工程材料购销合同(合同范本) Engineering material purchase and sale contract
(合同范本)
姓名：
单位：
日期：
编号：YW-HT-044617
工程材料购销合同(合同范本)
说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程
度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否
适合您使用）。
工程材料购销合同范文 1
购货单位：(以下简称甲方)
供货单位：(以下简称乙方)
为了明确甲乙双方各自应承担的责任，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、材料的名称、品种、规格和质量
1、材料的名称：砂石、水洗沙等名称、质量、品种、数量、规格要求以以下明细表为准。乙方供应材料设备一览表
二、材料的数量和计算单位、计算方法
1 2、计算单位、计量方法：计量的单位以明细表要求为准;
计量的方法：送到甲方指定工地堆料地点由甲方收料人员验收为准。砂石料以实铺场地压实方数测量为准，其他以实收数量为准。
三、材料的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
到货地点和接货单位(或接货人)：新亭。
四、材料的价格和货款的结算
1、产品的价格(单价以合同明细表中约定价格为准、此价格为到货含税价。)
2、此价格为固定价，合同期内不得浮动。
五、验收方式
1、验收时间：乙方将材料运输到甲方指定地点后，通知甲方指定的验收人员进行验收。
2、验收方法：实际现场验收方为准。
3、验收标准：行业统一标准。 4 验收人员：甲方指定人员。
以上材料为甲乙双方商定，乙方不得增加数量并保证工程正常施工。
六、对材料提出异议的时间和方法
1、甲方在验收中，如果发现材料的种类、型号、规格和质量不合规定，应当场拒收。
2、甲方因使用、保管、保养不善造成的质量下降，不得提出异议。
3、乙方在接到甲方异议后，应在一天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
七、乙方违约责任
1、乙方不能按期交货，应向甲方偿付当日不能交货部分的货款的 30%违约
金。
2、乙方所交材料的品种、型号、规格质量不符合合同规定的要求，如果甲方同意利用，按质论价;如果甲方不同意利用，乙方必须负责更换，并承担调换、退货面支付的实际费用。乙方不能调换按不能交货处理。
3、乙方逾期交货，应比照中国人民银行有关延期的付款规定，按逾期交货部分计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
4、乙方提前交货的材料、多送的材料和品种、型号、规格质量不符合合同规定的材料，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善面发生的损失，应当由乙方承担。
八、甲方违约责任
1、甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期的违约金。
2、甲方违反合同规定拒绝接受质量、规格、型号等符合合同要求材料的，应当承担因此造成的所有费用及损失。
3、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
九、不可抗拒力
甲乙双方的任何一方由于不可抗拒力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、结算方式
甲方在合同签订后，付给乙方采购定金：人民币 1000.00 元，在总结算时
扣回。其余材料采取先使用后付款的方式进行结算，具体付款方式如下：待工程竣工后，付清全部余款。
十一、其它
乙方在运输过程中或到达工地现场时发生的一切安全事故为乙方责任，并由乙方自行承担解决。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不能解决时，任何一方均可请业主或主管部调解或者向工商行政管理机关设立的经济合同仲裁委
员会申请仲裁，也可以向工程所在地人民法院起诉。
本合同自双方签字加盖手印后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。合同正本一式四份，甲方三份，乙方一份。材料货款付
清后，该合同自动失效。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
年月日
工程材料购销合同范文 2法定代表人(签字)：
年月日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。
一、材料价格及计量方式
1、水泥标砖按每块 0.33(包含运费及材料费)元运至施工现场甲方指定位置;粉煤灰标砖(240*115*53)按每快 0.05 元，配砖(200*90*53)按每块 0.04 元运费
运至施工现场甲方指定位置;砂、碎石按每立方 17 元运至施工现场甲方指定位置。
2、所有材料数量按到场实际验收数量计算。
二、付款方式
1、付款实行月结款制度，每月 30 日之前把该月材料汇总后交予甲方，待
甲方审核无误后，于下月 5 日之前付款。
三、材料质量：
乙方所提供材料的质量必须达到国家相关规范标准的规格、质量和性能(保
质保量)，如材料运至施工现场后，发现该材料不合格，甲方拒绝签收，乙方应
自费运出现场。
四、违约责任：
1、乙方所提供的材料不符合质量要求，或数量不足，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并处罚该材料缺少部分2 陪罚款，且承担由此产生的所有费用和对甲方造成的一切损失。
2、乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料，如因乙方原因造成甲方用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失，乙方应承担违约及甲方损失赔偿责任。
3、乙方必须安全规范运输，如出现任何意外事故，均由乙方自行承担责任。
4、如发现三次以上材料不符合质量要求，或数量不足;甲方有权终止合同。
五、合同执行：
1、本合同未尽事宜，双方应友好协商，协商不成可提交法院解决处理。
2、本合同双方签字盖章之日起生效。
3、本合同一式两份，甲乙双方个执一份。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
年月日
工程材料购销合同范文 3 需方：(以下简称甲方) 供方：(以下简称乙方)法定代表人(签字)：
年月日
一、产品名称、规格、单价、计量单位等：
说明：实际结算价格以市场价为准;如规格特殊需方必须做好“月度进货计划” 并于进货前一周内提前传真或书面通知供方，供方接到订单后即按订单规格安排生产，并保质保量按时供应，需方不得随意更改订单规格，如有擅自变更规格，
由此造成供方在生产上的损失由需方负责。
一、质量要求和技术标准：按 GB 11968—20xx 标准要求。
二、交货地点及方式：供方负责运输送货到需方工程施工现场指定地点，
每次送货前由需方提前 24 小时电话通知供方送货规格、数量和时间。
三、运输方式及费用承担：供方负责将产品运至需方工地，期间发生的运费
及装卸费用均由供方承担。
四、验收标准方法及提出异议期限：按 GB 11968—20xx 标准要求。
1、需方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应
妥为保管，3天内向供方提出书面异议;在托收承付期内，需方有权拒付不符合合
同规定部分的货款。
2、如需方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合规定。
3、需方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
4、供方在接到需方书面异议后，应在当天内负责处理，否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见。
注：如需方要做现场检验，必须通知供方派人共同进行，检验合格的，检验费用由需方承担;检验不合格的，检验费用由供方承担。
五、供方提供技术资料的方法和期限：供方需按需方要求提供相关的技术资
料证明或产品合格证。
六、合理损耗及计算方法:破损率必须控制在千分之五以内，最终以需方工
程现场签收人员实收数量为准。
七、结算方式及期限：
1、每月日前结清上月全部货款的;剩余%的货款，在砌体工程结束后 2 个月内一次性付清，其中加气块每月支付100%。如需方恶意不按约定付款，供方有权停止供货并催收所送货款及违约金，双方成交数量结算依据为需方签字认可的发货单。
2、需方采取转账支付的方式，不得支付现金，将货款打入供方指定银行账户。供方指定为本合同专职资金结算员，供方每次收款前须开具有供方单位财务专用章的发票，否则，需方不予付款。
九、违约责任：
1、经上述第五款确认的供方产品质量问题造成的需方损失由供方负责赔偿，需方有权从供方任何货款中直接予以扣除。
2、需方不按合同约定付款的，供方可终止合同。
3、需方逾期付款按所欠款的每日万分之一偿付违约金。
4、按本合同规定应该付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，
应当在明确责任后 10 天内，由违约方按银行规定的结算办法付清。
5、供方应按需方要求及时供货，供方不按时供应，需方有权终止合同并另行选择供应商，供方因此给需方造成的损失(包括需方向建设单位支付的工期违约金)由供方承担，需方有权从供方任何货款中直接扣除。
十、解决合同纠纷方式：由供需双方协商解决，友好协商不成可向需方工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式肆份，需方执叁份，供方执壹份，自双方签字盖章起生效，至办理财务结算、货款两清时自动失效。
十二、其他约定：
1、需方指定为本合同加气块签收人，其他人员签字无效。
2、本合同供货仅限于项目部。
3、供方指定收款账户:
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
年月日
法定代表人(签字)：
年月日XX 图文设计
YuWen Graphic Design Co., Ltd.
工程代理合同标准范本 委托方：(以下简称甲方) 地址： 代理方：(以下简称乙方) 地址： 甲乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方独家代理销售甲方开发经营的XXX(暂定)项目事宜，达成以下协议，以期共同信守。 第一条总则： 甲、乙双方在实施本项目销售经营活动中，必须严格遵守中华人民共和国的现行法律、法规及政策性规定，所签署合同必须合法、有效。 第二条楼盘名称位置及代理权限： 甲方委托乙方独家代理销售的座落于____省____县西外街60号XXX
楼盘。在本合同有效期限内，乙方在中国境内外享有独占销售权。乙方不得以甲方的名义从事本合同规定的代售房地产以外的任何其他活动，乙方也不得以其名义与他人签订购房合同及收款。 第三条代理范围： 甲方委托乙方代理本案全部开发项目，总建筑面积为平方米。其中，住宅面积为平方米在，店面面积为平方米。车库面积为平方米。 第四条：代销期限： 本合同代理期限为本项目开盘后365天或交房后二个月，两者取其后。开盘日暂定为________年____月____日。 第五条底价代理销售保证金 为保证项目顺利进行，乙方于本合同签订之日起____日内向甲方交纳人民币壹佰万元整，作为履约保证金，打入甲方指定帐户。当乙方守约且其销售率达到95%以上时，甲方在次月10号之前退还乙方履约
保证金50万元;当乙方守约且项目结束后，甲方在次月10号之前向乙方退还剩余的30万元保证金。 第六条：收款及签订购房合同。 1、收款：购房合同产生的任何款项，包括且不限于购房款、定金、罚息、违约金等均由甲方收取，乙方应引导客户直接向甲方交款，乙方不得收取客户任何形式的购房款项，乙方不得以任何理由、任何方式截留甲方款项。 2、签订购房合同：购房合同的签约主体为甲方和购房者，所有形式的购房合约并由甲方审订及签章。乙方应严格按照本合同约定的售房条件与客户谈判，乙方有权根据甲方提供的合同范本代填购房合同，非经甲方许可，乙方不得超越合同范本之条款。 第七条：乙方代销房产的成功标准 购房者与甲方签订正式商品房买卖合同并符合以下任意一项：
钢材供应合同 甲方(购方)：湖口县建筑工程公司江西省鼎玉实业有限公司共青温州青年创业园工程部 乙方(供方)：九江金富利投资咨询有限公司 工程名称：江西省鼎玉实业有限公司温州青年创业园1#、5#车间、5#综合楼工程 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，现就乙方向甲方供应建筑工程钢材事宜，经双方协商特签订如下合同： 一、供货材料名称、规格、数量： 材料名称：钢材（四种）：萍钢、南钢、新钢、鄂钢 规格：按工程要求配备 数量：按工程进度进购钢材 价格：按德安县、永修、共青三个县区当日市场批发价格计算，而不是零售价格，乙方不得随意提高价格，由乙方将货包运到施工现场甲方指定地点，并负责运输及卸货费用。 二、供货地点、期限、要求： 1、供货地点：江西省鼎玉实业有限公司温州青年创业园工地。 2、甲方根据工程进度，提前3天将所需材料名称、数量、规格、使用日期等通知给乙方，乙方收到通知并确认后及时将材料送到甲方工地内，堆放地点由甲方在现场指定（并保障道路畅通）。 三、结算方式及付款方式： 1、乙方先垫付100吨钢材款，送完100吨后每车货到经甲方检测验收合格后货款付清。如货到二天以后仍未付款，每吨加付20元成本费，依此类推。余款在本工程经业主验收合格后一次性付清。
2、乙方货到后由业主监理和甲方检测员检测送检，检测合格后甲方方能过磅验收，过磅费用甲乙双方各承担一半，产品质量不合格的，甲方可以拒收，所造成的一切费用由乙方自理。 3、钢材必须从正规厂家进购，要提供产品合格证、质检证书等证件，保证产品质量，（线材必须是高线）。 四、违约责任 1、乙方如不履行合同条款，不按时送货，产品不合规格要求，弄需作假，以假乱真，以次充好，质量不达标等情况，累计超过二次以上，甲方有权终止与乙方的承包供货合同，并不付任何补偿费用。 2、如因乙方产品质量原因，而影响甲方工程质量、工程进度和安全等，乙方应承担一切责任和赔偿给甲方造成的一切损失。 五、其他事项 1、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商无效时可向工程所在地有关部门申请仲裁和共青城人民法院起诉。 2、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 委托代理人（签名）：委托代理人（签名）： 电话：电话： 签订时间：签订时间：
材料供应合同范本 1、材料供应合同 使用方(以下简称甲方): 供应方(以下简称乙方)： 第一条目的和背景条款 1.1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，双方就挤塑板供应事宜签订本合同，以资共同遵守。 第二条材料交货地点、供货期限 2.1 交货地址：甲方项目工地。 2.2 供货起止时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 第三条供应要求及价格 3.1单价 (元/m3)；最终以实际结算为准。 3.2上述价格为到货价，含运费。 第四条结算和资金支付条款 4.1 结算方式：款到发货（使用方把款打至供货方指定帐户）。 第五条质量标准和验收 5.1 乙方应对供应材料的质量负责。 5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。 5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收; 第六条甲方的责任和义务
6.1 甲方应根据施工进度，提前xx天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。 6.2 乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。 第七条乙方的责任和义务 7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。 7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料：如材料检测报告。 第八条甲乙双方其他约定条款 8.1 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵， 8.2 双方约定材料在运到甲方指定的地点前，产品毁损的风险由乙方承担。 第九条违约责任 9.1非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金10%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同; 9.2乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的10%的惩罚性违约金，并继续履行合同。 9.3因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。 第十条争议解决条款 10.1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决 10.2 如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同生效及其他 11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式xx份，甲乙双方各执xx份，每份具有同等法律效力。 11.2 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 甲方：乙方：
合同编号：YT-FS-1990-55 工程材料购销合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工程材料购销合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程材料购销合同一： 购货单位： (以下简称甲方) 供货单位： (以下简称乙方) 签约地点： 为保证合同的正确履行，维护合同双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，根据招投标文件有关条款，甲乙双方本着责任共担，利益共享的原则，经协商一致，达成以下条款，双方共同遵守。 第一条组成本合同的有关文件 下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括： (1)材料(设备)招标文件 (2)乙方提供的投标文件;
(3)售后服务承诺; (4)甲乙双方商定的其他文件： 第二条合同标的 序号名称规格型号单位数量单价总价 总计(大写)： 第三条合同总价款 合同总价款(大写)：人民币元，分项价款见上表。 本合同总价款是材料(设备)设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 第四条质量保证 1、材料(设备)技术标准应符合标准。 2、乙方应保证材料(设备)是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，符合国家有关标准。乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程招标代理合同书(合同 示范文本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
建设工程招标代理合同书(合同示范文本) 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，____(以下简称委托人)与____(以下简称代理人)就____(工程名称)____的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程(以下简称“本工程”)概况 1.工程地点：_________ 2.工程项目审批文件：_______ 3.资金来源：_________ 4.工程规模：_________ 5.总投资额：_________ 二、委托代理范围 1.委托代理招标内容(有委托的在□中打√，并说明具体内容，无委托的在□中打×)：
□勘察 □设计，具体包括：________ □施工，具体包括：________ □监理，具体包括：________ □设备，具体包括：________ □材料，具体包括：________ 2.委托代理范围内单项合同估算价： 3.委托代理的事项(有委托的在□中打√，无委托的在□中打×)： □代拟发包方案; □发布招标公告(发出投标邀请书); □编制资格预审文件; □组织接收投标申请人报名; □审查潜在投标人资格，确定潜在投标人; □编制招标文件; □编制工程量清单;
编号：TQC/K488 建筑工程材料购销合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑工程材料购销合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方(购方)： 乙方(供方)： 工程名称： 综合楼工程 根据《中华人民共和国合同法》、《中 华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管 理条例》等法律法规，为明确双方在施工 过程中的权利、义务和责任，现就乙方向 甲方供应建筑工程钢材事宜，经双方协商 特签订如下合同： 一、供货材料名称、规格、数量：
工程材料采购合同模板 甲(以下简称方)： 乙(水泥厂)： 经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下： 一、数量、计量单位、单价、金额 品名规格单位数量单价(元) 金额(元) 备注价金总额(大写) 拾万仟佰拾元角分 $ 二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。 三、袋重合格率达到国家规范。 四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。 五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货 年月日前提(供)×吨。其中：×吨。 年月日前提(供)×吨。其中：×吨。 年月日前提(供)×吨。其中：×吨。 年月日前提×吨。其中：×吨。 甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方
责任。 六、付款办法和期限： 1、甲方在年月日前付定金元; 2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。 年月日前电汇××元; 年月日前电汇××元; 年月日前电汇××元; 年月日前电汇××元。 3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月日- 日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。 七、违约责任： 甲方责任： 1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。 2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。 3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项
建设工程招标代理委托合 同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
建设工程招标代理委托合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 海招代字（）第______号 项目名称：_____________ 委托单位：______________（公章） （甲方） 代理单位：________工程招标代理有限公司（公章） （乙方） 合同签订日期：________年___________月______日 本合同双方：____________ 委托单位（甲方）：_____________ 代理单位（乙方）：_______工程招标代理有限公司 委托方将_______项目的招标事宜委托乙方代理，依据 《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规
定，合同双方经协商一致，签订本合同。 一、代理业务的内容、形式 1．甲方委托乙方组织建设工程招标活动。 2．工程概况：__________ 3．本次招标范围： （1）招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。 （2）招标代理的形式：_____________ 二、工作条件和协作事项 1．建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等（详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单）。 2．委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图
建筑工程采购合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑工程采购合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 采购方（以下简称“甲方”）： 法定代表人： 营业执照号码： 地址： 电话： 传真： 供货方（以下简称“乙方”）： 法定代表人： 营业执照号码： 地址： 电话：
传真： 本合同由甲乙买卖双方订立，根据本合同规定的条款，买方同意购买，卖方同意卖出下列物资： 一、乙方向甲方供应以下产品： 1、商品名称： 2、单价： 3、商品数量： 4、单品总额： 5、总金额： 以上价格含税，运费、包装费、装卸费等所有费用。经投标确定，买卖双方就物资采购事宜，在平等互利的基础上达成一致意见。为保护双方的合法权
材料购销合同 合同编号： 买受方： （以下称甲方） 出卖方： （以下称乙方） 根据 工程的需要， 甲方委托乙方供应 防水材料，为维护甲乙双方的合法权益，明确和维护双方的责任与权利。经乙甲双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。 第一条：建筑用***材料名称、品牌、规格、质量标准、数量、单价按下表所示： 第二条：结算方式及材料款支付 1、结算方式：货到工地甲方支付给乙方总材料款的80％，自货到工地之日起七个 工作日之内支付给乙方剩余20％材料款。（或自材料检测合格之日起七日内支付 给乙方剩余20％材料款）。 2、付款方式：甲方按照本合同第一条之约定，以现金或票据方式支付给乙方。 3、本合同所有材料款项甲方在收到乙方相应发票后以票据方式支付。汇票应付至 乙方在合同中指定的户名、帐号内；转帐支票中的收款人应注明为乙方；如须现金支付，须先征得乙方财务部门书面同意，否则后果以及扩大的经济损失由 责任方自负。 第三条：材料验收 1、乙方货到现场由甲方指定的 负责签收，如临时指定其他人员签 收时应加盖甲方公章，否则乙方不予卸货，所造成的损失由甲方负责。 2、如属长期或多批供货，乙方可根据实际情况，向甲方提供发货清单，甲方如 对供货清单的内容无异议，应签章确认；如甲方对供货清单的内容有异议， 应在收到供货清单后 个工作日内书面提出异议，双方再行核对。如甲方 逾期未提异议，视认可供货清单的内容。 3、乙方所提供的产品，其质量指标按有关标准执行，甲方自收到货物后七天内对 产品质量提出异议，逾期视无产品质量问题。有质量问题，无条件退货。未经 检测，不得使用；一经使用，视为产品合格。 4、乙方必须提供其产品合格证、检验报告等相关资料，需后期补充的资料在甲方 要求的时间内送到。 材料名称 品牌 规格 质量要求 数量 单价
工程材料购销合同 合同编号： ___________________ 甲方：（采购单位） 乙方：（供货单位） 签订地点：湖南长沙签订时间：_______ 年_____ 月______ 日为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条标的名称、规格、数量、价格、交付时间： （注：空格不够可另附合同订货清单，表中价格均为含税价格） 第二条材料的质量： 2.1乙方提供的产品必须符合_____________________ 标准要求，如甲方有特殊要求 的，则按甲乙双方在合同附件中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 2.2在材料交货前的任何时间，甲方有权对材料进行出厂前检验，但是甲方须保守乙方的商业及技术秘密，并自行承担与出厂前检验相关的费用。甲方的任何出厂前检验不免除或减轻乙方的质量责任。 2.3每批次材料交货时，乙方必须随货物向甲方提交材料质量保证书一式_________ 份, 如因检验周期等原因确实不能随货提交质保资料的，乙方必须向甲方说明原因及延
迟提交质保书的时间并征得甲方的同意。 2.4无论甲方是否要求，乙方有义务向甲方免费提供书面的运输、包装、仓储和保管要求，以避免由于操作不当导致的材料质量下降或功能丧失。如果甲方需要，乙方应免费向甲方提供现场材料使用和/或安装指导。 2.5乙方承诺材料的质保期限为自交货日起_________ 个月，在此期间内由于材料质 量问题发生的一切更换、修理等由乙方负责，或者乙方委托甲方进行更换、修理等工作，费用由乙方承担。 第三条材料包装标准和包装物的供应与回收： 第四条材料交货方法、运输方式及交货地点： 4.1交货方法，按下列第_____ 项执行： (A)乙方送货并承担费用； (B)甲方自提自运并承担运输费用(乙方负责免费装车)。 4.2运输方式： 4.3交货地点和接货单位(或接货人)： 4.4现场卸货由____________ 负责，卸车费用由卸方负责。 4.5材料交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法: 4.6运费和运输过程中的风险由承运方承担。 第五条材料价格变化的规定和材料货款的结算： 5.1合同规定的材料价格在合同期内，如遇交易材料市场价格发生较大变化，应遵循下列第—项执行： (A)幅度超过原定价格—%时，双方协商适当调整价格；
工程代理合同范本 工程是科学和数学的某种应用，那么工程代理 合同 是怎样的呢?以下是干货资源社小编整理的工程代理合同，欢迎参考阅读。 工程名称： 委托方(甲方)： 代理方(乙方)： 合同签订日期： 建设工程招标代理合同 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章， (以下简称委托人)与 (以下简称代理人)就工程的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。 一、工程概况： 1、工程地点： 2、工程项目审批文件： 3、资金来源： 4、工程规模： 5、结构形式： 6、总投资额：
二、委托范围 1、委托代理招标内容(有委托的在□中打√，并说明具体内容)：□勘察设计，具体包括： 施工，具体包括： 监理，具体包括： 设备，具体包括： 材料，具体包括： 2、委托代理范围内单项合同估算价： 3、委托代理的事项(有委托的在□中打√)： 代拟发包方案; 发布招标公告(发出投标 邀请书 ); 编制资格预审文件; 组织接收投标申请人报名; 审查潜在投标人资格，确定潜在投标人; 编制招标文件; 编制工程量清单; 编制工程标底; 组织现场踏勘和答疑; 组织开标、评标;
草拟工程合同; 编制招投标情况书面报告; 与发包有关的其它事宜： 三、委托人权利 1、委托人有权参与招投标的有关活动。 2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。 3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。 4、委托人有权确定代理人的具体工作内容。 5、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反 有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。 四、委托人义务 1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全 本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。 2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标 代理工作范围内所需的文件和资料(如建设批文、资金证明、地质勘 察资料、施工图纸等)。 3、对代理人提出的书面要求，委托人应当在 1 日内做出书面 答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。 4、在合同履行期间，委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真 负责的作为委托人的代表，配合代理人工作。
建筑工程购销合同 合同编号：_________ 需方(甲方)：_________ 供方(乙方)：_________ 经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下： 第一条甲方向乙方订货总值为人民币_________元。 第二条产品名称、规格、质量(技术指标)_________。 第三条产品包装规格及费用_________。 第四条验收方法_________。 第五条货款及费用等付款及结算办法_________。 第六条交货规定 1.交货方式：_________。 2.交货地点：_________。 3.交货日期：_________。 4.运输费：_________。 第七条经济责任 (一)乙方应负的经济责任 1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原 因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的 万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交 货部分货款总值的5%的罚金。 3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担 返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不 符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。 4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延 期交货部分货款总值万分之三的罚金。 (二)甲方应负的经济责任 1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿 付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。 2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方 偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的， 甲方仍按合同规定收货。 3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货 产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。 4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿 付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。 5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额 万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。 6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成 的损失和运输费用及罚金。
协议编号：LX-FS-A33222 工程材料购销合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程材料购销合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。 一、材料价格及计量方式 1、水泥标砖按每块0.33(包含运费及材料费)元运至施工现场甲方指定位置;粉煤灰标砖 (240*115*53)按每快0.05元，配砖(200*90*53)按每块0.04元运费运至施工现场甲方指定位置;砂、碎石按每立方17元运至施工现场甲方指定位置。
2、所有材料数量按到场实际验收数量计算。 二、付款方式 1、付款实行月结款制度，每月30日之前把该月材料汇总后交予甲方，待甲方审核无误后，于下月5日之前付款。 三、材料质量： 乙方所提供材料的质量必须达到国家相关规范标准的规格、质量和性能(保质保量)，如材料运至施工现场后，发现该材料不合格，甲方拒绝签收，乙方应自费运出现场。 四、违约责任： 1、乙方所提供的材料不符合质量要求，或数量不足，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并处罚该材料缺少部分2陪罚款，且承担由此产生的所有费用和对甲方造成的一切损失。
区域代理合同 甲方： 乙方： 甲乙双方经友好协商就乙方在指定区域代理甲方产品有关适宜达成一致，订立本合同。 一、代理产品和承包防水工程： 1、代理产品：乙方在本合同约定期限和区域内推广、销售甲方系列产品。产品明细、供货、建议销售价格，参见本合同附件1。产品价格包含运费；产品价格因遇到原材料价格大幅波动，乙方同意甲方调整价格，甲方应提前一个星期通知乙方。甲方通知乙方调整价格后，乙方按新的价格提货。供应的产品价格中不包含专用胶粉和其它配套材料。 2、工程承包：乙方可以以甲方的防水工程公司名义开展防水工程方案设计、施工、维修等业务。（工程报价参照本合同附件），乙方在征得甲方同意的前提下，可以代甲方签订工程承包合同。 二、代理区域： 双方商定的代理区域是市及附属市县。 特殊约定： 1、的工程和材料供应由甲方操作，乙方同意； 2、甲方单独开发的国内大型房地产开发商和工程建筑商，甲方单独操作，乙方同意；如果乙方在上诉1、2款业务中提供了帮助，甲方支付乙方协助费用，具体比例根据实际情况另行协商； 1、在没有甲方许可的前提下，乙方不能在其它区域销售甲方产品。也不能委托或者间接向非合同规定区域销售甲方产品； 2、甲方在没有乙方许可的前提下，不能在乙方销售区域内销售或者委托第三方销售甲方产品。 三、履约保证金： 乙方支付甲方履约保证金万元。 四、本合同期限： 自年月日起，至年月日止。有效期 3年。合同期满前30日双方商定是否继续签订新的合同。 五、年度代理任务： 销售材料和工程合计，需要完成如下商定数量。 ____年万平米（折合300克/平米） ____年万平米（折合300克/平米） ____年万平米（折合300克/平米）
建筑工程购销合同纠纷案
2008年4月17日，原告戴X（作为供方）与被告唐金龙项目部（作为需方）签订《购销合同》一份，合同约定：由原告供应螺纹钢给该项目部，产品名称、型号、数量、单价、供货时间以需方电话或者书面通知为准，供方需保证螺纹钢是正规大型钢厂产品，公差符合国家规定，提供质量保证书，钢板级螺纹钢供应到场后，需方从外观、公差、物理性能等方面组织验收，所有品种必须符合标准，如验收中发现不合格产品，供方无条件将不合格产品运出场外，并在需方允许的时间内重新供应到施工现场，否则因此而造成的损失由供方承担，并有权不支付货款；交提货地点为供方将货物送到需方指定地点；运输费用由供方负担；按照国家钢材理论标准计算合理损耗；由双方商定计算方式及期限；由于钢材市场价格变动比较频繁，应按当日市场价为参考；供方应严格按需方要的产品、数量及时发货，供方接到需方供货通知三天需到货；合同有效期自2008年4月17日至2009年12月30日。该合同原告在供方处签名，需方处签名为“唐金龙（唐建树代）”，并加盖唐金龙印鉴和“XX市光大建筑工程有限公司中南世纪城F-1区2#、3#、4#楼工程项目经理部资料专用章（债务无效）”章（以下简称“2#、3#、4#楼章”）。合同订立后，唐建树于2010年7月15日出具欠条，载明：今差欠原告中南世纪城所供钢材款计人民币叁拾伍万捌仟元（358000元），并加盖“XX市光大建筑工程有限公司中南世纪城1#、4#楼工程项目经理部资料专用章（债务无效）”章（以下简称“1#、4#楼章”）。 在审理过程中，本院依法对唐建树进行了调查，唐建树陈述，其
在中南世纪城工地负责收材料，当时钢材高峰期别人不肯送货时，请原告送的货物，原告送的钢材均由其收货后用于中南世纪城工程项目，最后将签字的送货单收回去集中销毁后，出具了欠条给原告，工地上与别人签合同都是使用项目部的章。 【案件焦点】 加盖“XX市光大建筑工程有限公司中南世纪城F-1区2#、3#、4#楼工程项目经理部资料专用章（债务无效）”章的合同以及加盖“XX 市光大建筑工程有限公司中南世纪城1#、4#楼工程项目经理部资料专用章（债务无效）”章的欠条是否能够对XX市光大建筑工程有限公司发生效力 【法院判决】 一审法院认为：一、原告持加盖“XX市光大建筑工程有限公司中南世纪城F-1区2#、3#、4#楼工程项目经理部资料专用章（债务无效）”章的合同向本院主张权利，由于印文已经明确印章特定用途，需要衡量该证据是否导致相对人善意无过失构成要件不成立。资料专用章只能用于技术资料管理或报审施工资料等专用用途，理性、勤谨的普通人不应相信其能用作缔约或财务结算，相对人接受此类印章作为合同缔约证明的，不能认定相对人善意无过失，作为该合同的需方签订人未能证明其得到被告的授权，亦不符合表见代理的构成要件，故本院认定该合同对被告不发生效力。二、原告所持的加盖“XX市光大建筑工程有限公司中南世纪城1#、4#楼工程项目经理部资料专用章（债务无效）”章的欠条，因印章上已明确注明“债务无效”，原
工程物资材料供应合同 使用方(以下简称甲方): 供应方(以下简称乙方)： 第一条目的和背景条款 1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就使用方工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。 第二条材料交货地点、供货期限 2.1交货地址： 2.2供货起止时间： 第三条供应要求及价格 3.1数量;单价;货款金额;最终以实际结算为准。 第四条结算和资金支付条款 4.1结算方式： 4.2约定的结算期限： 4.3 送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。 4.4 每月_________日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。 第五条质量标准和验收 5.1乙方应对供应材料的质量负责。 5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。 第六条甲方的责任和义务 6.1甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。 6.2乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。 第七条乙方的责任和义务 7.1乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。 7.2乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
7.3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。 第八条甲乙双方其他约定条款 8.1材料使用后甲方若发现质量问题，应在_________小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。 8.2乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方承担。 8.3双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。 第九条违约责任 9.1 非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金1%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同。乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金，并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金，如不能继续履行合同的，甲方有权单方面解除合同。 9.2 因不可抗力造成本合同不能履行，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。 第十条争议解决条款 10.1因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决 10.2如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条合同生效及其他 11.1合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，每份具有同等法律效力。 11.2本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 甲方(签章)：乙方(签章)： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： ________年____月____日_________年____月____日
合同编号：建盛检第号 江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司 材料检测合同 工程名称： 委托方： 服务方：江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司 签订日期：
材料检测合同 委托方（甲方）： 工程名称： 工程地址： 联系电话： 服务方（乙方）： 公司地址： 公司电话： 接样电话： 为加强建筑工程检测业务的管理，依据《建筑工程质量管理条例》和见证取样及建设行政主管部门的有关规定，对建筑工程检测项目进行委托检测，以确保工程检测符合规范要求，为委托方及工程质量管理部门提供真实科学的检测数据。同时也本着互惠互利的原则，为明确双方的责、权、利，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一、工程概况
二、合同范围： 1、工程项目所使用的土建材料、保温节能材料、防水材料等检测工作。 2、合同内容及要求 （1）、南京市质监站及区质监站要求的强检材料以外的所有与本工程有关的建筑材料检测（在本公司资质现有检测范围内），检测范围包括常规建材、水电材料、保温材料、防水材料、环境检测等（包含且不限于以上内容） （2）超出服务方企业检测资质范围的检测项目，服务方自行委托具有相应资质的检测单位检测，其费用由委托方支付（委托方也可自行送有资质的检测单位）,服务方不得以超出本企业资质范围等任何理由拒绝检测。 （3）检测工期要求：根据工程进度，满足委托方要求。 三、检测标准 执行国家、行业的规范和标准，缺项部分参照地方标准执行，所采用标准规范符合南京市工程竣工验收标准要求。 四、双方责任： 1、服务方责任（乙方）： （1）严格按相关检测标准进行检测，确保检测数据的公正、准确。材料检测成果必须满足质监主管部门公正、准确的要求。 （2）及时进行检测，并及时出具检验报告。
4.乙方应当在包装物上注明生产日期和使用期限。第四条付款方式 1.双方约定按以下第方式付款：
（1）按月付款： 甲方于本合同签订之日起30日内支付合同总价款 % 计万元的预付款，每月15日前支付上月供货货款的x%，本合同约定的货物全部供应完毕后30日内甲方支付剩余货款的 %，余款于年月日前付清。 （2）按供货量付款： 甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款______%计____________元的预付款，乙方每供货达到____________后______日内，甲方支付该批货物价款的______%，本合同约定的货物全部供应完毕后______日内，甲方支付剩余货款的______%，余款于______年______月______日前付清。 （3）其他方式：___________________________________________ 。 2.甲方无正当理由超过约定的交（提）货最后时限______日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在______日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。 第五条交（提）货方式、时间和地点 1.交（提）货方式：________________________________________________。 2.交（提）货时间：________________________________________________。 3.运输方式：______________________________________________________。 4.运输费用：______________________________________________________。 5.货物交接地点：__________________________________________________。 6.收货人：________________________________________________________。 7.其他约定：________________________________________________________。 第六条货物的验收及检测 1.乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；进口货物还应当提供报关单等进口凭证。乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。 2.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。 3.甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 工程材料购销合同简易版
工程材料购销合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 供方：(以下简称甲方) 需方： (以下简称乙方) 为完成工程施工，经双方协商一致，依据 《中华人民共和国合同法》的有关规定，在遵 守需方与业主签订的 (称主合同)的前提下签署 本合同，以备双方共同遵守。产品名称、商 标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数 量 一、本单价为材料送到工地的到场价格， 包括：运费及装卸费;本单价为固定价格，无 论市场价格如何变化，国家政策如何调整，本 单价均不做调整。
二、质量要求、技术标准：供方所提供的产品必须满足各种产品现行国 三、供方对质量负责的条件和期限：供方必须满足需方对产品质量的要求。材料质量保证期为：按各种产品质量保证期执行 (自材料最终验收之日起计算)。 四、交(提)货地点、方式：供方负责运至需方工地所指定地点，供方负责及时卸货。 五、运输方式及到达站(港)和费用负担：供方提供1、汽车2、火车3、船舶运输，运杂费用由需方承担。运输过程中要按国家标准包装、覆盖，做到无抛洒、无遗漏，不污染环境。 六、合理损耗及计算方法：无 七、计量方式(结算依据)：以运至需方工