黄河东平湖蓄滞洪区防洪堤防加固工程劳务施工协议
承包方：黄河工程局（以下简称甲方）
劳务方：有资质的施工班组（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的基础上，确保工程质量、进度以及安全文明施工的原则，明确双方职责和权力，双方就黄河东平湖蓄滞洪区防洪堤防加固工程劳务施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：黄河东平湖蓄滞洪区防洪工程第二标段的堤防加固工程
工程地点：
承包方式：包工、包料、包机械设备
二、工程承包范围
承包范围：设计图纸、招投标文件、设计变更及业主指令等范围内的全部施工内容（包括堤防护坡、围坝护堤固脚工程内的所有工作内容）
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数天（依据甲方下达开工令之日起计算）
此工期含雨、雪、大风、春种、秋收以及过节的时间。除不可抗力的因素以及异常恶劣的气候条件：日降雨量大于50mm的雨日超过1天；风速在8—12级的大风天气；气温降至零下20°的严寒天气以及造成工程损坏的冰雹灾害。
四、合同价款
金额（大写）：（含税价且开具发票）（小写）：
付款方式：本工程无预付款；工程进度款根据完成每个分部工程的工程量进行支付，其具体支付方式如下：每完成一项分部工程经监理单位、业主单位以及质量监督部门验收合格后支付总工程量价款的75%，所有分部工程全部完成验收合格后支付至总工程量价款的85%，待结算完成后2个月内工程款支付至总工程量价款的90%，余款5%作为质量保证金，质保期满（质保期为2年）后
1个月内付清。
分部工程分为如下：
1、围坝浆砌石固脚以及混凝土固脚工程；
2、雷诺护垫护坡工程；
3、预制混凝土联锁块护坡工程；
4、土石方工程（含土方开挖、回填、夯实、外运，旧石拆除、码放等工作量）；
五、结算方式：采取形式的结算方式
1、围坝护坡工程：综合单价形式
1.1.围坝护坡土方开挖、回填、夯实、整平综合单价为：
1.2.浆砌石固脚（含石方拆除、倒运、清理等所有工序）综合单价为：
1.3.雷诺护垫护坡（含石方拆除、倒运、清理等所有工序）综合单价为：
1.4.预制混凝土联锁块护坡（种植土回填、植草等所有工作内容）综合单价为：1.5.混凝土(混凝土挡梁、压顶、排水沟等其他零星混凝土）综合单价为：
1.6.三七灰土施工综合单价为：
1.7.所有旧石拆除清理、码放、倒运等工序综合单价为：
1.8.土工布综合单价为：
1.9.碎石垫层综合单价为：
1.10.袋装土方围堰、毡盖土方、开挖土场及施工区域临时排水沟综合单价：
1.11.零星用工工日综合单价：
2、根据定额结算形式
根据图纸、设计变更及现场签证按实结算；涉及图纸设计内的、设计变更、业主指令及现场签证等造成增加或减少工程量在分项工程总工程量增加或减少在15%的结算审计时不予以结算审计。结算执行
主要材料价格由甲方、乙方及监理三方根据市场价格共同考察确认并签证后，采购方方可购进，不计取采保费。
六、工程质量
1、工程质量为合格标准。
合格标准依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007)以及《黄河防洪工程施工质量检验与评定规程（试行）》。
2、质量保证金乙方不予缴纳，甲方在施工中根据乙方每次完工结算工程量总价额的5%进行扣留。
3、质保期自竣工验收之日起开始计算。
七、甲乙双方的权力及义务
（1）甲方的权力及义务
1、工程现场甲方负责人全面负责施工现场的协调配合工作。甲方根据付款要求按期支付工程款。甲方根据工期要求可以勒令乙方加班加点增加人力、物力以及机械设备强赶工期。
2、甲方向乙方提供必要的电源、水源、临时施工场地及施工道路等；甲方提供测量基准点、基准线和水准点及相关资料。
3、甲方负责向乙方提供施工区域地下水、气管道、电缆管线布置图及其他与本工程有关的隐蔽工程布置图，并进行现场交底，交底应经双方确认并形成书面文件；向乙方提供施工图纸、变更文件、施工质量、进度以及安全文明施工的各种方案、计划、技术交底等。
4、甲方负责派驻项目经理、技术、资料以及安全员等管理人员进驻施工现场参与工程施工管理及技术支持。确定管理原则，制定规章制度和规范，对乙方关于该工程的合同、工程进度、技术、质量、安全和文明施工等方面进行监督、指导、管理。甲方有权监管乙方对于农民工工资的发放。
5、本工程的材料复试、原材料试验、现场取样等以及施工资料、技术资料、竣工资料的整理、归档均由甲方负责监督、协助乙方整理。
6、杜绝甲方人员吃、卡、拿、要的违纪行为，如出现乙方有权向甲方的上级主管部门检举。
（2）、乙方的权力及义务
1、乙方负责本工程图纸设计、招投标文件、设计变更范围内的全部工作内容，施工中严禁出现漏项施工或是甩项施工；如乙方出现甩项工程无论工程量大小，甲方将按照实际签订的综合单价或是市场价格的基础上上浮6倍的价格甲方另行安排其他班组进行施工且扣除乙方总工程款的3%作为处罚。
2、乙方负责办公区域的临时设施的搭建以及施工期间的水电费用。如施工现场条件不允许的情况下，乙方自行负责运水、自备发电机。
3、服从甲方的监督与管理并接受甲方的管理与各种指令，乙方不得顶撞、无故或依据各种理由推脱、延缓执行，否则乙方必须无条件的接受甲方的一切处罚。
4、乙方进场前必须实名制上报4份施工人员名单（后附身份证复印件），在施工中如出现新进场或是撤出施工现场的人员，乙方必须立即上报。乙方必须与每位现场施工人员签订用工协议及办理人身保险、人员工伤保险并且上报甲方。乙方负责保证工人工资的正常发放，并上报甲方工人工资发放登记表（实名制签名并办理施工人员工资卡）；以上如不执行甲方到时不予拨付工程款。
5、乙方必须杜绝农民工上访、闹事，如非甲方原因而产生农民工因工资纠纷、上访、闹事、因乙方原因造成政府执法部门罚款均由乙方负责；如出现农民工上访、闹事、堵门、打架、滋事的，每次处罚乙方30000.00元/次；由甲方与政府认定的合理要求乙方不予解决的，甲方有权直接代乙方发放工资并将该项费用从乙方工程款中双倍扣除；如乙方不按本协议执行，其工程量及单价均由甲方指定的审计部门进行审计结算且甲方有权按照乙方完成工程量总造价的50%清算给乙方，乙方无条件解除合同并退出施工现场。
6、乙方必须自行成立现场的管理机构以及技术管理机构，乙方负责所有的
材料试验、见证取样以及工程施工内全部资料的整理归档工作。乙方负责编制、加固施工测量控制网，并负责管理、修复，工程完工后移交给甲方。乙方严格执行合同、图纸设计、施工标准、工艺标准流程、规程以及规范等内容要求，并根据其要求内容进行施工。
7、乙方的法定代表人以及现场负责人必须每天值班，会议必须准时参加，如有特殊情况必须向甲方请假，方可外出。
8、乙方根据甲方提供的完工日期，提前做出总施工进度计划上报甲方，并含有具体施工人员数量、工程量、材料用量、材料储备、机械设备以及用电负荷等。施工期间按照以上要求上报月度进度计划、周进度计划。
9、乙方必须组织好人力、物力以及机械设备，并具备人员储备能力，防止出现抢工期的情况出现，如出现乙方承担所有抢工期的费用。如果到时乙方达不到要求，甲方协助乙方进行抢工期，但是费用由乙方承担。
10、乙方严谨向甲方请客、送礼，如发现每次处罚乙方20000.00元的罚款并同时处罚甲方人员。
11、乙方负责安装、维护、养护、维修施工现场、临时设施以及甲方办公区域内的水、电设施及线路；负责维护、养护、维修各种施工道路及施工进场的辅道；乙方自行负责、管理机械设备及车辆；乙方无条件负责看护、维护、保养施工的成品、半成品工程以及各种材料、机械设备等。
12、乙方在施工中遇到文物、古墓等必须第一时间上报甲方，否则出现一切责任全由乙方负责。施工现场杜绝打架斗殴，每出现一次各处罚5000.00元并由报警送至公安部门处理；施工中严禁出现偷盗行为，如发现根据财务的市场金额处以乙方10倍的罚款并送至公安部门处理。
13、乙方在施工过程出现质量缺陷，必须无条件返工处理且自行承担各种费用；在质保期内的乙方必须承担工程维修责任且按照甲方规定的时间之内进行维修。
八、甲乙双方的责任
1、甲方按照合同要求按时支付乙方工程款，如到期违约，乙方有权行使自行的权力；
2、因甲方原因未能按照合同约定向乙方提供施工现场、施工条件、基础资料的，由甲方承担由此增加的费用或延误的工期。
3、乙方负责工程的照管期间，因乙方原因造成工程、机械、材料、工程设备损坏的，由乙方承担修复或更换，并承担由此增加的费用和延误的工期。
4、乙方根据合同约定按时按期完成工程，如出现拖延现场，每拖期一天处罚10000.00元，如乙方连续拖期3天的且不按本协议执行，其工程量及单价均由甲方指定的审计部门进行审计结算且甲方有权按照乙方完成工程量总造价的50%清算给乙方，乙方无条件解除合同并退出施工现场。
5、不尽事宜的根据《建设工程施工合同》中的专用条款、通用条款以及招投标文件内容约定执行。
九、安全和文明施工
达到文明工地要求；执行国家安全和文明施工工地的有关规定和总承包合同中有关条款。
十、争议
经双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
1、请济南仲裁委员会调解。
2、依法向济南市人民法院起诉。
十一、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
十二、合同生效
合同订立时间：年月日
合同签订地点：
本合同双方签字、盖章之日起生效
十三、合同终止
该工程已完成，并通过验收达到合同约定的质量标准，竣工资料移交甲方完毕，竣工结算审计完成且工程款支付完毕，本合同自行失效。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
开户银行：开户银行：
银行账户：银行账户：
年月日年月日
建设工程施工劳务分包合同 水电班组 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包价格：按现行建筑面积计算规则设计图纸计算为元/㎡ 4、工程结构形式：框剪 二、乙方承包范围内容： 1、本工程内所有的电气安装，电器设备安装，全部通电调试到位（含弱、强电、电视、电话、监控、网络、线路、的暗管预埋穿钢丝及预留、预埋）。 2、空调机空墙套管预埋安装。 3、所有主线必须有配电底压屏下接头通电，调试（含接线）。 4、本工程所有桥架安装。 5、本工程内所有电梯井内井道灯插座安装，并通电到位。 6、所有配电箱、框安装、接线、通电调试。 7、本工程内所有应急电源线路及所有灯具安装，并通电调试。 8、所有防雷接地系统安装。
9、所有短头电线连接使用，所有PVC管接长使用，短桥架加长、加固使用等，材料充分利用使用。 10、本工程内所有给排水、阳台屋面排水、空调机排水的安装及预留、预埋。 11、所有承包施工段内进出水管道及各种阀安装和水表安装。 12、所有配套安装的支架制作安装、所有穿墙套管安装。 13、所在地下室排污设施的安装。 14、本工程从进场开始后的所有临时水电设备安装、维护及拆除。 15、工程所有电气、机械设备的维护维修。 16、协助资料员完善各项安装工程的技术资料的收集和整理直至归档交档的全部工作。 17、未完善部分详见附录（二十一）为合同承包内容。 三、施工工期： 以项目部下达的施工进度计划为准，乙方按甲方制订的施工进度计划保质保量完成。乙方不能完成甲方所制订的施工进度计划，每推迟一天按贰仟元罚款，如果超过天，甲方有权辞退每推迟一天按贰仟元罚款，如果超过天，甲方有权辞退，并扣除已完成工程量价款的 %作为延误该工程的罚款。 四、质量标准 工程质量：按有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程质量必须达到市优质量评定等级。如未达到合格标准，必须返工外，另给予总合同价 %的罚款。 五、甲方义务
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 堤防和疏浚工程施工合同范本水建管号 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
水利部水建管[1999]765号 堤防和疏浚工程建设合同书 合同名称： 合同编号： 依据〈〈中华人民共和国合同法》，（填发包人名称）（以下简称发包人）与（填承包人名称）（以 下简称承包人）就（填工程名称）工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。 一、本合同书中的词语涵义与下述第二条所列的通用合同条款中的词语涵义相同。 二、堤防和疏浚工程建设合同的组成文件及解释顺序为： 1. 堤防和疏浚工程建设合同书（包括补充合同书或协议书）。 2. 中标通知书。 3. 投标报价书。 4. 专用合同条款。 5. 通用合同条款。 6. 技术条款。 7. 图纸。 8. 已标价的工程量清单。 9. 组成合同的其他文件。 上列合同文件为一整体，代替了本合同书签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及
相互 承诺的一切文件。 三、承包人保证按照合同约定全面完成各项承包工作， 并承担合同约定的承包人的全部 义务和责任。四、发包人保证按照合同约定付款并承担合同约定的发包人的全部义务和责任。 五、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效 （若需 公 证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效） 六、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本签约地点： 签约时间：年月日 注：若承包人为联合体，除责任方外，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本合同书上 签名并盖 份，各执 发包人： （名称） （盖单位章） 法定代表人： （签名） 承包人： （名称） （盖单位章） 法定代表人： （签 （或委托代理人） 地 址： _______________ 电 话： _______________ 传 真： _______________ 邮政编码： 开户银行： 帐 号： _______________ （或委托代理人） 地 址： ________________ 电 话： _______________ 传 真： ________________ 邮政编码： 开户银行： 帐 号： ________________
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式：_________________________________________________________________________ 。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________________________ ,（小写）人民币____________________ 元。 2.2合同价款的计价方法：_____________________________________________________________________________________ 2.3结算方式： 3、分包工作期限 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历天数为：天 4、质量标准 工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 本工作必须达到质量评定等级。 5、甲方代表： 6、乙方代表： 7、工程承包人义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。 7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
水电安装劳务补充合同发包单位：重庆华科建筑工程有限公司印府新天地项目部（以下简称甲方） 承包单位：周荣身份证号： 510229************（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及省、市的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则结合本工程的具体情况，在对本合同进行充分理解的基础上，充分协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。 第1条工程承包范围和工作内容 工程承包范围： 1、工程名称: 印府.新天地 2、工程地点: 贵州省铜仁市印江县梵净山东路 1-1、工程内容 1、水、电安装图纸以及变更设计范围内全部内容，包含以下工程内容： ①、污水系统、给水系统（室内预留取水点,不含消防）。图纸设计强电系统管道预埋、穿线、灯具安装(不含消防及应急照明)。弱电系统预埋（不含穿线）。防雷及接地系统等安装施工图范围内标示的内容（不含各系统预埋件安装及洞口预留；建筑、结构施工图标设的预留洞口、预埋件由土建专业单位施工，但乙方应及时检查监督）；建筑、结构施工图标设的与各系统相关的土建部分由土建专业单位施工；
②、雨水、空调冷凝水排水管安装及空调洞预留；弱电预埋管（箱体、盒）和预埋件安装； 2、乙方提供耗材，具体包含（钉子、扎丝、封口胶、焊条、油漆）及水电安装所需机具和工具，其它材料均由甲方采购进场。 1-2、承包范围 从基础垫层至屋面以上构筑物最高部位、室内、室外墙体附设部位：污水做进至室外第一个污水检查井；雨水及空调水做至塔楼外围雨水沟（检查井）；给水由楼层水表井内水表后做至室内第一个取水点；强电图纸内普通照明的全部安装(不含室内照明系统)；电缆由专变常电、备电低压配电柜引至各配电箱柜进线端(不含风机及防火卷帘门的预留预埋及穿线等)；强弱电的桥架安装(不含消防桥架、公用桥架、高压桥架)；全部防雷接地安装内容；水、电施工图标设的全部预留洞和预埋管（箱体、盒）、预埋件等（不含业主单位外包安装系统）。必须积极配合其它单位施工。第2条合同工期 2-1、开工日期： 2016年1月13日已开工 竣工日期： 2017年8月30日达到竣工验收条件（以建设单位节点时间为准） 2-2、安装工程进度按土建工程施工进度安排，不得影响土建工程施工进度，否则乙方承担全部经济责任。 2-3、乙方必须在约定的合同工期内完成合同约定的工程承包内容。开工前三日
水利工程施工合同范本 ??? ???? 1、水利工程施工合同 ????? 工程名称：**镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程 建设单位（简称甲方):**人民政府 施工单位（简称乙方)：巢湖市*兴建筑装饰有限责任公司 合同签订日期：20XX年１1月１日发包方 （简称甲方):*＊镇人民政府 承包方(简称乙方）:巢湖市*兴建筑装饰有限责任公司 为了更好地完成*＊镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况,经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。一、工程名称：*镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程 二、工程地点：＊*吕婆大秀至岱山银山桥（一标段) 三、承包项目及主要工程量：避洪沟治理及堤防加固工程，详细的工程量工程内容见工程量清单及施工图纸 四、开工时间：２0XX年1１月2日竣工时间：20XＸ年11月27日 五、工程价款：281３９7.9元(按实际工程量结算） 六、质量标准:一次性验收合格 七、工程款结算方式: （１)工程结算总价为合同价加(或减）变更价款。 (２）变更工程量的计价方式:工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应20XX年安徽省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《巢湖市工程建设》信息价,如信息价没有的材料价格执行双方签证价。
(3）变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。 八、工程付款办法： 工程竣工验收合格后,甲方付乙方95%的工程款,余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。 保修期为一年，保修期内发生质量问题,乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。 九、施工中甲方职责: １、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。 2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。 ３、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。 十、施工中乙方职责： 1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后,需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容;逾期完工,按200元/天扣罚违约金。 2、在施工过程中,须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。 3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求,并征得甲方认可，方能使用。 十一、材料供应办法：乙方自购 十二、工程质量: １、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。 ２、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查,对不合格的部分有权提出返工要求,乙方必须服从。 3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格，经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。 十三、工程设计变更和增减：
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 劳务分包施工合同范本 The purpose of contract is to restrain both parties to fulfill their responsibilities and obligations.
劳务分包施工合同 发包人：________________ 承包人：________________ 经双方协商甲方将工程部分项目委托乙方施工。为明确双方责任，本着互惠互利的原则，订立如下协议，供双方共同执行。 一、工程名称：________________ 二、工程地点：________________ 三、分包内容：主体承建(从基础到屋面封顶)。 四、工程施工单价：____________元/㎡(按图纸确定的总平方)。 五、工程款的支付：主体封顶付40%，余款工程验收交给镇政府时结清。 六、工程质量：符合国家验收规范标准及地方有关规定标准。 七、工程安全：施工过程中做好安全防护工作，如因乙方自身操作不当、不按安全的规范要求执行等自身原因所造成的一切事故均由乙方自行承担，与甲方无任何关系。 八、在质量、安全、进度等方面乙方没有做到位，并经甲方多次督促后还没做到位，甲方有权对乙方进行经济处罚， 无需乙方签字确
认。 双方责任 甲方责任： 1、负责提供施工所需图纸、标高等各项手续。(做好放线和交底工作)。 2、及时提供工程施工所需的各种材料。(钢材、水泥、红砖、砂石等)。 3、及时对隐蔽工程进行验收，以确保不影响乙方下道工序的施工。 4、及时对乙方进场人员进行安全生产的宣传教育，认真落实安全生产的各项规章制度。 乙方责任： 1、严把质量关，由于质量问题而造成的工期延误，材料浪费等损失由乙方承担。 2、按时发放工人工资，不得因发放不及时而造成停工损失，其后果由乙方自己承担。 3、认真搞好安全生产文明施工，乙方自带安全帽，在施工中若发生一切安全事故及不文明施工现象造成的后果均由乙方承担。 补充条款： 1、如果因乙方的原因，不能按进度计划完成，甲方有权找别的工人做点工，并按________元/人每天计;或者分包部分工程给别的工程队做，其所付出的费用和工程款由乙方付。
砌体工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块， 抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。
4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。
水电班组劳务承包协议书 甲方： 乙方：水电组 为了适应市场发展的需要，改革经营管理方式，完善企业管理制度，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商，将项目工程劳务分包给乙方。为使工程顺利进行，特签订本协议书： 一、承包方式和承包范围 1.1承包方式：包工、包质量、包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。待签订合同后乙方向甲方交履约保证金贰万元整，甲方在第三次发工资退还给乙方（不计息）。 1.2承包范围：负责图纸内所含的全部内容，施工现场临时用电、用水、安装、维修，确保施工顺利进行和夜间施工安全，督促本区域内设备不规范行为，夜间施工派专人值班。承包价为元/m2，总承包中含元的安全、质量、文明施工费，各项得标全额支付，未得标在承包费中扣除相应费用。 二、工程结算 2.1工程结算：按开发商结算给乙方的建筑面积为准（工程结算由项目部进行初审，最终有公司审核确定）。 2.2付款方式： 。 三、工期要求 3.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划、月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其他班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。 3.2工期要求：按甲方总进度计划，只准提前，不准拖延。
四、权利和义务 4.1甲方权利 4.1.1甲方有权审查乙方队伍组成的合理性，当甲方发现乙方队伍中有不适合本工程的工作人员，有提议撤换的权利。 4.1.2甲方有权对乙方施工的项目进行抽查，发现质量问题，指令整改，其损失部分由乙方自行负责。 4.1.3当甲方发现乙方不能确保工程进度和质量以及违反上述各条款时，甲方有权辞退乙方，乙方不得借故拖延，按完成工程量的%结清帐目，限在天内离开工地。 4.1.4若未经甲方允许，乙方无故中途退场，则视为违约，甲方一律不予结帐。 4.1.5甲方代办的一切费用，由甲方在乙方承包款中扣除。乙方个人所得税由甲方代扣代交，标准为最终结算款%。 4.1.6甲方项目经理作为本合同代表，对本合同工作内容、质量、进度、安全、成本、配合等条款负责。 4.2甲方义务 4.2.1施工完毕，经甲方验收合格，对乙方完成的工程量进行结算并按约定付款。 4.3乙方权利 4.3.1要求甲方提供施工必须的吊装机具。 4.3.2施工完毕，经验收合格，要求甲方按合同约定结算付款。 4.4乙方义务 4.4.1乙方负责组建政治素质、技术素质合格的职工队伍，并将花名册及身份证等相关证件呈报甲方备案。每个职工签好上岗协议书，方可上岗作业。 4.4.2乙方在施工期间，用料必须注意节约，不得浪费。 4.4.3乙方自行办理职工人身保险一份、劳动保护用品、合作医疗、进场施工有关证件。医疗福利费已包括在承包单价中，乙方不得开小灶，甲方提供的一切，乙方均应加倍爱护，若有损坏，照价赔偿。
堤防和疏浚工程施工合同范本中华人民共和国水利部
水利部 关于颁发《堤防和疏浚工程施工 合同范本》的通知 水建管［１９９９］７６５号 各流域机构，各省、自治区、直辖市水利（水电）厅（局），计划单列 市水利（水电）局，新疆生产建设兵团水利局，各有关单位： 为加强堤防和疏浚工程的建设管理，进一步规范招标投标 工作和合同管理，切实保障发包、承包双方的合法权益，现颁发 《堤防和疏浚工程施工合同范本》（以下简称《合同范本》），并通 知如下： 一、凡列入中央和地方建设计划的１～４级堤防工程和大中 型疏浚工程建设项目应使用本《合同范本》；５级堤防工程和小 型疏浚工程可参照使用。 二、《合同范本》包括“堤防和疏浚工程建设合同”、“堤防和 疏浚工程施工合同条件”、“堤防工程技术条款”和“疏浚工程技 术条款”四部分内容。“堤防和疏浚工程建设合同”应由项目法 人与承包单位在平等的基础上，协商一致后签订；“堤防和疏浚 工程施工合同条件”中的“通用合同条款”应全文引用，“专用合 同条款”则应按工程实际情况，按其条款编号和内容进行修改和 补充；“堤防工程技术条款”和“疏浚工程技术条款”可提供给发 包人和承包人双方根据工程的质量标准、技术要求和工程的实 际情况参照使用。 三、除本《合同范本》的“专用合同条款”中所列条款外，“通 用合同条款”中的条款内容不得更动。若确因本《合同范本》未 能覆盖工程的特殊条件需要变更内容时，应报工程项目上级水 行政主管部门批准。 四、本《合同范本》的解释权属水利部。 五、本《合同范本》自２０００年２月１日起施行。 请各单位在工程实践过程中将本《合同范本》施行中遇到的 问题和意见及时反馈至我部建设与管理司，以利于在今后的修 订中补充完善。 一九九九年十二月三十日说明 为规范堤防和疏浚工程招标投标合同管理机制，提高合同 管理水平，保障发包人和承包人双方的合法权益，根据堤防和疏 浚工程建设的需要，水利部组织有关单位的专家编写了《堤防和 疏浚工程施工合同范本》（以下简称《合同范本》）。《合同范本》 包括“堤防和疏浚工程建设合同书”、“堤防和疏浚工程施工合同 条件”、“堤防工程技术条款”和“疏浚工程技术条款”四部分内 容。 本《合同范本》是遵循《中华人民共和国合同法》的基本原则 和堤防和疏浚工程的特点制定的。比较客观地规定了合同双 方，即发包人与承包人双方的责、权、利关系，不仅有利于规范当 事人双方签约以及履行合同的行为，也可以避免和减少因合同
建筑工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑工程施工劳务分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天；
2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______
华润置地·西安二十四城一期 A区景观工程水电施工作业班组劳务合同 甲方：四川俊杰环景营造有限公司 乙方： 为了明确双方的责任、权利和义务，本着平等、互利和诚实信用的原则，依据有关政策、法律、法规和本工程的具体情况，经双方友好协商，现就水电施工作业班组劳务承包相关事宜达成如下一致意见： 第一条、工程概况 1、工程名称：华润置地·西安二十四城一期A区景观工程。 2、工程地点：西安市三桥村。 3、工程内容：包含但不限于给水头（栓）安装、阀门安装、通水试压，线管的管沟挖填、室外接地系统敷设、室外电力电缆敷设、室外照明灯具安装，室外景观照明调试等，同时含工地临水、临电的驳接及施工现场加班的水电工配合等所有工作内容。 第二条、承包方式 1、该工程甲方以包工方式承包给乙方，计价形式为图纸包干价下的综合单价包干形式。乙方必须具备劳务承包资质，主要工种须持证上岗，并编制人员花名册交甲方存档备查。 第三条、质量标准及其他约定 1、本工程质量标准为合格。以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范为施工依据，所有完工成品应满足工程业主方的质量要求及标准，最终以项目业主方竣工验收结论为准。 2、过程中应进行隐蔽验收，未隐蔽验收不得进行下道工序施工，并应由相关人员签署验收单。 第四条、施工工期 1、本工程合同工期：以本合同甲方要求为准（包括星期六、星期日、法定节假日、恶劣天气及中高考期间不能夜间施工等因素）。 2、乙方在接到甲方口头或书面通知后24小时内进场，具体开工日期以本工程业主方签发的开工报告为准。
第五条、合同价款及付款方式 1、合同总价（暂定）：约 105513.00元整(含临水、临电的驳接，材料由甲方负责购买)。 2、劳务单价详附表：《西安·华润二十四城水电安装工程劳务定价表》。 3、进度款的支付： 1）、甲方根据工程进度情况，按相应月完成合格工程量的80%进行支付，但需扣除当月借支的生活费（乙方人员进场后，进场施工十日后甲方按15元/天/人的生活费标准借支给乙方）。工程竣工验收合格办理完结算后30日内付至结算价的95%。 2）、需临水、临电工人配合加班时费用另计，单价按照200元/工日计算。 4、变更内容的计价方式：数量按实计算，合同清单有参考单价的按照合同清单单价执行，合同内无参考单价的由甲、乙双方在合理期限内共同商议确定合理价格；乙方不得以甲方未定价为由不施工或者消极怠工，否则甲方有权暂停乙方进度款的支付，由此产生的所有损失均由乙方负责。 5、质保金：余款5%作为工程质量保证金，待本工程质量保修期满后15日内一次性付清。 第六条、竣工验收及结算程序 1、竣工验收程序：乙方自检合格后，向甲方提出书面验收申请，甲方在3 个工作日内组织初验。初验合格后，待项目业主方组织竣工验收时，乙方派人参加，验收合格后，甲方出具验收合格单，进入竣工结算。 2、结算程序：竣工验收合格后，乙方在10日内与甲方项目部相关人员办理 清偿：水费、电费、材料超额耗损费、机具赔偿费、返工损失费、罚款等相关费用手续；甲方组织造价部、项目部、乙方进行现场收方，一般在5个工作日内完成收方（特殊情况除外）；项目部开具《工程结算单》（后附本条第一项相关内容）；造价部在收到项目部开具的合格《工程结算单》后，15个工作日内办理完工程结算。 第七条、材料、机具使用相关规定 1、材料损耗系数： 3% 。 2、材料计划：现场材料计划由乙方提供，甲方负责审核，审核后签署明确意见。 3、材料验收：材料进场时，由甲方库管员和乙方指定人员共同验收，核对
辽阳市太子河右岸堤防整治工程 合同计量与支付监理实施细则 辽宁江河水利水电工程建设监理有限公司 辽阳市太子河右岸整治工程项目监理部 2006年3月
太子河堤防工程合同计量与支付监理实施细则 1. 目的 为使合同投资目标得到有效控制，规范合同计量与支付程序，依据工程施工合同文件和监理合同文件以及水利水电工程施工技术规程规范、技术标准编制本实施细则。 2. 适用范围 （1）本细则仅适用于太子河堤防右岸整治工程中的土方开挖和填筑工程、堤身防渗工程、护坡工程、水闸及泵站工程等。 （2）监理项目范围内的其他土建工程项目以及按施工合同规定必须列入支付的其他工作项目。 （3）合同计量与支付签证依据工程施工合同文件规定进行。 3. 监理职责 （1）总监理工程师负责合同工程总投资控制，负责组织实施本工程合同支付，并最终签发合同工程付款证书。 （2）相关项目监理工程师负责审核施工单位申报的工程量，协助总监理工程师审核施工单位申报的支付申请。 （3）监理员负责预审施工单位申报的工程量和协助项目监理工程师进行工程量计量复核。 4. 合同工程计量及支付依据 （1）工程施工合同及其他有效的合同组成文件。 （2）经项目监理部签发的工程施工详图、技术要求、设计变更通知及其他有效设计文件。 （3）国家及部门颁发的施工技术规程、规范、技术标准中关于工程量计 1
量的规定。 （4）经项目法人或项目监理部确认并有文字依据的有关工程量度量与量测图件等资料。 （5）只有按有效设计文件施工完成、工程质量检验合格、按合同文件规定应度量支付，并按合同规定程序和监理文件要求进行的已完工程项目的工程量，才能列入支付计量与合同支付申报。 （6）工程质量的认证，依据工程施工合同技术规范、SLDJ249.1－88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准（水工建筑工程）》（试行）、SL176－1996《水利水电工程施工质量评定规程》（试行）和SL239－1999《堤防工程施工质量评定与验收规程》（试行）等进行。 5. 工程项目计量与支付控制 5.1 计量方法 5.1.1 说明 （1）凡超出施工图纸和合同文件中技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。 （2）实物工程量的计量，应由承包人应用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签认后，列入承包人的每月工程量报表。 5.1.2 重量计量的计算 （1）凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量器，在规定的地点进行称量。 （2）钢材的计量应按施工图纸所示的净值计量。 5.1.3 面积计量的计算 结构面积的计算，应按施工图纸所示结构物尺寸线或监理人指示在现场实际量测的结构物净尺寸线计算。 2
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管用工、发包人提供及承包人自配施工机具的保管（含日常维修与保养）用工、各种标
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
水电工程施工劳务分包合同书 发包单位：××××××××××建筑公司（以下称甲方） 承包单位：（以下称乙方） 经甲乙双方协商，甲方同意将XXXX大厦项目地下室水电安装施工工程项目，经内部劳务招标，确定由乙方承包施工，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求，经双方充分协商，达成如下协议，双方必须共同遵守执行。第一条、工程名称 XXXX大厦 第二条、工程地点 街区 第三条、承包范围 XXXX大厦地下室水电系统（除消防系统外）及防雷系统的施工。 第四条、承包内容 1、地下室所有室内外给水（环境给水除外）、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装，部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。 2、材料的场内运输。 第五条、承包方式 1、包工（除主材及主材配件外）、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。． 2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。 第六条、承包价格 1、根据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为人民币 元。 2、甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。 3、付款的审批程序按甲方规定。 第七条、付款方式 1、每月结算一次，并按完成工程量的80%支付进度款，工程竣工验收后付18%，剩余2%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。 2、乙方收到款后，每月必须付清工人工资，并向甲方提供工资发放表。 第八条、工期 1、按甲方的施工进度计划完成。 2、甲方需赶工期时，乙方应无条件顺从，不得以任何理由拒绝和拖延工期，否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工，增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。 第九条、质量要求