（本合同适用于大型设备（生产线）、专用定作设备或涉及到安装调试的设备采购）
设备采购合同
甲方（买方）：合同编号：
乙方（卖方）：签订日期：经双方友好协商，达成以下设备采购合同条款。
1.
注：1、除非本合同另有约定，甲方要求乙方提供与本合同项下设备有关的软、硬件产品、附属设施、服务或其他设备正常运转必需的配件时，无需另行支付任何其他费用；
2、以上价格为含税价。
2. 质量要求
质量要求主要为：，（具体见双方签订的技术协议或质量协议）。设备质量不符合本合同的规定，甲方有权要求更换不合格的部件或者整台设备，直至解除本合同，乙方应对此承担全部责任并应赔偿甲方因此造成的全部损失。
3. 交货、运输、包装
3.1交货时间：乙方应在本合同生效后日或甲方指定的时间内将设备运抵甲方工厂或指定地点。履约过程中，甲方可适当修订供货时间，但需在原定供货时间前3日内提出。乙方应于交货同时提供本合同所要求的设备相关技术文件。
3.2运输由乙方负责并承担相应运输费用。设备在运输过程中发生损坏或丢失时，乙方应在甲乙双方协商确定的补货期限内尽快向甲方提供与合同要求相同规格的设备或零部件。
3.3设备采用包装。如因包装质量问题影响甲方的使用的，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批产品。乙方需以不褪色和明显字样在每件设备箱表面作出标记，以便甲方收货时进行清点。
3.4乙方交付的技术文件应附技术文件清单一式两份，标明技术文件的序号、文件项号、名称和页数。
3.5乙方应在发货前日以传真方式将设备名称、数量、运单号、发运日期、估计的到货日期以及每件包装的重量、体积等通知甲方以便甲方接货。
4. 验收、安装、调试
4.1外包装检验
4.1.1全部设备运至甲方指定的交货地点后个工作日内，甲方和乙方共同对设备进行外包装检验，是否对外包装检验不影响设备的安装，甲方对外包装检验合格不代表乙方设备质量验收合格。设备在甲方检验前后，非因甲方责任而造成设备受损或灭失或者造成第三者受损时，由乙方承担相应损失或负责赔偿。
4.1.2 检验内容为：设备外包装是否破损、变形、运输底盘是否完好、运输标识是否正常等。
4.2设备的调试和安装验收
4.2.1 乙方负责按照甲方的要求完成设备的安装：设备安装要求如下：
。
4.2.2 设备安装过程中，甲方应予配合，并提供安装所需要的水、电、煤、气及其它动力等。
4.2.3 乙方负责设备安装后的调试工作，并负责安装调试过程中所有损坏零部件的更换。调试工作应在设备安装后日内完成。
4.2.4 设备调试运行后，甲方和乙方应共同对设备进行整体验收。整体验收内容包括硬件验收和软件联机验收，以确保设备符合本合同规定的要求及标准，并能够正常运行。设备经整体验收合格后，由双方共同签署设备验收合格单。盖章还是总经理、或授权相关人员签字
4.2.5 设备在安装、调试中，安全管理及安全事故的所有责任由乙方承担。
5. 培训
5.1 乙方负责对设备现场人员进行培训，基本使操作人员达到：
5.1.1甲方能独立进行设备的操作使用；
5.1.2甲方能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决；
5.2 培训费用已包含在设备总价款内。
6. 付款
6.1合同总价按照以下约定支付：
6.1.1合同总价值的 %（即元）作为定金，在本合同生效后天内由甲方
向乙方支付。
6.1.2合同总价值的 %（即元），将在整体验收完毕并签署验收合格单后，由乙方开出全额发票，甲方自收到发票之日起日内付款。
6.1.3合同总价值的％（即元），作为质量保证金，在保修期满且双方无异议的情况下，由甲方在质保期满之日起日内向乙方支付。
6.2支付方式：
双方同意本合同货款以方式结算。
7. 保修与维护
7.1设备质保期为个月，自双方共同签署验收合格单次日起算。质保期内乙方负责提供设备的免费维修、零部件更换等服务。只要甲方提出质量要求，乙方必须在24小时内给予答复；如甲方认为必要，乙方应在48小时内指派人员到现场解决问题，因此产生的费用由乙方承担。
7.2质保期期内乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质保金内扣除，若质保金不足以弥补甲方所遭受的损失，甲方有权要求乙方另行支付不足部分。
7.3 质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准，甲方有权退货并向乙方索赔。
7.4 质保期过后，乙方对设备的维修、更换服务收取成本费，只要甲方提出书面维修、更换要求，乙方应在三日内给予书面答复，并提供相应服务。
8.质量保证
8.1乙方应保证所提供的设备是全新的、在交付时没有材质或工艺上的缺陷且符合合同约定及甲方提出的技术要求；乙方应保证其出售的设备可供正常和恰当地使用，并且在经过正确安装、正常操作和保养的前提下，在设备的寿命期内运转良好（设备的使用寿命期为年）；设备的材料和零部件均应符合或优于技术标准及规范。
8.2如果由于工艺的复杂性或交付数量巨大或其他甲方认为正当的理由，使得甲方无法在交付时对设备进行及时检验或由于设备缺陷的隐蔽性导致甲方在交付时未能查验出设备的质量瑕疵，那么，只要甲方在设备安装验收后的一年中发现乙方提供的设备或其零部件与前述标准或规范不符，甲方仍有权要求乙方修理或更换，修理、更换的费用以及由此引起的其他拆除、搬移
及修复费用均由乙方承担。保修期自修理或更换符合合同约定之设备的次日起算。
9.保密
9.1 非经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方在本合同签署及履行过程中披露的且标注为“保密”、“秘密”或“受控”的任何标准、规范、计划、图纸、模型、样品、资料或其他信息披露给任何第三人；乙方向与执行本合同的有关人员提供上述文件时，应保证有关人员遵守保密义务；由于乙方原因或人员引起泄密而造成甲方损失的，由乙方赔偿全部损失。
9.2 本条款构成独立的保密协议。本条款的义务不因本合同的终止而终止。
10、对侵权索赔的辩护
10.1乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用本合同项下设备或设备的一部分时，免于遭受第三方就知识产权（包括但不限于专利权、商标权、着作权及非专利技术）提起的诉讼、仲裁或任何请求。
10.2如果发生因乙方出售的设备或设备的一部分侵犯了他人知识产权而针对甲方提起索赔或诉讼的情况，且甲方将此等情况及时通知了乙方并向乙方提供了合理的信息与协助，并且授权乙方独立进行辩护和解决索赔问题，乙方将自费进行辩护，并支付全部费用和由于该案最终判决或裁决/裁定而支付的赔偿金，以及赔偿甲方因此而受到的一切损失。
11. 误期及缺陷
11.1除不可抗力外，乙方逾期交付设备或迟延安装调试完成的，每迟延一日按设备总金额的1%向甲方支付延期违约金。逾期超过天，甲方有权解除合同并从第三方采购，出现上次情况，乙方除承担延期违约金外还应赔偿给甲方由此造成的损失（包括第三方与乙方设备的差价、甲方为从第三方采购该设备所支出的所有费用等）。
11.2 设备经采购商检验证实存在缺陷或零部件不符合合同约定的，甲方可以根据情况选择：（1）退货，并要求乙方赔偿甲方损失；（2）要求乙方在甲方指定的时间内更换有缺陷产品的零、部件和设备，或修理缺陷部分，以使产品达到合同约定的要求。无论甲方选择（1）或者（2），乙方均还应向甲方支付一定的违约金，违约金按照设备总金额的%计算。如果选择（2），乙方仍未在甲方指定的时间内达到合同要求，则甲方仍有权要求乙方承担延期违约金。
12、索赔
本合同涉及的索赔、违约金及扣款等，甲方应制作索赔单或扣款单，按下述方式EMS给乙方，乙方在三个工作日内做出书面确认后寄还，逾期则视为同意甲方的索赔或扣款，甲方有权直接在应付款项或质保金中扣除。索赔或扣款金额高于应付款项或质保金的部分，由乙方另行支付给甲方。
双方指定联络方式：
甲方公司地址：乙方公司地址：
联络人：联络人：
联系方式：联系方式：
乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知对方，否则造成的后果有乙方自负。若乙方拒收或者由公司门卫或他人代收，则视为乙方已收到甲方的快件。13．弃权
甲方在行使权利过程中的疏漏或者迟延不应视为弃权；甲方任何部分地行使权利不应阻止其进一步行使权利。本合同中规定的甲方享有的权利和救济是累积的，且不排除法律规定的任何其他权利和救济措施。
14．税务
14.1双方将自行承担有关机构根据法律向其征收的所有与本合同有关的税费。
14.2乙方负责缴纳就本合同所课征的所有增值税，增值税的税款已包括在本合同总价内。
15．不可抗力
15.1如果任何一方因不可抗力，如战争、火灾、台风、洪水、地震、恐怖事件导致合同履行被迫停止或不得不推迟履行本合同，双方应协商解决合同的进一步履行问题。但遭受不可抗力的一方应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。
15.2受不可抗力影响的一方应将有关情况尽快通过电传或传真通知另一方。在不可抗力出现14天内，受影响的一方应提供一份有关权威机构出具的证明文件并通过快件或挂号信寄至对方以便其检验和确认。受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后3日内通过电传或传真通知另一方，并通过挂号信通知对方不可抗力已终结或排除。
15.3如果不可抗力持续超过30天，双方应就合同执行问题进行友好协商，并尽快达成书面协议。如果未能达成书面协议，任何一方有权终止本合同。
16．争议解决及法律适用
本合同未尽事宜（任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项）将由双方友好协商并另行达成书面合同予以解决。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方友好协商解决，如果争议发生双方不能达成一致的，任何一方均可以向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。17．合同的更改
本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见方为有效，因更改合同致使一方遭受损失的，应由责任方赔偿。
18．廉政条款：
18.1乙方同意乙方及其关联公司的股东、管理人员以及普通员工不得为业务、结算等事项对甲方以及员工及其亲属请客、送礼或暗中给予回扣、佣金、有价证券、实物或其他形式的好处，否则不论数额大小，乙方应承担万元或者乙方与甲方已发生全部业务额的 %（以违约金数额较高的为准）的违约金。甲方并有权解除合同。
18.2上述条款对双方具有永久约束力，不因合同履行情况而失效。如果乙方主动或在甲方提出的情况下向甲方提供实际发生的全部违约事实以及相关证据材料，则甲方可视乙方配合程度减轻直至免除追究乙方以上违约责任。
18.3乙方承诺，在双方业务往来期间及合作终止后三年内不对甲方同类业务的人员，包括但不限于：董事、经理、职员等采用任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联公司工作或任职。若出现该类情况，则属乙方违约及侵犯甲方合法权益的行为，参照“廉政条款”的规定执行。19．合同生效及其他
19.1本合同一式份，双方各执份，自加盖公司公章（含公司合同章）之日起生效。
19.2本合同附件包括：，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
19.3合同的变更和终止需要双方达成书面的协议才能生效，本合同规定可以单方解除的情形除外。合同的变更部分构成合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。
甲方：乙方：
单位地址：单位地址：
授权代表：授权代表：
传真：传真：
电话：电话：
编号：JS-20210120 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 网络设备安装工程合同书样本 This contract is executed in three counterparts, all of which are considered as originals and of the same effect.
[标签:titlecontent] 甲方： 乙方： 根据相关法律和有关规定，经双方协商一致签订本合同： 一、工程项目 (1)工程名称： (2)工程地点： (3)工程范围和内容： (4)工程造价：全部工程预算造价人民币____元 (5)工程期限： 全部工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。 (6)施工前各项准备工作，根据双方协定及施工方案图，分别负责按时完成。 (7)施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。 a不可抗拒的灾害，被迫停工。
b因甲方变更计划或变更施工图 (8)工程所需的图纸有甲方负责提供。 (9)工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。 二、工程款结算 全部工程造价的结算方式，按下列规定办理。 1以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。 2工程款拨付与结算办法，按双方协商的现行规定办理。 三、施工与设计变更 1、乙方根据甲方的质量标准施工，达到合格。 2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方，应以书面形式通知乙方，双方协商解决。 四、竣工验收、结算与保修 1、竣工工程验收合格，从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应有甲方承担。 2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方协定的期限内完成，经验收合格后，再行移交。 3、竣工工程验收，乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件： (1)工程完工报告 (2)设备清单。
工程设计、采购、施工总承包（EPC） 建设项目工程总承包合同 （正本或副本） 发包人（全称） 承包人（全称） 日期： 第一部分合同协议书
发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程批准、核准或备案文号： 工程内容及规模：。 工程所在省市详细地址：。 工程承包范围： 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源 三、主要日期 设计开工日期(绝对日期或相对日期)： 施工开工日期(绝对日期或相对日期)： 工程竣工日期(绝对日期或相对日期)： 四、工程质量标准 工程设计质量标准：按工程可行性研究报告，采取A2O法处理工艺，达到污水处理排放一级A标准，设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。 工程施工质量标准：按《工程施工质量验收规范》要求，符合国家工程施工质量验收规范合格工程标准。 五、合同价格和付款货币 合同价格为： 。元（小写金额： / 元）。 详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效：
发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业组织机构代码：企业组织机构代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 合同订立时间：年月日 第二部分通用合同条款
【项目名称】 设备采购安装合同甲方（需方）： 乙方（供方）： 合同编号：____________
第一部分合同条款 一、采购概况 1.1采购清单 1.1.1 采购设备的名称、品牌、产地、规格、数量、单价等见本合同附件一《采 购清单》。 1.1.2 《采购清单》中的单价、总价均为包干价，均已包括了主材费、包装 费、运输费、运输损耗、装卸费、安装费、安装所用水电费、辅料、 配件、工具、利润、保险、税金等设备安装验收合格直至交付甲方 以及售后服务的费用，以及其他不可预见的所有费用，且不因劳务、 市场设备价格、政策变化而调整。 1.1.3除非乙方在发货前一日之前收到甲方增减采购数量的通知，乙方严 格按照《采购清单》中的数量发货。甲方增减采购数量的，单价、 优惠不变，合同总金额随数量相应调整。 1.2质量要求 1.2.1乙方供应的设备应同时满足国家、地方（设备使用地）相关规范以 及行业标准的要求。 1.2.2 乙方保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零 部件），符合原厂质量检测标准（以说明书为准），在各个方面符合合 同规定的质量、规格和性能要求。 1.2.3 乙方提供样品的，乙方供应的设备还应与经甲方确认的样品完全相符。 1.2.4 设备功能和技术参数等质量要求，详见附件二《产品质量要求细则》。 1.3附属资料 1.3.1 乙方供应的设备应当附有原厂出厂证明、质量合格证书、设备使用说明 书、保修卡。 1.3.2 若产品为进口产品，还应当附有产品的装箱单、报关单、产品进出口检 疫书等有关文件。 1.3.3 该些文件应用防水袋包装并放在设备包装中，并在设备安装调试完成之
机床设备拆卸安装调试合同 编号： 甲方： 乙方： 经双方友好协商，甲方将机床设备拆卸、安装调试工作委托承包给乙方完成。为明确双方权利和义务，在平等互利的原则上，双方协商一致，签订本合同。
第二条：施工作业时间及地点 1. 机床设备校验时间周期为天，计划安排于年月日至年月日， 施工地点：。 2. 机床设备拆卸时间周期为天，计划安排于年月日至年月日， 施工地点：。 3. 机床设备搬迁时间周期为天，计划安排于年月日至年月日， 施工地点：。 4. 机床设备安装时间周期为天，计划安排于年月日至年月日， 施工地点：。 5. 机床设备调验时间周期为天，计划安排于年月日至年月日， 施工地点：。 备注：根据上述编号机床设备清单中内容，甲方需提前天通知乙方具体不同机床设备的拆卸、搬迁、安装调试的先后顺序安排，并事先做好安调前的诸项准备工作，乙方好根据届时的情况具体安排调度，如因甲方不能确立或者临时改变安排及新厂区准备工作未充分而导致的项目施工作业时间周期迟滞情况，甲方须承担违约责任并支付额外追加费用。 第三条：承包内容 □校验：。 □拆卸：。 □安装：。 □调试：。 □检测：。 □验收：。 第四条：项目费用支付方式 1. 项目费用总计：￥，人民币（大写）：）。 2. 项目付款方式： 。 第五条：甲方责任 1.负责保证计划、准备、安排好具体编号机床设备的项目作业先后排序、时间周期计划、机床操作 使用说明书、系统说明书、维修说明书、电气原理图、机床厂家特定的拆装专用工具及合适的作业空间和场地等事项； 2.负责事先准备好机床设备地基基础以及附墙、附地预埋件等的设计和施工准确无误及完好，另外 需事先准备好水、电、气等的线路、管路合理布置和预留，如因事先工作未准备妥当而导致项目作业时间推迟情况时，甲方须承担违约责任； 3.负责整个项目期间的配合起吊、吊装、装运、运输、落位、挪位吊装等工作，需要定做工具、器 具及部分备件情况的，甲方需要给予帮助支持； 4.负责提供本案专项联络人：，联系电话：；及各项目环 节技术指导配合联络人：，联系电话：；各机床设备使用操作或维护联系人：，联系电话：； 5.负责配合清点、校对、校验、指导分解、记录机床设备拆卸前的配置配备及使用状态实况等工作， 负责配合机床设备安装调试后的清点、校对、校验、记录、验收等工作。特殊情况下，甲方负责
网络布线合同 甲方：_________ 乙方：_________ 甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。 甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。 一、验收时间 1．验收时间：合同签订起_________日内，即_________年_________月 _________日之前； 2．验收内容：按甲方要求连通各个网络及电话节点。 二、结算方式及期限 1．合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_________％作为预付款； 2．所有网络设备安装、调试、验收完成后的第二个工作日，甲方即付给乙方合同总额剩余的_________％； 3．对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。 三、双方责任和义务 甲方： 1．按照合同约定，按时支付相应费用； 2．严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协作事项并监督工程的实施进展； 3．按照合同约定的内容进行工程验收。 乙方： 1．按照合同约定，在深入了解甲方需求的情况下，负责整个网络设备的采购、安装、调试、进度安排； 2．严格按照合同约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成网络布线工程。 四、布线设备名称、型号、数量、金额________。 六、合同总额_________。
七、合同的变更与解除： 1．如发生不可抗力事件，本合同自动解除； 2．本合同未尽事宜，由双方协商解决； 3．如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。 八、如有纠纷，由双方协商解决。 九、合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字之日起生效。 甲方（公章）：________________ 乙方（公章）：________________ 授权代表（签字）：____________ 授权代表（签字）：____________ _________年________月_______日 _______年________月_______日 综合布线合同范本参考 xxxx公司综合布线工程 合同书 Xxxx公司综合布线工程 合同书 甲方：_____________ 乙方：_____________ 为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下： 一、工程概况 1、工程名称：xxxx有限公司综合布线工程。 2、工程地点：xxxx有限公司 3、工程性质：AMP结构化布线系统。 4、工程范围：AMP 结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务（包括：系统方案设计、 工程督导、系统测试及保证）。 二、工程进度及验收 1、工程范围 1）双绞电缆敷设。
(项目名称)工程总承包合同 发包人： 承包人： 年月日
目录 (项目名称)工程 (1) 总承包合同 (1) 目录 (2) 第一部分总承包合同协议书 (7) 一、工程概况 (7) 二、承包方式及范围 (7) 三、施工工期 (8) 四、质量标准 (8) 五、合同价款 (8) 六、组成合同的文件 (8) 七、词语与合同条款 (8) 八、承包人承诺 (8) 九、发包人承诺 (9) 十、合同生效 (9) 第二部份合同通用条款 (11) 1.合同 (11) 1.1定义 (11) 1.2标题和旁注 (14) 1.3书面文件 (15) 1.4法律和语言 (15) 1.5合同协议书 (15) 1.6文件的优先次序 (15) 1.7往来文书 (15) 1.8现场文件 (16) 1.9承包人文件的提供 (16) 1.10发包人使用承包人的文件 (16) 1.11承包人使用发包人的文件 (17) 1.12保密事项 (17) 1.13遵守法律、法规及有关规定 (17) 2.发包人 (17) 2.1一般义务 (17) 2.2现场的进入与使用 (17) 2.3许可、批准 (17) 2.4发包人有权对不合格的工程分包人行使否决权。 (18) 2.5发包人终止合同的权利 (18) 3.发包人代表 (18) 3.1发包人代表的职责与权力 (18) 3.2对发包人代表的要求 (18) 3.3发包人权利的委托 (19) 3.4发包人代表权力的委托 (19) 3.5发包人尽力达成一致 (19) 3.6指示 (19)
4.2履约保证金 (20) 4.3承包人代表 (21) 4.4工程协调 (21) 4.5放线 (22) 4.6质量保证 (23) 4.7现场数据 (23) 4.8合同价格的认定 (24) 4.9不可预见的困难 (24) 4.10不可预见的地表以下条件 (24) 4.11进场路线 (24) 4.12道路通行权与设施 (25) 4.13避免干扰 (25) 4.14进度计划 (25) 4.15进度报告 (26) 4.16承包人的施工设备和材料 (27) 4.17安全措施 (27) 4.18环境保护 (27) 4.19水、电 (27) 4.20承包人的现场作业 (28) 4.21现场清理 (28) 4.22现场安全 (29) 5.设计 (29) 5.1基本义务 (29) 5.2承包人文件 (29) 5.3承包人的承诺 (30) 5.4技术标准和规章 (31) 5.5培训 (31) 5.6竣工图纸 (31) 5.7操作和维修手册 (32) 5.8设计的错误 (32) 5.9知识产权 (32) 6.工程设备、材料和质量 (33) 6.1实施方式 (33) 6.2样本和样品 (34) 6.3检查 (34) 6.4试验 (35) 6.5补救工作 (36) 6.6工程设备与材料的所有权 (36) 7.开工、延误和暂停 (36) 7.1工程的开工 (36) 7.2工期 (37) 7.3工期的延误 (37) 7.4其他原因引起的延误 (37) 7.5工程进度 (37) 7.6误期损害赔偿费 (38) 7.7暂时停工 (38) 7.8暂停引起的后果 (39) 7.9复工 (39) 8.交工试验和竣工试验 (39)
施工劳务承包合同 甲方：四川新通科技有限公司（以下简称甲方） 乙方：王修名（511027************）（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程项目的穿线、设备安装与调试工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为中铁弘居荷里活弱电工程，地点花牌坊南熏巷。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取人工承包形式承包给乙方。要求主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该穿线、设备安装与调试工程按以下方式承包给乙方： 3.1 黑白可视对讲系统45元/户（机房至可视分机穿线、安装与 调试）；
3.2 电视系统15元/点（多媒体箱至面板一个点，电井至多媒体 箱一个点）； 3.3 紧急按钮12元/点； 3.4 煤气报警15元/点； 3.5 电话12元/点（电井分线箱至户内多媒体箱一个点，多媒体 箱至面板一个点）； 3.6 闭路电视监控系统（穿线、安装与调试所有工作） 3.6.1 半球、枪机255元/点； 3.6.2 带云台摄像机340元/点； 3.7 停车场系统850元/套（穿线、设备安装与调试工作）；3.8 周界红外对射报警系统255元/对（穿线、设备安装与调试 工作）； 3.9 门禁系统170元/门（穿线、设备安装与调试工作）。 注：以上工作不含配管 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，最后通过监理与业主方验收，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
设备安装及调试合同书范本 设备安装及调试合同书范本 摘要：甲方：乙方：山西泽渊广告有限公司签订时间：2016 年月日依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。工程概况工程名称：工程地点：工程范围：大楼主体亮化工程内容：设备安 依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程范围：大楼主体亮化 工程内容：设备安装及调试 工程总价 详见附件（工程价格汇总表） 合同金额：元 人民币大写：整。 本工程采用总价包干的形式，一次包干；根据现场实际情况，如甲方需要增加设备，则双方另签订补充协议。 产品质量及安装调试要求 1、乙方须按附表内容向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关的合格证，说明书，相关软件等资料。 2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。 3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到设备以及工程保质保量，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。 4、由甲方提供安装场地及电源以及相关的人员配合。
技术标准及质量保证 （1）施工标准：乙方对甲方大楼主体亮化施工，严格遵照 《中国电气安装工程施工及验收规范》GBJZ32-90-92 《电气装置安装工程低压电器设备施工及验收规范》GB50254-96 《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2016 （2）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。（3）乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。 （4）乙方对设备质保见附件（工程价格汇总表质保说明） 工程项目建设期限 合同签定后15日内进场施工，整个施工工期40天。（2016年月日开工，2016年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。） 售后服务 1、乙方所提供的设备及系统工程质保期为一年。 2、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。 3、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，48小时内解决故障，若在48小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常运行。 4、乙方向甲方培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。 竣工验收及付款方式 项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，3日内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。 项目施工安装、调试完毕后，由甲方组织验收，并签注验收结论。
合同编号：YT-FS-1650-52 网络设备采购合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
网络设备采购合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：_____ 乙方：_____ 甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。 甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。 一、验收时间： 1．验收时间：合同签订起_____日内，即_____年_____月_____日之前； 2．验收内容：按甲方要求连通各个网络及电话节点。 二、结算方式及期限： 1．合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_____％
作为预付款； 2．所有网络设备安装、调试、验收完成后的第二个工作日，甲方即付给乙方合同总额剩余的_____％； 3．对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。 三、双方责任和义务： 甲方： 1．按照合同约定，按时支付相应费用； 2．严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协作事项并监督工程的实施进展； 3．按照合同（及附件）约定的内容进行工程验收。 乙方： 1．按照合同（及附件）约定，在深入了解甲方需求的情况下，负责整个网络设备的采购、安装、调试、进度安排； 2．严格按照合同（及附件）约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成网络布线工
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程招标合同
编号：FS-DY-41030 工程招标合同 合同条件采用建设工程施工合同示范文件(gf—1999—0201)的《合同条件》。 合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位应在投标文件中进行承诺。 一、施工组织设计和工期 (一)进度计划 乙方投标文件中的施工组织设计(或方案)，甲方对进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在三天内批复。 (二)工程开工和工期 1.乙方中标后三天内准备进场。 2.乙方与甲方签订工程承包合同生效后，须在七天内开工。
3.合同工期以乙方的中标工期为准。 (三)工期延误 1.对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和甲方代表确认签证后，合同工期相应顺延。 (1)由甲方原因造成的延误。 (2)不可抗拒的自然因素。 (3)重大的设计变更。 2.非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚xx 元。 二、工程质量与验收 (一)工程质量标准 1.乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，甲方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由乙方负责。 2.甲方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由甲方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。
西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔 设备安装施工劳务合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，由乙方承担当雄110KV变电站纳木湖间隔的电气安装工作，为明确乙方对工程的质量、安全、工期的责任，做到责、权、利相结合，以确保安装工程的顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方协商，签订本合同条款，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔设备安装 2、建设地点：西藏当雄 一、施工内容： 按分项例明（按甲方提供设备安装图纸） 三、施工工期： 开工时间：年月日，完工时间：年月日，总施工期为天。 四、工程费用： 1、经双方协商该工程乙方安装费用暂定为按甲方与西藏建管公司结算安装费总额的70%进行结算。该工程所有税费及验收、检测费由甲方支付。
2、乙方总包价中包括进出场费、施工机具使用费、临时设施费、冬雨季施工增加费、工器具使用费、安全措施费、劳动保护及保险费、现场管理费。 3、设计变更引起的工程费用增加应追加费用。 4、因不可抗力造成的工期损失，乙方不承担责任。 五、工程质量： 1、乙方必须严格按照设计施工图、国家颁布的施工验收规范、设计修改通知单及有关技术文件精心组织施工；甲方按以上规范规程和要求进行验收。 2、隐蔽工程由乙方自检合格后经监理、设计部门及甲方现场代表验收合格签字后，方可进行下道工序的施工。 3、乙方在施工中应确保施工质量，接受甲方现场管理，因乙方施工不当造成的返工，其费用由乙方负责。 六、工程验收与保修： 1、工程验收按国家现行工程验收规范、规程执行，由甲方组织，乙方做好验收前的准备工作。 2、工程保修期：与甲方所签定的主合同规定保修期一致。 3、因乙方施工质量问题造成返工，费用由乙方自理。 4、保修期内发现施工质量问题，由乙方负责处理，若乙方不予处理，甲方有权另行安排处理，费用在保修金内扣除，不足部分向乙方追讨。
弱电系统工程安装调试合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________
签订日期：________ 年______ 月 _____ 日
甲方（全称）： 乙方（全称）： 根据《中国人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。 第一条：工程项目 1:工程名称：弱电系统工程。 2:工程地点：。 3:工程范围：本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目。 第二条：工程内容 甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。 第三条：差异调整 甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。 第四条：承包方式 本工程乙方以包人工、包设备（详见附件：弱电工程费用清单）、包工期、包质量、保安全的方式承包；如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。 第五条：双方责任
1:甲方责任 1):负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料； 2):提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所； 3)：确定工程的变更事项； 4):负责申报工程验收； 5):办理竣工结算； 6):按合同确定付款方式按时支付工程款。 7) :甲方委派现场代表，负责监督检查工程质量和进度, 按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。 2:乙方责任 1):负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试； 2):负责按甲方审定的设计施工图进行施工； 3):负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作； 4):乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责； 5):乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试； 6):配合甲方的验收工作。 第六条：工程进度及工期 本工程总工期为个工作日，从年月 日施工开始至年月日，整个工程施工结束。第七条：工程验收
建设工程设计采购合同 采购编号：号甲方（发包人）：苏州科技城社会事业服务中心 联系人：范丽丽、陆捷 联系电话： 乙方（设计人）：中铁华铁工程设计集团有限公司 联系人：张迎艺 联系电话： 采购代理机构：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 地址：苏州市西环路号姑苏区市民活动中心九楼 电话： 发包人委托设计人承担苏州科技城特勤消防站建设项目工程方案及施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。 说明：、提交各阶段设计文件，发包人审核通过后一个月内支付各阶段设计费； 、上述费用已包含本工程设计上应用的乙方所拥有的设计共性高新技术（包括但不限于专利技术或专有技术）使用费； 、本合同履行后，定金抵作设计费。 、在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 第六条双方责任 发包人责任：
发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限天以上时，协商确定提交设计文件的时间。上述时限不含政府职能部门审核时间和审核后要求设计人修改的时间。 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 设计人责任： 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，设计必须切合实际，充分考虑设计方案的落地性，达到技术先进、安全使用、经济合理、方便施工等要求。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 设计人采用的主要技术标准是：国家现行的相关技术规程、规范。 设计合理使用年限为年。 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件（含电子文档）。 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负
安装工程劳务合同范本 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程项目概况 工程名称： 工程地址： 二、承包范围 完成本工程塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电工作内容。 三、承包方式 3.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 3.2各项工程内容包括但不限于： 一）建筑电气 1、住宅及商业供电 a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明） b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。 2.设备供电 a.消防（风机、水泵、防火卷帘等）通风设备：双回路电源箱（含此箱）至低压配电柜（不含此柜）的出线。 b.电梯：电表箱下桩（含双电源切换箱）至电梯机房，电梯电源箱（含此箱） 3.发电机配电 发电机低压配电柜（不含此柜）前端电缆出线至双电源切换箱（含此箱） 4.电气安装 a. ±0.00及以下（不含户内地下室、户内半地下室）的开关、插座、面板、灯具（含消防应急灯、出口指示灯）配电箱、电线、管线等的安装。 b.设备房（电梯机房、水泵房等）内部通风、排风、开关、插座、灯具、面板。 5.甲方独立分包项目 a.各栋各户电表箱以前部分、各梯公共照明箱以前部分。 b.电表箱；±0.00以上（不含设备房）户内半地下室、户内地下室的开关、插座、面板、灯具。 c.发电机安装、高低压配电工程、水泵安装、消防工程的设备安装部分。 二）给排水工程 1.室内给水工程 室外各建筑单元水表表后（含此表）至建筑物各用水点的给水干、支、横、立管全做。 2.室外给水工程 a.项目市政总水表表后至各建筑单元首层水表及阀门，含阀门井。
五方通话设备安装合同 项目名称: 甲方 乙方 址： 话： 真： 编： 税务登记号: 甲方盖章： 乙方盖章: 甲方法定代表人或 乙方法定代表人或 委托代理人签字： _____________ 委托代理人签字： _____________ —年 _______ 月 ________ 日 年 _______ 月 _______ 日 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方充分协商，达成一致，并签订本 合同，双方在履行中共同遵照执行。 合同编号: 单位名称: 地 址 电 话 传 真 邮 编 开户银行: 银仃帐? 口 号 _________________ 单位名称： ___________ _____________ 开户银行 ___________ _____________ 银行帐号： _________________ _____________ 地 _____________ 电 _____________ 传 邮
本合同含51台电梯五方通话总价含线材及安装费共计人民币73500元（大写）：_柒 万叁仟伍佰元整 以上价格不含税价一。 2付款方式： 2.1在本合同签订之日起3天内，甲方向乙方支付本合同总价的_J0_ % （第一期款），计人民币22050元，（大写）：贰万贰仟零伍拾元整，直接付至本合同乙方指定帐户 或者支付现金。甲方逾期付款的，则合同完工期予以顺延。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。 2.2甲方应在本合同安装完毕期前十五天将本合同总价的_50 % （第二期款），计人民 币36750元，（大写）：叁万陆仟柒佰伍拾元整直接汇入本合同乙方指定帐户或支付现金。 2.3乙方在五方通话安装完毕后丄天内，甲方应支付本合同总价的_J5 %，计人民币_ 11025元，（大写）壹万壹仟零贰拾伍元整直接汇入本合同乙方指定帐户或者支付现金。 2.4乙方在收到上述款项后，配合甲方进行申请验收，验收合格后_1_天内甲方应支付 本合同总价的5 %，计人民币3675 元，（大写）：叁仟陆佰柒拾伍元整直接汇入 本合同乙方指定帐户或者支付现金，乙方向甲方办理设备移交手续。 3甲方承担的工作 在整个安装调试工期应向乙方无偿提供以下施工支持 3.1施工电源，照明，及电费甲方承担（安装用电源点应不超过施工范围20米） 3.2放置总控制主机位置应提供12V电源及主机安装位置 3.3提供弱电布线井道桥架，及管道布线位置（乙方不承担线管及桥架支架） - 精品文档-
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 设计采购施工总承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一： （项目名称）工程 总承包合同 （本合同模板为EPC总承包合同范本） 发包人： 承包人： 年月曰 目录 （项目名称）工程.......................... (1) 总承包合同.......................... (1) 目录......................... 第一部分总承包合同协议
(7) 工程概 况.. . .7 二承包方式及范围.. . (7) 三施工工 期.. . .8 四质标 准.. . .8 五合同价款.. . .8 六组成合同的文件.. . (8) 七词语与合同条
款.......................... (8) 八、承包人承诺......................... (8) 九、发包人承诺......................... (9) 十、合同生效.......................... (9) 第二部份合同通用条款.......................... (11) 1. 合同.......................... . (11) 定义..........................
注........................... (15) 往来文书..........................
水电安装工程合同样本 甲方：代表(以下简称甲方) 乙方：代表(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称： 二：工程地点： 三、工程承包范围 工程范围与内容：河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区1#、3#、5#楼、东区1#、5#、9#、14#楼按施工图内所有的水电安装；消防及弱电预埋；通风、太阳能孔洞预留工程，(施工图重大改变后工程量另行计算) (1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点; (2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井； (3)室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道； (4)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装； (5)室内照明灯具及开关预埋及安装； (6)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装； (7)防雷接地安装； (8)消防所有管网预埋； (9)弱电预埋; (10)通风、太阳能孔洞预留；
四、工期要求 乙方必须在年月日前竣工。乙方经调试并自检合格。 五、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。 六、工程承包方式： 包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。 七、合同价款 本合同价款为人民币：35.00 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。 八、付款和结算方式 1 由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费; 2当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的70%; 3当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%; 4 当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的8% 5 总劳务费的2%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方结清。 九、设计变更 因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。 十、材料设备供应 1本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。 2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。 十一、双方职责 1甲方职责
编号：_____________网络硬件设备采购及安装合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 甲、乙双方经友好协商，本着公平、互利、互惠的原则，就甲方网络硬件设备采购、安装、调试等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。甲、乙双方共同认可并同意本合同及附件的各项内容。 一、合同金额： 本合同总金额为（大写）人民币元整( ) 二、验收时间： 1、验收时间：合同签订10日内开工，年月底竣工验收。 2、验收内容： （1）乙方按甲方要求安装并调试完成； （2）所有网络硬件设备正常运行； （3）连通各个网络结点； 三、结算方式及期限 1、所有设备安装、调试、验收完成后甲方应在五个工作日内支付给乙方。 2、对于本合同约定范围之外的变化，可由双方另行协商，达成一致后可作为本合同的补充条款。 3、付款信息 公司名称： 公司账号： 开户行： 四、双方的责任和义务 甲方： 1、按照合同约定、按时支付相应费用； 2、乙方进行现场安装之前，甲方应将电力等配套设施安装到位； 3、严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协助事项并监督工程的实施进展； 4、按合同约定的内容进行工程验收。 乙方： 1、按照合同约定，在深入了解甲方的需求的情况下，负责整个网络设备的采购，安装，调试及进度安排。 2、严格按照合同约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期保质完成安装工程。
2015招标采购合同案例分析题及答案 【案例4-1】发包人提供错误地质资料应承担主要责任 (1)案例背景 甲建设单位新建一市政构筑物，与乙设计院和丙工程公司分别订立了设计合同和施工 合同。工程按期竣工，但不久新建的市政构筑物一侧墙壁出现裂缝塌落。甲建设单位为此找到丙工程公司，要求该公司承担责任。丙工程公司认为其严格按施工合同履行了义务，不应承担责任。后经勘验，墙壁裂缝是由于地基不均匀沉降所引起。甲建设单位于是又找到设计院，认为设计院结构设计图纸出现差错，造成墙壁的裂缝，设计院应承担事故责任。设计院则认为其设计图纸所依据的地质资料是甲建设单位自己提供的，不同意承担责任。于是甲建设单位状告丙工程公司和乙设计院，要求该两家单位承担相应责任。法院审理后查明，甲建设单位提供的地质资料不是新建市政构筑物的地质资料，却是相邻地块的有关资料，对于该情况，事故发生前乙设计院一无所知。试分析本案中各方的责任应如何承担? (2)案例分析 本案涉及两个合同关系，其中施工合同的主体是甲建设单位和丙工程公司，设计合同的主体是甲建设单位和乙设计院。根据查明的事实，导致市政构筑物墙壁出现裂缝并塌落的事故的原因是地基不均匀沉降，与施工无关，所以丙工程公司不应承担责任。但是，乙设计院认为错误设计图纸的地质资料系由甲建设单位提供故不承担责任的辩称不成立。《合同法》第280条规定：“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”本案按照设计合同，甲建设单位应当提供准确的地质资料，但工程设计的质量好坏直接影响到工程的施工质量以及整个工程质量的好坏，设计院应当对本单位完成的设计图纸的质量负责，对于有关的设计文件应当符合能够真实地反映工程地质、水文地质状况，评价准确，以及数据可靠的要求。本案乙设计院在整个设计过程中未对甲建设单位提供的地质资料进行认真审查，造成设计差错，应当承担相应的违约责任，而甲建设单位提供错误的地质资料，应承担主要责任。 【案例4-2】侵害工程设计的著作权应承担民事责任 (1)案例背景 北京某房地产开发公司(下称开发公司)开发建设某大厦，经开发公司与南京某建筑设计公司(下称设计公司)协商，2009年3月双方签订了设计合同，合同规定由设计公司为