边
坡
防
护
工
程
劳
务
承
包
合
同
2011年12月1日
工程（劳务）承包合同
发包方： ______________ （__________ 以下简称甲方）
承包方： _______________ （__________ 以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合甲方与
（以下简称业主）签订的施工合同，遵循平等、自愿的原则，为明确双方权利、义务和经济责任，保障施工质
量、进度、安全生产和文明施工的实施，经双方协商一致，订立本合同、望共同遵守。
第一条：承包范围、承包方式、工作内容及项目特征
1.1工程名称：
1.2工程地点：。
1.3承包范围：本标段合同和施工图范围内及在此基础上变更增加的所有的边坡防护工程。包
括边坡锚杆、现浇钢筋砼锚杆框格梁、边坡喷射砼及钢筋网、网格片石护坡等边坡防护工程。
1.4承包方式：劳务综合承包。
1.5工作内容及项目特征：
1.5.1工作内容：
1、锚杆制作安装：乙方自备脚手架、钻机、钢筋切割机、焊机、压力注浆机等完成锚杆钻孔、
钢筋制作、安装、张拉、锚固、运输等所需的所有工具和设备。具体内容是：1）修整清理边坡、搭架、
钻孔、定位、成孔清孔2）弃渣外运3）压力注浆、灌浆4）封锚；5）锚杆钢筋的制作、安装锚杆、
锚索6）张拉、锚固7）场内运输、场外运输、垂直运输；8）锚杆定位支架钢筋的制安焊接。9）设计施工图包含的相关工作内容。
2、格构梁：乙方自备脚手架、模板、混凝土搅拌机、钢筋加工机械等完成格构梁工程所需的所
有工具和设备。具体内容是：1）搭施工脚手架及操作平台、坡顶及坡底的安全防护网、模板制作、安
装2）混凝土浇筑3）养生4）泄水孔制作、安装5）滤水层铺筑；6）挡土墙基础地梁的垫层铺筑、混凝土浇筑、养生；）7）设计施工图包含的相关工作内容。
3、喷射混凝土（含钢筋及所有型钢的制安，钢筋和型钢作为喷射砼的辅助工作不单独计量）：乙方自备脚手架、钢筋切断机、焊机、压力注浆机、砼搅拌机等完成喷射砼及钢筋制安等所需的所有工具和设备。具体内容是：1））搭施工脚手架及操作平台、坡顶及坡底的安全防护网、砼搅拌和喷射混凝土、养生2）钢筋制作、安装；3）泄水孔的设置4 ）沥青马蹄脂灌胀缝5 ）材料场内外的水平及垂直运输6 ）其他完成喷射砼及钢筋制安的所有工序和工作内容。
4、网格护坡修整边坡及砌筑：乙方自备完成砌筑片石等所需的所有工具和设备。1）搭施工脚手架及操作平台、坡顶及坡底的安全防护网 2 ）修整边坡和挖槽3）砌筑片石。
5、格构钢筋：乙方自备钢筋切断机、焊机等完成格构钢筋制安等所需的所有工具和设备的制作、安装。
6、以上工作内容都综合考虑场内及场外运输、垂直运输、施工所需的各种机械的进出场费；综合考虑风险费、安全费、管理费及政府部门行政性收费等所有费用；甲方除组织主要材料供应及水电外，不再支付乙方其他任何费用。
1.5.2项目特征：
1、锚杆制安：1）钻孔综合考虑了岩土类别及钻孔深度；孔径为100mm砂浆强度：M30 ;孔深满足设计要求2）锚杆钢筋综合考虑了的钢筋的种类、规格，满足设计要求；综合考虑了各种接头形式，满足设计和规范要求。
2、格构梁：1）边坡防护挡墙、肋柱、顶梁等现浇混凝土的强度等级、石料最大粒径:C30砼，符合设计和施工规范；泄水孔材料品种、规格：PVC塑料管①100 3）滤水层和反滤包要求：符合设计和
施工规范、综合考虑场内运输、场外运输、垂直运输。 2 ）挡墙基础地梁混凝土强度等级、石料最大
粒径:C30砼，符合设计和施工规范，垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C30砼。
3、喷射砼：1）喷射砼厚度:10mm 12mm和20mm混凝土强度等级、石料最大粒径:C30砼，符合设计和施工规范。
4、网格片石护坡：1）网格护坡的材料品种:M7.5砂浆砌片石，结构形式和要求：网格护坡，每间隔10~15m设置沉降缝，缝宽2~5cm,网格嵌入岩面15cm,厚度：详见设计。片石强度要满足M3O的要求，浆砌体砂浆饱满，外露面人工剔凿平顺、勾平缝。
第二条：双方责任
2.1甲方责任
2.1.1甲方负责征地拆迁，施工用地，协调工程所在地政府和村民的关系及相关的协调工作。
2.1.2甲方现场施工负责人：。
2.1.3甲方负责工程控制测量（不含施工放样），向乙方提供1套施工图纸，指定现场管理人
员和工程技术人员，进行现场指导和监督，下达施工进度计划。
2.1.4检查监督质量、进度、安全、文明施工的情况，审批乙方的施工操作方案和技术措施，处理工程变更。
2.1.5负责组织施工用钢材、水泥、砂、碎石、片石、石粉等材料的资金，按规范将材料送检；负责将水电接至施工现场及承担水电费用。
2.1.6检查监督乙方劳动力使用动态情况和民工工资的发放，检查控制乙方按定额使用材料的数量。
2.2 乙方的责任
2.2.1乙方现场施工负责人：吕玉彬，须24小时驻施工现场，若有事情必须向甲方请假，批准后方能离开，若无假缺席现场，按每天500元/天的罚款处理。
2.2.2负责现场的安全和文明施工，并接受检查，承担安全和文明施工的所有费用，如发生安
全事故，负责处理善后工作，并承担事故处理的所有费用，还要及时报告甲方。
2.2.3按甲方批准的施工组织设计、工期计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令及图
纸要求组织施工，履行分包合同中规定的其它所有权力及义务。
2.2.4在工程实施前向甲方提供整体计划及实施性施工方案，经甲方批准后组织实施。
2.2.5乙方按甲方提供的材料计划数量组织采购，如期保证施工所需材料按时到位，满足施工进度的要求，材料组织时由甲乙双方共同论质询价。
2.2.6乙方在施工中所用材料严格按照设计及甲方的施工方案计算的数量控制使用，超出设计
及甲方计划数量的部分由乙方自行承担费用，节约部分甲乙双方按五五分成。
227乙方组织的材料应提供正规的材料发票（其中地产料还应出示资源税证明）。
228乙方施工的工程，如果验收时不能移交，由乙方自行承担所有责任。
2.2.9 乙方在工程施工中，所发生的一切质量问题，若是甲方的责任造成，费用和责任由甲方
承担，若是乙方的责任造成，其责任和费用由乙方全部承担并赔偿所损失的材料费用。
2.2.10负责本分包工程现场成品保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完项目，如有损坏，乙方自费予以修复且不得耽误工期，否则乙方必须承担由此而产生的损失。
2.2.11乙方根据工程需要固定1-2名人员无偿配合施工测量人员超平放样，负责对构筑物测绘
控制桩、点的保护工作。
2.2.12乙方必须严格遵守甲方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定。如违反规定，承担因自身过错造成的损失及罚款。施工现场安全措施、交通标志标牌的保护等均由乙方负责实施。
2.2.13乙方代表及施工管理人员应按甲方要求及时参加甲方组织召开的月度及周质量、安全、生产例会。乙方应遵守甲方有关会议方面的制度和要求。
2.2.14乙方在施工过程施工员不少于一人，安全员不少于一人，施工员、安全员及从事机械作业的人员必须持证上岗。
2.2.15本合同签订后，乙方按照甲方要求时间安排人员和设备全部到达施工现场组织施工。施工过程中乙方机具设备及人员需调离现场，乙方应提前3日书面通知甲方，并征得甲方同意后方可调
离，否则视为乙方违约，由乙方向甲方支付3000元/次违约金。
2.2.16积极参加甲方组织的操作规程、安全文明等技术培训，严格按照设计文件、相关技术规范、验收标准、安全操作规程、环保规定、甲方作业指导书以及依据合同发出的指令等精心组织施工，并随时接受业主、监理、甲方人员的检查检验，确保施工的安全、质量和工期。
2.2.17负责保护好甲方设置的测量控制桩（点），并自行负责施工过程中的测量放样。乙方应妥善保管、保护施工区域内甲方的围挡、标牌等设备、设施，并承担损坏、丢失的赔偿责任。
2.2.18做好施工现场地上、地下、邻近已有建筑物、构造物的保护工作，如乙方没有按甲方要求实施作业，造成地下管线的损坏由乙方自行承担相应法律和经济责任以及相关费用。
2.2.19按甲方的指令配合甲方和监理、业主、建设行政主管部门对其的检查、检测和验收，配合相应的实验检测。
2.2.20负责工程交付前已完工程的保护，若有损坏自费修复。
2.2.21因乙方自身原因造成的返工、质量事故、安全事故、工期拖延等所引起的一切费用由乙方自行承担。
2.2.22乙方应配备必要的行政、技术、质量和安全人员，负责现场的技术质量和安全管理。
2.2.23凡是乙方参加施工的人员（包括管理、临时聘请或雇佣的人员），与乙方是劳动关系，乙方必须与其签订劳动合同，并提供身份证复印件一同报甲方综合办公室备案，如有人员变动应及时通知甲方。乙方主要管理人员未经甲方同意不得随意调离或撤换。乙方负责其人员的培训、安全教育、职业病防治、养老保险、工伤保险、医疗保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因上述人员作业不当给第三方造成的人身、财产损失赔偿。
2.2.24确保民工工资及时发放。乙方现场负责人于每个月末，依据民工的出勤天数和事先约定的工资标准，据实编制《民工工资支付表》，工资支付表中所有人员必须是已签订劳动合同并报甲方备案的现场施工人员。乙方现场负责人签字盖章后送甲方审核，最终经甲方批准后由甲方财务部门据此组织工资的发放。组织工资的发放时，每个劳务人员必须在工资发放表上签名。代发的工资从乙方的工程计价款中扣除。乙方不得克扣、虚报、漏报民工及员工工资，由此产生的一切后果及法律责任均由乙方自行承担，如乙方虚报民工及员工工资，甲方将对乙方处以虚报额二倍额度的罚款。
2225因特殊原因造成乙方不能连续作业，乙方应自行承担人员误工、机械停滞等费用，不得向甲方提出索赔。
2.2.26因乙方原因引起其它项目施工（除边坡防护工程以外的其他工程）的损失均由乙方承担
相关费用（包括其它工种误工费、材料费、机械费、周转材料的租赁费、机械租赁费等）。
第三条：合同价款
3.1 计价原则：
本合同是采用劳务综合单价承包。给合单价中的30%属安全文明、质量、进度考核指标，分解为：
安全指标20%进度指标5%质量指标5%如每月计价时安全、进度工期及质量目标完成，则不扣，否则有其中哪项达不到就从当月计价款中扣除。
3.2综合单价：
3.2.1锚杆：①100mm : 52元/米；①150mm , 80 ________ 元/米。包括搭架，钻孔，清孔，锚杆制
作安装，注浆。其中如果取芯做实验单价和相应锚杆价格一样。
3.2.2喷射砼：厚度10mm _____ 元/平米；厚度12mm _60_元/平米；厚度20mm _80_元/平米。
3.2.3格构梁施工：人工浇注混凝土，单价450 元/m3;泵车泵送混凝土单价300 元/m3,包
括所有模板、架管等周材及架料、模板安拆、洒水养生等完成该工作所需的相关工作内容。
3.2.4格构架钢筋制作：700 元/吨；包括钢筋的除锈、切断、拉直、焊接等制作及安装等设计要求的全部内容。
3.2.5甲方委托乙方完成承包范围以外的零工，80元/人，技工100元/人天。
3.3综合单价还包含了以下因素：
3.3.1乙方必须考虑平基土石方施工、路面及管网工程施工、其他施工单位施工及场外交通运输
条件的交叉干扰，自行采取防护措施，由此产生的成本增加，都包含在承包综合单价中，不予另外支付。
3.3.2乙方承担清除施工现场内及周边遗留垃圾的一切费用。
3.3.3乙方承担因非承包方原因（如外界阻工、重大设计变更、业主施工调配平衡等）造成的局部窝工、设备的二次或多次进出场风险。
3.3.4乙方承担施工区域在其他施工范围发生的交叉作业降效等风险费用。
3.3.5乙方承担施工合同期间因气候恶烈导致工期延长造成成本费用增加的风险。
3.3.6乙方承担由于进度款支付比例、国家审计时间较长的因素，充分考虑资金占用、融资、垫资等风险。
3.3.7在施工中施工设备和临设项目修建临时设施的费用均包含在乙方承包综合单价内，施工现场临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要，具体方案必须报监理工程师批准，甲方认可。如乙方施工设备及修建临时设施需申请临时占地，由乙方人自行办理并承包费用。
第四条：施工工期和进度
4.1合同工期：变电站平场南侧、西侧及东侧边坡防护自2011年12月日至2011年12月
25日完成。连接道左侧边坡及施工便道电杆防护自2011年12月14_日至2012年_2月5日完成。
4.2乙方应严格按照甲方的施工方案、进度计划施工，满足业主下达的本工程总工期及各节点工期的具体
劳务合同 接受劳务单位：（以下简称甲方） 提供劳务单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》，就甲方聘用乙方提供劳务事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、维修范围： 甲方指定的位置范围。 二、维修内容： 城区内附属设施的维修维护等。 三、合同价款、结算原则 1、合同价款：按所附维修清单单价表为标准，以乙方实际提供的合格劳务量为最终结算结果付款。 2、计价方式：本维修采取单价承包的方式，此价包含完成所有维修内容所需的人工费、机械设备费、安全文明施工措施费、规费、税金、风险费（人工涨价）及验收费等全部费用。 3、结算原则：据实结算。 四、材料要求： 甲方提供，乙方需按需妥善使用。 五、合同工期： 1、本劳务合同工期为：两年。以甲方进场通知为起算点，验收合格之日为止。 2、因非乙方原因延误工期，乙方在及时报告甲方并经甲方核实后，可顺延工期。 六、维修质量及验收 1、维修劳务质量：达到国家有关维修验收规范规定的标准。 2、维修劳务验收：由甲方组织验收，若不合格，乙方应在三个工作日内完成整改，重新验收，乙方经两次整改后若不能达到合格标准，甲方可单方面解除合同，产生的费用由乙方自行承担，如给甲方造成损失的，甲方可要求乙方赔偿损失。 七、双方权利义务及违约责任 1、乙方应遵守维修维护安全生产有关管理规定和国家有关环境管理规定，严格按安全文明标准组织作业，并随时接受甲方、业主及行业安全检查人员依法实施的监督检查。采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方自身安全措施不力以及其他自身原因造成事故
的责任和因此发生的费用，由乙方承担。因乙方责任而受到政府部门的相关处罚，或因侵害周围居民、单位的合法利益而造成赔偿，所发生的费用由乙方承担，如导致甲方损失的，甲方可向乙方全额追偿。 2、乙方必须与乙方聘用的维修人员签订劳动合同，乙方人员进场时，乙方将劳动合同书报甲方备案。 3、乙方必须为维修人员办理意外伤害保险，并对维修场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，且支付保险费用。 4、乙方应对其在维修场地的工作人员进行安全教育，签订安全责任书，并对他们的安全负责，不能违反安全管理的规定进行施工。 5、乙方应保持场地整洁，完工要全面清洁，所有垃圾由乙方外运（渣场由乙方自找）。 6、安全防护用品由乙方自行提供并承担其费用。乙方未按规定使用安全防护用品的甲方可按元/次/人的标准从合同款项中扣除相关费用。 7、乙方对于甲方所发出的维修指令，必须按照维修要求作业，如乙方不按要求维修，则甲方可按元/次的标准从合同款项中扣除相关费用。 8、乙方的任何人员必须服从甲方现场人员管理，否则甲方可按元/次的标准从合同款项中扣除相关费用。 9、电工、焊工等特殊工种需持证上岗，不能使用老弱病残孕人员，所有进场人员都要求报备。 10、乙方自行协调和排除维修的一切障碍，并承担费用。 11、乙方负责现场设备、材料的照管工作。做好现场维修记录，配合甲方进行质量检查。 12、甲方对维修质量、进度以及现场工作量签证进行监督与控制。 13、甲方应在劳务工程完工、乙方报送竣工验收申请报告后五个工作日内组织验收。 14、合同签订后乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同或不能履行主要义务的，甲方可单方面解除本合同，并要求乙方无条件在3天之内退场，按照乙方已完成合格维修量的 %结算。因继续完成维修的需要，甲方有权使用乙方在施工现场的材料、设备等，甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任。 15、维修质量未达到合同规定的标准，乙方承担返修经济损失。 16、因乙方经济实力或技术力量等原因不能满足维修要求或甲方认为必要时，甲方有权单方解除合同，乙方必须先行退场并向甲方提供完整齐全的维修资料，再办理已维修部分的作业量结算。 17、乙方应向甲方缴纳的各种罚款、违约金等，甲方在结算价款中直接扣除。
边 坡 防 护 工 程 劳 务 承 包 合 同 2011年12月1日
工程(劳务)承包合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合甲方与（以下简称业主）签订的施工合同，遵循平等、自愿的原则，为明确双方权利、义务和经济责任，保障施工质量、进度、安全生产和文明施工的实施，经双方协商一致，订立本合同、望共同遵守。 第一条：承包范围、承包方式、工作内容及项目特征 1.1工程名称： 1.2工程地点：。 1.3承包范围：本标段合同和施工图范围内及在此基础上变更增加的所有的边坡防护工程。包括边坡锚杆、现浇钢筋砼锚杆框格梁、边坡喷射砼及钢筋网、网格片石护坡等边坡防护工程。 1.4承包方式：劳务综合承包。 1.5工作内容及项目特征： 1.5.1工作内容： 1、锚杆制作安装：乙方自备脚手架、钻机、钢筋切割机、焊机、压力注浆机等完成锚杆钻孔、钢筋制作、安装、张拉、锚固、运输等所需的所有工具和设备。具体内容是：1）修整清理边坡、搭架、钻孔、定位、成孔清孔 2)弃渣外运 3)压力注浆、灌浆 4)封锚；5）锚杆钢筋的制作、安装锚杆、锚索6)张拉、锚固 7)场内运输、场外运输、垂直运输；8)锚杆定位支架钢筋的制安焊接。9)设计施工图包含的相关工作内容。 2、格构梁：乙方自备脚手架、模板、混凝土搅拌机、钢筋加工机械等完成格构梁工程所需的所有工具和设备。具体内容是：1)搭施工脚手架及操作平台、坡顶及坡底的安全防护网、模板制作、安装 2) 混凝土浇筑3) 养生4) 泄水孔制作、安装5）滤水层铺筑；6）挡土墙基础地梁的垫层铺筑、混凝土浇筑、养生；）7)设计施工图包含的相关工作内容。 3、喷射混凝土（含钢筋及所有型钢的制安，钢筋和型钢作为喷射砼的辅助工作不单独计量）：乙方自备脚手架、钢筋切断机、焊机、压力注浆机、砼搅拌机等完成喷射砼及钢筋制安等所需的所有工具和设备。具体内容是：1）)搭施工脚手架及操作平台、坡顶及坡底的安全防护网、砼搅拌和喷射混凝土、养生 2)钢筋制作、安装；3)泄水孔的设置 4）沥青马蹄脂灌胀缝 5）材料场内外的水平及垂直运输 6）其他完成喷射砼及钢筋制安的所有工序和工作内容。 4、网格护坡修整边坡及砌筑: 乙方自备完成砌筑片石等所需的所有工具和设备。1）搭施工脚手架及操作平台、坡顶及坡底的安全防护网2）修整边坡和挖槽3）砌筑片石。 5、格构钢筋：乙方自备钢筋切断机、焊机等完成格构钢筋制安等所需的所有工具和设备的制作、安装。 6、以上工作内容都综合考虑场内及场外运输、垂直运输、施工所需的各种机械的进出场费；综合考虑风险费、安全费、管理费及政府部门行政性收费等所有费用；甲方除组织主要材料供应及水电外，不再支付乙方其他任何费用。
合同编号：YT-FS-2255-89 施工劳务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全： 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 维修工程劳务合同
编号：FS-DY-20662 维修工程劳务合同 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程安装工程施工，为进一步明确双方的权利与义务，结合本工程具体的情况，经双方友好协商，一致同意签订本安装工程施工分包合同。 一、工程范围 1、乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程11#～23#室内及围墙范围之内的室外水电安装工程。 2、乙方必须按甲方要求，保质、保量完成以下施工图以内的安装内容。①.11#～23#楼强电施工图以内全部安装内容。 ②.11#～23#楼弱电施工图以内安装内容(注明：弱电只配管，安装线盒、穿铁丝、安装器件箱，并配合弱电公司穿
所有线路)。 ③.11#～23#楼水电图以内全部安装内容(包括外墙雨水管及空调管的安装，具体安装参照土建建筑图施工，卫生间蹲便器的安装，隐蔽水管的走向画标识线;空调孔德预留、套管安装全部由乙方负责)。 ④.室外污水管接到第一口污水井，雨水管、空调接到第一口雨水井，没有雨水井的接到室外散水沟内。室外给水主管接到每栋楼下的阀门井。 ⑤.乙方不负责室内、室外的消防系统的安装;但楼梯间灭火器由乙方负责安装⑥.施工现场的临时用电、临时用水，乙方负责安装，包括以后的临设线路、开关设备的维修、水管的维修及管理(临时用电、用水全部材料由甲方提供)。 ⑦.主体楼层材料进场由乙方负责安排人员下车，并按甲方库管人员要求，按规格、型号堆放好材料。 ⑧.主楼楼层内及室外的安装材料。甲方只提供主材(如：管材、管件、支架、水嘴、蹲便器)，其余辅材和机具一律由乙方负责购买(如：焊条、钉子、封口胶、铁丝、锯条、试水用水龙头、堵头及电工绝缘布、胶水、膨胀、金属软管等)，
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 边坡支护及锚杆施工劳务承包施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《安全生产法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律的有关规定及遵循其他相关法律、行政法规、平■等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方友好协商，甲方将76号地块除2号楼外的边坡支 护及锚杆施工，工作内容以劳务分包的形式承包给乙方。乙方负责劳务的组织、管理和劳务工资的发放，并保证各种劳动力的需要和现场的正常运行，为了明确双方的责任、权利和义务，特订立本合同，望双方共同守信： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点：重庆仙桃数据谷 3、承包方式：包人工、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料计 戈叭包机械机具、包常用工具、包成品保护、包现场管理、包质量保修，包 锚杆检查等。 二、承包内容： 1、承包性质：单项人工及材料费承包 2、工作内容及计算规则： (1)细实碌护坡及锚杆施工，乙方按设计图纸及甲方现场要求进行施工， 工作内容包括钢管架搭设、机械钻孔、钢材下车、导管(钢筋)制安及入孔、 砂浆(或细实碌)搅拌、孔内压浆及检测(试件制作)等，所需材料必须按甲方 要求转运至不影响操作及安全的位置等。 (2)甲方只提供钢管架及竹跳板，其他均由乙方自行准备。 (3)工程量按项目部明确的施工做法按实收方计算。承包单价中均已包括 安全费、质量费、福利费、工具费等相关低值易耗品。 (4)承包单价中均已包括材料、机具的二次和多次转运费，义务放线，所 需防雨施工架子搭设等费用。 (5)所有二级配电箱以外的设备均由乙方提供。 三、 承包单价和计算方式： 1、锚杆：人工、机械及其他费用45元/m包干价计算(含搭设架、定位、钻 孔、锚杆制安、注浆压浆及包检测合格等)工程量按实收方。 2、 3、细实碌护坡：人工、机械及其他费用30元/m2包干计算（含搭拆架、边坡修
防水维修施工合同范本五篇 施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是关于防水维修施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。 防水维修施工合同范本(一) 甲方： 乙方： 依照相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园区防水维修事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 甲方所指定之防水工程，涉及窗口、露台、屋面等项目。 二、施工方案及工艺： 1、搭设双排脚手架，做好安全防护工作。 2、拆除漏点处原有建筑做法至基层。 3、在窗框与墙体连接处重新打发泡胶。 4、基层抹灰找平达到做高分子丙纶的施工条件。 5、做300克高分子丙纶。 6、粘贴施工设计对应苯板，确保紧贴密实，拼接到位。 7、刮涂防水胶灰，贴网。 8、做300克高分子丙纶。 9、抹灰找平。
10、贴相同墙面砖，用勾缝剂勾缝。 11、刷外墙丙烯酸涂料。 12、外墙窗口防水密封胶。 13、拆除脚手架，清理现场，恢复原状。 14、相关技术要求按照行业规范执行。 三、工程计价方式： 1、窗口以个为单位，1000元∕个计算。 2、露台、屋面等项目以面积为单位，甲方确定价格计算。 四、双方权利、义务： (一) 甲方权力和义务： 1、对园区内防水维修工程量进行统计，依据乙方施工能力组织维修工作安排。 2、对乙方在维修工作中遇到技术问题，给予积极协助解决。 3、提供乙方在维修工作中所需要相关图纸及文件。 4、规范乙方在维修工作中的施工工艺及施工秩序。乙方未按确定施工方案及施工工艺执行，甲方可责令乙方撤离现场，发生各项费用不予结算。 (二) 乙方权力和义务： 1、服从甲方在防水施工工作的安排，积极配合甲方完成防水维修工作。 2、乙方在维修过程中，要严格执行甲方所确定维修方案及施工工艺，不得擅自进行变更。 3、乙方在维修过程中，要使用符合甲方要求的施工材料，不得偷工减料，以次充好。由此产生一切后果由乙方承担。
兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司 承包方： 2015年9月20日
建筑工程劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 二、工程地点：兰州市中川镇 三、施工工期： 根据甲方与业主的总承包合同确定。 乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后3天内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程工程的基础砌体工程(含基础)、抹灰工程、砼工程、模板工程、钢筋工程及图纸上总包单位合同为准，机具等施工设备、劳动保护用品及施工材料租凭。 五、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临
建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。 2、砌体工作内容 （1）熟悉图纸，根据甲方指导进行施工。 3、砼工程工作内容： （1）振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等。砼工须提前30分钟做好准备工作。 （2）清理：砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制；砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼；清理或清洗振动器、振动棒、配料；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 4、模板工程（含木制工程）工作内容 （1）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。。 （2）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。 （3）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。 （4）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。
编号：_____________ 注浆工程劳务合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：XX公司 乙方：XX公司 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵守平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程名称及承包内容 1.1工程名称：XX工程 1.2工程地点：XX地点 1.3劳务分包工作内容：采用自带设备型劳务分包 采用WSS注浆对甲方指定区间隧道里程段开挖断面进行注浆堵漏、加固。甲方提供工程施工用电、用水等，乙方提供施工所需的全部材料、人员、机械设备及其它甲方认可使用的辅助材料，并在甲方的管理下组织施工。 1.4承包工期 开工日期：本协议工程定于年月日； 竣工日期：本协议工程定于年月日； 施工每一循环（15米）工期为10天。 第二条工程价款 2.1合同价款： 区间往XX方向过内环路方向WSS注浆，每延米注浆量为29.17m3，每立方米浆液综合单价2400元。每延米综合单价70000元。 2.2 本合同工程价款规定为： 为明确双方的经济关系，合同价款采用固定价，固定价为综合单价，该单价包括
所有使用的材料费、人工费、机械费、辅助工作等； 2.3工程量计算约定：按照实际注浆里程以延长米计算。 第三条工程质量 3.1本合同工程质量：严格按照施工方案及相关规范的规定。 3.2本工程施工规范按照设计文件和国家现行有关规定执行。 3.3过内环路注浆过程中，地面累计隆起不得超过5cm，因乙方原因（未按工艺标准或偷工减料等）造成的施工中出现的质量事故，乙方应负完全责任，并根据损失情况予以赔偿，或修复。 3.4工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，工程施工完毕后由甲方、乙方共同办理书面验收手续。 第四条验工计价 4.1依据乙方施工每一循环（15米）核定工程量一次，每月26日汇总计价。4.2验工计价由甲、乙双方人员对当期完成的工程进行数量和质量的检查验收。第五条工程款支付 付款依据：甲方根据现场确认工程量，支付工程款，拨款按合同规定支付给乙方。付款期限：以当期完成工程量，按合同80%支付给乙方，工程顺利开挖完成后10天内办理结算并支付余下20%工程款. 第六条甲方责任和义务 6.1负责提供施工具体部位和有关技术交底。 6.2负责对本工程注浆加固的路面进行监测，并将监测结果及时通知乙方，乙方应根据监测结果和甲方的调整方案及时进行调整，配合甲方的通道开挖。 6.3根据现场施工根据现场签认工程量，办理的有关签认和计价。
第一部分协议书 发包人（全称）：大连金州新区房产管理中心 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：2012年金州新区老旧城区维修改造工程施工（金州区一标段） 工程地点：大连金州新区站前街道 工程内容：楼外墙铲除、贴砖面积约为23000平方米；屋面保温、防水约为10000平方米等内容。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：其12——06 资金来源：财政投资 二、工程承包范围 承包范围：包括招标文件规定及发图记录中所包括的图纸中全部工作内容，特别声明不在本次承包范围内的内容除外。 三、合同工期 开工日期： 2012 年09 月25 日 竣工日期： 2012 年11 月10 日
合同工期总日历天数46 （按中标通知书日期）天。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 合同总价（大写）：陆佰捌拾陆万陆仟伍佰壹拾陆元整 （小写）：￥6,866，516.00元 六、组成合同的文件 （1）协议书； （2）通知书（适用招投标工程）； （3）投标文件（适用招投标工程）； （4）发承包双方确认的工程量清单报价单或预算书（适用非招投标工程）； （5）本合同专用条款； （6）本合同通用条款； （7）标准、规范及有关技术文件； （8）图纸； （9）工程量清单； 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、词语含义 本协议书中有关词语与本合同第二部分“通用条款”中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在工程质量缺陷责任期内承担保修责任。
编号：FS-HT-05018 施工劳务合同(标准版) Construction labor contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
施工劳务合同(标准版) 施工劳务合同（一） 承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。 特别说明：签订本劳务合同的前提是甲方已于_____年___月___日与建设单位（下称业主）签订了工程承包合同，乙方承认并确认甲方承包该工程。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容：
1.4劳务承包范围： 1.5劳务承包期限： 开工日期：_____年___月___日； 完工日期：_____年___月___日； 总日历工期：日。 经双方协商，按合同工期每提前一天竣工，甲方按付 给乙方工期奖。 发生下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期： 1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工； 2、甲方变更计划和设计而影响施工； 3、甲方未按期拨付劳务费用影响施工； 4、临时停水停电一天以上； 5、其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。 1.6工程质量等级：； 1.7合同价款：
本合同造价为人民币（大写）： 1.8乙方投入施工人数：人。 第二条合同文件的组成与解释顺序。 合同文件由下列各项组成，并依序解释。 1.本合同； 2.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 3.中标通知书； 4.投标书和招标文件； 5.工程劳务量清单； 6.确定劳务报酬的工程预算书； 7.图纸； 8.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。 第三条、合同文件适用标准和法律 3.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规； 3.2适用标准及规范： 3.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范； 3.2.2其他标准及规范；
最新维修工程劳务合同范本精选3篇 劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同,是当事人各方在平等协商的情况下达成的,就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议.一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生.以下是小编为大家整理的维修工程劳务合同范本精选3篇,供大家参考学习. 维修工程劳务合同范本1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同. 第一条工程概况及承包工作内容 第二条作业人员 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天. 第四条合同价款 4·1合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元? 4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划√ ): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认: ( )4·2·1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整. ( )4·2·2以( )年施工预算或( )年施工概算定额为依据: ? ( )4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)?? 第五条合同价款的结算和支付 5·1 结算、决算资料: 5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书. 5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书. 5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等.
雅砻江两河口水电站先移民后建设专项工程库区复建县道XV02线密贵沟至瓦日乡段 边坡支护工程 劳务分包合同 发包方： 分包方： 合同订立时间:
劳务分包合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合工程的具体情况，经双方友好协商 一致，甲方同意将 __________ 劳务施工分包给乙方。在遵循平等、自愿、 公平互利和诚实的原则下，为明确双方在施工工程中的权力、义务及经济责任，特订立如 下条款，以共同遵守执行： 一、 工程名称：雅砻江两河口水电站先移民后建设专项工程密瓦三标 二、 工程地点：雅砻江两河口密贵沟至瓦日乡 三、 工程的工作内容： （1） 砂浆锚杆50孔钻孔。 （2） 人工挂钢筋网。 （3） 人工喷射砼（网喷）。 （4） 人工素喷砼。 （5） 搭设及拆除脚手架。 四、 分包工程单价表： 发包方: 分包方:
五、工期：天（暂定年月曰至年月日），具体开工时间以甲方 通知为准。 六、工程承包方式：乙方实行人工包干，其单价包含人工费、机械设备维护及简修、材料进场及设 备装、卸、人工工具、劳保用品、人工进出场费用、餐具及生活开支、不可预见费及管理费、利润等。甲方负责大型设备配合施工、设备耗材及机械设备维修费用，乙方所报单价不含任何税费及发票。 七、乙方人员在施工期间必须服从甲方管理，不得以任何理由与甲方人员发生冲突。 八、付款方式： 1、乙方每月的进度款由甲方支付，按乙方每月完成的工程量乘以单价的%在次月 的日内由甲方支付。 2、本工程乙方的余款在质保期到期后15天予以结算。 九、工程结算：本工程甲方给乙方的结算量以现场实际收方工程量为准。 十、甲方职责 1、甲方负责乙方到场人员住宿； 2、甲方负责提供乙方现场施工图纸一套； 3、甲方负责提供乙方机械设备有：空压机、发电机、喷浆机、水泵、手风钻、钻杆、钢筋断筋机； 十一、乙方职责 1、乙方负责本班组到场人员伙食及生活开支；
工程施工劳务合同（改造工程） 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将 xxxx镇沿街立面改造工程发包给乙方施工。为了明确甲乙双方责任，分工合作，保证本工程质量、安全、进度和文明施工的顺利进行，签订本合同，事项协商达成一致，订立本合同，以共同遵守。 一、承包工程项目 1、工程名称：xxxx沿街立面改造工程 2、工程地址：xxxx 3、承包方式：施工大轻包（包施工及班组管理人员、包施工机械、包安全生产、包质量合格、包班组人员安全劳动防护措施等，不含建筑主材及水电费） 4、承包范围：图纸设计范围内的全部拆除、砌体、钢架、兼强板、装饰面层等、及甲方指定的本工作现场的劳务用工。 三、工程项目期限 按甲方要求的工期及工程进度要求确定。 四、甲乙双方职责 甲方职责： 1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主或总承包方签订的施工承包合同。统一对建设单位及有关部门进行工作联系与协调。 2、甲方提供形成工程实体的主要材料，包括砖石、水泥、钢材、板材、饰面材料等乙方需使用的建筑材料。 3、组织图纸会审和工程技术交底，负责工程总体施工组织设计和施工方案、物资需用量计划、月进度施工计划的编制。 4、按时提供图纸，及时交付应供材料及所提供的周转材料，保证施工需要； 5、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 6、有权随时检查乙方的工作质量、作业质量、现场文明施工物资保管使用情况；查看乙方现场管理人员和工人的有效证件及持证上岗情况；有权向乙方提出整改、修复、返工、清退的指令。 乙方职责：
合同编号：YT-FS-9098-40 简单工程劳务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简单工程劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(以下简称甲方)：身份证号： 承包方(以下简称乙方)：身份证号： 甲方现有工程委托乙方劳务包干，为明确双方各 自的权利、责任和义务，甲、乙双方结合本工程具体 情况友好协商，订立本合同，双方必须共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程地点： 1.3工程内容： 4.1承包方式：劳务包干(含人工、辅材、机械、 吊装、二次搬运、装卸车等) 4.2工程造价：人民币元(人民币整); 3.1合同工期：个历天。 第五条甲方责任 工程开工前，甲方向乙方进行相关的质量、安全、
技术、工期、材料节约、消防、治安、现场文明施工、现场管理、劳动纪律等教育和交底，并为乙方提供住房;甲方保证材料及时供应，不得因材料供应不及时而影响施工，及时对已完分项工程进行质量验评和检查，并按合同规定及时足额支付工程款。 第六条乙方责任 乙方严格按甲方的各项要求，做好进入施工现场前的准备工作，遵守甲方工地各项合理的管理制度，配合工地管理;在现场必须戴好安全帽及安全绳，严格执行安全操作规程和有关安全规定，由于乙方自身原因造成的安全事故，费用和责任由乙方自负;乙方需按有关质量要求进行施工，并接受甲方的监督检查。 第七条付款方式 合同签订后即付人民币元(人民币元整)作为进场及相关辅料的费用;完成第二层钢楼梯及电梯井即付人民币元(人民币元整)作为进度款;完工后，甲方2天内组织验收，如有问题需当场提出整改，否则当验收合格，需即支付人民币元(人民币元整)
编号： 房屋维修劳务合同样本 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
合同签订注意事项 一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。 二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双 方协商一致后填写在相应的空格内。 三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人 签字或盖章。 四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。 五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就消防中队房屋维修事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：消防中队房屋维修 2、工程地点：消防中队院内及围墙 3、工程范围：屋顶换瓦、门刷漆、修补围墙等 二、工程服务形式 乙方包工、包料、包工期、包质量。 三、维修时间：20XX年10月1日——10月15日。 四、维修金额及项目 总金额：20529元。项目如下： 1、森防库瓦屋面维修138.4平方米，更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。 2、杂物库及种子库瓦屋面维修142.3平方米，更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。 3、5间宿舍瓦屋面维修85.0平方米，更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。第6间办公室
仓库改造施工承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）为了顺利完成仓库改造工程，根据《合同法》、《建筑法》、《劳动法》及其它有关法律、法规，遵守、平等、互利、公平和诚实守信的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况及承包内容 1、工程名称：南方国际商城仓库改造。 2、工程地点：南方国际商城。 3、工程内容：框架两层。 4、承包内容：根据甲方提供的施工图，（不包括图纸以外的内容）。 二、承包方式：包工包料 三、质量要求：合格 四、进度要求： 乙方必须按甲方的进度计划完成施工任务，不得有误（遇人力不可抗拒因素或工地停水、停电则工期顺延）。 五、工程结算、单价及付款方式： 1、工程实行包干价_______________________(图纸以外的另行计算)。 2、付款方式：主体完工付总额的______________________ ，完工付_____________________，余款在工程竣工验收后______付清。 六、甲方责任、权利 l、甲方向乙方提供施工图纸，解决施工中的实际困难。 2、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全、原材料消
耗及使用进行全面监控，如乙方在施工过程中的不良行为甲方有权进行处罚。 七、乙方责任、权利 l、乙方必须按施工图和操作规程施工，确保质量、安全、进度、文明施工，必须服从甲方管理。施工所需的设备模板和所有的用具由自己提供。 2、乙方必须爱护甲方财物，不得有意浪费。 3、乙方必须遵守安全生产的有关规定，如造成的一切工伤事故由乙方承担。 八、工期： 合同工期__________年____月____日至__________年____月____日。有效工日__________天。 九、其他事项 l、双方确认如遇人力不可抗拒因素时，本合同允许变更或终止。 2、双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先协商，如协商不成，可向人民法院起诉。 3、本合同未尽事宜，经双方协商补充，补充合同与本合同具有同等法律效力。 4本合同一式两份，甲，乙各持一份，本合同经双方签名盖章后牛树，余款结清后自动失效。 甲方（签字） 乙方（签字） 年月日
《工程劳务合同范本》 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 第二条作业人员 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4·1合同价款为：_________元(人民币)大写：_________元 4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√")： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： 4·2·1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 4·2·2以( )年施工预算或( )年施工概算定额为依据： 4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准) 第五条合同价款的结算和支付 5·1 结算、决算资料： 5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5·2合同价款的结算和决算：
5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5·2·2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5·3合同价款的支付： 5·3·1合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6·1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6·2重大伤亡及其他安全事故处理： 6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 6·2·2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第七条工程质量、验收与保修 7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。 7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收
绿化工程劳务承包合同 甲方: 乙方：（身份证号）甲方为完成广东省江门至肇庆公路工程绿化工程第二合同段施工任务，甲方同意乙方为本工程的劳务分包队伍，秉承公平、公正的原则，经友好协商，特签订如下劳务合同，以资甲乙双方共同信守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 二、承包方式 本合同属劳务合同，总体承包方式是包工不包料，但施工队包施工质量、包安全文明施工、包各项施工工艺（按设计施工图或工程部审批的施工方案）所涉及的劳务施工。 三、施工技术要求 1、按业主下发的施工图设计和甲方现场实际操作施工组织设计及技术交底要求执行（如有变更按甲方调整的方案执行）。 2、各分项工程施工工艺 2.1、喷混植生（6-8㎝厚）：修整坡面→测量放线→锚杆施工→挂
网施工→材料搅拌→基材喷播→盖无纺布→场地清理→养护成活。 2.2、三维网植草：修整坡面层→铺设三维网→喷附客土基材→盖无纺布→场地清理→养护成活。 2.3、普通喷播植草：平整场地→开沟→喷播（或撒播）→盖无纺布→场地清理→养护成活。 2.4、乔灌木种植：平整场地→放线→挖穴→换填种植土→施放基肥→回填种植土并拌肥→苗木种植→淋定根水→场地清理→养护成活。 2.5、地被种植：平整场地→放线施放→施放肥料→种植→淋定根水→场地清理→养护成活。 四、合同期限 按业主（总包）总体工期要求，暂定合同工期___个月（____年__月__日至_____年__月__日），如因业主工作界面或不可抗力影响工期，则合同工期相应顺延。 五、劳务计价 1、单价：按甲乙双方商定的《边坡生态防护人工费定额》（详见附件Ⅰ）计价，本单价属不含税单价。 2、数量：按甲方与业主计量的数量为准（但甲方和业主超计量的除外）。 3、附件中的单价包含筛土、房租水电、材料上下车、机械搬迁及看守、场地清理等杂工在内，但遇灾害性天气，如干旱或暴雨冲刷、低温气候（5℃以下）、人畜破坏造成的损坏另外计量。 六、甲乙双方的权利和义务
影院工程改造施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就协商一致，特签订如下合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、施工地点： 3、工程施工内容： 二、合同总价 1、本工程实行双方确认以上工程内容施工图范围内包工包料固定总价方式结算。本工程固定总价为人民币。除非另有规定，本合同价款已包括施工图纸范围以内的改造工程及施工图纸规范中有图示或有文字描述的所有工程内容的费用（包括但不限于人工费、材料设备费及其损耗、采保费、运输费、装卸费、机械使用费、水电费、施工期间的风险因素费、税金、已完工程成品保护费、土建遗留收尾工作费、缩短工期增加费、施工垃圾清理费、办理验收直至取得验收合格证明文件和保修费用等。）因材料价格市场价格波动及国家政策性调整等因素，施工过程中若发生价格变化，乙方须自行承担。乙方在合同签订时已经充分考虑过各种风险，本合同总价不做任何调整。 2、计价方式：采用工程量清单计价。 3、设计图纸变更：施工过程中图纸原则上不做变更。确需变更须征得甲方同意，否则乙方承担一切责任。施工过程中因甲方原因修改设计的，导致工程量增减变动的按增减部分实际工程量计算。 4、本工程结算方式：工程结算价＝固定包干总价±设计变更及经济签证-其他应扣款项。 三、工期
1、工程开工日期：，具体时间以甲方下达的开工令为准。 2、工程竣工日期：。 3、总工期：以甲方下达的开工令后日完成。 4、此工期乙方必须遵守，乙方应根据总工期要求编制工期计划、工期保证措施和详细施工方案并报甲方审核。此工期系根据乙方提供的工期计划、工期保证措施和详细施工方案确定。 四、工程质量要求 本工程应达到国家及施工当地所规定的竣工标准，且工程竣工必须一次性验收合格。施工工艺需达到设计效果或甲方要求。 五、工程承包方式 本合同范围内的施工工程实行包工、包料、包工期、包质量、包安全的全包干方式。未经甲方同意乙方不得将本合同确定的工程转包或分包。 六、工程价款的调整 乙方在承接本工程时已考虑了施工期间可能出现的政策、施工环境和市场的变化等可能影响工程造价的因素。包括但不仅限于二次倒运、安全措施费、赶工费、异地施工增加费等费用。除发生下列情况按实调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程价款。 1、甲方代表确认的设计变更增减工程量。 2、甲方签证引起的工程量增减； 3、由于工程量增减，确实影响工期的按相应比例调整，增减工期=增减工程量造价/合同造价*合同工期。 七、材料及部分设备供应 1、本工程承包范围内的材料、设备等均为乙方自行采购。乙方采购施工材料时自行询价、采购、运输、保管，乙方在投标报价时已充分考虑到施工期间的市场价格因素，无论任何原因均不作调整。 2、为保证本项目施工品质，本工程主要材料的规格、品牌、型号等按照甲方要求执行，乙方不得擅自调整。