字体下载后有风险提示) 甲方(发包方): 委托代理人: 乙方(承包方): 委托代理人: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程范围: 三、材质要求: 四、技术要求: 五、工程说明: 六、施工方式:包工包料,预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 风险提示:工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在

监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 (1)本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 (2)乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并对材料质量负责。 (3)、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 1、准备工期:个日历天。 2、安装工期:个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前 3 天通知乙方,乙方必须在规定时间到达施工现场,开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价:元整。大写。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后,甲方一次性支付合同总价款的 95作为预付工程款,剩余 5作为质保金,验收合格经确认无质量问题,乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。

电力工程施工委托合同协议书范本

发包方:(以下简称甲方) 承包方:以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下: 第一条工程概况 工程名称: 工程地点:____________ 工程内容:________________________教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工,包工包料;教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装,调试;教授新村1250KVA 箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接,电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接; 1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。 承包形式:总承包,包工包料,交钥匙工程 (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等) 第二条工程总价 合同总价为(RMB):________万元整含税(大写________元整),以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)________% ________元整,(大写________元整); 2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)________元整(大写________元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) ________元整(大写________元整) 4、双方盖章后合同开始生效。

第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件,双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账; 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付; 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续; 4、自柜体到厂日起履行保固条款; 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

电力低压线路施工合同范本

编号:________ 电力低压线路施工合同范本 甲方:______________________ 乙方:______________________ 签订日期:_____年____月____日 第1 页共8 页

电力低压线路施工合同范本 电力低压线路施工合同范本(一) 甲方: 乙方: 因甲方用电需要,根据中华人民共和国《合同法》有关规定,就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜,经甲乙双方友好协商,达成如下协议: 一、协议内容: 1、临时安装1台XXX变压器。 备注:以上施工用材除XXX变压器由甲方提供外,其余所有材料均由乙方提供。 二、工期: 日历工期:本协议签订后,乙方应在10日内完成上述施工内容 (因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工,报甲方同意后,工期顺延)。 三、质量标准: 乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工,达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。 第 2 页共 8 页

四、安全要求: 在施工过程中,应按相关标准、规范、规定施工,确保安全,因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担,若工程延期给甲方造成的损失,乙方应承担全部责任。 五、质保: 乙方须确保整条施工线路的供电稳定性,保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求,并出具书面证明和计算依据。 六、甲方的权利和义务: 1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。 2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查,并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。 3、甲方有义务在乙方要求工作协助时,对乙方进行必要的支持。 4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。 七、乙方的权利和义务: 1、乙方确保安全施工,保证按期、保质完成施工任务。 2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。 3、竣工验收时,乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套,甲方组织验收。 第 3 页共 8 页

相关主题