当前位置:文档之家› 质量保证金协议

质量保证金协议

质量保证金协议

甲方:湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

鉴于甲乙双方前期良好的合作关系,并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险,本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议:

1.乙方提供甲、乙双方2014年所发生货款总数平均值的30%作为质量

保证金由甲方保管,且质量保证金最低不少于RMB10000.00元,具体标准如下:

甲方根据乙方的供货品质状况,按照以下标准设立质量保证金:

A.年度业绩评定A级,且在月度评定均在B级以上,质量保证

金比例15%;

B.年度业绩评定B级,且在月度评定均在C级以上,质量保证

金比例20%;

C.年度业绩评定C级或以下,质量保证金比例30%;

2.以上质量保证金由甲方在2014年9月份应付乙方款项中扣除。

3.质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题,并承担因乙

方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。

4.乙方同甲方合作期间,如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成

甲方损失的情形,甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金,同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议,直至追回甲方的损失。

5.乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任,当由于乙方品质

问题导致的损失超过质保金金额时,乙方需承担超过的损失。

6.当乙方采用质保金弥补甲方的损失时,需在事情处理完毕一月内重新

补足质保金,否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。

7.当乙方向甲方连续供货达1年,且供货品质标准达到第1项降低要求

的,乙方可申请降低质量保证金比例。

8.当甲、乙双方终止业务往来半年以上,乙方可要求甲方返还全部质量

保证金。

9.当甲方与乙方交易额在一年后发生较大的变动时,乙方可在第二年4

月份提出申请,按照第二年前三个月的具体数额重新确定,具体实施流程按照第8项执行。

10.以上保证金的返还和修订,需由供应商书面通知采购部,采购部提出

申请,经采购部部长.品质部部长认可后,交副总批准后,采购部通知财务部实施。

11.乙方提出返还质量保证金要求后,经甲方确认符合本协议第5、6.条

要求,甲方在确认后的二个月内安排返还质量保证金。

12.本协议经双方签字盖章后生效,直至双方重新签订协议之前有效。

13.当出现双方争议而未能达成协议时,可向甲方当地法院申请仲裁确

定。

甲方(公章)乙方(公章):

甲方代表:乙方代表:

日期:日期:

安全保证金协议合同书

安全保证金条款 说明:本协议在公司与外协方签订分包合同时作为安全附件应同时签订并生效。 一、适用范围 为公司提供任何工程或作业分包性质服务的外协方,无论合同金额大小; 二、安全保证金额度 合同总金额的10%; 三、安全保证金的扣除 当外协方发生下列不能满足公司安全要求的条款内容时,根据情节轻重、损失大小、影响程度等因素对安全保证金按照一定比例进行扣除。 健康安全环保要求 1、遵守公司的各项健康安全环保要求,遵守工作场所的管理规定,采取积极合作的态度; 2、取得**公司《安全作业许可证》,许可证在有效期内,在许可的范围内从事作业; 3、提供能够从事合同要求的具备相应资质能力的人员,特种作业人员应持证上岗,确保所有作业人员已接受必要的专业技术培训和健康安全环保知识的教育培训; 4、所有参加合同作业的人员应办理工伤保险或人身意外伤害保险; 5、所有参加合同作业的人员应经过体检,持有公司认可的健康证明; 6、所有参加合同作业的人员应配备使用满足公司要求的个人劳动防护用品; 7、配备使用性能完好的设备和工具,提供必要的合格证书、检验报告等支持性文件; 8、定期对提供的人员、设备、设施、器械、工具等进行安全检查或检验,确保符合公司相关健康安全环保要求; 9、在项目实施前应当制定完善的健康安全环保方案,提交公司认可。所有作业人员应接受安全技术交底,熟悉并掌握存在的风险和控制手段; 10、项目实施期间应按照公司规定的要求办理相关的危险作业许可审批手续; 11、应当避免对工作场所、大气、海洋、码头等环境造成的污染或损害; 12、应积极配合公司各级的健康安全环保检查,对于提出的隐患认真落实整改; 13、发生事故或事件(人员伤害、火灾、爆炸、环境污染等),不论大小,要在第一时间立即上报公司,不得隐瞒、拖延不报,并积极配合调查、处理; 14、其它未尽事项参照合同附件《质量健康安全环保要求》中的相应要求执行。 四、安全保证金的支付 1、工程或作业分包项目结束后,由分公司或项目组的安全监督(或其现场委托人)对外协方在项

建设工程“质量保证金”监管协议书

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载建设工程“质量保证金”监管协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

委托方_________甲方 开户银行_________乙方 建设单位_________丙方 根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,为加强_________市建设工程质量保证金管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。 经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程质量保证金专户。 为明确三方责任和义务,由三方共同签署建设工程质量保证金管理协议如下 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程质量保证金专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将质量保证金,存入乙方,乙方为建设项目设立质量保证金专户,并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的质量保证金只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从质量保证金中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的质量保证金返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。 乙方必须接到甲方出具质量保证金返还书面通知,才可将质量保证金拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具质量保证金返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用质量保证金的,乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。 甲方签章_________

旅行社质量保证金存款协议书范本

旅行社质量保证金存款协议书范本 为加强对旅行社质量保证金的管理,根据《旅行社条例》规定,旅行社和银行就旅行 社质量保证金(以下简称“保证金”)管理事项达成以下协议: 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金,按照年定期、到期自动结息转存方式管理,中途 提取的部分按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明“专用存款不得 质押”字样。 第六条贷款方有权监督借款方按照批准的项目实施计划、设计方案和合同规定使用 借款,未经贷款方同意,借款方不得随意变更项目内容和借款用途,否则贷款方有权收回 或停止借款,并对挪用的贷款部分加收利息____ %. 首先感谢您选择我们的产品!为保证产品质量,明确购销双方产品质量责任,确保产 品质量合格,保证产品安全、特作如下保证: 四、保证金支取按照如下方式执行: (一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合 法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额50%等原因,需要支取保证金时,银 行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件,将 保证金直接退还给旅行社。 (二)发生《旅行社条例》第十五条规定的情形,银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》,经与旅游行政管理部门核实无误后,在5个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅 游者支付。 (三)发生《旅行社条例》第十六条规定的情形,银行根据人民法院判决、裁定及其他 生效法律文书从旅行社保证金账户中扣取。 (四)非以上规定的情形而出现保证金减少,银行应承担补足责任。 按照第(一)、(二)、(三)项规定的方式执行时,对超出旅行社缴存保证金数额的,银 行不承担任何支付义务。

履约保证金合同范本

履约保证金合同范本 履约保证金合同范本【范本一】:履约保证金合同 甲方: 乙方: 本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于年月日签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 () 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。 第六条乙方向甲方提供履约保证金后, 甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 第七条争议的解决 本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条其他 本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。 甲方(盖章):

施工质量保证金协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工质量保证金协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)项目名称:为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议: 一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为计大写: 伍仟万元整小写:5000 万元人民币。 二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后 返还质量保证金。 三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保证金扣减经甲方和监理签字即生效): 1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规 范要求,或造成潜在的工程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误,则乙方须承担全部责任。 2、施工用材料、成品、半成品无出厂证明和质量证书,使用前未进行 试验检验,或检验不合格,而施工中已使用的, 经查出后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造成损失由乙方承担。 3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低, 或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。 4、施工现场出现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自 行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中 对所有分包施工单位进行管理,积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 6、其它未按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出指令施工的, 造成施工质量、成品、半成品、材料质量不合格的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 7、施工过程中乙方偷工减料与样品不符每发现一处,扣减(不 少于5000元)施工质量保证金,同时甲方有权将乙方清除施工现场。 8、乙方的施工进度缓慢,较严重影响到其他工序施工,扣减施工质量 保证金,承担一切责任及费用。 9、施工过程甲方、监理检查发现的工程质量问题未按甲方、监理规定 时间内整改完成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 10、工程验收发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完 成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

质量保证金协议范本

编号:_____________ 质量保证金协议 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系,并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险,本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议: 1.乙方提供甲、乙双方20XX年所发生货款总数平均值的30%作为质量保证金由甲方保管,且质量保证金最低不少于RMB10000.00元,具体标准如下: 甲方根据乙方的供货品质状况,按照以下标准设立质量保证金: A.年度业绩评定A级,且在月度评定均在B级以上,质量保证金比例15%; B.年度业绩评定B级,且在月度评定均在C级以上,质量保证金比例20%; C.年度业绩评定C级或以下,质量保证金比例30%; 2.以上质量保证金由甲方在20XX年XX月份应付乙方款项中扣除。 3.质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题,并承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4.乙方同甲方合作期间,如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成甲方损失的情形,甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金,同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议,直至追回甲方的损失。 5.乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任,当由于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时,乙方需承担超过的损失。 6.当乙方采用质保金弥补甲方的损失时,需在事情处理完毕一月内重新补足质保金,否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7.当乙方向甲方连续供货达1年,且供货品质标准达到第1项降低要求的,乙方

授权保证金合同协议书范本 标准版

甲方(授权方): 法定代表人: 乙方(被授权方): 法定代表人: 经甲、乙双方友好协商,双方就授权保证金事宜,达成如下合同: 一、乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后,甲方向乙方提供网络代理商授权证书,同时乙方向甲方交纳授权保证金人民币元,作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。 二、甲方收取授权保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善保管。 三、授权保证金不计息,双方合作授权证书终止后,按第六条规定,甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。 四、乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止双方合作并退还授权保证金的(不违反第六条规定)。乙方可向甲方提出书面的终止申请并要求退还授权保证金。 五、乙方向甲方提货金额累计达到人民币元(以合同书签订日算起),在不违反第六条规定前提下,可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。 六、如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金: 1、在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时,甲方将扣罚全部授权保证金; 2、在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品,甲方将扣罚全部授权保证

金。 七、在本合同履行当中,如果遇到争议,双方应当友好协商解决;如果协商不成的,任何一方可以诉诸合同签订地之有管辖权的法院予以解决。 八、本合同作为授权证书的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。 九、本合同书一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方(盖章): 法定代表人或授权代表(签字): 乙方(盖章): 法定代表人或授权代表(签字):

施工质量保证金合同协议书范本正式版

编号:_______________ 施工质量保证金协议书 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日

发包人:_______________________________ (以下简称甲方) 承包人:_______________________________ (以下简称乙方) 项目名称:______________________________ 为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议: 一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为计大写:_________ 元整,小写:___________ 元人民币。 二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后返还质量保证金。 三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保 证金扣减经甲方和监理签字即生效): 1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规范要求,或造成潜在的工 程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误,则乙方须承 担全部责任。 2、施工用材料、成品、半成品无岀厂证明和质量证书,使用前未进行试验检验,或检验不合格, 而施工中已使用的,经查岀后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造 成损失由乙方承担。 3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低,或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。 4、施工现场岀现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中对所有分包施工单位进行 管理,积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,

履约保证金合同协议书范本 销售合同

编号:_____________履约保证金合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 法定代表人: 地址: 乙方: 法定代表人: 地址: 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为的《销售合同》,乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下,为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务,包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款;甲方履行送货义务后,且乙方已经出具《收货确认函》后,但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议,导致退货或影响货款支付;以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。 第三条、保证金额 乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数,保证金比例为%/年,金额为人民币大写(¥)作为履约保证金,并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方,此款项不计利息或资金占用费。 第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后,乙方应补足

保证金,乙方拒不补足保证金的,甲方有权中止销售合同的履行,并要求乙方承担相关违约责任。 第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。 第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第七条、本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,可向合同签署地人民法院提起诉讼。 第八条、本合同壹式贰份,甲乙方各执壹份。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字): 年月日年月日 合同签署地:

工程质量保证金合同协议书范本

编号: 工程质量保证金协议 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 签订日期:_____ 年____ 月 ____ 日甲方:

乙方(施工方): 甲、乙双方就_____________________________________________ 工程质量保证金事宜,经协商,达成协 议如下: 1.就 ________________________________ 项目,乙方作为施工单位,应于合同签订、收到甲方支付 的项目政府补贴资金_____________ 万元,将补贴资金的10%即_________________________ 元作为工程质量保证金,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条,工程质量保证期为两年,甲方每年返还乙方5%即元。 2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4.工程质保期满后3 日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。 5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。 6.未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方 所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7.本协议一式四份,甲、乙方各执两份,经双方签字或盖章后生效。

市场保证金协议书(经销商)

市场保证金协议书 甲方: 乙方: 经甲、乙双方友好协商,双方就市场保证金事宜,达成如下协议: 一、乙方经甲方考察、评估并确认符合甲方开店条件后,甲乙双方签定经销合同,同时乙方向甲方 交纳市场保证金(人民币)元,作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。 二、甲方收取市场保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善 保管。 三、市场保证金不计息,双方经销合同终止后,按第五条规定,甲方凭市场保证金收据向乙方退还 全部或部分市场保证金。 四、乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止合同并退还保证金的,乙方需在约定的期限内 按甲方制定的市场价格体系消化完所有货物后,可向甲方提出书面申请退还市场保证金。(附:市场保证金退还申请书) 五、如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金: 1.在合同有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止经销合同时,甲方将扣罚全部市场保证金; 2.在合同有效期内乙方店内经销与其他商家产品类似的其他品牌产品,甲方将扣罚全部市场保证 金; 3.乙方如果高于甲方规定的最高市场价销售,以及不遵守工程申报制度等,导致破坏甲方市场秩 序,甲方将部分或全部扣罚市场保证金: 3.1 乙方故意扰乱市场秩序,导致甲方市场无法挽回,扣罚全部市场保证金; 3.2乙方无意的造成市场秩序混乱,导致甲方市场无法挽回,扣罚80%市场保证金; 3.3乙方无意的造成市场秩序混乱,并全力协助甲方挽回市场的,扣罚50%市场保证金; 4.乙方需按甲方制定的专卖店、专柜摊位管理规定管理店面,若不按规定,经甲方抽查每违规一 次,扣罚5~20%市场保证金。 5.市场保证金被扣罚后,乙方须在两个月内将所扣部分如数补足,否则,将影响下一次的合同续 签。 五、本协议作为经销合同的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。 六、本协议书一式三份,甲方执两份,乙方执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方:乙方: 委托代理人:主要经营者: 日期:日期:

(协议书)旅行社质量保证金存款协议书

旅行社质量保证金存款协议书 为加强对旅行社质量保证金的管理,根据《旅行社条例》规定,旅行社和银行就旅行社质量保证金(以下简称?保证金?)管理事项达成以下协议: 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金,按照 ? 年定期、到期自动结息转存方式管理,中途提取的部分按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明?专用存款不得质押?字样。 四、保证金支取按照如下方式执行: (一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额 ??等原因,需要支取保证金时,银行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件,将保证金直接退还给旅行社。 (二)发生《旅行社条例》第十五条规定的情形,银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》,经与旅游

行政管理部门核实无误后,在 个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅游者支付。 (三)发生《旅行社条例》第十六条规定的情形,银行根据人民法院判决、裁定及其他生效法律文书从旅行社保证金账户中扣取。 (四)非以上规定的情形而出现保证金减少,银行应承担补足责任。 按照第(一)、(二)、(三)项规定的方式执行时,对超出旅行社缴存保证金数额的,银行不承担任何支付义务。 五、旅游行政管理部门、人民法院依据《旅行社条例》规定,划拨保证金后 个工作日内,银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政管理部门。 六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份,分别发送给旅行社和许可的旅游行政管理部门。 七、本协议一式两份,旅行社和开户银行各存一份,复印件送许可的旅游行政管理部门备案。 附注一:存款原因(选择其一): 、新设立(√); ?、业务变更增存( ); 、设立分社增存( ); 、旅游行政管理部门划拨补交( )。存款金额:人民币贰拾万元正 小写:¥ ????????

保证金协议书范本

保证金协议书范本 甲方(采购代理机构):xx 市政府采购中心 乙方(供应商): 为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目, 简化投标保 证金交纳, 退还手续, 提高采购效率, 依据《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商, 在平等自愿的基础上, 就预存保证金的有关事宜达成协议如下:第一条预存保证金金额, 收取,退还 1. 乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元, 作为参加甲 方组织的政府采购项目的诚意保证. 2. 乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金. 甲方收到 乙方预存保证金后, 向乙方出具收据并发放一张”预存保证金卡”. 3. 办理退还预存保证金手续时, 乙方应书面向甲方提出并退回”预存保证金卡” . 甲方在确认乙方手续齐全后,5 个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金. 预存保证金所孳生的 利息全部上缴xx 市财政. 第二条预存保证金的使用和管理 1. 除采购文件另有规定外, ”预存保证金卡”作为乙方参与甲方组

织的政府采购项目时递交投标文件的凭证, 无须另行交纳投标保证金; 双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减. 2. 个别特殊或采购金额较大的项目, 甲方有权在采购文件中规定”不接受预存保证金卡” , 乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金. 项目结束后, 甲方依法退回该项目保证金. 3. 乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时, 甲方依法扣减预存保证金, 并上缴xx 市财政. 乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足, 否则, 乙方的”预存保证金卡”失效. 4. “预存保证金卡” 仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用, 乙方不得转借,出租, 抵押或用于其他用途. 5. 甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的”保证金专用账户” , 按国家有关法律法规进行管理和使用, 不得挪作他用. 第三条争议解决方式 本协议发生争议, 由双方协商或由政府采购监管部门调解解决; 协商或调解不成, 双方同意向xx 仲裁委员会申请仲裁. 第四条协议生效和期限 1. 本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效.XX 年

正式的建设工程质量保证金监管协议书.doc

正式的建设工程质量保证金监管协议书【协议书】 委托方:_________(甲方)开户银行:_________(乙方) 建设单位:_________(丙方) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下: 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不

存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点:_____________ 签订地点:_____________ 丙方(签章):_________ _________年____月____日 签订地点:_____________ 附件: 建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管

保证金协议书范本大全

保证金协议书范本大全 保证金协议书范本1 一、合同双方当事人: 出让方(以下简称甲方): 受让方(以下简乙称): 根据《合同法》相关规定,经甲乙双方友好协商,拟定以下合同: 二、转让公司的基本情况: 本次转让为甲方将所属的,该公司账面价值万元,评估价值元,涉及职工安置人,涉及银行债权元。该公司转让行为已经同意。 三、职工的安置 本合同公司转让时所涉及职工的安置,经甲、乙双方约定并报批复同意,按如下方式处 理: 1、甲方转让公司的人员由甲方自行安置,与乙方无关。

2、甲方转让公司的人员在外发生的一切违法行为由甲方自行承担,与乙方无关。 四、债权、债务处理 1、因甲方转让公司遗留的一切债权、债务由甲方自行承担,与乙方无关。 五、公司转让及价款支付情况 转让价款为人民币(大写) 元,双方约定在日内,乙方(①一次、②分期)通过指定的账号将合同价款付清。 采用分期付款的,乙方以为保证条件,分次,分别在日内付清。 六、产权交割 乙方通过产权交易中心的指定账号支付合同价款或首付款后,甲方将编制好的《产权转让交割单》提交给乙方,由乙方凭此清单逐项核对与验收,核对无误、验收完毕后,由甲、乙双方及其经办人员在该清单上盖章、签字方视为交割完成。 七、税费负担 经甲、乙双方约定,本次转让所涉及的税费按如下方式处理: 八、争议处理

在本合同履行过程中,甲、乙双方发生争议,经协商无效时,当事人可以向产权交易机构申请调解,也可以依合同的约定双方选择(①依法向所在地仲裁机构申请仲裁;②依法向所在地人 民法院起诉)。 九、违约责任 1、乙方在报名受让时,通过产权交易中心交付保证金人民币(大写)元。当合同履行后,乙方交付的保证金退还给乙方或抵作价款。当乙方不履行合同的约定,则无权要求返还保证金;若甲方不履行合同的约定,应当向乙方支付相当于乙方交付保证金数额的补偿;若甲、乙双方要求解除合同的,保证金扣除乙方相应交易费用后返还给乙方。 2、乙方未能按期支付本合同公司的价款,或者甲方未能按期交割本合同公司,每逾期一日应按逾期部分金额的%,向对方支付违约金。 3、一方违约给另一方造成直接经济损失,且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时,违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。 十、合同的变更和解除 当发生下列情况之一时,可以变更、解除合同:

保证金退还协议书

篇一:装修保证金退还协议 z小区装修保证金退还协议 甲方:xxxx有限公司 乙方:oooo有限公司 oooo有限公司(以下称乙方)于2012年10月1日起接管xxxx有限公司(以下称甲方)服务的z小区,因甲方在财务移交时,乙方未收到甲方应移交的56户、金额在56000元z小区业主装修保证金,主要原因是其中有部分业主未交纳甲方的物业管理费,所以乙方没有责任对甲方提供的明细进行核实,为保证乙方接管后对z小区正常的运营管理和服务,减少乙方今后与业主为装修保证金产生不必要的矛盾。经甲乙双方经友好协商,就z小区业主装修保证金退还事宜,达成协议如下: 一、甲方的责任: 1、甲方承诺乙方全权负责z小区业主装修保证金的退还,负责解决相对应的问题,不留任何矛盾和问题给乙方,否侧甲方承担一切后果和责任。就装修保证金退还事宜,甲方将在小区公示告知业主:由甲方全权负责装修保证金的退还。 2、在z小区小区移交后,乙方在收缴物业费过程中,如由于装修保证金的问题与业主发生分歧,甲方的相关负责人必须前来解释并协调相关问题,如甲方拖沓、推诿,造成业主与乙方的矛盾,所造成的一切后果,由甲方承担。 二、押金退还的方式 1、为更好的为业主服务,乙方同意先预放五户的装潢押金,金额5000元在乙方z小区项目处,用于2012年10月1日以后凭a物业或甲方装潢押金凭证,不欠物业管理费的前来退还装修保证金的业主,乙方将根据甲方提供的《装修保证金未退明细表》做好记录,办理退还手续。五户费用结清后由乙方凭装潢押金单跟甲方办理结算,依次类推。如因欠费等其它原因的,乙方不能代办的,乙方及时联系甲方指定人员 g 。该经办人接到电话后1小时内甲方应到z小区办理业主退款事宜,如因甲方拖沓、推诿未能及时前来处理,使得业主与乙方产生矛盾所导致的一切后果,由甲方承担。 2、于2012年10月1日以后凭a物业或甲方装潢押金凭证前来退还装修保证金的业主,未在甲方提供的《装修保证金未退明细表》之内的,乙方应做好记录,保留业主装修保证金的影印件,并联系上述人员,前来处理。甲方如未能及时前来处理,使得业主与乙方产生矛盾所导致的一切后果,由甲方承担 三、其它约定: 1、甲方提供的未移交56户、金额在56000元装潢押金作为本合同的附件, 2、本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙各方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。 四、合同的效力 1、本合同自甲乙双方法定代表人签字并加盖单位公章之日起生效。 2、本协议一式四份,

旅行社质量保证金存款协议书通用版

协议编号:YTO-FS-PD441 旅行社质量保证金存款协议书通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

旅行社质量保证金存款协议书通用 版 使用提示:本协议文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利,经共同商议并达成协议,签署成为文件资料,实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为加强对旅行社质量保证金的管理,根据《旅行社条例》规定,旅行社和银行就旅行社质量保证金(以下简称“保证金”)管理事项达成以下协议: 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金,按照年定期、到期自动结息转存方式管理,中途提取的部分按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明“专用存款不得质押”字样。 四、保证金支取按照如下方式执行: (一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额50%等原因,需要支取保证金时,银行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质

工程质量保证金合同协议书范本

甲方: 乙方(施工方): 甲、乙双方就____________________________________工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下: 1.就___________________________项目,乙方作为施工单位,应于合同签订、收到甲方支付的项目政府补贴资金_________万元,将补贴资金的10%即__________________元作为工程质量保证金,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条,工程质量保证期为两年,甲方每年返还乙方5%即__________________元。 2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4.工程质保期满后3日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。 5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。 6.未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方 第 1 页共 2 页

所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7.本协议一式四份,甲、乙方各执两份,经双方签字或盖章后生效。(以下无正文) 签订地点: 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ 年月日年月日 第 2 页共 2 页

【关于押金协议书范例表现模板】押金协议书范本

【关于押金协议书范例表现模板】押金协议 书范本 押金协议书指的是合作双方本着诚实守信,互惠互利,共同发展的原则,为明确双方的责任和义务,保障双方的合法权益就关于押金事宜上协商一致所签订的协议书。下面是X给大家整理的一些关于押金协议书的范例,希望对大家有用。 押金协议书范例篇一 物业押金协议书 甲方: 乙方:胶南市易通热电有限责任公司g 按照及其它相关法律、法规、遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商一致,就乙方在甲方管理的敷设热力管道、更换阀门及维修其它供暖设施等事宜,签订协议如下: 1、甲方同意乙方在其管理的管道敷设及维修施工。 2、管道敷设及维修施工完毕后,道路及人行道板由乙方负责按照甲方标准进行恢复。 3、工程开工前,甲方负责指明该区域的地下管线走向。若已指明后,乙方仍将地下管线破损、污染的,由乙方负责修理并承担经济损失。

4、乙方在施工过程中,应服从甲方管理,不得影响居民的正常生活,施工现场保持卫生、清洁。 5、甲方负责工程过程中的全程协调工作,确保不出现居民阻扰施工等现象。 6、乙方交给甲方保证金XXXXX(XXXXX整,工程完工三个月后,若无质量问题,甲方全额返还保证金;若开工后出现居民阻拦造成无法施工的,甲方应在三个工作日内全额返还保证金。 7、本合同未尽事宜,双方协商解决。 8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自双方签字盖章之日起生效。 甲方(盖章):乙方(盖章) 甲方代表:乙方代表: 20XX年X月XX日 押金协议书范例篇二 乡村弹石道路使用押金协议书 甲方:莲池乡农村公路管理所 (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 由于乙方在莲池乡秧渔河小组旁的山坳中修建石场,为部分在建项目供应石料,乙方需使用甲方辖区内的乡级弹石路作为运料通道。为了支持企业的发展及地方的建设,甲方同意乙方使用辖区内乡级弹石道路。根据从源头治超的规

保证金合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-5540-56 保证金合同范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

保证金合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号:_____ 出租人(甲方):_____ 承租人(乙方):_____ 保管人(第三方):北京市市场协会 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规的规定,三方就编号为的《北京市市场场地租赁合同》(简称《租赁合同》)中保证金的具体事宜经协商达成补充协议如下:第一条保证金的管理 保证金由甲、乙双方共同委托的第三方(北京市市场协会)管理,并计取银行同期活期存款利息。 第二条乙方保证金 自本合同签订之日起_____日内,乙方(是/否)应支付《租赁合同》约定租金总额_____%计_____元的

保证金,作为履行合同和提供商品服务质量的担保。 第三条乙方保证金按下列第_____种方式支付: 1.由甲方转交第三方的,甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。 2.乙方直接支付第三方的,乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。 第四条乙方保证金应用于以下第_____种情况: 1.《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方应从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。 2.《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方有权从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。 3.乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的,

保证金的合同范本

保证金的合同范本 篇一:授权保证金协议书 授权保证金协议书 甲方: 乙方: 经甲、乙双方友好协商,双方就授权保证金事宜,达成如下协议: 一、乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后,甲方向乙方提供络代理商授权证书,同时乙方向甲方交纳授权保证金(人民币)贰仟元,作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。 二、甲方收取授权保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善保管。 三、授权保证金不计息,双方合作授权证书终止后,按第六条规定,甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。 四、乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止双方合作并退还授权保证金的(不违反第六条规定),可向甲方提出书面申请退还授权保证金。 五、乙方向甲方提货金额累计达到(人民币)贰万(以协议书签订日算起),在不违反第六条规定前提下,可向甲

方提出书面申请退还全额授权保证金。 六、如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金: 1. 在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时,甲方将扣罚全部授权保证金; 2. 在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品,甲方将扣罚全部授权保证金; 七、本协议作为授权证书的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。 八、本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方:乙方: 负责人:负责人: 日期:日期: 篇二:保证金协议书 保证金协议书 甲方: 法定代表人: 注册地址: 联系方式: 乙方:上海安良资产管理有限公司 法定代表人:徐丹

注册地址:上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7幢923室(上海裕安经济小区)联系方式: 甲乙双方就甲方以有限合伙人方式参与乙方为投资“360奇虎私有化”项目设立的有限合伙企业支付保证金事宜,在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,签订保证金协议条款如下: 1. 甲方交付的保证金为:人民币万元(大写)万元(小写),以乙方指定的开户银行出具的款项到达乙方账户的数额为准。乙方在收到款项后,需在一个工作日内向甲方出具收据。 户名:上海安良资产管理有限公司 账号: 1001357819000009666 开户行:工商银行上海市环球金融中心支行 甲方向乙方足额缴纳保证金后,乙方需配合甲方至上述开户行办理甲方代理人陆秀军个人的预留印鉴,以确保本协议项下保证金用于甲方同意的目的。 2.保证方式为履约保证金,目的为明确甲方参与该项目之诚意并锁定相应的投资份额。 3.保证期间自本合同生效之日起至甲乙双方签署奇虎360私有化专项基金合伙协议止。 (1)甲乙双方如约签署奇虎360私有化专项基金合伙协议,则本协议项下保证金可以部分抵缴甲方作为有限合伙

相关主题