安装工程分包合同
合同编号：发包人(以下简称甲方):
分包人(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定并结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经双方充分协商特签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称: 。
1.2工程地点: 。
第二条：承包范围
2.1承包范围：。
2.2工作内容：工艺管道安装、电气安装、流量计安装等所有工程。
第三条：合同工期：
总工期工日历天：（ 201 年月日至 201 年月日）。
保修期以建设单位对工程的竣工验收完成之日起计算，为月。
3.1乙方按甲方总体施工计划编制具体的施工进度计划，经甲方审核后实施。同时，乙方应满足甲方最新版的施工进度计划要求。
3.2由于乙方的原因，造成合同约定的工期延误时，延误工期在5天以内，每延期一天（按日历天）按合同总价的千分之一支付甲方延期违约金。超过五天后，乙方在指定合理期限内仍不纠正违约行为并导致合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。合同解除后，乙方应支付违约金并赔偿因工期延误造成甲方的直接损失和可预期收入。
3.3因下列情况造成延误的，经甲方签证后，工期相应顺延：
3.3.1重大设计修改；
3.3.2人力不可抗拒的因素；
3.3.3合同中约定或甲方同意工期顺延的其他情况。
3.3.4由甲方原因造成工期延误的。
第四条：合同价款
4.1本工程合同价款暂定为人民币元（大写：元整）。前述单价包括但不限于安装工程施工人工、安装辅助材料、机械、成品保护、检验调试、工期、质量、安全、文明
施工、措施费、管理费、利润、清洁、采管、税金等竣工综合包干费用。
4.2本合同价款包含分包单位为完成本合同所做的准备、协调、组织、实施、配套、各种往来、试验检测、资料编制、竣工验收移交等一切工作（包质量、包安全、包进度、包文明施工），包括了人工、措施、管理费、利润、规费、材料。。
4.3本合同价款含税（分包提供足额11%税率增值税专用发票）。
4.4本工程暂定合同价款不作为进度款支付和工程结算的依据。
第五条：价款结算方式
5.1工程价款结算原则：实行工程量清单计价,工程量清单编制按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关配套文件,综合单价按定额组价，即采用2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件进行组价后作为结算综合单价。
分部分项工程量和措施项目工程量计量规则按《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）等9本计量规范及相关配套文件计算。现场施工难度较大采取的施工措施，实施前由分包人编制专项施工方案，需经发包人审批同意，双方核定专项施工措施费用后计入结算总价。
同时双方约定：(1)安全文明施工费按基本费率计取;(2)规费按施工期分包人持有规费证核定费率计取；(3) 销项增值税额按11%计取；(4)主要材料(设备)价格(不含税)按施工地施工期当月信息价计取，信息价为区间价的按平均价计取,施工地信息价没有的按相邻区(县)信息价计取，信息价没有的或信息价与施工期实际采购价相差较大由发包人认质认价后计取，分包人协助认质认价工作。但信息价能通过折算的除外,如知道材积,吨换算米的等。
5.2分包人做好施工期与结算办理相关的资料,且完善签字(或盖章)手续。
5.3本合同范围内所有工程施工准备、施工和维护及直至移交而发生的各项应有费用均包含在该合同单价之内，一律不做调整。
5.4按照国家税法和地方规定。
5.5施工用水、电费、临时用房由乙方负责。
5.6本工程生活临时设施、食宿由乙方自行解决。
第六条：价款支付方式
6.1预付款：无预付款。
6.2进度款的支付：设备安装完成验收10个工作日后，甲方向乙方支付暂定合同额的80%；结算完成且乙方提供全额增值税专用发票后10个工作日内，甲方向乙方支付至结算价的95%。。
6.3预留款和支付：质保期满后14工作日内支付5%质保金,质保金不计利息
6.4 价款支付形式: 电汇。
6.5甲方确认的开票信息如下：
单位名称：
纳税人识别号:
地址、电话：
开户银行名称：
开户银行账号：
6.6乙方指定收款账户为：
账户名：
开户行：
账号：
甲方向乙方指定的账户支付本合同项下的工程款后，视为乙方已收到。
6.7尽管有上述时间规定，乙方应在支付前向甲方提交支付申请以及所需的相关资料和增值税发票。甲方只在收到所有合格的支付凭证后，才向乙方支付。如因乙方未能及时提交所需的相关资料和票据，或提交的资料和票据不能满足甲方的付款要求的，则甲方有权拒付，由此造成付款延误，甲方不承担逾期付款的责任。
第七条：物资供应
7.1乙方必须配备劳动保护用品的配备（安全帽、鞋、安全带、工作服等）。
7.2乙方必须提供安装时所需要的设备、工具等机具。
第八条：双方职责
8.1甲方
8.1.1指定项目负责人负责工程实施过程中甲方工作的协调。
8.1.2提供工程的设计图纸及说明、技术规范、质量标准，提供企业标准及规章制度。
8.1.3组织对乙方进行工程施工前的技术、安全交底。
8.1.4负责组织工程质检及工程竣工验收。
8.1.5甲方有权对乙方承担的工程随时进行检查、考核，并作为合同结算的依据。
8.1.6甲方有权在乙方施工中，对乙方不称职人员进行更换。
8.2乙方
8.2.1负责解决工程所需的临时场地，负责施工区域的水电、通讯等临时设施的建拆和管理维护工作，负责协调处理施工现场与周边有关事宜。
8.2.2施工前与甲方签订安全文明生产施工协议，指定项目经理全面负责本工程管理（安全、质量、进度）。
8.2.3负责《施工组织设计》的编写及实施；负责工程的组织、实施；负责施工现场的安全、质量以及进度的管理，对工程施工现场的安全、质量及进度负责。负责工程施工过程中涉及相关方的政策处理及协调。
8.2.4负责按工程进度及工程质量标准进行各项有关的检测和试验，并报甲方审核批准。乙方应对检测或试验结果的真实性和正确性负责。
8.2.5按时向甲方提供月度施工统计报表。
8.2.6根据甲方的要求更换不称职的项目经理及工作人员。乙方若需更换项目经理，应提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方的同意。
8.2.7乙方应根据甲方项目负责人依据本合同签发的指令组织施工。施工过程中，若遇紧急情况且无法与甲方项目负责人联系时，乙方应采取保证人员生命及工程财产安全的应急措施，并在采取措施的48小时内向甲方递交书面报告。责任在甲方，甲方承担相应费用，工期延顺；责任在乙方，乙方承担相应费用，工期不变。
8.2.8负责施工过程中各项资料、竣工资料、竣工图编制所需的资料收集及管理，工程竣工后移交甲方。
8.2.9乙方在施工中应加强对工作人员教育和管理，树立安全、质量、服务的观念，认真按甲方要求，进行安全文明施工，做到工完料尽场地清，施工垃圾须倒在规定的地点，否则乙方负责由此引起的一切问题。
8.2.10乙方负责进出施工区域的车辆、机具及其操作人员的管理。应遵守国家有关交通法规，服从甲方管理人员的检查、监督；服从甲方安全部门监督，服从甲方保卫部门管理。
8.2.11乙方应定期检查工机具的使用状况，并及时更新。施工中所需的劳动防护用品（安全帽、工作服、防护皮鞋、防尘口罩等），乙方应及时发放至工作人员，并确保工作人员在工作中使用。
8.2.13乙方应遵守国家职业安全卫生标准，遵守甲方的质量、职业安全卫生、环境管理手册、程序和有关的工程、质量管理制度，并纳入甲方的质量、职业安全卫生、环境管理体系运行。采取切实的措施，保证职工在劳动保护、劳动安全、职业卫生等方面符合国家规定。
8.2.14乙方与甲方在签订施工合同前必须与甲方项目部签订《安全健康与环境管理协议》作为合同的附件。
第九条：工程质量
9.1乙方必须严格按照甲方提供的施工要求和国家颁布的设备、质量技术要求、规范、规程和标准进行施工，并接受甲方的监督，每天施工结束后做到工完场清。
9.2乙方参加特殊施工工作人员必须持有合格的特殊工作操作证，并应配备专职安全员，施工及管理人员相对稳定。
9.3由于乙方不按规范施工，由乙方无条件返工，并承担由此给甲方造成的一切损失，甲方有权给予乙方相应处罚，最高不超过合同总金额的5%。
第十条：安全责任
10.1双方应严格遵守《安全工作规程》、《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范，遵守国家和行业有关安全的标准、规范，遵守业主有关安全的管理标准及规章制度。
10.2甲方对乙方人员进入厂安全教育，提供有关安全管理的标准，对乙方进行必要的安全、技术交底，为乙方指明作业区域。甲方有权检查乙方在作业中安全措施、安全职责的落实情况，有权根据生产和安全要求，请乙方临时转移作业点或暂停作业，有权对乙方违章作业或危及设施的不安全行为提出警告或停止其作业。
10.3乙方代表人是本合同的安全工作的第一责任人，对本合同施工中涉及的安全负责，对派遣的工作人员，以及提供的工具、机械、施工现场的安全负责，保证其派遣的工作人员具有完成本合同工作的安全知识和能力。
10.4乙方施工前必须与甲方安全部门签订安全健康环境管理协议，待协议生效后方可施工。并作为本合同的附件。乙方指定为本合同专职安全员，负责施工现场及施工过程的安全管理。
10.5乙方负责与本合同项目有关的安全措施的制订与落实，对于高空、交叉、动火作业及消防安全等，必须制定并落实专门防范保护措施，确保施工现场的安全。
10.6乙方应在入厂施工前7天提供工作人员名单、企业安全管理组织体系、企业安全资质等级资料交甲方安全部门审查，合格后，按甲方安全部门核定后的人员名单在甲方保卫部门办理有关入厂及其他手续。乙方参加施工的特种作业人员，应具有当地政府部门颁发的有效证件并持证上岗。特殊工种应具备特殊上岗证，并提交一份上述证件的复印件交甲方安全部门备案。
10.7严格执行业主、甲方《工作票管理实施细则》，严禁无工作票施工。工作票甲方负责签发、许可。乙方应严格遵守工作票的安全措施和注意事项。
10.8严格执行现场安全交底制度，项目开工前，双方必须进行安全交底。
第十一条：环保
11.1双方在合同履行过程中，应遵守国家、地方、行业的环保政策与法规。
11.2甲方责任
①向乙方宣传贯彻甲方的环境方针。
②向宣传与施工有关的EMS相关程序文件。
③向乙方说明废物收集方法以及堆放、处置地点。
11.3乙方责任
①了解甲方的环境方针。
②了解甲方的环境管理体系要求。
③在施工中，采取必要的措施减少水、电的消耗，降低噪声污染。并对施工所产生的固体废弃物、排放的污染物（如废料、废气、清洗废油、废水、废液等），乙方应集中放置管理，并按地方环保法规处理。
④妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险品，应采取防范措施，防止在储、运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成对环境的污染。施工中所使用机械、车辆排放的废气、噪
声及冲洗废水要符合国家及地方规定的排放标准。
⑤在施工过程中，不得扰乱施工区域内以及附近居民的生活。
⑥甲方有权对乙方的施工进行不定期的监督与检查，并作为合同结算的依据。
第十二条：交付及验收
12.1乙方按照合同约定全部完成安装、调试验收合格交付使用。交货验收时对乙方采购辅助材料须提供合格证书、使用手册等。
12.2验收由甲方组织相关单位进行验收，乙方配合进行：
（1）、设备在乙方通知安装施工完毕后10日内为试用期，试用期间发生质量问题，修复后试用验收相应顺延；试用期结束后 5 工作日完成最终验收；试用期间无产品质量问题或甲方原因逾期未试用，则视为乙方提供产品已经通过最终验收。
（2）、验收时如发生所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更改损坏部件的有效证据。由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。
（4）、如验收合格，甲方出具书面验收合格报告，如验收不合格，乙方因立即整改（整改免费），直到通过验收，如因乙方整改不及时影响工期。
12.3验收标准
（1）本工程以按照国家标准，即《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001) 和《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB 50334-2002)，应执行现行的国家标准。
（2）本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
（3）甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
12.4乙方应将自行采购和安装的设备装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付本款规定的清单和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交付。
12.5如乙方采购辅助材料经三次维修任不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方未能交付安装工程而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。
第十三条:违约责任
13.1乙方应当约定时间完成安装工程施工、调试和试运行合格，否则，每延迟一天乙方向甲方支付合同金额千分之一的违约金；迟延交付超过 10 日，甲方同时有权解除合同，要求乙方退还已支付款项，并有权向乙方主张因乙方迟延交付导致甲方对其他合同向对方的损害赔偿责任和甲方的其他损失。
13.2保修期内，乙方必须在接到甲方维修通知后24小时内派人至甲方现场维修,乙方未能在合同约定的期限内履行应尽的保修义务，每迟延12小时，乙方向甲方支付合同金额
1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，接通知后超过24小时没有派人维修的，甲方可以自行邀请相关单位和人员进行维修，所产生费用由乙方承担，在质保金中予以扣除，不足部分由乙方向甲方支付。
13.3本合同其他条款有约定责任的，按各条约定执行。
第十四条：赔偿
14.1因乙方施工不当、行为过失，造成甲方、业主设备损坏、机组停运、资产流失或损失，乙方按规定赔偿甲方损失。
14.2乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场的设备、设施和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
第十五条：争议解决
在合同履行过程中，双方若发生纠纷，首先应及时友好协商，如果协商不成，任何一方可向工程所在地法院起诉。
第十六条：其他约定
16..1本工程竣工后，承包人必须将建筑物和施工场地、生活区周围清除干净，无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无掩埋的硬化道路、无施工设备基础，做到场地清洁、达到交钥匙工程标准，否则发包方不予支付工程款或双倍扣除清理费用。
16.2民工工资保障
16.2.1乙方必须按月足额以法定货币发放民工工资，如甲方抽查发现乙方存在拖欠民工工资的现象，甲方有权要求承包人限时支付拖欠的民工工资并扣除合同总价的10％作为民工工资发放保证金，在工程竣工并按期足额发放完毕民工工资后返还乙方。
16.2.2如因乙方拖欠民工工资等行为引发民工上访、闹事造成严重社会影响的，甲方有权直接扣除应付给乙方的工程款优先用于支付民工工资，并每引发民工上访、闹事一次对承包人处以合同总价5%的违约金。
16.2.3如因乙方拖欠民工工资等行为造成甲方经济损失或影响甲方声誉及项目品牌形象等的，乙方须赔偿乙方直接损失和间接损失，同时承担合同总价5%的违约金。
16.2.4甲方对其民工工资支付情况承担监督和管理责任，如乙方分包单位出现民工工资纠纷，乙方同样须按上述约定对甲方承担所有责任。
16.3承包人不得擅自更换投标时所报的项目经理和技术负责人，如须更换须征得发包人同意。未经发包人批准，承包人擅自更换项目经理或技术负责人，承包人应按0.5万元/人*次的标准向发包人支付违约偿金。
16.4承包人连续三个月完不成发包方下达的合理月度计划，发包人有权终止合同。
16.5施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月发包人管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，否则罚款1000元人民币。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理和发包人管理人员验收，审核通过后，方可组织验收。
16.6现场施工人员必须按国家有关规定持证上岗，并将有关资料送监理单位备案。
16.7承包人应将其分包的工程质量、工期、安全文明施工纳入其工程管理范畴，并对其行为负全责。
16.8严格按文明工地施工，设计专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运。
16.9本合同的所有附件与合同具有同样法律效力。
第十七条：其他
17.1本合同一式陆份。双方各执叁份。
17.2本合同自双方法定代表人或授权代表人盖章（签字）后当日起生效，在工程全部竣工验收，价款结清完毕，保修期满后失效。
17.3本合同条款如对某些特殊情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况，结合有关规定议定附则条款，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
附件一：设备安装工程安全文明环境管理协议
附件二：《工程质量保修书》
附件三：《廉政责任书》
甲方：乙方：
单位名称（章）：单位名称（章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
签订日期：年月日
附件一：
设备安装工程安全文明环境管理协议
发包人(以下简称甲方):
分包人(以下简称乙方):
为了明确双方的安全生产责任及加强现场施工管理，确保施工安全生产、文明施工和施工环境，双方在签订建筑安装合同的同时，签订本协议，必须严格执行。
第一条、承包工程项目
1、项目名称：
2、承包范围：。
第二条、工程工期
总工期工日历天：（ 201 年月日至 201 年月日）。
第三条、安全环境管理内容
1、双方必须认真贯彻国家及上级安全生产、环境保护主管部门颁发的有关安全生产、文明施工和环境保护的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
乙方必须执行甲方的有关安全管理制度，甲方有权在乙方施工过程中随时进入现场进行安全检查，并按甲方有关安全生产管理制度进行处罚。
2、双方应建立安全管理组织体制，配备专职安全生产负责人及各级专、兼职的安全人员；并应制定施工所需的各种安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度等相关制度、规定。
3、乙方在施工前要认真勘察现场。
乙方在其编制的施工组织设计或施工措施中应制订有针对性的安全技术措施、文明施工及环境管理措施，并严格按其要求施工。
4必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。
5、保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。
6、承包方人员对所处的施工区域、作业环境、操作施工设备、工器用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工器用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中产生的后果自行负责。
乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如发、承包双方必须相
互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制定有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
7、发、承包双方必须严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪用他用。电焊、气焊作业应按规定办理动火审批手续。严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
8、发、承包双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和发、承包双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
9、发、承包双方在施工中，应注意地下管线及高、低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
10、乙方在施工期间必须严格执行GB/T28001标准和甲方的职业健康安全管理体系等文件，遵守甲方的安全生产管理的各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及监督检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权力。
11、施工机械按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场必须经过安全检查，经安全检查合格的方能使用，施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证人员操作。
12、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
13、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，发、乙方都应监督施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。
14、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人员擅自操作使用电气机械设备。
15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事单位负责。
16、乙方应当严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态，在容易发生火灾的地区施工活着储存、使用易燃易爆器材时，乙方应当采取特殊的消防安全措施。
17、乙方必须遵守国家有关环境保护的法律法规ISO14001标准及甲方的环境管理体系文件，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。
18、施工现场设置各类必要的职工生活设施时，应符合卫生、通风、照明等要求。职工膳食、饮水供应应当符合卫生要求。
19、承、发包双方应当采取下列防止环境污染的措施：
（1）妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入河流；
（2）除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青活着焚烧油毡尤其以及其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；
（3）使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物；
（4）采取有效措施控制施工过程中的扬尘；
（5）对施工中产生的有毒有害废弃物进行回收处里，禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；
20、贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
21、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失及善后处理费用，乙方自行承担。
22、其它
（1）乙方负责对自己施工的范围开展安全管理、文明施工及环境管理，并有完整的管理体系。必须配备专职人员，有关管理资料应提供甲方备案，甲方负责检查督促。
（2）乙方提供使用劳动力人员名单，在册施工人员有变动，乙方必须书面通知甲方，在册外的人员发生事故由乙方全部负责。
（3）乙方承建工程部分的安全责任由乙方负责，并承担由于安全管理、安全操作不
规范给甲方造成的一切损失；
（4）乙方在施工期间严格按照甲方、监理、建设单位对本工程关于现场安全管理的一切制度要求执行；
（5）工期延长，本协议顺延。
23、施工期间，乙方指派文银奎同志负责本工程项目的有关安全、文明施工及环境管理工作；甲方指派郝新竹同志负责联系予以协助督促乙方执行有关规定。发、承包双方应经常联系，相互协助检查工程项目中该项工作。
第三条、违约责任
1、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知代理甲方现场代表（工程师），同时甲方将根据造成事故的严重程度,对乙方收取违约金,具体标准为:每重伤1人,乙方支付甲方工程总造价2%以内（最多不超过200000.00元）的违约金；每死亡1人，收取乙方工程总造价4%以内（最多不超过400000.00元）的违约金。
2、因乙方的责任造成安全生产、文明施工管理不善受到建设行政主管部门通报批评并勒令停工的，每次处以乙方20000.00元违约金。
3、因乙方不按现行国家标准规范及操作规程实施安全生产、文明施工管理出现安全文明隐患经代理甲方、甲方、政府行政主管职能部门或监理人提出，不整改或整改不及时的，每次处以乙方20000.00元以下违约金。
4、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、房屋损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
5、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
6、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
7、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担500元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担1000元/人次的违约责任。
8、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。
9、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按1000元至5000元/人次承担违约责任。
10、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按2000元至
10000元/天承担违约责任。
10、施工过程中发生人身伤亡及其他事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担30000元至100000元/次的违约责任。
以上费用不包括地方政府有关管理部门的处罚费用及相关损失，甲方有权从乙方履约担保或任何甲方应付乙方的款项中扣除。
第七条、其它
1、本协议作为《建筑安装工程承包合同》的组成部分，与《建筑安装工程承包合同》条款具有同等法律效力。
2、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。经双方签署后立即生效
甲方（盖章）：乙方（盖章）:
法定代表人：法定代表人：
经办人：经办人:
合同签订时间：年月日
附件二：
设备及管道安装工程质量保修书
发包人(以下简称甲方):
分包人(以下简称乙方):
甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对工程签订工程质量保修书。
第一条、工程质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水排水管工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热，电气管线、给排水管道和装修工程，以及双方约定的其他项目。
第二条、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.?电气管线、给排水管道、设备安装工程为天；
第三条、质量保修责任
1、?属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到修理通知之日起2天内派人修理，乙方不在约定期限内派人修理的，甲方可委托其他人员修理，由此产生的修理相关费用由乙方负责。
2、发生须紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
4. 质量保修完成后，由甲方组织验收。
第四条、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第五条、质量保修金的支付
双方约定的工程质量保修事项：本工程质保金为结算总价款的5%，质保期为1个月，质保期满无质量问题后无息付清。
第六条、其他
本工程质量保修书作为《安装分包工程合同》附件，由《安装分包工程合同》甲方与乙方双方共同签署有效期限至保修期满。本协议书一式肆份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）:
法定代表人：法定代表人：
经办人：经办人:
合同签订时间：年月日
附件三：
廉政责任书
发包人(以下简称甲方):
分包人(以下简称乙方):
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
第一条、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条、甲方责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。
第三条、乙方责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条、违约责任
4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；对乙方给予行贿金额10倍的罚款(此款由行贿人承担)扣减工程款3%-5%的处罚，直至终止合同(甲方可直接从工程款里扣除)。给甲方单位造成经济损失的，同时应予以赔偿。
4.3乙方在工程项目建设中有贿赂甲方人员，被纪检、检察、监察机关立案查处的，甲方有权终止本合同，由此甲方所造成的一切损失均由乙方自行承担，并负责由此发生的一切费用（在工程款中扣除）。
4.5如乙方违反本协议，除承担上述违约责任外，余下项目工程款不再支付，作为违约金支付甲方。
第五条、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至保修期结束时止。
第六条、责任书份数
本责任书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。经双方签署后立即生效
第七条、其它
本责任书作为《安装分包工程合同》的组成部分，与《安装分包工程合同》条款具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）: 法定代表人：法定代表人：经办人：经办人: 合同签订时间：年月日
天津市 建设工程施工专业分包合同（GF—2003—0213） 天津市城乡建设委员会 监制天津市工商行政管理局
协议书 承包人：（全称）天津市武清区建筑工程总公司第二建筑公司 分包人：（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于天津宸旭投资有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、概况 分包工程名称：大王古庄镇还迁住宅小区1-2#楼外墙保温工程 分包工程地点：大王古庄镇城王路东侧 分包工程承包范围：按照施工图纸及相关规范要求完成外墙保温工程施工，包工包料，负责材料复试项目，自带施工中所需的各种小型工具。 二、分包合同价款： 采用固定单价合同，总价款以现场实际结算工程量核算。 每平米单价：大写：人民币元，小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于2016 年 6 月10 日开工； 竣工日期：本分包工程定于2016 年7 月10 日竣工； 合同工期总日历天数为：30 天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格(符合国家规范验收及相关节能验收标准。 五、组成分包合同的文件包括： 1、本合同协议书；
2、中标通知书（如有时）； 3、分包人的报价书； 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 5、本合同专用条款； 6、本合同通用条款； 7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：2016 年 5 月25 日； 合同订立地点：大王古庄镇还迁楼工程项目部 本合同双方约定签字盖章后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
建筑水电安装分包合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-608670建筑水电安装分包合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 发包方（甲方）：______________ 分包方（乙方）：______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。 第四条承包方式：甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。 第五条结算方式：以建筑面积为准。 第六条工期
总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。 第七条工程质量 合格，达到设计和国家现行质量验收的规范要求； 第八条工程款支付 按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。 第九条设备材料供应 1．工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。 2．乙方提前十天提出材料计划。 第十条文明施工 1．在施工中，甲方应贯彻执行jgj59-99标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。 2．甲乙双方应严格遵守云南省人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。 3．乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注
内部编号：AN-QP-HT854 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 建筑安装分包合同通用范本
建筑安装分包合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 建筑安装分包合同 总包方：____（以下简称甲方） 分包方：____（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府〔１９８４〕×号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：____ 二、工程地点：____ 三、工程编号：____施工许可证号：____营
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 设备安装分包合同
编号：FS-DY-17380 设备安装分包合同 甲方：乙方： 经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程 二、工程地点：慈利县朝阳乡金龙村(距县城50公里) 三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。 四、工程价款及工程结算：
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期及进度： 1、根据甲乙双方商定，乙方在20xx年8月10日前进场施工，20xx年10月30 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。 2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。 3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。 六、付款方式： 1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。 2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量
工程专业分包合同范本 发包方：_________________（以下称甲方） 分包人：_________________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议； 一、工程概况 分包工程名称：_____________工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理 姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责
水电安装劳务分包合同 甲方：联兴建筑工程南部县监管中心建设项目部 乙方： 根据甲方承建的施工任务需要，为了确保工程质量，加快工程进度；做到安全生产、文明施工；降低工程成本；提高企业的经济效益。甲方决定将其总承包施工的南部县监管中心建设项目（拘留所及戒毒所、看守所、武警营房、食堂、ＡB门、监管中心大门、武警营房大门等）的水电安装工程劳务部分（包含所有定额中规定的计价辅助材料）分包给乙方。根据《中华人民国合同法》、《建筑法》、《质量管理条例》、《安全生产法》、《劳动合同法》等相关法律、法规、验收标准和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成共识，订立本合同： 一、工程概况： 1、工程名称：南部县监管中心建设项目 2、工程地点：南部县黄金镇盐井湾村 3、工程结构形式：框架结构 二、工程劳务承包容（包含图纸会审记录和不完善部分及不影 响工程造价的容）具体如下： 1、施工前期准备工作中的不超过二级配电箱和供水点：临时水 电安装以及施工期间临时水电安装和日常维护工作；工程竣
工后拆除和清理工作，归还到甲方指定地方堆码整齐。 2、强电：按施工图上强电管道和线盒、箱体等预埋、管穿线、布线及灯具、插座等全部安装工程容，直到本工程主要供电网接通为止。 3、弱电: 按施工图上相关弱电管道、线盒、箱体及洞口预埋全部工作容。 4、消防：按施工图上相关消防管道、线盒、箱体及洞口预埋、喷淋等全部工作容。 5、防雷：按照施工图做好基础、屋面防雷接地等安装。 6、给水系统：按照施工图预埋管道、试压、水龙头和洁具等给水安装全部工程容，直到本工程主要供水管道碰头连通为止。 7、排水系统：排水、排污预埋及安装（室排水全部安装完毕及补洞口），，直到本工程主要排水管道碰头连通为止。 8消防工程：按施工图上相关消防管道和洞口预埋的全部工作容。 9、本工程给所有排水及排污管道、强弱电、消防管道预埋、开洞、开槽、吊洞、修补等全部工作容均包含在，且移交到下一道工序为止。 10、合同价款增减：本协议采用固定单价包干方式计价，施工过程中因设计变更等未造成建筑面积的变动的不作增减。 11、未尽事宜按国家和行业现行相关规要求执行 三、工程承包方式、承包围：
合同编号：YT-FS-3317-48 设备安装分包合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备安装分包合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：乙方： 经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设 备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙 双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国 经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有 关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共 同遵守。 一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工 程 二、工程地点：慈利县朝阳乡金龙村(距县城50 公里) 三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除 (含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、 3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改
造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。 四、工程价款及工程结算： 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期及进度： 1、根据甲乙双方商定，乙方在20xx年8月10日前进场施工，20xx年 10月 30 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。 2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。 3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑
防水专业分包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
防水专业分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包单位：(以下简称甲方) 专业承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，三方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。 第1条工程概况 1.1楼的防水工程施工。 1.2工期：本工程自年日开工，于
水电安装劳务分包合同 甲方：四川联兴建筑工程有限公司南部县监管中心建设项目部 乙方：_____________________________________________________ 根据甲方承建的施工任务需要，为了确保工程质量，加快工程进度；做到安全生产、文明施工；降低工程成本；提高企业的经济效益。甲方决定将其总承包施工的南部县监管中心建设项目（拘留所及戒毒所、看守所、武警营房、食堂、A B门、监管中心大门、武警营房大门等）的水电安装工程劳务部分（包含所有定额中规定的计价辅助材料）分包给乙方。根据〈中华人民共 和国合同法》、建筑法》、质量管理条例》、安全生产法》、 〈劳动合同法》等相关法律、法规、验收标准和诚实信用的原则, 经双方友好协商,达成共识,订立本合同： 一、工程概况： 1、工程名称：南部县监管中心建设项目 2、工程地点：南部县黄金镇盐井湾村 3、工程结构形式：框架结构 二、工程劳务承包内容（包含图纸会审记录和不完善部分及不 影响工程造价的内容）具体如下： 1、施工前期准备工作中的不超过二级配电箱和供水点：临时 水电安装以及施工期间临时水电安装和日常维护工作；工
程竣 工后拆除和清理工作,归还到甲方指定地方堆码整齐。 2、强电：按施工图上强电管道和线盒、箱体等预埋、管内穿线、布线及灯具、插座等全部安装工程内容，直到本工程主要供电网接通为止。 3、弱电：按施工图上相关弱电管道、线盒、箱体及洞口预埋全部工作内容。 4、消防：按施工图上相关消防管道、线盒、箱体及洞口预埋、喷淋等全部工作内容。 5、防雷：按照施工图做好基础、屋面防雷接地等安装。 6、给水系统：按照施工图预埋管道、试压、水龙头和洁具等给水安装全部工程内容，直到本工程主要供水管道碰头连通为止。 7、排水系统：排水、排污预埋及安装（室内排水全部安装完毕及补洞口），，直到本工程主要排水管道碰头连通为止。 8消防工程：按施工图上相关消防管道和洞口预埋的全部工作内容。 9、本工程给所有排水及排污管道、强弱电、消防管道预埋、开洞、开槽、吊洞、修补等全部工作内容均包含在内，且移交到下一道工序为止。 10、合同价款增减：本协议采用固定单价包干方式计价，施工过程中因设计变更等未造成建筑面积的变动的不作增减。 11、未尽事宜按国家和行业现行相关规范要求执行 三、工程承包方式、承包范围：
建设工程劳务分包合同 工程名称： 施工总承包商： 劳务分包单位： 分包作业项目： 订立时间：年月日
劳务分包协议书 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各项劳务作业相互配合，发挥各自的积极性，双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 分包作业容： 二、劳务分包作业围 承包围：本工程图纸围所有水电安装工程。 三、合同工期 合同工期以甲方与建设方所签订的开竣工日期为准，具体分包作业施工进度必须符合甲方总体施工进度计划。 四、质量标准 劳务作业工程质量标准： 五、合同价款 合同单价：元/㎡
合同价款：元 ￥：元 六、双方派驻现场代表 发包方派驻的项目经理 ：职务： 职权：代表发包方全面履行与建设方签订的施工合同。负责工地现场管理，指导并监督承包方的施工作业。 承包方派驻的施工负责人 ：职务： 职权：代表承包方全面履行本合同。 七、工期管理 7.1 进度计划 承包方必须根据发包方总体施工进度计划，合理安排劳务分项施工作业，确保承包方进度计划的实现。 7.2 工期延误 乙方根据甲方的工期计划（根据实际情况，工期计划按月/周/日或施工层、段由乙方签字为准）及时完成各项作业。未按甲方提交计划完工，以500元/天暂收罚款押金。 押金处理方式：a中途离场或分包工程竣工超过总进度计划，罚款和押金没收；b按总进度计划时间没有超过的，罚款和押金退还；提前完成的，按实际情况给予相应的奖励。 由于甲方原因引起的，工期相应顺延。 八、质量管理 8.1 乙方必须严格按图施工，并结合施工规，市有关规定及施工员技术交底要求施工，杜绝质量通病； 8.2 分项工程验收结果以甲方质量员和项目经理验收为准，分部工程以质检站验收评定
合同编号：YT-FS-2003-65 设备安装分包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备安装分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：乙方: 为保证马芜高速10KV供配电工程安装工程的顺 利进行，确保本项目按预定时间对设备进行供电，安 徽省水利建设工程有限公司,由于甲方无外线施工资 质,为便于向供电公司申报,决定将本项目所有机电设 备的安装承包给乙方安徽聚慧输变电工程有限公司组 织施工。 一、工程名称及地点 二、合同价款： 本合同暂定价款为人民币：贰拾万.(具体见本合 同附件工程最终结账依据表) 三、承包范围： 本合同工程承包范围为：马芜高速公路房建区金 湖主线收费站、东阳互通收费站配电房10KV外线电缆
工程、配电房内的高、低压电缆敷设、高、低压开关柜、变压器、柴油发电机组的安装等工程施工、材料下货、保管、安装，调试、交接试验向当地供电公司递交安装资格审查、中间检查、交接试验、竣工文件的编制和配合供电公司直至设备受电等工作. 总而言之,上述二个供配电点乙方的施工责任范围为：从10KV电源的搭火至配电房所有设备受电为界限，其为完成该工程所发生的一切费用都包含在本合同价款内。乙方合同包含的材料： 1)外接线电缆工程所需的一切材料及各种协调费已包含在本合同价款内。 2)配电房内的接地系统、预埋件、基础槽钢、电缆支架的材料采购。甲方合同包含的材料：配电房内基础槽钢向上所有的材料设备由甲方付款购买提供。 五、工期及质量要求 1、工期为20xx年10月20日，由于甲方供货不及时和房建单位土建没有按时完工不具备进场施工条件,而影响乙方合理施工工期除外。
省建设投资集团有限公司 分包合同（示文本） 甲（总包人）： 乙（分包人）： 依照《人民国合同法》、《人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“业主”或“建设单位”）与甲已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），甲和乙双就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）双法定代表人签字并加盖双公章或合同专用章的补充合同、补充协议； （2）本合同； （3）中标通知书（如有）； （4）招标文件（或询价文件）； （5）投标文件（或报价文件）； （6）本合同工程建设标准、图纸； （7）除总包合同工程价款之外的总包合同文件； （8）合同履行过程中，双有关工程的洽商、变更等书面记录和文件，包括有关通知、指令、工程会议纪要等，在合同履行过程中以时间先后顺序,之后的优于之前的。 二、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：
3、分包工程围与容： 4、承包式： 三、分包工程价款及结算式 1.本合同采用下列第种式确定分包合同价款及结算式 （1）采取固定总价法，除非合同另有约定，在图纸不变、规标准不发生变化的情况下，合同价款一律不做调整。本合同总价中已包括但不限于人工、材料、施工机械、水电、施工技术、施工组织、各类规费、利润和税金等费用，即履行合同文件下所有义务的一切成本、费用、税金、规费及利润等。若有报价的工程量清单，清单单价仅作为变更签证计价的依据，清单项目及数量不作为结算的依据。 本分包工程固定合同价款为人民币万元。 （2）采取固定单价法，除非合同另有约定，本合同约定的综合单价不因合同履行期间物价变动、定额标准、政策（含地政府及部门文件）变化而进行调整，工程量按实结算。固定综合单价中已包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费（含安拆费和场外运输费）、水电费、施工技术措施费、施工组织措施费、各类规费、企业管理费、利润和税金等。工程量清单单价作为变更签证计价的依据，工程量清单项目及单价作为结算的依据。 本分包工程暂定合同价款为人民币万元。 （3）采用业主审定结算价款减去总包管理配合等费用法，合同价款及结算式按照总包合同项下对应分包工程的合同价款及结算式，分包合同结算价款最终按业主审定结算价款减去总包管理、配合、水电及其他相关费用。 本分包工程暂定价款为人民币万元，总包管理配合等费用按分包合同价款的%扣减，结算时按照业主审定结算价款作为扣减基数。 2、无论选择哪种计价式，乙不得以人工或材料等涨价为由，主工程价款调整，更不得停工，否则应当根据本合同承担相应违约责任。甲有权视情况自主决定是否共同或者以甲的名义向业主主价格调整，是否调整的结果由乙承担，乙不
安装工程分包协议书 第一篇：安装工程分包协议书 总包单位：XXXXXXXXX新区项目部（以下简称甲方）分包单位：XXXXXX身份证号码：（以下简称乙方）由甲方承包的XXXXXXX 水电安装工程，经过商议和对比，决定将 此工程安装费（辅材除外）部分，遵循平等、公平和诚实守信的原则，经双方 协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 1、工程名称：XXXXXXXXXX 2、工程地点：城南路 3、工程内容：水电安装 二、施工日期： 以业主的工期要求为根据，乙方只可提前，不得延误，如因为乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担。 三、工程质量： 乙方本着创精品工程，树公司形象的原则精心组织、规范施工，服从甲方现场项目部指挥，确保所施工的工程达到甲方与业主的要求，根据国家验收标准乙方保证工程一次性验收100 %达到合格标准，如因为乙方原因造成甲方工程质量验收不合格或达不到业主要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担。
四、文明施工： 1、乙方在施工现场尽量统一着工作服上班，进入施工现场一定要戴好安全帽，系好安全带，高空作业系好保险带等劳保用品， 2、乙方应按照有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任，切实做到文明施工，安全生产。 3、施工人员（包括管理人员）在工作期间不得酗酒、 打架，如一经发现每次罚款200元，严禁偷窃工地材料，如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款，严重的送公安 机关处理。 4、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范，如果因乙 方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责，甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款。 5、甲方配备专职的安全员，乙方必须服从指挥，做到无一般（火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等）事故，杜绝重大伤亡事故。 6、以上任何一条如因乙方不遵守，甲方有权利给予相 应的处罚和辞退，工资按分包协议书中完成任务的50%结帐。 五、施工范围： XXXX工地包括所有招标合同工程内容里的安装、试压、调试直至竣工验收合格为止。
YOUR LOGO 建筑安装工程分包合同范本正式 版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建筑安装工程分包合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 订立合同双方： 以下简称总承包方：____， 以下简称分包方____。 双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成____工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。 第一条工程名称____。(指分包部分之工程名称) 第二条工程地点____。 第三条工程范围____。(可用列附表办法) 第四条质量标准____。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出) 第五条承包方式____(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。 第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。 第七条工程包价本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。 第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自__年__月__日开工至__年__月__日止全部完工。 第十条中间交工本工程项目范围内的___工程，自__年__
水电安装分包合同范本 水电属于水利科技名词，意思是指水和电，水力发电等。那么水电安装分包合同怎样写的呢?以下是在小编为大家整理的水电安装分包合同范文，感谢您的欣赏。 水电安装分包合同范文一 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 甲方将四川房产公司。。商住楼工程防雷、水电安装分部工程施工任务委托乙方实施。为了明确各自职责和经济关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就本工程的防雷、水电安装分部工程施工事项充分协商一致，达成如下协议，共同信守。 一、工程名称：四川。。房产公司。。商住楼工程。 二、分包范围和工作内容：四川。。房产公司。。商住楼，施工图(建筑物外边线1.5m内)和图纸会审纪要范围内的防雷、水(室内给水、排水)、强电(室内管线、开关插座、楼梯间圆球吸顶灯、门面单、双管日光灯、住房普通白炽灯安装)、弱电(预埋管
道，弱电箱盒安装)分项工程的全部工作内容(包括入户管1.5m内)沟土方挖、填，包含临时设施水电安装(不含机修);灭火器只负责安装。 三、分包方式：按建筑面积计算人工费。 人工工时费按14元/m2(含劳务管理费)。 四、工期：必须满足甲方施工总进度要求。 五、质量标准：工程质量标准合格。 六、甲方职责 1、甲方负责施工过程中土建和水电的关系协调、质量、安全、进度、资料完善、工程款支付的控制和现场增加工程量核实、签认等。 2、负责向乙方提供各栋号工程水、电安装施工图一套。 3、负责对乙方进场工人进行三级安全教育和相关技术交底工作。 4、负责对乙方进场材料质量检验和随货通行的材质报告收集。 5、对乙方在施工过程中的质量、安全、进度和现场文明施工有监督、管理
设备安装分包合同范本6篇Model equipment installation subcontract 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
设备安装分包合同范本6篇 小泰温馨提示：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：设备安装分包合同范文 2、篇章2：设备安装分包合同范文 3、篇章3：设备安装分包合同范文 4、篇章4：安装工程分包合同范文 5、篇章5：安装工程分包合同范文 6、篇章6：安装工程分包合同范文 土建施工对于整个设备安装的顺利进行有着非常重要的意义,设备安装分包合同是怎么一回事呢?以下是在小泰为大家整理的设备安装分包合同范文，感谢您的阅读。 篇章1:设备安装分包合同范文
为保证马芜高速10KV供配电工程安装工程的顺利进行， 确保本项目按预定时间对设备进行供电，xxx有限公司,由于 甲方无外线施工资质,为便于向供电公司申报,决定将本项目所有机电设备的安装承包给乙方xxx有限公司组织施工。 一、工程名称及地点 本合同暂定价款为人民币：贰拾万.（具体见本合同附件 工程最终结账依据表） 本合同工程承包范围为：马芜高速公路房建区金湖主线 收费站、东阳互通收费站配电房10KV外线电缆工程、配电房 内的高、低压电缆敷设、高、低压开关柜、变压器、柴油发电机组的安装等工程施工、材料下货、保管、安装，调试、交接试验向当地供电公司递交安装资格审查、中间检查、交接试验、竣工文件的编制和配合供电公司直至设备受电等工作. 总而言之,上述二个供配电点乙方的施工责任范围为：从10KV电源的搭火至配电房所有设备受电为界限，其为完成该 工程所发生的一切费用都包含在本合同价款内。乙方合同包 含的材料： 1）外接线电缆工程所需的一切材料及各种协调费已包含 在本合同价款内。
编号：QJ-HT-0023 建筑安装工程承包合同专业 版(示范文本) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑安装工程承包合同专业版(示范 文本) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 发包方（以下简称甲方）： 地址： 承包方（以下简称乙方）： 地址： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：
4、工程内容： 二、工程期限 1、本工程合同总工期为_________天（日历天）。 2、本工程开工日期________年______月______日，竣工日期________年______月______日。 3、工期顺延 （1）甲方在合同规定开工日期前________天，不能交乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者。 （2）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷，需要修配、更换而耽误施工进度者。 （3）不属包干系数范围内的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。 （4）在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。 （5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
水电安装施工承包 合同书 工程名称： 发包方： 乙方： 签订日期：年月日 建筑水电安装工程承包协议书
发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方对本工程有关事宜协商一致，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，达成以下协议条款。 一．工程概况： 工程名称： 工程地点： 施工内容： 二、工期进度要求： （一）开工日期：年月日 （二）总（日历）工期：个月 （三）具体工期，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 三、承包方式与范围： （一）承包方式： （二）承包范围： 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。 2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3.夜间施工乙方必须派专人值班。 四、承包价格 1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法： a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《2017年山东省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《2017年山东省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，
则按有关政策性文件执行 2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3﹑人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。 五、工程质量要求 1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。 3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。 5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。 6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。 7.保修期为一年。 五、施工工期 1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。 2、工期延误 （1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 （2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担； （3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。 六、安全施工要求 1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。 4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。 5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。 七、付款方式：进度款支付按照每层完工付款 1、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进
安装工程分包合同范本新 New model of installation subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
安装工程分包合同范本新 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 安装工程分包合同范本一 为了确保蒙*建设集团有限公司、蒙西文化广场项目的顺利进行，明确总分包双方的责任权利，经双方协商达成一致，订立本分包合同。 甲方：蒙*建设集团有限公司、蒙西文化广场项目部（简称甲方） 乙方：（承包人身份证号：）（简称乙方） 一、分包范围： 1、蒙西文化广场项目工程水、电、暖施工图所包含的全部工程内容，以及土建的雨水管部分，及消防、空调、通风、电梯、弱电和智能化等预埋。但不包含消防报警联动、电梯安装、消防工程（乙方需施工预埋部分）、发电机安装、高低压配电、供水系统、电子对讲和弱电工程（乙方只施工预埋部分）。
2、承包范围内自行预结算，资料、材料检测费。 二、工期： 1、开工日期：20xx年 2、总日历工期：工期记 三、合同价款： 参照建设公司与开发公司主合同，在主合同结算前提下，下浮总价20%为结算依据。 四、收费标准： 1、乙方应向甲方缴纳总包管理费，按建设方审核后的安装工程总造价为依据，甲方合计收取以下条款总包管理费：（1）甲方收取乙方总价的20% 甲方收取总包管理费后，不再计取其他费用，以上所收取的总包管理费均已含乙方施工过程中所发生的管理费和税金（材料发票由乙方自理）。 五、工程质量： 1、本工程质量确保。