钢筋工清包工程合同
立合同单位甲方：芜湖三江建安有限公司
乙方：
根据国家和市建设工程的有关法律、法规，为明确甲、乙双方的权利和义务，确保工程项目的质量、工期和安全。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障双方的合法权益，经双方协商就本工程达成如下协议：
工程项目和名称安徽舒雅.金丝鸟服饰有限公司4#厂房（二期）。
工程地点金丝鸟4#厂房。
一、劳务施工范围和要求：
1.钢筋放样、钢筋除锈、场内储运，提供下料表供甲方审核。
2.钢筋制作、安装、普通焊接连接、机械连结及锚固、绑扎应符合设计及施工规范要
求。
3.负责焊接、机械连接工艺性能试验及配合甲方原材料的送检工作。
4.钢筋保护层垫块的制作及设置。
5.清理模板内杂物，安装马凳、搭拆间易脚手架、预埋件、预留洞的预留、预埋及清
理等。
6.绑扎好施工层的钢筋后要求同时做好落手清，清理包括架子上不需要的钢筋、扎丝
及杂物要做到落手清。
7.Φ8以下的线材筋要按图纸尺寸一次性下料到位，违者损失按价赔偿。
8.凡钢筋工程中局部钢筋影响了木工的支模应及时返工以确保木工施工质量与进度
9.在钢筋工程验收前必须完成自检工作合格后，班组长应配合项目部质量验收，对提
出的问题及时整改结束后再随同监理一道验收。
10.墙拉接筋有义务制作安装。
11.进场的钢筋要按品种归堆、保持场容整洁。
12.充分利用废料，如插筋、马镫等。
13.冬雨季施工的劳保用品自理。
14.乙方所需的材料必须提前一周上报甲方，以使甲方组织采购。
15.在施工期间班组长不得脱离现场，有事外出须项目经理批准后方可外出。
16.浇钢筋砼时必须派有责任性强的钢筋工值班，对现场踩坏的钢筋及时修整，注意钢
筋的移位、下沉。
17.班组要对已绑扎好钢筋按图校对，发现问题及时提出整改。
18.对钢筋工有关的机械设备安装和维护。
19.制作单肢箍不得用机械弯曲，否则出工伤事故乙方自理。
20.场容、场貌及楼层清、架子上落手清清理。
21.按项目部施工进度的日程安排，在此期限内必须日夜施工完成任务，每拖迟半天罚
款300元。(除不可抗力的因素外)
22.各班组应严格执行业主、监理、项目部有关质量要求，由乙方施工造成的原因如业
主、监理、项目部下发的罚款通知将由乙方承担罚款费用。
23.在施工过程中有违反操作规程所造成的工伤事故由乙方承担
二、结算方式
1.本合同人工费按建筑面积计算，单价元/ m2。
2.工程主体封顶后付款70%。
三、甲供的机械及工器具
1.塔吊、井架，拉丝机等。
四、乙方自备机械及工器具
1.所有的机械设备及电气使用2级箱电线自备包括安全帽及小型工具。
通用条款
一、质量验收及工期
1.质量均需达到一次性合格的验收要求，如监理每发一份监理整改通知单，项目
部对相应的责任班组处以500元罚款。
2.发生因质量问题引起的返工使下一道工序人工材料增加，乙方必须按市场价对材
料及人工进行赔偿。
3.项目部有权对不符要求的工程质量视其实际情况责令其整改、处罚，严重者作出
停工处理。
4.工期的考核必须达到项目部的进度计划要求，具体详见施工进度表和施工周计划
表。
二、甲方的权利和义务
1.合同签约后，在合同期内如乙方失去了相应的法律行为能力，甲方有权中止合同。
2.根据项目实际情况，甲方有义务为乙方提供住宿、床铺和用膳（用膳费用乙方自
理）条件。
3.积极为乙方创造必要的施工条件，按计划、按工种、按规划及时供应各类材料及
由甲方提供的机械设备。
4.负责及时提供设计资料、施工图纸，并进行施工组织交底，质量、安全及标准化、
文明施工的交底和施工进度计划的交底。
5.负责乙方进场时的安全，质量和其它方面的教育及乙方施工过程的质量、安全等
各方面的监督，发现乙方在施工过程中质量、安全及其它方面存在问题，甲方有权责令乙方返工、整改，仍不能达到要求甲方有权单方面中止合同，清退队伍，由此而造成的一切损失由乙方承担。
三、乙方的职责和义务
1.乙方必须遵守国家、省市人民政府及有关部门颁发的各项规定,严格劳动力管理,
做到持证上岗.
2.乙方进入施工现场的施工员,必须是企业自有职工,不得私自招用社会闲散劳力
和流氓人员,不得使用不满18岁的童工,否则甲方有权清退此类人员,对此而造成的一切后果,均由乙方负责,甲方不承担任何责任.
3.乙方进场一周内,必须将进场人员以下证件复印件,造册交甲方备案:职工花名
册、职工身份证、1寸照片3张。以后每一个月，乙方向甲方递交一份增减人员的花名册，并附上本条款所规定的各类证件复印件及照片。
4.乙方必须按甲方的施工组织设计、组织生产，按甲方计划进度要求，保质保量按
时或提前完成施工任务，否则作违约处理，特殊情况双方协商另定。
5.乙方必须精心施工，产品质量必须符合《建筑安装工程施工与验收规范》的要求，
如乙方因施工不慎造成甲方直接损失和间接损失，由乙方负责按实赔偿。
6.在施工过程中，乙方必须遵纪守法，自觉遵守甲方单位的各项规章制度，及甲方
双方签订的各项协议，并接受甲方各方面的监督和检查。如违反，按甲乙双方签订的合同及协议条款执行。
7.在施工过程中，在未征得甲方同意，乙方不得擅自削减人员或中途调换有效的技
术力量。严禁乙方将所承担的工程项目再转包他方，以上如发现后造成工程施工进度，质量或安全事故，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿由此造成甲方的一切经济损失。
四、安全与治安
1.乙方必须加强自身的安全意识教育，进入现场应严格遵守甲方一切安全操作规
定，做好安全保护措施。如乙方违章作业造成的安全事故，一切责任与损失由乙方自负，甲方不承担任何义务，并处以责任班组500元的罚款。属其它原因引起的安全事故协商解决。
2.工人进入施工现场必须戴好安全帽扣好帽带，违反者有项目部当场开票处罚
50~100元。
3.一次工伤事故，医疗费用5000元内的班组承担，5000-10000元项目部承担40%，
10000元以上的项目部承担50%，对违反安全操作规定所引起的工伤事故，一切费用由乙方承担。
4.乙方宿舍必须根据甲方要求安排，不得乱拉电线、乱接插座，不得破坏自己及相
邻单位设施，严禁随地大小便，违反本条款处以100元以下罚金。不得用全新模板用来钉床铺、桌子、凳子，违反每件处以100元罚款。
5.自觉遵守国家法律、法规及项目部的各项规章制度，不准打架、斗殴，违反者当
场各方处罚3000元，事后再作处理。不准赌博，聚众闹事、偷盗、耍流氓活动和违法违纪，对以上人员采取批评教育，罚款直至清退，对触犯形律者送交有关
部门追究刑事责任。
五、违约责任
本合同经双方盖章生效后，双方不得违约。如有违约，按国务院颁发的国发（1983）122号文件第十三条有关规定处理。
六、不可抗力和停缓建
如遇有不可抗力或建设单位（业主）的原因，发生工程停建或缓建，甲方与业主的合同中止履行，由甲、乙双方合同亦同时中止。
七、合同争议
1.因执行本合同发生的争议或合同有关一切争议，双方应通过友好协商解决。
2.如协商仍达不成协议时，则向当地人民法院提出诉讼。
3.仲裁裁决是最终裁决，对双方均有约束力。
4.除了在仲裁过程中进行仲裁的部分外，其余应继续执行。
八、合同的生效终止及其他
1.本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经双方签字后生效，竣工结算后自
然失效。
2.不论合同在任何一种方式下中止，双方之间存在的债务及有关权利和义务，不受
任何影响，在合同终止后，债务方应承担义务，直至债务方付清全部欠款为止。
3.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力，其中的甲、
乙双方均指本合同的甲、乙方。除安全协议，其它附件不再另行注明。
4.对合同条款的任何修改和补充，经甲、乙双方协商同意后签署书面协议，作为合
同的组成部分，具有同等效力。
5.本合同签订后，甲方派，乙方派为双方各自代表，负
责对本合同及其合同附件条款的执行
甲方签字：乙方签字：
年月日
钢筋工清包工程合同 发包方（以下简称甲方：） 承包方（以下简称乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，实现互惠互利。结合本工程具体情况，双方就本工程的钢筋工程施工事项，协商一致签订本合同，双方愿自觉并严格履行。 一、工程概况 工程名称：佳信·凯旋城 工程地点：湖北省荆门市掇刀区深圳大道东 二、承包范围、形式 1、本工程承包形式为：清包工。 具体如下：⑴包安全、质量、进度、文明施工；（2）包本工种加工制作所需的各种设备（交流电焊机、闪光对焊机、切割机、调直机、弯曲机等及设备专用电缆线））及辅助用料（绑扎铁丝）；(3)包保护层垫块的安装；（4）包劳动保护用品（雨衣、雨鞋、安全帽、防护罩、手套）； 2、本工程承包范围： 1、佳信·凯旋城53#楼及地下车库和48#±0以下 2、施工图及工程联系单范围内的全部钢筋工程工作（含但不仅限于
图纸会审联系单、设计变更联系单、工作联系单）该工程所有发生的钢筋清包工作。具体包括：（1）全部钢筋翻样、制作、安装、连接（闪光对焊、电弧焊、机械连接等）；（2）保护层垫块的搬运、安装；（3）预留钢筋的插筋（含后臵钢筋）；（4）零星工程及预制构件的钢筋下料、制作、安装工作（如：墙体预留拉结筋、预制过梁钢筋、构造柱钢筋等）；（5）钢筋到工地的卸料、堆放；（6）所有落手清工作（钢筋清理、回收利用、废料收集、堆放工作）；（7）浇捣混凝土的钢筋工维护、值班工作；（8）本工种施工过程中所需临时操作架的搭设、拆卸、堆放工作；（9）后浇带钢筋的处理等工作； 三、工程量及承包价格：承包价格：±0以下钢筋清包工综合单价 按 520 元/吨包干，±0以上53#楼按每平方30元(依照图纸建筑面积)。 四、工期要求 1、工期：工期要求日历天（从开工日开始至主体结顶之日）。 2、工期要求： （1）乙方必须严格按甲方提供的总施工进度计划、月施工计划及周施工计划组织施工，按期完成承包范围内所有工作，不得延误。，每一个楼层面必须保证在混凝土可踩踏人后保证 1.5天完成所有钢筋绑扎，并且附班组长及乙方自检合格的质量合格验收单后报项目部，现场施工员一起验收完毕。每次甲方、监理单位现场验收时，乙方现场代表应安排2-3名工人配合验收，如不按此规定执行，一次性罚款1000元。
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
建筑工程钢筋班组承包合同 发包方（全称）：（以下简称甲方） 承包方（全称）：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及有关的法律、行政法规，甲、乙双方本着公平、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲乙双方的权利、义务的经济责任，就本工程施工事项达成一致意见，供双方遵守，并具同等法律效力。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程承包内容： a、包括本工程所有钢筋制作、焊接、安装、塔机基础制安 b、制作所用的切割机、切断机、弯曲机、调直机、电焊机、闪光焊机等一切自用机械设备及电缆线。 c、安装所用扎丝、铁马凳、垫块、二次结构、构造柱、压带、压顶、过梁、圈梁等一切钢筋制安和个人防护用品。 d、配合上、下车（自用材料）、清理现场、原材料、半成品、成品、废品等堆码整齐。 e、协助甲方抄平、放线、施工现场临时设施。 4、工程承包方式：人工费、个人安全设备、加工机具和小材料。 5、开工日期： 6、交工日期： 7、质量标准：合格（力争创优）文明施工按标化执行 8、承包单价：单价建筑面积元/㎡计算。费用标准与结算方式：单 价中包括人工工资、各种大小机械及配件、周转材料、低值易耗材料、工人
劳保、施工用具用品及各种费用。即包括了乙方所有费用。 9、在乙方承包的工作范围内无任何零星用工。但如发生承包内容以外的零星用工，由项目部按乙方实际施工人员每人每天元（大小工平均工资）计算签发，结算依据以项目部施工人员施工任务单或签证单为准，做到日清月结。 10、如发生图纸范围内的变更，所产生的增减工作量甲方不另行计算，即包含在每平方米承包价范围内（工期不顺延）。 二、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活等工作。 2) 乙方必须确保进场人员的身体健康、技术能力强，严禁使用童工。特殊工种必须持有上岗证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，必须保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方各项规章制度及文明施工要求。 4) 合同期内，未经双方协商一致并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则由此导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方全部承担。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1) 提供乙方进场人员的作业条件，协助办理临时证件。 2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、材料使用等各项规章制度的建立、监督与实施。 3) 提供施工必要的机械设备（塔机、门架）外其余的小型设备和工具由乙方自备。 4) 保证材料供应（材料运至施工现场内），如确因特殊原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
钢筋工清包工承包协议 发包人（以下简称甲方）：舜杰建设(集团)有限公司中华新村项目部 承包人（以下简称乙方）：宋志尧 由舜杰建设（集团）有限公司承建的长顺路36号中华新村旧区改造工程，因建设需要，甲方现委托乙方进行中华新村项目中建筑的钢筋工分项工程施工，为保证本工程顺利进行，现经双方协商，签订如下条款，双方共同信守： 一、工程概况 长顺路中华新村36号地块旧区改造工程位于上海市长顺路、安顺路，主要包括1#～4#地上8～13层地下(局部)一层机动车停车和设备用房剪力墙结构住宅楼，5#、6#地上2层地下一层机动车停车和设备用房框架结构商铺，总建筑面积约45678平方米。 二、工程承包范围内容： 1、承包范围：长顺路工程全部楼栋及地下车库的所有钢筋工作。 2、工作内容：除所承包质量的从基础到屋面的钢筋翻样、制作、安装、焊接、绑扎外，还包括如下内容，层面女儿墙钢筋、现浇层钢筋、预埋件、线脚和装饰性构件等所有钢筋构件的制作安装（墙体拉结筋乙方仅负责制作，甲方安装），钢筋的梁、柱钢筋的焊接，承包范围内材料的卸装，钢筋除锈，施工场地内材料的运输。施工用材的成品保护，废料的收集等。以上未尽事宜，凡属于钢筋工工作范畴的均为钢筋工承包内容。 3、工作后落手清工作，施工内容中的材料卸装，材料堆放的清理工作。 三、承包形式： 包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包材料用量。 四、工程价款确定及支付形式： 1、按承包范围内容，按建筑面积每平方米26元计算，以实际为准，如有面积疑问按上海市93定额建筑面积计算规则执行，本承包项单价已包括个人劳保、福利、医药等一切在内。除电缆、电箱、安全帽以外，乙方需自备铅丝和电焊条等小材料，自备弯曲机、切断机、切割片、对焊机和劳动车等乙方施工所需的小型机械设备和工具。相关劳保用品均需乙方自备，费用自理。说明：机械维修、保养均由班组自身负责。 2、乙方在施工过程中发生的点工须经甲方签字认可，大工每工日70元，小工每工日50元计算。 3、付款方式：乙方进场后自带生活费壹个月，以后每人每月由甲方支付生活费500元。按三级教育试卷及结合实际工作人员人数决定发放人数。 4、所承担的分部工程完成后，经质检站验收合格，达到协议质量要求后，到年底付总工程款的85%，余款除留5%的质量保证金外，待工程决算后的年底付清。 五、工程质量： 1、乙方在施工过程必须严格按设计图纸、设计修改通知单及有关建筑施工规范进行施工，不得擅自更改及变更设计内容，如有疑问之处应及时与施工现场甲方的施工员、技术人员联系，所提问题均需以书面形式提交给甲方，否则由此而造成的返工及工程质量问题均由乙方自负责，甲方不承担任何负责。 2、工程质量必须符合国家及上海市颁发的有关工程质量评定标准规范和规定。 3、钢筋必须由乙方翻样人员详细审图核对后精心翻样和开具材料单进行加工制作，钢筋的加工尺寸、绑扎间距、数量规格、锚固长度必须满足设计及规范要求，附加钢筋的设置，以及对砼保护层的厚度必须严格符合设计和质量验收评定标准，施工过程中，由于自身翻样或制作过错，造成钢筋浪费，甲方将处以乙方每公斤10元
编号：QJ-HT-0638 建筑工程劳务承包合同专业 版(参考文本) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑工程劳务承包合同专业版(参考 文本) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)： 一.工程概况： 1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。 2.工程地址： 3.建筑面积：16662.80平方米 4.结构类型：框架 5.工程造价：
二.承包方式： 承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。 三.承包范围： 1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程) 四.承包工期： 1.开工时间：2007年月日(以双方确定的开工报告为准) 2.竣工时间：2007年月日 五.费用标准： 1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元) 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
建筑工程劳务清包工施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、现场情况： （1）、施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停放机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。 （2）、现场施工电源按甲方协调由乙方从提供的接入点引接，施工用 水按甲方协调由乙方现场引接，水电接引费用由甲方承担。临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。
（3）、安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。 5、承包形式：劳务大清包。 6、承包范围： （1）、主体基础地基垫层开始，主体工程（门窗、电梯、消防、水电安装、烟道安装、外墙保温、内外墙瓷砖、室内地砖、涂料、防水工程除外）的所有工作。包括：一级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、楼地面找平、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接（电渣压力焊、电焊、机械连接）、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、道路场地硬化等所有主体工程。 （2）、二次结构砌筑、植筋、后浇带预留及浇筑、内外墙粉刷（有外墙保温层时外墙抹灰只做到保温层以内刮糙）、抹灰。 第二条：工程价款与支付 1、本工程承包价格为：元/平方米（合同单价一次包死，固定不变，不再因为环境的变化和工程量的增减而变化）。 2、乙方应当在本合同签订日内人员机械进场开始施工。 3、付款方式：主体封顶支付已完工程量的%二次装饰完成后支付已完成工程量的%；竣工验收合格之后付款至全部款项的97%，
钢筋工程承包合同新整理 版参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
钢筋工程承包合同新整理版参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 钢筋工程承包合同范文1 发包人：项目部(简称甲方) 承包人：(身份证号：)(简称乙方) 甲方承建的工程，为了进一步加强工程管理，确保工 程按质、按量、按时完成，经甲方决定将本工程中的钢筋 工程项目承包给乙方施工，现就该工程有关事项，经甲、 乙双方共同协商一致，达成如下合同条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程概况：为框剪层，建筑面积约平方米。 四、承包方式：包工、不包料(包扎丝，包所有钢筋机 械、锯片及工具)的大包干方式。
五、承包内容、范围： 1、本工程施工图纸中所有的钢筋制作、安装工程、钢筋焊接等项目内容及范围。 2、配备技术人员配合甲方施工员做好钢筋制作、安装工程检测及各项工程资料。 3、柱子钢筋的电渣压力焊由乙方负责，超过的钢筋采用电弧焊面焊接 六、承包价款：基础及地下室按定额含量每吨元(人民币)计算，地上楼层部分按实际建筑面积每平方米元(人民币)计算;工程价款以实际结算价款为准。本价款综合了承包内容、范围内的所有费用。 七、付款方式及相关规定： 1、在本工程地上四层框剪主体(五层楼面)现浇砼完工后7日内支付已完工程量的50%工程款，五层楼面以上工程量按月支付已完工程量的70%工程款，以此类推;余款在
钢筋工承包合同 甲方：公司 乙方： 身份证号： 经双方友好协商，甲方将XXXXXXXXXX工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程情况： 二、承包范围及方式： 1. 承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等; 2. 承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。
3. 钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。）、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。 4. 无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施 工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 5. 合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价 格另行协商。 6. 除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自2003年年月进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。 四、承包单价： 1. 质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋 工包干范围内。 2. 计算方式：按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋（包括建筑用的零星钢筋量）基价按180 元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按 6 元/吨、文
钢筋工清包工程合同协 议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
钢筋工清包工程合同立合同单位甲方：芜湖三江建安有限公司 乙方： 根据国家和市建设工程的有关法律、法规，为明确甲、乙双方的权利和义务，确保工程项目的质量、工期和安全。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障双方的合法权益，经双方协商就本工程达成如下协议： 工程项目和名称安徽舒雅.金丝鸟服饰有限公司4#厂房（二期）。 工程地点金丝鸟4#厂房。 一、劳务施工范围和要求： 1.钢筋放样、钢筋除锈、场内储运，提供下料表供甲方审核。 2.钢筋制作、安装、普通焊接连接、机械连结及锚固、绑扎应 符合设计及施工规范要求。
3.负责焊接、机械连接工艺性能试验及配合甲方原材料的送检 工作。 4.钢筋保护层垫块的制作及设置。 5.清理模板内杂物，安装马凳、搭拆间易脚手架、预埋件、预 留洞的预留、预埋及清理等。 6.绑扎好施工层的钢筋后要求同时做好落手清，清理包括架子 上不需要的钢筋、扎丝及杂物要做到落手清。 7.Φ8以下的线材筋要按图纸尺寸一次性下料到位，违者损失按 价赔偿。 8.凡钢筋工程中局部钢筋影响了木工的支模应及时返工以确保 木工施工质量与进度 9.在钢筋工程验收前必须完成自检工作合格后，班组长应配合 项目部质量验收，对提出的问题及时整改结束后再随同监理一道验收。 10.墙拉接筋有义务制作安装。
11.进场的钢筋要按品种归堆、保持场容整洁。 12.充分利用废料，如插筋、马镫等。 13.冬雨季施工的劳保用品自理。 14.乙方所需的材料必须提前一周上报甲方，以使甲方组织采 购。 15.在施工期间班组长不得脱离现场，有事外出须项目经理批准 后方可外出。 16.浇钢筋砼时必须派有责任性强的钢筋工值班，对现场踩坏的 钢筋及时修整，注意钢筋的移位、下沉。 17.班组要对已绑扎好钢筋按图校对，发现问题及时提出整改。 18.对钢筋工有关的机械设备安装和维护。 19.制作单肢箍不得用机械弯曲，否则出工伤事故乙方自理。 20.场容、场貌及楼层清、架子上落手清清理。
2018.6 钢筋工劳务合同 发包人（实际承包人）：（以下简称甲方）承包人（自然人）：身份证号：（以下简称乙方）甲方独立承包施工的工程，同意将本项目的钢筋工工程分包给乙方施工。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，特订本合同，以便双方共同遵守。 一、承包形式：包工期、包质量、包安全文明、包员工的劳保费用。包协议中所有的内容，一次性包干，乙方自负盈亏，同时不得再另行转包。 二、承包价格：按建筑面积计算元/ m2。总价约元，其中工资元。以上价格含保险费、福利费、税金（乙方提供增值税专用发票）等。无论甲乙双方盈亏，均不得擅自变更承包价格，也不得向甲乙双方之外的其他人员主张本合同权利。 三、付款方式： 按照建设单位与施工单位签署的总承包合同的付款进度支付乙方工程款或甲乙双方另行协商。甲方进度款不足部分由乙方垫付。 四、甲方责任和义务： 1、提供施工图纸，水电，提供工期计划表。提供住宿和作业方便。 2、甲方派员对乙方的质量标准、安全文明，进行指导和检查。 3、按照约定及时支付工程款。 五、乙方承包内容和责任： 1、乙方自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝及钢筋保护层垫块、断线钳、焊条及其它本班组所用的零星材料等。乙方自备安全帽、安全带等安全工具。 2、乙方负责钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊、二级箱以下安全标准电线电箱。 3、工程上所有钢筋的工作内容:包括主体和二次结构钢筋翻样、配料、调直、除锈、场内运输、堆码、安装、原材料的卸车堆码；预埋钢筋的配料、焊接；设备基础钢筋工程；余料、废料及时分堆管理，如发现丢失浪费按价值五倍罚款。必须达到文明工地要求。 4、乙方必须执行甲方提供的工期进度计划表组织施工（包括新调整的进度 1 / 2
施工劳务承包合同 甲方：____________________ （以下简称甲方） 乙方：___________________ （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的________ 程的劳务承包给乙方，为明确双方权 力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 、工程名称与地点 该工程为______________ 工程，地点___________________ 二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该________ 程按________ 元/ （m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证”严禁有非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。
钢筋单项工程承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《安全生产法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就在建工程劳务分包事项，经友好协商一致，达成如下条款，定此合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程建筑面积：m2 4、施工工期：自2017 年10月15日起至2018年10月15日止 5、工程质量等级：合格工程 二、合同约定的内容 1、承包方式: 按实际建筑面积平方米实行单价一次性包干（不涉及任何因素费用调整），包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包安全、包文明施工、负责单项工程的施工管理。 2、承包内容： 按照设计施工图的全部钢筋施工内容及二次架构 （1）基础工程（承台、地梁、电梯井、水池、预留洞口、后浇带）的钢筋制作、安装、吊车费、场内转运； （2）主体工程（梁、板、柱、筒体、楼梯、水池、机房、构架）的钢筋制
作、安装、吊车费、场内转运； （3）二次结构（剪力墙拉结筋制作、预制混凝土构件、构造柱等的钢筋制作和安装以及钢筋工程中需要焊接的项目等工作内容）。 （4）所有前后台钢筋人工（不含材料），建筑施工图、结构施工图、技术联系单、技术核定单、图纸会审、设计更改单中（砌体工程中构造柱、圈梁、过梁钢筋工程）包含的所有钢筋工程的制作、绑扎及为钢筋绑扎所做的准备工作（包括柱笼箍、墙筋固定支架的焊接和安装、切除钢筋端部变形部分、直螺纹套丝安装；原材、半成品、成品场区内的周转、运输；钢筋车间防护搭设、拆除，悬挂安全文明标语、钢筋原材、钢筋机械机具进出场装卸车、就位；塔吊基础、施工电梯、龙门架基础钢筋制作、场内运输、绑扎、安装。 （5）施工现场（前台钢筋绑扎、安装场地，后台钢筋制作场地）安全、文明施工、卫生清理（包含施工现场、生活区、宿舍、食堂卫生清理、打扫及生活、施工垃圾清理转运至甲方指定地点）、本班组工人治安管理。乙方自备雨衣、靴子、手套、安全帽等劳动保护用品，其中安全帽颜色必须按甲方要求购置。 三、质量要求及技术要求 1、质量要求：合格 2、技术要求：按国家标准图集、建筑施工图、结构施工图、技术联系单、技术核定单、图纸会审、设计更改单、建设单位下发的工程变更单和其它相关规程、规范及甲方制定的相关钢筋工程施工技术交底执行。 四、双方职责 1、甲方职责： （1）提供钢筋工程所需的技术交底及相关图纸。 （2）提供乙方施工所需的柱、墙、梁、洞口及其它钢筋插筋及必需的控制
钢筋工班组承包合同 工程总包单位：(以下简称甲方) 工程劳务班组：(以下简称乙方) 身份证号码：住址： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：清包（即包人工、包质量、包安全文明、包工期） 四、承包范围及承包内容： 1）从基础承包，剪力墙至屋顶花架施工图中所有的扎钢筋项目，包括二次结构的扎钢筋及屋面钢筋防水工程等项目，都由乙方负责完成，并在该承包价之内。 2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由钢筋工班组完成的工作。 3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在200 元以内不另计工程款，超过200 元按实际工程量计算。 4）本合同约定的其它应由钢筋工完成的工作。 5）与各工序工种之间的配合协作。 6）配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。 五、质量标准：合格，确保按照国家有关规定及验收标准进行验收并通过。 1）确保每次隐蔽工程验收一次性通过，如一次验收通不过罚款200元/次，整改后再通不过罚款500元/次，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，甲方有权作清场处理。 2）若甲方通知乙方清场，乙方必须在3日内无条件清场，按照已完成工程量的80%结账。
六、安全文明标准：嘉兴市经济开发区安全文明工地 1）进入施工现场，乙方必须遵守安全文明管理规定，如有违章操作的，甲方将视情节轻重进行罚款。2）严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元，班组与其他班组打架每次罚款1000元，情节严重的交公安部门处理。 3）工伤处理：乙方在施工过程中，由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责，与甲方无关；如因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币2万以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%，乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。 七、进度指标： 1）乙方进场时间定为20 年月日，退场时间为20 年月日，施工工期为天（包括雨、雪天及节假日）。 2）标准层施工时间为天，因乙方原因造成未达到甲方的工期要求，每延误一天罚款500元，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。 八、设备管理 1）乙方自配工具：包括扎丝和扎钢筋所需要的一切机械，电线、开关都由乙方负责购买和操作，并在该承包价内，如：切割片，钢筋焊接及焊接材料（14.12毫米不碰接，10毫米以上的箍筋要乙方制作）；乙方包辅助材料：手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、手套、等劳动保护用品均由乙方自理，但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。 2）甲方提供乙方仓库及值班室各一间，门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还，如损坏照价赔偿，恶意破坏的处以罚款。 十、工程进度款及结算方式 1）付款方式： 工程至平均标准层二层付总款的 %，四层付总款的 %，通过中间结构验收付总款的 %，通过竣
建筑工程劳务清包合同 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全法》的相关规定，甲方将工程土建项目的劳务双包项目（包工包辅料）分包给乙方完成。为了保质保量地完成工程任务，明确双方责、权、利，经甲、乙双方共同协商，本着平等、互利、自愿的原则，特签订以下劳务合同，望共同遵照执行。 一、工程名称：上麻园岭社区居民活动中心 二、工程地点：湘雅路上麻园岭 三、建筑面积：约700平方米 四、承包方式：乙方按甲方提供的建筑施工图、图纸会审纪要、设计变更、技术洽谈实行全包干方式。现场施工管理、放线，即包工程质量、包安全生产、包工期、包劳务、包机械设备、包周转材料、包低值易耗品、包工程验收合格（包括木工、钢筋工、混凝土、外架、强电、弱电、给排水、消防、防雷、地面砖、墙面砖、外墙砖、内外墙粉刷、电渣压力焊、零星用工以及工程所需要的人工费+机械费+周转性材料、生产、耗材费、安全文明施工费、搭设临时设施、人工费围墙砌砖抹灰、钢管、铁丝、钉子和工人住宿房屋的搭设或住宿房屋租赁费）。 五、施工承包内容： 1、（1）甲方负责主材，即钢材、商品砼、水泥、砂、石子、砖、外墙面砖、地面砖；甲方负责以下部分分项工程，即总配电箱，总水表以内辅材、门窗、栏杆、防水、室内外油漆涂料。（2）其余工程：搅拌
机防护棚搭设、水泥防护棚搭设、场地硬化、主体、模板安装、内外架搭设，钢筋制作绑扎、1米以内室外散水（水沟、盖板、挖土）、辅材、低值易耗品、周转材料、临时设施、劳务用工等均由乙方负责。 2、乙方所用于本工程的振动棒、脚手架材料、模板材料、二三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。 3、施工用水由甲方负责提供接驳口，施工用水费由甲方承担。 4、施工用电由甲方提供一级配电箱及配电箱以内辅材。施工用电费用由甲方承担。 六、承包工期 1、开工时间：2016年7月20日 2、竣工时间：2016年9月19日 3、总工期：60天 本合同为单价包干合同，不以任何原因做调整。 七、结算及付款办法 1、结算方式 （1）经甲乙双方商定，本工程以清包工方式承包给乙方±0.00以上按____元/㎡进行结算。基础部分工程量甲、乙双方现场协商解决。 （2）乙方按照甲方规定的施工进度完成后，经甲方、监理、业主、质检、安监验收达到合同规定的质量及安全文明标准后，经甲方专职结算人员办理结算手续。 （3）乙方承包范围外的工程量，甲方应优先乙施工组，乙方需积极
钢筋工清包工承包协议 发包人(以下简称甲方)：舜杰建设(集团）有限公司中华新村项目部 承包人（以下简称乙方)：宋志尧 由舜杰建设（集团)有限公司承建的长顺路36号中华新村旧区改造工程,因建设需要，甲方现委托乙方进行中华新村项目中建筑的钢筋工分项工程施工，为保证本工程顺利进行，现经双方协商，签订如下条款,双方共同信守： 一、工程概况 长顺路中华新村36号地块旧区改造工程位于上海市长顺路、安顺路，主要包括1#～4#地上8～１3层地下(局部)一层机动车停车和设备用房剪力墙结构住宅楼,5#、6#地上２层地下一层机动车停车和设备用房框架结构商铺,总建筑面积约４5６７８平方米。 二、工程承包范围内容： 1、承包范围:长顺路工程全部楼栋及地下车库的所有钢筋工作。 2、工作内容：除所承包质量的从基础到屋面的钢筋翻样、制作、安装、焊接、绑扎外,还包括如下内容，层面女儿墙钢筋、现浇层钢筋、预埋件、线脚和装饰性构件等所有钢筋构件的制作安装(墙体拉结筋乙方仅负责制作，甲方安装)，钢筋的梁、柱钢筋的焊接,承包范围内材料的卸装,钢筋除锈,施工场地内材料的运输。施工用材的成品保护，废料的收集等。以上未尽事宜,凡属于钢筋工工作范畴的均为钢筋工承包内容。 3、工作后落手清工作，施工内容中的材料卸装，材料堆放的清理工作。 三、承包形式: 包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包材料用量。 四、工程价款确定及支付形式: 1、按承包范围内容,按建筑面积每平方米26元计算，以实际为准，如有面积疑问按上海市9３定额建筑面积计算规则执行，本承包项单价已包括个人劳保、福利、医药等一切在内。除电缆、电箱、安全帽以外,乙方需自备铅丝和电焊条等小材料，自备弯曲机、切断机、切割片、对焊机和劳动车等乙方施工所需的小型机械设备和工具。相关劳保用品均需乙方自备，费用自理。说明：机械维修、保养均由班组自身负责。 2、乙方在施工过程中发生的点工须经甲方签字认可，大工每工日70元,小工每工日50元计算。３、付款方式:乙方进场后自带生活费壹个月,以后每人每月由甲方支付生活费５0０元。按三级教育试卷及结合实际工作人员人数决定发放人数。 4、所承担的分部工程完成后,经质检站验收合格,达到协议质量要求后，到年底付总工程款的8５%，余款除留5%的质量保证金外,待工程决算后的年底付清。 五、工程质量： 1、乙方在施工过程必须严格按设计图纸、设计修改通知单及有关建筑施工规范进行施工，不得擅自更改及变更设计内容,如有疑问之处应及时与施工现场甲方的施工员、技术人员联系，所提问题均需以书面形式提交给甲方,否则由此而造成的返工及工程质量问题均由乙方自负责，甲方不承担任何负责。
建筑施工钢筋工劳务承包合同
建筑施工钢筋工劳务承包合同 甲方: 江苏省东盛劳务有限责任公司 乙方: 为代表的施工班组(以下简称乙方) 身份证号码: 家庭住址: 根据<中华人民共和国合同法><中华人民共和国建筑法><建设工程 质量管理条例>及有关法规的规定,综合本工程具体的情况,为明确双 方责任,经双方充分协商,为更好的明确其权利、义务特订立本协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:包人工,包工期,包质量,包文明施工,包治安达标,包 钢筋工机械及机械维修配件费用、包扎丝,以包清工的方式承包本工 程的施工任务。承包人必须常驻现场(每月不少于20天)否则少一天 罚款200元;承包人不参加项目部周、月例会的,每次罚款200元;从 下月生活费中扣除;承包班组必须按项目部制定的周、月进度计划按 期完成,不能完成的,每拖延一天罚款元并承担因此而给其它班组带 来的工期罚款和奖金损失;因承包班组人员明显严重不足,将对整个项 目工期造成严重影响时,项目部有权安排其它班组按原价格的 1.2倍 进行施工,费用从承包人结算款中扣除。 四、承包工作内容:乙方已踏勘现场并熟悉和理解施工图,按结构、 建筑图纸分部工程中所有内容和图纸设计变更的所有的钢筋工和需钢 筋工种配合施工的所有任务。包括但不限于钢筋报计划、图纸会审、 基础工程、梁、柱、板钢筋工程,二次结构的构造柱、圈梁、过梁、
窗台梁钢筋、飘窗、飘板、空调板、构架钢筋,砌体内加固钢筋,屋面细石砼找平层钢筋,预留洞口的加强筋以及室外零星工程用钢筋,同时应完成钢筋的装卸工作,钢筋机械就位保养等所需的全部工作,钢筋加工棚、加工场地、钢筋加工现场的清理、整理、堆放,文明施工,废钢筋的集中堆放(按规格堆放、码堆),对每层用完的钢筋必须清理完毕后方可进行验收,并注意节约钢筋,钢筋的损耗超过 1.5%(含 1.5%)部分,按市场价进行赔偿。做好甲方或业主指定分包工程的配合和服务工作。 五、质量目标: 合格 六、工程价款的结算方法: 根据建设部颁发的编号为GB/50353- <建筑工程建筑面积计算规范>计算出实际施工的建筑面积。按建筑面积综合单价每平方米 25 元计算(含地下室及夹层面积。不含电渣压力焊及套筒机械连接;所有钢筋成型不允许外加工;含浇砼时护筋、含各种二次结构钢筋施工、砌体加固钢筋制作、含电焊及焊条、含闪光对焊、含钢筋垫块制作放置;钢筋损耗按1.5%计算,超出损耗的用量按市场价格从结算款中扣除;含钢筋进场所有卸车费用)。商业裙房及地下车库根据建设部颁发的<建设工程工程量清单计价规范>GB50500- 及江苏省建设厅颁发的<江苏省建筑于装饰工程计价表>中的计算规则,计算出在本合同中第四条承包范围内的本工程中实际使用的钢筋下料重量,单价按 380 元/吨计算(不含电渣压力焊及套筒机械连接;所有钢筋成型不允许外加工;含浇砼时护筋、含各种二次结构钢筋施工、砌体加固钢筋制作、含电焊及焊条、含闪光对焊、含钢筋垫块制作放
工程劳务分包合同范本1 发包方(甲方)xxxxxxxxxxx项目部 承包方(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合xx省及xx市 的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：xxxxxxxxxxxxx 2、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3、承包范围：xxxxxxxxxxxxxxxx项目模板工程 二、承包方式、取费标准： 1、承包方式：甲方以包人工包辅材(不含对拉螺杆)包模板、包木枋、包小型机具(电锯、 台锯、电锤等)包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。 2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收， 工程验收以质检站验收资料为准。 3、合同单价 (1)工程量计算规则：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。 (2)模板制安人工及材料费 《含模板工程所需的电锯、电钻，含模板(16000㎡)木枋(400m3)，含所需辅材(如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等)含运输费如(模板木坊汽车装卸运输以及材料场 内二次运输等)》为 26 元/㎡.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方 管理费，工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)保险及医疗费，人工费、辅材费(隔 离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等)，机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 (3) 计时工如发生时单价为 50 元/工日，由项目开出工日数为准，不得超过当期结算总价 的2%。 (4) 本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。
钢筋工清包承包协议书 甲方： （以下简称甲方） 乙方（清包工承包人）：（以下简称乙方）为了明确甲、乙双方责任，进一步提高本项目部的综合管理水平和施工能力，促进全体施工人员整体素质的提高，确保本工程施工质量、安全生产、文明施工以及工程进度。根据上海市建委的有关规定，公司整合管理体系的要求。结合本工程具体情况，双方达成如下协议，必须共同遵守执行。 一、工程地点、范围、内容及承包形式等。 1、工程地点： 2、承包范围、内容： A、范围：从基础工程，接锚桩到屋面结构，女儿墙、沿沟、 水箱、预制构件、现浇圈梁、过梁、现浇板等的钢筋制作， 绑扎，闪光对焊等钢筋工程，即按设计图纸和技术核定单 要求所有结构的钢筋工程，包括墙体拉结筋预埋、焊接件、 预埋铁件等制作安装。 B、内容： 1）用料：材料供应按翻样单提前7天上报项目部，并说明各种规格进货数量及时间。 2）配料过程中及时把短料用闪光对焊焊接，保证做到每层配料无短料（短料分布应符合设计和规范要求）
3）在施工过程中应按设计及规范要求，准确无误地施工，做到一项配料，一次绑扎，一次监理验收通过，如 发现不按设计、规范要求施工而发生返工处理的人工费 等一律自负，材料费由项目部进行核实并从当月生活费 中损扣除。 4）乙方应装卸所需材料，并按甲方要求堆放整齐，挂牌分类。 5）绑扎铁丝用量按预算含量进行控制，工程决算时超量或节约按甲方30%乙方70%进行分摊铁丝费用。 3、承包方式：清包工 二、承包价款确定及支付形式： 1、承包总价款以建筑面积平方米，每平方米元 计算，合计人民币元（大写：元整）。 施工机具除大型机械外，其它施工工具乙方自理。 2、进场后乙方自带生活费个月，以后按乙方实际出勤人 数支付生活费每人每月元。 3、承包的钢筋工程按期完成后，以质监站评定，达到协议质 量要求后付90%，余款待工程决算后付清。 4、乙方必须按甲方进度、质量要求合理安排人员施工。对于 不按甲方要求施工的，甲方有权随时清退乙方，并扣除乙方已 完成工程量的30%作为罚金，其余工程款待工程竣工后付清。 三、工程质量：