木地板装修施工合同

发包方(以下简称甲方)：联系电话：

承包方(以下简称乙方)：联系电话：

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同

一、工程名称：华宇双子星公寓楼

二、承包内容及价格

经双方协商决定乙方对（工程项目）施工，商定工程款为元。

三、付款方式

四、承包方式

五、施工要求及验收标准

1、先基层清理，放置樟脑丸，为了确保每个房间协调统一，不留接缝，地板铺设前先弹基准线，特别是漆板，应确保水平缝，垂直缝在同一根线上。踢脚线厚度必须能遮盖地板面层与墙面的伸缩缝。安装时应与地板面层之间留1mm 的间隙，以不阻碍地板膨胀。木质踢脚线阴阳角处应切割角后进行安装，接头处应锯割成45度固定。

2、工程竣工验收，由甲方负责组织，按地板铺装及合理损耗计算平米数，并依据本合同及相关规格标准进行验收。材料应符合住户要求及现行产品标准；地板安装(粘结)应牢固、无声响，无松动；木地板表面应刨平磨光，无刨痕、刨渣和毛刺等现象，涂清漆的地板其图案(木纹)应清晰；拼花地板接缝应对齐，缝隙宽度一致，表面洁净，无溢胶现象；踢脚板与地板连接紧密；踢脚板上沿平直，

全长高差应不大于±3毫米与墙面紧贴，无缝隙。

六、关于损耗的说明

根据国家出台的《木质地板铺装、验收和使用规范》规定，地板铺装损耗率通常不应超过5%。

七、工期

从年月日起至年月日止，工期为天，必须严格按照现场要求进度施工，除甲方原因及不可抗拒原因，工期顺延，乙方不得以任何理由延误工期，否则后果由乙方自负。

八、垃圾清运

1、垃圾应日日清。

2、垃圾应由乙方清运至甲方指定的垃圾堆放场所。

九、劳动力管理

1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。

3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。

4、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持有施工人员。

5、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

十、施工工具

1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。

2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。

十一、工地现场管理

1、现场要文明施工，注意公司形象，不要与业主发生纠纷，如遇问题，请

公司人员解决。

2、现场禁止使用明火，现场禁止吸烟。

3、现场材料堆放必须整齐，各种材料在指定地点。

十二、维修

1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。

2、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

十三、关于质保金的说明

1、工程质保金总额

项目工程质保金按项目工程价款结算总额的5%来由甲方从乙方的施工款中直接扣留。本项目工程质保金为元。

2、工程质保金的返还时间

乙方应在项目工程竣工验收合格后的缺陷责任期（一般为二年）内，认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，及时向甲方申请返还工程质保金。

3、工程质保金可以直接扣减维修费用

如若出现工程质量问题，甲方应提前3天书面通知乙方前来维修处理，乙方逾期不处理的，甲方可另行委托第三方处理，相关费用直接从乙方项目工程质保金中扣除。

4、工程质保金不计利息。

十四、其它说明和要求：

1、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可离场。

2、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

3、保证体现原先商定好的装潢设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。

4、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到公司的整改要求前公司有权拒付人工费。

十五、合同争议

本合同如发生争议，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成双方均可向合同签订地点的人民法院提起诉讼。

十六、合同生效

合同执行期内，甲乙双方不得随意变更或解除合同，合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。本合同经甲乙双方签名盖章后生效。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

签章：签章：

签约日期：签约日期：